Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr.

Bygherre: Dato: 01.07.2011 IAAN Sag nr.: 10284 v/ INI Byggeteknik AS Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Udbygning af Ilulissat Sygehus tnt nuuk a/s COWI Grønland A/S postbox 189, 3900 Nuuk postbox 390, 3900 Nuuk

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 1 Særlige betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Orientering om opgaven... 2 2. Arbejdsgrundlag... 3 3. Entreprisens omfang... 3 4. Tidsplan... 3 5. Aftalegrundlag (AP afsnit A)... 4 6. Sikkerhedsstillelse og forsikring (AP afsnit B)... 5 7. Entreprisens udførelse (AP afsnit C)... 6 8. Bygherrens betalingsforpligtelse (AP afsnit D)... 10 9. Tidsfristforlængelse og forsinkelse (AP afsnit E)... 11 10. Arbejdets aflevering (AP afsnit F)... 11 11. Mangler ved arbejdet (AP afsnit G)... 12 12. 1- og 5- års eftersyn (AP afsnit H)... 12 13. Særligt om ophævelse (AP afsnit I)... 12 14. Tvister (AP afsnit J)... 12 Bilag til SB: Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3: Bilag nr. 4: Bilag nr. 5: Bilag nr. 6: Oversigtskort Arbejdsområdet Oplysninger om fordelingslisternes positioner Kvalitetssikring og dokumentation Forsikringsoplysninger Udbudskontrolplaner

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 2 Særlige betingelser 1. ORIENTERING OM OPGAVEN Nærværende SB gælder for udførelsen af nedennævnte opgave. Opgaven skal udføres i hovedentreprise. 1.1 Den fuldstændige opgave Ilulissat Sygehus skal udvides som følge af et øget behov for flere konsultationsrum og kontorer. Herudover har der længe været et behov for et større og tidssvarende lokale til møde- og undervisningsaktiviteter samt til fællesspisning. Det samlede bruttoetageareal i udvidelsen udgør 395 m², med et bebygget areal på 133 m². Udbygningen opføres på skrånende terræn, som forlængelse af den eksisterende nord/sydvendte sygehusfløj. Udbygningen opføres med samme bygningsgeometri som fløjen der forlænges. Mod gårdspladsen er bygningen i to etager og mod terrænet der falder ned mod vandet er bygningen i tre etager. Udbygningen oprøres i traditionel byggestil med betonkonstruktioner i pladsstøbt jernarmeret beton. Facader er isolerede bindingsværkkonstruktioner med udvendig træbeklædning. Tagkonstruktion er opbygget på betontagdæk som bjælke/stolekonstruktion beklædt med tagkrydsfinér og tagpap. Adgangsvej til byggepladsen vil ske ad eksisterende brandvej og fra eksisterende gårdrum. 1.2 Allerede udførte arbejder Ingen. 1.3 Program for udførelsen af resterende arbejder (ad AP 95 2 stk. 3) Arbejdet påregnes gennemført i perioden fra ultimo august 2011 til maj 2012. Hovedentreprisen omfatter: 1. Jordarbejde 2. Betonarbejde 3. Murerarbejde 4. Tømrer- og snedkerarbejde 5. Gulvarbejde 6. Malerarbejde 7. Vvs installationer 8. El installationer

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 3 Særlige betingelser 2. ARBEJDSGRUNDLAG 2.1 For hovedentreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende fælles betingelser m.v. gældende: 2.1.1 "Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit", AP95 (Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland), - udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre v. Bygge- og Anlægsstyrelsen i 1995. 2.2 Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter, samt nærværende SB, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m, der er anført i nedenstående: 2.2.1 Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af samtlige entrepriser i forbindelse med: Udbygning af Ilulissat Sygehus udarbejdet af: tnt nuuk illussanik titartaasarfik a/s og COWI Grønland A/S dateret d. 01.07.2011. Herunder de i SA s tegningsoversigt specificerede tegninger 3. ENTREPRISENS OMFANG Hovedentreprisen omfatter samtlige arbejder som beskrevet i SA til fuld færdiggørelse som er specificeret i det for entreprisen gældende arbejdsgrundlag (jf. SB, pkt. 2), med de deri og i SB nævnte undtagelser. 3.1 Lærlinge: Selvstyrets bekendtgørelse om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder er gældende 4. TIDSPLAN For hovedentreprisen fastsættes flg. tidsfrister: 4.1 Igangsætningstermin 25. august 2011 4.2 Mellemterminer Byggeriet skal tilrettelægges således at følgende arbejdsterminer overholdes. 4.2.1 Udgravning / udsprængning, afsluttet 15. sep. 2011 4.2.2 Betonarbejdet, afsluttet 15. nov. 2011

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 4 Særlige betingelser 4.2.3 Bygningen lukket med isoleret ydervægge og tag, afsluttet 1. jan. 2012 4.2.4 Interimsvarme på bygning påsat 1. jan. 2012 4.2.5 Permanent varme påsat 1. feb. 2012 Øgede udgifter som følge af overskridelse af mellemterminer er bygherren uvedkommende. 4.3 Afleveringstermin 4.3.1 Aflevering skal finde sted senest 1. maj 2012 5. AFTALEGRUNDLAG (AP afsnit A) 5.1 Bygherren Bygherren er Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Postboks 909, 3900 Nuuk. INI Byggeteknik er på bygherrens vegne bemyndiget til at indgå kontrakter og i enhver henseende varetage bygherrens funktioner i forbindelse med entreprisens gennemførelse. 5.2 Bygge- og anlægsarbejder (AP 95 1, stk. 1) Samtlige entrepriser er byggearbejder 5.3 Tilbudsform (ad AP 95 2 stk. 6 og 7 og 3 stk. 3 og 4) Tilbud afgives ved udfyldelse af de udleverede tilbuds- og fordelingslister. 5.3.1 Tilbudsbedømmelse (ad AP 95 2 stk. 6 og 7) Bedømmelsen vil blive baseret på de modtagne tilbud. Følgende forhold vil bl.a. gøre sig gældende: Ved tilbudssammenligning lægges tilbudssummen inkl. liste "T" og liste E ydelser til grund. De tilbudte priser gennemgås på sædvanligvis og eventuelle forbehold prissættes. 5.4 Vedståelsesfristen

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 5 Særlige betingelser Uanset bestemmelsen i AP 95 3 stk. 5 skal de bydende vedstå deres tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationsdagen. 5.5 Transport (AP 5 stk. 2.1) Bygherren noterer efter hovedentreprenørens anmodning udelukkende én transport, som er byggeriet vedkommende. Hovedentreprenørens evt. anmodninger om transport skal ske ved aflevering af INI paradigma Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand. Paradigmet udleveres efter anmodning. 6. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP afsnit B) 6.1 Tidspunkt for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt. 6.1.1) Ingen tilføjelser 6.2 Dokumentation for sikkerhedsstillelse (AP 6, pkt. 6.1.2) Ingen tilføjelser 6.3 Forsikring (AP 8) Teksten i AP95 8 stk. 1 udgår, og erstattes af følgende tekst: Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm der omfatter: skade på entreprisen skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger Sikret under entrepriseforsikringens ansvarsdækning er bygherre, hovedentreprenør og eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning, eller det anlæg, entreprisen vedrører. Hæftelse for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr. 250.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten således at selvrisikoen påhviler hovedentreprenøren. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet, eller beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom, eller som sikrede, bærer risikoen for, mens de befinder sig på byggepladsen.

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 6 Særlige betingelser Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, entreprenørmateriel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). For forsikringen gælder følgende særlige betingelser: Ingeniøranvisninger vedr. afstivning skal overholdes Nødvendig afskærmning, afmærkning og afdækning skal etableres Den der foretager sprængningsarbejder, skal have certifikat på at være uddannet i brugen af sprængstoffer, herunder vurdering af ladningernes placering og størrelse. Lovkrav vedr. minøruddannelse skal være opfyldt. Evt. udkastning skal sikres med måtter eller lignende Tilføjelse til AP, 8, stk. 3: Entreprenør og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 5 mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. 7. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP afsnit C) 7.1 Arbejdsplan (AP 9, stk. 1). 7.1.1 Detaljeret arbejdsplan Hovedentreprenøren skal på grundlag af SB afsnit 4 udarbejde et udkast til en detaljeret arbejds- og ressourceplan. Oplægget forelægges til byggeledelsens godkendelse. 7.1.2 Ændring af arbejdsplan/arbejdsprogrammet Dersom hovedentreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt at overholde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette tilsynet, og udarbejde en revideret arbejdsplan. Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritaget ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelse, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indarbejdet i den ændrede plan. Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig aftale med bygherren. 7.2 Afsætning (AP 9, stk. 2 og pkt. 9.2.1). De bestemmende hovedpunkter fremgår af arbejdsgrundlaget (SB pkt. 2.2). Det påhviler hovedentreprenøren at afsætte og sikre punkterne, således at de under hele arbejdsperioden kan bevares eller rekonstrueres.

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 7 Særlige betingelser 7.3 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1). 7.3.1 Indretning af byggeplads. Delvis oplagring af materialer, samt opstilling af mandskabsvogne, kraner og affaldscontainere mv. forudsættes at kunne foregå inden for byggeområdet angivet i SB bilag 2. På baggrund af SB bilag 2 udarbejder byggeledelsen i samarbejde med hovedentreprenøren en detaljeret plan over arbejdspladsens indretning inden byggestart. Indhentning af arealtildeling til indretning af byggeplads foretages af byggeledelsen. Indhentning af arealtildelinger til evt. oplagring af materiel og maskiner uden for byggeområdet påhviler hovedentreprenøren. 7.3.2 Byggestrøm Hovedentreprenøren etablerer og vedligeholde byggestrøm. Det påhviler hovedentreprenøren at udføre orienteringsbelysning i hele byggeriet og i hele byggeperioden. Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra Grønlands Elmyndighed nr.: 04/2004 bestemmelser. Alle omkostninger til etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggestrømsinstallationer og orienteringsbelysning skal være indeholdt i tilbud fra hovedentreprenøren. Det påhviler hovedentreprenøren en gang pr måned at aflæse målerstand på byggestrømsinstallation og videregive disse til byggeledelsen. Elforbruget betales af bygherren. Tilslutning af el-termiske apparater og skure er ikke tilladt. 7.3.3 Byggevand Det påhviler hovedentreprenøren at etablerer byggevand. Forsyning kan ske fra eksisterende varmecentral i B-1045. Der etableres udtag, vandmåler og afspærringsventil. Vandforbrug i byggeperioden betales af bygherren. 7.3.4 Byggevarme Det påhviler hovedentreprenøren at etablerer og vedligeholde byggevarme. I perioder hvor der er behov for opvarmning af bygningen før bygningens permanente varmeanlæg er etableret, kan opvarmning ske med varmekanoner. Varmekanoner skal være med monteret skorstensafkast gennem facade. Alternativt kan opvarmning ske ved varmluftblæsere med fordelerslanger. Bygherren afholder udgifterne til opvarmning iht. tilbudte enhedspriser på fordelingsliste T7.

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 8 Særlige betingelser Drift af permanent varmeanlæg Det påhviler endvidere hovedentreprenøren at afholde alle udgifter vedrørende det permanente varmeanlægs igangsætning og drift under byggeperioden indtil aflevering. Herunder skal være indeholdt evt. nødvendige midlertidige installationer for opretholdelse af opvarmning. Det permanente varmeanlægs igangsættelse skal ske i overværelse af bygherrens driftspersonale. Ved tilslutning og ibrugtagning af permanent fjernvarme afholder bygherren udgiften i henhold forbrug registreret på måler. 7.3.5 Affaldshåndtering I byggeperioden påhviler det hovedentreprenøren at opsætte og tømme affaldscontainer(e) ved byggepladsen. Alle udgifter og evt. afgifter ved tømning skal være indeholdt i hovedentreprenørens tilbud. 7.3.6 Arbejdsmiljø Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og bekendtgørelser om arbejdsmiljøet på arbejdspladser for bygge- og anlægsarbejder overholdes, herunder Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1048 af d. 26.10.05 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348 af 15.12.05 om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland. Bygherrens tilsyn forestår arbejdet med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed, herunder afgrænsning, planlægning og koordinering iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af d. 15.12.05 om Bygherrens pligter i Grønland. Det påhviler hovedentreprenøren at anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet i Grønland inden arbejdet påbegyndes (bekendtgørelse nr. 1344 11). Hovedentreprenørens sikkerhedskoordinator varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder og personlig kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen. NB! Hovedentreprenøren skal etablere, vedligeholde og tømme toiletfaciliteter iht. ovennævnte for alle de på byggepladsen beskæftigede håndværkere. Der skal påregnes etableret min 2 toiletter. 7.4 Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 4, pkt. 2). 7.4.1 Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3) Ingen tilføjelser

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 9 Særlige betingelser 7.5 Eventuelle tillægsydelser (AP 10, stk. 2 samt AP pkt. 10.2.1 og 10.2.2) For fagarbejderne nr. 1, 2 og 7 indeholder udbudsmaterialet en fordelingsliste T, jf. bilag 5 til AP 7.6 Leverandøransvar (AP 10, stk. 4) Bygherren forbeholder sig ret til, inden der indgås entrepriseaftale, at forlange dokumentation for at bestemmelserne om leverandøransvar i henhold til AP 10, stk. 4 er opfyldt for følgende materialer: Entreprise nr. 4 Tagpap og Vinduer 7.7 Projektgennemgang (AP 11, stk. 1). Hovedentreprenøren skal senest 14 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt deltage i en projektgennemgang med byggeledelsen. 7.8 Kvalitetssikring (AP 11, stk. 1). 7.8.1 Grundlag for hovedentreprenørens kvalitetssikring Hovedentreprenøren skal jf. bilag 4 til SB kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem, og som minimum leve op til de krav der i vedlagte udbudskontrolplan (bilag 6 til SB) stilles til art, omfang og dokumentation af kvalitetssikring for de aktuelle fag-arbejder. 7.8.2 Hovedentreprenørens kvalitetssikring Hovedentreprenøren skal inden påbegyndelsen af entreprisen udarbejde en kontrolplan og de tilhørende kontrolskemaer. Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret af hovedentreprenøren. 7.9 Afregning af ændringsarbejder (AP 14, stk. 4). I tilfælde, der ikke er omfattet af AP 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som flg.: 7.9.1 Arbejdsydelser. For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af hovedentreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes hovedentreprenøren med faste timerater. De faste timerater er de i henhold til fordelingsliste "E" fastsatte timerater. Timerater iht. liste "E" skal dække hovedentreprenørens fulde betaling for de respektive arbejdsydelser, og hovedentreprenøren skal for egen regning afholde de dermed forbundne lønudgifter, samt påløbne udgifter til løn under evt. rejse, sygdom, vejrligsstandsning, selvforskyldt ventetid etc., end-

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 10 Særlige betingelser videre påløbne udgifter til almindeligt værktøj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse, herunder fastlønnede formænd, forsikring og sociale ydelser samt øvrige administrationsudgifter. Hovedentreprenøren skal ligeledes selv bekoste rejse, indkvartering og forplejning, samt evt. dagpenge etc. for eventuelt tilkaldt og udenbys arbejdskraft. 7.9.2 Andre ydelser. Der godtgøres den af hovedentreprenøren afholdte udgift med tillæg af et salær som følger: Byggematerialer og forbrugsgods: 10% tillæg. Materielleje, div. udlæg, underentrepriser: 5% tillæg. 7.9.3 Opgørelse af ændringsarbejderne. Under udførelsen af arbejdet skal hovedentreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. 7.9.4 Overslag for ændringsarbejderne. Hovedentreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne, før disse iværksættes. 8. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP afsnit D). 8.1 A kontobegæring. Entreprenørens anmodninger om udbetaling skal ske ved aflevering af formularen "Specifikation af udbetalingsbegæring Håndværkerudgifter" i udfyldt stand og med nødvendige underbilag og dokumentation i form af fordelingslister og faktura. Formularen udleveres i forbindelse med kontraktindgåelse. 8.2 Modregningsadgang. Beløb som entreprenøren måtte være bygherren skyldig, modregnes i regnings-, rate- og a kontobetalinger efter de almindelige retsregler. 8.3 Fast pris og tid (ad AP 95 2 stk. 2.1 og 22 stk. 6.1, samt AP 95 bilag 6) Ingen tilføjelse

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 11 Særlige betingelser 9. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP afsnit E) 9.1 Udendørsarbejde (AP 24, stk. 1 og AP pkt. 24.1.3) Hovedentreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af udendørsarbejde, når antallet af registrerede dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, overstiger det i nedenstående anførte antal dage: Måned Antal dage Januar 3 Februar 3 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 1 Juli 1 August 2 September 2 Oktober 2 November 3 December 3 Ovenstående antal dage skal være indregnet i hovedentreprenørens arbejdsplan (AP 9, stk. 1). Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes ved opgørelsen af tidsfristforlængelse. 9.2 Dagbøder (AP 25, stk. 2) 9.2.1 Mellemterminer Overskridelse af de i SB pkt. 4.2 nævnte mellemterminer medfører følgende dagbøder pr. kalenderdag: kr. 5.000,- 9.2.2 Afleveringsterminer Overskridelse af den i SB pkt. 4.3 nævnte afleveringstermin medfører følgende dagbøder pr. kalenderdag: Kr. 10.000,- 10. ARBEJDETS AFLEVERING (AP afsnit F) Ingen tilføjelser.

Udbygning af Ilulissat Sygehus side 12 Særlige betingelser 11. MANGLER VED ARBEJDET (AP afsnit G) Ingen tilføjelser. 12. 1- OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP afsnit H) Ingen tilføjelser. 13. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP afsnit 11) Ingen tilføjelser 14. TVISTER (AP afsnit J) Evt. tvister indbringes for Grønlands Ret som 1. instans, idet den grønlandske retsplejelov i øvrigt er gældende for behandling af tvister, med mindre parterne enes om at søge uoverensstemmelser afgjort ved Voldgiftsretten I Grønland og enes om voldgiftsrettens sammensætning.

Udbygning af Ilulissat Sygehus Bilag 3 til SB Side 1 af 5 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Fordelingslistens mængder er med de undtagelser, som fremgår af det efterfølgende, de faktiske nettomængder inden for projektets rammer, herunder teoretisk niveau for udgravning/udsprængning og målt i den oprindelige forekomst, (udgravning), henholdsvis i den færdige konstruktion (opfyldninger, reguleringer etc.). Hvis entreprenøren vil påberåbe sig fejl eller unøjagtigheder i mængdeberegning, påhviler det ham at dokumentere sin påstand så betids, at påstanden kan efterprøves af tilsynet, også ved kontrolopmåling i marken. I det følgende meddeles i nødvendigt omfang supplerende oplysninger om fordelingslisternes enkelte positioner. Jordarbejde iht. SA afs. 3 og 4: Ad pos. 101 Afsætning Denne position omfatter udførelsen af al afsætning af linier og koter som er nødvendig for udførelsen af byggeriet. Arbejdet afregnes som fast pris. Ad pos. 102 Rydning og afgravning Denne position omfatter rydning af evt. vegetation og afgravning af jord og muld under fremtidig bygning, vejstrækning og øvrige terrænanlæg samt ledninger inkl. bortkørsel. Der udgraves til fast fjeld. Positionen omfatter depotlægning for senere tilfyldning af indbygningsegnede materialer. I arbejdet skal være indeholdt depotlægning, køreafstand max. 500 m for senere genudlægning. Position afregnes som fast pris. Ad pos. 103 Udsprængning for bygning. Positionen omfatter samtlige ydelser for udsprængning af fjeld for vejanlæg, fundamenter og fladeafsprængninger. Udsprængning foretages således at de indvundne sten senere kan anvendes til indbygning i opgaven. For afregning opmåles de faktiske mængder inden for projektets afgrænsninger fra afrenset fjeldoverflade til projekteret niveau, og med lodrette hældninger og i en afstandstand på 0,7 m fra konstruktionsdele. Positionen er inkl. deponering i depot inden for en afstand af max. 200 meter for senere tilfyldning. Positionen afregnes pr. m³ fast fjeld. Ad pos. 104 Påfyldning med sprængsten Denne position omfatter levering og indbygning af sprængsten som bundsikringslag for fremtidige vej-, sti- og parkeringsanlæg i projekteret bredde og tykkelse. Positionen omfatter endvidere evt. depotlægning indenfor arbejdsområdet, inden indbygning kan finde sted. Positionen afregnes pr. m 3 fast indbygget volumen

Udbygning af Ilulissat Sygehus Bilag 3 til SB Side 2 af 5 Ad pos. 105 Udgravning ved eksist. støttemur Denne position omfatter udgravning af jord bag eksisterende støttemur, som nedrives inkl. bortkørsel. Positionen omfatter depotlægning for senere tilfyldning af indbygningsegnede materialer. I arbejdet skal være indeholdt depotlægning, køreafstand max. 500 m for senere genindbygning. Position afregnes som fast pris. Ad pos. 106 Retablering af køreveje Denne position omfatter samtlige udgifter for retablering af beskadigede køreveje, inkl levering, udlægning og komprimering af stabilt grus. Stipulerede mængder er rumfang af færdigkomprimeret stabilt gruslag. Der afregnes pr. m 3. Ad pos. 107 Tilfyldning langs fundamenter og i krybekælder Denne position omfatter tilfyldning indenfor og omkring fundamenter med ikke opfrysningsfarlige, indbygningsegnede jordmaterialer. Positionen omfatter læsning af materialerne i depot på pladsen og tilfyldning og komprimering for opnåelse af de rette koter og fald. Positionen omfatter tilfyldning fra funderingsniveau til koter iht. tegningsmaterialet. Position afregnes som fast pris. Ad pos. 108 Bortkørsel af overskudssprængsten Denne position omfatter samtlige udgifter til bortskaffelse af sprængsten som ikke benyttes til direkte opfyldning/tilfyldning. Der påregnes bortkørsel til et af bygherren anvist depot. Positionen er inkl. læsning og udlægning og afretning af materialet i depotet. Der regnes med køreafstand på max. 5 km. Positionen afregnes pr. m 3 sprængsten i løst mål. Ad pos. 109 Retablering af terræn omkring bygning Denne position omfatter samtlige udgifter til retablering af alle berørte arealer til en tilstand mindst svarende til tilstanden før anstilling, inkl. afretning, vækstlag, underlag for faste belægninger samt såning af græs. Der afregnes med fast pris. Ad pos. 110 Udjævning og udlægning af macadam fra eksisterende brandvej over til trappe ved gavl Denne position omfatter samtlige udgifter for udjævning samt levering og komprimering af tilfyldning med macadam. Der afregnes pr. m 3 fast indbygget, teoretisk volumen af tilfyldningslaget. Ad pos. 111 Retablering af befæstigelse på eksist. vej. Denne position omfatter samtlige udgifter for retablering af beskadiget eksisterende befæstigelse. Der afregnes pr. m 3 fast indbygget, teoretisk volumen af tilfyldningslaget. Ad pos. 112 Retablering af opfyld i gård samt under repos mellem bygninger.

Udbygning af Ilulissat Sygehus Bilag 3 til SB Side 3 af 5 Denne position omfatter samtlige udgifter for retablering af opfyld med grus under gård og repos mod ny bygning. Der afregnes pr. m 3 fast indbygget, teoretisk volumen af tilfyldningslaget. Ad pos. 113 Retablering af asfalt i gård samt belægning på repos mellem bygninger. Denne position omfatter samtlige udgifter for udlægning af asfalt i gård og belægning på repos mod ny bygning. Der afregnes pr. m 2 belægning. Ad pos. 114 Retablering af glacis. Denne position omfatter samtlige udgifter for retablering af glacis omkring brandvej vest for den nye bygning. Der afregnes pr. m 3 fast indbygget, teoretisk volumen. Ad pos. 115 Øvrige jordarbejder iht SA afsnit 3 og 4 Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for jordarbejder, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris. Nedrivningsarbejder iht. SA afsnit 2 Ad pos 121 Nedrivning af eksisterende støttemur Denne position omfatter samtlige ydelser forbundet med fjernelse af støttemur iht.tegningerne. I prisen skal være indeholdt alle udgifter til bortskaffelse, samt deponerings- og miljøafgifte. Der afregnes med fast pris. Ad pos 122-123 Hultagning i eksisterende betonvægge Denne position omfatter samtlige ydelser forbundet med skæring af huller i eksist. betonvægge i eksisterende trapperum og eksisterende gavl. Omfang som angivet på tegningerne. I prisen skal være indeholdt alle udgifter til bortskaffelse, samt deponerings- og miljøafgifte. Der afregnes med fast pris. Ad pos 124 Øvrige nedrivningsarbejder i beton iht. SA afsnit 2 Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for nedrivningsarbejder i beton, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris. Betonarbejder Ad pos. 201-202 Søjlefundamenter Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af fundamenter. For afregning opmåles den faktiske udstøbte betonmængder, målt fra fjeldspejl til underside betonbjælker eller hvis der ikke forekommer betonbjælke til underside dæk over krybekælder. Der afregnes i m 3 beton

Udbygning af Ilulissat Sygehus Bilag 3 til SB Side 4 af 5 Ad pos. 203-206 Stribefundamenter Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af stribefundamenter. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra fjeldspejl til overside dæk over krybekælder. Såfremt fundamentsvæggen adskiller krybekældre med forskellig kote til underside tilstødende dæk afregnes i forhold til dæk med højeste dækkote. Der afregnes i m 3 beton. Ad pos. 207-208 Betonbjælker Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af betonbjælker. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra underside bjælke til underside dæk. Såfremt bjælken adskiller dæk med forskellig kote til overside tilstødende dæk afregnes i forhold til dæk med højeste dækkote. Der afregnes i m 3 beton. Ad pos. 209-214 Betonsøjler Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af betonsøjler. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra overside dæk til underside bjælke. Der afregnes i m 3 beton. Ad pos. 215-221 Betonvægge Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af betonvægge. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra overside dæk til overside af overliggende dæk. Der afregnes i m 3 beton. Ad pos. 222-226 Betonforplade Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af betonforpladen. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra overside fjeld til overside af forplade. Der afregnes i m 3 beton, og prisen skal være inkl. trykfast isolering mod vægge og fundamenter, samt tynd isolering mod jord. Ad pos. 227-229 Betondæk Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af betondæk. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra inderside af bjælker eller vægge. Der afregnes i m 3 beton, og prisen skal være inkl. levering og opsætning af isolering under dæk i krybekælder samt mod væge fundamenter og søjler i krybekælder. Ad pos. 230-231 Støttemure Positionerne omfatter samtlige ydelser for støbning af støttemure. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonmængde, målt fra overside fjeld til overside af støttemur. Der afregnes i m 3 beton, og prisen skal være inkl. udstøbning for fastholdelse i toppen. ad pos 232 Fjeldankre Positionen omfatter alle ydelser for levering og isætning af fjeldankre. For afregning opmåles det faktiske antal isatte ankre. Ad pos. 233 Trappe: Præfabrikerede elementer

Udbygning af Ilulissat Sygehus Bilag 3 til SB Side 5 af 5 Positionen omfatter samtlige ydelser for levering og færdig montering af præfabrikerede trappeelementer. Prisen afregnes for én trappe Ad pos 234 Øvrige betonarbejder iht. SA afsnit 7 Positionen omfatter samtlige ydelser der ikke er medtaget under foranstående positioner.

Bilag 4 til SB KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 1. Indledning I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 2. Kvalitetssikring Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplaner, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplaner, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan. Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 3. Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen 3.1 Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget.

Bilag 4 til SB 3.2 Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen. 3.3 1- og 5-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation.

Bilag 6 til SB Side 1 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 3: Udgravning, udsprængning og jordarbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 3 Jordarbejder 3.1 Projektgennemgang Før opstart Mødereferat 3.2 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Modtagelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema, følgesedler. 3.3 Afsætning Måling, totalstation Efter afsætning, stikprøvevis. Omf.: 20 % SA, tegninger Kontrolskema, målerapport 3.4 Opmåling Måling, fladeniv. 5x5 m Efter udgravning, udsprængning. Omf.: SA, tegninger Kontrolskema, målerapport 100 % 3.5 Afrømning, tilstrækkelighed Visuelt Inden udgravning, 100 % SA Kontrolskema 3.6 Udgravning Måling, fladeniv. 5x5 m Efter udgravning, udsprængning. Omf.: SA, tegninger Kontrolskema, målerapport 100 % 3.7 Udsprængning for bygningen Nivelement 100% SA,tegninger Kontrolskema, målerapport 3.8 Tilfyldning, omkring bygning Visuelt, måling Efter tilfyldning SA Kontrolskema, målerapport Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 2 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 4: Terrænbefæstelsesarbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 4 Terrænarbejder 4.1 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Modtagelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema, følgesedler. 4.2 Afsætning Måling, totalstation Efter afsætning, stikprøvevis. Omf.: 20 % SA, tegninger Kontrolskema, målerapport 4.3 Udlægning af stabilt grus, jævnhed Visuelt/måling Inden asfaltering, 100 % SA, tegninger Kontrolskema 4.4 Retablering Visuelt Efter retablering 100 % SA, SB Kontrolskema,fotos før/efter Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 3 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 7: Beton- og jernbetonarbejdet. Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 7 Betonarbejder 7.1 Betonfremstilling/levering: Styrke Prøvning SA, pkt. 7.6.7 - Under udførelsen SA + tegninger Kontroljournal Delmaterialer og sammensætning Køreseddel 100 % - Modtagelse SA + tegninger Køresedler/kontroljournal Tilsætningsmidler Køreseddel 100 % - Modtagelse SA + tegninger Datablade - Kontroljournal 7.2 Armeringsstål: Type Visuel 100 % - Modtagelse SA + tegninger + DS 411 Certifikat Dimension Visuel 100 % - Modtagelse SA + tegninger + DS 411 Kontrolskema 7.3 Formarbejde: Hovedmål Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Tolerancer Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Udsparinger Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Udsparinger, placering Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Indstøbninger, type og placering Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Slipmiddelpåføring Visuel 100 % - Før støbning DS 411 Formtæthed Visuel 100 % - Før støbning DS 411 Oprensning Visuel 100 % - Før støbning DS 411 Vanding Visuel 100 % - Før støbning DS 411 7.4 Armeringsarbejde: Armeringstype, antal og dimensioner Visuel 100 % - Før støbning SA + tegninger Bukkelister, kontrolskema med afvigelser Armeringsudformning Visuel/måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Bukkelister, kontrolskema med afvigelser Dæklag Måling 100 % - Før støbning SA + tegninger Bukkelister, kontrolskema med afvigelser Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 4 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 7: Beton- og jernbetonarbejdet. Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 7.5 Støbearbejde: Placering, udformning, støbeskel Visuel 100 % - Før støbning SA + tegninger Støbeplan - Kontroljournal Vibrering Visuel Stikprøve - Under støbning DS 411 Støbeplan - Kontroljournal 7.6 Fundamenter: Formarbejde Visuel Stikprøve - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema Armeringsarbejder Visuel 100 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema Fjeldankre Måling 5 % - Før støbning SA + tegninger Kontrolskema 7.7 Ydervægge: Fugt- og varmeisolering Visuel 100 % - Inden tilfyldning Leverandørens anvisninger Kontrolskema Overflade, beskaffenhed Visuel 100 % - Efter støbning SA + tegninger Kontrolskema 7.8 Søjler og bjælker: 7.9 Dæk: Fugt- og varmeisolering Visuel 100 % - Inden tilfyldning Leverandørens anvisninger Kontrolskema Overflade, beskaffenhed Visuel 100 % - Efter støbning SA + tegninger Kontrolskema Overflade, kote Måling Pr. 5 x 5 m - Efter støbning SA + tegninger Stødjern Visuel 100 % - Inden støbning SA + tegninger Kontrolskema med afvigelser Overflade, beskaffenhed Visuel 100 % - Efter støbning SA + tegninger Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 5 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 8: Murerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger Dato: 01.07.2011 bilag 8 Murerarbejde 8.00 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50 % Materialer er intakte Følgesedler,Varedeklarationer m.v. Gulvopbygning for tunge gulve 8.01 Kontrol underlag Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema 8.02 Kontrol lagtykkelse Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.03 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Vådrumsmembraner 8.04 Kontrol underlag Visuelt Udførelse,100 % SA Kontrolskema 8.05 Kontrol dæklagtykkelse Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.06 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Udførelse af Klinker på Gulve 8.07 Kontrol Underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.08 Kontrol fugestørelser Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.09 Kontrol fugearbejde Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.10 Kontrol færdigoverflade Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema Udførelse af fliser på vægge 8.11 Kontrol Underlag Visuelt Udførelse, 100% 8.12 Kontrol fugestørelser Måling Udførelse, Stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.13 Kontrol fugearbejde Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.14 Kontrol færdigoverflade Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema Udførelse af huller i beton og udstøbning af udsparinger 8.15 Kontrol af hulplacering Måling Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema 8.16 Kontrol af hulstørrelse Måling Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema 8.17 Alle installationer er trukket i udsparing Visuelt Udførelse, 100% VVS- og EL,godkender Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 6 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 9: Tømrerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 9 Tømrerarbejde 9.00 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50 % Materialer er intakte Følgesedler,Varedeklarationer Tagkonstruktion 9.01 Opmåling af eksisterende tagkonstruktion Før opstart, Skitser med mål 9.02 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50 % SA Kontrolskema 9.03 Kontrol af spær og beslag/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema/fotos 9.04 Kontrol af tagkrydsfiner/ færdig overflade Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema/fotos Taggennemføringer 9.05 Kontrol af opmærkninger Visuelt/opmåling Udførelse, 100 % VVS-,godkender Kontrolskema Ydervægskonstruktioner 9.06 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.07 Kontrol af bindingsværk og Beslag Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/fotos 9.08 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema/fotos 9.09 Kontrol af vindspære Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema 9.10 Kontrol færdigoverflade Visuelt Udførelse, 100 % SA Udvendig trappe/altangang 9.11 Opmåling af eksisterende tagkonstruktion Før opstart, Skitser med mål 9.12 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.13 Kontrol af trin, knæ og håndlister Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/fotos 9.14 Kontrol af beslag/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100 % SA Kontrolskema/fotos 9.15 Kontrol færdigt arbejde/ overflader Visuelt Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema Indvendige pladevægge 9.16 Kontrol af underlag visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.17 Kontrol af B- og H-mål ved døre Visuelt/opmåling Udførelse, 100 % SA, tegninger Kontrolskema 9.18 Kontrol af pladebeklædning Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.19 Kontrol færdigoverflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Lette gulve 9.20 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.21 Kontrol af strøer Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.22 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/fotos 9.23 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 7 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 9: Tømrerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse Akustiklofter 9.24 Kontrol af underlag Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.25 Kontrol af lægte afstand Visuelt/opmåling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.26 Kontrol af loftbeklædning inden montage Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.27 Kontrol færdigoverflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Gipskartonlofter 9.28 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.29 Kontrol af nedstropning Visuelt/opmåling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.30 Kontrol af lydfuge Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.31 Kontrol af færdigt loft Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Brandsektioneringer 9.32 Kontrol af underlag og tilstødende Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema konstruktioner 9.33 Kontrol af brandtætning af konstruktioner Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 8 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 10: Tagdækningsarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres hvor skal kontrolleres og frekvens kriterier for godkendelse dokumentations-krav Dato: 01.07.2011 dato bemærkninger bilag 10 Tagdækningsarbejde 10.00 Materialer, Modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50 % Materialer er intakte Tagkonstruktion 10.01 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50 % SA Kontrolskema 10.02 Kontrol af strimling Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 10.03 Kontrol af kanter og indækninger Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 10.04 Kontrol af færdig tagbelægning Visuelt Udførelse, 50 % SA Kontrolskema Følgesedler,Varedeklarationer m.v. Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 9 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 11: Snedkerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse Dato: 01.07.2011 dato bemærkninger bilag 11 Snedkerarbejde 11.01 Materialer Visuelt Ankomst til pladsen 25 % Projektmaterialet Kontrolskema Vinduer og døre 11.02 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% Montage efter Kontrolskema leverandørens anvisninger 11.03 Kontrol af vindues- og dørhuller Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 11.04 Kontrol af fastgørelse Lod og vatter Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 11.05 Kontrol af stopning Visuelt Udførelse 50 % SA, tegninger Kontrolskema 11.06 Kontrol af fugning Visuelt Udførelse 50 % SA, tegninger Kontrolskema Fast inventar 11.07 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% Leverandørens krav til tolerancer 11.08 Kontrol af montage Lod og vatter Udførelse, 100% Leverandørens krav til tolerancer Kontrolskema Kontrolskema Indfatninger, tilsætninger, fodlister 11.09 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 11.10 Kontrol af materialer og grunding Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 11.11 Kontrol af fastgørelse, og sammenskæring Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 10 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 13: Blikkenslagerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 13 Blikkenslagerarbejde 13.01 Materialer Visuelt Udførelse, 100% SA Følgesedler,Varedeklarationer Profiler, vandnæser, inddækninger 13.02 Kontrol af profiler iht. Tegninger Visuelt/måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 13.03 Kontrol af montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 11 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 14: Smedearbejdet. Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 14 Smedearbejder 14.1 Opmåling af eksisterende Visuel, måling Før opstart, 100% Kontrolskema, målerapport 14.2 Modtagekontrol Flg. seddel Ank. pladsen 25% Projektmaterialet Kontrolskema 14.3 Montageforhold Visuel, måling Udførelse, 10% SA pkt 14.3.04 Kontrolskema 14.4 Beskyttelse af stålkonstruktioner Visuel Udførelse, 10% SA pkt 14.3.05 Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 12 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2011 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 15: Gulvarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato bemærkninger bilag hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse 15 Gulvarbejde 15.01 Materialer Udførelse, 50% Ankomst til pladsen 50 % Projektmaterialet Følgesedler,Varedeklarationer m.v. linoleumsbelægninger 15.02 Kontrol af underlag Vatter og visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 15.03 Kontrol af farve på belægning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 15.04 Kontrol af klima Fugtighed og temperature Udførelse, 100% Leverandørens krav til klima Kontrolskema 15.05 Kontrol af fuger i gulvsamlinger Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 15.06 Afdækning af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 13 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 16: Malerarbejde Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for dokumentations-krav dato hvor skal kontrolleres og frekvens godkendelse bemærkninger Dato: 01.07.2011 bilag 16 Malerarbejde 16.00 Materialer Visuelt Udførelse, 100 % Projekt Følgesedler, Udvendige overflader 16.01 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 16.02 Kontrol af fugtighed Måling af temperatur Udførelse, 100% SA Kontrolskema 16.03 Kontrol af klargjort underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 16.04 Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 16.05 Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Indvendige overflader 16.06 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 16.07 Kontrol af fugtighed Måling af temperatur Udførelse, 100% SA Kontrolskema 16.08 Kontrol af klargjort underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 16.09 Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 16.10 Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 14 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Dato: 01.07.2010 Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 18: Indvendige spildevandsledninger Hvad skal kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for Løbe nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres og frekvens godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 18 Indvendige spildevandsledninger 18.1 Modtagekontrol Materialekontrol Visuelt Ved modtagelsen - 100% Materialer er intakte Følgesedler,Varedeklarationer m.v. Proceskontrol 18.2 Rørføring, samlinger og dimension Visuelt Løbende - 100% SA 18.3.04 Kontrolskema 18.3 Fald på ledninger Måling Løbende - 100% SA 18.3.02 og 03 Kontrolskema 18.4 Trykprøvning inden inddækning Visuelt Løbende - 100% SA 18.3.08 Rapport 18.5 Slutkontrol Mangeludbedring Visuelt Før aflevering Tilsynets anvisninger Godkendelse af tilsynet Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax:

Bilag 6 til SB Side 15 af 19 UDBUDSKONTROLPLAN Bygherre: Grønlands Selvstyre (IAAN) v/ AS Boligselskabet INI Fagområder i henhold til : Byggesag: Udbygning af Ilulissat Sygehus SA Afsnit 19: Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet Hvad skal kontrolleres hvornår kontrolleres kriterier for Løbe nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres og frekvens godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger Dato: 01.07.2010 bilag 19 Koldt- og varmtvandsinstallationer samt sanitet 19.1 Modtagekontrol Materialekontrol, rør m.v. Visuelt Ved modtagelsen - 100% Materialer er intakte 19.2 Sanitet Visuelt Ved modtagelsen - 100% Materialer er intakte Kontrolskema 19.3 Armaturer Visuelt Ved modtagelsen - 100% Materialer er intakte Kontrolskema Proceskontrol 19.4 Rørplacering, dimension Visuelt Løbende - 100% SA 19.4.01 Kontrolskema 19.5 Sanitetsgenstande, funktionsafprøvning Afprøvning Løbende - 100% Kontrolskema 19.6 Armaturer, funktionsafprøvning Afprøvning Løbende - 100% SA 19.3.15 Kontrolskema 19.7 Trykprøvning Visuelt/Måling Efter montering - 100% SA 19.4.13 Rapport 19.8 Indregulering Måling Efter opstart - 100% SA 19.4.15 Rapport Følgesedler,Varedeklarationer m.v. Slutkontrol 19.9 D&V Indsamling af Før aflevering Godkendelse af tilsynet specifikationer 19.10 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering Tilsynets anvisninger Godkendelse af tilsynet Firmanavn: kontaktperson: telefon: telefax: