SB SÆRLIG BETINGELSER For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SB SÆRLIG BETINGELSER For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S SB SÆRLIG BETINGELSER For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALEGRUNDLAG (AP 95 Afsnit A) Bygherren Bygge- og anlægsarbejder (AP 95 1, stk. 1) Den fuldstændige opgave Allerede udførte arbejder Program for udførelsen af arbejderne (AP 95 2 stk. 3) ENTREPRISENS/ENTREPRISERNES OMFANG (AP 95, 2) Entreprise nr.: 1, Jord- terræn og udsprængningsarbejder Entreprise nr.: 2, Betonarbejder Entreprise nr.: 3, Murerarbejder Entreprise nr.: 4, Tømrer, snedker-, smede- og tagdækningsarbejder Entreprise nr.: 5, Malerarbejder Entreprise nr.: 6, VVS-arbejder Entreprise nr.: 7, El-arbejder TERMINER OG TIDSFRISTER Igangsætningsterminer Mellemterminer For entreprise nr. 1, 6, For entreprise nr For entreprise nr For entreprise nr. 4 & For entreprise nr Afleveringsterminer (AP 95 28) Før aflevering Tidsplan OVERDRAGELSE OG RETTIGHEDER Transport (AP 95 5 stk. 2.1) Underentreprenører (AP 95 5 stk. 4) SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP 95 Afsnit B) Forsikring (AP 95 8) AP 95, 8 stk. 3 udgår og erstattes af: ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP 95 Afsnit C) Arbejdsplan (AP 95 9, stk. 1) Anlægsbestemt forundersøgelse fremgår af SA afsnit III Afsætning (AP 95 9, stk. 2 og pkt ) Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 95 10, stk. 2 og pkt ) Arbejdspladsen (AP 95 bilag 4 pkt. 1) Arbejdsområdet, adgangsveje og indhegning m.v Arbejdsskure og materialeoplag (AP 95 bilag 4, pkt ) Særlig oplagringsmulighed Elforsyning (AP95 bilag 4, pkt. 1.5) Byggepladsbelysning Side 1 af 18

3 Vandforsyning (AP 95 bilag 4, pkt. 1.6) Drift af midlertidige varmeanlæg Drift af permanente varmeanlæg Projektgennemgang (AP 11 stk. 1) Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejder (ad AP 95 bilag 4, pkt. 2) Vinterforanstaltninger der skal betales som ekstraarbejde Krævede vinterforanstaltninger Diverse bestemmelser og hensyn Arbejdstider Hensyn til offentligheden Velfærdsforanstaltninger Sikkerhed Lærlinge Materialer, der skal indkøbes hos offentlig eller autoriseret virksomhed Andre materialebestemmelser Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring Entreprenørens kvalitetssikring Særlige forudsætninger Trykprøvning og indreguleringsrapport for brugsvand / ventilationsanlæg Svejsekontrol Antenneanlæg Tæthedsprøve BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP 95 Afsnit D) A conto begæring Ratebetaling (AP stk. 4) Modregningsadgang Foreløbige beløb (AP stk. 2., 2. pkt. og AP 95 bilag 5) Eventuelle Tillægsydelser (AP stk. 2.2 og 14) TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP 95 Afsnit E) Dagbøder (AP 95 25) For mellemterminer For afleveringsterminer ARBEJDETS AFLEVERING (AP afsnit F) MANGLER VED ARBEJDET (AP afsnit G) OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP afsnit H) års eftersyn års eftersyn (AP 95 38) SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP afsnit I) TVISTER (AP afsnit J) Side 2 af 18

4 BILAG TIL SB Bilag 1 Bilag 2 Tilbud og afregningsgrundlag Udbudskontrolplaner Bilag 3 Byggepladsindretning tegning nr. A002-0 Bilag 4 Bilag 5 Udbudstidsplan Plan for sikkerhed og sundhed, PSS 1. AFTALEGRUNDLAG (AP 95 Afsnit A) 1.1. Bygherren Namminersorlutik Oqartussat / Grønlands Selvstyre INI Byggeteknik A/S er på bygherrens vegne bemyndiget til at indgå kontrakter og i enhver henseende varetage bygherrens funktioner i forbindelse med entreprisens gennemførelse Bygge- og anlægsarbejder (AP 95 1, stk. 1) Samtlige entrepriser er byggearbejder og er omfattet af AP95. Nærværende SB gælder for de i pkt. 1.3 afgrænsede entrepriser, der indgår som led i udførelsen af nedennævnte opgaver. I orienteringen kan være omtalt såvel arbejder, der indgår i denne entreprise, som arbejder, der udføres af anden entreprenør, henholdsvis arbejder, der allerede er udført eller først skal udføres senere. Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter samt ved indeværende SB, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m., der er anført i nedenstående: Særlig arbejdsbeskrivelse SA for udførelse af Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk af den 31. januar 2013 Udarbejdet af: Qarsoq Tegnestue ApS, postboks 50, 3900 Nuuk, Inuplan A/S, postboks 1024, 3900 Nuuk & S & M Ingeniørit Siunnersuisartut ApS, postboks 48, 3900 Nuuk herunder de i SA ens tegningsoversigt specificerede tegninger. Side 3 af 18

5 1.3. Den fuldstændige opgave Arbejderne omfatter opførelse af Handicapgenoptræningscentret som placeres i et delområde D af lokalplan 3A3-7, Attartup Timaa som tilbygning for eksisterende centerbygning i ældrecentret - Ippiarsuk. Bebyggelsen omfatter ca. 460 m² i grundplan ekskl. Terrasser og ramper. Kort beskrevet i hvert enkelt afsnit i Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af samtlige arbejder Allerede udførte arbejder Omlægning af hovedvandledning er udført som en del af byggemodningen 1.5. Program for udførelsen af arbejderne (AP 95 2 stk. 3) Arbejderne påbegyndes strakt efter indgåelse af entrepriseaftale, dog senest medio april 2013 og afsluttes senest primo maj 2014, opdelt i følgende entrepriser: Entreprise nr. 1: Entreprise nr. 2: Entreprise nr. 3: Entreprise nr. 4: Entreprise nr. 5: Entreprise nr. 6: Entreprise nr. 7: Jord, terræn- og udsprængningsarbejder Betonarbejder Murerarbejder Tømrer- snedker-, smede- og tagdækningsarbejder Malerarbejder VVS-arbejder El-arbejder Side 4 af 18

6 2. ENTREPRISENS/ENTREPRISERNES OMFANG (AP 95, 2) Vedr.: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk De enkelte entrepriser eller såfremt alle entrepriser overdrages som hovedentreprise, omfatter samtlige arbejder som beskrevet i nedennævnte SA afsnit til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser. Den samlede beskrivelse skal gennemlæses, da en biydelse til et fag eventuelt har tilknytning til et andet fag og kun står anført herunder Entreprise nr.: 1, Jord- terræn og udsprængningsarbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1,2 3, 5, 6A & 6B til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entrepriserne gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt. 1), med de deri og i SB nævnte undtagelser Entreprise nr.: 2, Betonarbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1 & 7 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser Entreprise nr.: 3, Murerarbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1 & 8 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser Entreprise nr.: 4, Tømrer, snedker-, smede- og tagdækningsarbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1, 9, 10, 11, 14 & 15 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser Entreprise nr.: 5, Malerarbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1 & 16 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser Entreprise nr.: 6, VVS-arbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1 & 18, 19, 20, 21, 23 & 25 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser. Side 5 af 18

7 2.7. Entreprise nr.: 7, El-arbejder Entreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA afsnit I, II, 1 & 26 til fuld færdiggørelse af hele opgaven, som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB pkt.1), med de deri og i SB nævnte undtagelser. 3. TERMINER OG TIDSFRISTER For entrepriserne fastsættes følgende tidsfrister: 3.1. Igangsætningsterminer. Entrepriserne nr. 1, 2, 4, 6 & 7 kan påbegyndes tidligst primo april 2013 Entrepriserne nr.: 3 & 5 kan påbegyndes til hhv. august og til december Mellemterminer. Byggeriet skal tilrettelægges i en sådan rækkefølge og arbejdes skal fremmes således, at følgende arbejdsterminer overholdes: For entreprise nr. 1, 6, 7 Udgravning for fundamenter, kloak, vand- og el-stikledning, senest 19. maj 2013 Etablering af el-stikledning herunder byggestrøm, senest 19. maj 2013 Etablering Kloak- og vandstikledning, senest 19. maj For entreprise nr. 2 Følgende betonarbejder skal være afsluttet inden de angivne tidsfrister uden væsentlige mangler, som kan genere efterfølgende arbejder. Betondæk må ikke støbes før der opfyldt med skærver omkring fundamenter og i krybekælderen. Betonarbejde på hele institutionen inkl. fundamenter til trapper m.m. senest den 11. august For entreprise nr. 4 Bygningen skal være lukket inklusiv færdig tagdækning, vinduer og udvendige døre være isat. Senest den 20. oktober For entreprise nr. 4 & 7 Bygningen skal være isoleret og interimsvarme skal være etableret og opstartet, senest den 13. november Side 6 af 18

8 For entreprise nr. 7 Teknikrummet samt interne forsyningsledninger skal være så langt fremme, at alle rum og badeværelser kan forsynes med varme fra d. 15. januar Afleveringsterminer (AP 95 28). Arbejderne skal planlægges så der kan holdes samlet aflevering af alle entrepriser senest den Før aflevering Entreprenørerne skal sikre at byggeriet/ bygningen står uden væsentlige mangler, inkl. slutrengøring, mindst 5 arbejdsdage før ovenstående afleveringsdato. Kvalitetssikringsdokumenter er en del af væsentlige ydelser og skal foreligges til bygherren i forbindelse med afleveringen Tidsplan Udbudstidsplan for opgavens gennemførelse er vedlagt som bilag nr. 4 til SB. 4. OVERDRAGELSE OG RETTIGHEDER 4.1. Transport (AP 95 5 stk. 2.1) Bygherren noterer efter entreprenørens anmodning udelukkende én transport, som er byggeriet vedkommende. Entreprenørens evt. anmodninger om transport skal ske ved aflevering af INI paradigme "Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand. Paradigmet udleveres efter anmodning Underentreprenører (AP 95 5 stk. 4) Uanset bygherrens eventuelle godkendelse af entreprenørens valg af underentreprenører er entreprenøren som bygherrens kontraktpart eneansvarlig over for bygherren i alle forhold vedrørende kontrakten. Side 7 af 18

9 5. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP 95 Afsnit B) 5.1. Forsikring (AP 95 8) Teksten i AP95 8 udgår, og erstattes af følgende tekst : Bygherren tegner og betaler skadesforsikring, i form af en kombineret all risk entrepriseforsikring. Sikret under entrepriseforsikringens all risk forsikring er bygherre, entreprenører og eventuelle underentreprenører. Sikret under entrepriseforsikringens ansvarsdækning er alene bygherren. Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser begrænses omfatter entrepriseforsikringens all risk dækning: - skade på entreprisen - skade på bygherrens bestående bygninger (Max kr. pr. skade) Selvrisikoen på entrepriseforsikringen all risk dækning er kr ,- Såfremt en skade, som følge af fejl, forsømmelser eller undladelser, kan henføres til en entreprenør, hæfter entreprenøren for entrepriseforsikringens all risk dæknings selvrisiko. Hvis årsagen til skaden involverer flere entreprenører, deles selvrisikoen imellem de involverede entreprenører forholdsmæssigt, efter entreprisens størrelse. Entrepriseforsikringens all risk dækning, dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Tilføjelse til AP, 8, stk. 3: Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på 10 mill.kr. for person- og/eller tingskade AP 95, 8 stk. 3 udgår og erstattes af: Entreprenører og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 5 mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. Side 8 af 18

10 6. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP 95 Afsnit C) 6.1. Arbejdsplan (AP 95 9, stk. 1). Entreprenørerne skal på grundlag af SB afsnit 3 og 4, senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse aflevere følgende: en detaljeret ressourceplan for de enkelte arbejdsprocesser, et oplæg til arbejdsplan for opgaven. Arbejdsplanen skal indeholde en oversigt over den kritiske vej. Antal spilddage skal ligeledes være indeholdt heri, jf. pkt. 8 (vejrlig) og pkt. 9 (aflevering) Oplægget forelægges til bygherrens og øvrige entreprenørers udtalelse og godkendelse. På baggrund af entreprenørernes oplæg, udarbejdes i fællesskab, en samlet arbejdsplan over byggeriet. Arbejdsplanen udarbejdes i forbindelse med opstartsmøde Anlægsbestemt forundersøgelse fremgår af SA afsnit III Afsætning (AP 95 9, stk. 2 og pkt ) De bestemmende hovedfixpunkter fremgår af arbejdsprogrammet (SB pkt. 1.6). Det henhører under entreprise nr. 2 at afsætte og sikre fixpunkterne, således at de under hele arbejdsperioden kan bevares eller rekonstrueres. Ved mellemterminen for betonarbejder, overdrages ansvar for vedligeholdelse og opretholdelse af modullinjer samt afsatte koter til entreprise nr Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 95 10, stk. 2 og pkt ) Arbejdspladsen (AP 95 bilag 4 pkt. 1) Arbejdspladsen er beliggende i et delområde D af lokalplan 3A3-7, Attartup Timaa som tilbygning for eksisterende centerbygning i ældrecentret - Ippiarsuk. Adgang til byggepladsen sker via indkørsel fra Attartu Timaa som har forbindelse med baggården til Ippiarsuk. Arbejdspladsen fremgår af tegninger hhv. A001-0 og I samt byggepladsindretningsplan A002-0 i henhold til SB bilag Arbejdsområdet, adgangsveje og indhegning m.v. (AP 95 bilag 4, pkt. 1.1, 1.2 og 1.3) Under entreprise nr.: 1 hører etablering af arbejdsveje og byggepladsindhegning i hele byggeperioden i henhold til byggepladsindretning og udbudstidsplan, i SB bilag nr. 3 og 4, hvorefter veje og hegn fjernes under entreprisen nr. 1. Desuden leveres byggepladsskilt med påbud om hjelm og sikkerhedssko på byggepladsen. Under entreprise nr.: 4 hører vedligeholdelse af arbejdsveje, byggepladshegn og skiltning om byggepladsen mod tilstødende arealer. Under entreprise nr.: 2 hører etablering, vedligeholdelse, drift og nedtagning af byggepladskran fra funderingsarbejders opstart til lukning af råhuset er fuldendt. Levering og driften inkluderer bemanding og kapacitet for al montagearbejde samt ind og nedtagning af byggematerialer. Side 9 af 18

11 Under entreprise nr.: 2 hører etablering og vedligeholdelse af udvendige gangbroer, afskærmninger og rækværker fra primo maj 2013 til , herefter overgår vedligeholdelse og fjernelse til udførsel under entreprise nr. 4. Under entreprise nr.: 4 hører etapevis levering og montering af midlertidige døre og låsecylindre med byggepladsnøgler til byggeriet samt evt. adgangsport til byggepladsen. Alle sikres låst uden for normal arbejdstid. Under entreprise nr.: 4 hører etablering, løbende tømning og fjernelse af affaldscontainer med tilstrækkelig kapacitet til benyttelse af alle entrepriser. Det påhviler entreprenøren at sikre evt. nødvendig sortering af affaldet samt betaling af eventuel losseplads- og miljøafgift for affaldet. Tømning af affaldscontainere bekostes af entreprise 4, alle entreprenørers affald omfattes herunder. Under entreprise nr.: 7 hører etablering, vedligeholdelse og fjernelse af orienteringsbelysning på byggepladsen og dens adgangsveje, lyskrav er 25 lux i hele byggeperioden indtil entreprisens aflevering. Under entreprise nr.: 7 hører etablering, vedligeholdelse og fjernelse af byggestrømstavler i tidsrummet fra betonarbejdets opstart indtil byggeriets aflevering. Forsyning hentes fra eksisterende netstation B-2946 til hovedbyggestrømtavlen Arbejdsskure og materialeoplag (AP 95 bilag 4, pkt ) Til skure og materialeoplag stilles følgende arealer til entreprenørernes rådighed: Til alle entrepriser, se byggepladsplan SB bilag 3. Det henhører entreprenørerne at sørge for nødvendige platforme til opnåelse af sikkert, stabilt og jævnt underlag til materialeoplag. Gælder i øvrigt også til opstilling af arbejdsskure, containere m.m Særlig oplagringsmulighed. Entreprenørens behov for eventuel arbejds- og lagerplads udover det anviste, er bygherren uvedkommende Elforsyning (AP95 bilag 4, pkt. 1.5) Elforbruget betales af bygherren. Tilslutning af el-termiske apparater er ikke tilladt. El-entreprisen etablerer hovedbyggestrømstavle med afregningsmåler ved byggefeltet og ved skurbyen. Under el-entreprisen hører etablering, vedligeholdelse og fjernelse af byggestrømstavler. Forsyningen til byggestrøm hentes fra net station B Kommende stikledning skal benyttes som forsyning af byggestrøm. Side 10 af 18

12 Når endelig hovedtavle for bygningen opsættes, tilsluttes hovedbyggestrømstavlen på tilgangsklemmer af hovedtavlen. For byggefeltet føres forsyningskabel i h. t. SA pkt Hovedbyggestrømstavlen skal være bestykket med min. 1 stk. 63 A CEE-stik for kran, 2 stk. 32A CEE-stik til fordelingstavler, 1 stk. 32A CEE-stik til fordelingstavle for skurby, samt nødvendige afgang for byggepladsbelysning. På byggeplads opstilles 3 stk. fordelingstavler således der er 1 stk. fordelingstavle i hver ende af bygningen og 1 stk. til skurby. I bygningerne skal der placeres fordelingstavler iht. AT s krav. Der opstilles byggestrømstavle for hver ende af bygningen. Hver tavle skal minimum have følgende udtag:. 6 stk. 230V 10A alm. stikkontakter 3 stk. 400V 16A CEE stikkontakter Fordelingstavle til skurby skal minimum indeholde 2 stk. 16A 5pol CEE stik samt 8 stk. 230V udtag. Etablering, vedligeholdelse og anmeldelse til Elmyndighed hver 3. måned af alle tavler i hele byggeperioden skal være indeholdt i el-entreprenørens tilbud. Fra tavleafgange etablerer og vedligeholder de enkelte fag-entreprenører nødvendig strømforsyning til eget brug for kran, værktøj, maskiner og lys. Alle byggestrømsinstallationer udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen SBG 6 kapitel 704 samt notat fra Grønlands Elmyndighed nr. 04/ Byggepladsbelysning Under el-entreprisen hører etablering, vedligeholdelse og fjernelse af orienteringsbelysning på byggepladsen og dens adgangsveje. Lyskrav er 25 lux i hele byggeperioden indtil byggeriets afslutning. Der opsættes skumringsrelæ for automatisk tænding af belysningen, så kravet kan overholdes. Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen SBG 6 kapitel 704 samt notat fra Grønlands Elmyndighed nr. 04/ Vandforsyning (AP 95 bilag 4, pkt. 1.6) Vandforbruget betales af bygherren. Tilslutningsmulighed til offentlig ledning med vandtryk findes ved: reference punkt 249 på Nukissiorfiits vandledningskort. Side 11 af 18

13 Bygningens bestående vandinstalationer må ikke benyttes under arbejderne. Under entreprise nr. 6 påviler det at etablere og opretholde vandforsyning, til alle arbejder, samt til skurbyen, under hele byggeperioden. Det påhviler desuden entreprise 6 at levere el-frostsikring til vandforsyning. Entreprenørene skal selv træffe aftale med Nukissiorfiit om vilkår for tilslutning. Vandtilslutning til entreprenørernes skure må kun finde sted via bimåler og forbrug betales af bygherren. Aflæsning skal fortages og videregives til tilsynet inden ibrugtagning Drift af midlertidige varmeanlæg. El-entreprenøren etablerer byggevarmetavle med egen måler til opvarmning af bygningen indtil igangsætning af den permanente varme. Der skal leveres 5 stk. 9kw varmeblæsere der skal benyttes til opvarmning i denne periode Drift af permanente varmeanlæg. Den entreprenør, som får overdraget entreprise nr. 7, påhviler det at sikre, samt afholde alle udgifter vedrørende, varmeanlæggets igangsættelse. Hovedtavle i teknikrummet samt interne forsyningsledninger og tilslutning af elvarmeradiatorer skal være så langt fremme, at alle rum og badeværelser kan forsynes med varme fra d. 29. december Vedrørende håndtering af el-radiatorer under byggeperioden henvises til SA pkt Projektgennemgang (AP 11 stk. 1) Entreprenørerne skal i tilbuddet indregne deltagelse i projektgennemgang inden arbejdets igangsættelse. Projektgennemgang foretages i forbindelse med opstartsmøde Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejder (ad AP 95 bilag 4, pkt. 2). Med henvisning til tidsplan, SB bilag 1, vil der ikke blive betalt vinterforanstaltninger for følgende arbejder: malerarbejder, vvs- og el-arbejde Vinterforanstaltninger der skal betales som ekstraarbejde. Ingen arbejder må igangsættes uden der foreligger særskilt aftale med tilsynet Krævede vinterforanstaltninger. Gældende for entreprise nr.: 2, betonarbejder. Gældende for entreprise nr.: 4, tømrer- og snedkerarbejder samt tagdækningsarbejder. Side 12 af 18

14 6.6. Diverse bestemmelser og hensyn Arbejdstider. Arbejdet skal tilrettelægges således at det ikke giver gener for beboere i området, særligt i tidsrummet 17:00 til 7:00. Der må ikke arbejdes på Søndage eller helligdage Hensyn til offentligheden. Der skal tages hensyn til beboerne i området og særdeleshed til ældre centeret, således at: der ikke kan være tvivl om hvilken adgangsvej beboerne og børn skal benytte. der til enhver tid er fri og uhindret adgang til beboede områder Velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne skal drage omsorg for at Arbejdstilsynets regler og vejledninger følges. Entreprenøren som får overdraget entreprise nr.: 6 skal etablere og sørge for alle driftsomkostninger af nødtørftsfaciliteter for alle på byggepladsen beskæftigede medarbejder i hele byggeperioden. Faciliteterne skal indbefatte rindende vand. Nødvendige frostsikring af forsyningsledninger skal ligeledes opretholdes af entreprise nr. 6 i hele byggeperioden Sikkerhed. Entreprenørerne skal sikre sig at de til enhver tid for Grønland gældende love og bekendtgørelser angående arbejdsmiljø overholdes. Alle entreprenører skal tage fornødent hensyn til brandfarlige arbejder og evt. brandfarlige materialer og stiller alle nødvendige beredskab og forholdsregler under arbejdets udførelse Lærlinge. Entreprenørerne skal sikre sig at de til enhver tid for Grønland gældende love og bekendtgørelser angående lærlinge overholdes. Ved bygge- og anlægsarbejder med en samlet værdi på minimum 3 millioner, skal der mindst ansættes: 1) 1 lærling, når værdien er minimum 3 millioner kroner, men under 6 millioner kroner. 2) 2 lærlinge, når værdien er minimum 6 millioner kroner, men under 9 millioner kroner. 3) 3 lærlinge, når værdien er minimum 9 millioner kroner. Kan det dokumenteres fra Piareersarfiit, at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end krævet ovenfor. Side 13 af 18

15 Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under uddannelse fra en af byggefagenes brancheskoler i Grønland Materialer, der skal indkøbes hos offentlig eller autoriseret virksomhed. I det omfang at nedenfor specificerede materialer finder anvendelse ved entreprisen, skal de af entreprenøren indkøbes hos offentlig eller autoriseret virksomhed mod betaling af de til enhver tid gældende priser: Sprængstoffer. Alle sprængningsarbejder skal udføres af dertil uddannet personale og overholde gældende lovgivning og vejledninger på området mht. udførelse, opbevaring og sikkerhedsforanstaltninger. Sprængstoffer skal indkøbes hos Stark Andre materialebestemmelser. Ingen tilføjelse Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring. Entreprenørerne er forpligtet til at kvalitetssikre deres ydelser og dokumentere kvalitetssikringen iht. nedenstående. Grundlaget for entreprenørernes kvalitetsplan fremgår af vedlagte udbudskontrolplan, jfr. SB Bilag 2, udbudskontrolplan Entreprenørens kvalitetssikring. Gældende for alle entrepriser: Entreprenøren skal senest 15 arbejdsdage efter kontraheringen, afleverer en udarbejdet kvalitetsplan, som lever op til de opstillede kriterier jfr. SB bilag 2, udbudskontrolplan. Overskridelse af denne dato vil medfører dagbod som følger: For hver entreprise kr. 500,- pr. arbejdsdag. Dagboden tilfalder Bygherre. Entreprenørens kontrolplan inkl. kontrolprocedure, opstillet på basis af entreprisens arbejdsbeskrivelse og udbudskontrolplan, skal forelægges tilsynet senest 5 arbejdsdage før igangsættelse af aktiviteter, hvortil de skal anvendes, jf. SB bilag 4. Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres, før den tilhørende kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret Særlige forudsætninger Gældende for entreprise nr. 6. Side 14 af 18

16 Trykprøvning og indreguleringsrapport for brugsvand / ventilationsanlæg. Den i SA under pkt. 19 og 21 omtalte rapport skal foreligge i 2 eksemplarer senest ved entreprisens aflevering. Indtil rapporten foreligger i godkendt form tilbageholdes kr ,- af entreprisesummen Svejsekontrol. Entreprenøren skal, uanset hvad der er anført i SA, for egen regning afholde udgifter til udførsel af den kontrol, som er angivet i SA pkt. 9, samt udbudskontrolplaner. Kontrollen skal udføres af anerkendt institution. Resultatet af kontrollen skal indsættes i KS-mappen og som i kopi udleveres til tilsynet som dokumentation for, at den foreskrevne kontrol er udført Antenneanlæg. Den i SA afsnit 26 omtalte målerapport skal senest ved aflevering være indsendt til Tele Greenland A/S samt være udleveret i kopi til tilsynet. Indtil rapporten foreligger i godkendt form tilbageholdes kr ,- af entreprisesummen Tæthedsprøve Den i SA afsnit 9, fastsatte tæthedskrav skal senest opsætning af påforing i ydervægge udleveres resultat til bygherren. 7. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP 95 Afsnit D) 7.1. A conto begæring. Entreprenørens anmodninger om udbetaling skal ske ved aflevering af formularen "Specifikation af udbetalingsbegæring Håndværkerudgifter" i udfyldt stand og med nødvendige underbilag og dokumentation i form af fordelingslister og faktura. Formularen udleveres i forbindelse med kontraktindgåelse Ratebetaling (AP stk. 4). Såfremt entrepriserne overdrages som hovedentreprise, kan udarbejdes plan for rate betaling Modregningsadgang. Beløb som entreprenøren måtte være bygherren skyldig, kan modregnes i regnings-, rateog a kontobetalinger efter de almindelige retsregler. Side 15 af 18

17 7.4. Foreløbige beløb (AP stk. 2., 2. pkt. og AP 95 bilag 5) For entreprise nr. 1 og 2 indeholder udbudsmaterialet en fordelingsliste "T" jf. AP 95 bilag 5 og en fordelingsliste "E" til alle entrepriser. De i fordelingsliste "T" anførte priser for anstilling forfalder kun, når og hvis den dertil hørende liste T -ydelse rekvireres. Beredskab, der kræves, for at entreprenøren kan præstere ydelsen straks, når den rekvireres, skal være indeholdt i tilbudsprisen uden for liste "T" Eventuelle Tillægsydelser (AP stk. 2.2 og 14) Såfremt arbejdet ikke er omfattet en liste T og ved ekstraarbejder i øvrigt gælder følgende: Der godtgøres den af entreprenøren dokumenterede afholdte udgift med tillæg af et salær som følger: Byggematerialer og forbrugsgods: 10 % Materialeleje, div. udlæg, underentrepriser: 5 % Timepriser afregnes efter tilbudte takster jf. fordelingsliste E. 8. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP 95 Afsnit E) Spilddage forårsaget af de særlige grønlandske vejrforhold (AP95 24). AP95 24 suppleres med følgende bestemmelse: Tidsfristforlængende vejrligsspilddage forekommer i det omfang, antallet af registrerede vejrligsspilddage overstiger det nedenfor anførte antal dage i pågældende periode, for hvilke gælder, at disse skal være indregnet i entreprenørens arbejds plan jfr. AP95 9, stk. 1. Vejrligsspilddag for område Kommuneqarfik Sermersooq: Januar 5 dage Februar 5 dage Marts 5 dage April 3 dage 8.1. Dagbøder (AP 95 25). Maj 3 dage Juni 2 dage Juli 2 dage August 2 dage September 3 dage Oktober 4 dage November 5 dage December 5 dage Ingen ændringer Side 16 af 18

18 8.2. For mellemterminer. Overskridelse af mellemtermin som anført i SB pkt. 3.2 samt udbudstidsplan bilag 4, medfører dagbøder som følger: For entreprise 2 og 4 fastsættes dagboden til kr ,00 pr. arbejdsdag. For entreprise 1, 3, 5, 6 og 7 fastsættes dagboden til kr ,00 pr. arbejdsdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last (jfr. AP 95 25), idet arbejdets fremgang sammenholdes med arbejdsprogrammet/tidsplanen For afleveringsterminer. Overskridelse af afleveringstermin som anført i SB pkt. 3.3 medfører dagbøder som følger: Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last (jfr. AP 95 25), idet arbejdets fremgang sammenholdes med arbejdsprogrammet/tidsplanen. For alle entrepriser fastsættes dagboden til kr ,00 pr. arbejdsdag. 9. ARBEJDETS AFLEVERING (AP afsnit F) Ingen tilføjelse. 10. MANGLER VED ARBEJDET (AP afsnit G) Ingen tilføjelse OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP afsnit H) års eftersyn Ingen tilføjelse års eftersyn (AP 95 38) Ingen tilføjelser 12. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP afsnit I) Ingen tilføjelse Side 17 af 18

19 13. TVISTER (AP afsnit J) Evt. tvister indbringes for Retten i Grønland som 1. instans, idet Retsplejelov for Grønland i øvrigt er gældende for behandling af tvister, med mindre parterne enes om at søge uoverensstemmelser afgjort ved Voldgiftsretten i Grønland og enes om voldgiftsrettens sammensætning. Side 18 af 18

SB Projekt nr.:

SB Projekt nr.: SB Projekt nr.: 19-268-08. SÆRLIGE BETINGELSER for udførelsen af Malerarbejde af B-1337, B-1338 og B-1339 Aadammip Aqq. 3911 Sisimiut Tekniskafdeling Sisimiut 10/02/2019 ini-form 100 (SBM 04/05) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

SB SÆRLIGE BETINGELSER. Sag nr & Forbrændingen B-2371 Ombygning og Nyt Affaldscenter, Nuuk

SB SÆRLIGE BETINGELSER. Sag nr & Forbrændingen B-2371 Ombygning og Nyt Affaldscenter, Nuuk Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq, Forbrændingsanlæg v/ Forvaltningen for anlæg og miljø, postboks 1005, 3900 Nuuk SB 20.02.2014 SÆRLIGE BETINGELSER Sag nr 13020 & 13021 Forbrændingen B-2371 Ombygning

Læs mere

SB Særlige Betingelser For udførelse af samtlige arbejder. Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik

SB Særlige Betingelser For udførelse af samtlige arbejder. Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik Bygherre: Avannaata Kommunia, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø SB 15-03-2018 Særlige Betingelser For udførelse af samtlige arbejder Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik SB Avannaata Kommunia Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik Særlige Betingelser for Arbejdet 19.07.2018 Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. +299 946378 mail tko@masanti.gl Masanti

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

Særlige Betingelser for Arbejdet

Særlige Betingelser for Arbejdet SB Særlige Betingelser for Arbejdet Udarbejdet 01.08.2016 Masanti A/S - Postboks 1420 tlf. +299 31 18 25 - mail. masanti@masanti.gl Masanti A/S sags nr. 1525 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING OM OPGAVEN...3

Læs mere

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016 SB Illorput 2100 Af 21. januar 2016 SÆRLIGE BETINGELSER for udførelsen af Illorput 2100 i Sarfannguit INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 2 01. ORIENTERING OM OPGAVEN... 2 08.01 DEN FULDSTÆNDIGE

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KOMMUNE KUJALLEQ SB ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

SB 14.02.2014. SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende. Daginstitution i Tasiilaq

SB 14.02.2014. SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende. Daginstitution i Tasiilaq Side 1 af 15 SB 14.02.2014 SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

SB 15.3.2010 SÆRLIG BETINGELSER for udførelse af samtlige arbejder

SB 15.3.2010 SÆRLIG BETINGELSER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SB 15.3.2010 SÆRLIG BETINGELSER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestervig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej

Totalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej Mellem Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenørens navn Sag 1/5 1 Entreprisens art Mellem bygherre: Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenøren:

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer

ENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer Gefionsbakken Renovering af mur Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr.: 17/23637 Sagsnr.: 17/23637 Dato: 04.12.2017 Vers.: 01 Projektleder: FLP ENTREPRISEKONTRAKT 04. Murer SIDE

Læs mere

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt CTR 80MW Elkedel Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt Projekt nr. 20180010 Version 1.0 Udarbejdet for: CTR Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Att.: Peer Jespersen

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik.

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. SB HOVEDPROJEKT Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt. 04 22 samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. Pas nr.: 010.45.08 SÆRLIG BETINGELSER Samtlige arbejder A Udbud 11/5 2016 ELO

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANDØRER & UNDERENTREPRISER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANDØRER & UNDERENTREPRISER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANDØRER & UNDERENTREPRISER Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler mellem underentreprenører eller leverandører og Freiberg A/S. Disse generelle betingelser skal

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING SONNERUPVEJ 5, 3300 FREDERIKSVÆRK UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING Hovedentreprise B Udbudsbetingelser Dateret: 27.08.2018 Totalrådgiver: LeanDesign ApS 33034 Sundhedshuset - Halsnæs Kommune Sonnerupvej,

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Fællesbetingelser Side : 1/7 Dato :

Fællesbetingelser Side : 1/7 Dato : Fællesbetingelser Side : 1/7 BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen, med mindre det specifikt fremgår, at

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt

Læs mere

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) SB 10.maj 2011 Bygherre: Sted: Grønlands Banken Sisimiut SÆRLIGE BETINGELSER (SB) for udførelse af Renovering af Grønlandsbanken i Sisimiut - Bygningsarbejder Grønlandsbanken Postbox 1033 3900 Nuuk Tegnestuen

Læs mere

Hovedentreprisekontrakt

Hovedentreprisekontrakt Hovedentreprisekontrakt om levering og opsætning af speedgates Side 1 af 8 Indhold 1. Kontraktens genstand og parter... 4 2. Generelle betingelser... 4 3. Aftalegrundlag... 4 4. Vederlag... 5 5. Betaling...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

UDBUDSBETINGELSER OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYGGERI, STRANDVEJEN 131A UDBUDSBETINGELSER OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise Udbudsbetingelser Dateret: 12.06.2018 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 6 Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET... 2 2. KONTRAKTPERIODE... 2 3. FAST PRIS OG DENNES BETALING... 2 4. DOKUMENTER... 2 5. OVERDRAGELSE

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX NGF Nature Energy A/S Aftale vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX Projekt nr.: 6070-ANL-XXX XXXXXX 2017 Content 1. Aftalegrundlag... 3 2. Entreprenørens forpligtelser... 4 3. Samarbejde og koordinering

Læs mere

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Side 1 af 4 KB 14.02.2014 KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 9. juni 2017 BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT MELLEM OG FREDERIKSSUND VAND A/S MT HØJGAARD A/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING ELLEVEJ 36 OG LØVDALEN - KARLSGAVEVEJ 1 UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING Hovedentreprise A Udbudsbetingelser Dateret: 11.07.2018 Totalrådgiver: LeanDesign ApS 33031 Sundhedshuset - Halsnæs Kommune

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93 Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

AFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring

AFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring Side 1 af 5 26. april 2018 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring i det følgende kaldet Kommunen, ved ansvarlig kontaktperson:

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

UDBUDSBETINGELER UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE AKTIVITETSCENTRET HAMLET UDBUDSBETINGELER UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE Fagentreprise Udbudsbetingelser Dateret: 07.06.2017 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling... 5 1.3 Aflevering

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Licitation afholdes fredag d. 27. september, i Mittarfeqarfiit hovedkontor Nuuk, Aqisseqarajooq, stueetage, anlægsafdeling kl

Licitation afholdes fredag d. 27. september, i Mittarfeqarfiit hovedkontor Nuuk, Aqisseqarajooq, stueetage, anlægsafdeling kl Nuuk, den 13.09.2019 Sag : Etablering af en ny FATO Helikopterflyveplads i Niaqornaarsuk Entreprise : Hovedentreprise Nedennævnte leverancer/ydelser skal udføres/leveres på følgende betingelser: Arbejderne

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring Udbudsbrev

Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring Udbudsbrev Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring Udbudsbrev Sagsnr. 13.050 Dok. Navn Udbudsbrev Version A Dato 2018.05.15 Rev. - Udarbejdet JH Kontrol ES Godkendt ES 1 Frederikshavn Kommune Gl. Skagen, Kystsikring

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING

UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING PILEGÅRDSPARKEN 20 UDBUDSBETINGELSER OMBYGNING OG RENOVERING Totalentreprise Udbudsbetingelser Dateret: 10.09.2018 27551 Pilegårdsparken 20 3460 Birkerød Pilegårdsparken Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VEDR.: Vintervejvedligeholdelse M.V. I SISIMIUT BY

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VEDR.: Vintervejvedligeholdelse M.V. I SISIMIUT BY Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaqarfik Området for Teknik og Miljø Ingerlatsinermut Immikkoortortaqarfik Driftsafdelingen - Sisimiut SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VEDR.: Vintervejvedligeholdelse

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

UBK UDBUDSKONTROLPLAN Sag nr Forbrænding Ombygning Uren Zone

UBK UDBUDSKONTROLPLAN Sag nr Forbrænding Ombygning Uren Zone Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq, Forbrændingsanlæg v/ Forvaltningen for anlæg og miljø, postboks 1005, 3900 Nuuk UBK 31.12.2013 UDBUDSKONTROLPLAN Sag nr 13020 Forbrænding Ombygning Uren Zone Forbrænding

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelige bestemmelser 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle JCN Industriservice ApS`s (Herefter kaldet JCNI) tilbud, overslag og

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere