AB92 Entreprisekontrakt

Transkript

1 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade Lemvig CVR (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende: 2 Opgaven Thyborøn-Agger Færgefart, Nye færgelejer. Entreprisen omhandler udførelse af nye færgelejer og landklap-anlæg i Thyborøn og Agger for Thyborøn- Agger Færgefart. 3 Aftaleberettigede Bygherren har angivet følgende som aftaleberettiget i forhold vedrørende entreprisens udførelse, herunder indgåelse af aftaler om eventuelle ekstraarbejder. Navn: Erik Lyngsø Titel: Projektleder Mobil nr.: erik.lyngsoe@lemvig.dk Entreprenøren har angivet følgende som aftaleberettiget i forhold vedrørende entreprisens udførelse, herunder indgåelse af aftaler om eventuelle ekstraarbejder. Navn: [...] Titel: [...] Mobil nr.: [...]

2 2 4 Underleverandører Alle underleverandører skal medtages under denne klausul, hvis de er kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Følgende er oplyst som underleverandør for entreprisens udførelse: [Navn] [adresse] [mail] [tlf.nr] CVR: [CVR-nr.] Juridisk repræsentant for underleverandør: Navn: [...] Titel: [...] Mobil nr.: [...] Entreprenørens aftaler med underleverandører skal indgås på samme vilkår som denne kontrakt og SB. Underleverandører kan ikke udskiftes, medmindre der foreligger skriftlig aftale med bygherren herom. Udskiftning af en underleverandør er betinget af, at den nye underleverandør har samme kompetencer og formåen som den udskiftede underleverandør. 5 Kontraktgrundlag For kontrakten gælder følgende skriftlige grundlag. Såfremt der måtte vise sig uoverensstemmelser i dokumenternes angivelser, har dokumenterne rangorden iht. nedenstående angivne. Nærværende entreprisekontrakt af [dato] inkl. bilag Eventuelle rettelsesblade udsendt under udbudsprocessen Udbudsvilkår af 9. januar 2017 Særlige betingelser baseret på AB92 (SB) af 9. januar 2017 Kravspecifikation for landklap af 9. januar 2017 Kravspecifikation for servicebygning af 9. januar 2017 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 9. januar 2017

3 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 9. januar 2017 Tilbudsliste af 9. januar 2017 PSS paradigme af Ramme for Plan for Sikkerhed og Sundhed af 9. januar 2017 Udbudstegninger jf- tegningsliste af 9. januar 2017 Entreprenørens tilbud af [dato] 6 Entreprisesum Entreprenøren forpligter sig hermed til at præstere alle arbejder og leverancer iht. nærværende kontrakt [og tilhørende bilag]. Entreprisesum: [sum] ekskl. moms. skriver kroner: [beløb i ord] 00/100 De i tilbudslisten angivne enhedspriser er faste i hele kontraktperioden. 7 Sikkerhedsstillelse Entreprenøren overdrager til bygherren en sikkerhedsstillelse lydende på 15 % af entreprisesummen ekskl. moms, svarende til DKK [beløb], skriver: [beløb i ord] senest 8 arbejdsdage efter kontraktens underskrivelse. Kontrakten er betinget af at behørig sikkerhed stilles inden den fastsatte frist. Sikkerheden skal stilles i henhold til Bilag 1. Der henvises i øvrigt til SB 6. 8 Betaling Fakturaforslag fremsendes til tilsynet for bemærkninger/godkendelse inden endelig faktura fremsendes til bygherren. Faktura til bygherren skal sendes elektronisk ved anvendelse af følgende EAN nr.: , mærket "Færgen". Fakturakopi sendes samtidig til bygherrens rådgiver for anvisning. Der henvises i øvrigt til SB Vinter og vejrligsforanstaltninger Årstidsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i TBL post

4 4 Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger udføres som regningsarbejder, jf. SB 14. Entreprenøren er dog berettiget til uden forudgående aftale med bygherren at udføre sådanne vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, der er nødvendige for at overholde bygherrens og entreprenørens forpligtelser i henhold til vinterbekendtgørelsen. Bygherren betaler disse i henhold til enhedspriser som regningsarbejder i henhold til SB Tidsfrister og dagbod Overskrider entreprenøren de fastlagte tidsfrister eller dele deraf, jf. nedenstående sanktionsbestemte terminer, betaler entreprenøren en dagbod for hver påbegyndt arbejdsdag, som tidsfristen overskrides. Fysisk opstart: Ingen krav Færdiggørelse af færgeleje i Agger: 1. april 2018 Færdiggørelse af færgeleje i Thyborøn: 1. maj 2018 Dagbod er aftalt til DKK ekskl. moms pr. arbejdsdag færdiggørelsesfristerne overskrides. Aflevering skal ske i henhold til SB Betingelser Kontrakten er betinget af: At aftalen ikke erklæres for "uden virkning" af Klagenævnet for udbud. I så fald er bygherren berettiget til at ophæve aftalen uden derved at ifalde erstatningsansvar overfor entreprenøren. At behørig sikkerhed i overensstemmelse med punkt 6 stilles indenfor den fast satte frist. 12 Underskrifter [By], d. [By], d. [Entreprenør] [Underskrift - tegningsberettiget] [Bygherre] [Underskrift - tegningsberettiget]

5 5 Kontraktbilag: Nr. Navn Dato Revisionsdato 1 Formular for sikkerhedsstillelse

6 6 Bilag 1: Formular for sikkerhedsstillelse ENTREPRENØRGARANTI i medfør af SB 6 med 10 års mangelansvar På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af SB 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om

7 7 beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i SB 46. Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. SB 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. SB 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen når bygherren skriftligt har godkendt mangelafhjælpningen, jf. SB 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. SB 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. SB 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftlig har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. SB 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. SB 45 og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./j. nr.: Som garant: Dato og underskrift: