Særlige betingelser og beskrivelser Veje og broer, Vestlig strækning

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser Veje og broer, Vestlig strækning Næstved Omfartsvej Nord Rettestrup - Rønnede November 2014

2 1 af 210 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet...6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 7 A. Aftalegrundlaget...7 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse J. Tvister Klausul om beskæftigelse af praktikanter SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Jordstabilisering Afvanding Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Varmblandet asfalt Brolægning Vejautoværn og tilhørende udstyr Kørebaneafmærkning Vejbelysningsmateriel Hegnsarbejder Diverse arbejder Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Nyanlæg Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægning Betonelementer Andre arbejder BILAG: Afvandingsplaner i 1:500 Autoværnstyper AAB Brobelægninger ( ), Udbudsforskrift, oktober 2013

3 2 af 210 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Denne entreprise er en del af Næstved Omfartsvej Nord, som udgør en del af vejforbindelsen Rettestrup - Rønnede. Entreprisen er benævnt , Vej og broer, Vestlig strækning og omfatter etablering af ca. 3 km 2+1 vej, 0,6 km kommunevej, 1 bro, udvidelse af eksisterende rundkørsel, 2,3 km sti, 1 pumpestation, 3 faunapassager, 1 stiunderføring, 1 sideudvidelse af eksisterende stitunnel samt tilslutning til eksisterende Slagelsevej, Ladbyvej, Gammel Skovridervej og ny omfartsvej ved Susåen. Entreprisen indeholder bindinger for krydsning af cykelstien Fodsporet og mod entreprisegrænsen til totalentreprise Broer og vej, Susåen Ringstedgade. Yderligere oplysninger om Næstved Omfartsvej kan findes på: Omfartsvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprise er strækningen mellem st og ca samt delarbejder frem til st Entreprisen er beliggende i Region Sjælland og Næstved Kommune. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: , Broer og Vej, Suså Ringstedgade (totalentreprise) , Vej og broer, Østlig strækning , Vejvisnings- og færdselstavler, Hovedstrækning Ledningsarbejder Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Arbejdet skal udføres i perioden 2015 til Bygherren er: Vejdirektoratet Anlæg Øst Guldalderen Hedehusene

4 3 af 210 BUT Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratet. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. C Tilbudsliste Udbudsbekendtgørelse 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel Kriterier for udvælgelse Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2).

5 4 af 210 BUT Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til udbud@vd.dk med kopi til jawi@vd.dk, rsn@vd.dk og tgje@vd.dk. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr. Næstved Omfartsvej Nord, Vej og broer, Vestlig strækning. 4.1 Orienteringsmøde Der afholdes orienteringsmøde 2. december 2014 kl , hos Vejdirektoratet Fløng, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved 3 arbejdsdage inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr. .

6 5 af 210 BUT Tilbud 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket , Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 1 papireksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Guldalderen Hedehusene senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

7 6 af 210 BUT Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. Implementeringsbekendtgørelsen nr. 712 af 15. juni 2011, 12. Bilag vedr. udvælgelse: Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab). For ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde mindstekravet Referenceliste med tilsvarende arbejder indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

8 7 af 210 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog afmærkningsarbejder på ca. 2,8 km omfartsvej ( 2+1 vej), 0,6 km kommuneveje, ca. 0,6 km private fællesveje, 1 ombygning af eksisterende rundkørsel, 2,3 km sti og ca. 0,5 km interimssti vejbelysningsanlæg i rundkørsel og stiunderføringer Montering af vej- og broautoværn1 sideudvidelse af eksisterende 1 fags bro i slapt armeret beton, bro , UF af eksisterende sti (reg. nr ) 1 vejbærende 1 fags bro i slapt armeret beton, bro , UF af sti ved Slagelsevej (reg. nr ) 1 vejbærende 1 fags bro i efterspændt beton, bro , OF af Ladbyvej (reg. nr ) 1 faunapassage (betonrør), bro , UF af faunapassage, paddeunderføring (reg. nr ), ca. 30 m lang 1 stiunderføring (betonelementer), bro , UF af sti, Fodsporet (reg. nr ), ca. 68 m lang 1 faunapassage (betonelementer), bro , UF af faunapassage, våd passage (reg. nr ), ca. 56 m lang 1 faunapassage (betonrør), bro , UF af faunapassage, tør passage (reg. nr ), ca. 45 m lang 1 pumpestation

9 8 af 210 SB Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget for veje. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m 3 råjordsarbejder ca m 3 levering af indbygningsegnet restprodukt/råjord ca m 2 jordstabilisering ca m 3 muldafrømning ca m 3 bundsikringsgrus ca m 3 stabilt grus ca m 3 muldudlægning ca m afvandingsledninger ca m 2 opbrydning af asfalt ca t asfalt ca m montering af stålautoværn ca m afmærkning på kørebane ca m 2 spærreflade ca m 2 græssåning ca m vildthegn 1 stk pumpestation 3 stk. faunapassager 1 stk. betonelementstitunnel ca. 120 t slap armering ca. 350 m spændt armering ca m 3 beton ca m 2 fugtisolering ca. 500 m 2 brobelægning ca. 150 m montering af broautoværn ca. 140 m 2 skråningsbeklædning 2 stk. nye 9 m master 2 stk. nye 4 m master 15 stk. montering af københavnerarmatur 4 stk. mastearme 5 stk. flytning af eksisterende master (9 hhv. 4 m master) 2 stk. montering af mini Iridium armaturer 8 stk. montering af Louis Poulsen Tunlite LED tunnelarmaturer For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af november 2014

10 9 af 210 SB E. Særlige betingelser (SB) af november 2014 F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af november 2014 G. Tegningsbilag, entreprise , Næstved Omfartsvej Nord, Vej og broer, Vestlig strækning, november 2014, jf. fortegnelse i hæftet (Hvidbøger for vej og bro) H. Notat om fremmede ledninger, entreprise Næstved Omfartsvej Nord, november 2014 med tilhørende tegninger I. Vandsynsprotokol 128 Rettestrup Rønnede, Etape 12810, st , Næstved Kommune, juni 2013 med tilhørende tegninger J. Miljøtilladelse til Vejdirektoratet: Etape Næstved Omfartsvej Nord, genanvendelse af restprodukter, Næstved Kommune, december 2013 med tilhørende bilag og ansøgning K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) L. Udbudskontrolplaner (UKP) M. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag Næstved Omfartsvej Nord, Geoteknisk hovedrapport 1, st , juni Rapport 18, Bro , UF af faunapassage. st , rev. 1 - Rapport 19, Bro , UF af sti. Fodsporet st , rev. 1 - Rapport 20, Bro OF af Ladbyvej, rev. 1 - Rapport 22, Bro UF af sti ved Slagelsevej, st. ca , rev. 1 N. Anlægstidsplan O. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB - Bundsikringslag af forbrændingsslagge, marts 2012 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Jordstabilisering, marts 2013 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Brolægningsarbejder, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011 AAB - Broautoværn og -rækværker, september 2011 AAB - Betonbro. Fundering, august 2012 AAB - Betonbro. Stillads og form, august 2012 AAB - Betonbro. Slap armering, august 2012

11 10 af 210 SB AAB - Betonbro. Spændt armering, august 2012 AAB - Betonbro. Beton, august 2012 AAB - Betonbro. Betonelementer, november 2012 AAB - Betonbro. Betonreparation, august 2012 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering, januar 2011 AAB - Bilag, Betonbro. Fugtisoleringssystemer, maj 2014 AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionshæfte, februar 2009 ( ), brobelægninger oktober 2013 ( ), brobelægninger november 2004 (11.10), brobelægninger november 2004 AAB - Bilag, Betonbroer, Brobelægninger, oktober 2013 AAB - Betonbro. Lejer, august 2012 AAB - Betonbro. Elastiske fuger, november 2012 AAB - Betonbroer, Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning, december 2005 P. AB 92 Q. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. R. Gældende håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, december 2012 / november 2012 / maj 2013 / juli 2006 Håndbøger, færdselstavler: Generelt, juli 2006 Advarselstavler, juli 2013 Vigepligtstavler, juli 2013 Forbudstavler, august 2007 Påbudstavler, juli 2013 Oplysningstavler, juli 2006 Undertavler, juli 2013 Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 Tavleoversigt, februar 2013 Oversigt over varianter, februar 2013 Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008 S. Gældende håndbøger og instrukser, afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, juli 2014 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013 Midlertidig vejafmærkning, maj 2013

12 11 af 210 SB Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder m.m., Rapport Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m. juni 2014 T. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013 Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010 Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2010 Fauna- og menneskepassager en vejledning, november 2011 Hegning langs veje, oktober 2011 Nedsivningsbassiner, marts 2013 Det under punktnumrene C - N nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. Ad 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget senest 8 uger efter afgivelse af tilbud og kan påregnes tilladt igangsat i marken umiddelbart herefter. Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist Anmærkningsfri arbejdsplan, kvalitetsplan og miljøplan skal være afleveret til bygherren senest 8 uger efter kontraktindgåelse. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 31. oktober Ad 2, stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB Arbejdsplads. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Ad 2, stk. 7 Ad 3 Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II-laget. Entreprenørens tilbud Entreprisen gennemføres for bygværksarbejder i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november 31. marts, 4, hvorfor alle vinterforanstaltninger for alle

13 12 af 210 SB bygværksarbejder i hele anlægsperioden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, se i øvrigt SAB Arbejdsplads, afsnit 9. For øvrige arbejder ydes heller ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Ad 3, stk. 5 Ad 4 Ad 4, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage regnet fra fristen for tilbudsaflevering. Entrepriseaftalen I det omfang, en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i kontraktmaterialet ikke opfyldes. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.

14 13 af 210 SB Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Kontrahering > Entreprisekontrakt. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Ad 6, stk. 6 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB Styring og samarbejde.

15 14 af 210 SB Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen samt på projektweb, og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke angår alternativer, idet der henvises til BUT, afsnit 5.1, mht. bestemmelser angående alternativer. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr. ekskl. moms pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Boden kræver ikke forvarsel. Ad 10, stk. 2 Bygherreleverancer De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, forinden de ønskes leveret. Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: Belysningsarmaturer og vejbelysningsskabe inkl. komponenter, jf. SAB Vejbelysning (kan leveres løbende i entreprisen, 6 ugers frist for levering) Årstalsplader til bygværker (6 ugers frist for levering) Vejautoværn, leveres senest 1. august 2015 Broautoværn, leveres tidligst 1. april 2015 Skrårist ved olieudskiller og udløb fra bassiner (6 ugers frist for levering) Materialer skal overtages af entreprenøren på aftalte steder.

16 15 af 210 SB Bygherreleverancer leveres og aflæsses på anstillingspladsen og oplagring, beskyttelse mod tyveri, vind og vejr og al videre håndtering og transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Det evt. tiloversblevne materiale fra bygherreleverancer eller opbrudte materialer forbliver bygherrens ejendom og entreprenøren skal efter bygherrens nærmere anvisning oplægge det ved afslutning af arbejdet eller af det pågældende delarbejde. Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB Arbejdsplads, afsnit 6.

17 16 af 210 SB Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Ad 11, stk. 2 Ad 11, stk. 3 Ad 12 Ad 12, stk. 4 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og arbejdet skal gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 13, stk. 2 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Ad 14 Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Ændringer i arbejdet Ingen ændringsarbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor.

18 17 af 210 SB For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Fiktive arbejder Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i særlige poster i tilbudslisten. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

19 18 af 210 SB B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som entreprenøren har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. Ad 15 Ad 15, stk. 2 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

20 19 af 210 SB Ad 15, stk. 4 Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 3 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Entreprenøren skal være opmærksom på, at der består en risiko for forurening i arbejdsområdet. Entreprenøren skal i givet fald agere på en måde, der forhindrer, at der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne. Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse eller økonomisk kompensation af den grund. Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.

21 20 af 210 SB Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Entreprenøren er i tilfælde af, at der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt der er modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Praktikantklausul Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved praktikant forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af Klausul om beskæftigelse af praktikanter (Bilag til SB). Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.

22 21 af 210 SB D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af JobManager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 5 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i WebVand og overført til JobManager. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

23 22 af 210 SB I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Post og hovedpost 60 og 61: Asfaltarbejder Post og hovedpost 35, 56 og 57: Jernkonstruktioner Hovedpost 51, 55, 58 og 63: Betonkonstruktioner Øvrige poster og hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks.

24 23 af 210 SB Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Ad 22, stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

25 24 af 210 SB Ad 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI s) målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.), den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er på kritisk vej, jf. arbejdsplanen, aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og aktiviteten faktisk ikke kan udføres Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Ad 24, stk. 3 Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfristen kr ,- For færdiggørelsesfristen kr ,- F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

26 25 af 210 SB G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Ad 30, stk. 4 Ad 31 Ad 31, stk. 1 Ad 32 Ad 32, stk. 1 Ad 36 Ad 36, stk. 1 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for græs: Mangelansvaret ophører efter 1 år. Særlige forhold for varmblandet asfalt: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil

27 26 af 210 SB Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april 1. august. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser

28 27 af 210 SB Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

29 28 af 210 SB Bilag til SB (Ad 18) Klausul om beskæftigelse af praktikanter 1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 2 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen ( aftalen ), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på eller foretaget en passende annoncering i et andet EUland, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt praktikant ). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

30 29 af 210 SB Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant.

31 30 af 210 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB Styring og samarbejde. 1.1 Styregruppe Der etableres en styregruppe bestående af mindst én ledelsesrepræsentant fra både Vejdirektoratet og entreprenøren. Formålet med styregruppen er: At sikre ledelsesmæssig fokus og støtte til entreprisen At sikre organisationsmæssig sammenhæng, herunder at de løbende problemstillinger kan løses på rette niveau i organisationen At løse eventuelle udfordringer og konflikter som løftes op til styregruppen At sikre et godt og effektivt samarbejde 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Spørgsmål og/eller forslag til projektmaterialet fremsendes til bygherren i skriftlig form senest 3 arbejdsdage forud for fastlagt tidspunkt for projektgennemgangen. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 4 uger efter kontraktindgåelsen og skal være anmærkningsfri senest 8 uger efter kontraktindgåelse i henhold til igangsætningsfristen, jf. SB ad 2, stk. 3. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden og plan for aktuelle sommer- /vinterperiode skal have en detaljeringsgrad på uge niveau. Reviderede planer skal afleveres senest 4 uger før planen ibrugtages (sommersæson 1/4-30/9, vintersæson 1/10 31/3).

32 31 af 210 SAB Styring og samarbejde Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske vej er angivet og tydeligt fremgår af arbejdsplanen. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Projektering og godkendelse af projekt for stillads til broer Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition Hvornår trafik omlægges Beskæftigelse af praktikanter Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter for de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Beskæftigelse af praktikanter Vejrforhold og spilddage Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.) Afvigelser og fravigelser (oversigt og status) Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler) Økonomioversigt Naboforhold Status på trafikafvikling I de tilfælde, hvor entreprenøren får specialfremstillet udstyrsdele, skal entreprenøren levere alle de arbejdstegninger og specifikationer, som er nødvendige, for at bygherren på et senere tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele. Materialer dokumenteres således at alle materialernes funktioner er beskrevet. Leverandørens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddybende beskrivelse af funktionalitet. Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på Slagelsevej og Vestre Ringvej skal opretholdes med ét spor i hver retning i hele anlægsperioden, periodevis kan det tillades med kun ét spor aften/nat, at trafikomlægninger på veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne,

33 32 af 210 SAB Styring og samarbejde at at at at at at at at at at at at at at at der for kørebane med et kørespor skal være et frit rum på mindst 4,50 m bredde og med 2 spor en fri bredde på mindst 7,50 m, der skal etableres en interimssti nord for Fodsporet, mens bro etableres og at arbejdstrafik i omfartsvejens tracé ikke må krydse interimsstien. Eksisterende Fodsporet kan dog efter forudgående aftale med tilsynet tillades krydses med arbejdstrafik enkelte gange i forbindelse med etablering af interimsstien. Omlægning af stitrafik må ikke foretages i skolernes ferieperiode, der skal etableres interimsstier udenom broarbejdspladserne ved rundkørslen på Slagelsevej (bro og 21189), der til enhver tid skal være vejadgang til alle berørte ejendomme, herunder afskårne markarealer, tekniske installationer mv., der er mulighed for lukning af adgangen til Beredskabet (Ladbyvej 77, matr. nr. 2n, Ladby By, Herlufsholm) i op til en uges varighed med 8 ugers varsel og kun efter nærmere aftale med bygherren og myndighederne, Ladbyvej indenfor arbejdsområdet kan tillades lukket for gennemkørende trafik i en sammenhængende uge i skolernes ferieperiode. Lukningen skal varsles 8 uger forinden, Kirkestien ikke må afbrydes i omfartsvejens tracé før der er sikret adgang til Fodsporet vest for omfartsvejen, færdsel i trafikområdet skal foregå med indregistrerede køretøjer og udelukkende i færdselsretningen, oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling fremsendes til tilsynet for bemærkninger før planlagt fremsendelse til vejmyndigheden jf. afsnit 5, ansøgning om råden over vejareal skal søges hos vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet, ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, autoværn, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet, bortset fra slidlag på forlagt Ladbyvej, eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner, også i arbejdsområder, vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele anlægsperioden,

34 33 af 210 SAB Styring og samarbejde at at at der skal udføres interimsstier og nye belægninger forud for forlægninger af trafik til områder uden for eksisterende køresporsarealer jf. projekttegninger over eksisterende forhold, asfaltbelægninger, som påføres trafik overholder krav til friktionskoefficient, der i perioden 1. november 31. marts skal være en rabat med en bredde på mindst 1,5 m når længden af arbejdsområdet er over 100 m. Særlige bestemmelser omkring broer/bygværker at der skal afsættes tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation, jf. afsnit 5, at at at der på broerne ikke må udføres bitumenpladeisolering- / polymerbitumenpladeisolering og slidlag i perioden 1. oktober til 30. april, eventuel regulering af sti omkring bro 11549, for overholdelse af fritrumsprofil, skal ske ved bortfræsning af alle bundne lag og regulering af SG-lag, og i øvrigt efter aftale med tilsynet, der ved bro kun kan udgraves til 1 fundament af gangen at hensyn til midlertidig placering af eksisterende kabler m.m. Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl og lørdage mellem kl , kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder, arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl , at at at at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 08 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, dertil skal tilsynet have besked 10 arbejdsdage forinden for at kunne varsle lodejere og myndigheder, arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, afsnit 7, der efter opbrydning af asfalt på nedlagte, skærende veje afsættes 2 arbejdsdage til udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 arbejdsdage kan oplyses, hvordan vejjord skal håndteres, hele vejkassen skal fjernes, hvor nedlagte veje og stier overgår til private lodsejere,

35 34 af 210 SAB Styring og samarbejde at afværgeforanstaltninger skal etableres før det aktuelle jordarbejde udføres, jf. SAB Jordarbejde, afsnit 4.1. Særlige øvrige forhold at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september, at at at at at at at nedre bærelag GAB II ikke må ligge vinteren over uden forsegling, bygherren påbegynder bæreevnemålinger og andre prøver 10 arbejdsdage efter udlægning af det færdigt indbyggede stabilt grus. Resultatet af bæreevnemålingen kan forventes af foreligge 3 uger efter at stabilt gruslaget er indbygget, ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter at disse er forlagt og trafikken flyttet, øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have adgang i entrepriseperioden, anstillingsplads skal etableres på de anviste områder, broen over Susåen ikke må befærdes med bæltekøretøjer, at frem til 1. april 2015 kan der kun arbejdes frem til st , at at at fra 1. april 2015 udvides arbejdsområdet fra st til st , og det er på samme tidspunkt, at hovedafvandingen kan aflastes til bassin nr. 8 ved tilkobling i st , arbejder øst for st samt slidlag på forlagt Ladbyvej først kan påbegyndes efter 1. august 2016, frem til 1. juli 2015 er der ikke råderet over den del af det midlertidige arbejdsareal (udsætningsområdet) nord for omfartsvejen, der ligger fra st og mod øst. 3.2 Plan for Vinterforanstaltninger Der henvises til SB, ad 3, samt SAB Arbejdsplads, afsnit Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

36 35 af 210 SAB Styring og samarbejde Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 2 arbejdsdage til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren på digital form (dwg eller dgn-format) samt i pdf-format på projektweb. Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne anført efterfølgende: Entreprisespecifikke plandokumenter Input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), inkl. beredskabsplan Oplæg til supplerende afmærkningsplaner for trafikafvikling, inkl. udkast til rådighedsansøgning Arbejdsprocedure for gennemførelse af trafikomlægning, inkl. nødvendige myndighedsgodkendelser Tegninger og beregninger vedr. midlertidige konstruktioner for stillads og formarbejde for broer Tegninger og beregninger i øvrigt vedr. midlertidige hhv. permanente konstruktioner Arbejdstegninger Arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser Entreprenørens kontrolplaner Tidsfrist for forelæggelse for bygherren 10 arbejdsdage før arbejdets igangsætning 5 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til vejmyndighed 3 arbejdsdage før igangsætning af trafikomlægning 20 arbejdsdage før arbejdets igangsætning 20 arbejdsdage før arbejdets igangsætning 20 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes 20 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes 20 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes Påregnet varighed til bygherrens behandling 10 arbejdsdage 10 arbejdsdage 2 arbejdsdage 15 arbejdsdage 10 arbejdsdage 10 arbejdsdage 10 arbejdsdage 10 arbejdsdage

37 36 af 210 SAB Styring og samarbejde Konstruktioner må ikke påbegyndes, før bygherren har godkendt entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan. Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringer effektueres. Intet stilladsarbejde må påbegyndes, før bygherren har godkendt stillads- og funderingsprojektet herfor. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. Ved genfremsendelse af reviderede dokumenter vil bygherren behandle dette indenfor 5 arbejdsdage. Senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument varsler entreprenøren tilsynet om, hvornår dokumentet er klar til bygherrens godkendelse. Aflevering af Som Udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Tidsfrister for entreprenørens aflevering af plandokumenter henholdsvis tilsynets kommentering heraf er anført i ovenstående afsnit 5. Entreprenøren skal udøve kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse, der er i overensstemmelse med intentionerne i: a) DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav b) DS/EN ISO 14001:2004, Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse c) DS/EN ISO 18001:2008, Arbejdsmiljøsystemer Kravbeskrivelse Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit system for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse opstille, følge, overvåge og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, som på operationelt niveau understøtter den daglige produktion med procedurer, værktøjer, kontrolskemaer og skabeloner for udøvelse af den i udbuddet krævede kvalitets- og miljøledelse. Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Ansvar, beføjelser og kommunikation Kontrolplaner Opfølgning af projektgennemgang Styring af projektering Styring af dokumenter og registreringer

38 37 af 210 SAB Styring og samarbejde Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af bygherreleverancer Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Kvalitets- og miljøaudit Styring af ændringer Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Desuden skal entreprenørens kvalitets- og miljøplan dække kravene anført i SAB Arbejdsplads, afsnit Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Arbejdsprocedurer skal udover emnerne anført i AAB også redegøre for: formål, omfang og afgrænsning, grundlag, fremgangsmåde, relevante arbejds- og montagetegninger, arbejdets opdeling i kontrolafsnit samt kontrolplan inkl. kontrolskemaer og/eller hvorledes kontrollerne dokumenteres Kontrolplaner Entreprenøren skal for hver SAB (eksklusive SAB Styring og samarbejde) udarbejde og vedligeholde kontrolplaner på basis af de i SB punkt L nævnte udbudskontrolplaner samt de kontrolaktiviteter, der er anført i AAB og SAB. Hvor et arbejde overdrages fra en fagdisciplin til en anden fagdisciplin (eksempelvis overdragelse af ubundne lag til asfaltarbejder, gennemgang af placering af ledninger i jord forud for igangsætning af autoværnsarbejder etc.) skal der i kontrolplanen for den efterfølgende fagdisciplin angives et kontrolpunkt for selve overdragelsen, hvor parterne i fællesskab gennemgår arbejdets korrekte kvalitet for det videre arbejde. Kvaliteten af et arbejde skal kontrolleres og dokumenteres i takt med arbejdets udførelse og så betids, at arbejdet kan omgøres uden tidsmæssige og/eller økonomiske omkostninger og uden gener for et efterfølgende arbejde. Kontroldokumentationen skal udformes således, at målte resultater dokumenteres sammenholdt med de i projektet specificerede værdier og tolerancer, og kontroldokumentationen skal forsynes med entydige referencer til: Kontrolpunkt i kontrolplanen Kontrolafsnit Lokalitet for kontrol og prøveudtagning (stationering, vejens højre / venstre side etc.) Anvendt prøvningsmetode Anvendt måleudstyr Til hver kontrolplan skal der vedlægges: Kontrolskemaer og/eller eksempler på, hvorledes kontrollerne dokumenteres Tegning og/eller beskrivelse af arbejdets opdeling i kontrolafsnit

39 38 af 210 SAB Styring og samarbejde Entreprenørens planlægning af kontrolplaner skal registreres i dokumentstyringsplanen, jf. principperne givet i efterfølgende afsnit og Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør. Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren: ProjektWeb (ByggeWeb) WebVand JobManager Paveman DANBRO Vejman.dk Vejlys Web Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Uddannelse og instruktion Særlige krav til kurser ud over lovgivningen: Vejen som arbejdsplads Stilladskurser Fugtisolering og brobelægning Kloakmesterautorisation Arbejdsmiljøuddannelsen Vejen som arbejdsplads Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formænd beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, samt medarbejdere, der håndterer afmærkningen eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspærring, skal have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads (VEJ-EU

40 39 af 210 SAB Styring og samarbejde eller lign.). kurserne (trin I, II og III) er obligatoriske for relevante medarbejdere fra januar Stilladskurser Entreprenørens ingeniører, arbejdsledere og medarbejdere, som arbejder med stillads, skal, forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende stillads påbegyndes, have gennemført de kurser, der er anført i Tilsynshåndbog for støbestilladser i gældende udgave. Entreprenøren skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshåndbogen betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet med et varsel på min. 20 arbejdsdage. Fugtisolering og brobelægning Entreprenørens medarbejdere som udfører svejsning af polymerbitumenplader samt entrepriseledere for fugtisoleringsarbejder, skal have den krævede erhvervserfaring og skal have gennemført de i SAB Fugtisolering og AAB Fugtisolering anførte kurser. Rørlæggeruddannelse Entreprenørens medarbejdere, som arbejder med rørlægning og sætning af brønde, skal have gennemført rørlæggeruddannelsen (AMU-kursus). Kloakmesteruddannelse Alle afvandings- og afløbsarbejder skal udføres under ansvar og kontrol af autoriseret kloakmester hos entreprenøren. Den autoriserede kloakmester skal fremgå af entreprenørens organisationsdiagram. Arbejdsmiljøuddannelse Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø repræsentanter), skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Ovenstående uddannelse, erfaringer og kurser skal være gennemført og dokumenteret overfor bygherren forud for arbejdets igangsætning. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

41 40 af 210 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af bygherreleverancer Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision) Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for bygherren. Entreprisen skal omfattes af intern audit mindst 1 gang årligt. Audit af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal afholdes med tilsvarende hyppighed. Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitets- og miljøledelse 1 gang årligt. Auditering vil tage udgangspunkt i den entreprisespecifikke kvalitets- og miljøplan og kun omfatte de elementer og dokumenter i kvalitets- og miljøplanen, der har relation til den aktuelle entreprise. Bygherrens auditering kan omfatte underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende efter samme retningslinjer som hos hovedentreprenøren. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Entrepriseleder Entreprisens kvalitets- og miljøleder/-koordinator Udvalgte medarbejdere fra produktionen Den samlede varighed af en audit må påregnes at være ca. 6 8 timer (ekskl. planlægning og opfølgning) Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejd-

42 41 af 210 SAB Styring og samarbejde ning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator og koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant erstattes med arbejdsmiljørepræsentant. 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed, jf. PSS, bilag 6. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø. Entreprenøren skal deltage i opstartsmøde med koordinatoren. Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang i henhold til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads. Kopi af tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator.

43 42 af 210 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren kan påregne at blive indkaldt til arbejdsmiljøkoordineringsmøde på tilstødende entrepriser i de tilfælde, hvor deltagelse er nødvendig. Entreprenøren skal deltage i arbejdsmiljøkoordinerende arbejde med entreprenører, som har entrepriser beliggende indenfor jord-, afvandings- og broentreprisen samt tåle og give plads til deres tilstedeværelse på anstillingspladsen Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Entreprenøren har pligt til at indkalde underentreprenører til arbejdsmiljøkoordineringsmøder Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: Entreprisens anstillingspladser Fælles skurby Fælles og egne adgangsveje Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning og ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads Fælles foranstaltninger i forbindelse med arbejdsområder herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger mod trafik, naboer og vejrlig Adgangsveje Byggepladsbelysning Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag 5.

44 43 af 210 SAB Styring og samarbejde Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal forsyne bygherren med input til bilag i PSS for entreprisen i henhold til tidsfristerne i afsnit 5, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mv. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Grundvandssænkning Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse GPS-koordinater til opsamlingspunkter / kontaktpunkter, samt tegning med visning af disse punkter Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 8. Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling.

45 44 af 210 SAB Styring og samarbejde Arbejder ved eller på veje i drift Alment Planlægning og gennemførelse af vejarbejder ved eller på veje i drift skal ske i overensstemmelse med Håndbog, Afmærkning af vejarbejder mm. Anlæg og drift i gældende udgave. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse / gravetilladelse hos vejmyndigheden før arbejdets igangsætning. Intet arbejde på eksisterende veje må påbegyndes før rådighedstilladelse foreligger. Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet Næstved, Toldbuen 6, 4700 Næstved. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje og øvrige veje med trafik er Næstved Kommune, Park og Vej, Thorsøvej 5, 4700 Næstved. Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet Afmærkningsplaner for trafikafvikling Entreprenørens oplæg til trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som minimum omfatte følgende oplysninger: Tegning visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde og arbejdsområde Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende aktivitet Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen Plan for arbejdsområdets indretning, jf. Bekendtgørelse om indretning af byggeplads og lignende arbejdssteder Forslag til afmærkning og afspærring Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes gennemført i marken. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygherrens kommentering, vejmyndighedens behandling, samt tid til egen planlægning fra modtagelse af godkendt afmærkningsplan for trafikafvikling til igangsætning af omlægningen.

46 45 af 210 SAB Styring og samarbejde Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk Forhold til ledningsejere Entreprenøren skal tage udgangspunkt i ledningsnotatet. Tillæg til disse aftaler og evt. ændringer af dem, skal forelægges bygherren før de tiltrædes endeligt. 9.3 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. VD afholder første ledningsmøde med entreprenørens deltagelse den 22. januar Efterfølgende ledningsmøder indkaldes af entreprenøren efter behov. Entreprenøren skal i sin tidsplan afsætte tid til ledningsejernes håndtering af kabler mv. i forbindelse med entreprisen. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsnotatet. Tidsplanerne i ledningsnotatet er ikke bindende, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder. 10 Erstatningssager uden for kontraktforhold Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom

47 46 af 210 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

48 47 af 210 SAB Arbejdsplads Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads. 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og stiarealer, samt naturarealer og landbrugsarealer. Der er eksproprieret til det permanente anlæg og midlertidige arbejdsområder. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på vejarealer respekteres. Bygherren stiller areal til rådighed for indretning af arbejdsplads i denne entreprise. Hovedanstillingspladsen er beliggende ved Slagelsevej øst for eksisterende rundkørsel ved Slagelsevej / Vestre Ringvej med adgang fra Ladbyvej. Herudover er der reserveret arealer til broarbejdspladser, jf. tegningsmaterialet. Eneste adgang til Fodsporet er i omfartsvejens tracé fra eksisterende Ladbyvej (omfartsvejens st. ca ). Når bro er etableret og trafikken ledes ad forlagt Ladbyvej sker adgangen til omfartsvejens tracé fra hovedanstillingspladsen. Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden, jf. ledningsnotatet. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Arkæologiske undersøgelser Der er udført arkæologiske undersøgelser af Museum Sydøstdanmark, undersøgelserne er afsluttet i efteråret Igangværende entrepriser og arbejder Ved arbejdets start er følgende entrepriser igangsat: Entreprise Broer og Vej, Suså Ringstedgade (totalentreprise) Vejdirektoratet Forventes afsluttes: medio 2016 Entreprise Vej og broer, Østlig strækning Vejdirektoratet Forventes afsluttet: oktober 2015 Beskrivelse af entreprisegrænser, se afsnit 1.6.

49 48 af 210 SAB Arbejdsplads Kommende entrepriser og arbejder Arbejder indenfor entrepriseområdet Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Tavleentreprise Grænseflader til andre entrepriser Nedenstående bro- og vejprojekt forventes afsluttet umiddelbart før nærværende entreprise. Entreprisegrænser og øvrige grænseflader til projektet fremgår af tegningsmaterialet og afsnit 1.6: , Broer og vej, Suså - Ringstedgade 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, har tilsynet i samarbejde med vejmyndighed og eventuelle lodsejere udført en fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. Bygherren udarbejder et referat med tilhørende fotoregistrering fra besigtigelse af berørte arealer, adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger mv. med registrering af tilstand. 1.4 Forurenede arealer Bygherren har kendskab til forurening af vejarealer langs eksisterende veje. Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit 7. Miljøforhold, samt SAB jordarbejder, afsnit Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er beskyttede sten- og jorddier, fredede arealer, hegn eller fortidsminder som følger (se tegning ): st , beskyttet sten- og jorddige st , beskyttet sten- og jorddige st , beskyttet sten- og jorddige st , beskyttet sten- og jorddige st , beskyttet sten- og jorddige (3 diger mødes) Vedrørende beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder henvises til afsnit Entreprisegrænser Omfartsvejens entreprisegrænse mod totalentreprisen er:

50 49 af 210 SAB Arbejdsplads Jord- og afvandingsarbejder st Bundsikring st Stabilt grus st GAB II st ABB st SRS st samt st Kørebaneafmærkning st (undtaget ca. 200 m mellem dilatationsfugerne på Susåbroen) Vejautoværn st Vildthegn st Kantpæle st Hovedsti Vests entreprisegrænse mod totalentreprisen er: Jord- og afvandingsarbejder st Bundsikring st GAB 0 st PA st Entreprisegrænserne mod totalentreprisen fremgår også af tegning i tegningsbilaget. Henvisningen på tegningen til tegning omfatter blot at det tilgængelige arbejdsområde for jordarbejder mv. flytter til st efter 1. marts Tegning er ikke indeholdt i dette udbudsmateriale. Entreprisegrænsen til tavleentreprisen : Færdselstavler, der skal optages / flyttes af hensyn til jordentreprisens fremdrift håndteres/optages af entreprise Alle øvrige håndteres af tavleentreprenøren. 1.7 Forhold vedr. lodsejere Følgende forhold er aftalt med lodsejerne i forbindelse med ekspropriationsforretningen: Ladbyvej 83 (matr. nr. 2i, Ladby By, Herlufsholm) Ved etablering af ny indkørsel skal eksisterende hegn og låge ikke berøres. Indkørsel etableres med materiale tilsvarende eksisterende indkørsel Ladbyvej 78 (matr. nr. 2m, Ladby By, Herlufsholm) Lodsejer fælder selv træer, stubbe ryddes af entreprenøren. Lodsejer fjerner eksisterende lamper langs indkørsel. Entreprenøren anlægger 4 m bred adgangsvej i SGII samt lægger trækrør og kabelbrønde langs indkørslen, placering aftales med lodsejer. Resterende rydning af midlertidigt arbejdsareal udføres af entreprenøren, inkl. hegn mod Ladbyvej Ladbyvej 79 (matr. nr. 2c, Ladby By, Herlufsholm) Eksisterende Ladbyvej til underside vejkasse afrømmes, entreprenøren etablerer ny overkørsel fra Gl. Skovridervej, lodsejer anlægger selv resterende del af adgangsvej Ladbyvej 76 (matr. nr. 3a, Ladby By, Herlufsholm) Entreprenøren retablerer indkørsel til ejendommen og asfalterer ca. 5 m ind fra eksisterende asfaltkant Ladbyvej 75 (matr. nr. 2b, Ladby By, Herlufsholm) Entreprenøren fælder træer, lodsejer må beholde veddet efter ønske. Eksisterende flagstang må ikke berøres.

51 50 af 210 SAB Arbejdsplads Entreprenøren skal flytte indgangssten efter aftale med lodsejer. Eksisterende indkørsel i knust asfalt opbrydes og arealet muldbeklædes. Entreprenøren anlægger ny adgangsvej i asfalt frem til eksisterende skel. Belægning på resterende del af adgangsvejen aftales med lodsejeren. Der må ikke anvendes knust asfalt Ladbyvej 77 (matr. nr. 2n, Ladby By, Herlufsholm) Entreprenøren flytter eksisterende låge til ny placering, der aftales med lodsejer. Som udgangspunkt fjernes den del af hegnet, som er nødvendigt for anlægsarbejdets udførelse Areal vest for forlagt Kirkesti (matr. nr. 13f, Ladby By, Herlufsholm) Udsætningsområdet etableres med anlæg 5-10 skråning. Området skal efterfølgende tilplantes med træer af lodsejer. 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og entreprenørens afsætning: Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning til DKTM Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) Vinkler angives i nygrader (400 gon) Bygherren etablerer afsætningspunkter (fikspunkter) pr. ca. 250 m, som skal danne grundlag for entreprenørens afsætning. Snarest muligt efter kontraktindgåelse aftaler entreprenøren og bygherren form af afsætningsdata. Entreprenøren må påregne 20 arbejdsdages behandlingstid på udarbejdelse af afsætningsdata. Vejprojekt Afsætningsdata udleveres som 3D-model. Afvandingsprojekt Afvandingsprojekt udleveres som afsætnings- og ledningstabeller for afvanding (blå bog) samt afvandingsplaner og brøndskitser. Afsætningsdata kan derudover hentes digitalt på WebVand. I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinjer. Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene etableres. Udsætningsområder Omfanget og detailoplysninger udleveres i form af højdekurver af udsætningsområder angivet på plantegninger i 3D-model. Yderligere detaljering af udsætningsområder er beskrevet i SAB Jordarbejder. Blødbundsområder Afsætningsdata udleveres som 3D-model.

52 51 af 210 SAB Arbejdsplads Bygværker Entreprenøren vil få udleveret data for 3 polygonpunkter ved hvert bygværk og systemlinjer for de skærende veje. Kantpæle Afsætningsdata for kantpæle udleveres på digital form. Sideudvidelse og tilslutning til eksisterende veje Entreprenøren skal ved sideudvidelser af eksisterende veje, verificere Vejdirektoratets projektdata ved kontrolmåling af projekteret koblingshøjde i forhold til den faktiske overflade af eksisterende belægning. Er der uoverensstemmelse i tilslutningspunkterne mellem projekteret overflade og faktisk overflade, tilpasses til faktiske forhold, således den foreskrevne koblingshøjde opnås. Eventuel stop i produktionen / udførelsen eller andre fejl eller afvigelser, er alene entreprenørens ansvar. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal ud fra bygherrens udleverede 3D-projekt afsætte: a. Alle vejes og stiers systemlinjer b. I påfyldningsområder: Afsætning af kronekant inkl. højdemarkering af kronekantskote, placeres i skæring med terræn c. I afgravningsområder: Afsætning til bagkant trug inkl. højdemarkering af råjordskote ved bagkant trug, placeres i skæring med terræn Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet. På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den nye vejoverflade afsættes ud fra de udleverede afsætningsdata. Entreprenøren skal levere systemlinjer til DGP og Vejman.dk for hovedstrækningen, Slagelsevej, Vestre Ringvej, Ladbyvej, Gl. Skovridervej, stier og rundkørsel senest 1 måned efter påbegyndelse af anlægsarbejdet. 3D systemlinjer leveres: som koordinatliste med kilometrering, X, Y og Z i en ascii-fil (tekstfil) se Vejdirektoratets standard: - underafsnit Systemlinjer CAD-fil som viser grafisk de leverede data

53 52 af 210 SAB Arbejdsplads Sikring af fikspunkter Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retableringen skal ske ved bygherrens foranstaltning. Entreprenøren skal for egen regning sikre afsætningsfikspunkter og polygonpunkter med betonrør eller lignende. 2.4 Referencestationer til GNSS korrektioner GNSS: Global Navigation Satellite System er en fælles betegnelse for globale satellit systemer, der kan anvendes til positionering og navigation f.eks. GPS og Glonass. RTK: Real Time Kinematic er en betegnelse for GNSS-positionering, hvor positionen bestemmes i realtid med stor nøjagtighed, ved at man modtager korrektioner fra en referencestation via radio, telefoni eller internet. Entreprenøren etablerer og driver referencestationer til udsendelse af GNSS-korrektioner til egne RTK-opmålinger og RTK-aflæsninger. Entreprenøren etablerer GNSS-fikspunkter, hvor referencestationerne skal placeres. Punkterne skal etableres så de er stabile, f.eks. på taget af en stabil bygning eller som postament. Bygherren koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y og Z) på entreprenørens bestilling. Det er entreprenørens ansvar løbende at kontrollere, at der ikke sker forskydning i GNSS-fikspunkterne. Dette udføres ved RTK-kontroller i flere af bygherrens afsætningspunkter. Hvis der konstateres forskydninger, skal bygherren straks kontaktes. Entreprenøren må kun anvende RTK-korrektioner fra referencestationer som opfylder ovenstående krav. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber fra Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. : Arbejdsområde: Det vejområde, som entreprenøren får råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Ved arbejder i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet. Arbejdsstedet: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Arbejdsstedet kan være bevægeligt eller stationært.

54 53 af 210 SAB Arbejdsplads Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet, hvor der ikke udføres vejarbejde, er gående arbejdsmæssig færdsel eller opbevares materialer. Trafikvej: Vej, der afvikler trafik mellem landsdele, regioner, bysamfund eller kvarterer i større byer. Lokal vej: Vej, der betjener lokale områder, boliger, arbejdspladser, institutioner eller butikker. Desuden anvendes følgende definitioner: Adgangsveje: Vej som entreprenøren har ansvar for mellem det offentlige tilgængelige vejnet og arbejdsområde/anstillingsplads. Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv. 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste arealerhvervelsesgrænser og grænse for midlertidige arbejdsområder og entreprisegrænser jf. tegningsmaterialet. Midlertidige arbejdsarealer kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet. Grænser for arbejdsområder for interimsveje og stier med trafikområder fremgår af afmærkningsplaner for trafikafvikling. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser. Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, med mindre der opsættes trafikværn. De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis samtlige arealer, der tilhører bygherren. Der må ikke løftes byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over arbejdstrafik på de tilstødende entrepriser. Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så trafik og naboer ikke generes. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1.2 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt.

55 54 af 210 SAB Arbejdsplads Transport på færdigafrettet bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Inden transport over midlertidige arbejdsarealer skal mulden afrømmes. Transport af materialer inkl. jord over broer må kun foretages med materiel, hvis akseltryk inkl. stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med tilsynet. Entreprenørmateriel må ikke parkeres på brodækket. Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning Hegn mod naboer mv. Der opsættes midlertidigt hegn til adskillelse af arbejdsområdet og interimsstier. Hegnet skal være opstillet i hele perioden, hvor interimsstierne er i funktion. Langs arbejdsområdet etableres der midlertidigt hegn om anstillingspladsen som vist i tegningsmaterialet. De midlertidige hegn skal opsættes hurtigst muligt efter etablering af anstillingspladsen. Midlertidigt hegn udføres som et min. 1,8 m højt trådhegn, som dyrehegn på træ eller T- jerns stolper pr. højst 4 m. Ved opsætning af stolper må entreprenøren sikre, at kabler og ledninger i jorden ikke beskadiges. Langs 3 beskyttede arealer skal der opsættes et hegn, der tydeligt markerer grænsen mellem arbejdsområde og miljøområde, st. ca Hegnet kan f.eks. være plastpæle og afmærkningsline og placeres efter aftale med tilsynet. 3.2 Arbejdsplads Til hovedanstillingsplads kan entreprenøren disponere over et område vest for Ladbyvej og syd for omfartsvejens tracé st. ca , med adgang fra eksisterende Ladbyvej. Entreprenøren skal selv anlægge adgangen og indhente tilladelse til etablering af adgang hos vejmyndigheden (Næstved Kommune). Til anstillingsplads for broarbejder ved Ladbyvej kan der indrettes en anstillingsplads umiddelbart vest for Ladbyvej. Ved etablering af øvrige bro- og faunabygværker indrettes anstillingspladser i omfartsvejens tracé med adgang fra tracéet. Anstillingspladser for bro og kan indrettes i og langs stiens tracé indenfor de eksproprierede arealer.

56 55 af 210 SAB Arbejdsplads Ved bro er der begrænsede pladsforhold og entreprenøren skal være opmærksom på højspændingsluftledninger og de begrænsninger, der f.eks. vil være for aflæsning af lastbiler osv. Anstillingsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindelige motorkøretøjer. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets og arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden etableringen. På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus. Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB Jordarbejder. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Eventuelt tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal på anstillingspladsen indregne et areal til brug for modtagelse og opmagasinering af vej- og broautoværn samt øvrige bygherreleverancer. I leverancen af autoværn indgår alle nødvendige dele for opsætning af vej- og broautoværn, inkl. bolte, tilpasninger mv. Bygherreleverancen leveres på paller på anstillingspladsen inkl. montagevejledninger og styklister. Der foretages én leverance af vejautoværn og én af broautoværn.

57 56 af 210 SAB Arbejdsplads Værksteds- og tankningsaktiviteter på entreprenørens materiel skal være samlet i ét område indenfor anstillingspladsen. Entreprenøren skal udarbejde en indretningsplan for anstillingspladsen (se også PSS). Indretningsplanen skal indeholde: Olietanke Tankningsområde Område for værkstedsaktiviteter på materiel Vaskeplads for materiel Oplagsområde for farligt affald Oplagsområde for råvarer, der potentielt kan medføre forurening af jord, grundvand og recipienter Plan for afledning af spildevand Se endvidere afsnit 7.8 for placering af oplag af farlige stoffer. Der gøres opmærksom på, at der kan være højdeforskelle på anstillingspladsen og arbejdsområderne. Entreprenøren må påregne, at der skal etableres ramper og lignende af hensyn til adgangen til og fra anstillingspladserne og arbejdsområderne. Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr. Materialer og materiel skal generelt tilføres eller fjernes i takt med arbejdets udførelse således, at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal løbende fjernes. Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille følgende til rådighed for bygherren: Mødelokale: Entreprenøren skal vederlagsfrit stille nærtliggende aflåseligt mødelokale til rådighed for bl.a. byggemøder. Mødelokalet skal være møbleret med mødefaciliteter (mødeborde, stole, whiteboard-tavle) til 12 personer. Parkering: Entreprenøren skal sørge for tilgængelig parkeringsmulighed for tilsynspersonalet og entreprenørens medarbejderbiler samt gæster hertil. 3.3 Adgangsveje Adgang til omfartsvejens tracé skal ske fra eksisterende Ladbyvej. Når forlagt Ladbyvej ibrugtages skal alt arbejdstrafik til omfartsvejens tracé ske gennem / udenom hovedanstillingspladsen via adgangen fra Ladbyvej til hovedanstillingspladsen. Adgang til anstillingsplads skal etableres fra: Ladbyvej Slagelsevej til broarbejdsplads for bro 11549

58 57 af 210 SAB Arbejdsplads Gammel Skovridervej, Fodsporet, Kirkestien, Tudsebjergvej, Ladbyvej fra Ladby, fra rundkørslen samt arbejdsvej til entreprise kan ikke benyttes som adgangsvej til arbejdsområderne, ligesom der heller ikke er adgang via højbroen over Susåen før broen er afleveret til bygherren. Der skal etableres tydelig skiltning af hver enkelt arbejdsplads. Af hensyn til en effektiv vareleverance og kørselsanvisning til redningskøretøjer skal der med tilsynet aftales en entydig nummerering/betegnelse af arbejdspladserne, og der skal udarbejdes en præcis kørselsanvisning for hver enkelt arbejdsplads med angivelse af GPS-koordinater. Disse kørselsanvisninger skal entreprenøren foruden til leverandører udlevere til beredskabet via tilsynet. Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret og skiltet med adgang forbudt. Etablering af ind- og udkørselsforhold for adgangsveje til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med vejmyndigheden. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdspligt: Tilsynet Beredskab Ledningsejere af enhver art Arbejdstilsynet Miljømyndigheder Arkæologer Leverandører af bygherreleverancer Entreprenør på entreprise (vejvisnings- og færdselstavler) Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejen(e) til opretholdelse af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. Ind- og udkørselsveje (arbejdsveje) til/fra arbejdsområdet skal etableres med mindst 20 m asfalt (10 cm GAB I) fra asfaltkant på offentlig vejs kørebanekant. Arbejdsveje etableres som vist på arbejdspladsplanerne, jf. tegningsmaterialet. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer nærmere end 3,0 m fra kørebanekant efter nærmere aftale med vejmyndigheden 3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje Midlertidige arbejdsarealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter endt brug efterbehandles, som anført under SAB Jordarbejder, afsnit 3.1.3, med grubning, pløjning og harvning. Midlertidige arbejdsarealer, der har været anvendt som arbejdsvej eller har været udsat for belastning, skal grubbes og harves inden overdragelse til lodsejer. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader.

59 58 af 210 SAB Arbejdsplads Når entreprenøren forlader anstillingspladserne, skal entreprenøren dokumentere, at der ikke efterlades jordforurening på arealer, hvor der har været udført potentielt forurenende aktiviteter. Dokumentationen skal udføres ved akkrediterede analyser af jordprøver udtaget pr. 50 m 2. Jordprøver udtages af topjorden efter fjernelse af udlagte lag stabilt grus. Hver jordprøve udtages som en blandeprøve med 5 nedstik. Nedstikkene fordeles jævnt over det areal, prøven repræsenterer. Dokumentationen skal som minimum udføres, hvor der har været: områder for værkstedsaktiviteter, oplag af farligt affald og oplag af råvarer, der potentielt kan medføre forurening analyseres for totalkulbrinter og BTEX ved Reflab 1 metoden, tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink) ved ICP og PAH ved Reflab 4 metoden tanke med indhold af olie og tankningsområde analyseres for indhold af totalkulbrinter og BTEX ved Reflab 1 metoden Såfremt der påvises jordforurening, skal denne bortgraves og bortskaffes til godkendt jordmodtager. Efter endt bortgravning skal der udtages nye jordprøver til dokumentation af, at alt forurenet jord er fjernet. Dokumentationen skal samles i en rapport, der beskriver det udførte arbejde og resultaterne af de udførte laboratorieanalyser. Rapporten udleveres til tilsynet. Udgifter til bortgravning af eventuel påvist forurening, der er forårsaget af entreprenøren, og dokumentationen af, at denne forurening er fjernet, afholdes af entreprenøren og er bygherren uvedkommende. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber fra Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. : Trafikområde: Det vejområde, der ved vejarbejde er lagt ud til trafikken, og som har klart definerede grænser til arbejdsområde og naboarealer. Bevægeligt vejarbejde: Kørende vejarbejde eller kortvarigt vejarbejde af maksimalt én arbejdsdags varighed på samme sted. Maskinelt arbejde: Maskinelt vejarbejde er vejarbejde, hvor en person udelukkende er fører eller passager på en dertil indrettet plads i en maskine eller et køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 1,5 ton. Manuelt vejarbejder: Manuelt vejarbejde er vejarbejde, som udføres helt eller delvist af siddende, stående eller gående personer. Beskyttelsesmodul: Maskine eller køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 7 tons, som beskytter vejarbejdere mod vejtrafikken. Desuden anvendes følgende definitioner:

60 59 af 210 SAB Arbejdsplads Trafikomlægning: Ved trafikomlægning skal forstås omlægning til reducerede kørespor eller flytning af kørespor. 4.1 Alment Bestemmelserne i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Tegninger for afmærkning af vejarbejder mv. kan findes på Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde Håndbog. Afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller afspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovenævnte bl.a. beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed Vejdirektoratet eller Næstved Kommune der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de færdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i entreprisen. Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde afmærkning og trafikværn til erstatning for demonterede autoværn/rækværker samt sikring af arbejdsområdet. Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug. 4.2 Grænse mod arbejdsområder Køresporsgrænser markeres med kantlinjer, der ved arbejdsområder og på enkelte andre strækninger suppleres med kantafmærkning, energiabsorberende afspærring eller trafikværn. Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsområdets karakter og faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand fra køresporsgræn-

61 60 af 210 SAB Arbejdsplads sen, da forhold i arbejdsområdet, herunder hensyntagen til arbejdsmiljøet kan medføre andre sikringsforanstaltninger end de, der kræves for trafikken. Trafikværn Der må kun anvendes trafikværn, som er godkendt til vejarbejder, se Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 67 og Vejdirektoratets liste over godkendte trafikværn til brug på statsveje. Monteringsvejledning udstedt af fabrikanten af trafikværnet skal forefindes på arbejdspladsen. Valg af trafikværnsklasse for trafikken foretages af vejmyndigheden på grundlag af entreprenørens oplysninger om hvilke arbejder der udføres hvor og i hvilke tidsrum i arbejdsområdet. Som grundlag for entreprenørens planlægning af arbejdet, herunder planlægning af supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, vil følgende ligge til grund for vejmyndighedens valg: Der skal være plads til trafikværnets arbejdsbredde Trafikværn med W dyn 0,10 m og H 1,0 m må kun anvendes som trafikværn mod trafikområdet ved stationært, manuelt arbejde som uundgåeligt skal udføres tæt op ad værnet, og som ikke kan udføres maskinelt Trafikværn opsættes primært for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anført i vejregler for vejautoværn og påkørselsdæmpere Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet på grund af arbejdet indenfor arbejdsområdet, f.eks. ramning, kommer ud i trafikområdet skal anvendes trafikværn H 1,0, og W dyn 0,1 m Trafikværn og øvrig afmærkning i oversigtsarealer må ikke være højere end 0,80 m Trafikværn benyttet af entreprenøren inde i arbejdsområdet for at kunne oplagre påkørselsfarlige materialer/genstande indenfor en afstand mindre end 3,00 m fra køresporkant eller for at yde beskyttelse for manuelt arbejde. Trafikværn skal være T3, sikkerhedsklasse ASI = A. 4.3 Kortvarige lån af trafikområder Kortvarige lån af trafikområder samt lån af trafikområder for etablering af trafikforanstaltninger planlægges og udføres iht. retningslinjer angivet i "Instruks for Råden over vejareal. Vejdirektoratet" og "Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. 4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger Alment Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i henhold til nedennævnte fasebeskrivelser, medmindre andet aftales med tilsynet. Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udføres i de enkelte faser, er ikke fuldstændig, ligesom der kan være mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udføres mellem faserne.

62 61 af 210 SAB Arbejdsplads Afmærkningsplan for rundkørsel Slagelsevej/Vestre Ringvej, aktivitet 1 Der opsættes A39 Vejarbejde samt kant- og baggrundsafmærkning på delstrækninger tæt på arbejdsområdet. Der anlægges interimsstier i nord og sydvest Afmærkningsplan for rundkørsel Slagelsevej/Vestre Ringvej, aktivitet 2 Stitrafik omlægges til interimsstier. Broarbejde i vest. JVA-arbejde herunder kørebaneudvidelser i nord, sydvest og sydøst. Sekundærhelle i vest opbrydes evt. om nødvendigt Afmærkningsplan for rundkørsel Slagelsevej/Vestre Ringvej, aktivitet 3 Cirkulationsarealet udvides mod midten ved inddragelse af overkørselsarealet. Højre tilfartsspor i vest spærres. Tilslutning af omfartsvejen i nord. Der opsættes E53,4 (Folk på vejen) i perioder med risiko for vejarbejdere i trafikområdet Afmærkningsplan for Ladbyvej, aktivitet 1 Trafikken på Ladbyvej afvikles som normalt, og Gl. Skovridervej er som hidtil midlertidigt forbeholdt beboerkørsel samt arbejdskørsel for entreprise Der opsættes A39 Vejarbejde samt kant- og baggrundsafmærkning på delstrækninger tæt på arbejdsområdet Afmærkningsplan for Ladbyvej, aktivitet 2 Trafikken på Ladbyvej afvikles som normalt, og Gl. Skovridervej er som hidtil midlertidigt forbeholdt beboerkørsel samt arbejdskørsel for entreprise Når tilslutninger mellem Ladbyvej og forlagt Ladbyvej er udført, omlægges trafikken delvist til den sydlige del af forlagt Ladbyvej. Entreprise har arbejdsadgang via omfartsvejens tracé. Indkørsel til beredskabet øvelsesområde spærres. Der opsættes kant- og baggrundsafmærkning afmærkning på delstrækninger tæt på arbejdsområdet Afmærkningsplan for Ladbyvej, aktivitet 3 Ladbyvej er spærret for gennemkørsel, og Ladbyvej lukkes permanent st dog med adgang til nr. 75, 77 og 78 fra den nordlige ende. Gl. Skovridervej er som hidtil midlertidigt forbeholdt beboerkørsel samt arbejdskørsel for entreprise Der opsættes kant- og baggrundsafmærkning afmærkning på delstrækninger tæt på arbejdsområdet. I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling og det i SAB Styring og samarbejde afsnit 8.2 nævnte grundlag: Trafikværn. Midlertidig kørebaneafmærkning Færdselstavler og vejvisningstavler på én eller to standere Kant- og baggrundsafmærkning

63 62 af 210 SAB Arbejdsplads Påkørselsdæmpere Gule blinksignaler og hvide markeringslygter Afmærkningsvogne Arbejdets omfang Arbejdet omfatter: Etablering, drift og vedligehold samt fjernelse af færdselsregulerende foranstaltninger på vejarealer Interimsbelægninger for trafikken Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit. Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit 8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger, som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig medarbejder or drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder for vedkommende. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. Information til offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pressen og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger Materialer Midlertidig kørebaneafmærkning Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2 mm. Eksisterende kørebaneafmærkning, der kan være vildledende, fjernes ved vandfræsning eller anden fræsemetode, som ikke skaber for trafikanten vildledende "ar" i asfaltbelægningen. Ved vejarbejder af kortere varighed (under en uge) kan anvendes gul kørebaneafmærkning med RL som min. R4 iht. AAB for kørebaneafmærkning. Kantlinjer udføres profilerede udenfor tættere bebygget område, dog ikke på ramper efter retningslinjerne i SAB Kørebaneafmærkning Færdselstavler og vejvisningstavler Der anvendes følgende tavler: Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler (D) og Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) en stander. Midlertidige informationstavler og vejvisningstavler på én eller to standere. N42, Kantafmærkningsplader med dimensioner jf. BEK om Afmærkning af vejarbejder mv. N44,1 Markeringscylindere og N44,,2 Markeringskegler Rød/hvide O45-lægter som længdeafspærring mellem N44,1.

64 63 af 210 SAB Arbejdsplads O41-45 på 2 standere N 43 Spidsmarkering Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler Påkørselsdæmpere, energiabsorberende afspærring eller autoværnsbegyndelser Energiabsorberende afspærring anvendes som følger: Dæksæt foran autoværnsender og trafikværnsender Dæksæt eller 3 dobbeltdæksæt med kædefang som tværafspærring Der kan anvendes godkendte energiabsorberende trafikværnsender testet efter DS/EN eller tilsvarende standard Gule blinksignaler og hvide markeringslygter Der anvendes:z93 Gult blinksignal herunder løbelys N46 Markeringslygte. Bestemmelser fremgår af BEK om Afmærkning af vejarbejder mv Afmærkningsvogne Til afspærring af kørebanen anvendes afmærkningsvogne jf. håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m Mobile fundamenter Mobile fundamenter til skiltestandere, hegn m.v. skal være eftergivelige eller lavere end 0,10 m. Betonklodser må ikke anvendes på statsveje i denne entreprise bortset fra 2-sporede hovedlandevej i byområde, hvor den eksisterende, permanente hastighedsbegrænsning er 50 km/t eller derunder Udførelse Generelt Senest 15 arbejdsdage før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet. Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit 8.2. Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en drejebog, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe. Ved start af en omlægning indmeldes dette til T.I.C.

65 64 af 210 SAB Arbejdsplads Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder vejmyndigheden dette til T.I.C. Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles. Eksisterende kørebaneafmærkning, der ikke er på belægning der fjernes ved fasens belægningsarbejder anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlægningen. Det samme anbefales for nye striber for næste trafikfase i et arbejdsområde Trafikværn Hvor der er testede overgangsstykker mellem forskellige typer af trafikværn skal disse overgangstykker anvendes. Trafikværn påbegyndes og afsluttes som anført i monteringsvejledningen. Afstanden mellem bagkant trafikværn og skråningskant eller faste genstande skal være større end trafikværnets teoretiske udbøjningsbredde (dynamiske arbejdsbredde W dyn ) Krav til kontrol og rapportering af afmærkning Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungere fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Konstaterede fejl og mangler skal udbedres omgående. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage og 1 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede fejl. Alle kontroller dokumenteres med logbog. På hverdage udføres kontrollerne inden morgen- og eftermiddagsmyldretid Kontrollen fremgår af logbogen. Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbelys), har entreprenøren en mobiliseringstid i døgnets 24 timer på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.

66 65 af 210 SAB Arbejdsplads Logbog Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har følgende informationer: Vedr. daglig gennemgang: Hvem har forestået eftersynet og hvornår? Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser? Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater) Hvad er rettet og hvornår Er der foretaget andre foranstaltninger (f.eks. indberetning af uhensigtsmæssige forhold)? Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder. Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal: Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført Hvem har udført ændring, hvorfor Hvornår er indmeldinger herom givet til T.I.C og af hvem. 5. Ledninger Af de i SB ad 2 stk. 2 anførte dokumenter (ledningsnotat, vandsynsprotokol m.v.) fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Entreprenøren skal selv søge nye ledningsoplysninger i LER. I ledningsnotatet er hver ledning, der er kendskab til og som er beliggende indenfor arbejdsområdet, beskrevet med type, placering, omlægning eller ej, og hvordan ledningen skal behandles: Omlægges til nyt tracé Frigraves, trækkes til side og efterfølgende lægges tilbage Ledninger, der ikke berøres af nærværende entreprise, skal beskyttes i henhold til ledningsejernes anvisninger Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af Vejdirektoratet, herunder afvandingsledninger og belysningskabler, ikke nødvendigvis er angivet på ledningsnotatets plantegninger, men er i øvrigt ikke nærmere omtalt i notatet, idet omlægning eller sløjfning af disse anlæg er indeholdt i nærværende entreprise. Det understreges, at de på ledningsnotatets plantegninger viste placeringer alene er til orientering. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler. Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet omgående.

67 66 af 210 SAB Arbejdsplads Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet: Højspændingsledninger Lavspændingsledninger Telefonledninger Vandledninger Fiberkabler Alt som vist på ledningsplanen. Der henvises til ledningsnotat for en beskrivelse af de eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet, som bygherren har kendskab til. 50 kv luftledning, Slagelsevej Respektafstande til højspændingskabler skal overholdes jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Der er mellem SEAS NVE (Energinet.dk) og Vejdirektoratet aftalt følgende forhold: Gravemaskiner og kraner, der skal arbejde i nærheden af og under 50 kv luftledningen (indenfor den normale respektafstand), skal forsynes disse med højdestop SEAS NVE accepterer at graveskovlen kan arbejde op til 5,0 m højde under spændingsførende faser, målt i forhold til eksisterende terræn. SEAS NVE skal godkende højde- og krøjestop i marken før arbejder med kran og lignende må udføres. Vedrørende afbrydelser af 50 kv højspændingsledning skal SEAS NVE varsles mindst 5 arbejdsdage forud for en afbrydelse. Entreprenøren skal endvidere være opmærksom på, at der er højspændingsluftledninger nær nogle af broerne, og at respektafstande angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes f.eks. ved etablering af krøjningsstop eller lignende.

68 67 af 210 SAB Arbejdsplads Ved Bro 11549, Udvidelse af eksisterende sti kan der ikke benyttes tårnkran med normal højde. På arealet syd for Slagelsevej kan entreprenøren ved dispensationsansøgning til SEAS-NVE forudsætte dispensation til at må arbejde til 5 meter over oprindeligt terræn (ikke over vejen) såfremt kraner er udstyret med højdestop. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter nærmere aftale med bygherre og ledningsejer, og under respekt for ledningsejerens anvisninger. Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: Elforsyningsanlæg: Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer.