NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND FAGENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer... 24

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv... 30

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage Sanktionsbestemmelser Bestemmelser vedr. betaling Generelt Bilag 1 Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 2 Tro- og loveerklæring Bilag 3 Transport-dokument Bilag 4 Entreprenørgaranti Bilag 5 Garanti for forudbetaling af leverancer Bilag 6 Dokumentation af evt. underentreprenører Bilag 7 Sociale klausuler... 44

5 1. Orientering Side : 4/38 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Byggeriet omfatter ombygning af ca m² bruttoareal fordelt på stue- og kælderplan, samt udskiftning af eksisterende vinduespartier. De indvendige arbejder omhandler nedbrydning, udførelse af nye lette gipsvægge, tilpasning og udskiftning af lofter, renovering af overflader med malerbehandling og ny linoleumsbelægning. Eksisterende installationer, herunder ventilation, El og VVS tilpasses ny indretning og funktion. Der etableres elevator. Ideen med ombygningen er at samle borgernes sundhedsydelser i samme bygning, og derved få et tættere samarbejde mellem faggrupperne. I den kommende lokaler vil der være praktiserende læger, sygeplejesker, ergoterapeut, socialpsykiatri, fodterapeut og genoptræning. I kælderen vil der blive indrettet hjemmesygepleje klinik og kontor faciliteter og diverse baderum til personalet Generelt Entrepriser/arbejder Fagentrepriser Entreprise A Murer Entreprise C Tømrer Entreprise E Gulv Entreprise F VVS Entreprise H El Entreprise G - Ventilation Entreprise I Maler Entreprise X Sanering; udbydes ikke i offentlig tilbudsindhentning Projektet skal indeholde alle arbejder for byggeriets færdige udførelse. Under fagentrepriserne, inklusive delarbejder, hører alle arbejder, leverancer og ydelser, der er nødvendige for den fulde, konditionsmæssige udførelse af de i udbudsgrundlaget beskrevne arbejder. Hvor der i nærværende projektmateriale pålægges entreprenøren forpligtigelser eller beskrives arbejdsvilkår, skal dette forstås således, at eventuelle udgifter i forbindelse hermed skal medregnes i tilbuddet. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt påhviler de økonomiske konsekvenser, af sådanne forpligtigelser eller arbejdsvilkår, bygherren. Entreprenøren har pligt til at gennemgå andre entreprenørers arbejder, der ligger forud for eget arbejde, og dette skal foretages så betids, at anden entreprenørs efterhjælp af dennes arbejde ikke forsinker igangsætning af eget arbejde.

6 1. Orientering Side : 5/38 Det er entreprenørens ansvar, at disse arbejder gennemgås, eventuelt ved tilsynets medvirken. Entreprenørerne skal være indstillet på at samarbejde positivt med de øvrige entreprenører således, at arbejdet nyder fremme det kan indebære varsling og koordinering med de øvrige entreprenører Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Løst inventar Låsesystem ADK Hårde hvidevarer 1.3 Projektorganisation Bygherre: Tønder Kommune Bruger: Tønder Kommune Bygherrerådgiver: Vedad Durakovic, Team ejendomme Projekteringsleder: Charlotte Folke, Projekterende: Ingeniørrådgiver: Niras Byggeleder: Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen: Arkitekt M.A.A. Charlotte Folke ApS Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen: 1.4 Projektmaterialet Nedenfor nævnte særlige og almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet. Derudover indgår besigtigelse på stedet som grundlag for tilbudsafgivelsen Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012

7 1. Orientering Side : 6/38 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance/januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar Tegninger/bygningsmodeller Iht. gældende tegnings- og dokumentfortegnelser af den fra arkitekt og ingeniør. 1.5 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Bilag 1: Tro og loveerklæring Bilag 2: Standardformular for transportdokument Bilag 3: Entreprenørgaranti Bilag 4: Garanti for forudbetaling af leverancer Digital kommunikation Projektweb 1.6 Pålæg standard Alle s forsynes med emne: Sundhedshus Toftlund Alle vedhæftede filer skal være i Pdf-format Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.

8 1. Orientering Side : 7/38 Overholder entreprenøren ikke konventionen vil den pågældende entreprenør blive meldt til arbejdstilsynet.

9 2. Referencer Side : 8/38 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. BEK om OPP: Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Erhvervs- og Byggestyrelsen. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 314 af 26. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 23. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

10 2. Referencer Side : 9/38 Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

11 3. AB 92 Side : 10/38 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i nærværende byggesagsbeskrivelse supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser i AB92, og de pågældende tilføjelser går forud for AB92. Ad 1, stk. 5 Tidsfrister opgøres i arbejdsdage. 1. maj, 5. juni og ferie, herunder industriferie, er arbejdsdage. Bygherrens udbud 2. Ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes i fagentreprise; tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ad 2, stk. 2 Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Tilbudsgivere må selv kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som følge af manglende blade, tegninger m.m., alene påhviler tilbudsgiveren. Dersom noget i udbudsmaterialet måtte være uklart for de tilbudsgivende, må disse inden spørgefristens udløb indhente nærmere oplysninger herom hos bygherren eller dennes rådgiver. I tegningsmaterialet er ydelser påført entreprisebetegnelse/bogstav for respektive entrepriser, hvilket betyder, at hele ydelsen skal medregnes under den pågældende entreprise. Hvor der i udbudsmaterialet er angivet bestemte fabrikater, skal dette opfattes som norm for den pågældende leverance. Der kan indregnes andre fabrikater, såfremt entreprenøren kan dokumentere, at de opfylder samme krav med hensyn til funktion, egenskaber, mål og æstetik. Se også pkt. 1.2 i diverse arbejdsbeskrivelser. Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med denne entreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører.

12 3. AB 92 Side : 11/38 Ad 2, stk. 3 Udbudstidsplanen indeholder afleveringsdato og sanktionsbehæftede mellemtidsfrister. På baggrund af udbudstidsplanen skal der udarbejdes en mere detaljeret arbejdstidsplan, jf. 9, stk. 1; se afsnit 8, bestemmelser vedr. tidsstyring. Ad 2, stk. 5 I medfør af 1 i lov nr af den 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsgivningen samtidig afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovens 2, stk. 2. Erklæringen skal afgives ved udfyldelse af den udleverede tro- og loveerklæring, jf. bilag 2. Ad 2, stk. 6 Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster i den udleverede tilbudsliste. Ad 2, stk. 7 Enhedspriser med stipuleret mængde indgår i tilbudsprisen i omfang, som det fremgår af tilbudslisterne. Entreprenørens tilbud 3. Tilbud skal afgives i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Førend afgivelse af tilbud skal entreprenøren gøre sig bekendt med de eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og selv foretage supplerende undersøgelser, der anses for nødvendige for tilbudsgivningen. Ad 3, stk. 2 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal hans eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens underposter. Det skal gøres på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den uændrede tilbudssum. Delpriser skal betragtes som selvstændige tilbud, sådan at forstå, at de kan udgå til den anførte pris. Ad 3, stk. 4 Tilbuddet omfatter også ydelser nævnt i nærværende byggesagsbeskrivelse samt udgifter ved sikkerhedsstillelse. Ad 3, stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud og andre skriftlige tilbud er 60 arbejdsdage. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5.

13 3. AB 92 Side : 12/38 Ad 5, stk. 1 Transport kan kun gives til et af bygherren accepteret pengeinstitut, og entreprenøren vil kun kunne forvente at få noteret én transport på sit tilgodehavende og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. En eventuel transport skal meddeles ved udfyldelse af skemaet indsat som bilag 3. Ad 5, stk. 2 Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende og alene til bank, sparrekasse eller andet af bygherren anerkendt pengeinstitut. Ad 5, stk. 4 Den bydende skal i tilbuddet anføre navnene på sine eventuelle underentreprenører, idet bygherren forbeholder sig at kunne godkende disse. Disse anføres på bilag 6. Entreprenøren skal i udførelsesfasen tillige indhente bygherrens godkendelse af evt. nye underentreprenører. Ad 5, stk. 5: Entreprenøren er forpligtiget til løbende i forbindelse med kontraktens indgåelse og senest ved afleveringsforretningen at oplyse navn og adresse på samtlige hans underentreprenører/leverandører og giver samtidig ved sit tilbud bygherren transport i sine misligholdelsesbeføjelser mod disse. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Ad 6, stk. 1 Garantien skal udformes jf. bilag 4. Sikkerhedsstillelsen er ekskl. merværdiafgift. Der stilles ikke sikkerhed ved entrepriser under kr ,- ekskl. moms. Garantien skal være oplyst ved tilbuddets afgivelse. Sikkerhedsstillelsen må ikke være påført endelig udløbsdato. Ved afleveringen reguleres sikkerhedsstillelsen således, at den svarer til den samlede entreprisesum inkl. ekstraarbejder. Ad 6, stk. 6 Nedskrivning af garanti sker først efter godkendt afhjælpning af mangler på sidste afsnit. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring

14 3. AB 92 Side : 13/38 8. Ad 8, Stk.1 Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring, der omfatter skade på entreprisen, herunder brand- og stormskader. Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, entreprenører og eventuelle underentreprenører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen ligeligt mellem de involverede entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle de af entreprisekontrakten omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller beregnet til indføjelse i bygningen/arbejdet, og som er sikredes ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Entrepriseforsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenørerne skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B. Der gælder en særlig selvrisiko ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde såfremt Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B ikke er overholdt. Den særlige selvrisiko udgør 10% af skaden, dog min kr. og maks kr. Denne særlige selvrisiko gælder ud over den almindelige selvrisiko og bæres fuldt ud af entreprenøren. Eventuel særlig selvrisiko, der udløses ved skade som følge af udførelse af varmt arbejde bæres fuldt ud af entreprenøren. Ad 8, Stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på min. 10 mio. kr. for person- og tingskade. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab, forinden entreprisens start.

15 3. AB 92 Side : 14/38 De forsikringer, det påhviler entreprenøren at tegne, skal holdes i kraft indtil 5 år efter entreprisens aflevering, og skal være tegnet på en sådan måde, at dækningen kun kan ophøre efter forsikringsselskabets skriftlige meddelelse herom til bygherren med 30 dages varsel. Bygherren er i så fald berettiget til, men ikke forpligtet til, at tegne de fornødne forsikringer for entreprenørens regning og risiko. Entreprenøren skal ved arbejdets påbegyndelse overfor byggeledelsen dokumentere, at hans ansvarsforsikring er i kraft. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Ad 9, Stk. 1 Der henvises til afsnit 8, bestemmelser vedr. tidsstyring. Ad 9, Stk. 2 Omfanget af bygherreafsætning fremgår af afsnit 4. Entreprenørens ydelse 10. Ad 10, Stk. 2 Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med udførelsesdokumenter, fx arbejdstegninger, i fornødent omfang. Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før det planlagte udførelsestidspunkt. Tilsynets gennemgang af disse dokumenter vil være en stikprøvekontrol af deres overensstemmelse med det til grund liggende projektmateriale, og fritager således ikke entreprenøren for, at de færdige arbejder opfylder de stillede krav. Hvis entreprenøren stiller forslag til afvigelser fra det gældende projekt, skal han i selvstændigt papir beskrive: Forslag til afvigelse, med specifik reference til det gældende Tekniske konsekvenser Kvalitetsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Afvigelse fra det gældende må kun iværksættes med tilsynets skriftlige godkendelse. Ad 10, stk. 3 Ved bestilling af materialer skal det oplyses, til hvilket byggeri de skal leveres. Denne information skal fremgå af leverandørens følgeseddel.

16 3. AB 92 Side : 15/38 Ad 10, stk. 4 Det skal dokumenteres, at alle leverancer leveres med 5 års leverandøransvar (byggeleveranceklausul) gældende fra byggeriets samlede aflevering. Såfremt 5 års leverandøransvar ikke kan opnås på et foreskrevet produkt, skal et alternativt produkt, hvorpå der kan ydes 5 års leverandøransvar, godkendes af bygherren/tilsynet inden anvendelse. Undtaget er Hårde hvidevarer, som skal leveres i henhold til købeloven. Garantiperioden løber fra den samlede aflevering. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Ad 11 stk. 1 Der henvises til afsnit 7, bestemmelser vedrørende kvalitetsstyring. Ad 11 stk. 3 Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, inden produktion påbegyndes, og inden materialeleverancer bestilles. Entreprenøren skal med henblik på bygherrens beslutning om og godkendelse af udførelsesmetoder, materialer og komponenter udarbejde en liste med tidspunkter for alle væsentlige beslutninger, som skal træffes under projektering og udførelse. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ad 13, stk. 2 Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelser uden bygherrens accept. Ændringer i arbejdet 14. Ad 14, stk. 1 Såfremt der er tale om artsforskellige ekstraarbejder, som ikke har en direkte sammenhæng med nærværende entrepriseaftale, forbeholder bygherren sig ret til at lade arbejdet udføre af en anden entreprenør uden at forholdet skal begrundes. Ad 14, stk. 2 Entreprenøren skal efter skriftlig henvendelse fra bygherren lade sikkerhedsstillelsen hæve for hver gang, der skal ydes ekstraarbejder for kr., således at sikkerhedsstillelsen på den korrigerede entreprisesum udgør 15%. Reduceres værdien af entreprisen, gælder tilsvarende regel, men entreprenøren skal henvende sig skriftligt til bygherren. Intet ekstraarbejde må igangsættes før der er udstedt en af bygherren godkendt aftaleseddel.

17 3. AB 92 Side : 16/38 Påbegyndes ekstraarbejde, før en sådan foreligger, er bygherren ikke forpligtiget til at honorere dem. Ad 14, stk. 3 Uanset at prissatte mængder i forbindelse med kontrakt/accept er trukket helt ud, forbeholder bygherren sig ret til at kunne bruge de opgivne enhedspriser i forbindelse med afregning af ekstraarbejder. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Ad 15, stk. 1 Tegninger, beskrivelser og tilbudslister supplerer hinanden, og såfremt en ydelse er nævnt et af stederne, skal den medregnes Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn 17. Ad 17, stk. 4 Fra bygherrens side føres stikprøvevis tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Entreprenøren er pligtig at kontrollere det af ham påhvilende arbejde, såvel tidsmæssigt som teknisk, i alle detaljer. Entreprenøren skal dokumentere sit kontrolarbejde i henhold til kontrolplanen. Se afsnit 7, bestemmelser vedrørende kvalitetsstyring. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Ad 18, stk. 1 Såfremt entreprenøren ikke selv leder det daglige arbejde, skal han meddele bygherrens tilsyn, hvem der på hans vegne gør det. Byggemøder 19. Ad 19, stk. 1 Rådgiver indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater. Der afholdes byggemøder hver 2. uge. I mellemliggende uger vil der være tilsyn på pladsen af byggeledelsen. Der vil ikke være mødepligt. Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal ske senest ved første byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet

18 3. AB 92 Side : 17/ D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Ad 22, stk. 1 Der henvises til afsnit 9.0, bestemmelser vedr. betaling. Ad 22, stk. 2 Hvis der ydes betaling for materialer mv., som ikke er leveret på byggepladsen, skal entreprenøren stille sikkerhed herfor samt dokumentere, at materialer mv. er individualiseret som bygherrens ejendom. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med bilag 5. Ad 22, stk. 4 Der henvises til afsnit 9.0, bestemmelser vedr. betaling. Ad 22, stk. 6 Den del af entreprisen, som udføres inden 12 måneder efter tilbudsdagen, skal udføres til fast pris. Eventuel regulering af entreprisesummen for prisændringer efter 12 mdr. beregnes som anført i bilag 2 til cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid. Regulering sker på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri omkostningsindeks i alt. For arbejder, der grundet en af entreprenøren forårsaget forsinkelse udføres efter fastprisperiodens udløb, vil der ikke finde regulering sted. Tilsvarende vil forsinkelser af arbejdet efter fastprisperiodens udløb blive tilbageført til det tidspunkt, da arbejdet i henhold til tidsplanen skulle være udført. Ad 22, stk. 7 Sidste betaling (slutregning), som skal udgøre mindst 5% af entreprisesummen, udbetales når mangelafhjælpningen jf. afleveringsprotokol er fuldendt og kvalitetssikringsdokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Ad 22, stk. 10 Bygherrens betalingsfrist for endelig og fuldstændig opgørelse er 30 arbejdsdage. Beløbet forrentes først herefter. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Ad 24, stk. 1

19 3. AB 92 Side : 18/38 En nødvendig betingelse for at en registreret spilddag kan give ret til tidsfristforlængelse er, at arbejdet har ligget stille på en aktivitet, der ligger på den kritiske vej i tidsplanen. I tvivlstilfælde fastlægges den kritiske vej af byggeledelsen. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Ad 25, stk. 1 En entreprenør der bærer risikoen for tidsfristoverskridelser, der ikke skyldes de under 24 stk. 1 pkt. 5 nævnte forhold, er pligtig til omgående og uden merudgifter for bygherren at indhente forsinkelserne. Ad 25, stk. 2 Der er fastsat dagbod, jf. afsnit 8, bestemmelser vedrørende tidsstyring. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Ad 27, stk. 1 Entreprenøren skal omgående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav til bygherren. Såfremt en entreprenør mener at være blevet påført øgede udgifter som følge af bygherrens eller en anden entreprenørs forhold, skal kravet om erstatning/godtgørelse senest fremsættes skriftligt over for bygherren ved start af egen ydelse. Ethvert sådant fremsat krav skal snarest følges af en specificeret opgørelse over kravets størrelse og sammensætning. Fremsatte økonomiske krav fritager ingen entreprenør for pligten til at overholde arbejds- og tidsplaner. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Ad 28, stk. 1 Bygherren indkalder først til afleveringsforretning, når entreprenøren har færdigmeldt sit arbejde. En meddelelse til bygherren om, at arbejdet er færdiggjort (færdigmelding) skal forstås således: Entreprenøren indestår ved sin underskrift for, at alle under hans entreprise forekommende arbejder og leverancer er udført i overensstemmelse med det aftalte. Sammen med færdigmelding skal der afleveres: Kopi af den udfyldte kontrolplan. Dokumentation for at entreprenøren på systematisk måde har gennemført en samlet slutkontrol af det byggeri, der er omfattet af færdigmeldingen. Ad 28, stk. 2 Som væsentlige mangler anses mangler som hindrer ibrugtagning af bygningen.

20 3. AB 92 Side : 19/38 Konstateres der mangler ved arbejdet i forbindelse med afleveringen betragtes disse som en manglende færdiggørelse af de pågældende ydelser, og der vil derfor blive foretaget tilbagehold i slutudbetalingen, indtil manglerne er afhjulpet. Manglende aflevering af kvalitetssikringsdokumentation eller manglende aflevering af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger/forskrifter vil medføre tilbageholdelse i entreprisen på 5 % af acceptsummen ekskl. moms - dog min. kr ,00 jf. ad 22, stk , stk. 4 Byggeriet udføres i tre etaper og der foretages tre delafleveringer. Bygherreleverancer og montage af disse vil opstarte inden afleveringen og skal accepteres af entreprenørerne på lige fod med andre entreprenørers aktiviteter. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Entreprenørens hæveret

21 3. AB 92 Side : 20/ Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43. Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.

22 5. Sikkerhed og sundhed Side : 21/38 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ud over bestemmelser om byggepladsen, er der i dette kapitel desuden angivet oplysninger af orienterende art om hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger der skal henligges for det pågældende arbejdes udførelse fremgår af de relevante arbejdsbeskrivelser. Arbejder omkring byggeplads inkl. sikkerhedsarbejde henhører generelt under entreprise C Tømrer Bygningsrengøring/slutrengøring foretages af entreprise I - Maler. 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b er erstattet af del 1 og del 2 af den 1. februar 2008 udgivet af Brand Teknisk Institut Myndighedstilladelser og anmeldelser Rådgiver indhenter byggetilladelse. Det påhviler entreprenøren at tilkalde og orientere samt at indhente nødvendige tilladelser ved offentlige myndigheder og værker i forbindelse med udførelsen af arbejdet Håndtering af materialer og produkter Materialeoplag i bygningen kan ikke påregnes. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde, der afholdes som præciseret i udbudsbrev. Entreprise C - Tømrer foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af vejsyn med deltagelse af vejmyndighed. Referat af vejsynet tilsendes byggeledelsen. Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Slutrengøring udføres af entreprise I - Maler. Omfang af slutrengøringen skal indbefatte rengøring af samtlige paneler, døre, pudsning af vinduer indvendigt / udvendigt, radiatorer, vindueskarme og alt inventar - løst som fast samt støvsugning og rengøring af kanaler.

23 5. Sikkerhed og sundhed Side : 22/38 Forefindes der taperester, mørtelrester, malerpletter eller anden form for tilsmudsning forsaget under byggeriet, skal disse fjernes som et led i slutrengøringen. Ud over støvsugning skal tilbuddet indbefatte fjernelse af det sidste henlagte byggeaffald, gulvafdækning i form af gulvpap eller masonit. Der henvises i øvrigt til bygningsdelsbeskrivelse for slutrengøring i arbejdsbeskrivelsen for entreprise I - Maler. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af byggepladsplan. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Skader, som opstår på eksisterende bygningsdele eller lign. under byggeriet, skal repareres uden udgift for bygherren. Forud for gravning i nærheden af eksisterende ledninger skal nærværende entreprenør hidkalde ejerne for påvisning af ledningerne. Hvis gas-, vand-, afløbs- og andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar. Varmeanlæg skal fungere under udførelse af byggearbejderne. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren foranlediger ingen afsætninger. De enkelte entreprenører skal selv ud fra eksisterende bygninger afsætte nødvendige mål. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladsen indrettes i henhold til de gældende forskrifter herfor. Entreprenørerne skal i fællesskab samarbejde om indretning af byggepladsen, således at de enkelte entreprisers arbejde kan udføres uhindret. Al byggepladsindretning sker for entreprenørens regning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på byggepladsplan. Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegningen, f.eks. som led i færdiggørelsen og ajourføringen af Plan for Sikkerhed og Sundhed.

24 5. Sikkerhed og sundhed Side : 23/38 Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen. Det bemærkes, at byggepladsarealer ikke kan forventes udvidet. Indhegning Entreprise C Tømrer opstiller byggepladshegn iht. byggepladsplan. Byggepladshegnet har en højde på 2 m. Hegnet vil være udført af jernmaterialer. Porte og døre vil være aflåselige. Afskærmning Aflukning Interimslukning Aflåsning Entreprise C - Tømrer forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Det er entreprise C - Tømrers ansvar evt. at etablere en vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning af egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser Entreprise C - Tømrer skal levere og vedligeholde 2 førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører på byggepladsen. Førstehjælpskasser opbevares tilgængeligt. Alle entrepriser skal sørge for at deres ansatte har mobiltelefon på pladsen til brug for nødopkald Brandslukningsmateriel Ved udførelse af varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal den udførende entreprenør sørge for at der forefindes godkendt brandslukningsmateriel på byggepladsen (pulverslukkere). Entreprise C Tømrer leverer og vedligeholder pulverslukkere.

25 5. Sikkerhed og sundhed Side : 24/ Byggepladsens færdselsarealer Der skal under hele byggesagen opretholdes frie adgangsveje til bygningens indgange samt fri adgang for brand- og redningskøretøjer Parkering Der kan ikke tillades parkering af private biler på byggepladsen, da pladsen er begrænset. Der henvises til offentlige p-pladser i området Udendørs færdselsarealer De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen. Såfremt entreprenøren har behov for at anvende andre byggepladsveje, gangveje og overkørsler end eksisterende veje, skal etablering heraf inkl. efterfølgende retablering heraf være indeholdt i tilbuddet. Anlæg af midlertidige byggepladsveje skal aftales med byggeledelsen Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen Afdækning af huller i færdselsarealer Ad stk. 2. Entreprise A - Murer sørger for afdækning af brønde i adgangsveje herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres Etablering af rækværk i færdselsarealer Ad stk. 1. Entreprise C Tømrer leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning Belysning af færdselsarealer Entreprise H - El leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgnog ugeprogram samt gangreserve. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster. Omfanget af byggepladsbelysning fremgår af byggepladstegning Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Entreprise C - Tømrer forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Entreprise C - Tømrer renholder færdselsarealer i bygning for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. Alle entreprenører skal dog til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige.

26 5. Sikkerhed og sundhed Side : 25/ Skurby og oplagsplads Der henvises til byggepladsplanen Skurforhold Entreprise C Tømrer opstiller skurvogne til afbenyttelse af alle entreprenører og skal sørge for at disse er indeholdt velfærdforanstaltninger. Byggemøder afholdes i lokale 055 i bygningen. Byggeperiode: Iht. udbudstidsplan Nødvendig retablering af terræn efter endt byggeperiode foretages af entreprise C - Tømrer. Hver enkelt entreprise opstiller materialecontainer for egne arbejder. Denne forsynes med bimåler af entreprise H - EL. Hver enkelt entreprise afholder selv udgifter til strøm til materialecontainer. Placeringen og størrelse af container til materialer fremgår af byggepladsplanen og aftales i øvrigt med tilsynet Oplagsplads Entreprise C - Tømrer etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer den på byggepladstegningen viste oplagsplads. Ved endt byggeperiode skal dette fjernes igen, så underlag fremstår som eksisterende ved opstart byggeriet. Materialeoplag i bygningen vil ikke blive tilladt. Hvis dette evt. skulle blive nødvendigt aftales det med byggeledelsen Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Entreprise C - Tømrer sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Brandbart (træ, pap) Ikke brandbart (isolering) Beton, brokker etc. Jern, aluminium etc. Gips Bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2010 om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal overholdes. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder miljøog affaldsafgifter afholdes af entreprise C - Tømrer.

27 5. Sikkerhed og sundhed Side : 26/ Belysning i skurby og på oplagsplads Entreprise H - El etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Entreprise C - Tømrer forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Renholdelse af Skurby og oplagsplads påhviler de enkelte fagentreprenører. Forsømmes pligten til nævnte rengøring/fjernelse af affald, afgør tilsynet, når affald m.v. kan være til gene for arbejdets udførelse og lader, om fornødent, dette fjerne for fagentreprenørens regning efter passende kort varsel (max. 1 dag). Såfremt at man ikke entydig kan placere udgiften på en fagentreprenør vil tilsynet efter eget skøn fordele udgiften på de implicerede fagentreprenører. Renholdelse og oprydning skal udføres løbende, og hver fredag, skal der udføres fælles renholdelse og oprydning. Starter kl og forsætter til alle området er opryddet og rengjorte. Alle igangværende entreprenører på pladsen skal deltage. Der skal påregnes 15 timer afsat af hver enkelt entreprenør til byggelederens disponering til renholdelse af byggeplads og skurby. Det påhviler entreprise C- Tømrer at holde alle adgangsveje farbare og affejede under hele byggeperioden, således arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Entreprise A - Murer afdækker skakthuller og udsparinger i dæk Etablering af rækværk i arbejdsområder Entreprise C - Tømrer opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner entreprise H - El arbejdsbelysningen Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Entreprise C - Tømrer sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning. Entreprise C - Tømrer sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Entreprise C - Tømrer renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen.

28 5. Sikkerhed og sundhed Side : 27/ Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Den enkelte entreprenør skal etablere / levere det for entreprisens udførelse nødvendige kran og materialehejsudstyr. Udgiften herfor skal være indeholdt i tilbuddet Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Stillads nødvendigt for entreprisens udførelse sørger hver enkelt entreprenør for. Udgiften herfor skal være indeholdt i tilbuddet. Opstilling og nedtagning af stillads og arbejdsplatform skal ske efter aftale med byggeledelsen. Stilladser skal forsynes med tydelig skiltning hvoraf der fremgår opstiller, lejer og tilladelig belastning Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprise F - VVS etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug for alle entreprenører. Forsyningerne frem til byggeplads etableres i frostsikker udførelse af Entreprise F - VVS El Entreprise H - El etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Entreprise H - El leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til materialecontainere betales af hver enkelt entreprenør. Disse skal være forsynet med bimåler. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherre. Entreprise H El er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationerne angivet på byggepladstegning Kommunikation Den enkelte entreprenør skal oplyse adresse, hvortil al post vil blive fremsendt. Entreprenøren har pligt til at meddele tilsynet, hvem der er sagsansvarlig for entreprenøren.

29 5. Sikkerhed og sundhed Side : 28/38 Den sagsansvarlige og kun den sagsansvarlige deltager i byggemøderne, og har pligt til at meddele beslutninger taget på byggemøderne videre til f.eks. formænd, underentreprenører m.v. Al kommunikation skal foregå på dansk Særlige forhold ved bygninger i brug Fløjen af bygningen hvor social tilsyn holder til er drift under ombygningen. I den forbindelse vil der være indgang for personalet gennem vindfang 054 i kælderen, samt indgang for brugere gennem vindfang 199 i stueetagen. Der henvises i øvrigt på byggepladsplan Generelt Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6.45, og det skal afsluttes senest kl Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Entreprenøren skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til beboere/ansatte. Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen Information til tredjemand Midlertidig drift Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Eksisterende bygninger Ansatte Brugere Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Eksisterende bygninger

30 5. Sikkerhed og sundhed Side : 29/38 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b) Organisation Bygherren har udpeget til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b). Arbejdsmiljøkoordinator (b): Hans Buch Christensen fra Arkitekt M.A.A. Charlotte Folke ApS. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Ad Stk. 1. & Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladskoordinering Ad Stk. 1. og Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b) Sikkerhedsmøder Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b). 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1. Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b). 5.3 Arbejdsmiljø Der henvises til plan for sikkerhed og sundhed. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).

31 6. Omgivende miljø Side : 30/38 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Der henvises generelt til plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 6.2 Støj Arbejdet skal planlægges og gennemføres med henblik på, at støjfrembringelsen minimeres mest muligt. Det præciseres, at fløjen af bygningen hvor social tilsyn holder til, er i drift under byggeriet og der skal derfor tages hensyn. Der er på hele byggepladsen forbud mod brugen af transistorradioer, DAB-radioer, MP3-afspiller tilsluttet højtalere og anden lign støjforurenende apparaturer. 6.3 Vibrationer Der skal vælges materiel og værktøj, som giver mindst mulige vibrationer i omgivelserne. Processer, der medfører vibrationer, må kun gennemføres i dagtimerne i tidsrummet Støv Der etableres interimsvæg, forseglinger og afdækninger mv. iht. byggepladsplan. Det præciseres at affald skal køres bort i lukkede og rullende affaldsbeholdere. 6.5 Emissioner til atmosfæren Der stilles ikke særskilte krav i forbindelse med det omgivende miljø. 6.6 Spild af olie og kemiske produkter Der stilles ikke særskilte krav i forbindelse med det omgivende miljø.

32 7. Kvalitetsstyring Side : 31/38 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 1 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. Ud over mappe med papirkopi afleveres 1 stk. CD med den samlede kontroldokumentation inkl. drift- og vedligehold. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen Entreprenøren skal udføre og dokumentere alle de i kontrolplanerne nævnte kontrolaktiviteter. Dokumentationen skal foreligge samme dag, som kontrollen er udført. Al dokumentation skal være forsynet med dato og underskrift fra den person, der hos entreprenøren er ansvarlig for dens udarbejdelse. Endvidere skal fremgå: Nr. på aktiviteten i henhold til kontrolplanen Tidspunkt og sted for kontrolaktiviteten Al original kontroldokumentation - herunder følgesedler - skal indsættes i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes af entreprenøren på byggepladsen i hele udførelsesperioden se i øvrigt pkt. 4.6.

33 7. Kvalitetsstyring Side : 32/38 Ved opstart af entreprise/arbejde skal det aftales med tilsynet i hvilket omfang, og hvor ofte tilsynet skal modtage dokumentationen. Tilsynet har daglig adgang til entreprenørens arkiv for kontroldokumentation. Dokumentation, ud over den der er relateret til kontrolplanen, indgår alene i entreprenørens arkiv. På basis af ovennævnte skal entreprenøren i god tid, før arbejderne igangsættes, udarbejde de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, check lister m.m., der skal anvendes. Det skal dokumenteres, at alle leverancer leveres med 5 års leverandøransvar (byggeleveranceklausul) gældende fra byggeriets samlede aflevering. Entreprenøren skal i forbindelse med anmodning om afleveringsforretning aflevere en kopi af den fulde dokumentation i kontrolmappen til bygherrens tilsyn. Dette kan kun fraviges, hvis byggeledelsen skriftligt (f.eks. i et byggemødereferat) har accepteret det. Entreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering og i afhjælpningsperioden er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som entreprisens øvrige ydelser. Kvalitets- og kontroldokumentation i medfør heraf afleveres i kopi til bygherrens tilsyn før afhjælpningsperiodens udløb. Den originale dokumentation i kontrolmappen skal opbevares af entreprenøren i mindst 5 år efter afleveringen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. Entreprenøren skal inden arbejdets afslutning til brug for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen: Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør Materialespecifikation Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger Rengøringsmetode og midler Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Vedligeholdelsesbudget Oplysningerne skal leveres velordnet i selvstændigt ringbind. 7.8 Aflevering Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af den krævede kvalitets- og D&V-dokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen. Ved afslutning af entreprisen/arbejdet leverer entreprenøren 2 sæt af den ønskede dokumentation.

34 7. Kvalitetsstyring Side : 33/ Kvalitetssikring efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser.

35 8. Tidsstyring Side : 34/38 8. Tidsstyring 8.1 Generelt Byggeriet gennemføres iht. udbudstidsplan. 8.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. I overensstemmelse med tidsplanen skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan i form af en aktivitetsliste med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og rækkefølgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om aktivitetens varighed i arbejdsdage og bemanding. Entreprenørernes arbejdsplaner skal fremsendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage efter accept. Ønsker som indebærer afvigelser i forhold til udbudsmaterialets tidsplan, eller som af byggeledelsen skønnes at kunne medføre gener for andre ved byggeriet beskæftigede, kan ikke påregnes imødekommet. På grundlag af entreprenørernes arbejdsplaner udarbejder bygherren en arbejdstidsplan, som mindst skal indeholde afleveringsdato og sanktionsbehæftede mellemtidsfrister svarende til udbudstidsplanen. Forsinkelser i forhold til arbejdstidsplanen vil medføre dagbøder (se nedenfor). I kontraktperioden skal entreprenørerne medvirke ved udarbejdelsen af ændringer i arbejdsplanen, når disse ændringer er forårsaget af forsinkelser ved arbejders udførelse. Det kan ikke påregnes, at de enkelte fagentrepriser udføres i et sammenhængende arbejdsforløb. 8.3 Vejrligsdage Antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage. Ved arbejder, hvis udførelse er påvirket af vejrforholdene, skal entreprenøren regne med en væsentlig større arbejdsydelse pr. dag end den gennemsnitlige for at skaffe kompensation for nedsat arbejdstempo på grund af årstiden eller dårligt vejr. Der henvises til vejledning for fastprisordningen udstedt af Byggestyrelsen. For de aktiviteter, som kan berøres af vejrliget, er følgende antal spilddage derfor, indregnet forlods i tidsplanen som værende sædvanlige for den pågældende årstid: Januar måned 6 spilddage Februar måned 5 spilddage Marts måned 5 spilddage April måned 3 spilddage Maj måned 2 spilddage Juni måned 2 spilddage Juli måned 2 spilddage

36 8. Tidsstyring Side : 35/38 August måned 2 spilddage September måned 2 spilddage Oktober måned 3 spilddage November måned 5 spilddage December måned 5 spilddage Spilddagsopgørelser Entreprenøren skal for at kunne påberåbe sig en spilddag kunne dokumentere, at det den pågældende dag vil være uforsvarligt at fortsætte arbejdet enten sikkerhedsmæssigt eller kvalitetsmæssigt. For registrering af vejrligsdag (spilddage) skal byggeledelsen have besked herom den pågældende dag inden kl Denne registrering er ikke en godkendelse heraf. På hvert byggemøde registreres og vurderes antallet af spilddage. Antallet af dokumenterede spilddage skal modregnes månedsvis de for perioden indregnede antal spilddage. Eventuel rest af tidsfristforlængende spilddage herved, vil blive krævet indhentet ved f.eks. forøgelse af bemanding, udvidet arbejdstid samt anvendelse af øvrige "fridage" (ikke helligdage). Vejrapporter Entreprenøren skal på forlangende uden vederlag dokumentere tidsfristforlængende spilddage ved forevisning af vejrrapport fra nærmeste D.M.I. målestation. 8.4 Sanktionsbestemmelser Forsinkelser i forhold til arbejdstidsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen medfører, at entreprenøren skal betale en dagbod, som pr. arbejdsdag udgør 0,1% af entreprisesummen ekskl. moms, dog mindst kr. Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring. Sanktionsgivende terminer er angivet i udbudstidsplanen. I forbindelse med opstart af byggeriet skal hver enkelt entreprenør deltage i indbyrdes koordinering af arbejdstidsplanen; i forbindelse med det fastlægges terminer for hver entreprenør / arbejder der skal være udført, for at anden entreprenør kan komme til.

37 8. Tidsstyring Side : 36/38 9. Bestemmelser vedr. betaling 9.1 Generelt Betaling af acontofakturaer foretages 30 arbejdsdage efter den 5. i en måned. Betaling finder sted i henhold til AB 92 22, stk. 1. Den månedlige acontobetaling fastlægges i samarbejde med tilsynet på det sidste byggemøde i en måned. Acontofaktura fremsendes af entreprenøren digitalt/elektronisk i så god tid, direkte til Bygherren, således, at denne modtager fakturaen mellem den 1. og den 5. i måneden efter udførelsen. Fakturaen skal stiles til: Oplyses ved kontrakt Fakturaen skal være påført: Oplyses ved kontrakt Person reference: Oplyses ved kontrakt Bygherren foranlediger herefter, at fakturaen bliver attesteret til udbetaling af arkitekt/ingeniør. Betaling vil da finde sted 30 arbejdsdage efter den 5. i en måned. Fakturaer modtaget efter den 5. i en måned vil blive overført til næste måneds betaling. Opgiver entreprenøren forkerte eller mangelfulde oplysninger til e-faktura (EAN nr., initialer og ordrenr.), regnes frisen fra modtagelse af fakturaen til regionens kontaktperson for byggearbejdet. I forbindelse med fakturering skal: Kontraktbeløb faktureres for sig. Ekstraarbejde faktureres for sig (1 faktura pr. aftaleseddel). Indeksregulering faktureres for sig. Ved acontofakturering skal følgende klart fremgå: Udført i alt Tidligere faktureret Månedens a conto Kontraktsaldo

38 Bilag Side : 37/38 Bilag 1 Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed. Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2) 2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1) 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2) 3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3) 3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2) 3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3) 3.5 Farlige arbejder (byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13) 3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6) 4. Byggeplads 4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1) 4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2) 4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4) 4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6) 4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7) 4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8) 4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9) 4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10) 4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11) 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan 5.2 Byggepladstegning

39 Bilag Side : 38/38 Bilag 2 Tro- og loveerklæring Tønder Kommunes blanket skal anvendes

40 Bilag Side : 39/38 Bilag 3 Transport-dokument STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Undertegnede entreprenørfirma: transporterer herved til: den os tilkommende entreprisesum i henhold til kontrakt af med vedrørende udførelse af på kr. ekskl. moms. skriver kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisregulering og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for Fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes overfor, den 20 (Underskrift) Noteret, den 20

41 Bilag Side : 40/38 Bilag 4 Entreprenørgaranti ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB92 6 med 5-års mangelansvar (byggearbejder mv.) På foranledning af: (entreprenøren) Indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til: entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB92 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. AB92 6, stk. 2.

42 Bilag Side : 41/38 B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. AB92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB92 45 og 47. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

43 Bilag Side : 42/38 Bilag 5 Garanti for forudbetaling af leverancer GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB Stk. 2 På foranledning af: (entreprenøren) Indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: vedrørende udbetalt forudbetaling omfattende (beskrivelse af materialer mv.): i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: bestemt for (projektet): I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af AB92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens ophør (frigivelse) A. Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen i kontraktmæssig stand. B. Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer. C. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB92 45 og 47. D. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

44 Bilag Side : 43/38 Bilag 6 Dokumentation af evt. underentreprenører Eget Firma Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11 Firma 12 Firma 13

45 Bilag Side : 44/38 Bilag 7 Sociale klausuler Region Syddanmarks entreprisekontrakter indeholder sociale klausuler med praktik- og uddannelseskrav. Praktikanter i regionens udbud Vejledning til entreprenører, som pålægges at beskæftige praktikanter ENTREPRISEKONTRAKTER MED EN VARIGHED PÅ MINDST 6 MÅNEDER SAMT EN KONTRAKTSUM PÅ MINDST 10 MIO. KR. EKSKL. MOMS ELLER EN LØNSUM PÅ MINDST 4 MIO. KR. I forbindelse med kontraktens udførelse skal entreprenøren godtgøre, at det krævede antal praktikanter er beskæftiget på den aktuelle opgave. Dette sker ved udarbejdelse og vedligeholdelse af en: Praktikplan Samtidig med fremlæggelse af arbejdsplan skal entreprenøren fremlægge en praktikplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven På byggemøder oplyser entreprenøren antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som er en særskilt del af den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen i referatet med navns nævnelse Under udførelsen opdaterer entreprenøren løbende praktikplanen, når der sker ændringer i bemandingen på opgaven Praktikplanens opfyldelse følges løbende på byggemøder, og håndtering af eventuelle afvigelser aftales i overensstemmelse med kontraktklausulens bestemmelser vedr. sanktioner mv. Praktikplanen skal principielt udformes som nedenstående fiktive eksempel: Bygherre: Region Syddanmark Projekt: XXX Entreprise: XXX Entreprenør: XXX Aftalt krævede årsværk praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6 Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x entreprisens længde i måneder (her 12 måneder) = 31 Projekt Entreprenør Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 OSV. Måned 12 XXX XXX 2, , SUM En måned kan der være 2,5 praktikanter beskæftigede ved, at 2 praktikanter er tilknyttet opgaven hele måneden og 1 praktikant fx først tilknyttes opgaven fra midten af måneden.

46 Bilag Side : 45/38 ØVRIGE BYGGEPROJEKTER (ENTREPRISEKONTRAKTER MED EN VARIGHED PÅ MINDRE END 6 MÅNEDER OG/ELLER EN KONTRAKTSUM PÅ MINDRE END 10 MIO. KR. EKSKL. MOMS ELLER LØNSUM PÅ MINDRE END 4 MIO. KR. ) I forbindelse med kontraktens udførelse vil der fra bygherrens side være særligt fokus på denne forpligtelse i forhold til entreprenøren. Det må således forventes, at forpligtelsen vil blive drøftet i forbindelse med fremlæggelse af arbejdsplan, hvor det kan være relevant at entreprenøren opfordres til at udarbejde praktikplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven (praktikplan udarbejdes i givet fald efter grundprincipperne anført i det fiktive eksempel ovenfor) byggemøder, hvor entreprenøren må forvente at kunne blive opfordret til at oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter, som noteres af byggelederen