REBILD KOMMUNE 3 trafikprojekter i Rebild Kommune TERNDRUP SKØRPING - VASEHOLM Betingelser og beskrivelse. April 2013

Transkript

1 REBILD KOMMUNE 3 trafikprojekter i Rebild Kommune TERNDRUP SKØRPING - VASEHOLM April 2013

2 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Benny W. Jepsen Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: Version: 01 Projekt nr.: MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: AALBORG Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg Telefon ANDRE ADRESSER København Roskilde Århus Oslo Fredericia Vordingborg

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) Tilbudsgrundlag Beskrivelse af entreprisen Tildelingskriterier Alternative tilbud Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser Tidsplan Vinterforanstaltninger TILLÆG TIL AB 92 (TAB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Tilfredshedserklæring Acceptkriterier ved TV-inspektion SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Grundlag for arbejdet Arbejdsplads/-areal Forsyninger Eksternt miljø under arbejdets udførelse Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Sikkerhed og sundhed Myndighedskontakt Færdselsregulerende foranstaltninger Materialeopbevaring Eksisterende ledninger og kabler Afløb og dræn ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE Grundlag for arbejdet Rydning Muldafrømning Oplukning af befæstede arealer Ledningsgrav Udgravning Forurenet jord Grundforstærkning Tørholdelse Generel tørholdelse Grundvandssænkning Afstivning N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 3 af 77

4 Indholdsfortegnelse 4.9 Ledningszonen Tilfyldning ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) LÆGNING AF RØR OG SÆTNING AF BRØNDE Grundlag for arbejdet Materialer Betonrør Plastrør Brøndgods af beton Brønde af plast Riste, dæksler og karme Bygherreleverancer Ledningsarbejder Hovedledninger Tilslutninger/overgange Stikledninger og skelbrønde Brønde Nedføringer Dæksler TV-inspektion og brøndrapporter Krav til betonrør og -brønde Betonrør og brønde generelt Krav til plastrør ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) BELÆGNINGSARBEJDER Grundlag for arbejdet Materialer Etablering og retablering af ubefæstede arealer Etablering og retablering af befæstede arealer Generelt Bundsikringslag (BL) Stabilt grusbærelag (SG) Asfaltbelægninger Kantsten Drejesten Etablering af kunstigt rendestensfald Flisefortove, betonstensbelægninger Chaussé- og brostensbelægninger Stenmel Græsarmering Skilte, hegn mv Geotekstil Geonet Komprimeringskrav Metoder til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) ØVRIGE ARBEJDER Grundlag for arbejdet Bro over Lindenborg Å Gadebelysning N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 4 af 77

5 Indholdsfortegnelse 8 KVALITETSSIKRING OG KONTROL Grundlag for arbejdet Kontrolplan Kontrol af jordarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af jordarbejde Kontrol af ledningsarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af ledningsarbejder Kontrol af belægningsarbejde Dokumentation af udførelse og kontrol af belægningsarbejder Kontroloversigt Kontroloversigt, noter Kontrolplan for belægningsarbejder Komprimeringskrav TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 5 af 77

6 1 Entreprisebeskrivelse (EB) 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) Kontaktpersoner Bygherre: Rebild Kommune Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej Støvring Projektleder: Peter Foged pefo@rebild.dk Telefon: , Direkte Rådgiver: Moe & Brødsgaard A/S Gasværksvej Aalborg Projektleder: Benny W Jepsen bje@moe.dk Telefon: , Direkte: Tilsyn og byggeledelse: Moe & Brødsgaard A/S Gasværksvej Aalborg Preben Schmidt psc@moe.dk Telefon: , Direkte: Tilbudsgrundlag For udbuddet er efterfølgende betingelser og vilkår gældende A. Evt. rettelsesbreve udsendt før licitationen B. Udbudsbrev C. Tilbudsliste D. Entreprisebeskrivelse E. Tillæg til AB92 F. Særlige betingelser G. Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejde H. Arbejdsbeskrivelse, Lægning af rør og sætning af brønde I. Arbejdsbeskrivelse, Belægningsarbejde J. Kvalitetssikring og kontrol K. Tilbuds- og afregningsgrundlag Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledning, DANVA, Vejledning nr. 57, 2005 Acceptkriterier Rørcenteranvisning 008, juni 2005 N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 6 af 77

7 1 Entreprisebeskrivelse (EB) 1.2 Beskrivelse af entreprisen Entreprisen består af tre trafiksikkerhedsprojekter. Delprojekt 1 omfatter etablering af fortov og hastighedsdæmpende foranstaltninger, Gl. Skørpingvej, Skørping. Delprojekt 2 omfatter etablering af cykelsti fra Skørpingholmevej til Vaseholm, ved Støvring. Delprojekt 3 omfatter etablering af gang-/cykelsti, Hadsundvej, Terndrup. Arbejdet omfatter i korte træk følgende ydelser: Skørping: Etablering af fortov Etablering af trafikchikaner/heller Etablering af vejafvanding Etablering af vejbelysning (på delstræk) (De i projektet viste bump skal ikke etableres under nærværende entreprise, men vejafvanding af hensyn hertil skal etableres) Vaseholm: Etablering af cykelsti Etablering af bro over Lindenborg Å Terndrup: Etablering af gang-/cykelsti Etablering af vejafvanding Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.: Afpropning og sløjfning af ledningsanlæg og brønde der tages ud af drift Åbning og retablering af belægninger, indkørsler, grønne arealer, have- og markarealer Rydning og beskæring af beplantninger Nedtagning, depotsætning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar, lysmaster mv. Bortskaffelse af overskudsjord 1.3 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet for entreprisen er laveste pris. 1.4 Alternative tilbud Der modtages alternativt tilbud for funderingen af broanlæg over Lindenborg Å. 1.5 Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser I marts 2013 er der af Andreasen & Hvidberg udført geotekniske boringer, forsøg og analyser, for projektdel vedr. cykelsti og bro ved Vaseholm. Resultat heraf fremgår af den geotekniske undersøgelsesrapport, dat. 11. marts Rapporter er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Udover disse boringer forventer bygherren at gennemføre yderligere 2 á 3 stk. geotekniske boringer i tracéet øst for Lindenborg Å. Disse boringer vil tilgå den valgte entreprenør ved anlægsopstart. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 7 af 77

8 1 Entreprisebeskrivelse (EB) Der er i forbindelse med udarbejdelse af projektet ikke foretaget miljøanalyser af vejjord, med hensyn til renhed i forhold til bortskaffelse af overskudsjord, fra vejarealer. Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning og tørholdelse af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. 1.6 Tidsplan For projektet er følgende tidsplan/tidsterminer gældende Licitation 8. maj 2013 Kontrahering, uge 23, 2013 Opstart, 5. august 2013 Den samlede entreprises færdiggørelsesfrist er den 11. oktober 2013 Slidlag udføres i september Vinterforanstaltninger Med baggrund i tidsplan er vinterforanstaltninger ikke aktuelle for entreprisen. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 8 af 77

9 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2 TILLÆG TIL AB 92 (TAB) Dette tillæg består af tilføjelser og fravigelser i forhold til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" udfærdiget af Boligministeriet d. 10. december 1992 (omtales i det følgende som AB 92). AB 92 med tillæg er gældende for hele entreprisen, herunder også eventuelle ekstraarbejder, der bliver aftalt. 2.1 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 3 Tilføjelser gælder som supplement til AB 92, medens fravigelser er gældende forud for AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 4 ad 2, stk. 5 Ved Skørpingholmevej er der beliggende et borg/voldsted (Egholm voldsted) umiddelbart uden for arbejdsområdet. Anlæg for den nye sti skærer ind gennem beskyttelsesarealet for borg/voldstedet. Herudover er der ikke kendskab til andre fortidsminder i arbejdsområdet. Tilføjelse Udbudsmaterialet er Bygherrens ejendom og skal tilbageleveres inden 8 dage efter, at entreprenøren har modtaget underretning om, at hans tilbud ikke accepteres. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilføjelse Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandlinger og modtage betaling. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle væsentlige underentreprenører og deres arbejdsområde i forbindelse med tilbudsgivningen, idet bygherren forbeholder sig ret til at godkende disse. Underentreprenør kan kun udskiftes med bygherrens accept. Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. ad 3, stk. 3 Tilføjelse Eventuelle regnefejl i entreprenørens tilbud rettes på en måde, som kan godkendes af bygherren. Ved fejl i tilbudslistens enkelte poster korrigeres tilbudslistens enhedspriser, så de rettede poster, summeret med de øvrige poster, er lig med den samlede tilbudssum. Den samlede tilbudssum er at betragte som det bindende tilbud. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 9 af 77

10 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Tilføjelse Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab til arbejdspladsen. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage iht. Tilbudsloven. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 ad 5, stk. 4 Tilføjelse Der kan kun afgives én transport og kun af det fulde tilgodehavende. Transporten skal anmeldes til bygherren. Det skal tydeligt fremgå af fakturaer, at der er afgivet transport. Fravigelse Overdragelse af arbejdets udførelse kan kun ske med bygherrens godkendelse. Finder bygherrens tilsyn, med dokumenteret begrundelse, at underentreprenørens arbejde er ukvalificeret, udskiftes denne uden ekstra udgift for bygherren. 2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af garanti fra en af bygherren anerkendt bank eller andet af bygherren anerkendt penge eller kautionsforsikringsinstitut og skal foreligge inden arbejdets start. Sikkerhedsstillelsen udformes i henhold til aftaleformular Entreprenørgaranti i medfør af AB 92 6 med 5 års mangelansvar (byggearbejder mv.) udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Forsikring ad 8, stk. 2 Tilføjelse Bygherren tegner en kombineret all-risk og ansvarsforsikring. All-risk-forsikringen dækker ikke entreprenørers og underentreprenørers maskiner, arbejdsredskaber, værktøj, værktøjsskure eller andre effekter, der tilhører ham eller benyttes af entreprenøren eller hans ansatte Forsikringen indeholder begrænsninger i form af selvrisiko, kr ,- af enhver skade. Denne selvrisiko bæres af de entreprenører, der er ansvarlige for skader under de angivne summer. Al øvrig forsikring påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at ansvarsforsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) og forsikringsbetingelser fra forsikringsselskabet. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 10 af 77

11 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 8, stk. 3 Tilføjelse Entreprenøren skal være i besiddelse af en ikraftværende ansvarsforsikring med en dækning på minimum kr pr. skadesbegivenhed og med en selvrisiko på maksimum kr pr. skadesbegivenhed. 2.3 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Fravigelse Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Detaljeret tids-og arbejdsplan skal foreligge ved opstart af entreprisen. Arbejdsplanen skal ledsages af en á conto oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunker evt. af bygherren leverede materialer, skal være til disposition for entreprenøren. ad 9, stk. 1: Fravigelse Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 2 Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer fremgår af Entreprisebeskrivelsen. Der accepteres ikke spild af bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal betales af entreprenøren til erstatningspris. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Programmet skal udarbejdes i overensstemmelse med de anførte krav i udbudsmaterialet. Kvalitetssikringsprogrammet skal forelægges bygherren til kommentering. ad 11, stk. 4 Tilføjelse: Hvis arbejder ikke skønnes at være udført konditionsmæssigt, kan tilsynet standse dem, ind til entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er konditionsmæssig. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 11 af 77

12 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Fravigelse: Det er entreprenøren der bærer risikoen og vedligeholdelsespligten ind til afleveringen, uanset tidspunktet for hel eller delvis ibrugtagning. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Tilføjelse: Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning af den af bygherren og/eller myndigheder krævet foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra nogen gældende bestemmelse i relation til arbejdets udførelse, uden bygherrens godkendelse. Entreprenøren er pligtig til at rette sig efter tilsynets samt vej- og politimyndighedernes anvisninger. Inden arbejdet påbegyndes synes arbejdsarealerne af vejmyndighed, evt. private lodsejere, bygherrens tilsyn og entreprenøren for registrering af defekte belægninger, kantbegrænsning, træer mv. Tilføjelse: Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Hvis der konstateres forhold der strider mod ovennævnte er Mariagerfjord Vand a/s berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Mariagerfjord Vand a/s berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 12 af 77

13 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 1-4 Tilføjelse: Intet ekstra- eller ændringsarbejde må udføres, før der foreligger en aftale med bygherren. Aftaler om at udføre ændringer og ekstraarbejder skal noteres enten i byggemødereferater eller på særlige aftalesedler. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge timesedler, lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. For underentreprenører gælder samme regler som for entreprenøren. Såfremt tilbudslisten ikke indeholder noget beregningsgrundlag, skal ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser. Dette kan ske ved: 1. Tilbudsarbejde efter faste summer eller 2. Regningsarbejde Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt uforbindende overslag. Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 3 Tilføjelse: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemøderne. Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndigelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. 2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse ad 22, stk. 1 Tilføjelse Á conto begæringer skal være daterede og fortløbende nummererede. Á conto begæringer skal opstilles som tilbudslisten. Det skal angives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende post der begæres betalt. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 13 af 77

14 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Udkast til a conto skal fremsendes til godkendelse hos byggeledelse. Godkendt udkast til a conto skal fremsendes som elektronisk faktura til bygherre via EAN nr , der angives referencetekst til aktuelle projekt og der angives bygherres projektleder som referenceperson. Kopi af faktura fremsendes til byggeledelse. Betalingsfrist på 15 arbejdsdage regnes fra bygherres modtagelse af elektronisk faktura. 2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1,3 ad 24, stk. 1,4 Tilføjelse: Dokumenterede forsinkelser som følge af fund af forurenet jord, og håndtering af dette, giver ret til tidsfristforlængelse. Tilføjelse: Spilddage på grund af vejrlig accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det omfang de overskrider: Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 2 døgn pr. måned fra til døgn pr. måned fra til Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, når en eller flere af følgende grænseværdier er overskredet: Vind: Vindstyrker > 12 meter/sekund i mindst 2 timer, målt fra Nedbør: Regn > 6 mm, målt fra Sne > 5 mm smeltet sne, målt fra Temp.: < -5ºC, målt kl Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe dokumentation for ovennævnte på forespørgsel fra tilsynet. Dokumentationen fremskaffes ved henvendelse til DMI, Teknik og Dataafdeling med mindre andet er aftalt. Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig regnes alle dage, der er omfattet af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, hvis vintervejrligsdagene kan dokumenteres i henhold til ovenstående. ad 25, stk. 2 Tilføjelse: Hvis entreprenøren overskrider en sanktionsgivende tidsfrist, opkræves dagbod. Dagbodens størrelse er 1 af kontraktsummen. Dagboden opkræves for hver påbegyndt kalenderdag, overskridelsen varer, og den modregnes i entreprenørens tilgodehavende N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 14 af 77

15 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27, stk. 1 Tilføjelse: Hvis entreprenøren mener, at han har lidt tab, skal alle krav - straks efter at forholdet er konstateret - fremsættes skriftligt og begrundet overfor bygherren. 2.6 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Tilføjelse: Afleveringsforretningen kan tidligst afholdes 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den komplette KS-dokumentation. Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås manglende, og/eller ikke tilfredsstillende udførte kontraktmæssige ydelser af en sådan karakter, at manglen indebærer, at bygherren ikke kan ibrugtage hhv. kun delvis ibrugtage det udførte anlæg. 2.7 G. Mangler ved arbejdet Mangelansvarets ophør ad 36, stk. 3 Fravigelse: Entreprisen udføres efter reglerne om 5-års ansvarsperiode. 2.8 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40, stk. 1 ad 45, stk. 1 Tilføjelse: Overskridelse af eventuelle mellemterminer med mere end 10 arbejdsdage anses for en væsentlig forsinkelse. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør, tvistigheder imellem entreprenør, underentreprenør og/eller leverandør, berettiger ikke til at standse eller udsætte arbejdet. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 15 af 77

16 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Tilfredshedserklæring Tilfredshedserklæring Vedr. ejendommen Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom erklærer mig hermed tilfreds med reetableringen af min grund efter etablering af kloakanlæg for Evt. aftaler med entreprenøren: Evt. andre bemærkninger: Navn: N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 16 af 77

17 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Acceptkriterier ved TV-inspektion 0 betyder, at ingen fejl/skader (observationer) accepteres. 1 betyder, at den aktuelle observation accepteres i klasse 1. Observation Kriterium VA 0 * RB 0 OB 0 PF 1 DE 1 FS 1 IS 0 RØ 0 IN 0 AF 0 BE 0 FO 0 GR 0 ** SG 1 PH 0 *** PB 1 OK 0 0 angiver, at observationen ikke må forekomme * I ledninger projekteret med mindre end 5 fald, accepteres VA observation på op til 10% I ledninger projekteret med fald på mellem 5 og 10, accepteres VA observation på op til 5% ** Klasse 0 angiver her at grenrøret er ok *** Påhugninger må ikke forekomme N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 17 af 77

18 3 Særlige betingelser (SB) 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3.1 Grundlag for arbejdet I det følgende forudsættes det, at entreprenøren er bekendt med og følger dansk lovgivning og retspraksis. Ud over nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets meddelelse nr fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdspladser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer om kloakarbejde mv. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 og bygherrens pligter (populariseret i Arbejdstilsynets vejledning F.1.2 af marts 2003 om bygherrens ansvar og pligter) DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratet nov Vejledende tekst i normerne skal betragtes som krav. Skærpede krav i nærværende beskrivelse, gælder forud for krav anført i normerne. 3.2 Arbejdsplads/-areal Arbejdet skal udføres inden for de i udbudsmaterialet angivne arealer. Generelt skal arbejdsarealer begrænses mest muligt. Arbejdsareal i forbindelse med etablering af sti mellem Skørpingholmevej og Vaseholm udgøres af det nye vejudlæg for stien som bliver på 3,5 m. Areal uden for det nye vejudlæg er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og skal derfor friholdes for færdsel, opgravning, etablering af depoter eller andet der kan skade arealet. Arbejdsareal for to øvrige delprojekter udgøres af eksisterende vejareal. Entreprenøren skal selv skaffe sig nødvendige arealer herudover. Arealet overtages i den stand, det er i ved entreprisens overdragelse. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og lignende opstilles efter aftale med tilsynet. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 18 af 77

19 3 Særlige betingelser (SB) På byggepladsen skal entreprenøren stille skur til rådighed for afholdelse af møder der vedrører entreprisen. Skur skal være med faciliteter for 8 mødedeltagere. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren hæfter for skader på vejbefæstelser, fortove, ubefæstede arealer, stianlæg mv., såfremt skaderne skyldes forhold, der kan lægges ham til last. Der skal tages de nødvendige forhåndsregler for undgåelse af skader, herunder udlægning af køreplader eller lignende. Adgang til Vaseholm skal ske fra Hobrovej i Støvring, via Møllegårdsvej. Bemærk at bro over jernbane er behæftet med en vægtbegrænsning. Afrigning Ved arbejdets afslutning rydder entreprenøren området fuldstændigt og udbedrer evt. skader på omkringliggende områder Forsyninger Det påhviler entreprenøren at sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning til, skurby, og arbejdspladsen i øvrigt. Entreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne. Alle installationer skal aftales med tilsynet Eksternt miljø under arbejdets udførelse Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for de omkringboende og for færdslen, der skal opretholdes i videst muligt omfang. Som udgangspunkt må al motoriseret materiel først startes fra kl Såfremt entreprenøren ser sig nødsaget til at udføre aften eller weekendarbejde, skal tilladelse hertil søges opnået ved myndighed og efter forudgående aftale med bygherre og tilsyn. Med mindre andet er angivet i EB, skal entreprenøren tage hensyn til nedenstående grænseværdier ved valg af maskiner og arbejdsmetoder: Støjgrænseværdier: Mandag-fredag kl : Uden for dette tidsrum: Støjspidser (nat): 70 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Grænserne - bortset fra støjspidser - er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. For dagperioden kl gælder, at grænseværdien skal være overholdt for den mest støjende 8 timers periode. For aftenperioden kl skal grænseværdien være overholdt i den mest støjende 1/1 time og for natperioden kl i den mest støjende ½ time. Entreprenøren skal ved mistanke om, at støjkravene ikke overholdes, udføre støjmålinger. Entreprenøren skal betale alle støjmålinger, som viser, at grænseværdier er overskredet. Bygherren betaler støjmålinger, som viser at grænseværdierne er overholdt. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 19 af 77

20 3 Særlige betingelser (SB) Entreprenøren skal, hvis støjmålinger viser, at støjkravene ikke overholdes, uden beregning stoppe den støjende arbejdsproces, og først fortsætte efter at tilstrækkelige foranstaltninger er iværksat. Støjmålinger skal udføres jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, november 1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Vibrationer Der skal inden arbejdet igangsættes etableres rystelsesmålere på udvalgte bygninger ifølge aftale med tilsynet. Entreprenøren skal tilrettelægge og indrette arbejdsprocedurer, så nedennævnte grænseværdier ikke overskrides. Entreprenøren skal føre logbog over sit arbejde med angivelse af tidspunkter for opstart og afslutning af opgaver, der kan medføre rystelser. Rystelsesmålere skal have en alarm, der via sms alarmerer entreprenøren og tilsynet ved overskridelser. Entreprenøren leverer og monterer rystelsesmålerne samt flytter dem efter aftale med tilsynet i forbindelse med arbejdets fremgang. Efter nedtagning skal huller, hvori rystelsesmåleren har været monteret udbedres. Huller lukkes efter aftale med lodsejeren med tilsvarende materiale med farve som det eksisterende. Rapport over måleresultater skal indgå i KS-materialet. Arbejdsprocesser som medfører vibrationer må kun gennemføres på hverdage i dagtimerne kl For at sikre mod vibrationsskader på omkringliggende bygninger stilles følgende krav til arbejder, der medfører rystelser: Inden arbejdet påbegyndes godkendes en beskrivelse af den praktiske gennemførelse. Godkendelsen gives af den til projektet knyttede rådgivende ingeniør. Arbejdet holdes under konstant overvågning og standses straks, hvis der konstateres forhold af uventet eller uforudset karakter, der må antages at medføre forøget risiko for skade på omliggende bygninger. Der foretages vibrationsmålinger i 3 på hinanden vinkelrette retninger på nærmest liggende bygningers fundamenter, jf. DIN 4150, del 3. Kategori 1: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for erhvervs- og industribyggeri samt bygninger konstrueret tilsvarende. Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 20 mm/s mm/s mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 40 mm/s. Kategori 2: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for boliger samt bygninger benyttet eller/og konstrueret tilsvarende. Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 5 mm/s 5 15 mm/s mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 15 mm/s. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 20 af 77

21 3 Særlige betingelser (SB) Kategori 3: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for bygninger der er bevaringsværdige (eksempelvis fredede bygninger, bindingsværkhuse, bygninger på sylsten eller tilsvarende), eller som pga. særlige vibrationsfølsomhed ikke hører under bygningskategori (1) og (2). Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 3 mm/s 3 8 mm/s 8 10 mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 8 mm/s. For alle kategorier med frekvenser over 100 Hz, må der som minimum anvendes grænseværdier, som gældende ved 100 Hz. Ovennævnte vibrationsmålinger skal kunne dokumenteres på forlangende. Til at imødegå vibrationsgener over for mennesker må de målte maksimalværdier i de omkringliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau) og 85 db i øvrige områder. Entreprenøren skal i tvivlstilfælde ved vibrationsmålinger dokumentere, at kravene er opfyldt. Entreprenøren skal betale for alle vibrationsmålinger, som viser, at grænseværdierne er overskredet. Bygherren betaler vibrationsmålinger, som viser, at grænseværdierne er overholdt. Skader på bygninger og anlæg Inden arbejdets påbegyndelse sørger tilsyn for af tilstødende og omkringliggende bygninger og anlægs tilstand er foto-registreret. Entreprenør skal sikre sig at denne registrering er udført inden nogen form for arbejde igangsættes i det aktuelle område. Støv Der skal udarbejdes effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet af hensyn til omgivelserne. Entreprenøren skal forebygge støvgener i sin arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved at vande vejene. Ved mistanke om støvgener, skal entreprenøren sørge for at disse imødegås. Renholdelse mv. Det påhviler entreprenøren under arbejdet at renholde arbejdsplads, skurplads, afspærringer, skilte, fortove, stier og veje efter behov, dog mindst 1 gang dagligt. Pløredannelse skal forebygges ved anvendelse af køreplader, grusinterimsveje eller lignende, som er effektivt afvandet. Veje skal fejes efter behov. Entreprenøren er forpligtet til at sikre eksisterende ledninger med riste eller andet mod indtrængende materialerester. Hver dag efter arbejdstids ophør skal entreprenøren sørge for, at arbejdspladsen er behørigt ryddet og afmærket. Entreprenøren skal holde berørte offentlige og private veje rene efter f.eks. jordkørsel. Hvis vejene ikke er rene efter arbejdstids ophør, er bygherren berettiget til at få dem rengjorte for entreprenørens regning. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader, der er forårsaget af manglende renholdelse eller manglende udbedring af skader på vejene. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 21 af 77

22 3 Særlige betingelser (SB) Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Entreprenøren skal opstille skurvogne, der er indrettet i henhold til gældende love og bekendtgørelser. 3.3 Sikkerhed og sundhed Entreprenøren skal være bekendt med de i 4.1 angivne bekendtgørelser og vejledninger, som skal følges under arbejdet. Vaccinationer Entreprenøren skal sikre, at de personer, der kommer i berøring med spildevand eller arbejder i bygværker etc., der har indeholdt spildevand, er vaccineret efter Arbejdstilsynets forskrifter. Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet I forbindelse med udførelsen overdrager bygherre sin forpligtigelse til at udarbejde og ajourføre den i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter krævede plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med indretning og drift af byggepladsen, til en af nærværende entreprenør udpeget sikkerhedskoordinator B. Sikkerhedskoordinatoren, der jfr. bekendtgørelsen skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, er pligtig til at koordinere alle sikkerhedsarbejder vedrørende arbejdspladsen, herunder bl.a. underentreprenører og ledningsejere. 3.4 Myndighedskontakt Entreprenøren skal have en kompetent formand på stedet, så længe der arbejdes. Formanden skal holde tæt kontakt til vejmyndighed og forsyningsselskaber og koordinere med disse instanser. Gravetilladelse/råden over vejareal Entreprenøren skal udarbejde og indsende nødvendige ansøgninger, til godkendelse og indhentning af fornødne tilladelser om arbejde i vejarealer, ved vejmyndigheden. 3.5 Færdselsregulerende foranstaltninger Hvor arbejdet medfører hindringer for færdslen, skal entreprenøren, i god tid inden arbejdet påbegyndes, aftale de nødvendige færdselsregulerende foranstaltninger med vejmyndigheden og politiet og tilsyn skal orienteres. Anlæg skal etableres med opretholdt trafikafvikling uden brug af omkørselsruter. For delprojekter i Skørping og Terndrup accepteres den ene kørebane inddraget til arbejdsareal, men begrænset til kortest mulig strækning i forhold til det arbejde der udføres på den aktuelle dag. Brug af midlertidigt signalanlæg skal begrænses mest mulig, men viser det sig nødvendigt med signalanlæg skal dette etableres og vedligeholdes under nærværende entreprise. For delprojekt vedr. sti mellem Skørpingholmevej og Vaseholm, skal den almindelige daglige færdsel til ejendomme i området kunne ske uindskrænket. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 22 af 77

23 3 Særlige betingelser (SB) Bygherrens tilsyn underretter redningskorps og offentlige trafikselskaber om færdselsbegrænsninger. Entreprenøren skal etablere, tilse, vedligeholde og ved arbejdets afslutning fjerne afmærkning i tilknytning til entreprisen (afspærring, afstribning og skiltning). Entreprenøren leverer al afspærrings- og afmærkningsmateriel i forbindelse med entreprisen. Entreprenøren skal også fremføre og levere eventuel el til belysning af afspærring og afmærkning. Arbejdspladsen skal være afmærket i henhold til Vejdirektoratets Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Entreprenørens afmærkning og skiltning skal forefindes og vedligeholdes indtil entreprisen er afsluttet. Kørende adgang til de enkelte ejendomme skal så vidt muligt opretholdes. Hver dag skal der dog, senest ved arbejdstids ophør, etableres adgang til ejendommene. Adgangene kan laves som gang- eller kørebroer. Entreprenøren skal acceptere trafik til ejendommene. Der skal løbende retableres midlertidigt, så det er muligt at opretholde kørende trafik på vejen. Dette kan eventuelt ske ved løbende udlægning af stabilt grus til top af eksisterende belægning. Hvor kørebane indsnævres pga. arbejdet, skal nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af færdslen etableres, herunder udlægning af køreplader eller lignende i modsatte vejside/rabat. Disse foranstaltninger skal være indeholdt i pris for de trafikregulerende foranstaltninger. Konkret for trafikafvikling skal følgende indarbejdes i de færdselsregulerende foranstaltninger: Bygherre udsender beboerorientering til de der har ejendom op til arbejdsarealet. I beboerorientering vil relevante kontaktoplysninger være angivet, bl.a. oplysning om telefon nr. til entreprenørens formand. Entreprenøren skal få udført og opsætte orienteringstavler om arbejdets udstrækning og tidsplan (datoer for perioder med spærring o.l., samt firmaoplysninger og telefon nr. på formand). Inden en ejer, som følge af ledningsarbejdet, afskæres fra sin ejendom, skal entreprenøren kontakte lodsejeren. Efter arbejdets udførelse skal entreprenøren, i samarbejde med hver enkelt grundejer, udfylde vedlagte standardskema for tilfredshedserklæring for arbejderne udført på grundejerens ejendom. Eksempler kan også findes på Hvor afhentning af renovation hindres eller besværliggøres, skal entreprenøren sikre udførelse af tømning af beholderne ved kontakt til renovationsfirmaet. Såfremt der er daglig lastbilkørsel med varer til f.eks. erhvervsvirksomheder, herunder udbringning af post, påhviler det ligeledes entreprenøren at sikre, at denne uhindret kan finde sted. 3.6 Materialeopbevaring Materialeoplag skal ske på forsvarlig vis. Alle materialer skal mærkes, behandles og oplagres efter arbejdstilsynets, producentens og leverandørens forskrifter. Der må ikke indbygges beskadigede materialer. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 23 af 77

24 3 Særlige betingelser (SB) Entreprenøren er ansvarlig for egen, underentreprenørers samt leverandørers oplagring af materialer og materiel på arbejdspladsen, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri. Placering af materialer på arbejdspladsen foretages i samråd med tilsynet. Der må ikke oplagres materialer på adgangsveje. 3.7 Eksisterende ledninger og kabler Det er entreprenørens ansvar at indhente opdaterede ledningsoplysninger via LER og ledningsejerne. Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering af eksisterende ledninger og skal selv indhente ledningsejernes præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Kvittering fra LER skal kunne fremvises til tilsynet. Opgravning i nærheden af eksisterende ledninger og kabler skal udføres med forsigtighed og om nødvendigt ved håndgravning. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for de skader, som han påfører ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet af ledningsejerne, enten på tegninger og/eller påvist i marken. Ved beskadigelse af ledninger og kabler skal entreprenøren straks kontakte ledningsejer samt tilsynet. Ledningsejernes anvisninger for søgning, krydsning, fri opgravning, sikring af ledning, eventuel afstivning og tilfyldning skal følges. Det samme gælder for eventuelle omlægninger af ledninger og kabler. Arbejde i nærheden af el-kabler og ledninger skal udføres i henhold til stærkstrømsreglementets bestemmelser, og efter aftale med elselskabet. Hvis entreprenøren konstaterer ledninger og kabler, som ikke er vist på tegninger eller lokaliseret på anden måde, skal tilsynet kontaktes, og ledningerne/kablerne skal sikres efter ledningsejernes anvisninger. Ingen kabler eller ledninger, herunder afløbs- og drænledninger, må afbrydes uden tilladelse fra pågældende ejer og tilsynet. Eventuelle nødvendige driftsafbrydelser for udførelse af entreprisen etc. skal aftales forud med den pågældende ledningsejer. Det påhviler entreprenøren at træffe alle nødvendige aftaler med ledningsejerne herom og at orientere tilsynet og de berørte forbrugere om de trufne aftaler, inden afbrydelsen foretages. Ved større afbrydelser, hvor mange forbrugere kan blive berørt, afgør entreprenøren og tilsynet i fællesskab, om disse skal annonceres i dagblad, på relevante hjemmesider eller i lokalradio. Arbejdet skal tilrettelægges, så eksisterende ledningsanlæg i videst mulig udstrækning er funktionsdygtige i hele anlægsperioden. Alle gener og udgifter i forbindelse med ledninger og kabler som er kendte på tilbudsdagen skal være indeholdt i enhedspriserne. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 24 af 77

25 3 Særlige betingelser (SB) Afløb og dræn Eventuelle afbrudte dræn- og afløbsledninger skal retableres, indmåles (registreres) og efterfølgende godkendes af tilsynet, inden tildækning foretages. Entreprenøren skal, eventuelt ved overpumpning, holde afløb intakte i et sådan omfang, at der ikke sker tilbagestuvning i kloakanlægget og hos tilsluttede lodsejere. Ved indgriben i regnvandssystem, skal det ske med hensyntagen til aktuelle og forventede vejrforhold. I tørvejrssituation skal en vis vandføring, fra indsivning og dræn, også forventes i regnvandssystemer. Drænsystemer, der ikke er vist på tegningerne, men hvis tilstedeværelse konstateres under arbejdets udførelse, skal straks afmærkes og anmeldes til tilsynet, som træffer afgørelse om retableringsarbejdernes omfang. Afbrudte dræn (på tværs af ledningsgrav) retableres med glat PVC-rør, SN8, i dimension svarende til drænets størrelse. Nyt rørstykke etableres fra udgravningsside til udgravningsside til fast banket og tilsluttet eksisterende rør med overgangsstykke/fittings beregnet til formålet. Forinden retablering skal der være komprimeret omhyggeligt op til underside af dræn. Retablering af dræn som er ukendte på tilbudsdagen, betales efter tilbudslistens enhedspriser for drænretablering. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 25 af 77

26 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) Jordarbejde 4 ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE 4.1 Grundlag for arbejdet Udover nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: DS 475:2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 430:1986 Norm for lægning af fleksible ledninger i jord DS 437:1986 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord DS/EN :2007 Geoteknik del1 DS/EN AC:2011 Geoteknik del 2 Ledningsarbejdet skal udføres i: Normal sikkerhedsklasse Normal projektklasse Normalt kontrolniveau 4.2 Rydning Det påhviler entreprenøren at sætte sig ind i rydningsarbejdets omfang ved selvsyn. Buske, krat, levende hegn og lignende, samt eventuelle skilte, master og gadelyslamper og fundamenter for disse, der hindrer arbejdets gennemførelse, skal ryddes. Omfang af rydning skal gennemgås og godkendes af tilsynet, før arbejdet påbegyndes. Materialer Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer, som ikke skal tilfalde ejeren, er at betragte som entreprenørens, og skal derfor bortskaffes af denne. Udførelse Ved rydning af træer og større buske skal stød og rødder graves op og bortskaffes. Træer og buske der står op til 0,5 m fra ny fortov-/stibagkant skal påregnes ryddet. Grene på træer og buske, der står mere end 0,5 m fra ny fortov-/stibagkant, skal ryddes/beskæres til min. afstand på 0,5 m fra ny fortov-/stibagkant og til 3 m højde. De afskårne grene bortskaffes. Træer og buske der står i areal hvorpå der skal ske påfyldning skal ryddes og bortskaffes. Skilte, gadelyslamper, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lignende, der skal retableres på samme sted og i samme højde, skal tages op på en sådan måde, at materialerne kan genanvendes. Hvis materialerne skades ved manglende agtpågivenhed, skal erstatningsmaterialer leveres af entreprenøren uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal sikre faste genstande, træer, hegn mv., som ikke må berøres af entreprisens gennemførelse, og beskytte dem forsvarligt mod overlast. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 26 af 77

27 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) Jordarbejde 4.3 Muldafrømning Alment Arbejdsarealet skal muldafrømmes alle steder, hvor kørsel, opgravning og råjordsdeponering finder sted, og på alle arealer, hvor der skal indrettes arbejdsplads og lignende. Muld skal afrømmes i fuld lagtykkelse. Den afrømmede muld må ikke blandes med andre materialer. Depoterne skal udføres på en sådan måde, at vandafledning er sikret, og med et så stort anlæg at skred undgås. Arbejdskørsel må ikke finde sted i mulddepoterne. 4.4 Oplukning af befæstede arealer Alment Oplukning af befæstede arealer omfatter optagning samt midlertidig deponering af optagne materialer (kantsten, fortovsfliser, belægningssten, brostensbelægninger, grusbelægninger mv.) for senere retablering, samt opbrydning og bortskaffelse af asfalt og udstøbte betonbelægninger. Materialer Opbrudte kantsten, brosten, fliser o. lign. skal sorteres, og de genanvendelige materialer renses og oplægges i depot. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for de deponerede materialer. Materialer fra oplukningen der ikke skal genanvendes/genindbygges, skal bortskaffes af entreprenøren umiddelbart efter opbrydningen, i henhold til kommunens regulativ for affald. Udførelse Al oplukning af asfaltbelægninger skal ske ved fræsning i den fulde lagtykkelse. Asfaltkanter skal være lodrette og rette. Den blivende belægning må hverken være løftet eller undermineret ved oplukningen. 4.5 Ledningsgrav Udgravning Alment Udgravningen skal foretages således, at den afsatte ledningstracé følges med hensyn til de foreskrevne koter og mål samt således, at de foreskrevne friafstande til ledningsgravsider samt til andre anlæg kan overholdes. Nøjagtig placering af nye anlæg fastlægges når eksisterende ledningsanlæg er stedbestemt ved påvisning eller prøvegravning. Stedbestemmelse skal ske i så god tid, at eventuelle justeringer af projektet kan ske uden tidsmæssige konsekvenser for arbejdets færdiggørelse. Udførelse Graveprofilet i såvel afstivede som uafstivede grave udføres i overensstemmelse med DS 475, figur a og b, samt angivelser i Entreprisebeskrivelsen. Ved ledningsarbejde i vejarealer skal der altid graves med lodrette sider. Brug af gravekasse eller anden afstivning, skal være indeholdt i ledningspriserne. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 27 af 77

28 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) Jordarbejde Uden for vejarealer gælder, at såfremt udgravningens sider ikke er stabile med de i DS 475 foreskrevne anlæg, skal tilsynet tilkaldes, og det aftales, om der enten skal graves med større anlæg eller udføres afstivning. Ved udgravning til ledninger i dobbeltgrav skal der først udgraves svarende til den øverste ledning. Derefter udføres en smal udgravning til nederste ledning. Asfaltkanter må ikke beskadiges mekanisk af maskiner eller som følge af håndtering af materiel. De enkelte ledningstrækninger, der udføres, skal gøres færdige og retableres hurtigst muligt. Der må ikke opgraves længere strækninger end nødvendigt af hensyn til arbejdets gang eller tilsynets kontrol af arbejdet Forurenet jord Der er i forbindelse med udarbejdelse af projektet ikke foretaget forureningsundersøgelse af jord fra de arealer hvor der skal ske bortskaffelse af overskudsjord jord fra. Ved arbejdets udførelse skal jord fra vejarealer håndteres som forurenet indtil andet er dokumenteret. Under udførelsen skal jord holdes adskilt ud fra sandsynligheden for forurening, f.eks. holdes afrømmet vækstlag, muld og råjord adskilt. Hvis der konstateres eller der opstår mistanke om forurenet jord eller forurenet vand, skal bygherrens tilsyn straks tilkaldes for en vurdering af det fortsatte arbejde. Overskudsjord kan køres til Himmerlandsvej 81 i Rebild. Der skal tages prøver af jorden inden den flyttes. På deponeringsarealet skal rent og forurenet jord holdes adskilt. I forbindelse med arbejdets opstart vil oplysninger på relevante kontaktpersoner, vedr. jordflytning, blive oplyst til entreprenøren. Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således det giver bygherren mulighed for udtagelse og analysering af overskudsjord, dvs. overskudsjord skal påregnes oplagt i mellemdepoter inden bortskaffelse. Fra udtagelse af jordprøver til analyseresultat foreligger, skal der forventes at gå en uge. Bygherre afholder udgift til udtagning og analyse, samt eventuelle deponeringsafgifter, i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord. Bortskaffelse/jordflytning skal anmeldes til og godkendes af Rebild Kommune, med hensyn til bortskaffelsessted og mængde. 4.6 Grundforstærkning Alment Grundforstærkning udføres, hvis bunden af ledningsgraven ikke har tilstrækkelig bæreevne for den pågældende ledning, eller hvis der fejlagtigt er gravet for dybt. Grundforstærkningslaget skal udgøre et tilstrækkeligt underlag for ovenliggende lag. Der er ikke kendskab til blødbundområder i arbejdsarealet, men enkelte steder skal der gennemgraves lag af gytje eller tørv. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 28 af 77

29 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) Jordarbejde Der henvises til den geotekniske rapport. Ved konstatering af uforudsete blødbundsforekomster, eller hvis de forventede forhold afviger væsentligt fra det beskrevne, skal tilsynet tilkaldes med henblik på aftale om nødvendige tiltag. Omfanget af grundforstærkning skal gennemgås med samt godkendes af - tilsynet. Krydsning af blødbundsområder sker ved udskiftning af den bløde bund med egnet fyld. Hvis udstrækningen af blødbundsområder fremgår af de geotekniske rapporter skal disse oplysninger kontrolleres ved udgravning, og såfremt forholdene afviger fra det forudsatte, skal tilsynet underrettes, og projektet evt. korrigeres/ændres. Materialer Grundforstærkninger udføres med et stabilt lag af egnet råjord eller f.eks. bundsikringsgrus. Lagtykkelsen af det indbyggede materiale skal mindst være 300 mm. Hvis egnede materialer er tilgængelige i entrepriseområdet, kan disse efter nærmere aftale anvendes. Hvis forstærkningen udføres vådt, skal der anvendes enskornede, grove materialer. Det skal forhindres, at et eventuelt udjævningslag forsvinder i hulrummene mellem de grove materialer, f.eks. ved hjælp af geotekstil eller ved at hulrummene udfyldes, inden ledningen lægges. Udførelse Grundforstærkning udføres lagvis og komprimeres i lag på maks. 300 mm tykkelse. 4.7 Tørholdelse Generel tørholdelse Al tørholdelse påhviler entreprenøren, der i hele arbejdsperioden skal tørholde udgravningerne, for såvel overfladevand som indsivende grundvand, således at opblødning af bunden udgås. Tørholdelsen skal desuden sikre, at retableringen af ledningsgraven kan foregå, mens den er tørlagt. Foranstaltninger til tørholdelse skal iværksættes så tidligt, at der ikke opstår forsinkelser i arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, såsom højtliggende grundvandsspejl mv Grundvandssænkning Der skal påregnes udført anlæg for midlertidig grundvandssænkning på delstrækninger for etablering af belægningsopbygning for sti mellem Skørpingholmevej og Vaseholm. Anlæg for midlertidig grundvandssænkning skal påregnes udført ved anvendelse af vacuumbelastet sugespidsanlæg med nedspulede og filterkastede sugespidser sat pr. 2 m. Der skal anvendes el-drevne eller støjdæmpede dieselpumper i forbindelse med grundvandssænkningen. Via pejlerør skal der dagligt føres tilsyn med grundvandsstand ved pejling til vandspejl. Kote for vandspejl føres ind i logbog. Pejling udføres for kontrol af, at nødvendig sænkning af grundvandsspejl er til stede for udførelse af aktuelle anlæg, men også for kontrol af der ikke sænkes unødigt dybt af hensyn til nabokonstruktioner. N:\4789\ \07 Beskrivelser\07-02 Anlæg\Udbud \.docx Side 29 af 77