SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

Transkript

1 SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk tnt-nuuk illussanik titartaasarfik a/s postboks Nuuk Rambøll Grønland A/S postboks Nuuk

2 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 1 Særlige betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Orientering om opgaven Arbejdsgrundlag Entreprisens omfang Tidsplan Aftalegrundlag (AP afsnit A) Sikkerhedsstillelse og forsikring (AP afsnit B) Entreprisens udførelse (AP afsnit C) Bygherrens betalingsforpligtelse (AP afsnit D) Tidsfristforlængelse og forsinkelse (AP afsnit E) Arbejdets aflevering (AP afsnit F) Mangler ved arbejdet (AP afsnit G) og 5- års eftersyn (AP afsnit H) Særligt om ophævelse (AP afsnit I) Tvister (AP afsnit J) Bilag til SB: Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3: Bilag nr. 4: Bilag nr. 5: Bilag nr. 6: Bilag nr. 7: Oversigtskort Arbejdsområdet Oplysninger om fordelingslisternes positioner Kvalitetssikring og dokumentation Forsikringsoplysninger Udbudskontrolplaner Hovedtidsplan

3 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 2 Særlige betingelser 1. ORIENTERING OM OPGAVEN Nærværende SB gælder for de under pkt. 3 nævnte faglige arbejder der indgår i udførelsen af hovedentreprise vedr. Renovering af blok 41 til 45 Radiofjeldet, Nuuk. 1.1 Den fuldstændige opgave Omfatter renovering af 48 rækkehuse i Blok på Radiofjeldet i Nuuk. Udvendige arbejder Efterisolering af facader og tag Udskiftning af facadebeklædning. Udlægning af ny tagpap på alle tagpapbeklædte tagflader. Udskiftning af vinduer og yderdøre Renovering af udhuse med ny beklædning og nye døre. Enkelte udhuse udskiftes. Der etableres nye terrasser og gangbroer, samt nye adgangsveje fra vej. Der etableres ny sti langs vej. Eksisterende bro over Lyngby Tårbækvej fjernes og forsyningsledninger for vand, fjernvarme, el og tele i broen omlægges til under terræn. Udskiftning af forsyningsledninger for vand og fjernvarme mellem bygninger. Indvendige arbejder Udskiftning af gulve, indv. døre, køkkener og skabsinventar Etablering af nye baderum med nyt sanitet. Udskiftning af VVS- og elinstallationer i boligerne. Etablering af individuel vand- og varmemåling i boligerne. Udskiftning af fordelingsledninger for vand og varme i krybekælder. Udskiftning af afløbs-stikledninger i krybekælder. Renovering af varmecentraler i blok 42 og Allerede udførte arbejder Ingen. 1.3 Program for udførelsen af resterende arbejder Arbejdet påregnes gennemført i perioden fra maj 2012 til juli ARBEJDSGRUNDLAG 2.1 For hovedentreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende fælles betingelser m.v. gældende: "Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit", AP95 (Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland),

4 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 3 Særlige betingelser - udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre v. Bygge- og Anlægsstyrelsen i Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter, samt nærværende SB, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m, der er anført i nedenstående: Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af hovedentreprise i forbindelse med: Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk udarbejdet af: tnt nuuk illussanik titartaasarfik a/s og Rambøll Grønland A/S dateret d Herunder de i SA s tegningsoversigt specificerede tegninger. 3. ENTREPRISENS OMFANG Entreprisen omfatter samtlige arbejder til fuld færdiggørelse af opgaven Den udbudte hovedentreprise er fordelt på nedennævnte fagarbejder, der med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter de arbejder, der henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af arbejdsbeskrivelsen, herunder også arbejder, der ikke måtte være nævnt i selve beskrivelsen, men fremgå af det øvrige arbejdsgrundlag , Jordarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit Udgravning, udsprængning og jordarbejde SA afsnit Terrænbefæstelsesarbejde SA afsnit , Betonarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit Beton- og jernbetonarbejde SA afsnit , Murerarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit Murerarbejde SA afsnit , Tømrer- og snedkerarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit Tømrerarbejde SA afsnit Tagdækningsarbejde SA afsnit 10

5 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 4 Særlige betingelser Snedkerarbejde SA afsnit Blikkenslagerarbejde SA afsnit Smedearbejde SA afsnit Afsætning SB pkt Affaldshåndtering SB pkt Arbejdsmiljø SB pkt Midlertidige adgangsveje SB pkt , Gulvarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Gulvbelægningsarbejde SA afsnit , Malerarbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Malerarbejde SA afsnit VVS-arbejde: Alm. bestemmelser for alle SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit Vandledningsarbejder SA afsnit Indvendige spildevandsledninger SA afsnit Koldt- og varmtvandsinstallationer SA afsnit Varmeinstallationer SA afsnit Ventilation SA afsnit Fjernvarmeledninger SA afsnit Teknisk isolering SA afsnit Byggevand SB pkt Byggevarme SB pkt Byggeafløb SB pkt Opretholdelse af permanent vand SB pkt Opretholdelse af permanent varme SB pkt Opretholdelse af permanent afløb SB pkt , El-arbejde: Alm. bestemmelser for alle fag SA afsnit Nedrivningsarbejder SA afsnit El-installationer SA afsnit Byggestrøm SB pkt Opretholdelse af permanent el-forsyning SB pkt Lærlinge: Entreprenøren er forpligtet til i hele byggefasen, på arbejder hørende direkte under entreprisen, at ansætte lærlinge i følgende omfang i relation til entreprisens størrelse:

6 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 5 Særlige betingelser 1 lærling ved entreprise mellem 3 6 mio. kr. 2 lærlinge ved entreprise mellem 6 9 mio. kr. 3 lærlinge ved entreprise over 9 mio. kr. Kan det dokumenteres fra Piareersarfiit (kommunale vejlednings- og introduktionscentre), at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end ovenfor krævet. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under uddannelse fra en byggefagenes brancheskoler i Grønland.

7 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 6 Særlige betingelser 4. TIDSPLAN Bygherren har stillet 4 vakantboliger til rådighed for beboerne i de 4 uger det tager at renoverer en bolig. Alt indbo opmagasineres i byggeperioden. Det forudsættes i hovedtidsplanen at ind- og udflytning af beboere kan gennemføres på 1 uge for 2 boliger af gangen med 2 ugers interval. Arbejderne skal udføres parallelt fordelt i udvendig og indvendig arbejder. For indvendige arbejdere er der afsat 4 uger til renovering af 2 boliger af gangen med 2 ugers overlap på de næste 2 boliger, således der til enhver tid arbejdes på 4 boliger ad gangen. Der foretages aflevering af 2 boliger hver 2 eller 3 uge. Boliger afleveres som indflytningsklar. Udvendige arbejder fordeles i 4 etaper med mellemtermin i hver etape. Hovedtidsplanen med tidsfrister er illustreret i vedlagte bilag 7 For entreprisen fastsættes flg. tidsfrister: 4.1 Igangsætningstermin 30.april Mellemterminer Indvendige arbejder skal tilrettelægges således at følgende terminer overholdes. Igangsætning Aflevering Blok 41 Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Blok 42 Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Blok 43 Bolignr Bolignr Blok 44 Bolignr Bolignr Bolignr Blok 45 Bolignr

8 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 7 Særlige betingelser Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Bolignr Udvendige arbejder skal tilrettelægges således at følgende terminer overholdes. Igangsætning Aflevering Etape 1 Blok Facader og tag samt døre, vinduer Gangbroer, terrasser, trapper og skure Nedlæggelse af bro over vej (inkl. omlægning af hovedforsyningsledninger) Etape 2 Blok Facader, døre, vinduer, gangbroer, skuer Gangbroer, terrasser, trapper og skure Etape 3 Blok Facader, døre, vinduer, gangbroer, skuer Gangbroer, terrasser, trapper og skure Etape 4 Blok Facader, døre, vinduer, gangbroer, skuer Gangbroer, terrasser, trapper og skure Eksisterende vej opdeles i sti og vej samt afsluttende terrænbearbejdning 4.3 Afleveringstermin Aflevering skal finde sted senest 26. juli AFTALEGRUNDLAG (AP afsnit A) 5.1 Transport (AP 5 stk. 2.1) Bygherren noterer efter entreprenørens anmodning udelukkende én transport, som er byggeriet vedkommende. Hovedentreprenørens evt. anmodninger om transport skal ske ved aflevering af INI paradigma "Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand. Paradigmaet udleveres efter anmodning.

9 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 8 Særlige betingelser 6. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP afsnit B) 6.1 Tidspunkt for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt ) Ingen tilføjelser 6.2 Dokumentation for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt ) Ingen tilføjelser 6.3 Forsikring (AP 8) Teksten i AP95 8 udgår, og erstattes af følgende tekst: Bygherren tegner og betaler skadesforsikring, som er en kombineret all risk entreprise/montageforsikring. Sikret under entrepriseforsikringens all risk forsikring er bygherre, entreprenør og eventuelle underentreprenører. Sikret under entrepriseforsikringens ansvarsdækning er alene bygherren. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser begrænses omfatter entrepriseforsikringens all risk dækning - skade på entreprisen - skade på bygherrens bestående bygninger (Max kr. pr skade) Selvrisikoen på entrepriseforsikringens all risk dækning er kr Såfremt en skade, som følge af fejl, forsømmelser eller undladelser, kan henføres til entreprenør, hæfter entreprenøren for entrepriseforsikringens all risk dæknings selvrisiko. Hvis årsagen til skaden involverer flere entreprenører, deles selvrisikoen imellem de involverede entreprenører forholdsmæssigt, efter entreprisens størrelse. Entrepriseforsikringens all risk dækning, dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Tilføjelse til AP, 8, stk. 3: Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på min. kr. 10 mio. for person- og/eller tingskade.

10 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 9 Særlige betingelser 7. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP afsnit C) 7.1 Arbejdsplan (AP 9, stk. 1) Detaljeret arbejdsplan Entreprenøren skal på grundlag af SB afsnit 4 udarbejde et udkast til en detaljeret arbejdsplan. Oplægget forelægges til byggeledelsens godkendelse Ændring af arbejdsplan/arbejdsprogrammet Dersom entreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt at overholde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette tilsynet, og udarbejde en revideret arbejdsplan. Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritaget ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelse, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indarbejdet i den ændrede plan. Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig aftale med byggeledelsen. 7.2 Afsætning (AP 9, stk. 2 og pkt ). Det henhører under entreprisen at afsætte og sikre alle nødvendige målsætninger, således at de under hele arbejdsperioden kan bevares eller rekonstrueres. 7.3 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 10, stk. 2 og pkt ) Indretning af byggeplads. Delvis oplagring af materialer, samt opstilling af mandskabsvogne og affaldscontainere mv. forudsættes at kunne foregå inden for byggeområdet angivet i SB bilag 2. På baggrund af SB bilag 2 udarbejder byggeledelsen i samarbejde med entreprenøren en detaljeret plan over arbejdspladsens indretning inden byggestart. Indhentning af arealtildeling til indretning af byggeplads foretages af byggeledelsen. Indhentning af arealtildelinger til evt. oplagring af materialer uden for byggeområdet påhviler entreprenøren Byggestrøm Det henhører under entreprisen at etablerer og vedligeholde byggestrøm. Der skal etableres byggestrøm i terræn, 1 stk. udvendig byggestrømstavle og 1 stk. ved skurby. Byggestrøm kan tilsluttes i eksisterende el-rum i blok 42 og 45. Entreprenør skal påregne at byggestrømstavle skal flyttes i byggeperioden svarende til arbejdsopgaver i tidsplanen. Der udføres beskyttet eller

11 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 10 Særlige betingelser ophængt kabelinstallation fra hovedtavle til alle undertavler, kabeldimensionen tilpasses effektbehovet. Der udføres orienteringsbelysning i hele byggeriet og i hele byggeperioden. Orienteringsbelysningen skal udføres iht. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra Grønlands Elmyndighed nr.: 04/2004 bestemmelser. Alle omkostninger til etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggestrømsinstallationer og orienteringsbelysning skal være indeholdt i tilbud på entreprisen. Det påhviler entreprenøren en gang pr måned at aflæse målerstand på byggestrømsinstallation og videregive disse til byggeledelsen. Bygherren afholder udgifterne til elforbrug registreret i målere Opretholdelse af permanent el-forsyning Det henhører under entreprisen at opretholde driften af byggeriets permanente elforsyning. I boliger, som ikke er under ombygning, skal boligens elinstallation være i drift svarende til en normal situation, dog kan tillades mindre afbrydelser i forbindelse med omkoblinger mv. Det påhviler endvidere entreprenøren at afholde alle udgifter vedrørende det permanente el-anlægs igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af el-forsyningen Byggevand Det henhører under entreprisen at etablerer og vedligeholde byggevand. Der skal etableres byggevand til byggeplads og skurby. Byggevand skal etableres med nødvendig frostsikring. Byggevand kan tilsluttes eksisterende installation i varmecentral i blok 42 og 45 eller via eksisterende fordelingsledninger i krybekælder. Entreprenør skal påregne at byggevandsinstallationer skal flyttes i byggeperioden svarende til arbejdsopgaver i tidsplanen. Vandforbrug i byggeperioden betales af bygherren Opretholdelse af permanent vandforsyning/vandinstallation Det henhører under entreprisen at opretholde driften af byggeriets permanente vandforsyning og vandinstallation, hvilke omfatter koldt- og varmtvandsforsyning. I boliger, som ikke er under ombygning, skal boligens vandinstallation være i drift svarende til en normal situation, dog kan tillades mindre afbrydelser i forbindelse med omkoblinger mv. Det påhviler endvidere entreprenøren at afholde alle udgifter vedrørende det permanente vandanlægs igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af vandforsyningen.

12 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 11 Særlige betingelser Byggevarme Det henhører under entreprisen at etablerer og vedligeholde byggevarme til byggepladsen. I perioder hvor det permanente radiatoranlæg, i ombygget boliger, er ude af drift skal der etableres anden form for midlertidig opvarmning. Tilslutning til centralvarmeanlægget kan ske i varmecentral i blok 42 og 45 eller via eksisterende fordelingsledninger i krybekælder. Den midlertidige opvarmning kan ske ved varmeblæsere e. lign. Entreprenør er ansvarlig for opretholdelse af varmeforsyningen i byggeperioden. Entreprenør skal påregne at byggevarme skal flyttes i byggeperioden svarende til arbejdsopgaver i tidsplanen Bygherren afholder udgifterne til opvarmning iht. enhedspriser på fordelingslister Opretholdelse af permanente varmeanlæg Det henhører under entreprisen at opretholde driften af byggeriets permanente varmeanlæg, hvilke omfatter fjernvarme- og radiatoranlæg. I boliger som ikke er under ombygning skal boligens radiatoranlæg være i drift svarende til en normal situation, dog kan tillades mindre afbrydelser i forbindelse med omkoblinger mv. Det påhviler endvidere entreprenøren at afholde alle udgifter vedrørende det permanente varmeanlægs igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af opvarmning. Ved tilslutning og ibrugtagning af permanent fjernvarme afholder bygherren udgiften i henhold forbrug registreret på måler Opvarmning af mandskabsvogne og skure Såfremt der etableres el-termisk opvarmning af skurvogne eller containere skal dette ske som en selvstændig installation forsynet med bi-måler.forbrug til eltermisk opvarmning af mandskabsskure og containere sker for entreprenørens egen regning Byggeafløb Det henhører under entreprisen at etablere og vedligeholde afløb til byggeplads og skurby. Afløb kan tilsluttes eksisterende kloakbrønde mellem blokkene iht. tegning I Opretholdelse af permanent afløb Det henhører under entreprisen at opretholde driften af byggeriets permanente spildevandssystem. I boliger, som ikke er under ombygning, skal boligens afløb være i drift svarende til en normal situation, dog kan tillades mindre afbrydelser i forbindelse med omkoblinger mv. Det påhviler endvidere entreprenøren at afholde alle udgifter vedrørende det permanente afløbssystem igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af afløbssystemet.

13 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 12 Særlige betingelser Affaldshåndtering I perioden fra maj 2012 til juli 2013 skal entreprenøren opsætte og tømme fælles affaldscontainer(e) ved byggepladsen. Der skal påregnes min 3 stk. 20 affaldscontainere. 1 stk. for træ, 1 stk. for brændbart og 1 stk. for ubrændbart affald. Der skal påregnes tømning af containerne hver anden uge. Alle udgifter og evt. afgifter ved tømning skal være indeholdt i entreprenørens tilbud Arbejdsmiljø Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og bekendtgørelser om arbejdsmiljøet på arbejdspladser for bygge- og anlægsarbejder overholdes, herunder Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af d og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland. Bygherrens tilsyn forestår arbejdet med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed, herunder afgrænsning, planlægning og koordinering iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af d om Bygherrens pligter i Grønland. Bygherrens tilsyn anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet i Grønland inden arbejdet påbegyndes (bekendtgørelse nr ). Sikkerhedskoordinatoren varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder og personlig kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen. NB! Følgende skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Entreprenøren har ansvaret for at tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger og evt. fælles velfærdsforanstaltninger, samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.. endvidere skal entreprenøren etablere, vedligeholde og tømme toiletfaciliteter iht. ovennævnte for alle de på byggepladsen beskæftigede håndværkere. Der skal påregnes etableret min 2 toiletter Midlertidig adgangangsforbindelser Det påhviler entreprenøren under byggearbejderne at sikre og etablere de nødvendige adgangs- og trappeforbindelse for beboere til boligerne.

14 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 13 Særlige betingelser Samvirke Som bygherreleverance forestår bygherren al ud- og indflytning af beboere, samt ned- og udpakning og opbevaring af bohave i renoveringsperioden. Det påhviler i denne forbindelse entreprenøren at indgå i byggeledelsens koordinering af dette mellem flyttefirma og entreprenør. Ved afbrydelse af el-, vand- og varmeforsyningen til beboede boliger skal entreprenøren give et varsel på mindst 2 dage. Mindre afbrydelser kan tilladelse i forbindelse med omkoblinger e. lign. og afbrydelserne af forsyningerne må kun ske i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 17: Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP 10, stk. 2 og pkt samt AP bilag 4, pkt. 2) Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3) Ingen tilføjelser 7.5 Eventuelle tillægsydelser (AP 10, stk. 2 samt AP pkt og ) For entreprisen indeholder udbudsmaterialet en fordelingsliste T, jf. bilag 5 til AP 7.6 Leverandøransvar (AP 10, stk. 4) Bygherren forbeholder sig ret til, inden der indgås entrepriseaftale, at forlange dokumentation for at bestemmelserne om leverandøransvar i henhold til AP 10, stk. 4 er opfyldt for følgende materialer: - Tagpap - Vinduer og yderdøre. - Facadebeklædning 7.7 Projektgennemgang (AP 11, stk. 1). Entreprenøren skal senest 14 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt deltage i en projektgennemgang med byggeledelsen. 7.8 Kvalitetssikring (AP 11, stk. 1) Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring Entreprenøren skal jf. bilag 4 til SB kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem, og som minimum leve op til de krav der i vedlagte udbudskontrolplan (bilag 6 til SB) stilles til art, omfang og dokumentation af kvalitetssikring for de aktuelle fag-arbejder Entreprenørens kvalitetssikring

15 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 14 Særlige betingelser Entreprenøren skal inden påbegyndelsen af entreprisen udarbejde en kontrolplan og de tilhørende kontrolskemaer. Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret af entreprenøren. 7.9 Afregning af ændringsarbejder (AP 14, stk. 4). I tilfælde, der ikke er omfattet af AP 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som flg.: Arbejdsydelser. For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes entreprenøren med faste timerater. De faste timerater er de i henhold til fordelingsliste "E" fastsatte timerater. Timerater iht. liste "E" skal dække entreprenørens fulde betaling for de respektive arbejdsydelser, og entreprenøren skal for egen regning afholde de dermed forbundne lønudgifter, samt påløbne udgifter til løn under evt. rejse, sygdom, vejrligsstandsning, selvforskyldt ventetid etc., endvidere påløbne udgifter til almindeligt værktøj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse, herunder fastlønnede formænd, forsikring og sociale ydelser samt øvrige administrationsudgifter. Entreprenøren skal ligeledes selv bekoste rejse, indkvartering og forplejning, samt evt. dagpenge etc. for eventuelt tilkaldt og udenbys arbejdskraft Andre ydelser. Der godtgøres den af entreprenøren afholdte udgift med tillæg af et salær som følger: Byggematerialer og forbrugsgods: 10% tillæg. Materielleje, div. udlæg, underentrepriser: 5% tillæg Opgørelse af ændringsarbejderne. Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte Overslag for ændringsarbejderne. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne, før disse iværksættes.

16 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 15 Særlige betingelser 8. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP afsnit D). Ingen tilføjelser 9. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP afsnit E) 9.1 Udendørsarbejde (AP 24, stk. 1 og AP pkt ) Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af udendørsarbejde, når antallet af registrerede dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, overstiger det i nedenstående anførte antal dage: Måned Antal dage Januar 3 Februar 3 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 1 Juli 1 August 2 September 2 Oktober 2 November 3 December 3 Ovenstående antal dage skal være indregnet i hovedentreprenørens arbejdsplan (AP 9, stk. 1). Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes ved opgørelsen af tidsfristforlængelse. 9.2 Dagbøder (AP 25, stk. 2) Mellemterminer Overskridelse af de i SB pkt. 4.2 nævnte mellemterminer medfører følgende dagbod pr. kalenderdag: kr , Afleveringsterminer Overskridelse af den i SB pkt. 4.3 nævnte afleveringstermin medfører følgende dagbod pr. kalenderdag: Kr ,-

17 Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk side 16 Særlige betingelser 10. ARBEJDETS AFLEVERING (AP afsnit F) Ingen tilføjelser. 11. MANGLER VED ARBEJDET (AP afsnit G) Ingen tilføjelser OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP afsnit H) Ingen tilføjelser. 13. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP afsnit 11) Ingen tilføjelser 14. TVISTER (AP afsnit J) Evt. tvister indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans, idet den grønlandske retsplejelov i øvrigt er gældende for behandling af tvister, med mindre parterne enes om at søge uoverensstemmelser afgjort ved Voldgiftsretten I Grønland og enes om voldgiftsrettens sammensætning.

18

19

20 SB bilag 3 Oplysninger om fordelingslisternes positioner for fordelingsliste 1. Hovedentreprise Vedr. 1. Jordarbejder Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk Formål I det følgende beskrives supplerende oplysninger vedrørende fordelingslisten enkelte punkter. Generelt I forbindelse med eventuelle ændringer af arbejdets omfang (AP 14), kan alle de enkelte positioner i fordelingslisten variere +/- 100 % med et forholdsmæssig tillæg, henholdsvis fradrag i prisen. Summen af disse ændringer kan ikke overstige +/-15 % af prisen for det samlede jordarbejde. Afregning af de arbejder, for hvilke der gælder enhedspriser, sker principielt på grundlag af en opgørelse over de faktiske nettomængder indenfor projektets rammer. Som følge af, at de i projektets og fordelingslisten anførte mængder er beregnet på grundlag af koterede terrænpunkter udvalgt efter objektive kriterier og i en passende tæthed, vil de beregnede mængder danne grundlag for afregning af de pågældende arbejder, med mindre entreprenøren påviser afvigelser mellem projektets koterede terrænpunkter og de faktisk målte terrænkoter i de samme punkter, og i et omfang der svarer til, at den gennemsnitlige koteafvigelse overstiger en variationsgrænse på +/- 0,15 m. For at en evt. kontrolopmåling i marken kan lægges til grund for en op- eller nedregulering af mængderne, skal opmålingen omfatte mindst 25 % af de udleverede punktfilers koter, indenfor det areal, der berøres af udgravning, udsprængning og opfyldning. Punkterne skal udvælges tilfældigt og jævnt fordelt. Bygherrens tilsyn skal have lejlighed til at overvære og deltage i kontrolmålingen. Ad anstilling Denne position omfatter principielt de for entreprisens gennemførelse nødvendige faste omkostninger, som ikke varierer med eventuelle justeringer af fordelingslistens øvrige positioner. Til positionen kan således henføres udgifter til bl.a. rejser, indkvartering, etablering, drift og afrigning af arbejdsplads og adgangsforhold, ud- og hjemsendelse samt til- og afrigning af materiel og færdselsregulerende foranstaltninger. Afregning fast pris Ad nedrivning Denne position omfatter nedrivning. Afregning fast pris. Ad pos. Opskæring af asfalt Denne position omfatter opskæring af asfalt. Afregning fast pris. Ad pos. Afrømning af øvrige arealer Denne position omfatter optagning af al øvrige belægninger som asfalt, vækstlag mm. hvor der skal udgraves eller udsprænges, inkl. transport til depot jf. projekt. Afregning fast pris. Ad pos. Bortskaffelse af afrømningsmaterialer Denne position omfatter samtlige ydelser til bortkørsel af overskudsmaterialer fra udgravning, afgravning og udsprængning i en radius inden for 5 km. Afregning fast pris. Ad pos. Udgravning for ledninger Denne position omfatter samtlige udgravning for ledninger, inkl. transport til depot jf. projekt. Afregning fast pris. Ad pos. Udsprængning Denne position omfatter samtlige udsprængningsarbejder for ledningsgrave i henhold til projektet, inkl. nødvendig afrensning. Enhedsprisen skal tillige indeholde de udsprængte materialers opgravning, borttransport/oplæg i depot herunder sortering til genanvendelse for opfyldning og påfyldningsarbejder. Der opmåles det faktiske volumen i m3. 1

21 Ad pos. Udskiftning af ikke egnede materialer Denne position omfatter samtlige udskiftningsarbejder af ikke egnede materialer og indbygning af erstatningsmaterialer for ledningsgrave i henhold til projektet. Enhedsprisen skal tillige indeholde de udskiftede materialers opgravning, borttransport/oplæg i depot herunder levering og indbygning af egnede erstatningsmaterialer for opfyldning og påfyldningsarbejder. Der opmåles det faktiske volumen i m3. Ad pos. Drænlag, skærver mv. Positionen omfatter samtlige udgifter til drænlag (udjævningslag skærver). Levering og udlægning af drænledning medtages i prisen. Ydelsen afregnes efter fast pris på grundlag af entreprenørens egen opmåling Ad pos. Beskyttelseslag, inkl. fibertex, omkring ledninger Positionen omfatter samtlige udgifter til tilfyldningsarbejder inden for filterdugen. Levering og udlægning af filterdug medtages i prisen. Ydelsen afregnes efter fast pris på grundlag af entreprenørens egen opmåling Ad pos. Tilfyldning af ledningsgrave Denne position omfatter samtlige udgifter til påfyldning af ledningsgrave, inkl. transport fra depot jf. projekt. Afregning fast pris. Ad pos. Underlag for asfalt og stabiltgrusunderlag Denne position omfatter samtlige udgifter til indbygning og komprimering af materialer. Afregning fast pris. Ad pos. Asiaq`s afsætning og indmåling af fjernvarmeledning Denne position omfatter samtlige ydelser til Asiaq`s afsætning, kontrol og indmåling i henhold til SA. Afregning fast pris. Ad pos. Drænledninger Denne position omfatter levering og montering af drænledninger i ledningsgrave inkl. afledning. Ad pos. 3.18, Øvrige arbejder Denne position omfatter ydelser i henhold til projekt og SA. Afregning fast pris. Ad. Pos 130 afrømning og deponering af vegetationslag Omfatter afrømning og deponering af vegetationslag i berørte områder. Afregnes i fast pris. Pos 131 Afrømning af asfalt og underlag på terrasser 12 cm. Omfatter afrøning af asfalt og underlag på terrasser i 12 cm's dybde. Materialerne benyttes til opfyld. Afregnes i fast pris. Pos 132 Påfyldning til terrasser incl armering. Omfatter opfyldning til terrasser incl den foreskrevne armering. Afregnes efter udført opmålt mængde. Pos 133 Udgravning for fundamenter Omfatter udgravning for fundamenter. Afregnes efter udført opmålt mængde. 134 Tilføring af materialer til påfyldning. Omfatter tilføring af materialer til opfyld, ud over de mængder, der er i området. Afregnes efter udført opmålt mængde. 2

22 Oplysninger om fordelingslisternes positioner for fordelingsliste 2. Hovedentreprise Vedr. 2. Betonarbejder Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk Formål I det følgende beskrives supplerende oplysninger vedrørende fordelingslisten enkelte punkter. Ad anstilling Denne position omfatter principielt de for entreprisens gennemførelse nødvendige faste omkostninger, som ikke varierer med eventuelle justeringer af fordelingslistens øvrige positioner. Til positionen kan således henføres udgifter til bl.a. rejser, indkvartering, etablering, drift og afrigning af arbejdsplads og adgangsforhold, ud- og hjemsendelse samt til- og afrigning af materiel og færdselsregulerende foranstaltninger. Afregning fast pris Ad pos ,5 x 0,5 m fundamenter Denne position støbning af fundamenter afregnet efter opmålt udstøbt mængde inden for projektets rammer. Ad pos. 703 mm fundamentsvægge Denne position støbning af fundamentsvægge afregnet efter opmålt udstøbt mængde inden for projektets rammer. Ad pos. 704 Adgangstrin trapper Denne position støbning af adgangstrin afregnet efter opmålt udstøbt mængde inden for projektets rammer. Ad pos. 705 Kantafgrænsning incl. Istøbning af rækværker Denne position omfatter udstøbning af kantafgrænsninger incl istøbninger af rækværker. Afregning fast pris. Ad pos. 706 Præfab kantafgrænsninger ved træ/flise overgang. Denne position omfatter udstøbning af prefab kantafgrænsninger incl. Lægning i beton. Afregning fast pris. Ad pos. 707 Fjeldankre Denne position iboring af fjeldankre inden for projektets rammer. Afregnes efter optalt udført antal. Positionen omfatter samtlige udgifter til tilfyldningsarbejder inden for filterdugen. Levering og udlægning af filterdug medtages i prisen. Ydelsen afregnes efter fast pris på grundlag af entreprenørens egen opmåling Ad pos. Tilfyldning af ledningsgrave Denne position omfatter samtlige udgifter til påfyldning af ledningsgrave, inkl. transport fra depot jf. projekt. Afregning fast pris. 3

23 Bilag 4 til SB KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 1. Indledning I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 2. Kvalitetssikring Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplaner, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplaner, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan. Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 3. Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen 3.1 Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget.

24 Bilag 4 til SB 3.2 Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen og 5-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation.

25

26 Bilag 7 til SB Side 1 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 3, Udgravning, udspræ. og jordarbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 3 Jordarbejder 03.1 Modtagekontrol, materialer Visuel og måling 25 % og enkelt prøver - Ved modtagelse SA + tegninger Kontrolskema Følgesedler 03.2 Afsætning Måling 25% - Før afgravning SA + tegninger Kontrolskema 03.3 Bore-/ladeplaner Måling 10% - Før sprængning SA + tegninger Kontrolskema 03.4 Nivellement før afgravning Måling 100% - Før afgravning SA + tegninger Kontrolskema 03.5 Nivellement før udsprængning Måling 100% - Før udsprængning SA + tegninger Kontrolskema 03.6 Nivellement efter udsprængning Måling 100% - Før opfyldning SA + tegninger Kontrolskema 03.7 Nivellement efter opfyldning Måling 25% - Efter udførelse SA + tegninger Kontrolskema 03.8 Komprimering Visuel 10% - Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

27 Bilag 7 til SB Side 2 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 5, terrænbefæstelsesarbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 5 Terrænarbejder 05.1 Kontrolmålinger af lagtykkelsen på sprængstenslag. Måling 5% - Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 05.2 Kontrolmålinger af lagtykkelsen på stabilgruslag. Måling 5% - Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 05.3 Kontrolmålinger af lagtykkelsen på Måling 5% - Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 05.4 Kontrolmåling af koter på færdige terrænoverflader. Måling 10% - Under og efter udførelse SA + tegninger Kontrolskema 05.5 Kontrolmåling af stenstørrelser til gabioner. Måling 25% -Før opfyldning af gabione SA Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

28 Bilag 7 til SB Side 3 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 6, vandledningsarbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 6 Vandledningsarbejder 6.1 Modtagerkontrol Alle lerverencer Visuelt Ved modtagelse 100% Ingen beskadigelser Kontrolskema Følgesedler Visuelt Ved modtagelse 100% Bestilling SA Følgesedler 6.2 Samlinger Samlinger medierør Visuelt 100% SA Kontrolskema Samling kapperør Visuelt 100% SA Kontrolskema 6.3 Prøvning Trykprøning medierør Måling Før isolering af samlinger-100% SA Kontrolskema 6.4 Isolering Samlinger Visuelt 100% SA Kontrolskema 6.5 Afsætning Afsætningdata/ Ledningens trace Måling af længder og Inden arbejdet startes 100 % Tangent koordinater -SA målebog 6.6 Rengøring Gennemskyldning Visuel 100 %- før aflevering Tilsynets godkendelse Kvittering 6.7 Indmåling Ledningens placering Teodolit/målestok 100% Projekt Tilrettet plantegning 6.8 Slutkontrol Mangeludbedring Visuelt Før aflevering Tilsynets godkendelse Kvittering Oprydning/affald fjernet Visuelt Før aflevering Tilsynets godkendelse Kvittering Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

29 Bilag 7 til SB Side 4 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA: Afsnit 7, Beton- og jernbetonarbejdet. Løbenr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Dato bemærkninger Bilag/ Hvor skal kontrolleres og frekvens 7 Betonarbejder 7.1 Modtagekontrol Kontrol af dokumenter ved levering 100& iht. Projekt Kontrolskema 7.2 Opbevaring af materialer Visuelt løbende Leverandøranvisninger Kontrolskema Proceskontrol 7.3 Betontrykstyrke Trykprøvning 3 prøvesæt iht. Projekt Kontrolskema 7.4 Armering Visuelt inden udstøbning iht. Projekt Kontrolskema 7.5 Forskalling Visuelt/måling inden udstøbning iht. Projekt Kontrolskema 7.6 Udstøbning Visuelt/måling løbende iht. Projekt Kontrolskema 7.7 Hovedmål Visuelt/måling 100% iht. Projekt Kontrolskema Slutkontrol 7.9 Mangeludbedring før aflevering Tilsynets anvisninger Kontrolskema 7.10 Oprydning/affald fjernet før aflevering iht. Projekt Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

30 Bilag 7 til SB Side 5 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 8, Murerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger Dato: bilag 8 Murerarbejde: 8.01 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Ankomst til pladsen, 50 % Materialer er intakte Følgesedler,Varedeklarationer m.v. Gulvopbygning for tunge gulve 8.02 Kontrol underlag Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema 8.03 Kontrol lagtykkelse Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.04 Kontrol af endelig overflade Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema Gasbeton vægge 8.05 Kontrol underlag Visuelt/måling Udførelse, 100% Producent anvisninger Kontrolskema 8.06 Kontrol planhed/jævnhed Måling/Lod og vatter Udførelse, 100% Producent anvisninger Kontrolskema 8.07 Kontrol af endelig overflade Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema Vådrumsmembraner 8.06 Kontrol underlag Visuelt Udførelse,100 % SA Kontrolskema 8.07 Kontrol dæklagtykkelse Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.08 Kontrol af endelig overflade Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema/fotos Udførelse af Klinker-fliser på Gulve/vægge 8.07 Kontrol Underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.08 Kontrol fugestørelser Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.09 Kontrol fugearbejde Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.10 Kontrol færdigoverflade Visuelt Slutkontrol, 100 % SA Kontrolskema Udførelse af huller i beton og udstøbning af udsparinger 8.15 Kontrol af hulplacering Måling Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema 8.16 Kontrol af hulstørrelse Måling Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema 8.17 Alle installationer er trukket i udsparing Visuelt Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

31 Bilag 7 til SB Side 6 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 9, Tømrerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 9 Tømrerarbejde 9.00 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Ankomst til pladsen, 50 % SA, Materialer er intakte Følgesedler,Varedeklarationer Tagkonstruktion 9.01 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50 % SA Kontrolskema 9.02 Kontrol af spær & beslag/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema/fotos Kontrol af udlagt isolering Visuelt Slutkontrol, 50 % SA, tegninger Kontrolskema/fotos Taggennemføringer 9.03 Kontrol af opmærkninger Visuelt/opmåling Udførelse, 100 % VVS-,godkender Kontrolskema Yddervægskonstruktioner 9.04 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.05 Kontrol af bindingsværk og Beslag Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/fotos 9.06 Kontrol af Isolering Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema/fotos 9.07 Kontrol af vindspære Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema 9.08 Kontrol færdigoverflade Visuelt Slutkontrol, 100 % SA Indvendigepladevægge 9.09 Kontrol af underlag visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.10 Kontrol af pladebeklædning Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.11 Kontrol færdigoverflade Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema Lette gulve 9.16 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.17 Kontrol af strøer Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.18 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/fotos 9.19 Kontrol af klima måling Udførelse, 100% Leverandørens krav til Kontrolskema/fotos tolerancer 9.20 Kontrol færdigoverflade Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema Gipskartonlofter 9.21 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.22 Kontrol af færdigt loft Visuelt Slutkontrol, 50% SA Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

32 Bilag 7 til SB Side 7 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 10 Tagdækningsarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 10 Tagdækningsarbejde Materialer, Modtagekontrol Visuelt Ankomst til pladsen, 50 % Materialer er intakte Tagkonstruktion Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50 % SA Kontrolskema Følgesedler,Varedeklarationer m.v Kontrol af Kanter og indækninger Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af fastgørelse underpap Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/fotos Kontrol af færdig tagbelægning Visuelt Slutkontrol, 50 % SA Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

33 Bilag 7 til SB Side 8 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA Afsnit 11 Snedkerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 11 Snedkerarbejde Materialer Visuelt Ankomst til pladsen 25 % Projektmaterialet Kontrolskema Vinduer, døre, og facadepartier Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% Montage efter leverandørens anvisninger Kontrolskema Kontrol af vindues- og dørhuller Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Lod og vatter Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af stopning Visuelt Udførelse 50 % SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fugning Visuelt Udførelse 50 % SA, tegninger Kontrolskema Fast inventar Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% Leverandørens krav til Kontrolskema tolerancer Kontrol af montage Lod og vatter Udførelse, 100% Leverandørens krav til Kontrolskema tolerancer Indfatninger, tilsætninger, fodlister Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af materialer og grunding Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse, og sammenskæring Visuelt Slutkontrol, 50% Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

34 Bilag 7 til SB Side 9 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA: Afsnit 13, Blikkenslagerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 13 Blikkeslagger arbejde Materialer-Profiler, vandnæser, Visuelt Ankomst til pladsen, 100% SA Følgesedler,Varedeklarationer inddækninger m.v Kontrol af profiler iht. Tegninger Visuelt/måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af montage Visuelt Slutkontrol, 100% SA, tegninger Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

35 Bilag 7 til SB Side 10 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre Fagområder i henhold til : Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk SA: Afsnit 14, Smedearbejdet. Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger Dato: bilag 14 Smedearbejder 14.1 Modtagelse af produktionstegninger opmåling af eksisterende 100% projekt Kontrolskema 14.2 Modtagelse af materialer visuelt ved levering altid produktionstegninger kontrolskema følgesedler 14.3 Montering visuelt/opmåling 100% iht. Projekt Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

36 Bilag 7 til SB Side 11 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre Byggesag: Renovering af blok radiofjeldet Nuuk Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvor skal kontrolleres Fagområder i henhold til : SA Afsnit 15 Gulvarbejde hvornår kontrolleres og frekvens kriterier for godkendelse dokumentations-krav Dato: dato bemærkninger bilag 15 Gulvarbejde Materialer Udførelse, 50% Ankomst til pladsen 50 % Projektmaterialet Følgesedler,Varedeklarationer m.v. linoleumsbelægninger Kontrol af underlag Vatter og visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af farve på belægning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af klima Fugtighed og temperature Udførelse, 100% Leverandørens krav til Kontrolskema Kontrol af fuger i gulvsamlinger Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Afdækning af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema Vinylbelægninger Kontrol af underlag Vatter og visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af farve på belægning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af klima Fugtighed og temperature Udførelse, 100% Leverandørens krav til Kontrolskema Kontrol af fuger i gulvsamlinger Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Afdækning af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax: