Entreprise H522.06.20

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012

Indhold H522.06.20 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 18 Styring og samarbejde...18 Arbejdsplads...24 Jordarbejder...31 Afvanding...37 Bundsikring af sand og grus...52 Stabilt grus...54 Varmblandet asfalt...56 Vejautoværn og tilhørende udstyr...59 Kørebaneafmærkning...60 Projektering...61 Slap armering...67 Broautoværn og rækværker...68 Fugtisolering...70 Vejbelysning...73 BILAG: 1 Oversigt med standarder, normer, vejregler, vejledninger m.v., der er henvist til i AAB og SAB 2 Oversigt over forkortelser 1

Orientering H522.06.20 ORIENTERING Entreprisen er benævnt H522.06.20 og omfatter etablering af stitunnel under Ballerup Byvej inkl. stitilslutninger. Entreprisen forløber fra stationering 16+550 til stationering 16+650. Entreprisen er beliggende i region Hovedsted og Ballerup Kommune. Entreprisen er tilknyttet Vejdirektoratet område Øst. Entreprisen omfatter i hovedtræk udførelse af stitunnel under Ballerup Byvej inkl. herunder: Ramning af spunsvæg i midterrabatten Udførelse af diverse rydninger nødvendige for arbejdets udførelse Midlertidige trafikreguleringer i forbindelse med udførelse af stitunnel Opbrydning af eksisterende asfaltbelægning på ca. 20 meter 4-sporet hovedlandevej (Ballerup Byvej) Udgravning, transport, deponering/bortskaffelse af udgravningsjord Håndtering af overskudsjord uegnet til indbygning Etablering af stabiliserende underlag/gruspude til tunnelmontage Udførelse af 1 stk. stitunnel på ca. 27 m inkl. fløjvægge. Tunnel udføres som præfabrikeret betonelement-tunnel og arbejdet indebærer projektering og montage af tunnelelementer inkl. til- og sammenstøbning samt fugtisolering, m.v. Etablering af afløbsanlæg for vejen og tilhørende stitilslutninger Etablering af byggegrube for udførelse af pumpestation Etablere kraftforsyning til pumpebrønd Tilfyldning af grus og komprimering Udførelse af vejens belægningsopbygning Reetablering af hovedlandvejs asfaltbelægning inkl. cykelstier langs Ballerup Byvej Retablering af midterrabat på Ballerup Byvej inkl. autoværn Udførelse af jordarbejde i forbindelse med etablering af ramper Etablering af stikrydsning inkl. belægningsarbejde Udførelse af skiltnings- og afstribningsarbejder (både Ballerup Byvej og stikrydsning) Montage af broautoværn Udførelse af belysningsarbejder på reetableret del af Ballerup Byvej, cykelstien samt i tunnelen Reetablering af alle berørte arealer efter arbejdets afslutning Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget samt tilbudslisten. Entreprisen tænkes udført i etaper, som vist på tegning nr. H522-06-9002, Forslag til konstruktionsrækkefølge. Etablering af den hver halvdel af tunnelen skal udføres i løbet af én weekend (fra fredag kl. 20 til mandag kl. 06). Arbejdet skal udføres i perioden fra den 01. august 2012 frem til 1. november 2012. Bygherre er: Vejdirektoratet, Projektkontor Mindre Anlæg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf.: 7244 2620 2

Orientering H522.06.20 Kontaktperson er: Projektleder Niels Arend Koefoed Vejmyndighed er: Vejdirektoratet Næstved, Toldbuen 6 4700 Næstved Tlf.: 7244 2900 Projektet er udarbejdet for Vejdirektoratet med følgende rådgivere: Grontmij A/S, Transportation and Mobility, Bridges and Tunnels Tilsynet varetages af Vejdirektoratet. 3

BUT H522.06.20 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Udbud Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Tilbudsloven. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) herunder de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Bygherren forbeholder sig retten til at annullere tilbuddet såfremt entreprenøren inden kontraktunderskrivelse ikke kan dokumentere følgende: At entreprenøren har erfaring med lignende anlægsprojekter. At entreprenørens formand på projektet har min. 5 års erfaring med lignende anlægsprojekter. Tilbud Arbejderne udbydes i offentlig udbud i én samlet entreprise. Tilbud mærket H522.06.20 modtages som angivet i udbudsbrevet. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten. Tilbuddet (afleveres i 2 papireksemplar) bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan stilles indtil 7 arbejdsdage før tilbudsafgivelse pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: H522.06.20. Spørgsmål vedr.. Spørgsmål stillet efter denne frist kan ikke forventes besvaret. Besvarelse af spørgsmål kan findes på VD s udbudsportal senest 3 arbejdsdage før licitation. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til nakmailto:@vd.dk og nif@grontmij.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. 4

SB H522.06.20 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra 12. juli 2012 (licitationsdagen). ad 2 stk. 2 Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade. c. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) herunder Særlige betingelser (SB), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). d. Tegninger indhæftet i "Tegningsliste, H522 Ballerup Frederikssund Kregme, Stikrydsning på Ballerup Byvej". e. Ledningsprotokol juni 2012 med tilhørende tegninger: Tegning H22-06-8001 Ledningsplaner, station 16.550 16.650 f. Geoteknisk rapport med tilhørende bilag. g. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Vejudstyr, Vejbelysningsmateriel, Udbudsforskrift, december 2010 h. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, november 2007 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift i høring, november 2007 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, September 2007 AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbudsforskrift- og anlægsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 med ændringer som 5

SB H522.06.20 anført på www.vejdirektoratet.dk under udbud (paradigmer og standarder) AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, februar 1999 inkl. bilag af februar 1999 AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 5. Stillads og form, 6. Slap armering, 7. Spændt armering, 8. Beton. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, december 1994 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, april 2001 Bilag 10 - Typegodkendte fugtisoleringsmaterialer og Fugtisoleringsmaterialer under certificering. Udbudsforskrift, oktober 2010 AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 i. Udbudskontrolplan (UKP) j. AB 92 k. Standarder/Eurocodes (DS og DS/EN), Vejledning til Belastnings- og Beregningsgrundlag, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger l. Alle gældende vejregler m. Øvrige forskrifter Kontrolskema fra Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Kontrolskema fra Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009 Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, januar 2008. Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, september 2006 Det under punktnumrene a - f og h - n nævnte materiale kan hentes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på www.vejregler.dk. Geotekniske rapporter udarbejdet til brug for projektering kan ses på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Vedr. overdragelse af entreprisens arealer, henvises der til SAB Arbejdsplads. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 2 uger efter licitationen og skal igangsættes den 01. august 2012 eller umiddelbart derefter. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente 6

SB H522.06.20 nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 01. november 2012 inkl. som udført - dokumentation. Kvalitetssikringsdokumentation skal afleveres som angivet i afsnit 4 i SAB Styring og samarbejde. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 2 stk. 7 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II- laget. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 ad 5 ad 5 stk. 2 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. 7

SB H522.06.20 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af permanente konstruktioner, interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. 8

SB H522.06.20 ad 10 stk. 2 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet, mindst 8 uger forinden de ønskes leveret. Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Bygherreleverancer omfatter skabe inkl. komponenter. Der henvises i øvrigt til SAB Belysningsmateriel. Rådgiver står for bestilling. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en 9

ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. SB H522.06.20 ad 13 ad 13 stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For entreprisen gælder 15 %-reguleringen. For hovedposter, poster og underposter gælder 100 %-reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 10

SB H522.06.20 A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes med en timeløn, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde m.v. med basisindeks 100 pr. marts 1995, hvor timelønnen var kr. 176,12 inkl. alle tillæg og honorarer, herunder udgifter til sociale ordninger. Indekset var pr. 4 kvartal 2011 indeks = 170,99 svarende til timeløn på kr. 301,15. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 % B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. 50.000, skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr. 50.000, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. 11

SB H522.06.20 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til de ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 12

SB H522.06.20 ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Der må maksimalt fremsendes én acontobegæring pr. måned. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 5 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB 92 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er låst for inddatering af flere klarmeldinger i entrepriseafregningssystemet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes 13

SB H522.06.20 der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationdsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter 12. juli 2012. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Hovedpost 6,: Asfaltarbejder - Øvrige hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbej- 14

SB H522.06.20 der. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor: der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt størrelsen af eventuelt krav om erstatning eller godtgørelse. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. 30.000,- 2. For færdiggørelsesfristen kr. 30.000,- F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 15

SB H522.06.20 For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. ad 30 ad 30 stk. 4 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 1 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. ad 36 stk. 3 For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: 16

SB H522.06.20 Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000 3.000<ÅDT<5.000 5.000<ÅDT<10.000 ÅDT > 10.000 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. Særlige forhold for græssåning: For græs ophører mangelansvaret efter 2 slåninger, dog tidligst ved afleveringsforretningen. 17

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 1. Alment Terminologi: I AAB og SAB-P erstattes betegnelsen afmærkningsplan med betegnelsen trafikafviklingsplan. 3. Arbejdsplan m.v. Arbejdsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø hvornår trafikomlægninger udføres hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige risici tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.2 Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Arbejdsplanen skal afleveres senest 5 arbejdsdage før arbejdets opstart. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet indstilles i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger Arbejdets stade Stade for arbejder, der udføres af ledningsejere og andre entreprenører, og som entreprenøren har ansvaret for at koordinere Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Trafikale forhold at ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal ansøges senest 10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. at de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB Arbejdsplads pkt. 4.1, at omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter aftale 18

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 med vejmyndigheden, at at at at at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, færdsel på Ballerup Byvej skal opretholdes i 2 spor i begge retninger i hele anlægsperioden, dog undtaget nedlægningen af tunnel. Færdsel på cykelstien skal ligeledes opretholdes i hver retning, dog undtaget ved nedlægning af tunnel. omlægning af trafik må ikke finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, materiel- og materialetransport til arbejdsområder kun må foregå via betydende veje for offentlig trafik. Miljømæssige forhold at at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl. 07 18 og lørdage kl. 07 14. Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: Arbejder vedr. etablering af spuns i midterrabat Arbejder vedr. etablering af stitunnel Interimsbelægning og autoværn arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads. Øvrige forhold at at at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, der er lagt op til at halvdel af tunnelen skal udføres på én weekend (fx fra fredag kl. 20 til mandag kl. 06) og dermed vil trafikken omlægges/generes kun i tre weekender inkl. 12 timers arbejde i forbindelse med etablering af spuns i midterrabat. etablering af stitunnel inkl. reetablering af Ballerup Byvej skal udføres i weekenderne. Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. 19

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 4. Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Kvalitetssikringsdokumentation skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres senest ved aflevering af entreprisen. Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges for bygherren i henhold til de tidsfrister, der er anført efterfølgende: Entreprisespecifikke plandokumenter Kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, arbejdsplan og administrative procedurer Input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed Detaljeret arbejdsplan Godkendt rådighedstilladelse inkl. trafikafviklingsplaner Tegninger og beregninger vedr. midlertidige hhv. permanente konstruktioner Arbejdstegninger Arbejdsprocedurer og kontrolplaner Tidsfrist for forelæggelse for bygherren 7 arb. dage før igangsætningsfrist anført i SB ad 2 stk. 3. 7 arb. dage før igangsætningsfrist anført i SB ad 2 stk. 3. 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 15 arb. dage før planlagt trafikomlægning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning Påregnet varighed til bygherrens behandling 7 arb. dage 7 arb. dage 10 arb. dage - 10 arb. dage 10 arb. dage 10 arb. dage De egentlige entreprisearbejder må ikke påbegyndes, før bygherren har godkendt entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan. Følgende arbejder er undtaget denne bestemmelse: Etablering af arbejdsplads, anstillingspladser og adgangsveje. Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringerne effektueres. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. 20

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 Senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument varsler entreprenøren tilsynet om, hvornår dokumentet er klar til bygherrens kommentering og/eller godkendelse. Bygherren vil inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse afgøre om det enkelte dokuments kvalitet og indhold er fyldestgørende for kommentering og/eller godkendelse. 6. Kvalitetsstyring og miljøledelse 6.1 Alment 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. 6.2.3 Kontrolplaner Kontrolplaner og kontrolskemaer skal udarbejdes i overensstemmelse med UKP og afleveres til bygherren iht. ovennævnte tidsfrister. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 7.1 Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde gennemgåes sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Resultatet af gennemgangen meddeles arbejdsmiljøkoordinator. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 7.2.1 Alment 7.2.2 Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen. 7.2.3 Planlægning Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS. 21

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 Entreprenøren forsyner bygherren med nedenstående data til detaljering af PSS: Entreprenørens sikkerhedsorganisation med navne på underentreprenører og personer, der er ansvarlige for sikkerhedsarbejdet i de enkelte arbejdsområder inden for entreprisen. Tidsplan for udførelse af arbejder i kommende arbejdsperiode, der medfører særlige risici, samt angivelse af hvilke underentreprenører, der er på pladsen på hvilke tidspunkter. Plan over detailindretning af anstillingspladser med angivelse af placering af skure, affaldscontainere, materialeoplag, tilvirkningspladser, brandslukningsudstyr, nødhjælpstelefoner og førstehjælpsudstyr. Plan over detailindretning af arbejdsområder med angivelse af placering af transportveje for kørende trafik, materialeoplæg mv.. 7.2.5 Arbejder med særlige risici For følgende arbejder er der identificeret særlige risici: Arbejde i nærheden af gasledning Montering af tunge præfabrikerede elementer: Placering af præfabrikerede elementer for stitunnel Spunsarbejder 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Olie og kemikaliespild på jord og/eller vand Vandforurening eller jordforurening Beskadigelse/brud på forsyningsledninger Støvgener Ulykker med alvorlig personskade Brand Tingskade 8. Trafiksikkerhed og afvikling 8.1 Alment Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift 8.2.1 Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Område Øst. Vejmyndighed på øvrige veje er Ballerup Kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. 22

SAB Styring og samarbejde H522.06.20 På vejområde med trafik inddeles entrepriseområdet i trafikområder og arbejdsområder iht. trafikplanerne. Ved trafikområder forstås de områder i entrepriseområdet på vejarealer, der skal være uden forhindringer for den almindelige trafik iht. aktuelle periodes trafikplaner. Der skal foreligge en rådighedstilladelse fra vejmyndighed inden start af arbejder for etablering af et arbejdsområde, der medfører ændringer for eksisterende trafikafvikling/- anlæg. For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes via tilsynet til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf. 70 10 10 40). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. 23

SAB Arbejdsplads H522.06.20 Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads. 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Der er ingen igangværende arbejder på lokaliteten. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Ledningsarbejder Nødvendige omlægning af gasledningen vil være foretaget inden entreprisens påbegyndelse. 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.4 Forurenede arealer Eksisterende vejarealer er pr. definition let forurenede. 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren anviser endvidere 3 afsætningsfikspunkter. Kun disse fikspunkter må anvendes, og eventuelle koter til eksisterende anlæg anført på planer må ikke lægges til grund for afsætning. Bygherren foretager ingen afsætning 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement og om nødvendigt efter aftale med bygherren korrigere koter og belægningstykkelser: - Inden opbrydning af eksisterende vejbelægninger Bygværker Entreprenøren vil få udleveret data for 4 afsætningspunkter ved bygværket. Entreprenøren skal på baggrund heraf forestå beregning af de fornødne afsætningsdata. De beregnede afsætningsdata skal fremsendes til tilsynet, inden arbejdet i marken iværksættes. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste entreprisegrænser. 24

SAB Arbejdsplads H522.06.20 Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige stitilslutninger må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. Ved afrigning af arbejdspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal sørge for tilgængelig parkeringsmulighed for tilsynspersonalet. 3.3 Adgangsveje Ballerup Byvej kan benyttes som adgangsvej. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med tilsynet. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. 25