særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel Januar 2012

Relaterede dokumenter
Styring og samarbejde (SAB)

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Entreprise H

ENTREPRISE H

Entreprise H

Entreprise H

ENTREPRISE H

Entreprise H

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

Entreprise dh

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H Belysning H50 Sønderjyske Motorvej >>> Rundkørsel ved Kolding V juni 2012

ENTREPRISE H

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Vejvisnings- og færdselstavler. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej JUNI 2012

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

ENTREPRISE H

Entreprise H

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

ENTREPRISE H

samlet driftsudbud 2012

Entreprise Broer Vest. særlige betingelser og beskrivelser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. maj 2012

ENTREPRISE H

ENTREPRISE Cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov Jord- og belægningsarbejde

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk

ENTREPRISE H

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord- og belægningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N OKTOBER 2011

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v.

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

ENTREPRISE H

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Belægningsarbejder 11 København - Vig >>> Tuse Nord - Vig N juli 2012

ENTREPRISE H

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ENTREPRISE H

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H

Entreprise H

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde

ENTREPRISE H

samlet driftsudbud 2012

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

ENTREPRISE H

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Renovering af stibro Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 februar 2012

Jord- og belægningsarbejder

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Entreprise H

ENTREPRISE H

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Broer ved Funder. Herning - Århus >>> Bording - Funder OKTOBER 2010

Jord- og belægningsarbejde

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

Skanderborg Kommune. Januar Særlige betingelser

ENTREPRISE Vejvisnings- og færdselstavler SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

Entreprise H

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise h Jord- og belægningsarbejde H30.05 Syd motorvejen >>> Rampeombygning, 37 Rønnede maj 2013

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

Entreprise H

Entreprise H

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

ENTREPRISE H

særlige betingelser og beskrivelser H30 Sydmotorvejen >>> DH30.02 Autoværnstiltag Sjælland oktober 2012

samlet driftsudbud 2012

Entreprise H

Entreprise H

MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

Særlige betingelser og beskrivelser H Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Særlige betingelser og beskrivelser H Jord- og belægningsarbejde

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Særlige betingelser og beskrivelser

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

ENTREPRISE H

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Asfaltreparationer - Genmarkering. Marts 2017 TAG-LVD-AR&KA

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Entreprise Broarbejder. særlige betingelser og beskrivelser. 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart. Januar 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord- og belægningsarbejder Nord. 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE H

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

ENTREPRISE H

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved kongsted N

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Entreprise Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen. særlige betingelser og beskrivelser. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord

Entreprise H

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H Signalarbejder. H50 Frøslev Kolding >>> H05011 Rampeombygning, 65 Kolding S JUNI 2014

Transkript:

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder 36320 Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel Januar 2012

Indhold 36320.22 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. Aftalegrundlaget...5 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...9 C. Entreprisens udførelse...9 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...13 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...16 F. Arbejdets aflevering...16 G. Mangler ved arbejdet...16 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 18 Styring og samarbejde...18 Arbejdsplads...25 Jordarbejder...35 Kalkstabilisering...45 Afvanding...48 Bundsikring af sand og grus...67 Stabilt grus...68 Varmblandet asfalt...69 Overfladebehandling...75 Supplerende bestemmelser til AAB - Overfladebehandling....75 Stålautoværn...76 Kørebaneafmærkning...79 Brolægning...81 Diverse arbejder...84 Hegnsarbejder...86 Tunnelarbejder...90 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 92 Tilbudslistens poster...94 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE FORKORTELSER... 112 1

Orientering 36320.22 ORIENTERING Arbejdet har tidligere været udbudt og påbegyndt, men på grund af entreprenørens konkurs har arbejdet været indstillet siden november 2011. Der er dog udført afværgeforanstaltninger på strækningen. Arbejdet udbydes i ny jord- og belægningsentreprise. Entreprisen er en del af etape 36320 Bredsten - Vandel, som udgør den midterste del af vejforbindelsen Vejle Grindsted og omfatter strækningen st. 3.870 11.000. Udsætningsområde 1 er dog beliggende i st. ca. 1.200 1.650 uden for entrepriseområdet. Fjernelse af interimsvej mv. mellem motortrafikvejen og eksisterende Billundvej, del af Billundvej og omgivende terræn, samt nedlagt rasteplads i st. ca. 2.900 efter omlægning af trafik til hele motortrafikvejen er ligeledes indeholdt i entreprisen. Jordarbejdet er påbegyndt på hele strækningen og delvis gennemført øst for st. 8.500. Afvandingsarbejdet er stort set udført øst for st. 7.300, på de øvrige strækninger er kun udført en mindre del ved regnvandsbassiner. Belægningsarbejdet er påbegyndt øst for st. ca. 9.000. Brolægningsarbejdet er udført ved rundkørsel i st. 10.200. Alle skærende veje er afsluttet og genåbnet for trafik, dog er mangelarbejder jf. ibrugttagningsprotokoller indeholdt i entreprisen. Arbejdets stade er mere detaljeret beskrevet under SAB Arbejdsplads, afsnittet Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse og fremgår i øvrigt af beskrivelser og tegninger. Entreprisen er benævnt Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder og omfatter færdiggørelse og etablering af ca. 7 km motortrafikvej. Vejen udformes som 2+1 (Sporantal udgør 2+1 med skiftende mulighed for overhaling for de to færdselsretninger). Motortrafikvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 0 og sluttende i st. ca. 11.000. Entreprisen er beliggende i Vejle Kommune i Region Syddanmark.. Følgende entrepriser udføres sideløbende med denne entreprise: 36320.11 Dalbroer, (belægningsarbejder) 36320.21 Jord- og belægningsarbejder st. 0.000 3.400 36320.40 Tavlearbejder 36320.50 Beplantningsarbejder 36320.75 Belysning 36320.76 Signalanlæg Ledningsarbejder Vejle kommune udfører anlægsarbejder på Tørskindvej uden for entrepriseområdet herunder belysningsanlæg på hele Tørskindvej. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings-, afmærknings- og hegnsarbejder på ca. 7 km motortrafikvej, 1 hankeanlæg, ca. 1,5 km kommuneveje, 1 rundkørsel samt etablering af tunnel for underføring af sti og privat fællesvej under Vingstedvej Færdiggørelse af ca. 5 km kommuneveje opbrydning af nedlagte kommuneveje, bl.a. Vingstedvej etablering og drift af afmærkningsmateriel i fornødent omfang Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Den i tegningsmaterialet nævnte rute 441 er siden projektets opstart blevet nedlagt. Inden for projektets grænser løb rute 441 parallelt med rute 176. 2

Orientering 36320.22 Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 5.000 m 3 muldafrømning ca. 200.000 m 3 råjordsarbejder ca. 50.000 m 3 kalkstabilisering ca. 107.500 m 3 bundsikringsgrus ca. 35.000 m 3 stabilt grus ca. 125.000 m 3 muldudlægning ca. 40.000 m afvandingsledninger ca. 20.000 m 2 opbrydning af asfalt ca. 54.000 t asfalt ca. 2.500 m stålautoværn ca. 30.000 m afmærkning på kørebane ca. 285.000 m 2 græssåning ca. 5.300 m vildthegn 1 stk tunnel Arbejdet skal udføres i perioden frem til november 2012. Bygherre er Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Tlf. 72 44 22 00 Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratet. Tilsynet varetages af Vejdirektoratet. 3

BUT 36320.22 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbud mærket Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 10 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail eller pr. brev. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: 36320.22 Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: eller til: udbud@vd.dk med kopi til mly@vd.dk Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att.: Janie Winther Ipsen/ Morten Lysemose Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. 4

SB 36320.22 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge i den udstrækning det er relevant for færdiggørelse af anlægget: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder, januar 2012" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). g. Afsætnings- og ledningstabeller for afvanding, entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder, januar 2012 (Blå bog) samt afvandingsplaner. h. Tværsnit pr. 20 m (grønne tværsnitsbøger) januar 2012. i. Ledningsprotokol, december 2009 med tilhørende tegninger i relevant omfang. j. Vandsynsprotokol, oktober 2005, med tilhørende tegninger. k. Plan for håndtering af forurenet jord for entreprise 36320.20 Jord- og belægningsarbejder, marts 2010, med tilhørende tegninger samt reviderede tegninger, januar 2012. l. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag 36320, dateret 2005, 2009 og 2012. www.vejregler.dk m. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 5

SB 36320.22 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Kalkstabilisering, Udbudsforskrift, juli 2010 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Overfladebehandling, Udbudsforskrift, 2007 / 2011 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, September 2007 AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbudsforskrift- og anlægsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 (Link) med ændringer som anført på www.vejdirektoratet.dk under udbud (paradigmer og standarder) AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Stålrørstunneler, Udbudsforskrift, november 1997 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 n. AB 92 o. Udbudskontrolplaner (UKP) p. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) q. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger r. www.vejregler.dkvejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks, Vejdirektoratet, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november 2007 Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Vejregel for projektering af stålrørstunneler under veje, november 2002 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 s. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, januar 2003 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, september 2006 6

SB 36320.22 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af juli 2007 vedrørende udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land AT-meddelelse nr. 4.04.16, maj 1990 (Arbejdstilsynet, Forurenet jord) Det under punktnumrene a l og o - p nævnte materiale kan hentes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler samt vejregelforslag kan hentes på www.vejregler.dk. Til orientering kan geotekniske rapporter udarbejdet til brug for projektering ses på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 2 uger efter afgivelse af tilbud og skal igangsættes umiddelbart derefter. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal igangsættes 6. marts 2012. Etablering af byggeplads skal være påbegyndt, og 1. udkast til overordnet tidsplan indeholdende ressourcer for arbejdets udførelse skal være afleveret til tilsynet. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. 2. Deltidsfrister Deltidsfrist A. Flg. arbejder skal være udført senest 20. april 2012: Etablering af asfaltbelægning, ABB, i rundkørslens hovedspor, på 441 nord med tilslutning til Bredstenvej og på tilslutninger min. 40m længere end afslutning af heller. Deltidsfrist B. Flg. arbejder skal være udført senest 15. juni 2012. Jord- og afvandingsarbejder på strækningen st. 7.280 8.600 inkl. ABB fra st. 7.280 til rundkørsel for udsætning af jord i udsætningsområde ved Bredstenlundvej. Deltidsfrist C. Flg. arbejder skal være udført senest 29 juni 2012. Alle arbejder øst for st. 9.930 inkl. omlægning af trafik til rundkørsel, forlagt Bredstenvej (rute 441 nord) og forlagt Vingstedvej (rute 441 syd), samt udførelse af samkørsels plads ved Gl. Bredstenlundvej og færdiggørelse af udsætningsområder indenfor området, inkl. jorddepot til forlagt Vingstedvej. Deltidsfrist D. Flg. arbejder skal være udført senest 1. juli 2012: Alle arbejder fra st. 3.900 5.000 inkl. ABB. 7

SB 36320.22 Deltidsfrist E. Flg. arbejder skal være udført senest 8. oktober 2012. Omlægning af trafik til motortrafikvejen. 3. Færdiggørelsesfrist Hele entreprisen skal være fuldført, klar til aflevering senest 1. november 2012. ad 2 stk. 6 ad 2 stk. 7 ad 3 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II-laget. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. I tilbuddet skal være indregnet udgifter til gennemførelse af overenskomstmæssige vinterforanstaltninger. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden 1. november 31. marts. Jf. BEK nr. 477 af 18.05.2011 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, 4. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. 8

SB 36320.22 ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af Vejdirektoratet. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. ad 7 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. 9

SB 36320.22 Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer - at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, - at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens - kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning. - at spærretiderne ikke overholdes, - at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk. 2 ad 11 ad 11 stk. 1 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, kap. 2. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. 10

SB 36320.22 Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder ±15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder ±100 %- reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: 11

SB 36320.22 Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 50.000 kr., skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med 50.000 kr., skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. 12

SB 36320.22 Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. ad 19 ad 19 stk. 1 Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåned. 13

SB 36320.22 Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens acontosystem. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i Webvand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er fremsendt. Den i AB 92 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige faktura er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. 14

SB 36320.22 Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. Til regulering af entreprisen hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Hovedpost 6: Asfaltarbejder - Øvrige hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse 15

SB 36320.22 Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. 25.000 2. For hver af deltidsfristerne A, B,C, og D kr. 100.000 3. For deltidsfrist E kr. 250.000 3. For færdiggørelsesfristen kr. 100.000 F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. 16

SB 36320.22 Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for afvandingsarbejder Mangelsansvaret omfatter nyanlæg og udbedringer af udført arbejder Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000 3.000<ÅDT<5.000 5.000<ÅDT<10.000 ÅDT > 10.000 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. 17

SAB Styring og samarbejde 36320.22 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 5 arbejdsdage efter kontrakt indgåelse. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at at at at at at at at entreprenøren skal udarbejde trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder, inden fremsendelse skal planer godkendes af tilsynet. trafikomlægninger på landevej/motortrafikvej og ramper, ikke udføres i tidsrummet kl. 06 kl. 19, men fortrinsvis i weekender og på helligdage og efter aftale med tilsynet omlægning af trafik må ikke finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB Arbejdsplads pkt. 4.1, eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, der skal opretholdes adgang til markarealer øst for forlagt Vingstedvej i hele anlægsperioden 18

SAB Styring og samarbejde 36320.22 at eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter at disse er forlagt og trafikken flyttet, at Dalbroerne på strækningen forventes afleveret i juni 2012, indtil aflevering skal kørefast adgang til broerne fra st. ca. 3.920 opretholdes. Særlige miljømæssige bestemmelser at at der efter opbrydning af asfalt på nedlagte, skærende veje afsættes 1 arbejdsdag til bygherrens udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 arbejdsdage kan oplyses, hvordan entreprenøren skal håndtere den undersøgte vejjord i overensstemmelse med resultatet af disse undersøgelser, i digesvalens yngleperiode fra 1. april til 31. august, skal entreprenøren sikre, at der ikke står skråninger stejlere end med anlæg 2 Bestemmelser fra lovgivning og myndigheder at at at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14. Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: - arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder. - arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 06-19, der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, Særlige øvrige forhold at at at at at at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september, bygherren påbegynder bæreevnemålinger og andre prøver <10 arbejdsdage> efter udlægning af det færdigt indbyggede stabilt grus. Resultatet af bæreevnemålingen kan forventes af foreligge 3 uger efter at stabiltgruslaget er indbygget, overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner i arbejdsområder, eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet - dog er størstedelen af ledningsflytningerne foretaget, regnvandsbassiner inkl. afløbsbygværker skal færdiggøres inden jordarbejdet på strækningen, der afvandes til bassinet, påbegyndes. 19

SAB Styring og samarbejde 36320.22 at at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage, at der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. SB 3 stk. 4 at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges, 4. Kontrol Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 2 arbejdsdage til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af som-udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. 6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mellem bygherre og entreprenør. 20

SAB Styring og samarbejde 36320.22 Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren - Webvand - Jobmanager - Paveman - VDrum Entreprenøren er forpligtet til at anvende tilsvarende eller system kompatibelt hermed Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde. 6.2.7 Uddannelse og træning Særlige krav til kurser - Vejen som arbejdsplads Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 7.1 Alment Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedskoordineringsmøder, sikkerhedsrundering erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøkoordineringsmøder, arbejdsmiljørundering Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. 21

SAB Styring og samarbejde 36320.22 Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø. Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og arbejdsmiljøkoordinator. 7.1.1 Koordinering Koordinering af sikkerheden afholdes på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende sikkerhedsmøder. Referater af koordinerende sikkerhedsmøder skal tilgå sikkerhedskoordinator og bygherre. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage 7.1.2 Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden mødet. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 7.2.1 Alment AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter, herunder krav om gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer 7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: 22

SAB Styring og samarbejde 36320.22 Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med plan for sikkerhed og sundhed. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument og gennemses af bygherren inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : - Personskade - Tingskade - Nedfald af materialer - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient - Udskyl af jord mv. til vandløb og søer - Spild af brændstof og kemikalier - Brand - Brud på forsyningsledninger - Støv - Støj - Vibrationer - Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) - Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres om muligt. 8. Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift 8.2.1 Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet, Driftsafdeling Syddanmark, Middelfart. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Vejle kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. 23

SAB Styring og samarbejde 36320.22 Entreprenøren skal efter tilsynets godkendelse af ansøgning indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden senest 5 arbejdsdage før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og Afmærkning af vejarbejder m.m.,tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf. 70 10 10 40). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. I nærværende entreprise må ikke anvendes Hoffmannsklodser ved opsætning af ny afmærkning. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. 24