Bliv certificeret i entrepriseret!

Transkript

1 Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe et målrettet uddannelsesforløb, der højner kompetencen i byggeriet og klæder parterne på til proaktivt og konstruktivt at kunne gennemføre det gode byggeri, hvor parterne kender deres rettigheder og forpligtelser og i højere grad kan arbejde bevidst på at undgå unødige, dyre og relations skadende tvister. Certificeringsprogrammet er orienteret imod praktikere. Du får overblik over de ofte meget komplekse udfordringer, retsområdet indeholder. Kompliceret jura bliver gjort levende og tilgængeligt for dig af vores fagligt og pædagogisk stærke eksperter og gjort gennem mange, spændende og aktuelle eksempler fra hverdagen og erfaringsudvekslingen mellem deltagerne og underviserne. Formålet med Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er at sikre byggeriets parter en entrepriseretlig efteruddannelsesstandard, der kan medvirke til at: Lette kontraktforløbet for alle involverede parter Minimere antallet og omfanget af tvister Styrke relationer Spare parterne penge, tid og ressourcer Som deltager får du bl.a. viden om: De grundlæggende juridiske regelsæt og principper inden for entrepriseretten AB92, ABT93 og ABR89 Kontrakter imellem bygherre, entreprenører og rådgivere Ekstraarbejder og ekstraomkostninger hvordan de skal håndteres Ændringer hvordan de skal håndteres Håndtering af forsinkelser, herunder dagbøder Korrekt aflevering af byggeriet Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer Forsikringer, garantier og sikkerhedsstillelser Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagere hele vejen rundt om bordet i et entrepriseforløb. Hvem kan deltage? Certificeringsprogrammet er opdelt i tre spor, der retter sig mod tre grupper af professionelle aktører inden for offentligt byggeri, henholdsvis: Bygherrer Entreprenører, underleverandører Rådgivere Denne beskrivelse vedrører forløbet for bygherrer.

2 Hvorfor certificering? Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere overfor kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau er i top. Certificeringen kan desuden bruges til definere de kvalifikationer, jobansøgere skal besidde. Sådan er programmet bygget op: Tre moduler med hvert sit overordnede tema: Certificeringsprogrammet er opdelt i 3 spor til henholdsvis bygherrer, entreprenører og rådgivere. Hvert spor består af 3 spændende moduler med hvert sit overordnede tema hvortil hører en række underliggende kurser, der kan være fælles for deltagere på flere spor. Den indsigt du opnår på hvert modul udnytter og er sammenkædet med den viden og de værktøjer, der er gennemgået på de tidligere moduler. På den måde får du høj værdi ved at tage uddannelsesforløbet som et samlet hele. Hvert kursus styrker dig umiddelbart i din hverdag til at håndtere dine konkrete, entrepriseretlige udfordringer. Modul I: Det entrepriseretlige fundament På dette grundlæggende modul får du et solidt overblik over de love, regler og kontraktforhold som er væsentlige for en byggeentreprise og eksempler på, hvordan juraen fortolkes og anvendes i praksis. Modul II: Typiske tvistområder, juraen i praksis På modul II bygger du videre på din juridiske forståelse ved at knytte juraen til dér, hvor problemerne opstår i praksis. Formålet med modul II er at træne dine røde lamper i at blinke! Du kommer gennem en tour de force i typiske entrepriseretlige tvistområder og får en dybere fornemmelse for juraen i de ofte komplekse udfordringer, der kan opstå i praksis. Modul III: Undgå tvisterne Nu har du en et solidt juridisk navigationsgrundlag og på modul III får du værktøjer, så du kan bruge din indsigt proaktivt til, gennem klare aftaler og juridisk byggeledelse, at undgå unødige tvister.

3 Datoer og kursusbeskrivelser: Kursustitel Modul Varighed Dato foråret 2015 København Dato efteråret 2015 Aarhus Dato efteråret 2015 København Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 I ½ dag 25/2 23/9 7/10 Ydelsesbeskrivelserne i praksis I ½ dag 25/2 23/9 7/10 AB92 for ikke-jurister intensiv entrepriseret I 1 dage 10/3 30/9 22/9 Mangelhåndtering i byggeriet II ½ dag 11/3 1/10 6/10 Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet II ½ dag 16/4 21/10 29/10 Ekstraarbejder i byggeriet II ½ dag 16/4 21/10 29/10 ABR 89 for specialister - ekstrahonorar II ½ dag 7/5 11/11 5/11 Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar II ½ dag 7/5 11/11 5/11 Entreprisekontrakter i praksis Contract management i byggeriet Certificeringstest - kan løses i perioden: I alt antal dage III 1 dag 21/5 3/12 17/11 III 1 dag 16/6 9/12 3/12 2 timer 17/6-17/7 10/12-10/1 4/12 4/1 6 hele og 1 halv kursusdag Certificeringstest: Certificeringsprogrammet afsluttes med en elektronisk certificeringstest, som du får tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus og skal bestå.

4 Din investering: Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram for bygherrer gennemføres over 6 hele og 1 halv kursusdag, fordelt over ca. 4 mdr. og afsluttes med certificeringstesten. Din investering for hele certificeringen: kr ,- pr. person ekskl. moms. Beløbet forfalder i 1 rate. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse og en faktura. Hvis du foretrækker at opdele beløbet til betaling over 2 rater, f.eks. hen over et årsskifte, er du velkommen til at skrive dette ved tilmeldingen. Du kan også vælge at tilmelde dig pr. modul: Hvis du f.eks. ikke har mulighed for afsætte alle kursusdagene på et halvår og ønsker at gennemføre noget af uddannelsen det ene år og resten, det næste. Pris pr. modul, test indregnet: Modul I: kr ,- pr. person ekskl. moms. Modul II: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul III: kr ,- pr. person ekskl. moms Har du allerede deltaget på kurser, der indgår i programmet? Hvis du har deltaget på nogle af kurserne i programmet, skal du ikke deltage igen. Anfør det i kommentarfeltet ved tilmeldingen, og vi fratrækker kursets værdi ved faktureringen. Deltagelse på kurser, uden certificering: Hvis du ikke har mulighed for at deltage i hele certificeringsprogrammet, kan du tilmelde dig kurserne separat ved at vælge det enkelte kursus i Nohr-Con's arrangementsoversigt på Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus i programmet: Kurserne i programmet er tilrettelagt som et forløb. Vi kan ikke garantere dig, at der udbydes et tilsvarende kursus, så det passer ind i dit forløb op til den afsluttende certificeringstest. Hvis du er forhindret i at deltage, gælder vores almindelige afbestillingsvilkår - læs mere om disse på Nohr-Con s hjemmeside under FAQ. Følgende gør sig gældende i forhold til gennemførelse af programmet: 1) Ved under 25 % fravær har du har mulighed for at læse op selv og deltage i certificeringstesten. Testen tages samtidig med de øvrige deltagere afslutter. 2) Du har mulighed for at deltage på et erstatningskursus, jfr. vores almindelige afbestillingsbetingelser. Tilmelding: Du tilmelder dig Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for bygherrer på i arrangementsoversigten. På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil gå på det forløb, der afholdes i København eller i Aarhus.

5 Underviserteamet fra Bech-Bruun Advokatfirma Følgende eksperter underviser på kurserne: Anne Bergholt Sommer varetager opgaver med rådgivning og behandling af sager indenfor alle typer udbudsretlige problemstillinger. Hun har stor erfaring med behandling af udbudsretlige problemstillinger for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere. I den forbindelse bistår hun offentlige og private klienter med varetagelse af udbud samt løbende rådgivning og bistand i konkrete tvistsager. Anne repræsenterer klienter i sager ved domstolene og for Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen. Endelig er Anne ansat som ekstern lektor i Udbudsret ved Aalborg Universitet og holder løbende foredrag om Jens Hjortskov beskæftiger sig med alle aspekter af fast ejendom og entreprise. Han har stor erfaring med at rådgive om bl.a. entrepriseforhold, udbudsret, køb og salg af fast ejendom, almene boligorganisationer, projektudvikling, byfornyelse og erhvervslejeforhold. Han har desuden betydelig erfaring med at føre voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, retssager ved de ordinære domstole og voldgiftssager. Jens repræsenterer bl.a. større bygherrer, entreprenørvirksomheder, almene boligorganisationer, ejendomsbesiddere samt danske og internationale virksomheder Anna Hygum Clausen beskæftiger sig primært med entrepriseretlige forhold og har i den forbindelse været rådgiver for bygherrer og entreprenører i større sagskomplekser. Hendes erfaring omfatter forberedelsen og gennemførelsen af retssager samt sager for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndteringen af procedurer omkring syn og skøn, stadeopgørelser samt 46-sager. Anna yder endvidere rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprise- og tekniske rådgivningskontrakter. Herudover beskæftiger Anna sig med andre aspekter af fast ejendom, herunder køb og salg af erhvervsejendomme. Mette Bülow Riis

6 Mette Bülow Riis er specialiseret inden for entrepriseret og har desuden erfaring med udbud og gennemførelse af større bygge- og anlægsprojekter. Særligt har Mette beskæftiget sig med udarbejdelse af og forhandling af rådgiver- og entreprisekontrakter, kontraktstyring og håndtering af ekstrakrav vedr. tid og økonomi. Mette har opnået en særlig indsigt i byggebranchen og det kommunale system, blandt andet gennem tidligere ansættelser ved Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Gæsteundervisere: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management, René Franz Henschel (cand.jur., ph.d.) forsker i kontraktsret, proaktiv jura og Contract Management og underviser heri på bl.a. cand.jur., cand.merc.jur. og MBAuddannelserne. René var med til at starte Danish Contract Management Association (DCMA), og han var den første formand for foreningen. Han er siden 2006 tilknyttet International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), der har over Contract Managers som medlemmer. Han sidder bl.a. i redaktionen for medlemsbladet "Contracting Excellence". Gennem sit medforfatterskab til IACCM s nye bog, "Contract and Commercial Management The Operational Guide" (2011), har han været med til at definere, hvad best practice Contract Management er. Kim Christiansen, Arkitekt MAA, Arkitektfirmaet Kim Christiansen Kim Christiansen har gennem 15 års virke i arkitektfirmaet 3XN A/S som partner og administrerende direktør haft ansvaret for bl.a. drift og økonomi, projektering, aftaleforhold og kvalitetssikring, såvel nationalt som internationalt. Dette kombineret med den nuværende bygherrerådgivningsvirksomhed giver mere end 20 års erfaring i den tekniske og administrative del af byggebranchen. Rådgivningserfaringen kombineret med 15 års virke som teknisk voldgiftsdommer, syn- og skønsmand, undervisning samt bestyrelsesarbejde for rådgivende virksomheder har givet en bred forståelse for byggebranchens mange problemstillinger og forslag til løsning af disse.

7 Kurserne i certificeringsprogrammet Nedenfor finder du en beskrivelse af kurserne i den rækkefølge, de indgår i programmet. Modul I: Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 Varighed: ½ dag () ABR89 er det fælles grundlag for aftaler om teknisk rådgivning og bistand. Vi gennemgår en traditionel rådgiveraftale med udgangspunkt i ABR89, og du får eksempler på anvendelsen af ABR89 og en gennemgang af relevant rets- og voldgiftspraksis. På kurset er der særligt fokus på f.eks. ansvarsbegrænsningsklausuler, mulighederne for at standse/opsige/ophæve kontrakten og på honorarformerne. 4 gode grunde til at deltage: Du får en grundig og praktisk juridisk gennemgang af grundlaget for aftaler efter ABR89 Du får indsigt i retstillingen mellem klient og rådgiver, og hvad der skal stå i aftalen Du får inspiration til hvordan du kan fortolke og tilpasse aftalegrundlaget i praksis Du får skærpet din opmærksomhed på særlige faldgruber Aftale om teknisk rådgivning ABR Registrering, forfriskninger og let frokost Velkomst v/ Nohr-Con Introduktion til ABR89 og aftaleindgåelsen Gennemgang af rådgiveraftalen Bygherres og rådgivers forpligtelser Bygherres ret til at udskyde og/eller standse opgaven Ansvarsreglerne - ansvar for fejl og forsømmelser samt forsinkelse Løsning af tvister Frokost. Deltagerbeviser udleveres.

8 Modul I: Ydelsesbeskrivelserne i praksis Varighed: ½ dag () I 2012 er der kommet ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning er under revision og udkommer i På dette halvdagskursus bliver du opdateret på ændringerne - herunder også på nyhederne i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelserne i praksis Registrering og let frokost Formålet med dagens gennemgang Sammenhæng til øvrige aftaledokumenter Bygherrens organisation og behov Hvilken udbudsform? Hvorfor er der behov for ydelsesbeskrivelserne? De forskellige ydelsesbeskrivelser Gennemgang af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 herunder ændringer i forhold til forrige udgave De vigtigste emner: Digital projektering Leverandør- og entreprenørprojektering Bæredygtighed, arbejdsmiljø, energi mv. Hvordan bruges ydelsesbeskrivelserne? Afgrænsning af rådgiverydelser i rådgiveraftalen Afgrænsning af rådgiverydelser i rådgiveraftalen Ydelsesbeskrivelsen som udført Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning Gennemgang af de vigtigste emner i beskrivelsen: Strategisk rådgivning Business Case OPP og OPS Opsamling og spørgsmål Tak for i dag. Deltagerbeviser udleveres.

9 Modul I: AB92 for ikke-jurister intensiv entrepriseret Varighed: 1 dag AB92 indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Det antages, at størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92. Kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i en byggesag med særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB92. 3 gode grunde til at deltage: Du får styr på, hvilke grundprincipper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold Du får indsigt i, hvad der gælder i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m. Du får skærpet opmærksomhed, i forhold til hvor det ofte går galt i praksis og hvad du kan gøre for at undgå det AB92 for ikke-jurister intensiv entrepriseret Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Aftaleindgåelse og aftalegrundlaget Hvad er og hvornår anvendes AB92, ABR89 og ABT93 Hvornår er der indgået en gyldig bindende aftale Mundtlige versus skriftlige aftaler Dokumenter, der typisk indgår i aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse, sagkyndig beslutning Arbejds- og betalingsgarantien Nedskrivning og frigivelse af garantier Retsvirkningen af ophævelse ift. garantier Forældelse af garantier Udbetaling på sikkerhedsstillelsen Risiko og forsikring Risikoen for hændelige skader Risikoens overgang Skader på hinandens arbejder De sædvanlige forsikringstyper og deres dækning Bygherrens betalingsforpligtelse Hvordan foregår betaling af entreprisesummen Betalingsfrist og renter Misligholdelse med betalingen Slutopgørelse Bygherrens tilbagehold i betalinger

10 Tidsfristforlængelse og forsinkelse AB 92 Entreprenøren og bygherrens ret til tidsfristforlængelse De økonomiske konsekvenser af forsinkelse Reklamationsforpligtelser Opsamling/spørgsmål Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Ekstraarbejder Ændringer i arbejdet Hvordan stiftes et betalingskrav ift. ekstraarbejder Prissætningen Arbejdets aflevering Færdigmelding og afleveringsforretning Bygherrens afvisning med at modtage byggeriet Afleveringsprotokol Retsvirkningerne af en aflevering Mangler ved arbejdet, reklamation, 5 års ansvarsperiode, Mangelbegrebet Mangler konstateret ved aflevering Mangler konstateret efter aflevering Dokumentation af mangler Bygherrens misligholdelsesbeføjelser afhjælpning mv. offergrænse Mangelansvarets ophør 1. og 5. års eftersyn Ophævelse af entreprisekontrakten Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs m.v. Dødsfald Fælles regler om ophævelse Tvister Syn og skøn Voldgift Sagkyndig beslutning Evt. andre måder at løse tvister på? Opsamling/spørgsmål Afslutning.

11 Modul II: Mangelhåndtering i byggeriet Varighed: ½ dag Omfanget af mangler ved byggeri er efterhånden så overvældende, at det ofte kommer til at dominere byggesagerne. Derfor vil en større juridisk indsigt og mere systematisk indsats kunne medvirke til, at betydelige tab undgås. Det får du ud af at deltage: Afklaring af, hvad der anses for mangler i forhold til de forskellige aktører. Tip til, hvordan du skal optræde, når du er mødt med et mangelkrav, og hvordan du som kravshaver bør sikre dig kravet. Redegørelse for de typiske sanktioner, som mangler kan lede til. Indsigt i krav til form, indhold og undersøgelsespligt i forhold til reklamationsfrister. Overblik over reklamationsfristerne. Indføring i grundlæggende træk ved forældelsesreglerne, samt en redegørelse for forskellen mellem reklamationsreglerne og forældelsesreglerne. Svar på, hvornår og hvordan en forældelsesfrist kan afbrydes. Råd til, hvordan du kan varetage forholdet til flere aktører som medskyldnere. Tip til, hvordan du kan minimere omfanget af mangler. Mangelhåndtering i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Introduktion til mangelbegrebet og hvad der anses som mangler Udviklingsskader Bygherrens mangelbeføjelser Afhjælpning Erstatning Afslag i entreprisesum Ophævelse Entreprenørens afhjælpningsret Syn og skøn ved uenighed om mangler Mulighederne for at gøre mangelkrav gældende over for underentreprenører Tilsynsansvaret 1 års og 5 års eftersyn Mangelansvarets ophør Mangelhåndtering i kontraktgrundlaget Frokost

12 Modul II: Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet Varighed: ½ dag () På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med kontraktindgåelsen, hvordan man varsler dagbod o.l. 3 gode grunde til at deltage Du får en god forståelse for reglerne for fristforlængelse og dagbod Du lærer, hvornår og hvordan man varsler dagbod Du får styr på de overvejelser, du bør gøre dig omkring forsinkelse, fristforlængelse og dagbod allerede ved kontraktforhandlingen. Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Tid og Forsinkelse Tidsfrister og deres betydning for forsinkelse og dagbod i byggeriet Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ændringer i arbejdets art og omfang Bygherrens forhold Force majeure vejrlig Offentlige påbud eller forbud Myndighedsgodkendelse Kan andre tilfælde berettige til tidsfristforlængelse Entreprenørens reklamationspligt for tidsfristforlængelse AB 92 Skærpede krav i kontraktgrundlaget Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Erstatning eller godtgørelse De typiske tabsposter Entreprenørens reklamationspligt Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Dagbod eller erstatning Størrelsen af dagbod Bygherres varsling af dagbodskrav Tabsbegrænsningspligt og forcering af arbejderne Frokost

13 Modul II: Ekstraarbejder i byggeriet Varighed: ½ dag () På dette halvdagskursus får du praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at udpege de vigtigste udgangspunkter for ekstraarbejder, i relation til AB92 14, argumentere for og gennemskue, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde. Dyrebar viden, der medvirker til at undgå mange konflikter i dit daglige arbejde. Du får en fortolkning af praksis og jura med udgangspunkt i AB92 14 aftalegrundlaget for ekstraarbejder. Desuden præsenteres du for økonomiske og juridiske synsvinkler, utallige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemstillinger fra byggepladser. Det får du ud af at deltage: Afklaring på, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til forskellige aktører. Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til. Viden om krav til form, indhold og undersøgelsespligt. Overblik over fristerne i forhold til ekstraarbejder og betaling herfor. Styr på forældelsesreglerne for krav på ekstraarbejder. Tips til når flere aktører skal udføre ekstraarbejder samtidig. Ekstraarbejder i byggeriet Registrering, forfriskninger og let frokost Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejde Skriftlighed som krav for bestilling af ekstraarbejde Kontrakt- eller ekstraarbejde Betalingskrav for ekstraarbejde Afslutning Opgørelse af ekstrakrav vedr. Ekstraarbejder Vurdering af pris som regningsarbejde via syn og skøn Ekstraarbejder og afleveringsfrister/overskridelse heraf

14 Modul II: ABR 89 for specialister ekstrahonorar Varighed: ½ dag () Fra tid til anden ændres, udskydes eller forceres projekter. Årsagerne til projektændringerne er ikke altid til at forudse, og det er derfor ikke altid nemt at blive enige om, hvem der skal bære den økonomiske risiko. Dette kursus sætter fokus på reguleringen af rådgiverens honorar, når der er indgået en aftale om fast honorar i henhold til ABR89. 3 gode grunde til at deltage: Afklaring af, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til ABR 89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Planlægning. Tips til, hvordan du skal optræde, når du møder ekstraarbejder, både som bygherre og rådgiver. Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til med inddragelse af relevant rets- og voldgiftspraksis ABR 89 for specialister ekstrahonorar Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Rådgiverens virke og rådgiveraftalens indhold i forhold til honorar Honorarformerne Rådgivers reklamationspligt Prissætning af ekstraarbejde Case: Vi arbejder med spørgsmål om ekstrahonorar Frokost Særlige typer af ekstraarbejder Ændringer i projektet Forlænget byggetid Omprojektering

15 Modul II: Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet fokus på rådgiveransvar Varighed: ½ dag () På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning. Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i udbudsmaterialet, projekteringsansvar, herunder risikoen for erstatningspligt ved glemte ydelser, tilsynsansvar, ansvar ved forsinkelse, ansvar for økonomi osv. 3 gode grunde til at deltage: Du får en grundig gennemgang af rådgiverens ansvar ud fra reglerne i ABR 89 med relevant rets- og voldgiftspraksis Vi fokuserer på de klassiske udfordringer ved rådgiveransvar, som f.eks. ansvarsgrundlag og dokumentation for tab samt rådgivers ansvarsbegrænsninger i ABR 89 og kontrakten Tips til, hvordan du kan håndtere projektmangler i kontraktgrundlaget samt reglerne for omprojektering i ABR 89 og Ydelsesbeskrivelsen Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet fokus på rådgiveransvar Registrering, forfriskninger og let frokost Hvad er rådgiverens rolle? Hvilken placering har rådgiveren i forhold til byggeriets organisation? Risikoforhold i byggeriet Hvordan er bygherrens, entreprenørens og rådgiverens indbyrdes ansvarsforhold? Rådgiverens opgaver i henhold til ABR 89, rådgiveraftalen og ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012 Ansvar for fejl og forsømmelser i henhold til ABR 89 punkt 6.2. De forskellige ansvarssituationer Reklamationsforpligtelser Økonomiske konsekvenser Ansvar for tidsfristoverskridelser i henhold til ABR 89 punkt 6.1. De forskellige ansvarssituationer Reklamationsforpligtelser Økonomiske konsekvenser Ansvarsbegrænsning I ABR 89 og rådgiveraftalen De forskellige forsikringsformer og deres dækning Afslutning

16 Modul III: Entreprisekontrakter i praksis Varighed: 1 dag Med udgangspunkt i AB92 gennemgås konkrete eksempler på vilkår i entreprisekontrakter og overvejelser, der ligger bag. Målet med kurset er, at du bagefter er i stand til at lave klare aftaler, fordi du har taget de rigtige hensyn og stillet de rigtige spørgsmål ved forhandling af kontrakter og efterfølgende bruger kontrakterne konstruktivt til at gennemføre byggeriet. 3 gode grunde til at deltage: Med udgangspunkt i konkret aftaleindgåelse og fortolkning får du tips til hvordan du skal optræde ved aftaleindgåelse og håndhævelse af aftalen Vi har særligt fokus på kontraktstyring, både i forhold til tid og økonomi Få bedre kendskab til konflikthåndtering og alternative konfliktløsningsmodeller Entreprisekontrakter i praksis Kontraktindgåelsen, hvor er faldgruberne? Den indledende planlægning Fortolkning og udfyldning AB92: Anvendelse og fravigelser Kontrakter skal overholdes eller ikke? Kontrakters opfyldelse Ophævelse af kontrakten Anfægtelse af kontrakten Misligholdelse af kontrakten Styring af kontrakter Tid og økonomi Fastholdelse af krav om opfyldelse Bod som følge af kontraktbrud Erstatning som følge af kontraktbrud Andre konsekvenser af kontraktbrud Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Workshop: Vi arbejder med emnet i praksis Udenretlige tiltag til håndhævelse af krav Retsmægling Mediation Garantistillelse Afslutning Retlig håndhævelse af kontraktmæssige krav Domstolssager Voldgiftssager

17 Modul III: Contract Management i byggeriet Varighed: 1 dag Med udgangspunkt i det som er gennemgået på Entreprisekontrakter i praksis Contract Management I, gennemgås på del II de generelle og specifikke processer, aktiviteter og værktøjer, der kan anvendes, når entrekontrakter skal styres ud fra et Contract Management perspektiv. Kurset indledes med en gennemgang af best practice Contract Management, og herefter vil de enkelte dele af entrepriseaftalens forberedelse, indgåelse, igangsætning og afslutning blive behandlet, med særlig fokus på hvilke områder man som entreprenør eller underleverander kan forbedre, set i forhold til best practice Contract Management i bred forstand Contract management i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Baggrunden for Contract Management Fra kontraktstyring til Contract and Commercial Management Rammeværker for best practice Contract Management Forskellige former for gevinster Entreprisekontrakter og Contract Management Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Workshop: Vi arbejder med emnet i praksis Forberedelsesfasen Budfasen Kontraktindgåelsesfasen Kontraktimplementering Arbejdets udførelse Styring af tid, kvalitet og økonomi Løbende afrapportering Arbejdets afslutning endelige afrapporteringer Lessons learned hvad kan vi gøre bedre næste gang? Afslutning. Deltagerbeviser udleveres