Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv.

Transkript

1 JULI 2012 ODENSE KOMMUNE Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

2

3 ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej Odense Danmark TLF FAX WWW cowi.dk JULI 2012 ODENSE KOMMUNE Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 00 UDGIVELSESDATO 31. juli 2012 UDARBEJDET JBO/RISN/LITR/MGHA KONTROLLERET SKN GODKENDT SKN

4

5 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 5 INDHOLD ORIENTERING (ORI) 7 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 9 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 14 A. Aftalegrundlaget 14 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 19 C. Entreprisens udførelse 21 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 32 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 36 F. Arbejdets aflevering 39 G. Mangler ved arbejdet 40 I. Særligt om ophævelse 42 Bilag 1 Sikkerhedsstillelse 43 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 45 0 Styring og samarbejde 45 1 Arbejdsplads mv Jordarbejde 70 3 Afvandingsarbejde 73

6 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 6 4 Fundering 75 5 Stillads og form 78 6 Slap armering 80 8A Beton - nyanlæg 82 9 Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægninger Præfabrikerede betonelementer Andre arbejder Vinterforanstaltninger 111 TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 113 A. TILBUDSARBEJDER (T) 113 B. REGNINGSARBEJDER (R) 136 C. TILBUDSARBEJDER, HOVEDPOST 18 (T) 140

7 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 7 ORIENTERING (ORI) Til orientering for de bydende kan følgende oplyses: Entreprisen "Uudskiftning af overbygning m.v. " skal udføres som et led i drift og vedligehold af Rismarksbroen, da der er konstateret omfattende betonskader i brodækket. Rismarksbroen er en 7 fags åben bjælkebro med en længde på ca. 180 m og en bredde på ca. 14 m. I den sydøstlige del af broen er der i 2006 udført en trekantformet udvidelse, der ikke skal udskiftes, men der skal af hensyn til belægningsgeometri udføres flere tilpasningsarbejder. Af hensyn til trafikafviklingen skal arbejdet udføres etapevis, således at trafik kan opretholdes i én retning i hele byggeperioden. Entreprisen indeholder følgende hovedaktiviteter: Arbejdsplads mv., herunder indretning, drift og rømning. Trafikale foranstaltninger. Permanent forstærkning af den eksisterende fundering ved flere søjlefundamenter. Midlertidig stabilisering af søjler ved etapevis nedtagning af brodæk. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster. Opbrydning af belægning og fugtisolering på både fortov og kørebane. Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende overbygning ned til overside søjleåg. Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kantbjælker på fløje samt på trekantformet udvidelse. Fjernelse af øverste ca. 60 mm beton ved fræsning på trekantformet udvidelse. Levering og montering af nye brolejer. Levering og montering af nye brofuger Montage af OT-bjælker, inkl. midlertidige understøtninger. Inddækning af arbejdsområder med telt.

8 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 8 Støbning af nyt brodæk inkl. tvær- og vederlagsbjælker samt kantbjælker. Levering og montering af brorækværker. Udførelse af ny fugtisolering samt bro- og fortovsbelægning. Arbejderne skal udføres i etaper efter godkendte trafikafviklingsplaner. Entreprisen skal udføre i tidsrummet som anført i SB ad 2, stk. 3. Entreprisens arbejder gennemføres i henhold til Vinterbekendtgørelsen (BEK nr 477 af 18. maj 2011). Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: Opbrydning af fugtisolering og belægning m 2 Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk. 440 m Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende overbygning, m 2 Forstærkning af fundering, 3 stk. Levering og montering af OT-bjælker 77 stk. Levering og montage af brolejer 24 stk. Armering og støbning af tvær- og vederlagsbjælker 250 m 3 Armering og støbning af kantbjælker. 135 m 3 Armering og støbning af brodæk, 650 m 3 Armering og støbning af fundamenter 110 m 3 Slap armering 218 tons Levering og montage af fuger. 36 m Levering og opsætning af brorækværk 440 m Fugtisolering type IVa 700 m 2 Brobelægning m 2 Bygherren er: Odense kommune - Natur, Miljø og Trafik Nørregade Odense C Tlf.: Kontaktperson: Poul-Ivan Ikkala Projektet er udarbejdet af: COWI A/S Stormgade Esbjerg Tlf.: Kontaktperson: Steen K. Nielsen, skn@cowi.dk Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af: COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C

9 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 9 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes efter udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som et begrænset udbud. Prækvalifikationen er offentliggjort i EU-tidende ved udbudsbekendtgørelse, som er fremsendt til offentliggørelse d. 7. juni Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter. Arbejdet igangsættes under forudsætning af myndighedernes tilladelser, og politisk godkendelse. Udbudsmaterialet vil kun være tilgængeligt på under Udbud, hvor også alle yderligere oplysninger herunder rettelsesblade mv. vil blive offentliggjort. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Tildelingskriteriet er: "Det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud". Følgende tildelingskriterier med de angivne vægte vil blive anvendt: Kriterium Procent Pris 70 Tid 30 I alt 100 Ved evaluering af kriteriet pris lægges der vægt på den samlede tilbudssum.

10 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 10 Ved evaluering af kriteriet tid lægges der vægt på følgende: Tid Kriterium (uger) Optimal. 42 Mindst optimal 72 Interval 1,0 Tilbud der tilbyder en tidsplan med varighed over 72 uger tillægges ingen positiv værdi. Tilbud der tilbyder en kortere tidsplan end 42 uger foretrækkes ikke frem for et tilbud der tilbyder en tidsplan på 42 uger. På baggrund af de modtagne tilbud får den entreprenør der vurderes at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af underkriterierne pris (70% ) og tid (30 %), tildelt opgaven. Afgivelse af tilbud Tilbuddet mærket "Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning." afleveres senest mandag d. 10. september 2012, kl. 11,00, hos: Odense Kommune - Natur, Miljø og Trafik Nørregade Odense C Lokale "Rosen" Att.: Poul-Ivan Ikkala På hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbuddet skal være skriftligt og afleveres i ét papir eksemplar samt ét digitalt eksemplar på cd. Tilbud i elektroniskform modtages ikke. Tilbuddet vedlægges en foreløbig tidsplan for arbejdets gennemførelse. På tilbudslisten angives det antal uger tilbudsgiver tilbyder gennemføre arbejdet indenfor. Perioden angives som det antal uger der medgår fra igangsætningsfristen til færdiggørelsesfristen jf. Ad 2, stk. 3, Digital udgave af tilbudslisten kan rekvireres. Det er den offentliggjorte pdf udgave af tilbudslisten er der er gældende. Brug af den elektroniske udgave (Excel) sker på tilbudsgiverens eget ansvar. På tilbudslistens forside, skal der noteres numre på alle de udsendte rettelsesblade. Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve bekræftelse på, at det fremsendte tilbud tager udgangspunkt i alle de udsendte rettelsesblade, forinden kontraktskrivning.

11 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 11 Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbud skal afgives i danske kroner, ekskl. moms. Vedståelsesfristen for tilbuddet er 60 arbejdsdage regnet fra tilbudsdatoen. Inden tilbuddets antagelse kan bygherren forlange, at entreprenøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Ingen tilbudsgiver har således krav på at få arbejdet overdraget. Alternative Tilbud Alternative tilbud accepteres, men tages kun i betragtning, hvis der også bydes på det udbudte grundlag. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter. Det skal således klart fremgå, hvilke dele af det primære bud alternativet erstatter/supplerer, og hvilke eventuelle økonomiske og andre konsekvenser dette har for tilbuddet. Såfremt der afgives flere alternative tilbud, skal adskillelsen mellem de forskellige alternative tilbud tydeligt fremgå. I alternative tilbud skal samtlige mindstekrav være opfyldt. Mindste krav: Samtlige de i udbuddet specificerede krav til geometri, materialer, forudsætninger og krav er gældende. De for udbuddet angivne krav til støj, arbejdsplads og trafikregulering skal overholdes. Broen skal opfylde kravene til Brogruppe 1 samt en bæreevneklassificering svarende til klasse 150 for normalpassage. Eksisterende konstruktioner må ikke på noget tidspunkt overbelastes. De til udbuddet fremlagte eksisterende tegninger skal verificeres i relevant omfang med in-situ undersøgelser til verifikation af de konstruktive forudsætninger der lægger til grund for det alternative tilbud. Den bydende bærer således selv det fulde ansvar for de forudsætninger der måtte gøres med hensyn til de eksisterende konstruktioners tilstand, styrke og geometri. Tilsvarende gælder for funderingen med tilhørende geoteknisk rapport. Levetiden skal være minimum 100 år. Driftsudgifter skal opstilles og sammenlignes med de tilsvarende driftsudgifter for den udbudte løsning. De af Vejdirektoratet opstillede levetider for relevante konstruktionstyper og materialer skal anvendes som grundlag for vurdering af levetider.

12 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 12 Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste tilbud der medfører væsentligt forøgede driftsudgifter i broens stipulerede levetid på 100 år. Der skal fremlægges beregninger for excentricitet under ombygningsarbejdet. Excentricitet fremkommer som et bidrag fra telt, vind, trafik- og egenlast i mest ugunstige kombination. Den herved fremkomne værdi multipliceres med en sikkerhedsfaktor på ikke mindre end 10 %. Den tilbudte tidsplan for alternativet skal indeholde tid til bygherrens gennemgang og granskning af de tilbudte løsninger. Følgende varigheder skal indregnes: - 2 ugers forsinkelse på indgåelse af kontrakt. - 3 uger til gennemgang af statisk dokumentation - 2 uger til gennemgang af øvrig dokumetation (per fremsendelse). Alternative tilbud, der ikke opfylder bygherrens mindstekrav, vil blive forkastet og tages således ikke i betragtning i forbindelse med tildeling af kontrakten. Det skal således af tilbuddet fremgå, at mindstekravene er opfyldte, og tilbuddet skal vedlægges dokumentation til at godtgøre dette Forbehold Der må ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i dette udbudsmateriale. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt, og det vil blive afvist. Øvrige forbehold vil blive prissat og indgå i tilbudsevalueringen. Såfremt det ikke er muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive afvist som ukonditionsmæssigt. Odense Kommune vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant er henholdsvis grundlæggende henholdsvis kan prissættes. Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder afklaret forud for afgivelse af tilbud. Erklæringen kan gives via Tilbudslisten. Det påhviler de bydende, efter udskrivning af udbudsmaterialet, at sikre sig at samtlige betingelser og tegninger er indeholdt. Eventuelle uoverensstemmelser bedes snarest meddelt til: COWI A/S Att. Steen K. Nielsen Tlf.: skn@cowi.dk Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er i komplet stand.

13 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 13 Spørgsmål til udbudsmaterialet: Sidste frist for indlevering af spørgsmål til udbudsmaterialet er d. 31. august kl. 10:00. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i rettelsesblad med seneste udsendelse d. 5.september Spørgsmål modtaget efter d. 31. august 2012 vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet sendes til: skn@cowi.dk. Entreprisenavn skal indgå i begyndelse af mailen: "Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning. Spørgsmål vedr.". Tvister Tvister behandles som anført i AB92 om tvister. Voldgiftsretten sættes altid i København. Såfremt Odense Kommune i anledning af entreprenørens udførelse af entreprisen sagsøges ved de almindelige domstole, kan Odense Kommune uanset bestemmelserne i AB92 om tvister medinddrage entreprenøren under et sådant søgsmål. Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte bestemmelser også indgår i kontrakt med eventuelle underentreprenører.

14 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 14 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Ad 2 Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres i begrænset licitation til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering (ORI) beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: a) Rettelsesblade/supplerende meddelelser. b) Entreprenørens tilbud, Tilbudsliste (TBL), dok. nr. A , rev c) Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelse" (SBB), dok. nr. A , rev. 1.0, bestående af: "Særlige Betingelser" (SB) "Særlig Arbejdsbeskrivelse" (SAB) "Tilbuds- og Afregningsgrundlag" (TAG). d) Tegninger som angivet i Dokumentfortegnelse, dok. nr. A , rev. 1.0.

15 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 15 e) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) dok. nr. A , rev f) Geoteknisk undersøgelsesrapport, dok. nr. A , rev. 1.0 g) Dokumenter som angivet i Dokumentfortegnelsen, dok. nr. A , rev. 1.0 markeret "Entreprenør", og som ikke er medtaget i nærværende prioriterede liste h) Gældende "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), udgivet af vejdirektoratet. Styring og samarbejde, Vejregler, februar 2011 Arbejdsplads mv., Vejregler, november 2007 Jordarbejder, Vejregler, juni 2006 Afvanding, Vejregler, december 2010 Bundsikring af sand og grus, Vejregler, november 2003 Ubundne bærelag af stabilt grus, Vejregler, november 2003 Ubundne bærelag af knust beton og tegl, Vejregler, februar 2011 Betonbroer, Vejregler: Afsnit 4, Fundering, Vejregler, oktober 2009 Afsnit 5, Stillads og form, Vejregler, april 2001 Afsnit 6, Slap armering, Vejregler, april 2001 Afsnit 7, Spændarmering, Vejregler, april 2001 Afsnit 8, Beton, Vejregler, oktober 2009 Brobelægning, september 2007 Broautoværn og rækværker, december 2004 Fugtisolering, januar 2011 Brobelægninger, revisionshæftte, februar Brobelægninger, november Brobelægninger, november Brobelægninger, marts Brobelægninger, november 2004 Bilag 11 Brobelægninger. Typegodkendte brobelægningsmaterialer Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010 AAB for stålkonstruktioner Kørebaneafmærkning, juni 2010 Varmblandet asfalt, november 2006 Vejbelysningsmateriel, maj2011 Udleveres ikke, men kan ses på i) AB 92 - udleveres ikke men kan ses på j) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. k) Øvrige forskrifter:

16 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 16 - Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, nov Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., udg Vejregler Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober Bekendtgørelse nr. 244 af 10/04/2008 Afmærkning af vejarbejder m.m. - Vejregel for afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november Vejregel for opsætning af broautoværn og -rækværker, juli Tilsynshåndbog for stilladser, januar Tilsynshåndbog for betonbroer, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, januar Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar Projektering af bitumenbaseret fugtisolering og brobelægning. Tegningsbi lag, Vejregler, oktober Prøvningsmetoder, bituminøse belægningsmaterialer, Statens Vejlaboratori um i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse. Det under punkterne A - G kan hentes på under "Udbud". Det under punkterne H og K (Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) samt Vejregler og vejregelforslag m.m.) anførte materialer kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget senest 5 dage efter licitationen. Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes, idet alle tidsfrister er bodsudløsende i henhold til SB ad 25, stk. 2. Deltidsfrist 1 og 2 fastsættes i henhold til entreprenørens detailarbejdsplan. 1. Igangsætningsfrist Igangsætningsfristen fastsættes til den 10. oktober Følgende arbejder skal på denne dato være igangsat: - Indretning af arbejdsplads. Endvidere omfatter igangsætningsfristen, at følgende dokumenter er afleveret til tilsynet til gennemgang: - Godkendt "anmeldelse af midlertidig aktivitet" - Godkendt afmærkningsplan

17 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 17 - Godkendt gravetilladelse - Kvalitetsstyrings- og miljøledelsesdokumenter - Ajourført plan for Plan for Sikkerhed og Sundhed inkl. byggepladsindretning - Beredskabsplaner for miljø og arbejdsmiljø - Detailtidsplan, der har en detaljeringsgrad, således trafikomlægninger, arbejder, tilsyn og myndighedsbehandling kan planlægges og gennemføres. Tidsplanen skal således kunne læses med aktiviteter dag for dag. 2. Deltidsfrist 1 Arbejdet med etape 1 er afsluttet ekskl. slidlag, kantsten og fortovsbelægning. Som kriterium for, at deltidsfristen er overholdt, fastsættes, at ibrugtagningsprotokol for etape 1, overbygning er underskrevet af både entreprenør og bygherre. 3. Deltidsfrist 2 Broen er åbnet for trafik i begge retninger uden restriktioner. Det er en forudsætning, at samtlige belægnings- og brolægningsarbejdere er afsluttet således at der ikke efterfølgende skal udføres arbejder der medfører trafikale restriktioner på broen. Som kriterium for, at deltidsfrist 2 er overholdt, fastsættes, at ibrugtagningsprotokol for etape 2 er underskrevet af både entreprenør og bygherre. 3. Færdiggørelsesfrist Færdiggørelsesfristen fastsættes som igangsætningsfristen tillagt det tilbudte antal uger (hele uger) for arbejdets gennemførelse som det fremgår af entreprenørens tilbud. Som kriterium for, at fristen er overholdt skal aflevering være gennemført og KS dokumentation og således udført tegninger jf. SB ad 10, stk. 1 på denne dato være afleveret til tilsynets gennemgang. Alle tidsfrister er bods udløsende. Ad 2, stk. 6 Tilbudslisten omfatter dels priser på nærmere specificerede ydelser, tilbudsarbejder (T), enten som faste samlede summer eller som faste enhedspriser, dels tilbud på timeløn og materiellejesatser i forbindelse med regningsarbejder (R), jfr. i øvrigt TAG. Ved afgivelse af tilbud kræves tilbudslisten udfyldt med en samlet sum (tilbudssummen) for hele arbejdet samt enhedspriser for samtlige anførte ydelser.

18 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 18 Hvor der ikke er anført enhedspriser, forudsættes enhedsprisen til 0 kr. Tro og love erklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger skal foreligge ved afgivelse af tilbud. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Tilbud skal foruden de udtrykkeligt fordrede opgivelser indeholde den bydendes navn, adresse og underskrift. Såfremt flere i forening giver tilbud skal dette indeholde alle de bydendes navne, adresser samt hvem, der er bemyndiget til med bindende virkning at føre forhandlinger for alle. Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orienteret sig om adgangsforholdene. Ved arbejdets overdragelse til entreprenøren overtager denne arealerne, således som de henligger. Ved at afgive tilbud bekræfter entreprenøren, at denne har kendskab til områdets beskaffenhed, adgangsmuligheder, terrænforhold, beplantning m.m. I tilbuddet skal være indregnet udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts samt til arbejds- og orienteringsbelysning. Ad 5 Ad 5, stk. 2 Ad 5, stk. 4 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.v. Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Entreprenøren vil kun kunne forvente at få noteret én transport på sit tilgodehavende. Forinden tilbuddets antagelse kan bygherren kræve, at entreprenøren leverer en liste over de underentreprenører og leverandører, der påtænkes anvendt. Underentreprenører skal godkendes af bygherren. For godkendelse kræves tilfredsstillende og upåklagelige referencer fra lignende arbejder. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver

19 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 19 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen fra pengeinstitut eller forsikringsselskab skal ydes og udformes i overensstemmelse med vedlagte standardformular. (Bilag 1 til SB) Tilsagn om sikkerhedsstillelse skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Ad 6, stk. 2 Entreprenøren skal yde en sikkerhedsstillelse på 15 % af den samlede entreprisesum. Ved arbejdets endelige aflevering reguleres sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til 10 % af den på det tidspunkt opgjorte entreprisesum ekskl. merværdiafgift. Sikkerhedsstillelsen vil dog først blive reguleret, når entreprenøren har fremsendt det i projektet forlangte KS-materiale, og materialet er accepteret af tilsynet. Den således beregnede sikkerhed skal indestå fuldt ud i den 1-årige afhjælpningsperiode. Den frigives med mindre særlige forhold gør sig gældende, procentvis som angivet i SB afsnit G. Opmærksomheden henledes på, at Odense Kommune ikke foretager udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Odense Kommune. Ad 7 Ad 7, stk. 1 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

20 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 20 Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken, jf. SAB 1.4, samt at dækningsgraden er mindst 10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade pr. uheld.

21 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 21 C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB for styring og samarbejde. Sammen med arbejdsplanen skal entreprenøren aflevere en miljøberedskabsplan, som beskriver de forholdsregler, entreprenøren påregner taget, såfremt der ved uheld under arbejdets udførelse opstår risiko for beskadigelse af det omgivende miljø. Entreprenørens miljø- og kvalitetssikringsplan skal ligeledes afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist. Senest ved igangsætningsfristen skal entreprenøren aflevere en beredskabsplan, som beskriver de forholdsregler, entreprenøren påregner taget, såfremt der sker uheld på arbejdspladsen eller i trafikken omkring pladsen. Entreprenøren skal, så snart accept er udarbejdet, i god tid indgå aftale med underentreprenører og alle betydende leverandører og på forlangende overfor bygherren dokumentere, at aftalerne er indgået. Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal til tilsynet levere et sæt tryk af tegninger, hvorpå godkendte rettelser eller ændringer er angivet med rødt samt KS-dokumentation som angivet i SAB-Arbejdsplads. Manglende aflevering af KS-dokumentation, herunder også tegningsændringer er bodsbelagt jf. ad 2, stk. 3 og ad 25, stk. 2.

22 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 22 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Forslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoder eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE - mærkning og markedskontrol af byggevarer. Indføjelse, montage eller tilvirkning af bygherreleverancer i den færdige konstruktion påhviler entreprenøren, med mindre er specifikt anført i tegninger eller beskrivelser. Træ og træbaserede produkter skal være dokumenteret for dyrkning og sporbarhed, f.eks gennem en FSC-certificering. Ad 10, stk. 2 Entreprenøren skal vederlagsfrit levere tilsynet den til udførelse af kontrol nødvendige arbejdskraft og materiel. Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de for tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved undersøgelse af betonkonstruktioner forud for og under reparationsarbejder. I entreprisen kan der indgå arbejder, hvor kunststofprodukter skal anvendes. Opmærksomheden henledes på de risici, der er forbundet hermed, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Det påhviler entreprenøren - inden arbejdets igangsætning - ved direkte henvendelse til mulige ledningsejere at få den nøjagtige placering af ledninger og kabler i arbejdsområdet. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på ledninger/kabler. Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Samtlige omkostninger til bortskaffelse/deponering af beton, jord og asfaltaffald, aflevering af kemikalieaffald m.v. skal være inkluderet i tilbuddet. Ad 11, stk. 3 Anvendeligt materiale, som forefindes på arbejdspladsen, tilhører Odense Kommune.

23 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 23 Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren at deltage i projektgennemgang, inden arbejdet igangsættes. Entreprenøren skal påregne at varigheden vil være 1 dag. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE - mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet, samt i gældende standarder m.v. Entreprenøren skal tilvejebringe et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at det færdige produkt opfylder de kvalitetskrav, der er specificeret i kontraktgrundlaget. Entreprenørens kontrolplaner skal foreligge senest ved arbejdets igangsætningsfrist. Bygherrens accept af kontrolplaner skal foreligge, før aktiviteter omfattet af kontrolplanerne må iværksættes. Entreprenøren skal påregne 2 arbejdsdage til bygherrens behandling af kontrolplaner. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Kontrol af anvendte materialer og udførte arbejder, kan efter aftale med tilsynet tillades udført på produktionsstedet eller i andet godkendt laboratorium. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultaterne af prøvningen eller eftervisningen. Det påhviler entreprenøren nøje at overholde de stillede krav til kontrol. Samtlige ydelser i forbindelse hermed, skal være indregnet i tilbuddet.

24 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 24 Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med anlæggets udførelse. Dokumentationen skal ske ved værksattester, prøveattester eller ved prøvninger på entreprenørens eget laboratorium. Dokumentationen skal ske løbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer mv. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i udbudsmaterialet. Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med egnet apperatur. Dokumentation, der ikke afleveres til bygherren, skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og -ret, jf. AB 92, 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. Ad 11, stk. 3 Ad 11, stk. 4 Ad 12 Ad 12, stk. 4 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning, som underskrives af bygherren ved tilsynet og entreprenøren. Hvis en entreprenør har forårsaget skader på arbejder, som er udført af en anden entreprenør, er bygherren berettiget til at kræve, at entreprenøren anvender den anden entreprenør til at udbedre beskadigelser af dennes arbejde. Bygherren kan alternativt vælge at indgå aftale med den anden entreprenør om udbedring af beskadigelser af dennes arbejde for den skadeforvoldende entreprenørs regning. Udbedring skal finde sted på et med bygherren aftalt tidspunkt. Skader skal meddeles til bygherren snarest muligt efter, at entreprenøren er blevet bekendt med skaden. Denne forpligtigelse gælder både den skadeforvoldende og den skadelidte entreprenør. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB, Styring og samarbejde.

25 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 25 Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Opgravningstilladelse søges på følgende link: Entreprenøren skal selv skaffe sig fornøden arbejds- og oplagsplads ud over den, der er anvist i entreprisegundlaget. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang itl arbejdspladsen. I tvivltilfælde kan tilsynet forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. I tilfælde af overlæs er entreprenøren ansvarlig overfor eventuelle skader på adgangsveje. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre kabler, ledninger og lignende, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for forurening og skader på veje og anlæg i og under arbejdets udførelse, der kan lastes ham, og der skal øjeblikkeligt træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om fornøden belysning af arbejdsområdet samt om opsætning af de for færdselen fornødne spærringer og skilte og disses belysning. Med henvisning til Vejdirektoratets AAB for Styring og samarbejde pkt. 6.2 skal entreprenøren på bygherrens vegne varetage afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i fællesområder jf. Bekendtgørelse am bygherrens pligter. Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen. Alle fornødne arbejder skal være indeholdt i tilbuddet. Hindringer og ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, som af entreprenøren anses påkrævede, må kun ske efter aftale med myndighederne - politi m.v. Odense Kommune ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under opretholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau. Såfremt der konstateres overtrædelse af sikkerhedsforskrifter gældende for arbejdet kan bygherren uden varsel, og udgift for denne, bortvise den/de pågældende personer fra pladsen. Vedrørende eksisterende kabler og ledninger henvises til SAB.

26 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 26 Ad 14 Ad 14, stk. 1 Ændringer i arbejdet Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i entreprisegrundlaget eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken, skal disse straks anmeldes til bygherren. For ændringer i arbejdet gælder - medmindre andet bestemmes - samme vilkår som for entreprisen i øvrigt. Bygherren er berettiget til at udtage dele af entreprisen indenfor de i 14 stk. 3 nævnte grænser og eventuelt lade arbejdet udføre ved anden entreprenør efter entreprisens afslutning. Ad 14, stk. 2 Ændringer og ekstraarbejder skal aftales på aftalesedler eller i byggemødereferater inden iværksættelse. Ekstraarbejder og ændringer må kun udføres efter skriftlig anmodning fra bygherren. Påbegyndes de før en sådan foreligger, er bygherren ikke pligtig til at honorere dem. Ændringer i arbejdet og ekstraarbejder i øvrigt afregnes enten med faste enhedspriser, idet tilbudslistens relevante enhedspriser/særpriser skal benyttes, eller som tilbudsarbejde efter faste summer eller som regningsarbejde. Ad 14, stk. 3 For hovedposter, poster og underposter gælder 100 % reguleringen. Regulering efter enhedspriser skal ske indenfor 50 % til +50 % af entreprisesummen for den enkelte station. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Afregning for ændringer i entreprisens mængder beregnes på grundlag af kontrolmåling og opgørelse, der foretages af entreprenøren efter aftale med bygherren. Ad 14, stk. 4 Bygherren kan udover de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.

27 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 27 - Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag - Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbeholdende overslag - Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. - Inden igangsætning af regningsarbejder skal der foreligge skriftlig aftale mellem bygherre og entreprenør. I modsat fald vil arbejdet ikke blive betalt af bygherre. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter de tilbudte satser for arbejdsløn ved regningsarbejde. Er disse eller tilsvarende relevante enhedspriser ikke givet for den pågældende medarbejderkategori gælder følgende: De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 10 % B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.

28 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 28 Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenør Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Entreprenøren skal dokumentere udgifterne over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på foreliggende tegninger af det eksisterende bygværk. Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af ikke uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. Udeladelse heraf medfører, at entreprenøren selv må bære eventuelle heraf følgende tab. Ad 16 Ad 16, stk. 2 Fortidsminder Opdages under anlægsarbejdet spor af fortidsminder skal dette straks anmeldes til Odense Bys Museer, tlf Museet vil herefter foretage en besigtigelse. Hvis en nøjere arkæologisk undersøgelse er nødvendig, træffer museet aftale herom med entreprenøren og bygherren. Såfremt arkæologiske udgravninger medfører særlige ændringer i den godkendte arbejdsplan, således at det samlede anlægsarbejde derved væsentlig forsinkes, vil entreprenøren være berettiget til tidsfristforlængelse efter aftale med tilsynet. Museets repræsentanter skal til enhver tid have adgang til arbejdspladsen og kan deltage i byggemøderne, når det er påkrævet.

29 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 29 Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes, skriftligt meddele bygherren, hvilke personer der på entreprenørens vegne leder arbejdet og repræsenterer entreprenøren overfor bygherren. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkelig bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale uden udgift for bygherren. Hvis bygherren under entreprisens udførelse ikke finder byggeledelsens samarbejde tilfredsstillende, herunder at denne ikke efterlever de i nærværende betingelser opstillede krav/regler bl.a. vedrørende de trafikale forhold, forbeholder bygherren sig ret til uden udgift for bygherren at kræve arbejdslederen udskiftet med 3 dages varsel. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere på pladsen, opfylder de i SAB Styring og samarbejde, anførte krav til gennemførelse af kursus. Hvis arbejdsforhold i nærværende kontrakt er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren/leverandøren overholde fastsatte vilkår i denne kollektive overenskomst også for arbejdstagere, der ikke er omfattet overenskomsten. Er ovennævnte arbejdsforhold ikke omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed tilbydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art, på samme sted. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

30 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 30 Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, lønog ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Entreprenøren skal i sine aftaler med underentreprenører forpligte disse til at forholde sig på samme måde. Entreprenørens personale skal møde behørigt udhvilet og upåvirket af alkohol og andre rusmidler, og indtagelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f. eks gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenørens personale skal møde behørigt udhvilet og upåvirket af alkohol og andre rusmidler, og indtagelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder I byggemødereferatet skal arbejdets fremme angives, tekniske aftaler nedfældes samt økonomiske aftaler herom. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængig af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Ad 19, stk. 3 Spilddagenes årsager skal angives i byggemødereferatet (regn, vinter mm.) hvor der desuden angives, hvor mange spilddage, hvert delarbejde er belastet med.

31 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 31 Ad 20 Samvirke med anden entreprenør Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB Styring og samarbejde. Med hensyn til samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø henvises til ad 12 samt AAB/SAB Styring og Samarbejde. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som den overtagende entreprenør som fagmand har eller burde have set, og som er af betydning for den overtagende entreprenørs arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt må han selv bære alle økonomiske følger af en eventuel senere udbedring.

32 Bro 413, OF af Rismarksvej. Udskiftning af overbygning 32 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Odense Kommune ønsker elektronisk fakturering, hvilket entreprenøren skal efterleve. Acontobegæringer opstilles efter aftale med tilsynet. Betaling vil ske senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Bygherren oplyser rekvisitions- og sagsnummer som skal benyttes i forbindelse med fremsendelse af elektroniske fakturaer. For arbejder, der betales som tilbuds- og regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Entreprenøren påfører acontobegæringen momsen. En i fællesskab, mellem entreprenøren og tilsynet, foretaget vurdering af faktisk stadeprocent for de aktuelle ydelser daner grundlag for a contospecifikationer. Faktura vedlægges bilag, som specificerer den pågældende fakturering. Aftalesedler afregnes på bilag til fakturaerne for acontobegæringerne. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særskilt sikkerhedsstillelse. Sikkerheden udformes i overensstemmelse med vedlagte standardformular (bilag 2). Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt, i forbindelse med sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes der forudbetalte beløb efter

33 Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning 33 rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt, og til kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er mangelbehæftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del. Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Ad 22, stk. 5 Aftalte ekstraarbejder betales samtidig med den efter udførelsen nærmest følgende acontobegæring. Regning for ekstraarbejder fremsendes på særskilt faktura. Ekstraarbejder, der ikke betales som tilbud eller efter aftalte enhedspriser, afregnes som regningsarbejder, jf. SB afsnit C. Ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejde. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen.