AB92 Entreprisekontrakt

Transkript

1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende: 2 Opgaven Opgaven omfatter etablering af en ny stitunnel under Branderupvej samt etablering af ny cykelsti nord/syd gennem stitunnel samt langs Vellerupvej/Branderupvej. 3 Aftaleberettigede Bygherren har angivet følgende som aftaleberettiget i forhold vedrørende entreprisens udførelse, herunder indgåelse af aftaler om eventuelle ekstraarbejder. Navn: [...] Titel: [...] Mobil nr.: [...] Entreprenøren har angivet følgende som aftaleberettiget i forhold vedrørende entreprisens udførelse, herunder indgåelse af aftaler om eventuelle ekstraarbejder. Navn: [...] Titel: [...] Mobil nr.: [...]

2 4 Underleverandører Entreprenøren oplyser til bygherren, inden igangsætning af arbejder ved underleverandører, hvem der anvendes som underleverandør for entreprisens udførelse. Underleverandører kan ikke udskiftes, medmindre der foreligger skriftlig aftale med bygherren herom. Udskiftning af en underleverandør er betinget af, at den nye underleverandør har samme kompetencer og formåen som den udskiftede underleverandør. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige end dem der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO konvention nr. 94. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler entreprenørvirksomhedens leder. 5 Kontraktgrundlag For kontrakten gælder følgende skriftlige grundlag. Såfremt der måtte vise sig uoverensstemmelser i dokumenternes angivelser, har dokumenterne rangorden iht. nedenstående angivne. Nærværende entreprisekontrakt af [dato] inkl. bilag. Eventuelle rettelsesblade udsendt under udbudsprocessen Dokumenter og tegninger i henhold til dokument- og tegningsfortegnelse, Dok. nr. A Entreprenørens tilbud af (Evt. referat fra ledningsejermøde) 6 Entreprisesum Entreprenøren forpligter sig hermed til at præstere alle arbejder og leverancer iht. nærværende kontrakt og tilhørende bilag. Entreprisesum: [sum] ekskl. moms. skriver kroner: [beløb i ord] 00/100 Entreprisesummen er fast i hele kontraktperioden. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dæk-

3 ket af anden regulering. Der foretages ikke regulering som følge af statslige indgreb foretaget efter den aftalte afleveringsfrist inkl. eventuelle tidsfristforlængelser. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 7 Sikkerhedsstillelse Entreprenøren overdrager til bygherren en sikkerhedsstillelse lydende på 15 % af entreprisesummen ekskl. moms, svarende til DKK [beløb], skriver: [beløb i ord] senest 5 arbejdsdage efter kontraktens underskrivelse. Kontrakten er betinget af at behørig sikkerhed stilles inden den fastsatte frist. Sikkerheden skal stilles i henhold til Bilag 1. Der henvises i øvrigt til SB 6. 8 Betaling Fakturaforslag fremsendes til tilsynet for bemærkninger/godkendelse inden endelig faktura fremsendes til bygherren. Faktura til bygherren skal sendes elektronisk ved anvendelse af følgende EAN nr.: [EAN] Fakturakopi sendes samtidig til bygherrens rådgiver for anvisning. Der henvises i øvrigt til SB Vinter og vejrligsforanstaltninger Entreprisen udføres udenfor perioden 1. november til 31. marts. 10 Tidsfrister og dagbod Overskrider entreprenøren de fastlagte tidsfrister eller dele deraf, jf. nedenstående sanktionsbestemte terminer, betaler entreprenøren en dagbod for hver påbegyndt arbejdsdag, som tidsfristen overskrides. Aflevering: Mellemtermin: Entreprenøren må maksimalt lukke Branderupvej for trafik i 4 uger. Mellemterminen fastsættes i byggemødereferat, når entreprenørens arbejdsplan er fremlagt. Dagbod er aftalt til kr ekskl. moms pr. arbejdsdag mellemtermin eller afleveringsfrist overskrides.

4 Dagbøder er kumulative og dagbøder for mellemtermin forfalder til betaling selvom afleveringsfristen overholdes. 11 Underskrifter [By], d. [By], d. [Entreprenør] [Underskrift - tegningsberettiget] [Bygherre] [Underskrift - tegningsberettiget] Kontraktbilag: Nr. Navn Dato Revisionsdato 1 Formular for sikkerhedsstillelse 2 Formular for sikkerhedsstillelse for forudbetaling af leverancer

5 Bilag 1: Formular for sikkerhedsstillelse ENTREPRENØRGARANTI i medfør af SB 6 med 5 års mangelansvar På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af SB 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om

6 beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i SB 46. Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. SB 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. SB 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. SB 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. SB 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. SB 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftlig har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet.] D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. SB 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. SB 45 og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./j. nr.: Som garant: Dato og underskrift:

7 Bilag 2: Formular for sikkerhedsstillelse for forudbetaling af leverancer GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af SB 22, stk. 2 På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: vedrørende udbetalt forudbetaling omfattende (beskrivelse af materiale mv.): bestemt for (projektet): I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af SB 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i SB 46.

8 Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. SB 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens ophør (frigivelse) A. Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen i kontraktmæssig stand. B. Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer. C. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. SB 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. SB 45 og 47. D. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./j. nr.: Som garant: Dato og underskrift: