INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4

Transkript

1

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 A. Aftalegrundlaget...4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...9 C. Entreprisens udførelse...10 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...14 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...17 F. Arbejdets aflevering...17 G. Mangler ved arbejdet...18 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægning Stålrørstunneller Andre arbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDSLISTENS POSTER ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDINGSARBEJDER FUNDERING STILLADS OG FORM SLAP ARMERING SPÆNDT ARMERING BETON AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER FUGTISOLERING BROBELÆGNINGER STÅLRØRSTUNNELLER ANDRE ARBEJDER FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Bilag: Udbudstidsplan (UTP) 1

3 Orientering X ORIENTERING Denne entreprise er en del af udførelsen af motorvejen Holstebro - Vejle, Udbygning af Brande omfartsvej. Entreprisen er benævnt Broarbejder og omfatter anlæg/udvidelse af nedennævnte broer som vist på oversigtsplan, tegning : Bro nr , OF af K-VEJ 306, Thyregodvej (forlængelse) Bro nr , UF af BANE, Vejle-Herning, Bane Syd + faunepassage og gangsti (sideudvidelse) Bro nr , UF af STI og Faunapassage, Gormosen (sideudvidelse) Bro nr , OF af L-VEJ 0556, Ejstrupholmvej (forlængelse) Bro nr , UF af K-VANDL 4, Goldbækken (sideudvidelse) Bro nr , UF af P-VEJ ved Bestseller (ny) Bro nr , UF af K-VEJ 119, Dørslundvej (sideudvidelse) Bro nr , UF af K-VEJ 206, Højmarksvej (sideudvidelse) Bro nr , UF af BANE, Vejle-Herning, Bane Nord (sideudvidelse) Broanlæggene, som er beliggende i Ikast - Brande kommune, består af selve brokonstruktionen og de tilhørende jord- og belægningsarbejder, som nærmere beskrevet. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Jord- og belægningsarbejde Entreprise Vejvisnings- og færdselstavler Entreprise Belysningsarbejder Ledningsomlægninger ved forsyningsselskaber Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m 3 råjordsarbejder ca m 3 bundsikringsgrus ca. 500 m 3 stabilt grus ca. 500 m afvandingsledninger ca. 100 m vandløbsforlægning ca. 700 m autoværn ca m 2 fugtisolering ca m 2 brobelægning ca. 600 m rammede betonpæle ca m 3 beton ca. 330 t slap armering ca. 300 m spændt armering 1 stk. interimsspuns 1 stk. stålrørstunnel (forlængelse) Arbejdet skal udføres i perioden frem til 31. maj

4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentlig udbud i henhold til Udbudsdirektivet. BUT Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Tilbud mærket Entreprise Broarbejder modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Undladelse af at vedlægge tro og love-erklæring, eventuelt bemyndigelsesdokumentation samt udbudsbekendtgørelses betingelser for at deltage jf. ovenfor gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt. Undladelse af 5 dage efter påkrav for bygherre, at levere oplysningerne, gør et afleveret tilbud ukonditionsmæssigt. Tilbud afleveres eller sendes samlet og bør bestå af 1 original og 1 komplet kopi samt CD-ROM med tilbudsdokumenterne samlet i én pdf-fil og TBL i excel-format. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 8 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til cnh@vd.dk, ahm@vd.dk og peh@cowi.dk Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. 3

5 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). d. Særlige betingelser (SB). e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) inkl. bilag. f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Broarbejder, November 2011", jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). g. Tegninger indhæftet i Trafikafvikling, entreprise Broarbejder, November 2011", jf. fortegnelse i hæftet. h. Tegninger indhæftet i " Tegninger vedrørende eksisterende forhold, November 2011", jf. fortegnelse i hæftet. i. Plan for håndtering af forurenet jord - broentreprisen, Oktober j. Ledningsplaner, tegning nr og , November Eksisterende afvandingsplaner - Oversigtsplaner: Tegning nr , Planer: Tegning nr , , , , , , , , , , , , , k. Vandsynsprotokol, November

6 SB l. Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger. Teknisk Notat, Vejdirektoratet, august m. Følgende geotekniske rapporter med tilhørende bilag: Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Overføring af Thyregodvej Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af jernbane (Syd) Niras projekt nr , dateret 27. juni 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af faunapassage Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Overføring af Ejstrupholmvej Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af faunapassage Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Tunnel ved Bestseller Niras projekt nr , dateret 27. juni 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af Dørslundvej Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af Højmarksvej Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 Bro : 6751.R02 BRANDE OMFARTSVEJ Geoteknisk datarapport. Bro nr : Underføring af jernbane (Nord) Niras projekt nr , dateret 17. maj 2011 n. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, September

7 SB AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbudsforskrift- og anlægsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 med ændringer som anført på under udbud (Vejdirektoratets paradigmer og standarder) AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejder. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, december 1994 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, januar 2011 AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionhæfte, februar 2009 Udbudsforskrift, ( ), brobelægninger, november 2006 ( ), brobelægninger, november 2004 (11.9), brobelægninger, marts 2007 (11.10), brobelægninger, november 2004 AAB - Stålrørstunneller. Udbudsforskrift, november 1997 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 o. Udbudskontrolplaner (UKP) p. Ramme for Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). q. AB 92. r. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. s. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 Vejregel for projektering af stålrørstunneler under veje, Vejdirektoratet, november 2002 Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november 2007 Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 t. Øvrige forskrifter Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder. Rapport 368, juni

8 SB Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009 Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober 2010 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, Februar 2011 BN Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner, november 2010 DS/EN :2001, Jernbaneanvendelser Faste installationer, del 1: Beskyttelsesforanstaltninger vedr. elektrisk sikkerhed og jording. Køreledningsanlæg, Returstrøm og potentialudligning på elektriske jernbaner, SAB Jording og potentialudligning på elektricificerede baner. November 2010 Fritrumsprofiler, april 2011 for spor/bane. Se i forbindelse med arbejde ved jernbanespor på Banedanmarks hjemmeside for "Arbejde i og ved spor." Herunder at have gennemført Pas på på banen. Typetegninger som anført på under udbud (Vejdirektoratets paradigmer og standarder) Det under punktnumrene a - m og p nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag, paradigme for UKP samt monteringsvejledninger kan hentes på Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Styring og samarbejde, afsnit Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes umiddelbart derefter. Oversigt over forkortelser kan ses på under udbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. 2. Deltidsfrister Deltidsfrist 2a. Senest den 15. august 2012 skal arbejderne ved bro , OF af Thyregodvej være fuldført, så den overførte vej kan åbnes for trafik i begge retninger, samtidig skal ar- 7

9 SB bejderne ved bro , UF ved Gormosen være fuldført så den underførte sti kan åbnes for trafik. Deltidsfrist 2b. Følgende broanlæg skal være fuldført og klar til aflevering senest den 10. oktober 2012: - Bro , UF af jernbane (nord) - Bro , UF af Dørslundvej - Bro , UF af jernbane (syd) - Bro , OF af Thyregodvej 3. Færdiggørelsesfrist Det samlede arbejde skal være fuldført, klar til aflevering senest 31. maj De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. Udbudstidsplan I udbudsmaterialet er som bilag vedlagt udbudstidsplan (UTP), som viser den samlede tidsplan for hele anlægget. UTP angiver oversigtsmæssigt de enkelte entreprisers og leverancers indbyrdes afhængighed. Anførte tidsrum for vejlukninger må ikke overskrides. "Særlige farlige arbejder" samt "Forventet bemanding" relaterer sig til forhold vedr. PSS. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage. 8

10 SB ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontrakt. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 9

11 SB C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder, armeringsdetaljer m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle eller ikke prøvede arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 1. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer - at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, - at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning, - at spærretiderne ikke overholdes, - at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med regler for arbejde i og ved spor som forefindes på Banedanmarks hjemmeside (Link). 10

12 SB ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren for det pågældende arbejde ikke vil finde sted i fuldt omfang, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales bøden for overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet For entreprisen gælder 15 %-reguleringen for den enkelte bro, og 100 %-reguleringen for hovedposter, poster og underposter. 11

13 SB Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: - Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. - Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) - Et honorar på 22 % - Omkostninger til transport *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, her- 12

14 SB under forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr ,-, skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr ,-, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forud- 13

15 SB gående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende 14

16 SB dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. 15

17 SB Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen efter tilbudsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes indeks for Betonkonstruktioner. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. 16

18 SB E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Tidsfristforlængelse er berettiget såfremt de griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. 2. For deltidsfrist 2a kr. For deltidsfrist 2b kr. 3. For færdiggørelsesfristen kr. F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. 17

19 SB G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Særlige forhold for varmblandet asfalt: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil 18

20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 0 Styring og samarbejde SAB Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. I SAB er indført et 0 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontrakt indgåelse Arbejdsplan m.v Generelt Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan jf. AAB. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling planlægning af udarbejdelse af plandokumenter (arbejdsplan, kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, jernbanesikkerhedsplan, arbejdsprocedurer, kontrolplaner, projektering af evt. midlertidige konstruktioner etc.) hvornår trafikomlægninger udføres og hvor længe disse opretholdes hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige risici tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB - Arbejdsplads, afsnit Ved opstart af entreprisen har entreprenøren adgang til 6 broarbejdsplader hvor der er gennemført ekspropriation hhv. aftale, jf. udbudstidsplanen. Adgang til de resterende 4 broarbejdespladser kan tidligst ske efter endelig ekspropriation ultimo juni 2012 som angivet på udbudstidsplanen. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og skal afleveres senest 15 kalenderdage efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende seks måneder skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Forud for hvert byggemøde (senest kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 19

21 SAB Styring og samarbejde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Trafikale forhold at trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. at at at at at at at at at at at at at at at de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB Arbejdsplads afsnit , omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter aftale med vejmyndighederne og tilsynet, der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme og lodder, der må ikke ske jordflytning eller anden transport på tværs af kørebaner på hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej, Højmarksvej og Dørslundvej ikke er afspærret for offentlig trafik samtidigt, Ejstrupholmvej og Thyregodvej ikke er afspærret for offentlig trafik samtidigt, Dørslundvej og Ejstrupholmvej ikke er afspærret for offentlig trafik samtidigt, spærring af Thyregodvej og Ejstrupholmvej for offentlig trafik ved brostederne skal tilrettelægges så vejene hver højst er lukket for trafik i 6 mdr. og senest er åbnet for offentlig trafik iht. deltidsfrist 2a for Thyregodvej og færdiggørelsesfristen for Ejstrupholmvej, lukning af tunnel ved Gormosen skal tilrettelægges så stien højst er lukket for trafik i 2½ mdr. og senest er åbnet iht. deltidsfristen, stien ved bro UF af jernbane syd skal holdes åben for fodgængere og cyklister under udførelse af broarbejdet, ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 1.3.3, færdsel på hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej skal opretholdes i mindst 1 kørespor i hver retning i hele anlægsperioden, omlægning af trafik må ikke finde sted før afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet eller vejmyndigheden, al færdsel på veje med offentlig trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, trafikken på jernbanen skal opretholdes i hele anlægsperioden dog undtaget de i Arbejder ved eller i spor angivne sporspærringer. 20

22 SAB Styring og samarbejde Forhold omkring broer/bygværker at at at der på broerne ikke må udføres bitumenpladeisolering/polymerbitumenpladeisolering og slidlag i perioden fra 1. oktober til 30. april, entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning skal afsætte tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation, entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning skal afsætte 10 arbejdsdage til justering af projekttegningerne efter opmåling af eksisterende konstruktioner. Miljømæssige forhold at at at der efter opbrydning af asfalt og vejjord, der ikke kan håndteres indenfor vejmatriklen (jf. SAB - Jordarbejde afsnit 2.2.4), afsættes 1 arbejdsdag til udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 arbejdsdage kan oplyses, hvordan vejjord skal håndteres, den endelige detailprojektering af forlægningen af Goldbæk aftales med Bygherren, der forestår kontakten til vandløbsmyndigheden Ikast-Brande Kommune. Der afsættes 10 arbejdsdage til bygherrens afklaring med Ikast-Brande Kommune entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende en liste over støjende aktiviteter. Listen skal give bygherrens tilsyn mulighed for at informere Ikast-Brande Kommunes kontaktperson om entreprenørens indmeldinger om støjende aktiviteter senest 10 arbejdsdage før de støjende aktiviteter igangsættes Øvrige forhold at at at at at at at at at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september, nedre bærelag GAB II forudsættes afdækket med ABB, GAB 0, GAB I eller tilsvarende bærelagsmateriale inden ½ år efter udlægning og før den åbnes for trafik. eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, medmindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet, ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, der for Banedanmark skal opretholdes adgang til deres respektive arealer under hele anlægsperioden, øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl , det dog i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage samt lørdage, komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende konstruktioner, der ikke må beskadiges, 21

23 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder Plan for vejrligsforanstaltninger Der henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit Kontrol Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted Dokumentation Arbejdstegninger og bukkelister skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering. Som-udført tegninger skal afleveres inden aflevering af entreprisen Kvalitets- og miljøledelse Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( , ProjektWeb m.v.) mellem bygherre og entreprenør. 22

24 SAB Styring og samarbejde Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd, chauffører og medarbejdere, der skal færdes i områder, der ligger tættere end 4,0 m på nærmeste skinne skal have adgangskort. Adgangskort udstedes af Banedanmark efter gennemførelse og beståelse af jernbanesikkerhedskursus Pas på, på banen. Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere, som arbejder med stillads, skal, forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende stillads påbegyndes, have gennemført de kurser, der er anført i Tilsynshåndbog for broentrepriser - Forebyggelse af stilladssvigt i gældende udgave. Entreprenøren skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshåndbogen betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet med et varsel på min. 20 arbejdsdage. Medarbejdere, der beskæftiger sig med tilsyn af fugtisolering og belægninger, skal have gennemført VEJ-EU kurset Fugtisolering og brobelægning. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med bygherrens sikkerhedskoordinator gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator. 23

25 SAB Styring og samarbejde Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse Koordinering Koordinerende sikkerhedsmøder afholdes hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører, der i en kommende 14 dages periode er beskæftiget på pladsen, skal deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, deltager arbejdslederen. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, deltager både arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Olie og kemikaliespild på jord og/eller i vand Vandforurening eller jordforurening Beskadigelse/brud på forsyningsledninger Støvgener Støj og vibrationer Ulykker med alvorlig personskade Brand Tingskade Rengøring af offentlig vej efter spild fra entreprenørmateriel 24