TOTALENTREPRISE

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER TOTALENTREPRISE Sinding - Gødstrup Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Vej- og broarbejder

2 1 af 242 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD ALMENT ORIENTERING UDBUD Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Vederlag til tilbudsgiverne SÆRLIGE BETINGELSER (SB) SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Jordstabilisering Afvanding Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Varmblandet asfalt Brolægning Kørebaneafmærkning Afmærkningsmateriel Vejautoværn og tilhørende udstyr Vejbelysningsmateriel Kabelforberedende arbejder Nødtelefoner Hegnsarbejder Kantpæle Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Betonelementer Broautoværn og -rækværker Fugtisolering Brobelægninger Elastiske fuger Lejer Andre arbejder Stålbroer - Stålarbejder Overfladebehandling af stål TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) BILAG: Fortegnelse over anvendte forkortelser

3 2 af 242 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. ORIENTERING Denne totalentreprise er en del af etape 6717 Aulum Snejbjerg, som udgør den sydligste del af motorvejsanlægget fra Holstebro til Herning. I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprisen er i udbudsbekendtgørelsen benævnt , Sinding Gødstrup og omfatter projektering og udførelse af ca. 4,6 km 4-sporet motorvej inkl. bygværker og tilslutningsanlæg. Herunder en ca. 200 m lang landskabsbro over Herningsholm Å, samt et forbindelsesanlæg ved eksisterende motortrafikvej på rute 18 og nedrivning af et eksisterende bygværk ved Schæferivej. Motorvejen er stationeret fra nord mod syd og entreprisen har udgangspunkt i st og slutter i st Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland og Herning kommune. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til trafikafviklingen på de skærende veje og de berørte lodsejere. Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. 3. UDBUD Arbejdet skal udføres i perioden primo 2015 til ultimo Udbudsform Opgaven udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet. Udbudsbekendtgørelsen med nr. 2014/S er offentliggjort den 11. juni Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Opgaven udbydes i totalentreprise.

4 3 af 242 BUT Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: a. Nærværende BUT. b. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. c. c. Tilbudsliste Projektmateriale for bygværk UF af bane Holstebro Vejle (Gødstrup) og tilhørende spor- og afvandingsarbejder mv. foreligger i foreløbig udgave. Endeligt projektmateriale forventes fremlagt senest med sidste rettelsesblad. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6. Bedømmelsen sker i 3 faser: Tilbudskuverter mærket Del 2 - Øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en gennemgang, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes. På baggrund af indholdet i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt. Kuverter mærket Del 1 - Pris åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. 3.6 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud for det samlede udbud af de 2 delaftaler Sinding-Gødstrup og Gødstrup-Snejbjerg, idet der vælges den økonomisk mest fordelagtige tilbudskombination. Det bemærkes, at ved pointgivning for underkriterium B (se afsnit 3.6.3) vurderes tilbuddene selvstændigt ved gennemførelse af én delaftale og ved gennemførelse af begge delaftaler.

5 4 af 242 BUT Bedømmelsens tredje fase (jf. beskrivelsen af bedømmelsens faser i afsnit 3.4) gennemføres i 2 trin. Trin 1 I trin 1 indregnes ikke eventuelle rabatter ved samlet overdragelse. Der gennemføres en sædvanlig bedømmelse af tilbuddene på de 2 delaftaler hver for sig, hvor hvert tilbuds samlede pointtal beregnes iht. fremgangsmåden beskrevet i afsnit Det økonomisk mest fordelagtige (ØMF) tilbud identificeres for hver delaftale, og kombinationen af de 2 tilbud betegnes herefter ØMF-kombination, trin 1. Hvis en tilbudsgiver ikke ønsker/ikke har kapacitet til begge delaftaler, men har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler, ses der bort fra denne kombination, og i stedet medtages 2 kombinationer i trin 2. Den ene kombination består af den tilbudsgiver, der har opnået det højeste pointtal på delaftale 1 + den tilbudsgiver, der har opnået næsthøjeste pointtal på delaftale 2, og den anden kombination består af den tilbudsgiver, der har opnået næsthøjeste pointtal på delaftale 1 + den tilbudsgiver, der har opnået højeste pointtal på delaftale 2. Hvis ingen af tilbudsgiverne har tilbudt rabat ved samlet overdragelse, er bedømmelsen afsluttet med trin 1, men ellers fortsættes med trin 2. Trin 1 eksempel Fremgangsmåden er her belyst ved et taleksempel, hvor der er 3 underkriterier for delaftale 1 og 2 underkriterier for delaftale 2, og der er 4 tilbudsgivere. Pointgivning for underkriterium A Pris: Laveste tilbud på hhv. delaftale 1 og 2 tildeles 10 points. Et tilbud på delaftale 1 eller 2, der ligger hhv kr. og kr. over laveste tilbud, tildeles 0 points for pris. Delaftale 1 Tilbud Underkriterier, vægtning og points Samlet pointtal Tilbudsgiver (kr., ekskl. A. Pris B. C. moms) 50% 30% 20% Tilbud , ,50 Tilbud , ,64 Tilbud 3 (ikke afgivet) Tilbud , ,06 Delaftale 2 Tilbud Underkriterier, vægtning og points Samlet pointtal Tilbudsgiver (kr., ekskl. A. Pris B. moms) 60% 40% Tilbud ,12 8 6,27 Tilbud ,12 7 5,87 Tilbud ,00 6 8,40 Tilbud ,68 8 4,81 ØMF-kombination, trin 1 er således Tilbud 1 på delaftale 1 og Tilbud 3 på delaftale 2. Trin 2 I trin 2 indregnes eventuelle rabatter ved samlet overdragelse.

6 5 af 242 BUT Der gennemføres igen en bedømmelse af tilbuddene på de 2 delaftaler hver for sig, men i bedømmelsen indgår kun tilbuddene fra ØMF-kombination, trin 1 samt tilbud med rabatter. Dette indebærer, at der sker fornyet pointberegning for underkriteriet Pris. Der sker endvidere en fornyet bedømmelse af underkriterium B gældende for samlet overdragelse af de 2 delaftaler. I eksemplet er det kun tilbud 2 og tilbud 4, der har givet rabat på samlet overdragelse. Der beregnes en vægtet sum af de opnåede pointtal på de 2 delaftaler, idet delaftalerne vægtes som følger: Delaftale 1 ( ) 55% Delaftale 2 ( ) 45% Tildeling sker til den/de tilbudsgivere, der opnår den højeste, vægtede sum. Trin 2 - eksempel Delaftale 1 Tilbud Underkriterier, vægtning og karakterer Samlet Tilbudsgiver (kr., ekskl. A. Pris B. C. pointtal moms) 50% 30% 20% ØMF-komb., , ,17 trin 1 Tilbud 2 m. rabat , ,50 Tilbud 4 m. rabat , ,47 Delaftale 2 Tilbud Underkriterier, vægtning og karakterer Samlet Tilbudsgiver (kr., ekskl. A. Pris B. pointtal moms) 60% 40% ØMF-komb., ,00 6 8,40 trin 1 Tilbud 2 m. rabat ,78 6 7,67 Tilbud 4 m. rabat ,56 8 7,74 Beregning af vægtet sum Delaftaler, vægtning og points Vægtet sum Tilbudsgiver Delaftale 1 Delaftale 2 55% 45% ØMF-komb., trin 1 6,17 8,40 7,17 Tilbud 2 m. rabat 8,50 7,67 8,13 Tilbud 4 m. rabat 6,47 7,74 7,04 Den økonomisk mest fordelagtige tilbudskombination er således Tilbud 2 med rabat ved samlet overdragelse.

7 6 af 242 BUT Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Pris 65 % B Anlægslogistik 20 % C Drift og vedligehold 15 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er 45 mio. kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. er 45 mio. kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. Bedømmelse af underkriterium B - Anlægslogistik hhv. underkriterium C - Drift og vedligehold: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Underkriterium B - Anlægslogistik Ved vurdering af underkriteriet Anlægslogistik vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende:

8 7 af 242 BUT At tidsplanen tager højde for interne og eksterne bindinger At tidsplanen er robust i forhold til overholdelse af deltidsfrister og færdiggørelsesfristen Ved samlet overdragelse af begge delaftaler lægges der endvidere vægt på: Om tidsplanens robusthed forringes, forbedres eller er uændret ved gennemførelse af begge delaftaler. Underkriterium C - Drift og vedligehold Ved vurdering af underkriteriet Drift og vedligehold vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende: at nødvendig drift og vedligehold kan foretages nemt og sikkert. at beskrivelsen er i en sådan detaljeringsgrad, at kvaliteten og fremtidig drifts- og vedligeholdelsesindsats er klart defineret. at de tekniske løsninger er af god kvalitet, holdbare, robuste og funktionelle og minimerer behovet for drift og vedligehold. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til udbud@vd.dk med kopi til mera@vd.dk og jkj@vd.dk. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr.

9 8 af 242 BUT Orienteringsmøde 5. Tilbud Der afholdes orienteringsmøde 17. september kl i DGI Huset Herning, Kousgaards Plads 3,7400 Herning. På mødet vil bygherren orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr. mera@vd.dk og jkj@vd.dk. Der vil i tidsrummet kl være mulighed for foretage besigtigelse på entrepriseområderne. De bydende skal være iført gul vest med firmanavn og skal kunne legitimere sig selv. Da arealerhvervelsen ikke er afsluttet skal de bydende være opmærksom på, at de bydende ikke må kontakte lodsejerne uden forudgående aftale med bygherren. Bygherren har til denne dag varslet lodsejerne om besøget. De bydende bedes tilmelde sig med antal deltagere senest d. 10. september pr. mail til bbv@vd.dk med cc til jkj@vd.dk. 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv , Sinding Gødstrup, Del 1 - Pris og , Sinding Gødstrup, Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet) som pdf med underskrift. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen

10 9 af 242 BUT Thomas Helsteds Vej Skanderborg senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 5.4 Tilbud på flere entrepriser , Sinding - Gødstrup og , Gødstrup Snejbjerg er udbudt samlet, og tilbudsgiver kan afgive tilbud på den ene eller på begge entrepriser. Som det fremgår af tilbudslisten, har tilbudsgiver mulighed for at give rabat ved tildeling af begge entrepriser. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge entrepriser, men kun ønsker at overtage én entreprise, skal dette anføres på tilbudslistens forside. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Nedenstående dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Pris (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter (Formalia samt underkriterium B og C): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Bilag vedr. underkriterium B Anlægslogistik TBL. Overordnet tidsplan opdelt på de aktiviteter, der fremgår af vedlagte Bilag 1 til Tidsplanen må suppleres med beskrivende tekst af et omfang på op til ca. 3-5 A4-sider. Såfremt der både afgives tilbud på enkeltvis overdragelse af nærværende delaftale og på samlet overdragelse af begge delaftaler, skal tilbuddet redegøre for, hvordan samlet overdragelse påvirker tidsplanen i forhold til enkeltvis overdragelse. Tilbudsgiveren skal i

11 10 af 242 BUT så fald vedlægge 2 udgaver af tidsplanen, dels en tidsplan gældende ved overdragelse af nærværende delaftale, og dels en tidsplan gældende ved samlet overdragelse af begge delaftaler. Bilag vedr. underkriterium C Drift og vedligehold Tilbuddet skal indeholde de opgivelser og redegørelser vedr. bygværket UF af Herningsholm Å (nr ), der fremgår af vedlagte Bilag 2 til TBL Dataark UF af Herningsholm Å. Opgivelserne suppleres med beskrivende tekst af et omfang på op til ca. 3 A4-sider. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvorvidt de tekniske løsninger for broerne er af god kvalitet, holdbare, robuste og funktionelle og hvorledes drift og vedligehold skal foretages. 7. Vederlag til tilbudsgiverne Bygherren betaler et beløb på kr kr. ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag, såfremt tilbuddet er konditionsmæssigt, jf. ABT 93. Der udbetales dog ikke vederlag til den tilbudsgiver, med hvem der indgås kontrakt. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen.

12 11 af 242 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Ad 1, stk. 3 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for ABT 93. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad 2, stk. 2 Projektet udføres som totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori arealerne henligger på tilbudsdagen, til et fuldt færdigt og funktionsdygtigt anlæg, der opfylder kravene i dette udbud. Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren, skal ikke medtages i tilbuddet. Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog afmærkningsarbejder på: o o o o o ca. 4,7 km motorvej ca. 3,2 km ramper ca. 4,5 km kommuneveje og adgangsveje 3 rundkørsler ca. 0,6 km cykelsti

13 12 af 242 SB Bygværker Bygværksnr. Reg. nr. Bygværksbetegnelse OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (nedrives) OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (ny bro) UF af Forbindelsesvej til Rute 18 e UF af vandløb Bjallerbæk og Faunapassage UF af vandløb Bjallerbæk og Faunapassage (Sindingårdvej) UF af Trehøjevej UF af vandløb tilløb til Bjallerbæk og Faunapassage OF af Ørnhovedvej UF af Herningsholm Å UF af Vildbjergvej Nedrivning af 4 ejendomme Opbrydning af nedlagte veje Udførelse og drift af afmærkningsmateriel Vejbelysningsanlæg SBB for optioner, For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af september 2014 E. Særlige betingelser (SB) af september F. IKT-beskrivelse Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af september 2014 G. Protokoller fra ekspropriationskommissionens forretninger i forbindelse med linje- og detailbesigtigelse og i forbindelse med ekspropriation. med tilhørende bilag, herunder interne noter. H. "Tegningsbilag, Totalentreprise Sinding - Gødstrup af september 2014". Veje Bygværker Eksisterende bro OF af K-VEJ 6776 Schæferivej Trafikledelse grundsystem

14 13 af 242 SB I. Designmanual for terrænregulering. J. Ledningsprotokol / med tilhørende tegninger. K. Vandsynsprotokol med tilhørende tegninger. L. Bygningsbeskrivelser af 4 ejendomme M. Myndighedsgodkendelser vedr. natur og miljø Godkendelse af motorvej Herning Holstebro strækningen mellem Tvis og Snejbjerg efter naturbeskyttelseslovens 20, dateret 17. juni 2014, Naturstyrelsen. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17 og 18 og fra museumslovens 29a til anlæg af motorvej Herning Holstebro, etape 6714 Holstebro Aulum N (st og etape 6717 Aulum Snejbjerg (st ) i Herning Kommune, dateret 15. maj 2014, Herning Kommune. Supplerende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17 og 18, samt museumslovens 29a til anlæg af Holstebro-motorvejens del i Herning Kommune, dateret 8. august 2014, Herning Kommune. Dispensation til midlertidig arbejdsbro over Herningsholm Å, dateret , Herning Kommune. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udledning af drænvand til naturbeskyttede arealer, dateret 15. maj 2014, Herning Kommune Kap. 5 godkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens 33 til genindbygning af restprodukter og støberisand i indbygningsegnede vejdæmninger. Tilladelser til midlertidig grundvandssænkning N. Miljørapporter Ejlskov A/S, Vejdirektoratet, Etape 6717 Aulum - Snejbjerg, prøvetagning af sediment regnvandsbassiner, dateret O. Geotekniske rapporter Aulum - Snejbjerg, Mv. st Geoteknisk Datarapport Aulum - Snejbjerg, Mv. st Geoteknisk Hovedrapport 2 Specialrapport 2A, Råstofundersøgelser Mv. st og Specialrapport SB, Stabilitetsvurdering i afgravningsskråning vest, st Specialrapport 2C, Forundersøgelse af okkerpotentiale Specialrapport 2D, Kalkstabilisering af ler, CBR undersøgelse Specialrapport 2E, Undersøgelse for regnvandsbassiner 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af Herningsholm Å, Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af vandløb Bjallerbæk (MV), Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af Vildbjergvej, Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , OF af K-vej 6776 Schæferivej, Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af forbindelsesvej til Rute 18, Geoteknisk undersøgelsesrapport

15 14 af 242 SB Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af vandløb Bjallerbæk (Sindinggårdvej), Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af Trehøjevej, Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , UF af vandløb Tilløb til Bjallerbæk, Geoteknisk undersøgelsesrapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Bro nr , OF af Ørnhovedvej, Geoteknisk undersøgelsesrapport P. Hydrogeologiske rapporter med tilhørende bilag. Rambøll, Vejdirektoratet, 6717 Aulum - Snejbjerg, geologisk og hydrologisk vurdering st Aulum-Snejbjerg, Prøvepumpning ved boring 4182, st. 41.8, Datarapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Prøvepumpning ved boring 4440, st. 44.4, Datarapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Prøvepumpning ved boring 4301, st. 43.0, Datarapport 6717 Aulum-Snejbjerg, Prøvepumpning ved boring 4460, st. 44.6, Datarapport 6717 Aulum-Snejbjerg. Prøvepumpning ved boring 4240, st. 42.4, Datarapport Bro Nr UF af vandløb (MV) og bro Nr UF af vandløb (Sindinggårdvej). Vurderinger i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand Bro Nr UF af vandløb. Vurderinger i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand Bro Nr UF af Herningsholm Å. Vurderinger i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand Bro Nr UF af Vildbjergvej. Vurderinger i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand Q. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser på udbudstidspunktet (AAB), findes på R. Bygherrens Indledende kortlægning og Arbejdsmiljøplan og Journal, Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Projektering og teknik > Arbejdsmiljøkoordinering Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljøkoordinering under udførelse findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Entreprisestyring > Arbejdsmiljø i anlægsfasen. S. ABT 93. T. Standarder (DS og DS/EN), som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. U. Vejregler og lign.: Alle gældende vejregler (herunder håndbøger og vejledninger) på udbudstidspunktet (se

16 15 af 242 SB V. Øvrige forskrifter Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder mm., Rapport 501, Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, Februar Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning. FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksomheder). April Tilgængelig på frinet.dk. Det under punktnumrene C - P og R nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Aktuelle udbud. På visse tegninger og i Særlige Arbejdsbeskrivelser er anført, at informationer er vejledende. Den bydende skal være opmærksom på, at sådanne vejledende informationer alene er anført som inspiration for tilbudsgiver. Bygherren kan ikke på nogen måde drages til ansvar, såfremt det viser sig, at de vejledende informationer er mangelfulde, misvisende og/eller utilstrækkelige, eller det på anden vis godtgøres, at de vejledende informationer ikke har den af den bydende forudsatte kvalitet. Den bydende er således selv ansvarlig for, at alle nødvendige og relevante oplysninger tilvejebringes. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdende på stedet, herunder adgangsforhold. Ad 2, stk. 3 Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads. Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist Arbejdsplanen i henhold til SAB Styring og samarbejde afsnit 3, skal være fremsendt senest den 2/ Deltidsfrister Deltidsfrist 1

17 16 af 242 SB Bygværk OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (ny bro) og tilstødende kommunevej 6776 Schæferivej skal være åben for trafik senest 15. juni 2016 Deltidsfrist 2 Jordarbejder op mod entreprisegrænse nord (i ca. st ) skal være afsluttet senest 1. september 2016 Deltidsfrist 3 Alle frostfølsomme arbejder på nær slidlag autoværn, kantpæle og tavler på motorvej og ramper skal være fuldført, klar til ibrugtagning senest 1. november Deltidsfrist 4 Alle arbejder på nær slidlag skal være fuldført, klar til ibrugtagning senest d. 15. marts Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 1. september Ad 2, stk. 4 Ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens tilbud Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 2 Ad 3, stk. 7 Ad 4 Ad 4, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage regnet fra fristen for tilbudsaflevering. For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelsesog ejendomsretten. Entrepriseaftalen I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt.

18 17 af 242 SB Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad 6, stk. 2 Ad 6, stk. 3 Ad 6, stk. 5 Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på bygherrens foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af dele af anlægget før endelig aflevering.

19 18 af 242 SB Ad 8 Ad 8, stk. 2 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på projektweb og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke angår alternativer, idet der henvises til BUT, afsnit 5.1, mht. bestemmelser for alternativer. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr., ekskl. moms, pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren uden varsel for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse.

20 19 af 242 SB Opretholdelse af kanosejlads på Herningsholm Å Såfremt bygherren konstaterer, at krav til opretholdelse af kanosejlads på Herningsholm Å, som beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1, ikke overholdes, ifalder der entreprenøren en bod på kr. pr. påtale. Ad 10, stk. 2 Bygherreleverancer De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 8 uger forinden de ønskes leveret. For vejbelysningsskabe og belysningsarmaturer dog mindst 12 uger forinden de ønskes leveret. Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: Vejbelysningsskabe inkl. komponenter Belysningsarmaturer Årstalsplader Nødtelefoner Materialer skal overtages af entreprenøren på aftalte steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Det evt. tiloversblevne materiale fra bygherreleverancer eller opbrudte materialer forbliver bygherrens ejendom og entreprenøren skal efter bygherrens nærmere anvisning - oplægge det ved afslutning af arbejdet eller af det pågældende delarbejde. Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Se TAG. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Se TAG. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB Styring og samarbejde, afsnit 2.

21 20 af 242 SB Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder krævende CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil afholde audits i entrepriseforløbet, jf. ad 17. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal afleveres som nærmere beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Kvalitetsledelsessystemets etablering Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest de arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i "KvalitetsIedelseskrav til entreprenører - Totalentreprise ". Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for "Som udført" dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens Som udført dokumentation. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Som udført" tegninger. Procedure skal aftales endeligt med Bygherren. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 25 stk. 2. For kvalitetsdokumentation i relation til sporarbejder henvises til SAB Styring og samarbejde, afsnit 5, samt "Sporspærringer, overlevering til drift samt jernbanesikkerhed" (bilagt udbudsmaterialet). Tidsfrister for aflevering af kvalitetsdokumentation for sporarbejder er bodsbehæftet - jf. ad 25 stk. 2. Ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

22 21 af 242 SB Ad 11, stk. 3 Ad 12 Ad 12, stk. 4 Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører. Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ad 13, stk. 2 Ad 14 Ad 14, stk. 2 Entreprenøren må ikke uden bygherrens tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. Ændringer i arbejdet Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **) Et honorar på 22 %.

23 22 af 242 SB *) Se > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/fortjeneste pr. præsteret time/lønmodtagere uden ledelsesansvar/i alt **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/sæsonkorrigeret Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Ad 15 Ad 15, stk. 2 I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

24 23 af 242 SB Ad 15, stk. 4 Bygherren stiller alle undersøgelsesresultater til rådighed for entreprenøren, og entreprenøren skal lægge geotekniske rapporter og notater oplistet i SB, ad 2, stk. 2, til grund for sit tilbud. Bygherrens undersøgelser fritager ikke entreprenøren fra at foretage sædvanlige undersøgelser, som projektet samt grundens karakter, beliggenhed og hidtidige anvendelse tilsiger. Entreprenøren gennemfører selv alle fornødne beregninger, vurderinger og analyser med henblik på at træffe nødvendige forholdsregler. Hindringer, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, giver ikke anledning til ekstra betaling. Ad 17 Bygherrens tilsyn Bygherrens kontrol med arbejdernes udførelse varetages af Vejdirektoratet assisteret af rådgiver. Bygherrens kontrol må ikke forveksles med entreprenørens fagtilsyn, idet entreprenørens fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar. Bygværk UF af bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt spor- og afvandingsarbejder i forbindelse hermed Bygherrens fagtilsyn varetages af Vejdirektoratet assisteret af Rambøll. Bygherrens gennemgang af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler Entreprisens parter skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse. Det forventede omfang af audit er anført nedenfor: 1 audit (typisk 8 timer) ca. 4-6 måneder efter start af entreprisen med fokus på kvalitetsplanens implementering 1 audit (typisk 8 timer) pr. år undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audits er afhængig af, om der ved audit eller gennem bygherrens stikprøver, konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen Op til 2 mindre audits typisk 4 timer) pr. år på udvalgte delarbejder 1 audit (typisk 8 timer) ca. 2-3 måneder før aflevering Herudover kan der forekomme uvarslede audits på udvalgte emner op til 2 stk. pr. år. Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen

25 24 af 242 SB Daglige kvalitetsleder Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet eksempelvis via ProjektWEB eller fysisk. Ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere).

26 25 af 242 SB Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Praktikantklausul Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved praktikant forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af Klausul om beskæftigelse af praktikanter (Bilag til SB). Ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projekterings- og byggemøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Jf. ABT 93 og SAB Styring og samarbejde pkt Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Klarmeldingen skal angive, hvilket punkt i Betalingsregler, der refereres til og hvor stor en andel af dette punkt, der er udført. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.