Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Udbud af asfaltarbejder 2015 Særlige Betingelser (SB) Januar 2015 Sags ID: 2014/41904



Relaterede dokumenter
6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

AB92 Entreprisekontrakt

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud

AB92 med tilføjelser. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej , 2820 Gentofte

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : AB 92

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB92 med Særlige Betingelser for Mindre Byggeopgaver

NOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Har i nogle spørgsmål til AB 18 skriv til advokat, partner Christian Molt Wengel eller ring på tlf

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93

Har I nogle spørgsmål til AB 18 skriv til advokat, partner Michael Møller Pedersen, ring på tlf

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

3. AB AB 92. A. Aftalegrundlaget A. AFTALEGRUNDLAGET

AB92 Entreprisekontrakt

Særlige betingelser SB

AB92. Aftalegrundlaget

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August Fælles bestingelser FB

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

Sammenstilling af AB 18 og AB Forenklet

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

ALBERTSLUND - KANALGADEN

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

VIDEN OM BYGGERI AB 92

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE

REV Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune. Særlige Betingelser (SB)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé Kastrup DK.

SÆRLIGE BETINGELSER (I HENHOLD TIL ABT93)

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

AB 92 med tillæg og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Professionshøjskolen Metropols tilføjelser og fravigelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

Rammeaftalebilag C - AB 92 med tilføjelser og fravigelser

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

Vådområdeprojekt Haverslev Mølle Å

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Sammenstilling af AB 18 og ABT 18

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Rev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune UDKAST TIL Entreprisekontrakt

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

AB Vandmiljø Randers AB92 med tilføjelser

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i. bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Den fulde tekst

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato:

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej Frederiksberg

AB-Forbruger. Revideret juni Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Udkast. ØK 10. januar Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

SÆRLIGE BETINGEL- SER (SB) HOVEDENTREPRISE

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

Transkript:

Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. AB 92 er også gældende i underentrepriseaftaler. AB 92 er gældende med de præciseringer, suppleringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Samtalesproget på arbejdspladsen skal være dansk. Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder. Den bydende skal straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at dette er som angivet i udbudsbrevet. For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 1

a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) c. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" bestående af "Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) for varmblandet asfalt, Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) for overfladebehandling og Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB- ARBEJDSPLADS) for arbejdsplads mv. Teknisk grundlag for kvalitetsstyring af asfaltproduktion og -udlægning i Danmark, forkortet KS asfalt, se www.vejregler.dk d. Kvalitetsstyringskrav til ikke certificerede asfaltfirmaer eller produktion fra ikke certificerede dele, samt tilhørende udbudskontrolplaner for entreprisestørrelse I og II, se www.vejregler.dk e. Vejregler samt udbuds- og anlægsforskrifter m.v.: AAB - Varmblandet asfalt, Vejregler februar 2012. AAB (supplerende) - Asfaltarbejder, Vejregler, juli 2010. AAB - Overfladebehandling, Vejregler november 2007. AAB (revisionshæfte) - Overfladebehandling, Vejregler december 2011. AAB - Asfaltbump, Vejregler februar 2011. AAB - Ledningsgrave, Vejregler december 2008. AAB - Arbejdsplads, Vejregler november 2007. AAB - Styring og samarbejde, Vejregler februar 2011 Vejregler oktober 2013 - Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejregler oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Vejregler oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Vejregler september 2005 - Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Vejregler September 2008 - Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion. Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse. Vejregler, februar 2011 - Bindemidler og klæbemidler. Vejregler, februar 2011 Specifikationer for bi- S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 2

tuminøse bindemidler til vejformål. f. AB 92. g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. h. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. Det under punkterne a - c angivne materiale udleveres til den bydende. Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 40 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken som anført i tilbudslisten efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne, inden tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos: Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Ikast-Brande Kommune Tlf. 99 60 32 41 Birgit Schou Hansen Tidsfrister for de enkelte entrepriser er anført på tilbudslisten. Samtlige slidlagsentrepriser skal være fuldført og klar til aflevering senest 30. september 2015. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden for hvilket den enkelte entreprise skal udføres. Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til fortidsminder på arealet. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 3

om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Tilbud afgives ved at udfylde samtlige poster i den udleverede tilbudsliste. Ikast-Brande Kommune accepterer alene Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 pkt. 2 og pkt. 8. Tilbudssummen er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl på tilbudslisten, skal de enkelte poster reguleres på en måde, der kan godkendes af Ikast-Brande Kommune. Såfremt tilbudslisten ikke er fuldstændig udfyldt, eller tilbuddet ikke indeholder krævet tilbudsdokumentation, forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til, at anse tilbuddet for ukonditionsmæssigt og dermed kassere tilbuddet. Der ydes ikke vederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud. Ej heller til tilbudsgivere som ikke bliver tildelt kontrakt. Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde Såfremt Ikast-Brande Kommune i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af hovedentreprisekontrakten til hovedentreprenøren og/eller hovedentreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere hovedentreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering. Det skal fremgå af tilbuddet, hvem der har forhandlingsretten. Delpriser som Ikast-Brande Kommune har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 4

enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrettetilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fulde færdiggørelse og således også omfatte alle nødvendige biydelser, herunder men ikke begrænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v. Alle vinterforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til snerydning, varmetæpper m.v. er inkluderet i prisen, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren. De bydende skal vedstå deres tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationsdagen, eller 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering, hvor der er tale om andre skriftlige tilbud. Entreprenøren kan kun give transport for sit tilgodehavende til et af Ikast-Brande Kommune godkendt dansk pengeinstitut. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommune. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 5

restentreprisesummen. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af Ikast- Brande Kommune. Uden den anden parts skriftlige samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Entreprenøren kan i henhold til Ikast-Brande Kommunes skriftlige samtykke overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Ikast-Brande Kommune kan trække sit samtykke tilbage, såfremt den pågældende underentreprenør efter Ikast-Brande Kommunes skøn ikke udfører arbejdet i overensstemmelse med gældende normer og regler eller såfremt den pågældende underentreprenør ikke fremmer arbejderne mest muligt. Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underentreprenørers ydelser overstiger kr. 50.000,00 kr. excl. moms, skal disse anerkende, dels at mangelkrav kan gøres gældende direkte mod dem, og dels at tvister vedrørende mangler kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Anerkendelsen skal dokumenteres skriftligt over for Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune er berettiget til at lade den pågældende ydelse erstatte af en bygherreleverance. Entreprenøren er forpligtet til at afvente bygherrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 6

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Ved entrepriser med en tilbudssum under 200.000 kr. kræves normalt ingen sikkerhedsstillelse. Bygherren kan forlange, at der inden forhandlingerne om entrepriseaftalen indledes skal være tilsagn om, at pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut vil yde sikkerhed. Entreprenøren stiller sikkerhed senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. Garantistillelse skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for Entreprenørgaranti i henhold til AB 92 6. Garantien skal stilles af anerkendt garantiselskab Der kan ikke foretages betalinger før sikkerhedsstillelsen er foretaget. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det aftalte tidspunkt, kan bygherren hæve aftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser 40. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. når Ikast-Brande Kommune ikke længere kan konstatere mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og aflevering af de på afleveringstidspunktet påpegede mangler. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids- Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis udgør 5 pct. af entreprisesummen ekskl. moms eller derover, er entreprenøren forpligtet til at forhøje sin sikkerhed tilsvarende. Entreprenørens forpligtelse til at forhøje sikkerheden er gældende såvel under entreprisens udførelse samt efter afleveringen, således at garantien til enhver tid udgør de i AB 92 6 angivne procentsatser. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 7

punktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Ikast-Brande Kommune har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, dagbøder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren. Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 8

fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Entreprenøren skal senest ved kontraktunderskrivelsen forevise dokumentation for at entrepriseforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring er tegnet med ikrafttræden fra anlægsstart. Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Ikast-Brande Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser 40. Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig til at holde bygherren skadesløs. Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand med det materiel, der er udleveret af bygherren. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenøren skal tegne forsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal entreprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept. Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Forslaget til kontrakttidsplanen skal være i overensstemmelse med udbudstidsplanen. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfat- S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 9

tet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Entreprenørens ydelse 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AABarbejdsplads mv. anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: - at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i usigtbart vejr. - Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede: 55 m ved 50 km/t i byområde. 120 m ved 80 km/t i landområde. - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke og usigtbart vejr. - at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger eller for andet vejrlig Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende kunne dokumentere, at entreprenørens og eventuelle underentreprenørs ansatte aflønnes som ovenfor anført samt at entreprenøren og eventuelle underentreprenører overholder ILO-konvention nr. 94. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Entreprenøren forpligter sig endvidere til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark er registeret i RUT- Registreret (Registreret over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark). Entreprenøren skal fremsende dokumentation for registreringen senest samtidig med entreprenørgarantien, jf. 6. Registreringerne skal forefindes i en mappe på byggepladsen, således at oplysningerne til en hver tid er tilgængelige for Ikast-Brande Kommune. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 10

Entreprenøren skal tilstræbe, at mindst 5 pct. af de stillinger, der anvendes til at opfylde nærværende entreprise, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav vil dette være at anse som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvorefter Ikast-Brande Kommune endvidere vil være berettiget til at hæve entrepriseaftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser 40. Entreprenøren skal endvidere udvirke at Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer overholdes. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Entreprenøren skal senest ved kontraktforhandlingerne aflevere en liste med de underentreprenører som entreprenøren vil benytte i den pågældende anlægssag. Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, men som er Ikast-Brande Kommunes ejendom, f.eks. fordi der er betalt for dem, skal tydeligt mærkes som sådan (individualiseres). Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan be- Såfremt der ikke er foretaget tilstrækkelig individualisering af Ikast-Brande Kommunes materialer og dette medfører at materialerne inddrages i en konkursmasse, er entreprenøren forpligtet til at levere nye materialer. Entreprenøren er i den forbindelse ikke berettiget til tidsfristforlængelse, jf. AB 92 24. Entreprenøren har pligt til at underrette Ikast-Brande Kommune, inden produktion af materialer m.v. påbegyndes. Det påhviler entreprenøren uden særligt vederlag løbende at eftervise kvaliteten og oprindelse af materialer, leverancer og arbejdsydelser. Dette skal ske ved kvalitetssikring, jf. SAB og gældende AAB er. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 11

handles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Entreprenøren skal inden for den i kontrakttidsplanen afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med projektgennemgangen er at sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realiseres på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold mv. Projektgennemgangen skal kunne dokumenteres overfor Ikast-Brande Kommune. For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, der er anført i SAB. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, - analyser etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifi- S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 12

kationer. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB og SAB. Såfremt prøverne viser, at der ikke er tale om en kontraktmæssig ydelse, skal entreprenøren selv bære udgifterne ved prøverne, herunder godtgøre Ikast-Brande Kommunes egne administrationsudgifter eller udgifter til tilsyn. Udgifterne kan til enhver tid modregnes i entreprenørens vederlag. Entreprenøren er uanset tidspunkt forpligtet til at rette og betale fejl og mangler begået af sig selv eller dennes underentreprenører. Ikast-Brande Kommunes kassation af et stykke arbejde berettiger ikke til tidsfristforlængelse. Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger forbundet med Ikast-Brande Kommunes kassation af arbejder, er Ikast-Brande Kommune uvedkommende. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve- Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan bygherren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 13

ring. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne fastlægges. Ikast-Brande Kommune er berettiget til at påbegynde leveringen og monteringen af egne leverancer før det aftalte afleveringstidspunkt. Uanset Ikast-Brande Kommune leverer og monterer egne leverancer før afleveringen, kan arbejderne eller dele af disse ikke betragtes som afleveret eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i stk. 1-3 fortsat er gældende. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes elektronisk på adressen bihan@ikast-brande.dk. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ik- S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 14

Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. ke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at lade ændringsarbejder udføre af anden entreprenør, dog under forudsætning af, at disse arbejder ikke generer hovedentreprenørens fremdrift. Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For slidlag/bæreslidlag/bærelag og OB-belægninger er mængden angivet ud fra oplysningerne i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende entreprise ved en mængdeafvigelse op til +/- 50 %. Ved opgørelse af mer/mindreydelserne benyttes post for postmetoden. Såfremt entreprenøren ikke er bekendt med denne opgørelsesmetode, opfordres entreprenøren til at forespørge Ikast-Brande Kommune herom. Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes før byggeledelsens skriftlige accept (rekvisition) foreligger. I modsat fald kan bygherren afvise at betale sådanne arbejder. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Uanset størrelsen af afvigelsen afregnes efter udførte mængder. Ændringsarbejder honoreres alene såfremt der foreligger en underskrevet aftaleseddel fra Ikast-Brande Kommune. Entreprenørens standard aftaleseddel kan benyttes efter godkendelse af bygherren. Bygherrerådgiver har ikke bemyndigelse til at igangsætte ændringsarbejderarbejder. Ændringsarbejder igangsat af bygherrerådgiver kan ikke anses som accepteret af Ikast- Brande Kommune og vil derfor ikke blive honoreret. Ændringsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer, vejesedler mv. Ændringsarbejder afregnes efter forbrugte materialer og tid uden S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 15

tillæg. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entre- Samtidigt med prisfastsættelsen aftales eventuelle konsekvenser for tidsplanen. Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold på byggepladsen, er entreprenøren forpligtet til at straks skriftligt at underrette Ikast-Brande Kommune herom. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 16

prenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Ved fund af fortidsminder er entreprenøren alene berettiget til tidsfristforlængelse for den periode, hvor byggearbejdet ikke kan fortsætte. Entreprenøren kan ikke gøre krav på ekstra honorar i form af forlænget byggetid m.v., ligesom der ikke vil ske indeksregulering af entreprisesummen. Ikast-Brande Kommunes tilsyn fritager ikke hovedentreprenøren fra nogen tilsynspligt vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede arbejder. Omkostninger til Ikast-Brande Kommunes tilsyn er entreprenøren uvedkommende. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Bygherrens tilsyn varetages af Ikast-Brande Kommune. Såfremt det i udbudsmaterialet er eller under byggeriet bliver foreskrevet eller aftalt, at Ikast-Brande Kommunes tilsyn skal tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet, påhviler det entreprenøren at tilkalde tilsynet i god tid. Undlader Entreprenøren dette, er entreprenøren ansvarlig for et hvert tab som Ikast-Brande Kommune måtte lide som følge heraf. Ikast-Brande Kommunes tilsyn har ikke bemyndigelse til at indgå aftaler på Ikast-Brande Kommunes vegne, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af fuldmagt fra bygherre til tilsynet. Entreprenøren er ved forespørgsel berettiget til at få forevist fuldmagten. Tilsynet har ikke fuldmagt til at acceptere ændringsarbejder. Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og varetage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har krævet ved tilbudsindhentning. Denne skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 17

samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der er nævnt i AAB og SAB. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f.eks. via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Entreprenøren forpligter sig til at sikre de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medarbejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for arbejdets udførelse. Bygherren har ret til at være til stede på alle byggemøde. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 18

til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke med andre entreprenører 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal fremsættes senest på næste byggemøde. I modsat fald betragtes referatet som godkendt og bindende for alle parter. Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB. Bygherren skal forestå koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for arbejdsområderne iht. Lov om arbejdsmiljø. Bygherren skal hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig og på samme byggeplads udpege en koordinator, der opfylder arbejdsmiljølovens krav, herunder har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. Eventuel nødvendig sikkerhedskoordinering med sideordnede entrepriser varetages af bygherren, medmindre andet aftales ved forhandlingerne om entrepriseaftalen. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 19

22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævende betaling inklusive moms for de ikke-leverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbuddet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Entreprenørens aconto-opgørelser skal opbygges på grundlag af tilbudslisten. Entreprenørens aconto-opgørelser betales 40 dage efter modtagelsen, såfremt de opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer m.v., som er købt, men som ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering. Eventuelle ekstraarbejder skal betales af Ikast-Brande Kommune senest 40 dage efter modtagelsen af faktura, der opfylder Ikast-Brande Kommunes formelle krav til udformning af faktura. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Bygge- og Boligstyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For hele entreprisen/den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 20

Der kan således ikke ydes godtgørelse på delmaterialer isoleret som f.eks. bitumen og cement. Bitumen anvendt i forbindelse med overfladebehandling betragtes ikke som delmateriale. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder bortset fra dem, der er Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. S:\Drift\- udbud\asfaltudbud 2015\SB_Asfaltudbud_2015.doc Side 21