Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R

Transkript

1 Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: R Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version og den tidligere publicerede version. Slettet tekst i den tidligere version er markeret med rød tekst. Tekst som er tilføjet i den nye version er markeret med blå tekst.

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner en Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Generelt Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Udenlandsk arbejdskraft Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer Mål og tolerancer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og -vejledninger Myndighedstilladelser og -anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Byggepladsforhold Generelt Aflåsning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Materialeopbevaring Forsyning til byggeplads Generelt Vand og afløb El Kommunikation El 20

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Vejrligsforanstaltninger Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Vintermøder Udtørring af bygning Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Kvalitetsledelse Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation 25

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed

6 1. Orientering Side : 5/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september er sammen 1.2 Definitioner 1.3 en Generelt med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest arbejdsdage efter modtagelsen Projektorganisation Bygherre: Bruger: Bygherrerådgiver: Projekteringsleder: IKT leder: Projekterende: Arbejdsmiljøkoordinator (P): Byggeleder: Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen:b): Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen: Fagtilsyn: 1.45 Projektmaterialet Generelt Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010

7 1. Orientering Side : 6/26 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance/januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar 2012 bips, Basisbeskrivelse / Tegninger/bygningsmodeller 1.56 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Digital kommunikation Projektweb 1.67 Pålæg standard Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.

8 1. Orientering Side : 7/26 Overholder entreprenøren ikke konventionen Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i BEK om OPP. Entreprenør er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: Nøgletal fra tidligere evalueringer, hvis disse nøgletal ikke allerede er leveret i forbindelse med prækvalifikationen En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren. 1.8 Udenlandsk arbejdskraft

9 2. Referencer Side : 8/26 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. BEK om OPP: Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Erhvervs- og Byggestyrelsen. BEK om BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af december om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 26. marts september 2015 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 1472Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet. BEK om anvendelse af IKT, offentligt: Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. BEK om anvendelse af IKT, alment: Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2013 om anvendelse af 15. december 2010 om ændring af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ad stk. 2 Følgende KS-bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 23. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet.

10 2. Referencer Side : 9/26 Bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. er gældende: Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

11 2. Referencer Side : 10/ Cirkulærer Fastpriscirkulæret: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære med senere ændringer Cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Cirkulære nr. 2 af 6. januar 1994 om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger Bygge- og Boligstyrelsen. suppleret af Instruks for håndværkere (kontor- og universitetsområdet) 23. november 2012 Bygningsstyrelsen. ILO-konvention nr. 94: Cirkulære nr af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beskæftigelsesministeriet. 2.4 Mål og tolerancer

12 3. AB 92 Side : 11/26 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Bygherrens udbud 2. Entreprenørens tilbud 3. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Forsikring 8. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenørens ydelse 10. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Fortidsminder

13 3. AB 92 Side : 12/ Bygherrens tilsyn 17. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31.

14 3. AB 92 Side : 13/26 Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43. Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.

15 4. Byggeplads Side : 14/26 4. Byggeplads 4.1 Generelt 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og -vejledninger Myndighedstilladelser og -anmeldelser Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde den. Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Afdækning af følgende bygningsdele foretages af entreprenøren: Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg incl udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

16 4. Byggeplads Side : 15/ Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle stk. hovedlinierhovedlinjer samt stk. kotefikspunkter og stk. 1 m mærker. entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. entreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner stk. kotefikspunkter til brug for alle entreprenører efter aftale med byggeledelsen. 4.6 Byggepladsens indretningbyggepladsforhold ByggepladstegningGenerelt Byggepladsforhold er vist på tegning. Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Indhegning entreprenøren leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre. Byggepladshegnet har en højde på m. Hegnet vil være udført af materialer. Porte og døre vil være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold til udbudstidsplanen. Afskærmning entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner afskærmning i skellinien. Afskærmningen udføres som en tæt pladevæg i vandfast krydsfiner i en højde på m Aflukning Interimslukning entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet Aflåsning entreprenøren forestår den daglige åbning kl. og aflukning kl. af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Vagtordningen varetages af, og omfatter.>

17 4. Byggeplads Side : 16/ Tyverisikring Tyverisikringen varetages af, og omfatter Skiltning Forbuds- og påbudsskilte entreprenøren leverer og, opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftaleog bortskaffer glasskab eller lignende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen. Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser Byggeledelsen designer et fælles byggepladsskilt. entreprenøren skal levere og vedligeholde førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører Brandslukningsmateriel entreprenøren skal levere og vedligeholde fælles brandslukningsmateriel. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske på. Cykelparkering Udendørs færdselsarealer entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning. Ad stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder er dimensioneret til et maksimalt akseltryk på ton Færdselsarealer i bygninger entreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m² Afdækning af huller i færdselsarealer Ad stk. 2. entreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres Etablering af rækværk i færdselsarealer Ad stk. 1. entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning.

18 4. Byggeplads Side : 17/ Belysning af færdselsarealer entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram samt gangreserve. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Periode : Entreprise, personer entreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af entreprenøren Oplagsplads entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne er Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer entreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse.

19 4. Byggeplads Side : 18/26 Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Alle udgifter til opsætning og bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder miljø- og affaldsafgifter afholdes af bygherren efter dokumentationskiltet der måler m 2. Arbejdet omfatter en vindsikret konstruktion i træ med nødvendige afstivninger Belysning i skurby og på oplagsplads entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er entreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder entreprenøren afdækker skakthuller og udsparinger i dæk. entreprenøren afdækker udsparinger i tagdæk Etablering af rækværk i arbejdsområder entreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner entreprenøren arbejdsbelysningen Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder entreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning. entreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder entreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse entreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs jf. byggepladstegning. Materialehejsen er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i perioden. Materialehejs: løfte kg

20 4. Byggeplads Side : 19/26 mål gange. Kran: løfte tons mål gange Personelevatorer entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner personelevator jf. byggepladstegning. Personelevatoren er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i perioden Stillads og arbejdsplatform entreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstillads. Fællesstillads: Tæt inddækning Type Stilladsklasse. Anvendelsesformål: Afskærmning: Passager: Opgangsfelter: Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med følgende arbejder: Fællesstilladset vil være til rådighed i perioden Udgifter til byggepladsskilt betales af Materialeopbevaring 4.7 Forsyning til byggeplads Generelt Vand og afløb entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur.

21 4. Byggeplads Side : 20/26 Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af entreprenøren El entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af Kommunikation entreprenøren sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefonlinie (fastnet) til brug for nødopkald Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Arbejde må tidligst påbegyndes kl., og det skal afsluttes senest kl.. Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan arbejdes: Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. entreprenøren forestår administration af nøgler Information til tredjemand entreprenøren forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder informationer til tredjemand. entreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder.

22 4. Byggeplads Side : 21/26 Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen Midlertidig drift entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: 4.9 Vejrligsforanstaltninger Generelt De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes Vintermøder Ad stk. 1. Dagsordenen for vintermødet er: Gennemgang af planlagte aktiviteter Vurdering af behov for justeringer Aftale omfanget af beredskabet Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse Eventuelt Udtørring af bygning entreprenøren sørger for udtørring af bygningen.

23 Dato : 5. Sikkerhed og sundhed Side : 22/26 5. Sikkerhed og sundhedomgivende miljø 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b) Organisation2 Støj Bygherren har udpeget til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b). Arbejdsmiljøkoordinator (b): Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Ad Stk. 1. & Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladskoordinering Ad Stk. 1. og Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b) Sikkerhedsmøder Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b). 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1. Ad Stk. 1.: 5.3 Arbejdsmiljø Generelt Sikkerhedskoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b) Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).

24 Dato : 6. Omgivende miljø Side : 23/26 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj 6.Kommunens forskrift vedrørende støj vedlægges som bilag 5.3 Vibrationer 6Kommunens forskrift vedlægges som bilag 5.4 Støv 65.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter

25 65. Omgivende miljø Side : 24/26 7. Kvalitetsstyring 7Kommunens regulativ vedrørende tomgang vedlægges som bilag

26 7. Kvalitetsstyring6. Kvalitetsledelse Side : 25/26 6. Kvalitetsledelse 6.1 Generelt 76.2 Byggeledelsen 76.3 Byggemøder 76.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Ad stk. 7. Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse. 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i stk. samlede sæt ved afleveringsforretningeneksemplarer. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres arbejdsdage inden afleveringsforretningen Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering

27 Dato : 8. Tidsstyring Side : 26/ Tidsstyring 87.1 Generelt 87.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen Vejrligsdage Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: AktAktivitet. Jan. Feb. Osv.

28 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed7. Tidsstyring Side : 27/26 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2) 2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1) 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2) 3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3) 3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2) 3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3) 3.5 Farlige arbejder (byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13) 3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6) 4. Byggeplads 4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1) 4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2) 4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4) 4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6) 4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7) 4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8) 4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9) 4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10) 4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11) 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan 5.2 Byggepladstegning