SB SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende. Daginstitution i Tasiilaq

Transkript

1 Side 1 af 15 SB SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr Inuplan A/S postbox Nuuk, sag nr

2 Side 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Orientering om opgaven Arbejdsgrundlag Entreprisens omfang Tidsplan Aftalegrundlag (AP afsnit A) Sikkerhedsstillelse og forsikring (AP afsnit B) Entreprisens udførelse (AP afsnit C) Bygherrens betalingsforpligtelse (AP afsnit D) Tidsfristforlængelse og forsinkelse (AP afsnit E) Arbejdets aflevering (AP afsnit F) Mangler ved arbejdet (AP afsnit G) og 5- års eftersyn (AP afsnit H) Særligt om ophævelse (AP afsnit I) Tvister (AP afsnit J) Bilag til SB: Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3: Bilag nr. 4: Bilag nr. 5: Bilag nr. 6: Bilag nr. 7: Oversigtskort Arbejdsområdet Oplysninger om fordelingslisternes positioner Kvalitetssikring og dokumentation Udbudskontrolplan Udbudstidsplan (PSS) Plan for sikkerhed og sundhed

3 Side 3 af ORIENTERING OM OPGAVEN Nærværende SB gælder for de i punkt 3 afgrænsede entrepriser, der indgår i udførelsen af nedennævnte opgave. 1.1 Bygherre Kommuneqarfik Sermerssoq v/ forvaltningen for Teknik og Miljø Postboks 1005, 3900 Nuuk 1.2 Den fuldstændige opgave. Ny Opgaven omfatter nybygning af daginstitution i Tasiilaq på m² samt udnyttet kælderetage på 400 m². 1.3 Allerede udførte arbejder Ingen. 1.3 Program for udførelsen af arbejderne Arbejdet påregnes gennemført i perioden maj 2014 til august ARBEJDSGRUNDLAG 2.1 For entreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende fælles betingelser m.v. gældende: "Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit", AP95 (Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland), - udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre v. Bygge- og Anlægsstyrelsen i Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter, samt nærværende SB, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger mm, der er anført i: Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af samtlige entrepriser i forbindelse med: udarbejdet af: tnt nuuk illussanik titartaasarfik a/s og INUPLAN A/S dateret d Herunder de i SAens tegningsoversigt specificerede tegninger

4 Side 4 af ENTREPRISERNES OMFANG Det udbudte arbejde er fordelt på nedennævnte entrepriser. Med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter hver entreprise de arbejder, der henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af arbejdsbeskrivelsen, herunder også arbejder, der ikke måtte være nævnt i selve beskrivelsen, men fremgå af det øvrige arbejdsgrundlag. 3.1 Entreprise 1, Jord- og betonarbejde: Almindelige bestemmelser for alle fag SA afsnit Udgravning, udsprængning og jordarbejde SA afsnit Terrænbefæstelsesarbejde SA afsnit Kloakledningsarbejde SA afsnit Vandlednignsarbejde SA afsnit Beton- og jernbetonarbejde SA afsnit Arbejdspladsen og arbejdsforholdene SB pkt Entreprise 2, Tømrer- og snedkerarbejde: Almindelige bestemmelser for alle fag SA afsnit Murerarbejde SA afsnit Tømrerarbejde SA afsnit Tagdækningsarbejde SA afsnit Snedkerarbejde SA afsnit Blikkenslagerarbejde SA afsnit Smedearbejde SA afsnit Gulvbelægningsarbejde SA afsnit Arbejdspladsen og arbejdsforholdene SB pkt Entreprise 3, Malerarbejde: Almindelige bestemmelser for alle fag SA afsnit Malerarbejde SA afsnit Arbejdspladsen og arbejdsforholdene SB pkt Entreprise 4, VVS-arbejde: Almindelige bestemmelser for alle SA afsnit Indvendige spildevandsledninger SA afsnit Koldt- og varmtvandsinstallationer SA afsnit Varmeinstallationer SA afsnit Ventilation SA afsnit Isolering af tekniske installationer SA afsnit Arbejdspladsen og arbejdsforholdene SB pkt Entreprise 5, El-arbejde: Almindelige bestemmelser for alle fag SA afsnit El-installationer SA afsnit Arbejdspladsen og arbejdsforholdene SB pkt. 7.3

5 Side 5 af TIDSPLAN Som bilag 6 til SB er vedlagt en illustreret tidsplan for opgavens gennemførelse For opgaven fastsættes flg. tidsfrister: 4.1 Igangsætningstermin Maj Mellemterminer Byggeriet skal tilrettelægges således at følgende arbejdsterminer overholdes Entreprise Jord- og betonarbejde afsluttet senest Entreprise Bygning lukket med isoleret ydervæg, tag, og isatte vinduer senest Entreprise Interim varme påsat senest Afleveringstermin, alle entrepriser Samlet aflevering alle entrepriser senest AFTALEGRUNDLAG (AP afsnit A) 5.2 Transport (AP 5 stk. 2.1) Bygherren noterer efter entreprenørens anmodning udelukkende én transport, som er byggeriet vedkommende. Entreprenørens evt. anmodninger om transport skal ske ved aflevering af paradigme "Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand. Paradigmet udleveres efter anmodning. 5.3 Underentreprenører (AP 95 5 stk. 4) Uanset bygherrens eventuelle godkendelse af entreprenørens valg af underentreprenører er entreprenøren som bygherrens kontraktpart eneansvarlig over for bygherren i alle forhold vedrørende kontrakten.

6 Side 6 af SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP afsnit B) 6.1 Tidspunkt for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt ) Ingen tilføjelser 6.2 Dokumentation for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt ) Ingen tilføjelser 6.3 Bygherrens forsikring (AP 8) Ingen tilføjelser. 7. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP afsnit C) 7.1 Arbejdsplan (AP 9, stk. 1) Detaljeret arbejdsplan Det henhører under entreprise 2 på grundlag af SB afsnit 4 og SB bilag 6, senest 15 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt, at udarbejde et udkast til en detaljeret arbejdsplan. Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form og med en detaljeringsgrad, der muliggør ugentlig kontrol af arbejdets tidsmæssige stade samt vurdering af hvilke konsekvenser eventuelle tidsmæssige forskydninger vil have. Den kritiske vej skal være tydeligt markeret i arbejdsplanen Før endelig godkendelse af den detaljerede arbejdsplan bidrager hver enkelt entreprenør med oplysninger om egne aktiviteter med speciel vægt lagt på aktiviteter, der har tidsmæssig sammenhæng med andre entreprenørers aktiviteter. Udkastet forelægges til byggeledelsen og øvrige entreprenørers godkendelse Ændring af arbejdsplan/arbejdsprogrammet Dersom en entreprenør på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt at overholde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette tilsynet, og udarbejde en revideret arbejdsplan. Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritager ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelse, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indarbejdet i den ændrede plan. Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig aftale med byggeledelsen. 7.2 Afsætning (AP 9, stk. 2 og pkt ). Det henhører under entreprise 1 at afsætte og sikre alle nødvendige målsætninger, således at de under hele arbejdsperioden kan bevares eller rekonstrueres. 7.3 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 10, stk. 2 og pkt ).

7 Side 7 af Arbejdsmiljø Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og bekendtgørelser om arbejdsmiljøet på arbejdspladser for bygge- og anlægsarbejder overholdes, herunder Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af d med senere ændringer, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland. Bygherrens tilsyn forestår arbejdet med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed (PSS jf. SB bilag 7), herunder afgrænsning, planlægning og koordinering iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af d om Bygherrens pligter i Grønland. Bygherrens tilsyn anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet i Grønland inden arbejdet påbegyndes (bekendtgørelse nr ). Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder og personlig kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen. Særligt vedr. Hovedentreprise: Såfremt opgaven, jf. Udbudsskrivelsen (US), overdrages i Hovedentreprise, overdrager bygherren samtidig alle arbejder med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed til hovedentreprenøren, herunder afgrænsning, planlægning og koordinering iht. Arbejdstilsynets ovennævnte bekendtgørelse og med de opgaver, der er beskrevet ovenstående. Herunder anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, funktionen som Arbejdsmiljøkoordinator, udarbejdelse og løbende ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt afholdelse af sikkerhedsmøder og kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen. Samtlige udgifter hertil skal være indeholdt i hovedentreprisetilbuddet Indretning af byggeplads. Oplagring af materialer, samt opstilling af mandskabsvogne, kraner og affaldscontainere mv. forudsættes at kunne foregå inden for byggeområdet angivet i SB bilag 2. Der skal overalt respekteres en fri afstand på min 5 m til områdets eksisterende bygninger og min 10 m til nærliggende sportsplads. Det skal under alle omstændigheder sikres at brandafstande og min. bredde på redningsveje for brandvæsenets køretøjer er overholdt. For alle entrepriser gælder at alle byggepladsprojektører skal være bestykket med LED lyskilder. På baggrund af SB bilag 2 udarbejder byggeledelsen i samarbejde med entreprenørerne en detaljeret plan over arbejdspladsens indretning inden byggestart. Indhentning af arealtildeling til indretning af byggeplads foretages af byggeledelsen.

8 Side 8 af 15 Indhentning af arealtildelinger til evt. oplagring af materialer uden for byggeområdet påhviler den entreprenør der har behovet. Entreprenørerne skal tilpasse byggepladsens indretning, samt til- og frakørselsforhold, med hensyntagen til at sportsplads og skilift skal have uhindret offentlig adgang under byggearbejdet Byggepladsens færdselsarealer Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af byggepladsens fællesarealer, herunder regulering af arealer for etablering af byggepladsveje, adgangsveje, mandskabsskure og parkeringsareal. I takt med entreprise 1s fremdrift reguleres og befæstes arbejdsarealerne omkring bygningen til almindelig brug for egne og efterfølgende entreprenørers færdsel og stilladsarbejde Adgangsforhold Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af midlertidige udvendige adgangstrapper/ramper fra terræn til bygning, samt indvendige midlertidige trappe mellem etagerne Rækværker og afskærmning Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af rækværker, værn og afdækninger indtil betonarbejdets færdiggørelse. Efter afslutning af betonarbejdet overgår forpligtelsen til entreprise Toilet- og badefaciliteter Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering, drift og vedligehold af toiletfaciliteter iht. gældende bestemmelser, for alle de på byggepladsen beskæftigede håndværkere. Der skal påregnes etableret min 2 toiletter og 2 adskilte bade og omklædningsrum. Toilet- og baderumsfaciliteterne kan ikke påregnes tilsluttet fast vand og afløbsinstallation, hvorfor disse skal udføres med hhv. posetoilet og udløb på terræn for gråt spildevand Tilsynskontor Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af tilsynskontor for bygherren og dennes byggeleder. Tilsynskontoret etableres i tilslutning til entreprenørernes skurby som en 20 kontorcontainer, med lys, varme og internetforbindelse, samt indrettet med arbejdsbord og mødebord for 8 personer Byggepladsafskærmning Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af afskærmning af byggeplads mod eksisterende bebyggelse samt

9 Side 9 af 15 sportsplads og område med skilift, jf. SB bilag 2 i hele byggeperioden. Afskærmningen udføres som 2 meter høj pladebeklædt konstruktion monteret i armerede betonklodser Affaldshåndtering Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til fælles affaldshåndtering i perioden fra primo maj 2014 til ultimo september 2014, I den resterende periode frem til aflevering henhører det under entreprise 2 at afholde alle udgifter til den fælles affaldshåndtering. Der opsættes og tømme fælles affaldscontainer(e) ved byggepladsen. Der skal påregnes min 2 stk. 20 affaldscontainere. 1 stk. for brændbart og 1 stk. for ubrændbart affald. Der skal påregnes tømning af containerne hver anden uge Interimistiske adgangsdøre Det henhører under entreprise 2 at afholde alle udgifter til etablering af midlertidige adgangsdøre til nybygning. Endvidere at etablerer midlertidige afskærmninger i facader indtil permanent lukning er etableret Diverse ydelser Det henhører under entreprise 2 at afholde alle øvrige udgifter til etablering og vedligehold af de i SB Bilag 7 (PSS) nævnte arbejdsmiljøforhold der ikke fremgår af nærværende SB afs. 7, herunder skiltning, skraberiste og måtter, forbindskasse, brandslukningsmateriel mv Byggevand Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til vedligehold af byggevands installation og under entreprise 5 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af den tilhørende el-frostsikring på installationen. Forsyning kan ske med den nye vandstikledning der etableres under Entreprise 1. Vandledningen føres under terræn ned til byggefelt for bygning 5. Der foretages midlertidig tilslutning med udtag udvendigt, vandmåler placeres i midlertidig brønd, samt to afspærringsventiler på begge sider af vandmåler. Ledning og vandmåler skal være elfrostsikret. Bygherren afholder udgift til vand- og strømforbrug registreret i målere Byggeafløb Det henhører under entreprise 1 at bekoste og vedligeholde byggeafløb fra skurvogne jf punkt om Toilet- og badefaciliteter. Der kan ikke påregnes etableres fast afløbsledning til offentlige kloakledningsnet i området for byggeafløb da den offentlige kloakledningsnet ikke kan påregnes at være etableret ved byggestart.

10 Side 10 af Byggevarme Det henhører under entreprise 4 at afholde alle udgifter til etablering og vedligehold af byggevarme. Herunder etablering og vedligehold af interimistisk opvarmning med oliefyrede varmekanoner i perioder hvor der er behov for opvarmning før bygningens permanente varmeanlæg er etableret. Der påregnes anvendt min 5 stk. Når det permanente kedelanlæg er etableret skal opvarmning ske ved varmluftblæsere med fordelerslanger tilsluttet forsyningsledningerne fra kedelanlæg placeret i teknikrum når denne er etableret. Der etableres 5 stk. 10kW varmluftblæsere inkl. fordelerslanger samt styring der sikre en jævn fordeling af varme i alle arealer til en grad der gør, at de planlagte aktiviteter kan udføres forsvarligt. Bygherren afholder udgiften til forbrug af olie Drift af permanent varmeanlæg Det henhører under entreprise 4 at afholde alle udgifter vedrørende den permanente varmeinstallations igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af opvarmning. Det permanente varmeanlægs igangsættelse skal ske i overværelse af bygherrens driftspersonale. Ved tilslutning og ibrugtagning af permanent varme afholder bygherren udgiften til forbrug af olie Byggestrøm Det henhører under entreprise 5 at afholde alle udgifter til etablering, vedligehold og afrigning af byggestrøms installationer. Der udføres byggestrøm til 1 kran med 63A afgang. Tavlen ved kranen etableres med afgreningsmåler og betragtes som hoved byggestrøms tavle hvorfra øvrige byggestrømstavler el-forsynes. På byggepladsen opstilles i terræn, 3 stk. undertavler med udtag for kraft og lys, 1. stk. ved afbindingsplads og 1 stk. ved skur by, samt 1. stk. ved bygningen efter nærmere aftale med byggeledelsen. I bygningen opstilles 5 stk. undertavler, med udtag for kraft og lys, hvor normalt forekommende håndværktøj kan tilsluttes. Der udføres beskyttet eller ophængt kabelinstallation fra hovedtavle til alle undertavler, kabeldimensionen tilpasses effektbehovet. Fundamentselektroden tilsluttes til byggestrøms installationerne så snart det er muligt. Det påhviler entreprise 5 en gang pr måned at aflæse forbrugsmåler på byggestrømsinstallationen, og videregive disse til byggeledelsen. Bygherren afholder udgifterne til elforbrug registreret i målere.

11 Side 11 af Orienteringsbelysning Det henhører under entreprise 5 at afholde alle udgifter til etablering drift og afrigning af orienteringsbelysning i hele byggeperioden. Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra Grønlands El-myndighed nr.: 04/2004 bestemmelser. Alle byggeplads projektører skal være bestykket med LED lyskilder, og tændes automatisk når der er behov, og slukkes automatisk uden for arbejdstiden og når der er lyst nok. Bygherren afholder udgifterne til elforbrug registreret i målere Opvarmning af mandskabsvogne og skure Såfremt en entreprenør etablere el-termisk opvarmning af skurvogne eller containere skal dette ske som en selvstændig installation forsynet med bimåler. Forbrug til el-termisk opvarmning af mandskabsskure og containere sker for de enkelte entreprenørers egen regning. 7.4 Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP 10, stk. 2 og pkt samt AP bilag 4, pkt. 2) Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3) Ingen tilføjelser 7.5 Eventuelle tillægsydelser (AP 10, stk. 2 samt AP pkt og ) For entreprise nr. 1, og 4 indeholder udbudsmaterialet en fordelingsliste T, jf. bilag 5 til AP 7.6 Leverandøransvar (AP 10, stk. 4) Bygherren forbeholder sig ret til, inden der indgås entrepriseaftale, at forlange dokumentation for at bestemmelserne om leverandøransvar i henhold til AP 10, stk. 4 er opfyldt for følgende materialer: Entreprise nr. 2 Tagpap og Vinduer 7.7 Lærlinge Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsbranchen er entreprenørerne forpligtede til i hele byggefasen, på arbejder hørende direkte under entreprisen, at ansætte lærlinge iht. det i bekendtgørelsen 2 nævnte antal lærlinge i relation til entreprisens størrelse: 1 lærling ved entreprise mellem 3 6 mio. kr. 2 lærlinge ved entreprise mellem 6 9 mio. kr. 3 lærlinge ved entreprise over 9 mio. kr. Dokumentation herfor skal forelægges på forlangende. Senest ved underskrivelse af entrepriseaftalen skal der forelægges dokumentation i form af underskrevne lærlingekontrakter. Kan det dokumenteres fra Piareersarfiit (kommunale vejlednings- og

12 Side 12 af 15 introduktionscentre), at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end ovenfor krævet. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under uddannelse fra en byggefagenes brancheskoler i Grønland. 7.8 Projektgennemgang (AP 11, stk. 1). Entreprenørerne skal senest 14 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt deltage i en projektgennemgang med byggeledelsen. 7.9 Kvalitetssikring (AP 11, stk. 1) Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring Entreprenøren skal jf. bilag 4 til SB kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem, og som minimum leve op til de krav der i vedlagte udbudskontrolplan (bilag 5 til SB) stilles til art, omfang og dokumentation af kvalitetssikring for den aktuelle entreprise Entreprenørens kvalitetssikring Entreprenøren skal inden påbegyndelsen af entrepriserne udarbejde en kontrolplan og de tilhørende kontrolskemaer. Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret af entreprenøren Drifts- og vedligeholdelsesmanualer (DV) Entreprenøren skal senest ved aflevering af entreprisen aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger til bygherren Afregning af ændringsarbejder (AP 14, stk. 4). I tilfælde, der ikke er omfattet af AP 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som flg.: Arbejdsydelser. For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes entreprenøren med faste timerater. De faste timerater er de i henhold til fordelingsliste "E" fastsatte timerater. Timerater iht. liste "E" skal dække entreprenørens fulde betaling for de respektive arbejdsydelser, og entreprenøren skal for egen regning afholde de dermed forbundne lønudgifter, samt påløbne udgifter til løn under evt. rejse, sygdom, vejrligsstandsning, selvforskyldt ventetid etc., endvidere påløbne udgifter til almindeligt værktøj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse, herunder fastlønnede formænd, forsikring og sociale ydelser samt øvrige administrationsudgifter. Entreprenøren skal ligeledes selv bekoste

13 Side 13 af 15 rejse, indkvartering og forplejning, samt evt. dagpenge etc. for eventuelt tilkaldt og udenbys arbejdskraft Andre ydelser. Der godtgøres den af entreprenøren afholdte udgift med tillæg af et salær som følger: Byggematerialer og forbrugsgods: 10% tillæg. Materielleje, div. udlæg, underentrepriser: 5% tillæg Opgørelse af ændringsarbejderne. Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte Overslag for ændringsarbejderne. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne, før disse iværksættes. 8. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP afsnit D). 8.1 A contobegæring. Entreprenørens anmodninger om udbetaling skal ske ved aflevering af et af bygherren udleveret paradigme for begæring om udbetalinger, i udfyldt stand og med nødvendige underbilag og dokumentation i form af fordelingslister og faktura. 8.2 Modregningsadgang. Beløb som en entreprenør måtte være bygherren skyldig, modregnes i regnings-, rate- og a contobetalinger efter de almindelige retsregler. 8.3 Fast pris og tid (ad AP 95 2 stk. 2.1 og 22 stk. 6.1, samt AP 95 bilag 6) Ingen tilføjelse 8.4 Tilbageholdelse pga. manglende aflevering af KS & DV Bygherren kan tilbageholde op til 5% af entreprisesummen, hvis en entreprenør ikke afleverer det aftalte kvalitetssikringsmateriale jf. SB pkt , samt 5% af entreprisesummen hvis en entreprenør ikke senest ved afleveringen af entreprisen afleverer drifts- og vedligeholdelsesvejledninger jf. SB. pkt

14 Side 14 af TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP afsnit E) 9.1 Udendørsarbejde (AP 24, stk. 1 og AP pkt ) Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af udendørsarbejde, når antallet af registrerede dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, overstiger det i nedenstående anførte antal dage: Måned Antal dage Januar 3 Februar 3 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 1 Juli 1 August 2 September 2 Oktober 2 November 3 December 3 Ovenstående antal dage skal være indregnet i entreprenørens arbejdsplan (AP 9, stk. 1). Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes ved opgørelsen af tidsfristforlængelse. 9.2 Dagbøder (AP 25, stk. 2) Mellemterminer Overskridelse af de i SB pkt. 4.2 nævnte mellemterminer medfører følgende dagbod pr. kalenderdag: For alle entrepriser: kr. 0,5 promille af entreprisesum Afleveringsterminer Overskridelse af den i SB pkt. 4.3 nævnte afleveringstermin medfører følgende dagbøde pr. kalenderdag: For alle entrepriser: kr. 1,0 promille af entreprisesum 10. ARBEJDETS AFLEVERING (AP afsnit F) Ingen tilføjelser. 11. MANGLER VED ARBEJDET (AP afsnit G) Ingen tilføjelser.

15 Side 15 af OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP afsnit H) Ingen tilføjelser. 13. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP afsnit 11) Ingen tilføjelser 14. TVISTER (AP afsnit J) Evt. tvister indbringes for Grønlands Ret som 1. instans, idet den grønlandske retsplejelov i øvrigt er gældende for behandling af tvister, med mindre parterne enes om at søge uoverensstemmelser afgjort ved Voldgiftsretten I Grønland og enes om voldgiftsrettens sammensætning.