2. Opgaven 2.1 Projektet omfatter renovering og ombygning af afdeling 2 Uffesvej 20 til 26.
|
|
- Pernille Kvist
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hovedentreprisekontrakt I henhold til AB92 med tilføjelser og fravigelser Afd. navn: Uffesvej Afd. nr.: xx-xx 1. Parterne 1.1 Undertegnede: Afdeling 2 Uffesvej 20 til 26 v. Civica Thomas B. Thriges Gade Odense C Cvr nr.: I det følgende kaldet bygherren, 1.2 Medundertegnede Hovedentreprenør: Firmanavn: Adresse: By: Cvr Nr.: I det følgende kaldet Hovedentreprenøren, har indgået nedenstående aftale. 2. Opgaven 2.1 Projektet omfatter renovering og ombygning af afdeling 2 Uffesvej 20 til 26. CIVICA står bag realiseringen af den fysiske helhedsplan i afdeling 2 på Uffesvej i 5200 Odense V. Afdeling 2 er beliggende på Uffesvej og 24-26, i den vestlige del af odense i bydelen Højstrup. Afdelingen består af i alt 2 huse, hvor nærværende byggesag omhandler begge husene. De indeholder i dag i alt 24 boliger, fordelt på 4 opgange. Der sker i renoveringen ingen sammenlægning af boliger. Husene er opført i 3 etager samt kælder. Nærværende projekt omfatter renovering, modernisering, tilgængelighed og miljøarbejde. Dvs. etablering af elevatorer, altaner, ombygning af lejligheder og nye udearealer. Opgaven omfatter hovedentreprisen, dvs. alle arbejdsydelser og materialer, der er nødvendige for aflevering af boliger og udenoms arealer i fuldstændig færdiggjort stand, samt alle ydelser og bi ydelser som er nærmere beskrevet i aftalegrundlaget. Udførelsen omfatter udførelsen af byggeriet fra opstart på byggepladsen til aflevering 1- og 5- års eftersyn samt alle de i udbudsmaterialet beskrevne ydelse og biydelser. 3. Øvrige parter i projektets organisation 3.1 Entreprenøren er til stadighed forpligtet til at sikre de nødvendige og tilstrækkelige medarbejderressourcer under gennemførelsen af opgaven. 3.2 Hovedentreprenørens projektorganisation består af følgende personer: Hovedentreprenøren har udpeget: Navn: [ ] Firma: [ ] som ansvarlig kontaktperson Side 1 / 6
2 3.2.2 Hovedentreprenøren har udpeget: Navn: [ ] Firma: [ ] som projektleder og daglig kontaktperson Entreprenøren oplyser bygherren hvilke underentreprenører der tilknyttes opgaven. Entreprenøren bærer i forhold til bygherren det fulde ansvar for opfyldelse af alle kontraktlige forpligtigelser og hæfter i alle forhold for sine underentreprenører. 3.3 Bygherren har antaget nedenstående tekniske rådgivere: INGENIØR NE Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Totalrådgiveren har udpeget: som ansvarlig kontaktperson: Bjarne Burgdorff Totalrådgiveren har udpeget: Allan Skou Ustrup som ansvarlig byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator. 3.3 Bygherrens projektorganisation består af følgende personer: Ansvarlig kontaktperson og projektleder: Nicolai Muhs 4. Aftalegrundlaget 4.1 Aftalegrundlaget for denne kontrakt består af de nedenfor nævnte dokumenter. 1. Nærværende Hovedentreprisekontrakt med bilag 2. Almindelige betingelser for Hovedentreprise, AB 92 med tilføjelse og fravigelser 3. Rettelsesblade, dateret [ ] 4. Det samlede udbudsmateriale iht. udbudsbrev med tilhørende dokumentfortegnelse dateret [ ] 5. Hovedentreprenørens tilbud, dateret [ ] I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dokumenterne ovenfor, gælder disse i den ovenfor anførte prioritetsrækkefølge. 4.2 Entreprisen er desuden baseret på denne type byggeris gældende love, anvisninger, bekendtgørelser og cirkulærer, alle i seneste udgaver. Entreprenøren skal medvirke til at sikre, at bygherren opfylder de særlige krav, som gælder for Bygherrens virksomhed (ved alment byggeri). 4.3 Byggesagen gennemføres med offentlig støtte og er underkastet den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. 4.4 Der skal af samtlige de på byggesagen tilknyttede entreprenører kunne afgives en tro- og loveerklæring på, at man ikke skylder til det offentlige, så man af den grund er udelukket fra at afgive tilbud til det offentlige. 5. Hovedentreprenørens ydelse 5.1 Generelt 5.2. Personale Hovedentreprenøren skal erlægge alle ydelser i henhold til kontraktgrundlaget Hovedentreprenørens ydelser omfatter alle sædvanlige og nødvendige biydelser, uanset om disse er udtrykkeligt nævnt i kontraktgrundlaget eller ej. Side 2 / 6
3 5.2.1 Hovedentreprenøren er forpligtet til at sikre, at der er afsat nødvendige og tilstrækkelige medarbejderressourcer til gennemførelsen af opgaven Bygherren kan på sagligt grundlag forlange, at Hovedentreprenøren udskifter medarbejdere, herunder også medarbejdere ansat hos Hovedentreprenørens underentreprenører og / eller underleverandører Ledende medarbejdere, jf. pkt ovenfor, kan kun udskiftes med Bygherrens forudgående accept og kan kun finde sted, hvis medarbejderen har lovligt forfald eller ophører sin ansættelse Underentreprenører mv Bygherren kan på sagligt grundlag og med forudgående skriftligt varsel uden kompensation til Hovedentreprenøren kræve en underentreprenør, eller underleverandør udskiftet, hvis denne er årsag til, Hovedentreprenørens gentagne misligholdelse af kontraktlige forpligtelser Forhold til myndigheder og overholdelse af lovgivning Hovedentreprenøren er forpligtet til at identificere og overholde alle relevante love og regler, der har betydning for udførelsen af opgaven Sikkerhedsstillelse Hovedentreprenøren skal senest 8 arbejdsdage efter indgåelsen af denne kontakt stille sikkerhed overfor bygherren på 15 % af Hovedentreprisesummen (inkl. moms) jf. AB 92 med Bygherrens tilføjelser og fravigelser, 6 stk Forsikring Sikkerhedsstilledelsen udgør i alt. kr. [ ],-. kr. inkl. Moms (Skriver kroner [ ] 00/100) Bygherren stiller ikke sikkerhed, jf. 7 i ABT 93 med Bygherrens tilføjelser og fravigelser Uden at Hovedentreprenørens ansvar og forpligtelser herved begrænses tegner og betaler Bygherren en ALL-risk forsikring, der omfatter skader på byggeriet. Forsikringen dækker ikke skader på entreprenørmaskiner, -materiel o.lign. (fx stilladser, værktøj og køretøjer) Bygherren og Hovedentreprenørens eventuelle underentreprenører og underleverandører optages som sikrede på den i pkt nævnte forsikring. Forsikringen er i kraft i den aftale byggeperiode samt en efterfølgende afhjælpningsperiode på 12 måneder. Hovedentreprenøren afholder eventuelle selvrisikobeløb. Forsikringen tegnes med en selvrisiko på maksimalt kr ,- pr. skade Den i AB 92 8, stk.1 nævnte brand- og stormskadeforsikring er indeholdt i ALL-risk forsikringens dækningsomfang Entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring jf. AB 92. I forbindelse med indgåelse af nærværende aftale fremlægger entreprenøren kopi af forsikringspolice samt dokumentation for af forsikringerne er i kraft, jf. bilag 1. Den i pkt nævnte forsikring skal tegnes med følgende dækningssummer: - Tingskade: kr. - Personskade: kr. og med en selvrisiko på maksimalt kr. pr. skade Materiale vedrørende entreprisen 6.1 Entreprenøren påtager sig at medvirke til følgende: 7. Tidsfrister Udarbejdelse af plan for logistik på byggepladsen iht. Støttebekendtgørelsen ved støttet byggeri Rettidig fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale iht. bekendtgørelse nr. 773 af om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. med tilhørende vejledning Efterfølgende overdragelse af dokumentation for mangeludbedring i forbindelse med henholdsvis aflevering og 1- års garantigennemgang Entreprenøren er forpligtet til at opfylde krav i henhold til dokumenterne i bilag Byg til vækst / Klausul for beskæftigelse af praktikanter/lærlinge Side 3 / 6
4 7.1 For projektet gælder udbudstidsplan dateret med eventuelle efterfølgende ændringer. 7.2 Hovedentreprenøren skal senest 14 dage efter underskrivelse af kontrakt fremlægge en detailplan/arbejdsplan for entreprisen. Planen skal respektere den af bygherren fremlagte udbudstidsplan. Entreprenørens detailtidsplan skal godkendes af bygherrens tekniske rådgiver. 8. Hovedentreprisesum 8.1 Den samlede Hovedentreprisesum udgør ekskl. moms Tilbudssum, jf. tilbud dateret [ ] Med tillæg af 25% moms I alt inkl. Moms. Kr. [ ] Kr. [ ] Kr. [ ] (Skriver kroner [ ] 00/100) Specifikation af Hovedentreprisesummen fremgår af Hovedentreprenørens tilbud, dateret [ ] (bilag 3) 8.2 Hovedentreprisesummen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen, med efterfølgende regulering iht. 3, stk. 3 i cirkulære nr. 174 af om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. med senere ændringer. 8.3 Følgende byggeindeks er gældende for denne sag: 9. Ekstraarbejder Byggeomkostningsindeks for boliger generelt, som udgives af Danmarks Statistik. Byggeomkostningsindekset har 1. kvartal 2003 som basis (100). Prisen er at regne ud fra reguleringsindeks for 3. kvartal Intet ekstraarbejde må igangsættes uden forudgående skriftlig aftale med Bygherren. Aftaler om ekstraarbejder skal indgås skriftligt mellem Bygherren og Hovedentreprenøren for at være gyldige. 9.2 Alle kontraktens bestemmelser gælder også for eventuelle tillægs- og mer-/mindre ydelser til entreprisen. 10. Betalingsbetingelser 10.1 Udbetalinger til Hovedentreprenøren finder sted iht. AB 92 med tilføjelse og fravigelser, 22, stk Hovedentreprenøren fremsender sin slutopgørelse rettidigt - senest 40 arbejdsdage efter aflevering Såfremt der konstateres ikke afhjulpne mangler ved afleveringsforretningen, kapitaliseres disse af Bygherren og tilbageholdes i Hovedentreprenørens resttilgodehavende iht. Hovedentreprenørens slutopgørelse. 12. Misligholdelse 12.1 Ansvarsgrundlag Hovedentreprenøren og bygherren er ansvarlige for misligholdelse af kontrakten i overensstemmelse med reglerne herom i AB 92 med Bygherrens tilføjelser og fravigelser Sanktioner 13. Tvister Hovedentreprenøren ifalder dagbod ved manglende overholdelse af den fastsatte frist for byggeriets aflevering, den [ ] Dagboden udgør 1 promille af Hovedentreprisesummen inkl. moms, pr. arbejdsdag forsinkelsen varer Dagboden opgøres løbende og Bygherren er berettiget til at tilbageholde eventuelle dagbodsbeløb i den førstkommende udbetaling til Hovedentreprenøren. Hvis Hovedentreprenøren indhenter den indtrådte forsinkelse, tilbagebetales tilbageholdte dagbodsbeløb til Hovedentreprenøren uden tillæg af renter. Side 4 / 6
5 13.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, afgøres af den i AB 92, 47 hjemlede Voldgiftsret i overensstemmelse med de for Voldgiftsretten fastsatte regler. En eventuel honorartvist afgøres ligeledes endeligt og bindende ved voldgift. En eventuel voldgiftssag må ikke på nogen måde sinke byggeriets fremdrift 14 Særlige bestemmelser 14.1 Betingelse for kontraktens gennemførelse Nærværende kontrakt er betinget af, at Bygherren opnår endeligt støttetilsagn på baggrund af godkendt Skema B-ansøgning i henhold til reglerne i almenboligloven (LBKG nr af 18. november 2015) og støttebekendtgørelsen (BEK. nr af 14. december 2011) Hvis endeligt støttetilsagn ikke meddeles, ophører entreprisekontrakten i sin helhed. Bygherren skal orientere Hovedentreprenøren herom inden for en frist på 7 arbejdsdage Hovedentreprenøren har i den i pkt nævnte situation ikke krav på erstatning eller godtgørelse af nogen art. Såfremt det manglende støttetilsagn, jf. pkt , kan henføres til Bygherrens forhold, modtager Hovedentreprenøren dækning for arbejder frem til myndighedsprojektet. Såfremt det manglende støttetilsagn, jf. pkt , kan henføres til Hovedentreprenørens forhold eller økonomiske overskridelser af rammebeløbet (der ikke direkte kan henføres til ændringsønsker fra bygherres side), modtager Hovedentreprenøren ingen betaling for de ydelser, Hovedentreprenøren har præsteret indtil tidspunktet for afslaget på støttetilsagn Overdragelse af rettigheder Eventuel transport i entreprisesummen kan alene ske én gang for hele entreprisesummen/restentreprisesummen og er kun gyldig, såfremt den forinden er anmeldt og skriftligt noteret hos Bygherren Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier mv I overensstemmelse med retningslinjerne i Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr af 30.juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skal Hovedentreprenøren sikre, at ansatte hos Hovedentreprenøren, underrådgiver og eventuelle underentreprenører og underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område Hovedentreprenøren skal sikre, at de ansatte, herunder ansatte hos eventuelle underentreprenører, underrådgivere og underleverandører, får oplysninger om deres rettigheder efter pkt. 14.4, Bygherrens tilbagetrædelsesret ( Escape-klausul ) 15. Bilag Såfremt Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstolene annullere Bygherrens beslutning om at tildele kontrakten til Hovedentreprenøren, erklærer kontrakten for uden virkning, eller hvis der er udsigt til, at Bygherren vil blive pålagt en af disse sanktioner under en eventuel klagesag, kan Bygherren straks standse opgaven og bringe kontrakten til ophør ved meddelelse herom til Hovedentreprenøren uden herved at ifalde erstatningsansvar over for Hovedentreprenøren I den i pkt nævnte situation er Hovedentreprenøren alene berettiget til dækning af sine forgæves afholdte tilbudsomkostninger ( negativ kontraktsinteresse ) Forsikringspolice Paradigme for entreprenørgaranti Byg til vækst / Klausul for beskæftigelse af praktikanter/lærlinge 2 Rettelsesblade, dateret [ ] Side 5 / 6
6 3 Hovedentreprenørens tilbud, dateret [ ] Bygherre: Civica Formand /Flemming Jensen: Bygherre: Civica Direktør /Jens Pilholm: Hovedentreprenør: [ ] Hovedentreprenør: [ ] Nærværende kontakt er udarbejdet i 2 originale eksemplarer. Et eksempel opbevares af bygherren og ét af Hovedentreprenøren. Side 6 / 6
Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem
Læs mereEntreprisekontrakt Projektets kaldenavn, tagrenovering eller lign.
Mellem Dato Boligselskabet AKB, København Øbro 95 c/o KAB og entreprenørens navn Sag 1026-3/0007 Øbro 95 1 Entreprisens art Mellem bygherre: Boligselskabet AKB, København 1026-3 Øbro 95 c/o KAB Vester
Læs mereAFTALE OM TOTALRÅDGIVNING
AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for totalrådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse
Læs mereMaleristandsættelse af flyttelejligheder Kontraktformular - oplæg. Delaftale xx xx lejligheder
B O V I A A D M I N I S T R A T I O N S S E L S K A B AAB Kolding og Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Maleristandsættelse af flyttelejligheder - oplæg Delaftale xx xx lejligheder 29. august 2016
Læs mereVintertjeneste med specialmaskiner 2013
særlige betingelser Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER VINTERTJENESTE MED SPECIALMASKINER 2013 FEBRUAR 2013
Læs mereKontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune
Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))
ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:
Læs mereEntreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:
1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail
Læs mereENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )
ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]
Læs mereProjekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014
1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet
Læs mereEntreprisekontrakt Kørebaneafmærkning
Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT
ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren
Læs mereTOTALENTREPRISEKONTRAKT
TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det
Læs mereStandard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune
Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Formål Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre
Læs mereAFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.
AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns
Læs mereTÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...
Læs mereKontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]
Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse
Læs merewww.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE
Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE 2 Mellem undertegnede, på den ene side [Selskabets navn og adresse] CVR-nr. [xx xx xx xx] (herefter betegnet Selskabet ) og er
Læs mereRådgivningskontrakt. UDKAST Aarhus Juni 2016. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041
UDKAST Aarhus Juni 2016 Rådgivningskontrakt København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing
Læs mereRanders Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9
Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør
Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi
Læs mereKontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR]
Kontrakt Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren)
Læs mereUdbud nr. 13/10715. Udbud af. Bygherrerådgivning. til Frederikshavn Kommune
Udbud nr. 13/10715 Udbud af Bygherrerådgivning til Frederikshavn Kommune 1 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 3 3. Udbudsform og udbudsansvarlig...
Læs mereRAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER
Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt
Læs mereRammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået
Læs mereDK-Frederiksberg: Anlægsarbejde: renovering af hovedvandledninger 2010/S 201-307085 UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSVIRKSOMHED
1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307085-2010:text:da:html DK-Frederiksberg: Anlægsarbejde: renovering af hovedvandledninger 2010/S 201-307085 UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Læs mereSærlige Betingelser. Indholdsfortegnelse
Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer
Gefionsbakken Renovering af mur Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr.: 17/23637 Sagsnr.: 17/23637 Dato: 04.12.2017 Vers.: 01 Projektleder: FLP ENTREPRISEKONTRAKT 04. Murer SIDE
Læs mereUdbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt
Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk
Læs mereUdbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige
Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale
Læs mereHOVEDENTREPRISEKONTRAKT
HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument
Læs mereBORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104
Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni
Læs mereFinansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3)
Finansieringsret, sommereksamen 2009 (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Opgave 1: Gør rede for, hvilke genstande, der kan være omfattet af virksomhedspant,
Læs mereKONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE
Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns
Læs mereTotalrådgivningskontrakt
Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det
Læs mereBestemmelser om udbud og tilbud
Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING... 2 1. RETSGRUNDLAGET... 2 2. TILBUDSFASEN... 2 3. TILBUDSAFGIVELSE... 3 4. EGNETHED...
Læs mereTILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.
VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side
Læs mere2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt
Læs mereAuktioner A/S (for en kunde) IKKE under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 250.000)
8. oktober 2012 Auktioner A/S (for en kunde) IKKE under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 250.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 12. oktober 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med
Læs mereBilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED
Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED OFFENTLIGT EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHOLD
Læs mereAFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring
Side 1 af 5 26. april 2018 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring i det følgende kaldet Kommunen, ved ansvarlig kontaktperson:
Læs mereKøbenhavns Ejendomme Projekt og Bygherre Nyropsgade 1, 5 1602 København V. Att.: Anette Dyring Naalund
Københavns Ejendomme Projekt og Bygherre Nyropsgade 1, 5 1602 København V Att.: Anette Dyring Naalund E-mail: naalun@kff.kk.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Danske Bernikowsgade Arkitektvirksomheder
Læs mereMontagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)
Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren
Læs mereRammeaftale September 2014
Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000
Læs mereAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND
AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803
Læs mereKontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Jammerbugt Kommune
Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2017-2021, Jammerbugt Kommune 1 Parterne Mellem Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Sigsgårdsvej 14 9490 Pandrup CVR: 29 18 94 39
Læs mereFÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.
Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise
Læs mereSundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)
Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup
Læs mereRammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn
Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby 1 Parterne Undertegnede Bygningsstyrelsen Carl
Læs mere26. august 2015. Jahnson 38. IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 21.961,31) Eftersyn: Intet eftersyn. Budfrist: 10. september 2015 kl. 15.
26. august 2015 Jahnson 38 IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 21.961,31) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 10. september 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E
Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen
SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.
Læs merePrækvalifikationsmateriale
Prækvalifikationsmateriale Solcelleanlæg på Brændkjær Skole i Prækvalifikation Prækvalifikation forud for udbud af Solcelle projekt : Brændkjær Skole Bygherre: Kommunale ejendomme Nytorv 11 6000 Kolding
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023358 (Poul Holm, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 7. juni 2011
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023358 (Poul Holm, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 7. juni 2011 K E N D E L S E Fagtek A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Arbejdernes Andelsboligforening Struer
Læs mereCertifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret
Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne
Læs mereBETINGET ENTREPRISEKONTRAKT
Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 9. juni 2017 BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT MELLEM OG FREDERIKSSUND VAND A/S MT HØJGAARD A/S Horten Advokatpartnerselskab
Læs mereKontrakt om konsulentydelse vedrørende Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher
Kontrakt om konsulentydelse vedrørende Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher 1. PARTERNE Nærværende Kontrakt er indgået mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København
Læs mereAnnoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning
Annonceringsmateriale Side 1 af 7 Annoncering af LED belysning Morsø kommunes adm. bygning [ Annonceringsmateriale - Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning Tidsplan 25.8.2014
Læs mereTOTALENTREPRISEKONTRAKT
TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Engdalen 2 8500 Grenå I det følgende kaldet Bygherren ved ansvarlig kontaktperson:
Læs mere15. juli 2015. Danskb2b - del 14. IKKE under konkurs (Brætspil fra Krummeklubben. Bl.a. Vendespil )
15. juli 2015 Danskb2b - del 14 IKKE under konkurs (Brætspil fra Krummeklubben. Bl.a. Vendespil ) Eftersyn: 30. juli 2015 fra kl. 13.00 til kl. 16.00 Korden 5, 8751 Gedved eller efter aftale på tlf. 51
Læs mereVedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82
Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets
Læs mereMellem. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR nr. 67 85 50 19. (i det følgende kaldet Kunden)
Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR nr. 67 85 50 19 (i det følgende kaldet Kunden) og [Leverandøren] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer og by] CVR nr. [Indsæt CVR-nummer] (i det
Læs mereAALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring
AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge
Læs mereVEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14
VEDTÆGTER for INVEST ADMINISTRATION A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Københavns kommune. Selskabets formål er at drive
Læs mereBygherreforeningens medlemsmøde den 27. marts 2012. Inspiration fra norsk og svensk entrepriseret. - Sammenligning med den danske AB 92
Bygherreforeningens medlemsmøde den 27. marts 2012 ADVOKAT LIV HELTH LAUERSEN GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF: 33 14 93 00 WWW.VILTOFT.DK LHL@VILTOFT.DK Inspiration fra norsk og svensk entrepriseret
Læs mereBåd sælges fra dødsbo
11. august 2016 Båd sælges fra dødsbo IKKE under konkurs (Motorbåd, i jern med Ford diesel motor, måler 9,5m) Eftersyn: 11. august 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Ishøj Havn, bro S3 Budfrist: 12. august
Læs mereH O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33
H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø
Læs mereH O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale
Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende
Læs mereModevirksomheden 8.3-16 A/S (tidligere Bruuns Bazaar A/S) under konkurs v/kromann Reumert (Canon EOS 5D spejlreflekse kamera )
9. juni 2016 Modevirksomheden 8.3-16 A/S (tidligere Bruuns Bazaar A/S) under konkurs v/kromann Reumert (Canon EOS 5D spejlreflekse kamera ) Eftersyn: 10. juni 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Svanemøllevej
Læs mere12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584
12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted
Læs mereAFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)
AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse
Læs mereSPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92
BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereRet til supplerende dagpenge
Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april
Læs mereAuktioner ApS sælger skærme for kunde
19. august 2016 Auktioner ApS sælger skærme for kunde IKKE under konkurs (PC skærme 22 tommer bl.a. Lenovo) Eftersyn: 30. august 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Lergravsvej 53, 2300 Kbh S. Budfrist: 31.
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme & Indkøb og Byggeri København
Vejledning til serviceaftaler det første år efter AB92-aflevering. Indhold i bilaget: Vejledning til rådgiver og projektleder Vejledende tekst til tilbudsliste Bruttoliste over anlægstyper Kontrakt til
Læs mereDriftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune
Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.
Læs mereRådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand
Rådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Region Midtjylland 24. Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3 Aftalegrundlag... 4 4
Læs mereForslag til skærpede økonomiske krav til leverandører
Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Gæld til det offentlige Konkurstruet eller lignende nu Ansøger leverer en erklæring på tro
Læs mereSTEVNS KOMMUNE 2016 FÆLLESBETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I STEVNS KOMMUNE. Teknik & Miljø
STEVNS KOMMUNE 2016 FÆLLESBETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I STEVNS KOMMUNE Teknik & Miljø INDHOLD 1. Orientering...3 2. Retningslinjer...3 3. AB 92...4 4. Sikkerhed...4 5. Arbejdets omfang...4
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (AB92)
ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er
Læs mereHelles Pleje og Service ApS under konkurs (IT-udstyr og inventar)
4. september 2014 Helles Pleje og Service ApS under konkurs (IT-udstyr og inventar) Eftersyn: 5. september 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Industrileddet 1, 3300 Frederiksværk. Budfrist: 8. september
Læs mereVEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S
VEDTÆGTER for Udvikling Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0010 MMR/ dm 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Udvikling Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Developing Fyn P/S. 1.3. Selskabets hjemsted
Læs mereBilag 3 Udkast til rammeaftale
Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed
Læs mereAftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby
Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011
Læs mereSydjysk Auktionshus ApS IKKE under konkurs (Computerskærme, skriveborde og meget mere)
6. maj 2013 Sydjysk Auktionshus ApS IKKE under konkurs (Computerskærme, skriveborde og meget mere) Eftersyn: Eftersyn i Kruså aftales med sælger på tlf. 5178 1320 Budfrist: 16. maj 2013 kl. 15.00 Se mere
Læs mereAFTALEVILKÅR VEJEN KOMMUNE
AFTALEVILKÅR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Aftalevilkår for forsikringsudbud, Vejen Kommune... 3 1.1 Aftalevilkårenes status... 3 1.2 Co-(Re)Insurance... 3 1.3 Sikrede... 3 1.4 Dækningsomfang... 3
Læs mereStandardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)
Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010 Aftale om udlicitering mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)
Læs mereUdbudsbetingelser Asfaltreparationer
Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,
Læs mereAftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]
[Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning
Læs mereOrdregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27.
Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. januar 2016 Ordregiver kan opsige en indgået kontrakt 185, stk. 1 i udbudsloven:
Læs mereFyns Engros v/fyns Tagpap
25. februar 2015 Fyns Engros v/fyns Tagpap IKKE under konkurs (Kæmpe parti Loom Bands) Eftersyn: 5. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 16.00 Gørtlervej 8, 5750 Ringe eller efter aftale pr. tlf. 22 96 40
Læs mereHøje-Taastrup Kommune. September 2013 BETINGELSER FOR UDBUD PÅ BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS
Høje-Taastrup Kommune September 2013 BETINGELSER FOR UDBUD PÅ BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS PROJEKT Betingelser for udbud på brandsikringsanlæg til Høje-Taastrup Høje-Taastrup Kommune Projekt
Læs mereGENERALSEKRETÆR- KONTRAKT
1. marts 2008 GENERALSEKRETÆR- KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tiltræden mv.... 4 2. Ansvarsområde... 4 3. Hverv under ansættelsen... 4 4. Arbejdssted og arbejdstid... 4 5. Tavshedspligt og tilbagelevering
Læs mereVEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING
VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med
Læs mereStk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som
Læs mereUdbud af rammeaftaler for udførelse af bygningsvedligeholdsopgaver
O DENSE K OMMUNE B Y - OG KULTURFORVALTNIN GEN E NERGI- V EDLI GEHOLD Udbud af rammeaftaler for udførelse af bygningsvedligeholdsopgaver AB92 Tilføjelser og afvigelser Aftalebilag 1 Januar 2012. Version
Læs mereConceptel ApS under konkurs v/sj LAW (Høj træstige med 10 trin, topnøglesæt m.m.)
14. september 2016 Conceptel ApS under konkurs v/sj LAW (Høj træstige med 10 trin, topnøglesæt m.m.) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 4. oktober 2016 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med
Læs mere