særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Renovering af stibro Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 februar 2012

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Renovering af stibro Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 februar 2012

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. Aftalegrundlaget... 5 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 8 C. Entreprisens udførelse... 9 D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding Fundering Stillads og form Slap armering Beton Nyanlæg Beton - Reparation Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægning Andre arbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt Tilbudslistens poster

3 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. ORIENTERING Denne entreprise er en del af 1. etape af Frederikssundmotorvejen M12. Entreprisen er benævnt " Renovering af stibro" og omfatter støttemurskonstruktion Langs Ejby Udlodssti, fjernelse af interimsstibro og reparationer på bro Entreprisen er beliggende i Region Hovedstaden og Glostrup Kommune. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Nedrivning af interimsstibro med dæk i TT-betonelementer samt søjler og fundamenter i betonelementer. nedrivning af rækværk i krydsfiner på stålprofiler. nedrivning af vederlag for interimsbroen på fløje for bro Nedrivning af ramper for interimsstibro opbygget med støttevægge af funda-blokke. med jordfyld inkl rækværk. Opbrydning af eksisterende stibelægning i asfalt. Fjernelse af eksist rækværk på bro Etablering af Støttemur for ca. 60 m cykel- og gangsti inkl jord- og afvandingsarbejder Belægningsarbejder for ca. 60 m cykel- og gangsti inkl jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, rækværks-, brolægningsarbejder. Nyt rækværk på bro og på ny støttemur. Belægningsreparationer på bro Betonreparationer på undersiden af bro Belysningsanlæg for sti og bro udføres af anden entreprenør. Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 400 m 3 råjordsarbejder ca. 72 m 3 bundsikringsgrus ca. 54 m 3 stabilt grus ca. 60 m afvandingsledninger ca. 480 m 2 opbrydning af asfalt ca. 18 t asfalt ca. 4,6 t slap armering ca. 87 m 3 beton ca. 5 m 2 fugtisolering ca. 5 m 2 brobelægning ca. 209 m rækværk 2

4 BUT Arbejdet skal udføres i perioden fra til BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Tilbud Tilbud mærket Entreprise Renovering af stibro skal være Vejdirektoratet i hænde: kl. 12:00 På adressen Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej Herlev på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Domumentation for gennemførelsen af mindst 1 arbejde af tilsvarende art og omfang. Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom, Mærkat til på klæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. 3

5 BUT Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: Renovering af stibro Spørgsmål vedr. Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til smn@vd.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. 4

6 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Renovering af stibro, Feb. 2012" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). g. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag Broarbejder, April h. Ledningsprotokol. VD Frederikssundmotorvejen. Motorring 4 - Motorring 3, oktober i. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Overfladebehandling, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Vejudstyr, Vejbelysningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober

7 SB AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejder. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, september 2011 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, januar 2011 AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionhæfte, februar 2009 Udbudsforskrift, ( ), brobelægninger november 2006 ( ), brobelægninger november 2004 (11.9), brobelægninger marts 2007 (11.10), brobelægninger november 2004 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 j. Udbudskontrolplaner (UKP) k. Affaldshåndteringsplan. Frederikssundmotorvejen, Anlægsområdet, Projektkontor Øst februar 2011 l. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Arbejdsmiljø (Vejdirektoratet.dk) m. AB 92 n. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., januar 2008 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 o. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober 2010 Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar

8 SB Det under punktnumrene a - h og j - l nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Til orientering kan geotekniske rapporter og affaldshåndteringsplan udarbejdet til brug for projektering ses på under Udbud. Bilag: Oversigt over forkortelser kan ses på Veje og trafik > Udbud > Vejdirektoratets paradigmer/standarder Entreprisens arealer overdrages samlet ved igangsætningen Arbejdet kan påregnes overdraget senest 2 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes eller umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets med etablering af trafikregulering og arbejdsplads skal være igangsat senest fredag Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. 7

9 SB ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 ad 7 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 8

10 SB C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. ad 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer - at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, - at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens - kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning. - at spærretiderne ikke overholdes, - at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 9

11 SB ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, kap. 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. 10

12 SB ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder ±15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder ±100 %- reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: - Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. - Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) - Et honorar på 22 % - Omkostninger til transport *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg] Pr. 2. kvartal 2011 er timesatsen ekskl. honorar og eventuelle omkostninger til transport beregnet til kr.258,77 ekskl. moms. 11

13 SB Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr ,-, skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr ,-, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 ad 17 stk. 4 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af rådgiver. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 12

14 SB ad 18 ad 18 stk. 1 Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 13

15 SB ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 14

16 SB I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Hovedpost 6: Asfaltarbejder - Hovedpost 7: Jernkonstruktioner - Støttemur og betonreparationer: Betonkonstruktioner - Øvrige hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. 15

17 SB Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor - der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) - den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk - aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen - aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 16

18 SB For igangsætningsfristen kr ,- 3. For færdiggørelsesfristen kr ,- F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6. juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. ad 36 stk. 3 For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Særlige forhold for varmblandet asfalt: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil 17

19 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde SAB Styring og samarbejde Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 5 arbejdsdage efter kontrakt indgåelse. 3 Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram perioden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden med en detaljeringsgrad til uge niveau Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: - Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder - Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge - Hvornår stitrafik omlægges - Tidspunkter for nedtagning af interimsbro over motorvejsrampe - Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare - Foranstaltninger af hensyn til miljø og arbejdsmiljø Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at bygherren udfører trafikforanstaltningerne på motorvejsrampe i forbindelse med natlukninger af motorvejsrampe at afmærkningsplan for trafikafvikling og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for bemærkninger mindst 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til vejmyndigheden 18

20 SAB Styring og samarbejde at trafikomlægninger på rampe for motorvejen, ikke udføres på hverdage i tidsrummet kl. 06 kl. 19, men fortrinsvist i weekender og på helligdage at færdsel på motorvejens rampe skal opretholdes med min. 1 kørespor med en fri bredde på mindst 4,50 m i hele anlægsperioden, med undtagelse af maksimalt 4 natlukninger. at der ikke må køres på bro , at materiel- og materialetransport til og fra arbejdsområder kun må foregå via Ejby Udlodsvej, dog fjernes interimsbro via motorvej. at stitrafik opretholdes i entrepriseperioden, Særlige bestemmelser omkring broer/bygværker at fjernelse af interimsbro først kan påbegyndes efter 28 maj 2012, Særlige miljømæssige bestemmelser Bestemmelser fra lovgivning og myndigheder at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl og lørdage kl Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: - arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder. - arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl , at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, Særlige øvrige forhold at et eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3.2 Plan for Vejrligsforanstaltninger Der henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit 9. 19

21 SAB Styring og samarbejde Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol Entreprenørens kontrol omfatter sikring af, at krævet kontrol og dokumentation finder sted hos leverandører og underentreprenører med tilfredsstillende resultat. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 3 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation skal entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer. Der skal tages udgangspunkt i tilsynshåndbøger for: Betonbroer (form, slap armering, spændarmering, beton) august 2010 Fugtisolering og Brobelægning, dec 2010 Asfaltarbejder, sept 2005 og udbudskontrol- planer (UKP). 4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af som-udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: - Arbejdsprocedure for belægningsarbejder - Arbejdsprocedure for nedrivning 20

22 SAB Styring og samarbejde Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( , Projekt Web mv.) mellem bygherre og entreprenør. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Uddannelse og træning Særlige krav til kurser - Vejen som arbejdsplads - Epoxykurser - Arbejdsmiljøuddannelsen Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvali- 21

23 SAB Styring og samarbejde tet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. 7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedskoordineringsmøder, sikkerhedsrundering erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøkoordineringsmøder, arbejdsmiljørundering. 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende sikkerhedsmøder. Referater af koordinerende sikkerhedsmøder skal tilgå sikkerhedskoordinator og bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og kortlægge særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Der skal blandt andet tages hensyn til: - Risiko for tab af genstande ved arbejde over motorvej i drift Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Koordinering Koordinering af sikkerheden afholdes på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage 22

24 SAB Styring og samarbejde Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden mødet. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede arbejdsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med plan for sikkerhed og sundhed. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : - Personskade - Tingskade - Nedfald af materialer (også på motorvej) - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient - Spild af brændstof og kemikalier - Brand - Støv - Støj - Vibrationer - Uheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres om muligt. 23

25 SAB Styring og samarbejde Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment På vejområde med trafik inddeles entrepriseområdet i trafikområder og arbejdsområder iht. Trafikafviklingsplanerne. Ved trafikområder iht. den aktuelle periodes trafikafviklingsplaner forstås de områder i entrepriseområdet på motorvejsarealer og andre vejarealer, der skal være under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og hvor færdselsloven gælder. Der skal foreligge en rådighedstilladelse fra vejmyndigheden inden start af arbejder for etablering af et arbejdsområde, der medføre ændringer for eksisterende trafikafvikling/- anlæg. Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Vejcenter Hovedstaden. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje og stier med trafik er Glostrup kommune. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før arbejdets start. For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskravene i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave Afmærkningsplaner for trafikafvikling AAB afsnit udgår og erstattes af: Entreprenørens oplæg til trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som minimum omfatte følgende oplysninger: Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde og arbejdsområde Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende aktivitet Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling. Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen Plan for arbejdsområdets indretning, jf. Bekendtgørelse om indreting af byggeplads og lignende arbejdssteder. Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes gennemført i marken. 24

26 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygherrens kommentering, vejmyndighedens behandling samt sin egen tid til planlægning fra modtagelse af godkendt trafikplan til igangsætning af omlægningen. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedrørende bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Senest tre arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering, og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser til de respektive kommuner. 9.2 Forhold til ledningsejere Aftaler med ledningsejere skal forelægges bygherren før de tiltrædes endeligt. 9.3 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen. Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er ikke bindende, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder. 25

27 SAB Arbejdsplads Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads. 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vejarealer, skærende veje, stier, naturområder og arealer, der er eksproprierede til det permanente anlæg eller midlertidige arbejdsområder. Der gøres opmærksom på, at motorvejen har motorvejsstatus i hele anlægsperioden. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på motorvejs- og øvrige vejarealer respekteres. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Ledningsarbejder DONG vil evt udføre elarbejder i arbejdsområdet i anlægsperioden. Arbejder på entreprise løber til 1 september 2012, se udbud på VD hjemmeside. 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer, kommunevej og broer. 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Afsætning er givet ved eksisterende konstruktioner. 2.2 Entreprenørens afsætning Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets udførelse. Ved udførelsen skal projektet tilpasses til eksisterende konstruktioner. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder kan disponeres over arealer vist på arbejdspladstegningerne. Ved det til arbejdsplads afsatte område kan der forventes elforsyning men ingen afløb. 26

28 SAB Arbejdsplads Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger på licitationsdagen. Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter endt brug efterbehandles, som anført under SAB - Jordarbejder, pkt , med grubning, pløjning og harvning. Inden transport over arealet skal mulden afrømmes. Der er begrænsning på 15 tons totalvægt for trafik på sti og bro. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med tilsynet. Entreprenørmateriel må ikke parkeres på brodækket. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Ved anstillingsplads forstås den i AAB pkt anførte definition på arbejdsplads. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets bemærkninger inden etableringen. Byggepladskraner må ikke løfte byrder ind over offentlig trafik eller ind over arbejdstrafik på de tilstødende entrepriser. På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, forsynes arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus og ikke asfalt. Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. 27

29 SAB Arbejdsplads Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Som adgangsvej kan benyttes: Ejby Udlodsvej nordfra (normalt) Motorvejsrampe (kun ved nedtagning af interimsbro samt reparationer af påkørselsskader højest 4 nætter) Der er angivet en begrænsning på 15 tons totalvægt for trafik på sti og bro Der må ikke køres på bro Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og færdselsloven gælder. Bevægeligt arbejde: Kontinuert kørende arbejdssted og arbejdssted af kortere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet). Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet indenfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedsvest. Maskinelt arbejde: Arbejde hvor arbejderen er chauffør eller passager i en maskine eller et køretøj. Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj, som vejarbejderen er i læ af i forhold til trafikken og som anvendes til beskyttelse af vejarbejderen mod påkørsel af vejtrafikken. 4.1 Alment Der udføres færdselsregulering på sti. Regulering på tilkørselsrampe til motorvej fortages af anden entreprenør. Bestemmelserne i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. 28

30 SAB Arbejdsplads Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. Der skal i forbindelse med opbrydning af eksisterende sti, opretholdes mulighed for offentlig stitrafik mellem de 2 broer. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed Vejdirektoratet eller kommunen der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. 4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger Alment Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i henhold til nedennævnte fasebeskrivelser, medmindre andet aftales med tilsynet. Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udføres i de enkelte faser, er ikke fuldstændig, ligesom der kan være mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udføres mellem faserne. Fase 1: Etablering af støttemur samt halvdelen af stien mod vest, i denne fase bibeholdes trafik på den eksisterende stis østside, samt over interimsbroen. Der etableres afskærmning mod arbejdsområder og udgravning i henhold til vejreglerne, der henvises til principtegning 1.3 i "Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger" Fase 2: Stitrafikken forlægges fra den eksisterende stis østside til den nye vestside, dette medfører samtidigt at trafikken flyttes fra interimsbroen til den eksisterende bro. Interimsbroen kan fjernes, afmærkning af arbejdet på rampen, er i henhold til den udarbejdede trafikafviklingsplan. Fase 3:.Den østlige støttemur kan nu etableres og stien kan færdiggøres. Afskærmning og armærkning som beskrevet i "Fase 1". I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de godkendte trafikafviklingsplaner og det i SAB Styring og samarbejde afsnit 7.2 nævnte grundlag: - Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler. 29

31 SAB Arbejdsplads Hegn mod sti i drift Langs arbejdsområdet etableres der midlertidigt hegn/skærm mod stitrafik. De midlertidige hegn skal opsættes inden udgravning. Skærm udføres som koblede Hofmann s klodser forsynet med 4 x4 stolper påsat lægter, med en højde på min. 1,2 m Arbejdets omfang Arbejdet omfatter: - Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på stiarealer. Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit. Endelige trafikafviklingsplaner udarbejdes løbende, jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit 8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger, som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pressen og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger Materialer Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler Der anvendes følgende tavler: - Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler (D) og Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på en stander. - Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på hhv. én eller to standere. - N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jfr. vejregler for afmærkning af vejarbejder og Vejdirektoratets regler af 3 maj 2011 om Anvendelse af anden kantafmærkningsplade. - N44, markeringskegler - Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44. - O41-45 på 2 standere - N 43 spidsmarkering Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler Gult lys, hvidt lys, blink eller løbende lys DRI 100 pkt. 2.3 udgår og erstattes af følgende: Pkt. 2.3, krav til gule blinklygter Z93 og blink på køretøjer i Afmærkning af vejarbejder på statsveje Tegningsbilag motorveje udgår og erstattes af følgende: - Z93 "Gult blinksignal". - Løbende lys. 30

32 SAB Arbejdsplads Hvidt lys. Kravene fremgår af Tabel 1 Tabel 1 Effektiv lysstyrke (cd) af blinklygter afhængigt af lys i omgivelserne. Lygtetype Omtrentlig Lysstyrke afhængigt af lyset i omgivelserne *) klasse i 400 lx 40 lx EN Tusmørke Vejbelysning Opmærksomhedsblink **) Løbelys på begrænsningslinie mv. ***) Blink på spærrebomme ****) Kryds og pile på tavlevogne og køre-tøjer *****) lx Dagslys L8H 1280 ± 30% L8M 640 ± 30% L8M 640 ± 30% L8H 1280 ± 30% lx Svagt dagslys 640 ± 30% 320 ± 30% 320 ± 30% 640 ± 30% 320 ± 30% 160 ± 30% 160 ± 30% 320 ± 30% 0,4-4 lx Mørke 160 ± 30% 80 ± 30% 80 ± 30% 40 ± 30% 80 ± 30% 40 ± 30% 160 ± 30% 80 ± 30% Lysbro og roterende Klasse 2 i ECE regulativ 65 blink på køretøjer *) lyset i omgivelserne måles ved belysningsstyrken på vandret plan (lux, lx). Lysstyrken skal reguleres med mindst de angivne trin, og helst med flere trin i et omtrent kontinuert forløb. **) opmærksomhedsblink må kun anvendes på A39. Blinkfrekvensen er 1 sekund med en blinkvarighed på 0,2 sek ***) blinkets forløb fra den første til den sidste blinklygte i et løbelys skal have en varighed på 1,5 sekund. Blinkvarighed pr lygte skal være 0,2 sek. Der må ikke anvendes baggrundslys. ****) blink på spærrebomme skal være samtidige. Blinkfrekvensen er 1 sekund med en blinkvarighed på 0,2 sekund *****) blinkfrekvensen for kryds og pile på tavlevogne og køretøjer skal være 1,5 sekund med en blinkvarighed på 0,6 sekund Derudover er kravene som følger (de angivne klasser er ifølge EN 12352): a. lysåbningen af lygter i klasse L8L og L8H skal have som minimum have et areal på 250 cm 2 og helst cirkulært, for lyskryds på køretøjer dog min 150 cm 2 b. blinkets varighed skal være mindst 200 millisekunder (svarende til klasse O2) Løbende lys skal være forbundet fra lygte til lygte c. farvekoordinaterne af det udsendte lys skal svare til klasse gul C Tavlevogne Som mobil afspærring anvendes en 4 m tavlevogn iht. Vejregler for afmækning af vejarbejder m.m Udførelse Generelt Senest 3 uger før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet. 31

33 SAB Arbejdsplads Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit 8.2. Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en drejebog, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe. Ved start af en omlægning på motorvejejsarealer indmeldes dette til T.I.C. Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til T.I.C. Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles. Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid i døgnets 24 timer på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken. 4.7 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage og 1 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede fejl Logbog Entreprenøren skal føre daglig logbog, der som minimum har følgende informationer: Vedr. daglig gennemgang: - Hvem har forestået gennemgangen og hvornår. - Hvad er rettet hvor samt hvornår. Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal: - Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført. - Hvem har udført ændring, hvorfor. - Hvornår er indmeldinger herom givet til T.I.C og af hvem. 5. Ledninger Bygherren har kendskab til flg. ledninger inden for arbejdsområdet: - Sti: DONG har elledninger for belysning - Rabat i rampe for motorvej: VD har ledninger for nødtelefon og afvanding. Entreprenøren skal undersøge ledninger i LER. 32

34 SAB Arbejdsplads Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet. Ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. En eventuelt restforurening af den omkringliggende jord fjernes efter forudgående aftale med bygherren. Entreprenøren skal bortskaffe opgravede installationer til godkendt kommunalt modtageanlæg. 5.1 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren ledningsejernes betingelser med de enkelte ledningsejere i henhold til ledningsprotokollen. Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er ikke aktuelle, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder. 5.1 Verifikation af eksisterende ledninger 5.2 Sikring Når påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes og tilsynets anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z). Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast. Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings- 33

35 SAB Arbejdsplads eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af disse, inden arbejdet påbegyndes. Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger anlægsarbejdet, herunder spunsning, jordarbejder og kørsel i arbejdsområder og vejarealer, kan det være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og øvrig kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet og vil blive afregnet som tillægsarbejde. 5.3 Døde ledninger Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravet jord og bortskaffes i det omfang, de er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB - Jordarbejder. 6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Dog skal der på arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af betonen: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål og luftindhold (Press-ur-meter) Udstøbning af prøvecylindre, d = 150 mm, h = 300 mm. (Opbevaring i termostatstyret vandbad udføres på produktionsstedet) Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende beton Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt AAB. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser. Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres. 7. Miljøforhold 7.1 Alment 7.2 Støjgener Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før påbegyndelse af arbejder advisere tilsynet, hvilke naboer der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktiviteterne. 34

36 SAB Arbejdsplads Entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende en liste over støjende aktiviteter. Listen skal give bygherrens tilsyn mulighed for at informere de involverede kommuners kontaktpersoner om entreprenørens indmeldinger om støjende aktiviteter senest 2 uger før de støjende aktiviteter igangsættes. Bygherrens tilsyn får dermed også mulighed for at informere de berørte naboer i passende tid før, de støjende aktiviteter igangsættes. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener således, at de nedenfor stillede krav opfyldes. Fra Glostrup kommune er stillet følgende krav: Maksimalt støjniveau målt som maksimal værdi over en gennemsnitperiode på 8 timer er: Mandag fredag kl og lørdage kl : Mandag fredag kl , lørdage kl og søn- og helligdage kl : Alle dage kl : 70 db 45 db 40 db 7.4 Støvgener Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter. 7.6 Forurening på tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt. 35

37 SAB Arbejdsplads Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved naturområder inden for entrepriseområdet skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal iht den kommunale affaldshåndteringsplan ved en arbejdsprocedure angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning Med henblik på at minimere ressourceforbruget, minimering af spild og for at sikre størst mulig genanvendelse, etablerer entreprenøren et affaldssystem. For at begrænse affaldsproduktionen planlægges arbejdet, så mest muligt materiale genanvendes på stedet eller transporteres til genanvendelse. Entreprenøren planlægger og kontrollerer affaldshåndtering og bortskaffelse samt etablerer containerplads til affald i henhold til den fælles affaldshåndteringsplan Frederikssundmotorvejen Motorring 3 - Motorring 4 Affaldshåndteringsplan Anlægsområdet, Projektkontor Øst februar 2011 som Vejdirektoratet har aftalt med kommunerne. Planen findes på VD hjemmeside 36

38 SAB Arbejdsplads Entreprenøren er ansvarlig for, at håndtering og bortskaffelse af affald sker i henhold til vedlagte fælles affaldshåndteringsplan. Entreprenøren beskriver i sin miljøplan sit affaldssystem med henblik på at minimere ressourceforbruget samt de rutiner og det udstyr, der anvendes til affaldsbehandling. Entreprenøren angiver hvilke affaldstyper, der forventes under entreprisens udførelse. 8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser I forbindelse med arbejdets udførelse udfører entreprenøren for alle fundamentsudgravninger geoteknisk tilsyn i henhold til DS415 (1998) afsnit 8.2 samt i henhold til de specifikke SAB'er. 37

39 SAB Jordarbejder Jordarbejder Supplerende bestemmelser til AAB - Jordarbejder. 1. Alment Arbejdet omfatter: - Opbrydning af belægning for eksist sti - Udgravning for støttemur og ny sti. - Tilfyldning omkring støttemur - Opbygning af bundsikring og stabilgrus for sti 2. Forberedende arbejder 2.4 Opbrydning og optagning af belægninger Alment Området omkring den kommende støttemurskonstruktion overtages af entreprenør, med et terræn afrettet til kote Den eksisterende stiforbindelse ligger i sit nuværende tracé med skråningsanlæg mod det afrettede terræn. Befæstelser Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger og en del af de underliggende ubunde bærelag i den eksisterende stiopbygning Udførelse Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.m. genanvendes eller bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald. Opbrudte, ubundne vejmaterialer uden asfaltrester anvendes som anført i afsnit Tørholdelse 4.1 Afværgeforanstaltninger Det er entreprenørens ansvar, at de under SAB - Arbejdsplads, afsnit 7, nævnte afværgeforanstaltninger er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes. Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængigt af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges. Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer). 38

40 SAB Jordarbejder Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl. Nærmere beskrivelse af midlertidig afvanding er beskrevet i SAB - Afvanding. 5. Råjordsarbejder 5.1 Afgravning Alment Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte eksisterende sti samt interimssti, herudover omfatter det arbejdet for udgravning for den nye støttevægskonstruktion Materialer For oplysninger vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordarts-beskrivelser og anbefalinger om arbejdets udførelse henvises til Geoteknisk Rapport Udførelse Generelt Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højereliggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. En del af friktionsmaterialerne fra opbrudte stier kan benyttes som bundsikring og skal derfor afgraves med omhu for at undgå opblanding med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet. Overskudsjord fra ledninger mv er entreprenørens ejendom. 5.2 Indbygning Alment Arbejdet omfatter levering og indbygning af friktionsfyld i støttemurskonstruktionen Materialer Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskellen mellem naturligt og optimalt vandindhold, w nat w opt, højst er 3-4%, vil umiddelbart kunne accepteres. 39

41 SAB Jordarbejder Udførelse Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100. Eventuelle lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen. Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdig konstruktion Kontrol En fyldestgørende komprimeringskontrol vil normalt kræve 5 tæthedsbestemmelser og 1 proctorforsøg pr m3 indbygget jord. 40

42 SAB Afvanding Afvanding Supplerende bestemmelser til AAB Afvanding. 1. Alment 1.1 Omfang Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder: - Afvanding af den nye stiforbindelse mellem de 2 eksisterende broer. Der placeres i alt 4 nye brønde, 2 i hver sin side af stiforbindelsen, disse brønde forudsættes koblet på de eksisterende 2 brønde der er placeret ved enden af bro nr OF af Udlodsstien. De 2 eksisterende brønde skal udskiftes. - Dræn på yderside støttemure Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som ønskes anvendt i entreprisen. Listen skal som minimum indeholde oplysninger om type, fabrikat, leverandør og materialespecifikationer. Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i udbudsmaterialet. Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres vel planlagt, effektivt og afsluttes hurtigst muligt. 1.2 Generelt grundlag Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. Normer, standarder og rekommandationer, der er gældende for arbejdet eller dele deraf, er listet i SAB-P bilag Materialer 2.2 Dræn Afvandingsrør Plastdrænrør Afvandingsrør skal leveres med fals. Drænrør udføres som Ø110 drænrør klasse SN8. Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters standard- program. Dræn bevikles med geotekstil Hularealet skal være større end eller lig mm2/m ledning. 41

43 SAB Afvanding Filtermateriale Filtergrus: Der skal anvendes kvalitet I bundsikringsmateriale efter "AAB for bundsikring af sand og grus, november 2003". 2.3 Tætte ledninger Plastrør Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver udvendigt mål. Samtlige plastrør skal være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m 2 ). 2.4 Brønde Der anvendes de på Vejdirektoratets typetegninger rev B viste nedløbsbrønde Dæksler, riste, stiger m.v. Der anvendes flydende karm 4. Kontrol 4.3 Udførelseskontrol Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv. omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning. 42

44 SAB Fundering Fundering SAB for fundering er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB afsnit 4 fundering af oktober I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit 4 i AAB Fundering, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer til det i AAB angivne afsnit 4.1 etc. 1 Alment Støttemurskonstruktionen mellem de 2 eksisterende stibroer funderes direkte. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til valg af tørholdelsesmetode af byggegruber i forbindelse med udførelse af funderingen. Entreprenøren skal dimensionere det samlede arrangement for byggegrubens tørholdelse. Beregninger og tegninger af det samlede arrangement skal fremsendes til tilsynet senest 20 arbejdsdage inden arbejdets start. Entreprenøren skal i sin tidsplan forudsætte 10 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af projektmaterialet. 3 Udførelse 3.3 Direkte fundering Ved fundering på sand, skal dette fugtes op og komprimeres med pladevibrator før støbning af renselag. Ved fundering på kohæssive jordlag udføres renselaget med en tykkelse på 0,1 m. Tilsynets inspektion af byggegruben vil være afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at entreprenøren har meddelt, at udgravningsarbejdet er afsluttet. Vandrette støbeskel i fundamenterne vil ikke blive tilladt. Eventuel ekstrafundering aftales med tilsynet inden igangsætning. 4 Kontrol 4.2 Direkte fundering Entreprenøren skal udføre kontrolnivellement af alle udgravninger én måling pr. 5 m. Det skal sikres, at der ikke støbes på på løs, nedfalden, frossen, optøet eller anden type degraderet jord. 43

45 SAB Stillads og form Stillads og form 5.1 Alment Arbejdet omfatter følgende: - Form for ny støttemurskonstruktion - Form ved reparationsarbejder eksisterende stibro nr For udførelse af reparationsarbejder på underside brodæk, skal entreprenøren etablere adgang via arbejdsstilladser og/eller lifte. Der skal etableres 1,2 m tæt skærm over veje og stier i drift i en udstrækning svarende til kronekanter plus 2 m i hver side, inden nedbrydningen af eksisterende værn/rækværk påbegyndes. Det skal sikres, at der ved støbearbejder ikke forekommer spild af støbevand etc. til underliggende naturområder og underførte veje og stier, f.eks. ved udlægning af plastfolie/presenning under formen. 5.2 Materialer Alle fastgørelser til den eksisterende konstruktion udføres som limankre i rustfrit stål, der ved arbejdets afslutning og nedtagning af stillads skæres af ved betonoverfladen. Alternativt kan der anvendes rustfrie inserts Form Synlige flader: Alle synlige flader skal støbes i ru form fremstillet af kant- og tykkelseshøvlet bræddeforskalling af fyrretræ. Brædderetningen på synlige flader skal være parallel med sti. Trekantlister skal mættes fuldstændig med formolie, før de monteres. Dette kan udføres ved, at trekantlisterne pakkes ind i plastik i minimum 2 døgn og samtidig smøres flere gange om dagen. Ikke synlige flader: Til ikke synlige flader er entreprenøren frit stillet med hensyn til valg af forskalling. 5.3 Udførelse Form Indstøbninger og udsparinger Der skal som minimum indstøbes alle på tegninger viste: - Ankerbolte for rækværk 44

46 SAB Stillads og form Plastrør for ledninger (føringsrør) - eventuelle udsparinger for rørgennemføringer Alle ovennævnte dele leveres af entreprenøren. Ved indstøbningsdele og beslag til midlertidig anvendelse skal det sikres, at disse: - ikke skader betonen eller armeringen, - ikke medfører skader på betonens overflade, - ikke skader funktionen eller holdbarheden af konstruktionen. Alle ståldele, rustfaste ståldele dog undtaget, varmforzinkes i henhold til DS/EN ISO 1461 med minimum gennemsnitsværdi på 115 µm og minimumsværdi for enkeltprøve på 100 µm. For møtrikker er de tilsvarende værdier 50 µm og 45 µm. Galvaniserede dele skal af hensyn til galvanisk tæring være isoleret fra armeringen f.eks ved opslidsede PE plastrør. Plastrør til kabler og ledninger i støttemur skal være som DVK-kabelrør, dvs. korrugerede rør på PEH-basis. Faldet skal, hvor det er muligt, være mod broender. Rørene forsynes med træktråd med min. trækstyrke på 500 N. Rørene forsynes med 10 mm spunden nylontråd, som afsluttes viklet i ring 0,10 m under færdig overflade. Rørene afproppes. Rørene må ikke tildækkes, før entreprenøren har foretaget en nøjagtig indmåling. Føringsrør for belysning skal fastholdes i form ved udstøbning af vægge, evt. ved brug af skabelon fastholdt af indstøbte ankre for sceptere. Føringsrør føres 0,5 m op i sceptrene. Rørene skal føres fra scepter til scepter. 45

47 SAB - Slap armering Slap armering SAB for slap armering er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for betonarbejde af oktober 2009, afsnit 6 "Slap armering". I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit 6 i AAB Slap armering, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer til det i AAB angivne afsnit 6.1 etc. Kontrol og kvalitetssikring af slap armering skal udføres med metoder og brug af formulerer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i Tilsynshåndbog for betonbroer, august Alment Arbejdet omfatter - Armering af støttemurskonstruktioner samt armering af fundamenter for disse. 1.1 Referencer Armering beregnes og udføres efter Eurocodes, se generalnote. 1.2 Dokumentation Armeringsstål skal jf. DS/EN anneks E opfylde kravene anført i nedenstående skema. Identifikation (symbol) f yk (MPa) Styrke Duktilitet Forankring f yck (MPa) A jk (%) (f t/f y) k ( ) ζ ( ) Y ,0 1 1,08 0,8 2 Materialer 2.4 Materiale for faststøbning af ankre Iborede ankre fastgøres med et produkt egnet for faststøbning af ankre som Hilti Hit-HY 150. Huller for ankre udføres i dimensioner og længder anført i vejledninger for det valgte produkt. 3 Udførelse 3.1 Alment Den på tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsudformningen. Dette betyder, at entreprenøren for visse dele må udarbejde detaljerede armeringstegninger for afklaring af armeringsføringen. Entreprenøren skal fremsende nødvendige armeringstegninger samt fuldstændige bukkelister til tilsynet til gennemsyn. Materialet skal være tilsynet i hænde senest 10 arbejdsdage inden tildannelse af armeringsjern. 46

48 SAB - Slap armering Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende armeringsstænger og/eller ved afspærring. Antal og placering af afstandsklodser for underarmering og antal, placering og dimension på stole skal tilpasses således at overarmeringen bliver fuldstændig stabil og stift. 3.3 Dæklag og armeringsafstand Dæklaget for armeringen skal opfylde det i generalnoten anførte. Evt. bindetråd i afstandsholdere skal være af rustfast kvalitet. 3.5 Forankringer og stød Eventuelle stød er ikke vist på tegningen. Højst hvert tredje jern må stødes i samme snit. Kravet om, at alle jern ikke må stødes i samme snit, gælder ikke såfremt stødlængden øges til 1.5 x forankringslængden. Ved drypnæser, spor for klemskinne, pynterecesser og lign. lokale fordybninger reduceres dæklaget med 10 mm. 3.8 Tildannelse Der skal benyttes betonafstandsholdere, som ved støbearbejdets begyndelse skal være i vandmættet, overfladetør tilstand. Afstandsholdere af typen slange vil ikke blive accepteret. Afstandsholdere skal opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrker som modsvarer den beton der anvendes. Bukning skal udføres over skive og opfylde de i DS/EN , 8.3 anførte krav. 4 Kontrol Entreprenøren skal kontrollere, at hver enkelt leverance er påført korrekt overensstemmelsesmærke og anføre dette i kontroljournaler. Prøvning skal udføres på anerkendt prøveanstalt. 47

49 SAB Beton Beton Nyanlæg A.1 Alment Betonarbejdet omfatter: - Støbning af fundamenter for støttemure - Støbning af støttemure A1.1 Referencer Beton beregnes og udføres efter Eurocodes, se generalnote. A.1.3 Dokumentation Konstruktionsdel Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysninger om miljøklasse, minimum styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt specielle krav er anført nedenfor. Miljøklasse Min. styrkeklasse Kontrolklasse Maks. stenstørrelse Maks. Cl klasse Fundamenter M 25 Skærpet 32 Cl 0,10 Støttemure E 40 Skærpet 32 Cl 0,10 Der henvises endvidere til generalnoten. A.2 Materialer A.2.1 Delmaterialer Der skal anvendes fabriksbeton produceret på et anlæg som er certificeret til produktion og levering af beton iht. standarderne DS/EN og DS 2426 A.3 Udførelse A.3.5 Støbeskel Entreprenøren kan ikke påregne, at der må udføres andre støbeskel end de på tegningerne viste. Lodrette støbeskel accepteres ikke. Rensning af støbeskel skal foretages, således at stentilslaget frilægges i en dybde på min 5 mm. Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet. A.3.8 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader Afrevne overflader: 48

50 SAB Beton Afretning af støbte overflader skal ske i umiddelbar tilslutning til støbningens udførelse. Straks når betonen kan "bære" udlægges kraftig plastfolie som efterfølgende dækkes med et lag vintermåtter eller tilsvarende varmeisolering. Tildækningen skal fastholdes på en måde og så forsvarligt at denne kan modstå selv hård vind/kuling. Al afdækning bibeholdes på konstruktionen indtil brodækkets kernetemperatur har opnået omgivelsernes/luftens temperatur. A.3.9 Efterbehandling A. Krav Betonen skal sikres mod udtørring ved tildækning i 5 døgn efter støbning. A.3.10 Hærdnet beton, overflader Entreprenøren skal i forbindelse med udstøbningen træffe foranstaltninger til imødegåelse af løbere på allerede udstøbte betonflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt. Betonoverflader, der skal påføres fugtisolering eller påføres kunststofbelægning, skal renses fuldstændigt for cementslam, jf. AAB afsnit 10.3 og A.4 Kontrol A.4.5 A Udførelseskontrol Tolerancer Entreprenøren skal udføre følgende geometriske kontrol af konstruktionen: Nivellement, opmålinger m.v. - Eftermåling af fundamentsplaceringen i forhold til systemlinier samt nivellement af FUK. - Opmåling af konstruktioner i øvrigt. 49

51 SAB Beton Beton - Reparation SAB for Beton - reparation er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for betonarbejde, afsnit 8B Beton - REPARATION, oktober I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit 8B i AAB Beton - REPARATION, således at det nedenfor angivne afsnit B.1 relaterer til det i AAB angivne afsnit 8B.1 etc. B.1 Alment Nærværende afsnit omhandler betonreparation af de følgende fremhævede konstruktionsdele. Reparationerne skal udføres i henhold til de anførte principper og metoder for de enkelte konstruktionsdele herunder, jf. DS/EN , tabel 2. Konstruktionsdel: Kantbjælker, skader efter demontage af rækværk. Bro Reparationsprincip Reparationsmetode Manuel påføring af mørtel Konstruktionsdel: Brodæk, påkørselsskade Bro Reparationsprincip Reparationsmetode Manuel påføring af mørtel Genstøbning med beton eller mørtel Konstruktionsdel: Fløje/endevederlag, skader efter nedbrydning af påstøbninger for interimskonstruktion Bro Reparationsprincip Reparationsmetode Manuel påføring af mørtel Genstøbning med beton eller mørtel Omfanget af reparationsarbejder på de enkelte konstruktionsdele fremgår i begrænset omfang af tegninger og nærværende beskrivelse. Entreprenøren må således forudsætte at en stor del af omfanget skal aftales med tilsynet, efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder jf. SAB Andre arbejder afsnit 11. Hvor reparationsmetoden og -principperne ændres som følge af de orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder, fastlægges de ny reparationsprincipper i henhold til DS/EN , tabel 2. I et omfang, som aftalt med tilsynet, udføres reparationer med polymermørtler eller - betoner, dvs. mørtler eller betoner, hvor bindemidlet er polymere. Reparationer med polymermørtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3, reparation af beton, metode 3.1, håndpåførsel af mørtel i EN

52 SAB Beton B.1.1 Normative referencer De i AAB anførte normer er gældende med følgende ændringer: DS/ENV :2002 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse. Del 1: Definitioner Del 9: Generelle principper for brugen af produkter og systemer erstattes af DS/EN :2010 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse. Del 1: Definitioner Del 9: Generelle principper for brugen af produkter og systemer DS 2426:2009 erstattes af: Beton Materialer. Regler for anvendelse af DS/EN i Danmark. DS 2426:2011 Beton Materialer. Regler for anvendelse af DS/EN i Danmark. DS 482:1999 Udførelse af betonkonstruktioner erstattes af: DS/EN 13670:2010 og DS 2427:2011 Udførelse af betonkonstruktioner Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN i Danmark DS 411:1999 og DS 411/Till. 1:2004 Norm for betonkonstruktioner Tillæg nr. 1 til DS 411, Norm for betonkonstruktioner erstattes af: DS/EN AC:2008 Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner og DS/EN /AC:2010 Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. Rettelsesblad og DS/EN Nationalt Anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: DK NA:2007 Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Tillæg 1:

53 SAB Beton Tillæg 2:2010 og DS/EN :2005 og DS/EN /AC:2008 og DS/EN DK NA:2009 Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Betonbroer - Dimensionerings- og detaljeringsregler Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Betonbroer - Dimensionerings- og detaljeringsregler. Rettelsesblad Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Betonbroer - Dimensionerings- og detaljeringsregler B.1.2 Dokumentation Som SAB Beton - nyanlæg A1.3, med følgende tilføjelser: Krav til dokumentation for reparationsmørtler fremgår af DS/EN Entreprenøren skal fremlægge en kvalitetssikringsplan for de anvendte reparationssystemer. B.2 Materialer Krav til materialer fremgår af DS/EN , idet alle reparationsarbejder henføres til klasse R4. Evt. nogle dele til R3 (25 MPa). Særlige funktionskrav udover de i DS/EN anførte er følgende: Hvor der er angivet anvendt reparationsprincip 3, metode 3.2 i henhold til DS/EN , skal der anvendes betonen med specifikationer jf. SAB afsnit A beton. Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele, for reparationsprincip 3, metode 3.2 i henhold til DS/EN del 9, herunder oplysninger om miljøklasse, minimum styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt specielle krav er anført nedenfor. Konstruktionsdel Miljøklasse Min. styrkeklasse Kontrolklasse Max. stenstørrelse Brodæk+kantbjælker E 40 Skærpet 32 Fløje+endevægge A 35 Skærpet 32 Der henvises endvidere til generalnoten. B.2.1 Delmaterialer Alle delmaterialer skal leveres i ovenensstemmelse med de anførte krav i DS/EN B Cement Som SAB Beton nyanlæg afsnit A

54 SAB Beton B Groft tilslag Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A B.3 Udførelse For udførelse af reparationer skal principper og metoder samt eventuelle visse påtænkte anvendelser iht. DS/EN 1504 angives. I DS/EN er angivet specifikt hvordan udførelse skal ske samt tilhørende kontrolmetoder. B.3.3 Støbeprogram Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.3. B.3.5 Støbeskel Alle støbeskel skal sandblæses, således at stentilslaget frilægges i en dybde på 5-10 mm. Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet. B.3.7 Støbning Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.7, med følgende tilføjelser: Almindelig beton Af hensyn til den indblandede luft og betonens frostbestandighed, må der ikke vibreres med stavvibrator i dæklag mod formsatte overflader. Følgende udstøbningsteknik skal anvendes, medmindre entreprenøren kan dokumentere at en anden metode er velegnet: Afretning af betonens overflade skal ske så betids, at den i SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.9 angivne beskyttelse mod udtørring kan finde sted rettidigt. I umiddelbar fortsættelse af afretningen afdækkes overside af betonen med plastfolie. Betonen skal udstøbes og behandles på en sådan måde, at overfladen af betonen er tæt, ensartet i farve og struktur samt fri for revner. Ved udstøbninger af synlige flader skal det ved udstøbning af små lagtykkelser og ved omhyggelig vibrering tilstræbes at formindske antallet af luftblærer og undgå selv mindre grater. Ved større luftblærer, mangelfuld udstøbning, grater m.m. skal overfladen filtses med et af bygherren godkendt produkt så en ensartet overflade opnås. Reparationsmørtler Entreprenøren skal forelægge støbeprogram/udførelsesmetoder for de forskellige reparationstyper for tilsynet. Reparationsarbejdet må ikke udføres før tilsynets godkendelse af de enkelte reparationstyper foreligger. 53

55 SAB Beton B.3.8 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.8. B.3.9 Efterbehandling Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.9, med følgende tilføjelser: Eventuelle skærpende krav i leverandøranvisningerne går forud for kravene anført i AAB og SAB. A. Krav: Af hensyn til afvanding af betonoverfladen på brodæk skal der lægges særlig vægt på, at overfladen får den foreskrevne form uden lokale fordybninger, jævnfør AAB-Betonbroer, afsnit 8A.3.8. Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold samt en procedure for registrering af temperaturudviklingen og beregning af middeltemperaturer. Proceduren skal accepteres af tilsynet, før arbejdet udføres. Der stilles ikke absolutte krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte konstruktioner, men temperaturforskellen skal holdes så lav som muligt ved anvendelse af de i AAB, afsnit 8B.3.9 nævnte foranstaltninger dog undtaget kølerør. B.3.10 Hærdnet beton, overflader Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A.3.10, med følgende tilføjelser: Entreprenøren skal i forbindelse med udstøbninger træffe foranstaltninger til imødegåelse af løbere på eksisterende konstruktionsdele. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt. B.3.12 Afskærmning Før udførelse af sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele, konstruktionsdele mv. og af hensyn til forurening af omgivelser. Før udførelse af støbe- og reparationsarbejder skal der være foretaget afskærmning mod nedfald af materialer og materiel i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter (samt evt. vandløb) B.4 Kontrol B.4.1 Alment Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A

56 SAB Beton For reparationsprodukter skal principper, metoder og eventuelle visse påtænkte anvendelser angives iht. DS/EN Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i DS/EN , DS/EN , DS/ENV og DS/EN Fabriksbeton i henhold til DS/EN og DS 2426, vil normalt kunne anvendes uden at der skal udføres prøvestøbning. Forprøvningen omfatter for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketten samt prøvestøbning for afklaring af evt. egenskaber, der er nødvendige i den aktuelle entreprise, men som ikke fremgår af betonblanketten. Kontrolprøvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgår af betonblanketten. Der skal dog ved hver støbning udføres prøvning af luftindhold, konsistens og temperatur af den friske beton på udstøbningsstedet. Kontrol af delmaterialer i henhold til en accepteret kontrolordning vil helt eller delvis kunne erstatte den anførte prøvning, hvis den i indhold og omfang opfylder de stillede krav. B.4.4 B Produktionsprøvning af materialer og udstyr Delmaterialer Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A B.4.5 Udførelseskontrol For overflader, der skal overfladebehandles eller fugtisoleres skal vedhæftning af såvel underlaget som reparationer udført af mørtler eller sprøjtebeton overholde følgende krav ved prøvning i henhold til DS/EN 1542: Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver påbegyndt 100 m2 - overflade udføres 5 prøvninger Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm2, kan tilsynet træffe beslutning om særlige foranstaltninger. Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens eller sprøjtebetonens vedhæftningsstyrke for 5 efter hinanden opnåede enkeltværdier skal være mindst 1,0 N/mm2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton. B Tolerancer Som SAB Beton nyanlæg, afsnit A

57 SAB Broautoværn og rækværker Broautoværn og rækværker SAB for broautoværn og rækværker er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for broautoværn og rækværker af september 2011 og AAB for Fælles for vejudstyr af maj Alment Arbejdet omfatter: - Levering og montering af rækværk på støttevæg og eksisterende bro Rækværket leveres inkl. tilhørende beslag mv. Generelt gælder, at rækværket skal tilpasses den aktuelle stigeometri. Det betyder, at rækværket skal udføres parallelt med centerlinie i vertikalretningen. Opmærksomheden henledes på, at fastgørelsesankre for rækværkssceptre af hensyn til galvanisk tæring skal isoleres fra armeringen eksempelvis ved hjælp af opslidsede plastrør. Der skal etableres en prøvemontage af et rækværksfag. Normer og publikationer - Tørt træ, Teknologisk Institut - træteknik, 1. udgave, 2. oplag Kvalitetssikringshåndbog for Tømrer- & Snedkervirksomheder, udgivet af Byggefagenes Mesterforening, sidste udgave BPS-publikation 98, august 1991, Kvalitetsstyring i entreprenør- og håndværksvirsomheder (kommentarer til DS/ISO 9001 / DS/EN Arbejdsprocedure I planlægningsfasen skal entreprenøren vurdere og beskrive i en arbejdsprocedure omfattende bl.a.: - Produktbeskrivelse - Montage på brokonstruktion - Prøvemontage af facadefag. - Transport Arbejdsproceduren skal fremsendes sammen med materialespecifikationer 2 Materialer 2.1 Konstruktionsstål I S355J0 skal siliciumindholdet i chargeanalysen i vægtprocent ligge i intervallet 0,13-0,22. Materialer i kvalitet J0 og J2G3 skal leveres med aftagelsescertifikat 3.1B i henhold til EN

58 SAB Broautoværn og rækværker Understopningsmørtel Understopning skal udføres med epoxymørtel, se afsnit Træplanker Alt træ skal udføres af tatajubatræ. Tatajubatræ skal leveres med FSC certifikat, hvilket bl.a. indebærer at træet er sporbart. Der skal anvendes varmgalvaniserede franske skruer inklusive underlagsskiver, ved montage af planker på stålvinkelprofiler 3 Udførelse Rækværket skal udføres fagvis, således at hvert enkelt fag kan afmonteres ved vedligeholdelsesarbejder. Et fag er defineret som afstanden fra scepter til scepter. Stålet skal varmforzinkes, men ikke males. 3.1 Forberedelse Rækværket er konstrueret således, at det kan opstilles på broer med op til ca. 40 længdefald. Ved større fald må bl.a. boltehuller flyttes eller deres diametre forøges, alt efter nærmere aftale med tilsynet, før arbejdet iværksættes. Rækværk udføres med hul i fodplade 3.2 Tildannelse Før fremstillingens påbegyndelse skal entreprenøren foretage opmåling af de indstøbte boltes placering og tilpasse rækværksfremstillingen til denne placering. Det skal sikres, evt. ved montagebøjler at gevindstænger i den enkelte boltegruppe er fikseret indbyrdes både horisontalt og vertikalt, således at alle gevindstænger er lodrette. 3.4 Varmforzinkning I ABB afsnit udgår de første 4 afsnit og erstattes af følgende: Varmforzinkning udføres i henhold til DS/EN ISO Belægningstykkelsen skal være 100 μm gældende for alle materialer - uanset godstykkelse. Normalt skal maksimaltykkelsen være mindre end ca. 2 gange specificeret minimum lokalt lagtykkelse (gælder ikke for sammensvejste emner). Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkaske og tydelige misfarvninger fra processen er ikke tilladt og skal være fjernet før levering (alle overflader er signifikante). 57

59 SAB Broautoværn og rækværker Montage Understopning udføres med en egnet epoxybaseret mørtel som Sikadur-43. I understopninger udføres et 10 mm bredt hul til afvanding af sceptre i retning mod sti. Understopninger afsluttes 3 mm fra forkant af fodplader og udføres skrå (a=0,5) jf. tegning. Efter understopning skal disse afdækkes med plastik eller påføres curing efter leverandørens anvisninger. Detaljeret arbejdsbeskrivelse jf. AAB for betonbroer skal forelægges tilsynet før arbejdet påbegyndes. Alle bolte skal efterspændes når understopningen er afhærdet. I nystøbt beton for støttemur, indstøbes ankerarrangementer for rækværkssceptre som vist på tegninger. I eksisterende beton anvendes der iborede ankre der fastgøres med et produkt egnet for faststøbning af ankre som Hilti Hit-HY 150. Tilspændingsmomenter for 8.8 bolte, VFZ bolte: Boltedimension Smøremiddel Intet MoS 2 Voks M max (Nm) M max (Nm) M max (Nm) M M M M M M M Boltesamlinger: Der skal anvendes underlagsskive under alle møtrikker på oversiden af fodplader. Underlagsskiver må ikke være fjederskiver. På oversiden lægges min. 1 mm tykke neoprenskiver under underlagsskiverne, og mellem underlagsskiverne og autoværnsboltene/møtrikkerne lægges Duboringe eller et dermed ligestillet produkt. Facadebeklædning Et fag regnes fra scepter til scepter Tatajubaplanker fastgøres til stålvinkelprofil inden montage på sceptre. 58

60 SAB Broautoværn og rækværker Planker fastgøres til stålvinkelprofiler efter forboring. De præfabrikerede fag hejses på plads og boltes fast til sceptre. Opbevaring Når fagene er samlet skal de beskyttes mod vejrlig indtil montage. 4 Kontrol 4.9 Kontrol af understopninger Indenfor afhjælpningsperioden skal understopninger være intakte og uden revner eller afskalninger. I afhjælpningsperioden og ved udløb af denne gælder således følgende: - Der må ikke forekomme afskalninger - Der må ikke forekomme enkeltrevner med en revnevidde større end 0,2 mm - Der må ikke forekomme netrevner med revnevidde større end 0,1 mm Entreprenøren er forpligtet til uden udgift for bygherren straks at udskifte understopninger, som på et hvilket som helst tidspunkt i afhjælpningsperioden ikke opfylder ovennævnte krav. Undtaget herfra er skader, som er forårsaget af mekanisk indvirkning (hærværk eller lignende). Der skal leveres 1 stk. fag, 2 stk. sceptre samt 2 sæt boltegrupper til prøvemontage og til godkendelse af byggeledelsen, før den endelige produktion igangsættes. Kontrolplan vedr. tatajubaplanker Kontrolplaner udføres iht. til den af Byggefagenes Mesterforening udarbejdede "Kvalitetssikringshåndbog for Tømrer- og snedkervirksomheder", Entreprenørens kontrolplan for levering og montering af planker i tatajubatræ skal indeholde kontrol af følgende arbejder: - Kontrol af træets kvalitet 100% - Kontrol af befæstigelser/kvalitet 100% - Kontrol samlinger 100% - Kontrol af færdig overflade efter montering 100% 59

61 SAB Fugtisolering Fugtisolering SAB for fugtisolering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for fugtisolering af januar I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit 10 i AAB Fugtisolering, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer til det i AAB angivne afsnit 10.1 etc. Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres med metoder og brug af formulerer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober Alment Arbejdet omfatter: - Udbedring af dampbuler i eksisterende fugtisolering i bro Udførelse Reparationsmetoder for buler og blistre Arbejdet skal så vidt muligt planlægges udført i perioder, hvor luft- og underlagstemperatur er over 5º C. Leverandørfirmaets arbejdsbeskrivelse skal i øvrigt følges. 60

62 SAB Brobelægning Brobelægning SAB brobelægninger er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Brobelægninger pkt , november 2006 pkt. 11.7,11.8 og 11.10, begge november 2004 pkt. 11.9, marts 2007 revisionshæfte, februar 2009 I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit 11 i AAB Brobelægning, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer til det i AAB angivne afsnit 11.1 etc. Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober Alment Arbejdet omfatter udførelse af følgende: Udbedring af belægning efter reparation af dampbuler på eksisterende bro. 1.1 Entreprenørens ydelser Det påhviler entreprenøren ved valg og optimering af materialer og udførelsesmetoder at sikre, at kravene til den færdige belægning fuldt ud opfyldes. Såfremt der i udbudsmaterialets specifikationer og krav er forhold, der hindrer ham heri, påhviler det ham at gøre skriftligt opmærksom herpå i god tid inden arbejdets udførelse. I god tid før arbejdets udførelse skal entreprenøren foretage en systematisk planlægning af alle aktiviteter, som har indflydelse på kvaliteten af det færdige arbejde. I planlægningsfasen skal entreprenøren blandt andre forhold vurdere og beskrive i en arbejdsprocedure: Koordinering med færdiggørelse af planlagte tilstødende arbejder Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udlægning Inspektions- og prøvningsudstyr Metoder for udførelse af belægningsarbejdet, herunder metoder for udførelse af samlinger, banketter og fuger Transportveje under udlægning Afvanding under arbejdets udførelse Foranstaltninger, som vil blive truffet i dårligt vejrlig. Arbejdsproceduren skal fremsendes sammen med materialespecifikationer og prøvningsresultater til bygherrens gennemsyn, jf. AAB for Brobelægninger afsnit og Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og sundhed være opmærksom på evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for evt. klæbere og belægningsmaterialer. Belægninger afsluttes ved broender med tilslutning til eksist belægning, og i øvrigt efter aftale med tilsynet. 61

63 SAB Brobelægning Entreprenøren skal for forhåndsgodkendelse inden arbejdets påbegyndelse tilstille tilsynet fulde tekniske specifikationer for de materialer og sammensætninger, der agtes anvendt. Afvigelser fra materialespecifikationer og sammensætninger, der allerede har været forelagt tilsynet, må kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenøren skal under arbejdets udførelse foretage den nødvendige dokumentationskontrol vedrørende de indbyggede materialers opfyldelse af de stillede krav og deres overensstemmelse med de forhåndsgodkendte specifikationer og sammensætninger. Under arbejdets udførelse må ingen andre arbejder eller anden færdsel finde sted på de arealer, der skal belægges. Betonkonstruktionens synlige overflader skal afdækkes omhyggeligt, og i blæsevejr skal særlig omhu udvises. 62

64 SAB Andre arbejder Andre arbejder Indholdsfortegnelse: 1 Vejbelægninger. 10 Opbrydningsarbejder 11 Nedbrydningsarbejder Arbejderne omfatter alle de ydelser, der i henhold til udbudsmaterialet er nødvendige for en endelig og fuldstændig færdiggørelse af andre arbejder herunder nødvendige biydelser, såfremt de ikke er krævet udført eller leveret under øvrige arbejder. 1 Vejbelægninger 1.1 Alment Belægningsopbygning mellem støttemurskonstruktioner er som følgende: 2 cm (50 kg/m2) PA 5 cm (115 kg/m2) GAB 0 15 cm SG II 20 cm BS 1.3 Bundsikring SAB for bundsikring er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for bundsikring. I SAB er indført tallet 1.3 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB Materialer Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II Kontrol Komprimering: Entreprenøren skal senest ved bundsikringsarbejdets arbejdets påbegyndelse, oplyse om han vil anvende gennemsnits/mindsteværdi eller statisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen. Entreprenøren skal som minimum udføre 5 komprimeringskontroller / kontrolafsnit som i nærværende entreprise er fastlagt til: Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 500 m3, udgør et kontrolafsnit for sig. 1.4 SG SAB for stabile grusbærelag er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for stabile grusbærelag. I SAB er indført tallet 1.4 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB Alment Gruslagets tykkelse er som specificeret i projektmaterialet. 63

65 SAB Andre arbejder Materialer Det stabile grus skal overholde stillede krav til stabilt grus, kvalitet II med følgende supplerende krav: - Tabet ved kogning i henhold til prvi metoden, jf. afsnit 4.1, må maksimalt være 1,2%. Stabilt grus, der helt eller delvis består af knust, hvid flint, vil ikke blive godkendt Kontrol Materialer Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning Komprimering Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk bedømmelse. Komprimeringskontrol udføres efter indbygning per påbegyndt 1500 m2, dog min. 1 per dag Overflade Grusbærelagets færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 10 m-stationer, og bedømmelse af forløbet mellem disse. Nivellement (mmaflæsning) af tværprofilet skal ske i alle knækpunkter, dog mindst 3 punkter pr. profil. Tabeller over nivellerede koter skal afleveres til tilsynet. 1.5 Varmblandet asfalt. Nærværende SAB for varmblandet asfalt er supplerende bestemmelser til AAB for varmblandet asfalt, november I SAB er indført tallet 1.5 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB Alment Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter asfaltarbejder ved støttemurskonstruktionen Materialer Bindemiddel og klæbemiddel Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske "specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren Udførelse Udlægning De enkelte asfaltmaterialer skal udlægges i ét lag. Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt grusoverflade Kontrol Kopi af identifikationsprøvning af den anvendte batch skal afleveres til tilsynet. 64

66 SAB Andre arbejder Opbrydningsarbejder 10.1 Alment Arbejdet omfatter opbrydning og bortskaffelse af nedenstående delemner. - Opbrydning af eksisterende sti Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB under afsnit og anførte nivellementer være udført. Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at eksisterende konstruktioner, områder eller lag samt brøndkarme og lignende, som skal bevares, ikke beskadiges. Alle opbrudte materialer fjernes ved entreprenørens foranstaltning til godkendt modtageplads. Ved fjernelse af belægninger har entreprenøren det fulde ansvar for, at asfalt- og bitumenmaterialer deponeres efter gældende miljøforskrifter Udførelse Ved entreprisegrænser / opbrydningssnit foretages kantskæring i belægninger (min 50 mm) inden opstart af opbrydning. Ved skæring og fræsning i eksisterende asfaltbelægninger, skal disse foretages vinkelret på og langs med kørselsretning Kontrol Entreprenøren skal aflevere dokumentation for at opbrudte materialer er afleveret på en godkendt modtageplads. Entreprenøren skal udfylde og aflevere en registrering af byggeaffald - en miljøindberetning omkring opbrydning- og nedbrydningsarbejder. Blanket udleveres af tilsynet digitalt ved projektopstart. Asfaltbelægninger m.m. bortskaffes af entreprenøren til godkendt modtageplads, herunder også betaling af eventuelle gebyrer. 65

67 SAB Andre arbejder Nedbrydningsarbejder 11.1 Alment Arbejdet omfatter følgende arbejder: Interimsbro Nedbrydning/fjernelse af støttemurskonstruktion og ramper ved interimsbro inklusiv belægning og jordfyld. Nedbrydning/fjernelse af brodæk for interimsbro. Nedbrydning/fjernelse af midtersøjle samt fundament for interimsbro Nedbrydning/fjernelse af påstøbninger på endevederlag/fløjvægge for interimsbro Nedbrydning/fjernelse af rækværk i krydsfiner og profiler Eksisterende bro Nedbrydning/fjernelse af eksisterende rækværk på bro. Konstruktioner er vist på tegninger i tegningsbilag. Foto 11.1 Interimsbroens østfacade set fra nord 66

68 SAB Andre arbejder Foto 11.2 Interimsbro og bro set fra nord Foto 11.3 Interimsbroens sydlige vederlag på fløj for bro

69 SAB Andre arbejder Foto 11.4 Interimsbroens nordlige vederlag på fløj for bro Foto 11.5 Interimsbroens sydlige vederlag og rampe 68