SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord- og belægningsarbejder Syd. 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord- og belægningsarbejder Syd 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 6 A. Aftalegrundlaget... 6 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Kalkstabilisering Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Armering Hydraulisk bundne bærelag Varmblandet asfalt Stålautoværn Kørebaneafmærkning Brolægning Diverse arbejder Hegnsarbejder Broarbejder Plantearbejder Pleje i vedligeholdelsesperioden for plantearbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) BILAG: A. Oversigt over forkortelser 1

3 BUT ORIENTERING Denne entreprise omhandler udvidelse af M60 på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og Vejlefjordbroen. Samtidig udbydes strækningen mellem Vejlefjordbroen og Vejle Nord i entreprise Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st som er sammenfaldende med drift km på den eksisterende motorvej. Entreprisen er benævnt: Entreprise Jord- og belægningsarbejder Syd 60 Østjyske Motorvej 6063 Skærup - Vejle Nord Ca. st. 48, Entreprise omfatter etablering af trafikafvikling under udførelsesfasen. Udvidelse af eksisterende motorvej, M60 Østjyske Motorvej, fra 4 til 6 spor. På 1,6 km en delstrækning sker udvidelsen fra 4 til 8 spor. Der anlægges et nyt tilslutningsanlæg, TSA 61b samt bro ved Grønlandsvej, og Grønlandsvej forlænges. Tilslutningsanlæg 61 ombygges. Der etableres kantopsamling med tilhørende nyt afvandingssystem og bassiner. Der anlægges støjvolde, og der etableres et faunarør. Kryds ved tilslutning til Fredericiavej ombygges og der etableres samkørselsplads ved Storhaven og ved Grønlandsvej. Der etableres nyt autoværn. Entreprisen indeholder desuden beplantning. Entreprisen har følgende beliggenhed: Entreprise : Region Syddanmark, Fredericia og Vejle kommuner. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisernes nærhed, udføres sideløbende med entrepriserne: Jord- og belægningsarbejder Nord Broarbejder i totalentreprise Støjskærmsentreprise Vindskærmsentreprise på Vejlefjordbroen Tavler Nedrivningsentreprise Signalanlægsentreprise Installationsentreprise Trafikledelsessystem Belysningsentreprise Vejle Nord, Udbygning af E45, totalentreprise Ledningsarbejder Entreprise omfatter i hovedtræk: Trafikafvikling under udførelsesfasen. Udvidelse af motorvejen med 1 spor og nødspor i begge sider mellem motorvejskryds Skærup og nyt TSA, Grønlandsvej. Udvidelse af motorvejen med 2 spor og nødspor i begge sider mellem nyt TSA, st og TSA 61, Fredericiavej. Udvidelse af motorvejen med 1 spor og nødspor i begge sider mellem TSA 61, Fredericiavej og Vejlefjordbroen. Etablering af nyt TSA, ca. st. 54.5, forlængelse og ombygning af Grønlandsvej. 2

4 BUT Ny bro ved TSA, st. 54.5, bro nr Autoværn. Etablering af ekstra venstresvingsspor på den sydlige frakørselsrampe, TSA 61, Fredericiavej. Forlængelse af venstresvingsspor og etablering af nødspor på den nordlige frakørselsrampe, TSA 61, Fredericiavej. Ekstra venstresvingsspor for trafik mod nord på Fredericiavej. Anlæg af samkørselsplads ved Storhaven og ved Grønlandsvej. Kantopsamling med tilhørende nyt afvandingssystem. Udvidelse af 10 eksisterende regnvandsbassiner og anlæg af 1 nyt. Etablering af tør faunapassage, ø 1,6 m. Etablering af spunsvæg ved Skærup Rasteplads øst. Vildthegn. Beplantning Forberedelsesarbejder, støjskærmsentreprise. Forberedelsesarbejder, skilteentreprise. Forberedelsesarbejder, trafikledelsessystem. Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: 1 sum trafikafvikling ca m 3 råjordsarbejder ca m 3 levering af indbygningsegnet råjord ca m 3 muldafrømning ca m 3 bundsikringsgrus ca m 3 stabilt grus ca m 3 cementstabilisering ca m 3 kalkstabilisering ca m 3 muldudlægning ca m afvandingsledninger ca t opbrydning af asfalt ca t asfalt ca m stålautoværn ca m afmærkning på kørebane ca m 2 græssåning 1 stk. faunapassage ø1,6 m ca. 11,2 km hegn ca. 23,6 km kabelføringsveje 130 m spuns 1 stk. bro, konstruktionslængde x yderside kantbjælker: 76,5 x 14,0 m Arbejdet skal udføres i perioden frem til december Entreprisens arbejder med bygværker gennemføres i henhold til Vinterbekendtgørelsens 4 (forsøgsordningen). Bygherre er Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11, postboks Skanderborg Tlf Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratet. 3

5 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejderne udbydes i offentlig udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Arbejdet udbydes i følgende entreprise: - Entreprise Jord- og belægningsarbejder Syd Samtidig udbydes i andet udbud: - Entreprise Jord- og belægningsarbejder Nord Forhold vedrørende entreprise er nævnt nogle steder i dette udbudsmateriale, teksten er da anført med kursiv. Bygherren vil overdrage begge entrepriser samlet til én entreprenør, hvis den samlede tilbudssum for begge entrepriser inklusiv reduktionspris samlet giver den laveste pris. En eventuel reduktionspris vil blive fordelt forholdsmæssigt på de to entrepriser ved regulering af post på tilbudslisterne ved kontraktindgåelsen. Tilbud mærket: ENTREPRISE Jord- og belægningsarbejder Syd 60 Østjyske Motorvej 6063 Skærup - Vejle Nord modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbud bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Undladelse af at vedlægge tro og love-erklæring, eventuelt bemyndigelsesdokumentation jf. ovenfor, gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt. Undladelse af 5 dage efter påkrav fra bygherre, at levere oplysningerne, gør et afleveret tilbud ukonditionsmæssigt. Tilbud afleveres eller sendes samlet og bør bestå af 1 original samt CD-ROM med tilbudsdokumenterne samlet i én pdf-fil og TBL i excl-format. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på 4

6 BUT Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 10 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Entreprise , Skærup Vejle Nord, Jord- og belægningsarbejder Syd Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til rhm@vd.dk og mmv@vd.dk. Der vil først kunne forventes udsendelse af eventuelle rettelsesblade efter den Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. Vejdirektoratet afholder orienteringsmøde på Vejdirektoratets tilsynskontor, onsdag den kl. 10, Dofovej 2B, 7100 Vejle. 5

7 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade/Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). d. Særlige betingelser (SB). e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, Entreprise Jord- og belægningsarbejder Syd, juli 2011" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog) g. Tegninger Trafikafvikling (dækker både entreprise og ) h. Tegninger Broarbejder i. Tegninger Beplantning j. Plan for håndtering af forurenet jord for entrepriserne med tilhørende tegninger, (dækker både entreprise og ) k. Ledningsprotokoller med tilhørende tegninger Motorvej: , marts 2011, DONG Energi , marts 2011, EnergiMidt , marts 2011, GlobalConnect , marts 2011, Klattrup Vandforsyning , marts 2011, Mølholm Antennelaug , marts 2011, Nianet 6

8 SB , marts 2011, Smidstrup Vandværk , maj 2011, TDC , marts 2011, Telia , april 2011, TRE-FOR, Bredbånd, El, Vand og Varme , marts 2011, TVIS , marts 2011, Vejle Spildevand Grønlandsvej: Maj 2011, DONG Maj 2011, TDC Maj 2011, Vejle Spildevand Maj 2011, TRE-FOR, Bredbånd, El og Vand l. Vandsynsprotokol, marts 2011, med tilhørende tegninger, (dækker både entreprise og ) m. Geoteknisk rapport med tilhørende bilag Skærup Vejle Nord, Geoteknisk Hovedrapport, detailundersøgelser, mv st , december Skærup Vejle Nord, Geoteknisk Datarapport, detailundersøgelser, mv st , december Skærup Vejle Nord, Specialrapport nr. 1, Blødbundsundersøgelser, mv st , april Skærup Vejle Nord. Specialrapport nr. 1A, Udfletningsanlæg ved Grønlandsvej, maj Skærup Vejle Nord. OF Grønlandsvej, Geoteknisk rapport nr. 1, rev. 1, 20. juni Geoteknisk rapport J Grønlandsvej, Vejle, 31. maj 2011 n. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, november 2007 (Link) AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 (Link) AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 (Link) AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 (Link) AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 (Link) AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 (Link) AAB - Hydrauliske bundne bærelag, Udbudsforskrift, november 2009 (Link) AAB - Kalkstabilisering, Udbudsforskrift, juli 2010 (Link) AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 (Link) AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, September 2007 (Link) AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbudsforskrift- og anlægsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 (Link) med ændringer som anført på under udbud (Vejdirektoratets paradigmer og standarder) AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 (Link) AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, december 2010 (Link) AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober 2009 (Link) AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejder. Udbudsforskrift, oktober 2009 (Link) AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, december 1994 (Link) 7

9 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, oktober 2010 (Link) AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionshæfte, februar 2009 (Link) Udbudsforskrift, ( ), brobelægninger november 2006 (Link) ( ), brobelægninger november 2004 (Link) (11.9), brobelægninger marts 2007 (Link) (11.10), brobelægninger november 2004 (Link) SB AAB - Stålbroer - Overfladebehandling. Udbudsforskrift, juni 2010 (Link) Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 (Link) Broautoværn, typetegninger for broautoværn S20, S21, S100 og S101, maj 1993 (Link) o. Udbudskontrolplaner (UKP), p. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), (dækker både entreprise og ) q. AB 92 r. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger s. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006 (Link) Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008 (Link) Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 (Link) Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 (Link) Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2008 (Link) Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 (Link) Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 (Link) Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november 2007 (Link) Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 (Link) Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 (Link) t. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 (Link) Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 (Link) 8

10 SB Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009 (Link) Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august (Link) Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober 2010 (Link) Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere 2010 Sorterings- og bundningsbestemmelser, Dansk Planteskoleejerforening 1982 Anbefalede plantenavne, Plantedirektoratet 2003 Plant og plej, plantegruppen 1975 Generel vejledning i plantning, plantegruppen 1984 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar 2011 (Link) Manual for Trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder. Rapport Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere 2010 Det under punktnumrene a - m og o - p nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Til orientering kan geotekniske rapporter udarbejdet til brug for projektering ses på under Udbud. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads afsnit 1. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist: Arbejdets påbegyndelse af aktivitet 1.1, 2.1 og 4.1 fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. 2. Deltidsfrister: Sikrer at forberede aktiviteter udføres så de efterfølgende hovedaktiviteter kan startes og gennemføres rettidigt. Specielt skal fremhæves: 9

11 SB a) Bro , TSA 61b, st Alle arbejder vedrørende ny understøtning i midterrabat skal være afsluttet, så der er plads til afvikle trafikken i en 3+1 løsning, aktivitet 2.2. b) Nordlig tilkørselsrampe TSA 61, er lukket for trafik fra 1. maj 2012 til 1. juli Ombygning rampe og kileformet spærreflade (slips) udføres i denne periode. Efterfølgende skal rampetrafikken kunne afvikles til eksisterende parallelspor. Samtidigt udføres ombygning af Fredericiavej. c) Aktivitet 2.2. Vestlige ramper ved TSA 61b, st. 54.5, arbejderne skal være så fremskredne, at de kan benyttes til midlertidig trafikafvikling for sydgående trafik i forbindelse med demontage af brostillads over motorvejen. 3. Færdiggørelsesfrist: Entreprisen skal, med undtagelse af slidlag og permanent afstribning, være fuldført, klar til aflevering senest den 29. november Slidlag og permanent afstribning skal være fuldført, klar til aflevering senest den 01. juli Entreprise Jord- og belægningsarbejder Syd Bygværk st Etape 1 st Etape 2 st Aktivitet 1. Igangsætningsfrist 2. Deltidsfrist A 2. Deltidsfrist B Bro a) 30. sep mar aug Fastsættes efter Tilbudsaccept - 1. nov Fastsættes efter 1. mar tilbudsaccept 2.2 c) 1. mar aug nov nov mar mar Etape 3 st nov mar mar nov nov mar mar aug aug Etape 4 st Nordlig tilkørselrampe, TSA 61 b) 4.1 Fastsættes efter Tilbudsaccept 1. maj jun aug nov nov mar

12 mar aug SB aug De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Arbejdet betragtes først klar til aflevering når entreprenørens samlede KS-dokumentation er afleveret til tilsynet i overensstemmelse med SAB, Styring og samarbejde. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 2 stk. 7 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II- laget. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ved afgivelse af tilbud skal styklisten udfyldes. Styklisten med dertil hørende enhedspriser er en del af entreprenørens tilbud og tilbudslistens underposter. ad 3 stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. I tilbuddet skal være indregnet alle udgifter til gennemførelse af overenskomstmæssige vinterforanstaltninger. For broarbejder henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit 9, Vinterforanstaltninger. For øvrige arbejder ydes ikke betaling for ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. 11

13 SB ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, hvis præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, hvis forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 12

14 SB C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. ad 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Hvis bygherren konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har ivæksat afhjælpning, at spærretiderne ikke overholdes, at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr ,- excl. Moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk. 2 Trafikledelsessystemet vedligeholdes af bygherren. 13

15 SB ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/underentreprenør/leverandør med nøglepersoner. Entreprenøren skal påregne, at bygherren gennem hele entrepriseforløbet eventuelt vil afholde en audit (á 3 4 timers varighed) halvårligt. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, hvis det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren for det pågældende arbejde ikke vil finde sted i fuldt omfang, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Hvis en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. 14

16 SB ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder ±15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder ±100 %- reguleringen. For broer gælder dog 15 %-reguleringen for den enkelte bro, og 100 %-reguleringen for hovedposter, poster og underposter. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes med en timeløn, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde m.v. med basisindeks 100 pr. marts 1995, hvor timelønnen var kr. 176,12 inkl. alle tillæg og honorarer, herunder udgifter til sociale ordninger. Se Danmarks Statistiks, Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde: Hvis en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, her- 15

17 SB under forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr., skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenø- 16

18 SB rers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Bygherrens tilsyn indkalder til byggemøder hver 2. uge samt eventuelle ledningsmøder og koordineringsmøder efter behov. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. 17

19 SB Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i Webvand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Hvis dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. 18

20 SB Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter tilbudsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Hovedpost 6 samt kørebaneafmærkning: Asfaltarbejder - Hovedpost 7 excl. kørebaneafmærkning: Jernkonstruktioner - Broer og tunneler: Betonkonstruktioner - Øvrige hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. 19

21 SB E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 3 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr For deltidsfrist A: kr For deltidsfrist B: kr For færdiggørelsesfristen kr Entreprenøren kan opnå følgende bonusser: Entreprise Kr ,- hvis alle arbejder for sideudvidelse under aktivitet 2.2, frem til st inkl. tilkørsel fra Skærup Rasteplads er så fuldført, at belægninger samt afvandingsanlæg er klar til ibrugtagning for trafikafvikling, som beskrevet under aktivitet 2.3, senest den 6. juli Denne bonus aftrappes med kr pr. påbegyndt uge, så den er kr. 0 den 31. oktober Kr ,- hvis alle arbejder for sideudvidelse under aktivitet 2.4, frem til st inkl. frakørsel til Skærup Rasteplads er så fuldført, at belægninger samt afvandingsanlæg er klar til endelig ibrugtagning, senest den 5. juli Denne bonus aftrappes med kr pr. påbegyndt uge, så den er kr. 0 den 1. november F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. 20

22 SB G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for varmblandet asfalt Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: - Belægningers jævnhed. - Belægningers profil. Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. 21

23 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling hvornår trafikomlægninger udføres hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige risici tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.2 Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende seks måneder skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Forud for hvert byggemøde skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Trafikforhold og trafiksikkerhed Naboforhold Kvalitetssikring Miljøforhold Afvigelser og ændring Tillægsarbejder Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: 22

24 SAB Styring og samarbejde Trafikale forhold at at at at at at at at at at at at at at at at trafikafviklingen skal gennemføres i henhold til tegninger Trafikafvikling, trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet, de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB Arbejdsplads afsnit 4.1, omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter aftale med vejmyndigheden, frihøjder på 4,5 m + tillæg = 4,63 m opretholdes på E45 i hele anlægsperioden, kortvarige spærringer af motorvejens ene side vil kunne accepteres i forbindelse med montage/demontage af stillads over motorvej, se SAB Arbejdsplads afsnit 4.3, ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, materiel- og materialetransport til arbejdsområder kun må foregå via motorvejen og Vellingvej, Madekærvej, Grønlandsvej Sønderdalen og Fredericiavej som beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3. Transporter gennem Smidstrup og Store Velling tillades ikke, færdsel på E45 skal opretholdes i min. 2 spor i begge retninger i hele anlægsperioden, trafikken på ramper, TSA 61, skal opretholdes i hele anlægsperioden. Dog med undtagelse i perioden 1. maj til 1. juli 2012, se deltids- og færdiggørelsesfrister SB 2. stk. 3, trafikken på Fredericiavej skal opretholdes i spærretiderne med uændret antal spor i begge retninger, adgang til og fra Skærup rasteplads Øst og Vest skal opretholdes i hele anlægsperioden og der vil derfor være trafikanter der skal gennem arbejdsområdet, der skal friholdes en redningsvej til beredskabet gennem arbejdsområdet under aktivitet 2.4. arbejdsramper ved Sønderdalen skal fungere som adgange for beredskabet gennem hele anlægsperioden, omlægning af trafik må ikke finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, at trafikken afvikles i vinterperioden nov.. feb. som beskrevet under aktivitet 2.3, 3.3, 4.2 (og 6.4), 23

25 SAB Styring og samarbejde at at at at overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner i arbejdsområder, Svinholt Skov Vej nordvest for tilslutningsanlægget kan spærres totalt for trafik i anlægsperioden, når vejen med tilhørende vendeplads, sydvest for tilslutningsanlægget er etableret, der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, krydsning med arbejdskøretøjer af offentlige veje og stier skal aftales med tilsynet, Forhold omkring broer/bygværker at at at der på broen ikke må udføres bitumenpladeisolering/polymerbitumenpladeisolering og slidlag i perioden fra 1. oktober til 30. april, medmindre der opsættes telt, entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning skal afsætte tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation, der skal afsættes tid til 3. partskontrol af statiske beregninger for interimskonstruktioner og permanente konstruktioner, Miljømæssige forhold at tømning og oprensning af eksisterende regnvandsbassiner nr. 7, 12 og 15 (jf. vandsynsprotokollen) må kun udføres i perioden fra 1. august til 1. marts af hensyn til forekomst af padder i bassinet, at jordarbejdet på skrænter og vejdæmning ved Mølholm Ådal, st. 55,480 55,860, motorvejens vestside, skal igangsættes inden 1. oktober. Hvis arbejdet ikke påbegyndes inden den 1. oktober, skal arealerne henligge ubenyttede frem til den 30. april, da birkemusen ligger i dvale i denne periode. Hvis arbejdet først igangsættes efter den 30. april skal det senest være påbegyndt inden den 30. juni. Hvis arbejdet ikke påbegyndt inden den 30. juni skal arealerne henligge ubenyttede frem til den 1. august på grund af, at birkemusens unger er for små til at kunne klare sig selv, Øvrige forhold at at at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september, bærelag ikke må ligge vinteren over uden forsegling, for andre arbejder end sideudvidelsen påbegynder bygherren bæreevnemålinger og andre prøver 10 arbejdsdage efter udlægning af det færdigt indbyggede stabilt grus. Resultatet af bæreevnemålingen kan forventes af foreligge 3 uger efter at stabilt gruslaget er indbygget, 24

26 SAB Styring og samarbejde at at at at at at at at at at at at at eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, eller indtil det eksisterende vejafvandingssystem er erstattet af nyt afvandingssystem, ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, broentreprenørerne skal have adgang til at udføre færdiggørelses- og eventuelle mangelarbejder, øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden. Bl.a. ved drift og vedligehold af trafikledelsesanlægget, autoværn på strækningen st motorvejens vestside, først udføres efter at støjskærmen er etableret ved anden entreprenør, trafikledelsesanlægget på arbejdsstrækningen skal holdes i drift gennem hele byggeperioden. Tilsynet skal have varsel på min. 10 arbejdsdage for igangsætning, omlægning og flytning af udstyr i forbindelse med udbygningsarbejderne, anlæg af nødholdepladser og overledninger må påregnes udført udenfor spærretider eller som weekendarbejder, højdejustering af autoværn langs østsiden af motorvejen må påregnes udført udenfor spærretider eller som weekendarbejder, der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl samt på lørdage uden for tidsrummet mellem kl og kl samt på søn- og helligdage, det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage, der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. dog ad SB 3 stk. 4, komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges, arkæologernes undersøgelser pågår, og arbejdsområderne kan overdrages som anført i SAB Arbejdsplads, at arealer uden for motorvejens skel st. 56,00-57,92 først er til rådighed efter uge 37, 2011, at at eksisterende hegn ved boldbane, st motorvejens østside, skal genbruges og flyttes til midlertidig placering i anlægsperioden, fjernelse af maskinhus st , Klattrup Bygade 1, må først fjernes efter , 25