Byggemodning Terndrup sydøst, Etape 1

Transkript

1 Byggemodning Terndrup sydøst, Etape 1 Betingelser og beskrivelser August 2013

2 Udarbejdet af: Mandy P. Mittelstädt Kontrolleret af: Preben Schmidt Godkendt af: Preben Schmidt Dato: Version: 1 Projekt nr.: MOE A/S Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg T: CVR nr.:

3 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) Beskrivelse af entreprisen Tilbudsgrundlag Udbudsomfang Tildelingskriterier Alternative tilbud Aflevering af tilbud Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser Tidsplan Vinterforanstaltninger TILLÆG TIL AB 92 (TAB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Acceptkriterier ved TV-inspektion Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) Udbetaling i henhold til garantien Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Grundlag for arbejdet Arbejdsplads/-areal Forsyninger Eksternt miljø under arbejdets udførelse Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Sikkerhed og sundhed Myndighedskontakt Færdselsregulerende foranstaltninger Materialeopbevaring Eksisterende ledninger og kabler Afløb og dræn ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE Grundlag for arbejdet Rydning Muldafrømning Ledningsgrav Udgravning Grundforstærkning Tørholdelse Generel tørholdelse Grundvandssænkning Afstivning Ledningszonen Tilfyldning Side 3 af 70

4 5 ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) LÆGNING AF RØR OG SÆTNING AF BRØNDE Grundlag for arbejdet Materialer Plastrør Brønde af plast Riste, dæksler og karme Ledningsarbejder Hovedledninger Tilslutninger/overgange Stikledninger og skelbrønde Brønde Nedføringer Dæksler TV-inspektion og brøndrapporter Krav til plastrør Bassin nord/nordøst for byggemodningen ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) BELÆGNINGSARBEJDER Grundlag for arbejdet Materialer Retablering af ubefæstede arealer Retablering af befæstede arealer Generelt Etablering af befæstede flader Bundsikringslag (BS) Stabilt grusbærelag (SG) Asfaltbelægninger Kantsten Etablering af kunstigt rendestensfald Flisefortove, betonstensbelægninger Skilte, hegn mv Diverse arbejder Belysning, el-kabler mm Fjernvarmerør Trækrør Vandledninger Erosionssikring af skråninger Permanent kørebaneafmærkning og skiltning Komprimeringskrav Metoder til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning KVALITETSSIKRING OG KONTROL Grundlag for arbejdet Kontrolplan Kontrol af jordarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af jordarbejde Kontrol af ledningsarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af ledningsarbejder Kontrol af belægningsarbejde Dokumentation af udførelse og kontrol af belægningsarbejder Kontroloversigt Kontroloversigt, noter Kontrolplan for belægningsarbejder Bilag 6.3: Komprimeringskrav Side 4 af 70

5 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse Indholdsfortegnelse 8 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster BILAG 1) Geoteknisk undersøgelsesrapport, Andreasen & Hvidberg, dat. 14. maj ) Geoteknisk undersøgelsesrapport, Andreasen & Hvidberg, dat. 12. juli 2013 Side 5 af 70

6 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) 1.1 Beskrivelse af entreprisen Følgende entreprise omhandler byggemodning i Terndrup sydøst. Entreprisen omfatter etape 1 af byggemodning Terndrup sydøst. En ny stamvej til 10 nye byggegrunde føres fra eksist. Fuglevænget videre mod syd, hvorved vejen drejer mod vest hen til byggemodning. Området der byggemodnes ligger syd for stamvejen, hvor der etableres én lukket stikvej. Entreprisen omfatter jordarbejde, etablering af separatkloak samt regnvandsbassin, belægningsarbejder (stamvej, stikvej) og eventuelt jordarbejder for fjernvarme- og vandforsyning. De respektive forsyninger skal acceptere enhedspriserne for dette jordarbejde alternativt udgår dette jordarbejde af entreprisen. Der etableres ny separatkloak i området med afledning til det eksisterende system ved Ahornvej. Entreprisens omfang fremgår af beskrivelserne, tegningerne, tilbudslisten og omfatter udførelse af jordarbejder, afvandingsarbejder herunder kloakering og belægninger. Entreprisen omfatter alt arbejde i forbindelse med byggemodningen og omfatter i korte træk følgende ydelser: Kloakering Etablering af hovedledninger og brønde Etablering af stikledninger samt skelbrønde Etablering af nyt overfladevandsbassin nordøst for byggemodningen med afløb til Fuglevænget. Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.: Tilslutning til det eksisterende separatsystem Bortskaffelse af overskudsjord Rydning af beplantning mv. Nedtagning, depotsætning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar, lysmaster m.v. Afvandingsarbejder: Ca. 370 lbm ø160 pvc, SN8 spildevandsledning, ca. 730 lbm. PP Ultra Rip 2, SN8 regnvandsledning i ø160-ø560. Udførelse af spuling og TV-inspektion Vejanlæg Asfaltarbejder: Anlæg af stamvej og stikvej. Brolægning: Kantsten langs kørebane. Udstyr: Gadelys. Skiltning. Kørebaneafmærkning. Beplantning: Græssåning. Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv. Evt. Jordarbejder for ø110/ø32 vandledninger og fjernvarmeledninger Side 6 af 70

7 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 1 Enhedsbeskrivelser (EB) Kontaktpersoner Bygherre, vejanlæg: Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88, 9530 Støvring Bygherre, kloakanlæg: Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping Projektleder: Bjarne Vestby Jensen bvje@rebildforsyning.dk Telefon: Rådgiver: MOE A/S Gasværksvej 24, 9000 Aalborg Projektleder: Benny W. Jepsen bje@moe.dk Telefon: Tilsyn og byggeledelse: MOE A/S Gasværksvej 24, 9000 Aalborg Preben Schmidt psc@moe.dk Telefon: Tilbudsgrundlag For udbuddet er efterfølgende betingelser og vilkår gældende A. Evt. rettelsesbreve udsendt før licitationen B. Udbudsbrev, dateret C. Tilbudsliste, dateret D. Entreprisebeskrivelse, dateret E. Tillæg til AB92, dateret F. Særlige betingelser, dateret G. Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejde, H. Arbejdsbeskrivelse, Lægning af rør og sætning af brønde, dateret I. Arbejdsbeskrivelse, Belægningsarbejde, J. Kvalitetssikring og kontrol, dateret K. Tilbuds- og afregningsgrundlag, dateret L. Tro- og loveerklæring, dateret M. Tegninger i henhold til tegningslisten, dateret N. Sikkerhed og sundhed, dateret O. Geoteknisk rapporter udarbejdet af Andreasen & Hvidberg, dat. 14. maj 2013 og 12. juli 3013 P. Kravspcifikation på data for Rebild Forsyning udarbejdet af Rebild Forsyning Q. Retningslinjer for projektering af kloak byggemodning udarbejdet af Rebild Forsyning R. Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledning, DANVA, Vejledning nr. 57, 2005 S. Acceptkriterier Rørcenteranvisning 008, juni 2005 samt Rebild Forsynings dokument Kravspecifikation Ledningsregistrering, der er vedlagt som bilag T. Stærkstrømsbekendtgørelsen, relevante afsnit. U. Fællesregulativet 2011 Side 7 af 70

8 1.2.1 Udbudsomfang Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Tilbud modtages ikke på elektronisk form. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne indhente nærmere oplysninger herom hos den projekterende, senest som angivet i udbudsbrevet. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. eller almindeligt brev. Eventuelt indkomne spørgsmål og besvarelse heraf sendes ud til alle bydende. 1.3 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet for entreprisen er laveste pris. 1.4 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud på entreprisen. 1.5 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert med tilbudsgiverens firmanavn påført kuvertens forside. Vedrørende tid, sted, m.v. for afgivelse af tilbud henvises til udbudsbrevet. 1.6 Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser I april 2013 er der af Andreasen & Hvidberg udført geotekniske boringer. Resultat heraf fremgår af den geotekniske undersøgelsesrapport dateret 12. juli 2013, der er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning og tørholdelse af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. 1.7 Tidsplan Udsendelse af udbud til entreprenører Licitation Accept/kontrahering (uge 44, 2013) Udførelsesperiode, 13 uger fra kontraktindgåelse Side 8 af 70

9 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 1 Enhedsbeskrivelser (EB) FORKORTELSER EB: Entreprisebeskrivelse. AB 92: "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", udfærdiget af Boligministeriet 10. december TAB: SB: AB: TAG: TBL: Tillæg til AB92 Særlige betingelser og beskrivelser Arbejdsbetingelser Tilbuds- og afregningsgrundlag. Tilbudsliste. 1.8 Vinterforanstaltninger Fra bygherres side betales der ikke for vinterforanstaltninger, entreprenør kan for egen regning vælge, at opretholde arbejdet på trods af behov for vinterforanstaltninger. Såfremt arbejdet standses med baggrund i vintervejrlig, gives der fra bygherres side tidsfristforlængelse svarende til antal uger arbejdet ligger stille i. Side 9 af 70

10 2 TILLÆG TIL AB 92 (TAB) Dette tillæg består af tilføjelser og fravigelser i forhold til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" udfærdiget af Boligministeriet d. 10. december 1992 (omtales i det følgende som AB 92). AB 92 med tillæg er gældende for hele entreprisen, herunder også eventuelle ekstraarbejder, der bliver aftalt. 2.1 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 3 ad 2, stk. 4 Tilføjelser gælder som supplement til AB 92, medens fravigelser er gældende forud for AB 92. Der er ikke kendskab til eventuelle fortidsminder i arbejdsområdet. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilføjelse Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandlinger og modtage betaling. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle væsentlige underentreprenører og deres arbejdsområde i forbindelse med tilbudsgivningen, idet bygherren forbeholder sig ret til at godkende disse. Underentreprenør kan kun udskiftes med bygherrens accept. Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Tilføjelse Eventuelle regnefejl i entreprenørens tilbud rettes på en måde, som kan godkendes af bygherren. Ved fejl i tilbudslistens enkelte poster korrigeres tilbudslistens enhedspriser, så de rettede poster, summeret med de øvrige poster, er lig med den samlede tilbudssum. Den samlede tilbudssum er at betragte som det bindende tilbud. Tilføjelse Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab til arbejdspladsen. Fravigelse Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Tilføjelse Der kan kun afgives én transport og kun af det fulde tilgodehavende. Transporten skal anmeldes til bygherren. Det skal tydeligt fremgå af fakturaer, at der er afgivet transport. Side 10 af 70

11 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 5, stk. 4 Fravigelse Overdragelse af arbejdets udførelse kan kun ske med bygherrens godkendelse. Finder bygherrens tilsyn, med dokumenteret begrundelse, at underentreprenørens arbejde er ukvalificeret, udskiftes denne uden ekstra udgift for bygherren. 2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af garanti fra en af bygherren anerkendt bank eller andet af bygherren anerkendt penge eller kautionsforsikringsinstitut og skal foreligge inden arbejdets start. Sikkerhedsstillelsen udformes i henhold til afsnit 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5 års mangelansvar). Garantien opsplittes i to særskilte garantier; én til Rebild Kommune og én til Rebild Forsyning. Forsikring ad 8, stk1 Tilføjelse Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - Skade på entreprisen (arbejdsobjektet). - Skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade dog (iht. Bygningspolice) ved storm- og brandskader er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Institut vejledning nr. 10, 10A og 10B. Særlig selvrisi- Side 11 af 70

12 ko på kr der udløses ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. ad 8, stk. 3 Tilføjelse Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade og med en selvrisiko på maksimum kr pr. skadesbegivenhed. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved en fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. 2.3 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Fravigelse Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Detaljeret tids-og arbejdsplan skal foreligge ved opstart af entreprisen. Arbejdsplanen skal ledsages af en á conto oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunker evt. af bygherren leverede materialer, skal være til disposition for entreprenøren. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 2 Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer fremgår af Entreprisebeskrivelsen. Der accepteres ikke spild af bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal betales af entreprenøren til erstatningspris. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Programmet Side 12 af 70

13 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 2 Tillæg til AB 92 (TAB) skal udarbejdes i overensstemmelse med de anførte krav i udbudsmaterialet. Kvalitetssikringsprogrammet skal forelægges bygherren til kommentering. ad 11, stk. 4 Tilføjelse: Hvis arbejder ikke skønnes at være udført konditionsmæssigt, kan tilsynet standse dem, ind til entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er konditionsmæssig. Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Fravigelse: Det er entreprenøren der bærer risikoen og vedligeholdelsespligten ind til afleveringen, uanset tidspunktet for hel eller delvis ibrugtagning. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Tilføjelse: Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning af den af bygherren og/eller myndigheder krævet foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra nogen gældende bestemmelse i relation til arbejdets udførelse, uden bygherrens godkendelse. Entreprenøren er pligtig til at rette sig efter tilsynets samt vej- og politimyndighedernes anvisninger. Inden arbejdet påbegyndes synes arbejdsarealerne af vejmyndighed, evt. private lodsejere, bygherrens tilsyn og entreprenøren for registrering af defekte belægninger, kantbegrænsning, træer mv. Tilføjelse: Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Side 13 af 70

14 Hvis der konstateres forhold der strider mod ovennævnte er bygherre berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er bygherre berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 1-4 Tilføjelse: Intet ekstra- eller ændringsarbejde må udføres, før der foreligger en aftale med bygherren. Aftaler om at udføre ændringer og ekstraarbejder skal noteres enten i byggemødereferater eller på særlige aftalesedler. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge timesedler, lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. For underentreprenører gælder samme regler som for entreprenøren. Såfremt tilbudslisten ikke indeholder noget beregningsgrundlag, skal ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser. Dette kan ske ved: 1. Tilbudsarbejde efter faste summer eller 2. Regningsarbejde Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt uforbindende overslag. Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 3 Tilføjelse: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemøderne. Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndigelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. Side 14 af 70

15 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse ad 22, stk. 1 Tilføjelse Á conto begæringer skal være daterede og fortløbende nummererede. Á conto begæringer skal opstilles som tilbudslisten. Det skal angives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende post der begæres betalt. Udkast til a conto skal fremsendes til godkendelse hos byggeledelse. Godkendt udkast til a conto skal fremsendes som elektronisk faktura til bygherre for vejænlæg via EAN nr og for kloakanlæg via EAN nr , der angives referencetekst til aktuelle projekt og der angives bygherres projektleder som referenceperson. Kopi af faktura fremsendes til byggeledelse. Betalingsfrist på 20 arbejdsdage regnes fra bygherres og byggeledelsens modtagelse af elektronisk faktura. 2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1,3 ad 24, stk. 1,4 Tilføjelse: Dokumenterede forsinkelser som følge af fund af forurenet jord, og håndtering af dette, giver ret til tidsfristforlængelse. Tilføjelse: Spilddage på grund af vejrlig accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det omfang de overskrider: 2 døgn pr. måned fra til døgn pr. måned fra til Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, når en eller flere af følgende grænseværdier er overskredet: Vind: Vindstyrker > 12 meter/sekund i mindst 2 timer, målt fra Nedbør: Regn > 6 mm, målt fra Sne > 5 mm smeltet sne, målt fra Temp.: < -5ºC, målt kl Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe dokumentation for ovennævnte på forespørgsel fra tilsynet. Dokumentationen fremskaffes ved henvendelse til DMI, Teknik og Dataafdeling med mindre andet er aftalt. Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig regnes alle dage, der er omfattet af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, hvis vintervejrligsdagene kan dokumenteres i henhold til ovenstående. Side 15 af 70

16 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25, stk. 2 Tilføjelse: Hvis entreprenøren overskrider en sanktionsgivende tidsfrist, opkræves dagbod. Dagbodens størrelse er 1 af kontraktsummen. Dagboden opkræves for hver påbegyndt kalenderdag overskridelsen varer, og den modregnes i entreprenørens tilgodehavende Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27, stk. 1 Tilføjelse: Hvis entreprenøren mener, at han har lidt tab, skal alle krav - straks efter at forholdet er konstateret - fremsættes skriftligt og begrundet overfor bygherren. 2.6 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Tilføjelse: Afleveringsforretningen kan tidligst afholdes 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den komplette KS-dokumentation. Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås manglende, og/eller ikke tilfredsstillende udførte kontraktmæssige ydelser af en sådan karakter, at manglen indebærer, at bygherren ikke kan ibrugtage hhv. kun delvis ibrugtage det udførte anlæg. 2.7 G. Mangler ved arbejdet Mangelansvarets ophør ad 36, stk. 3 Fravigelse: Entreprisen udføres efter reglerne om 5-års ansvarsperiode. 2.8 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40, stk. 1 ad 45, stk. 1 Tilføjelse: Overskridelse af eventuelle mellemterminer med mere end 10 arbejdsdage anses for en væsentlig forsinkelse. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør, tvistigheder imellem entreprenør, underentreprenør og/eller leverandør, berettiger ikke til at standse eller udsætte arbejdet. Side 16 af 70

17 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Acceptkriterier ved TV-inspektion 0 betyder, at ingen fejl/skader (observationer) accepteres. 1 betyder, at den aktuelle observation accepteres i klasse 1. Observation Kriterium VA 0 * RB 0 OB 0 PF 1 DE 1 FS 1 IS 0 RØ 0 IN 0 AF 0 BE 0 FO 0 GR 0 ** SG 1 PH 0 *** PB 1 OK 0 0 angiver at observationen ikke må forekomme * I ledninger projekteret med mindre end 5 fald, accepteres VA observation på op til 10% I ledninger projekteret med fald på mellem 5 og 10, accepteres VA observation på op til 5% ** Klasse 0 angiver her at grenrøret er ok *** Påhugninger må ikke forekomme Side 17 af 70

18 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garanti for betaling af indtil i alt kr.: skriver kr. som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren Udbetaling i henhold til garantien. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når afleveringen har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. Side 18 af 70

19 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 2 Tillæg til AB 92 (TAB) B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 % jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./J.nr.: Som garant: Sted: Underskrift: Dato: Side 19 af 70

20 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3.1 Grundlag for arbejdet I det følgende forudsættes det, at entreprenøren er bekendt med og følger dansk lovgivning og retspraksis. Ud over nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets meddelelse nr fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdspladser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer om kloakarbejde mv. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 og bygherrens pligter (populariseret i Arbejdstilsynets vejledning F.1.2 af marts 2003 om bygherrens ansvar og pligter) DS 475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratet nov Vejledende tekst i normerne skal betragtes som krav. Skærpede krav i nærværende beskrivelse, gælder forud for krav anført i normerne. Bygherre har ikke kendskab til fortidsminder i området. Der foregår arkæologiske forundersøgelser, der forventes afsluttet med entreprisens opstart. 3.2 Arbejdsplads/-areal Arbejdet skal udføres inden for de i udbudsmaterialet angivne arealer. Adgang til området skal ske fra Fuglevænget. Bygherre angiver midlertidigt jorddepot, der placeres enten inden for entrepriseområdet eller umiddelbart øst for stikvejen og den planlagte etape 2. Entreprenøren skal selv skaffe sig adgang til nødvendige arealer. Arealet overtages i den stand, det er i ved entreprisens overdragelse. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og lignende opstilles efter aftale med tilsynet. Side 20 af 70

21 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 3 Særlige betingelser (SB) På byggepladsen skal entreprenøren stille et skur til rådighed for afholdelse af møder, der vedrører entreprisen. Skuret skal være med faciliteter for 8 mødedeltagere. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren hæfter for skader på vejbefæstelser, fortove, ubefæstede arealer, stianlæg mv., såfremt skaderne skyldes forhold, der kan lægges ham til last. Der skal tages de nødvendige forhåndsregler for undgåelse af skader, herunder udlægning af køreplader eller lignende. Afrigning Ved arbejdets afslutning rydder entreprenøren området fuldstændigt og udbedrer evt. skader på omkringliggende områder Forsyninger Det påhviler entreprenøren at sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning til skurby, og arbejdspladsen i øvrigt. Entreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne. Alle installationer skal aftales med tilsynet Eksternt miljø under arbejdets udførelse Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for de omkringboende og for færdslen, der skal opretholdes i videst muligt omfang. Som udgangspunkt må al motoriseret materiel først startes fra kl Såfremt entreprenøren ser sig nødsaget til at udføre aften eller weekendarbejde, skal tilladelse hertil søges opnået ved myndighed og efter forudgående aftale med bygherre og tilsyn. Med mindre andet er angivet i EB, skal entreprenøren tage hensyn til nedenstående grænseværdier ved valg af maskiner og arbejdsmetoder: Støjgrænseværdier: Mandag-fredag kl : Uden for dette tidsrum: Støjspidser (nat): 70 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Grænserne - bortset fra støjspidser - er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. For dagperioden kl gælder, at grænseværdien skal være overholdt for den mest støjende 8 timers periode. For aftenperioden kl skal grænseværdien være overholdt i den mest støjende 1/1 time og for natperioden kl i den mest støjende ½ time. Entreprenøren skal ved mistanke om, at støjkravene ikke overholdes, udføre støjmålinger. Entreprenøren skal betale alle støjmålinger, som viser, at grænseværdier er overskredet. Bygherren betaler støjmålinger, som viser at grænseværdierne er overholdt. Entreprenøren skal, hvis støjmålinger viser, at støjkravene ikke overholdes, uden beregning stoppe den støjende arbejdsproces, og først fortsætte efter at tilstrækkelige foranstaltninger er iværksat. Støjmålinger skal udføres jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, november 1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Side 21 af 70

22 Vibrationer Der skal inden arbejdet igangsættes etableres rystelsesmålere på udvalgte bygninger ifølge aftale med tilsynet. Entreprenøren skal tilrettelægge og indrette arbejdsprocedurer, så nedennævnte grænseværdier ikke overskrides. Entreprenøren skal føre logbog over sit arbejde med angivelse af tidspunkter for opstart og afslutning af opgaver, der kan medføre rystelser. Rystelsesmålere skal have en alarm, der via sms alarmerer entreprenøren og tilsynet ved overskridelser. Entreprenøren leverer og monterer rystelsesmålerne samt flytter dem efter aftale med tilsynet i forbindelse med arbejdets fremgang. Efter nedtagning skal huller, hvori rystelsesmåleren har været monteret udbedres. Huller lukkes efter aftale med lodsejeren med tilsvarende materiale med farve som det eksisterende. Rapport over måleresultater skal indgå i KS-materialet. Arbejdsprocesser som medfører vibrationer må kun gennemføres på hverdage i dagtimerne kl Kategori 1: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for erhvervs- og industribyggeri samt bygninger konstrueret tilsvarende. Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 20 mm/s mm/s mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 40 mm/s. Kategori 2: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for boliger samt bygninger benyttet eller/og konstrueret tilsvarende. Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 5 mm/s 5 15 mm/s mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 15 mm/s. Kategori 3: Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) for bygninger der er bevaringsværdige (eksempelvis fredede bygninger, bindingsværkhuse, bygninger på sylsten eller tilsvarende), eller som pga. særlige vibrationsfølsomhed ikke hører under bygningskategori (1) og (2). Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens Hz Ved frekvens Hz 3 mm/s 3 8 mm/s 8 10 mm/s Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 8 mm/s. For alle kategorier med frekvenser over 100 Hz, må der som minimum anvendes grænseværdier, som gældende ved 100 Hz. Ovennævnte vibrationsmålinger skal kunne dokumenteres på forlangende. Side 22 af 70

23 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 3 Særlige betingelser (SB) Til at imødegå vibrationsgener over for mennesker må de målte maksimalværdier i de omkringliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau) og 85 db i øvrige områder. Entreprenøren skal i tvivlstilfælde ved vibrationsmålinger dokumentere, at kravene er opfyldt. Entreprenøren skal betale for alle vibrationsmålinger, som viser, at grænseværdierne er overskredet. Bygherren betaler vibrationsmålinger, som viser, at grænseværdierne er overholdt. Skader på bygninger og anlæg Inden arbejdets påbegyndelse sørger tilsyn for af tilstødende og omkringliggende bygninger og anlægs tilstand er fotoregistreret. Entreprenør skal sikre sig at denne registrering er udført inden nogen form for arbejde igangsættes i det aktuelle område. Støv Der skal udarbejdes effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet af hensyn til omgivelserne. Entreprenøren skal forebygge støvgener i sin arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved at vande vejene. Ved mistanke om støvgener, skal entreprenøren sørge for at disse imødegås. Renholdelse mv. Det påhviler entreprenøren under arbejdet at renholde arbejdsplads, skurplads, afspærringer, skilte, fortove, stier og veje efter behov, dog mindst 1 gang dagligt. Pløredannelse skal forebygges ved anvendelse af køreplader, grusinterimsveje eller lignende, som er effektivt afvandet. Veje skal fejes efter behov. Entreprenøren er forpligtet til at sikre eksisterende ledninger med riste eller andet mod indtrængende materialerester. Hver dag efter arbejdstids ophør skal entreprenøren sørge for, at arbejdspladsen er behørigt ryddet og afmærket. Entreprenøren skal holde berørte offentlige og private veje rene efter f.eks. jordkørsel. Hvis vejene ikke er rene efter arbejdstids ophør, er bygherren berettiget til at få dem rengjorte for entreprenørens regning. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader, der er forårsaget af manglende renholdelse eller manglende udbedring af skader på vejene Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Entreprenøren skal opstille skurvogne, der er indrettet i henhold til gældende love og bekendtgørelser. 3.3 Sikkerhed og sundhed Entreprenøren skal være bekendt med de i 4.1 angivne bekendtgørelser og vejledninger, som skal følges under arbejdet. Vaccinationer Entreprenøren skal sikre, at de personer, der kommer i berøring med spildevand eller arbejder i bygværker etc., der har indeholdt spildevand, er vaccineret efter Arbejdstilsynets forskrifter. Side 23 af 70

24 Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet Under projekteringen har rådgiver haft overdraget koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet som koordinator P. I forbindelse med udførelsen overdrager bygherre sin forpligtigelse til at udarbejde og ajourføre den i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter krævede plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med indretning og drift af byggepladsen, til en af nærværende entreprenør udpeget sikkerhedskoordinator B. Sikkerhedskoordinatoren, der jf. bekendtgørelsen skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, er pligtig til at koordinere alle sikkerhedsarbejder vedrørende arbejdspladsen, herunder bl.a. underentreprenører og ledningsejere. 3.4 Myndighedskontakt Entreprenøren skal have en kompetent formand på stedet, så længe der arbejdes. Formanden skal holde tæt kontakt til vejmyndighed og forsyningsselskaber og koordinere med disse instanser. Gravetilladelse/Råden over vejareal Entreprenøren skal udarbejde og indsende nødvendige ansøgninger, til godkendelse og indhentning af fornødne tilladelser om arbejde i vejarealer, ved vejmyndigheden. 3.5 Færdselsregulerende foranstaltninger Hvor arbejdet medfører hindringer for færdslen, skal entreprenøren, i god tid inden arbejdet påbegyndes, aftale de nødvendige færdselsregulerende foranstaltninger med vejmyndigheden og politiet og tilsyn skal orienteres. Entreprenøren skal desuden underrette redningskorps og offentlige trafikselskaber om trafikomlægninger. Entreprenøren skal etablere, tilse, vedligeholde og ved arbejdets afslutning fjerne afmærkning i tilknytning til entreprisen (afspærring, afstribning og skiltning). Entreprenøren leverer al afspærrings- og afmærkningsmateriel i forbindelse med entreprisen. Entreprenøren skal også fremføre og levere eventuel el til belysning af afspærring og afmærkning. Arbejdspladsen skal være afmærket i henhold til Vejdirektoratets Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Entreprenørens afmærkning og skiltning skal forefindes og vedligeholdes indtil entreprisen er afsluttet. Kørende adgang til de enkelte ejendomme skal så vidt muligt opretholdes. Hver dag skal der dog, senest ved arbejdstids ophør, etableres adgang til ejendommene. Adgangene kan laves som gangeller kørebroer. Entreprenøren skal acceptere trafik til ejendommene. Der skal løbende retableres midlertidigt, så det er muligt at opretholde kørende trafik på Fuglevænget. Dette kan eventuelt ske ved løbende udlægning af stabilt grus til top af eksisterende belægning. Side 24 af 70

25 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 3 Særlige betingelser (SB) Hvor kørebane indsnævres pga. arbejdet, skal nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af færdslen etableres, herunder udlægning af køreplader eller lignende i modsatte vejside/rabat. Disse foranstaltninger skal være indeholdt i pris for de trafikregulerende foranstaltninger. Konkret for trafikafvikling skal følgende indarbejdes i de færdselsregulerende foranstaltninger: Bygherre udsender beboerorientering til de der har ejendom op til arbejdsarealet. I beboerorientering vil relevante kontaktoplysninger være angivet, bl.a. oplysning om telefon nr. til entreprenørens formand. Entreprenøren skal få udført og opsætte orienteringstavler om arbejdets udstrækning og tidsplan (datoer for perioder med spærring o.l., samt firmaoplysninger og telefon nr. på formand) Inden en ejer, som følge af arbejdet, afskæres fra sin ejendom, skal entreprenøren kontakte lodsejeren. Efter arbejdets udførelse skal entreprenøren, i samarbejde med hver enkelt grundejer, udfylde vedlagte standardskema for tilfredshedserklæring for arbejderne udført på grundejerens ejendom. Eksempler kan findes på Hvor afhentning af renovation hindres eller besværliggøres, skal entreprenøren sikre udførelse af tømning af beholderne ved kontakt til renovationsfirmaet. Såfremt der er daglig lastbilkørsel med varer til f.eks. erhvervsvirksomheder, herunder udbringning af post, påhviler det ligeledes entreprenøren at sikre, at denne uhindret kan finde sted. 3.6 Materialeopbevaring Materialeoplag skal ske på forsvarlig vis. Alle materialer skal mærkes, behandles og oplagres efter arbejdstilsynets, producentens og leverandørens forskrifter. Der må ikke indbygges beskadigede materialer. Entreprenøren er ansvarlig for egen, underentreprenørers samt leverandørers oplagring af materialer og materiel på arbejdspladsen, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri. Placering af materialer på arbejdspladsen foretages i samråd med tilsynet. Der må ikke oplagres materialer på adgangsveje. 3.7 Eksisterende ledninger og kabler Det er entreprenørens ansvar at indhente opdaterede ledningsoplysninger via LER og ledningsejerne. Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering af eksisterende ledninger og skal selv indhente ledningsejernes præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Kvittering fra LER skal kunne fremvises til tilsynet. Opgravning i nærheden af eksisterende ledninger og kabler skal udføres med forsigtighed og om nødvendigt ved håndgravning. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for de skader, som han påfører ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet af ledningsejerne, enten på tegninger og/eller påvist i marken. Side 25 af 70

26 Ved beskadigelse af ledninger og kabler skal entreprenøren straks kontakte ledningsejer samt tilsynet. Ledningsejernes anvisninger for søgning, krydsning, fri opgravning, sikring af ledning, eventuel afstivning og tilfyldning skal følges. Det samme gælder for eventuelle omlægninger af ledninger og kabler. Arbejde i nærheden af el-kabler og ledninger skal udføres i henhold til stærkstrømsreglementets bestemmelser, og efter aftale med elselskabet. Hvis entreprenøren konstaterer ledninger og kabler, som ikke er vist på tegninger eller lokaliseret på anden måde, skal tilsynet kontaktes, og ledningerne/kablerne skal sikres efter ledningsejernes anvisninger. Ingen kabler eller ledninger, herunder afløbs- og drænledninger, må afbrydes uden tilladelse fra pågældende ejer og tilsynet. Eventuelle nødvendige driftsafbrydelser for udførelse af entreprisen etc. skal aftales forud med den pågældende ledningsejer. Det påhviler entreprenøren at træffe alle nødvendige aftaler med ledningsejerne herom og at orientere tilsynet og de berørte forbrugere om de trufne aftaler, inden afbrydelsen foretages. Ved større afbrydelser, hvor mange forbrugere kan blive berørt, afgør entreprenøren og tilsynet i fællesskab, om disse skal annonceres i dagblad, på relevante hjemmesider eller i lokalradio. Arbejdet skal tilrettelægges, så eksisterende ledningsanlæg i videst mulig udstrækning er funktionsdygtige i hele anlægsperioden. Alle gener og udgifter i forbindelse med ledninger og kabler som er kendte på tilbudsdagen skal være indeholdt i enhedspriserne Afløb og dræn Eventuelle afbrudte dræn- og afløbsledninger skal retableres, indmåles (registreres) og efterfølgende godkendes af tilsynet, inden tildækning foretages. Drænsystemer, der ikke er vist på tegningerne, men hvis tilstedeværelse konstateres under arbejdets udførelse, skal straks afmærkes og anmeldes til tilsynet, som træffer afgørelse om retableringsarbejdernes omfang. Afbrudte dræn (på tværs af ledningsgrav) retableres med glat PVC-rør, SN8, i dimension svarende til drænets størrelse. Nyt rørstykke etableres fra udgravningsside til udgravningsside til fast banket og tilsluttet eksisterende rør med overgangsstykke/fittings beregnet til formålet. Forinden retablering skal der være komprimeret omhyggeligt op til underside af dræn. Retablering af dræn som er ukendte på tilbudsdagen, betales efter tilbudslistens enhedspriser for drænretablering. Side 26 af 70

27 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) - Jordarbejde 4 ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE 4.1 Grundlag for arbejdet Udover nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: DS 475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 430: 1986 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord DS 437: 1986 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord DS/EN : 2007 Geoteknik del1 DS/EN AC:2011 Geoteknik del2 Ledningsarbejdet skal udføres i: Normal sikkerhedsklasse Normal projektklasse Normalt kontrolniveau 4.2 Rydning Det påhviler entreprenøren at sætte sig ind i rydningsarbejdets omfang ved selvsyn. Mindre træer må stå tilbage i de grønne kiler. Buske, krat, levende hegn og lignende, samt eventuelle skilte, master og gadelyslamper og fundamenter for disse, der hindrer arbejdets gennemførelse, skal ryddes. Omfang af rydning skal gennemgås og godkendes af tilsynet, før arbejdet påbegyndes. Materialer Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer, som ikke skal tilfalde ejeren, er at betragte som entreprenørens, og skal derfor bortskaffes af denne. Udførelse Ved rydning af træer og større buske skal stød og større rødder graves op og bortskaffes. Skilte, gadelyslamper, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lignende, der skal retableres på samme sted og i samme højde, skal tages op på en sådan måde, at materialerne kan genanvendes. Hvis materialerne skades ved manglende agtpågivenhed, skal erstatningsmaterialer leveres af entreprenøren uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal sikre faste genstande, træer, hegn m.v., som ikke må berøres af entreprisens gennemførelse, og beskytte dem forsvarligt mod overlast. 4.3 Muldafrømning Alment Muldafrømning skal ske i fuldt omfang inden for byggemodningens vej- og sti-arealer, samt i nødvendigt omfang af hensyn til lednings- og bassinanlægs etablering. Desuden skal arbejdsarealet muldafrømmes alle steder, hvor kørsel, opgravning og råjordsdeponering finder sted, og på alle arealer, hvor der skal indrettes arbejdsplads og lignende. Side 27 af 70

28 Muld skal afrømmes i fuld lagtykkelse. Den afrømmede muld må ikke blandes med andre materialer. Depoterne skal udføres på en sådan måde, at vandafledning er sikret, og med et så stort anlæg at skred undgås. Arbejdskørsel må ikke finde sted i mulddepoterne. Mulddepoterne etableres nord for stamvejen efter nærmere aftale med tilsyn og bygherre. En stor del af mulden skal genindbygges i byggemodningsområdet, men der bliver også behov for bortskaffelse. Mængder fremgår af TBL. 4.4 Ledningsgrav Såfremt der er foretaget jordbundsundersøgelser fremgår dette af Entreprisebeskrivelsen Udgravning Alment Udgravningen skal foretages således, at det afsatte ledningstracé følges med hensyn til de foreskrevne koter og mål samt således, at de foreskrevne friafstande til ledningsgravsider samt til andre anlæg kan overholdes. Udførelse Graveprofilet i såvel afstivede som uafstivede grave udføres i overensstemmelse med DS 475, figur 4.5.2a og b, samt angivelser i Entreprisebeskrivelsen. Brug af gravekasse eller anden afstivning, skal være indeholdt i ledningspriserne. Uden for vejarealer gælder, at såfremt udgravningens sider ikke er stabile med de i DS 475 foreskrevne anlæg, skal tilsynet tilkaldes, og det aftales, om der enten skal graves med større anlæg eller udføres afstivning. Ved udgravning til ledninger i dobbeltgrav skal der først udgraves svarende til den øverste ledning. Derefter udføres en smal udgravning til nederste ledning. Asfaltkanter må ikke beskadiges mekanisk af maskiner eller som følge af håndtering af materiel. 4.5 Grundforstærkning Alment Grundforstærkning udføres, hvis bunden af ledningsgraven ikke har tilstrækkelig bæreevne for den pågældende ledning, eller hvis der fejlagtigt er gravet for dybt. Grundforstærkningslaget skal udgøre et tilstrækkeligt underlag for overliggende lag. Der er ikke kendskab til blødbundområder i arbejdsarealet. Der henvises til den geotekniske rapport. Ved konstatering af uforudsete blødbundsforekomster, eller hvis de forventede forhold afviger væsentligt fra det beskrevne, skal tilsynet tilkaldes med henblik på aftale om nødvendige tiltag. Omfanget af grundforstærkning skal gennemgås med samt godkendes af - tilsynet. Side 28 af 70

29 Byggemodning, Terndrup sydøst, etape 1 Betingelser og beskrivelse 4 Arbejdsbeskrivelser (AB) - Jordarbejde Krydsning af blødbundsområder sker ved udskiftning af den bløde bund med egnet fyld. Hvis blødbundsområder fremgår af den geotekniske rapport skal disse oplysninger kontrolleres ved udgravning, og såfremt forholdene afviger fra det forudsatte, skal tilsynet underrettes, og projektet evt. korrigeres/ændres. Materialer Grundforstærkninger udføres med et stabilt lag af egnet råjord eller f.eks. bundsikringsgrus. Lagtykkelsen af det indbyggede materiale skal mindst være 300 mm. Hvis egnede materialer er tilgængelige i entrepriseområdet, kan disse efter nærmere aftale anvendes. Hvis forstærkningen udføres vådt, skal der anvendes enskornede, grove materialer. Det skal forhindres, at et eventuelt udjævningslag forsvinder i hulrummene mellem de grove materialer, f.eks. ved hjælp af geotekstil eller ved at hulrummene udfyldes, inden ledningen lægges. Udførelse Grundforstærkning udføres lagvis og komprimeres i lag på maks. 300 mm tykkelse. 4.6 Tørholdelse Generel tørholdelse Al tørholdelse påhviler entreprenøren, der i hele arbejdsperioden skal tørholde udgravningerne, for såvel overfladevand som indsivende grundvand, således at opblødning af bunden undgås. Tørholdelsen skal desuden sikre, at retableringen af ledningsgraven kan foregå, mens den er tørlagt. Foranstaltninger til tørholdelse skal iværksættes så tidligt, at der ikke opstår forsinkelser i arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, såsom højtliggende grundvandsspejl, mv Grundvandssænkning Det forventes at blive nødvendigt at udføre grundvandssænkningen ved etablering af ledningsanlæg i stikvejen. Derudover forventes ikke at udføre grundvandssænkning. Der henvises til den geotekniske rapport, dat. 14. maj Ved den nødvendige grundvandssænkning skal der dagligt føres tilsyn ved pejling til vandspejl via pejlerør. Kote for vandspejl føres ind i logbog. Pejling udføres for kontrol af, at nødvendig sænkning af grundvandsspejl er til stede for udførelse af aktuelle anlæg, men også for kontrol af der ikke sænkes unødigt dybt af hensyn til nabokonstruktioner. 4.7 Afstivning Alment Afstivning udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde og DS 475. Der skal etableres en belastningsfri zone på min. 1 m fra udgravning. Mht. afstand til bygninger henvises der til DS/EN Side 29 af 70