Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014
Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Byggesagen... 6 1.2.1 Generelt... 6 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 6 1.2.3 Bygherreleverancer... 6 1.3 Projektorganisation... 6 1.4 Projektmaterialet... 7 1.4.1 Beskrivelser... 7 1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller... 7 1.5 Fælles værktøjer... 7 1.5.1 Bygherreformularer... 7 1.5.2 Digital kommunikation... 7 Projektweb... 7 E-mailstandard... 7 1.6 Pålæg... 7 1.6.1 Arbejdsklausul... 7 1.6.2 Evaluering... 8 2. Referencer... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Bekendtgørelser... 9 2.3 Cirkulærer... 10 2.4 Danske standarder... 10 2.5 Øvrige referencer... 10 3. AB 92... 11 A. Aftalegrundlaget... 11 Almindelige bestemmelser... 11 Bygherrens udbud... 11 Entreprenørens tilbud... 11 Entrepriseaftalen... 11 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.... 11 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 11 Entreprenørens sikkerhedsstillelse... 11 Bygherrens sikkerhedsstillelse... 11 Forsikring... 11 C. Entreprisens udførelse... 11 Arbejdsplan og afsætning... 11 Entreprenørens ydelse... 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver... 12
Indholdsfortegnelse Side : 2/26 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse... 12 Forhold til myndigheder... 12 Ændringer i arbejdet... 12 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold... 12 Fortidsminder... 12 Bygherrens tilsyn... 12 Entreprenørens arbejdsledelse... 12 Byggemøder... 12 Samvirke med andre entreprenører... 12 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet. 12 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 12 Betaling... 12 Entreprenørens ret til at standse arbejdet... 13 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 13 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse... 13 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse... 13 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse... 13 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse... 13 F. Arbejdets aflevering... 13 Afleveringsforretningen... 13 Afleveringsprotokol... 13 G. Mangler ved arbejdet... 13 Mangelsbegrebet... 13 Mangler påvist ved afleveringen... 13 Mangler påvist efter afleveringen... 13 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.... 13 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen... 13 Entreprenørens ansvar for følgeskader... 13 Mangelansvarets ophør... 13 H. 1- og 5-års eftersyn... 13 1-års eftersyn... 13 5-års eftersyn... 14 Fælles regler for eftersyn... 14 I. Særligt om ophævelse... 14 Bygherrens hæveret... 14 Entreprenørens hæveret... 14 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.... 14 En parts død... 14 Fælles regler om ophævelse... 14 J. Tvister... 14 Syn og skøn... 14 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.... 14 Voldgift... 14
Indholdsfortegnelse Side : 3/26 4. Byggeplads... 15 4.1 Generelt... 15 4.2 Bestemmelser... 15 4.2.1 Generelt... 15 4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger... 15 4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser... 15 4.2.4 Håndtering af materialer og produkter... 15 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen... 15 4.4 Eksisterende forhold... 15 4.5 Bygherrens afsætninger... 15 4.6 Byggepladsens indretning... 15 4.6.1 Byggepladstegning... 15 4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning... 15 Afgrænsning... 15 Indhegning... 16 Afskærmning... 16 4.6.3 Aflukning... 16 Interimslukning... 16 Aflåsning 16 4.6.4 Vagtordning... 16 4.6.5 Tyverisikring... 16 4.6.6 Skiltning... 16 Forbuds- og påbudsskilte... 16 Skilte på skure... 16 Fælles byggepladsskilte... 16 4.6.7 Førstehjælpskasser... 16 4.6.8 Brandslukningsmateriel... 16 4.7 Byggepladsens færdselsarealer... 16 4.7.1 Parkering... 16 4.7.2 Udendørs færdselsarealer... 16 4.7.3 Færdselsarealer i bygninger... 16 4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer... 17 4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer... 17 4.7.6 Belysning af færdselsarealer... 17 4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer... 17 4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer... 17 4.8 Skurby og oplagsplads... 17 4.8.1 Skurforhold... 17 4.8.2 Oplagsplads... 17 4.8.3 Teltværksteder... 17 4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer... 17 4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads... 18 4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads... 18 4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads... 18 4.9 Arbejdsområder... 18
Indholdsfortegnelse Side : 4/26 4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder... 18 4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder... 18 4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder... 18 4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder... 18 4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder... 18 4.10 Tekniske hjælpemidler... 19 4.10.1 Kraner og materielehejse... 19 4.10.2 Personelevatorer... 19 4.10.3 Stillads og arbejdsplatform... 19 4.11 Forsyning til byggeplads... 19 4.11.1 Vand og afløb... 19 4.11.2 El... 19 4.11.3 Kommunikation... 19 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug... 19 4.12.1 Generelt... 19 4.12.2 Information til tredjemand... 20 4.12.3 Midlertidig drift... 20 5. Sikkerhed og sundhed... 21 5.1 Generelt... 21 5.1.1 Organisation... 21 5.1.2 Byggepladskoordinering... 21 5.1.3 Sikkerhedsmøder... 21 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed... 21 Der er ikke krav om udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, da der på pladsen vil være flere arbejdsgivere, men maksimalt 10 ansatte i alt.... 21 Byggepladsen henregnes til små byggepladser, jf. BEK 1216... 21 5.3 Arbejdsmiljø... 21 5.3.1 Generelt... 21 5.3.2 Begrænsning af støjgener... 21 5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer... 21 5.3.4 Begrænsning af støvgener... 21 5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener... 21 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder... 21 6. Omgivende miljø... 22 6.1 Generelt... 22 6.2 Støj... 22 6.3 Vibrationer... 22 6.4 Støv... 22 6.5 Emissioner til atmosfæren... 22 6.6 Spild af olie og kemiske produkter... 22 7. Kvalitetsstyring... 23 7.1 Generelt... 23
Indholdsfortegnelse Side : 5/26 7.2 Byggeledelsen... 23 7.3 Byggemøder... 23 7.4 Kvalitetsplan... 23 7.5 Projektgennemgangsmøde... 23 7.6 Opstartsmøder for arbejder... 23 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation... 23 7.7.1 Generelt... 23 7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter... 23 7.7.3 Arkivering af dokumentation... 23 7.7.4 Kontroldokumentation... 23 7.7.5 D&V-dokumentation... 23 7.8 Aflevering... 23 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering... 23 8. Tidsstyring... 24 8.1 Generelt... 24 8.2 Tidsplan... 24 8.3 Vejrligsdage... 24
1. Orientering Side : 6/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt Byggesagen omhandler ombygning af laboratorie områder i bygning 84. Byggeriet skal foregå i 3 etaper, jf. Udbudstidsplan. Bygningen skal være i brug under ombygningen. Der gøres opmærksom på, at projektets gennemførelse er betinget af endelig godkendelse i SSI s Direktion. 1.2.2 Entrepriser/arbejder Byggesagen opdeles i 3 storentrepriser: - E1: Bygningsmæssige arbejder E1.1: Murer-, tømrer- og miljøsaneringsentreprise E1.2: Malerentreprise E1.3: Gulventreprise E2: VVS, ventilation og el - E3: CTS/SCADA I forbindelse med samarbejde med de øvrige entreprenører på pladsen, skal de enkelte entreprenører indbyrdes koordinere udførelsestidspunkter, hvor de forskellige arbejder griber ind i hinanden så den samlede tidsplan overholdes. 1.2.3 Bygherreleverancer Laboratorieinventar inkl. stinkskabe udbydes i særskilt entreprise. De enkelte storentreprenører skal medvirke til koordinering i forbindelse med levering og montering. Grænseflader fremgår af de respektive arbejdsbeskrivelser. 1.3 Projektorganisation Bygherre samt projekterende bygningsmæssige arbejder: Statens Serum Institut Artillerivej 5 (Ørestads Boulevard 5) 2300 København S Kontaktperson: Ellen Harre Tlf. 32 68 31 89 / Mobil 20 81 32 04 Byggepladsen: Bygning 84 Statens Serum Institut
1. Orientering Side : 7/26 Byggeledelse: Statens Serum Institut Byggeleder Curtis Lane Tlf.: 32 68 33 90 / Mobil 20 16 22 81 Projekterende VVS, ventilation, el og SCADA arbejde: MOE A/S Buddingevej 272 2860 Søborg Projektleder: Ida Lindemann Jensen Tlf. 44 57 60 00 SSI kontakt: Data: Jan Findsen mobil: 22288779 El: Jan Findsen mobil: 22288779 VVS og Ventilation: Nikolaj Brinkmann mobil: 21431356 1.4 Projektmaterialet 1.4.1 Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/december 2009 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller 1.5 Fælles værktøjer 1.5.1 Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Aftale om udførelse af varmt arbejde 1.5.2 Digital kommunikation Projektweb E-mailstandard 1.6 Pålæg 1.6.1 Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.
1. Orientering Side : 8/26 1.6.2 Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal. Entreprenøren er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: Nøgletal fra tidligere evalueringer. En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren
2. Referencer Side : 9/26 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
2. Referencer Side : 10/26 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept. 2010 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
3. AB 92 Side : 11/26 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Tilføjelser til AB92 er angivet under de enkelte paragraffer. AB92 og Tilføjelser til AB92 supplerer hinanden, men i tilfælde af modstrid gælder Tilføjelser til AB92 forud for AB92. Almindelige bestemmelser 1. Bygherrens udbud 2. Tilbud afgives ved fremsendelse af de udleverede tilbudslister fuldt udfyldt og underskrevet. Enhedspriser vægter som angivet i tilbudslisten under hovedtilbudssum. Entreprenørens tilbud 3. Stk. 5. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage fra fristen for modtagelse af bud på licitationsdagen. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Arbejdet er et offentligt byggearbejde. Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtigelse. Forsikring 8. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenørens ydelse 10. Produktionstegninger m.v. skal, i det omfang dette fremgår af Særlige Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelser, udarbejdes af entreprenørerne og skal i god tid forinden arbejdets udførelse fremsendes til de projekterende teknikere til udtalelse.
3. AB 92 Side : 12/26 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftlig accept, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med forholdende på byggegrunden. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn 17. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Der udarbejdes forud for fremsendelse af den 1. acontobe gæring en liste med entreprisens opdeling på de enkelte arbejdsoperationer og byggeområder efter nærmere aftale med byggeledelsen. Kopi af denne liste anvendes til acontobegæringen ved anføring af % udført arbejde ud for de enkelte poster, hvorefter entreprenørens tilgodehavende udregnes. Ekstraarbejder faktureres særskilt. Bygherrens betalingsfrist ændres til 25 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.
3. AB 92 Side : 13/26 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 37.
3. AB 92 Side : 14/26 5-års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Ud over det i 40, stk. 1 anførte har bygherren ret til at foretage hel eller delvis ophævelse af entreprisen, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne ansvarspådragende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væsentlig termin ikke overholdes, og en delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkelsen undgås eller mindskes ved overførsel af dele af arbejdet til anden entreprenør. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43. Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.
4. Byggeplads Side : 15/26 4. Byggeplads 4.1 Generelt 4.2 Bestemmelser 4.2.1 Generelt SSI forskrifter: Info til fremmede håndværkere. 4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger 4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser Den enkelte entreprenører skal for egne arbejder rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. 4.2.4 Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 4.5 Bygherrens afsætninger 4.6 Byggepladsens indretning 4.6.1 Byggepladstegning Byggepladsforhold fremgår af byggepladsplanen. 4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen.
4. Byggeplads Side : 16/26 Indhegning Byggepladsen indhegnes ikke. Afskærmning 4.6.3 Aflukning Interimslukning Se pkt. 5.3.4. Aflåsning For at få adgang til bygning 84, kræves der adgangskort. 4.6.4 Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning 4.6.5 Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring 4.6.6 Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning i og/eller omkring eget arbejdsområde. Skilte på skure Fælles byggepladsskilte 4.6.7 Førstehjælpskasser E1 skal levere forbindingskasse og øjenskyl og har ansvaret for at forbindingskasse indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. De skal være tilgængelige i bygning 84. 4.6.8 Brandslukningsmateriel E1 skal levere og vedligeholde brandslukningsmateriel. 1 stk. 6 kg ABC-pulverslukker. Placeres i bygning 84 efter aftale med byggeledelsen. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer 4.7.1 Parkering Privatparkering skal ske på afmærkede p-pladser. Se også Info til fremmede håndværkere 4.7.2 Udendørs færdselsarealer De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. 4.7.3 Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. I bygning 84 er færdsel kun tilladt i byggepladsområdet, tekniketage og kælder.
4. Byggeplads Side : 17/26 4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer 4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer 4.7.6 Belysning af færdselsarealer Færdselsveje er belyst. Entreprenørerne sørger selv for supplerende arbejdslys. Udendørs færdselsarealer er belyst. 4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer 4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer E1 renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske hver dag efter endt arbejde. Rengøring foretages ved støvsugning med Hepafilter. 4.8 Skurby og oplagsplads 4.8.1 Skurforhold E1 etablerer fælles mandskabsskur med velfærdsfaciliteter til 10 personer. E1 etablerer kontorskur med to arbejdspladser. 4.8.2 Oplagsplads E1 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Oplag af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Der kan påregnes mindre midlertidig oplagsplads i 80 er gangen efter nærmere aftale med byggeledelsen. 4.8.3 Teltværksteder 4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer E1 opstiller 2 stk. affaldscontainere til fælles brug, og sørger for tømning. E1 opstiller 1 stk. affaldscontainer til fælles brug syd for bygning, nærmere placering aftales med byggeledelsen, og sørger for daglig tømning. Entreprenøren skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom. Affaldscontainer opstilles i henhold til byggepladstegning. Affaldet skal afleveres på godkendte modtageanlæg. Statens Serum Instituts containere må ikke benyttes uden aftale med byggeledelsen.
4. Byggeplads Side : 18/26 4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads 4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads De enkelte entreprenører har pligt til løbende at foretage oprydning på deres respektive oplagspladser. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.9 Arbejdsområder 4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder Hver entreprenør afdækker egne huller for rørgennemføringer i dæk. 4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder 4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt sørger den enkelte entreprenør selv for arbejdsbelysning. 4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder Den enkelte entreprenør er pligtig til hver dag at foretage oprydning og fjerne sit affald fra arbejdsstedet. Opmærksomheden henledes på, at bygningen er i brug under ombygningen, så det er meget vigtigt at der tages hensyn til SSI s personale. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. Da laboratorieområder er i brug under ombygning, henledes opmærksomheden på, at der er særlig omhu under udførsel og der ikke svines unødvendigt. Al støv fjernes omhyggeligt før bygningsdele lukkes.
4. Byggeplads Side : 19/26 4.10 Tekniske hjælpemidler 4.10.1 Kraner og materielehejse 4.10.2 Personelevatorer 4.10.3 Stillads og arbejdsplatform 4.11 Forsyning til byggeplads 4.11.1 Vand og afløb E2 etablerer vand og afløb til mandskabsvogn. 4.11.2 El E2 etablerer og vedligeholder orienteringsbelysning og byggestrøm til egne arbejder. Der etableres for byggestrøm 2 stk. byggestrømstavler som hver især indeholder minimum HPFI-relæer, Bimåler, automatsikringer samt 6 stk. 10A stikkontakter, 2 stk. 16A CEE-stikkontakter. Der placeres 1 stk. i stue etage og 1 stk. i tag etage. Til forsyning etableres via gummikabel af byggestrømstavlerne etableres kabling fra disponibel gruppe i hovedtavle. Efter endt arbejde demonterer E2 al byggestrøm frem til tavle L02. E2 etablerer elforsyning til mandskabsskur og kontorskur. E2 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Elforbruget til materialecontainere betales af bygherren Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren 4.11.3 Kommunikation Der opsættes ikke telefonlinjer. Der benyttes mobiltelefoner 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug 4.12.1 Generelt Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der gøres særlig opmærksom på at bygningen er i brug under ombygningen. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til ansatte i bygningen. Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen.
4. Byggeplads Side : 20/26 Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. ID-kort bestilles hos SSI ved Curtis Lane. E1 forestår administration af nøgler. 4.12.2 Information til tredjemand 4.12.3 Midlertidig drift Hver entreprenør skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til, at bygningen er i drift.
5. Sikkerhed og sundhed Side : 21/26 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt 5.1.1 Organisation Bygherren overdrager rollen som Sikkerheds- og sundhedskoordinator til Storentreprenør 1. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. 5.1.2 Byggepladskoordinering 5.1.3 Sikkerhedsmøder Der er ikke krav om overholdelse af sikkerhedsmøder. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Der er ikke krav om udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, da der på pladsen vil være flere arbejdsgivere, men maksimalt 10 ansatte i alt. Byggepladsen henregnes til små byggepladser, jf. BEK 1216 5.3 Arbejdsmiljø 5.3.1 Generelt Der må ikke anvendes vinkelsliber i bygningen. 5.3.2 Begrænsning af støjgener 5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer 5.3.4 Begrænsning af støvgener Støvende arbejder skal i videst mulig omfang begrænses. Der etableres støvvægge under entreprise E1, således at støvende arbejder foretages inden for dette område. Døre til øvrige rum med særligt følsomt udstyr, der ikke er berørt af ombygningen, forsegles af bygherren. 5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).
6. Omgivende miljø Side : 22/26 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj 6.3 Vibrationer 6.4 Støv 6.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter
7. Kvalitetsstyring Side : 23/26 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder Der afholdes formandsmøder ved opstart af særlige arbejder, der kan være til gene for brugerne, på pladsen. Der afholdes byggemøder 1 gang ugentligt. 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Der afholdes kombineret projektgennemgangs- og opstartsmøde. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation 7.7.1 Generelt 7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter 7.7.3 Arkivering af dokumentation 7.7.4 Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 1 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen 7.7.5 D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 7.8 Aflevering 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering
8. Tidsstyring Side : 24/26 8. Tidsstyring 8.1 Generelt 8.2 Tidsplan 8.3 Vejrligsdage
Bilag 1, Paradigma for sikkerhedsstillelse Side : 25/26 Police nr. FORSIKRINGSSELSKAB, BANK SPAREKASSE eller lignende. ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB 92 ' 6 med 5-års mangelsansvar (byggearbejder) På foranledning af: (entreprenøren)_ indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selvom bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medført af AB 92 ' 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB 92 ' 46. Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 ' 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.
Bilag 1, Paradigma for sikkerhedsstillelse Side : 26/26 II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftlig har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 92 45 og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.