AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016
|
|
- Anita Mølgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 1, stk. 3: AB 92 finder anvendelse på alle de omhandlede arbejder og leverancer med de nedenfor angivne tilføjelser og fravigelser. Tilføjelser og fravigelser gælder forud for AB 92. 1, stk. 4: Alle de på tilbudsdagen gældende afgifter skal være indeholdt i tilbuddet, dog skal merværdiafgift angives særskilt. Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 2, stk. 2: De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive honoreret. 2, stk. 3: Ved indgåelse af entreprisekontrakten overgår Københavns Kommune ABO juni
2 udbudstidsplanen til at være bindende kontrakttidsplan. Der henvises til bygherrens Særlige betingelser vedrørende tidsplanlægning. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 2, stk. 6: Bygherren accepterer alene Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008 i det omfang, det ikke strider mod indholdet af udbudsmaterialet. Tilbudssummen er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl i tilbudslisten, skal de enkelte poster reguleres på en måde, der kan godkendes af bygherren. Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet. 3, stk. 1: Der betales ikke udregningsvederlag/gebyr. 3, stk. 2: Hvis arbejder er udbudt således, at der skal angives priser på dele af arbejdet (delpriser), er disse at betragte som selvstændige tilbud. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. 3, stk. 4: Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fuldstændige færdiggørelse inkl. alle nødvendige biydelser. Det samlede udbudsgrundlag fremgår af udbudsbrevet med bilag. Byggesagsbeskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelser, kontrakt og tilbudslister supplerer hinanden og gælder hver for sig, således at ydelser skal medregnes i tilbuddet, selvom de kun er angivet ét af stederne. Samtlige årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger er indeholdt i entreprenørens tilbud. Entreprenøren er forpligtet til i sit tilbud at indregne omkostninger til håndtering af grænseflader til andre entrepriser og eksisterende forhold. Entreprenøren er forpligtet til at indregne omkostninger til Københavns Kommune ABO juni
3 projektering/systemleverancer i det omfang, sådanne er anført i udbudsbrevet/arbejdsbeskrivelserne, jf. bygherrens Særlige Betingelser. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. 3, stk. 5: Vedståelsesfristen ændres til 60 arbejdsdage fra tilbudsfristens udløb, medmindre andet fremgår af udbudsbrevet. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 5, stk. 2: Entreprenøren kan kun udstede én transport på sit tilgodehavende hos bygherren. Transporten kan kun ske til bank eller sparekasse, som skal godkendes af bygherren. 5, stk. 3: Samtykke skal foreligge skriftligt. 5, stk. 4: Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise, kan entreprenøren anvende samme fravigelser og tilføjelser, som er gældende i aftaleforholdet med bygherren. Entreprenøren skal efter påkrav oplyse navn og CVR nummer på eventuelle underentreprenører og/eller underleverandører. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. 5, stk. 5: Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underentreprenørers ydelse overstiger 15 % af entreprisesummen, skal leverandører og underentreprenører anerkende, dels at mangelkrav under alle omstændigheder kan gøres gældende direkte mod leverandører og underentreprenører, og dels at tvister vedrørende mangler kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Entreprenøren skal over for bygherren på forlangende kunne dokumentere underentreprenørens/leverandørens anerkendelse af et eventuelt direkte krav. Ved manglende anerkendelse er bygherren berettiget til at lade den pågældende ydelse erstatte af en bygherreleverance. Københavns Kommune ABO juni
4 Entreprenøren er forpligtet til at afvente bygherrens meddelelse herom, som skal gives hurtigst muligt. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 6, stk. 1: Opfylder entreprenøren ikke fristen på 8 arbejdsdage, kan bygherren efter påkrav ophæve entrepriseaftalen, jf. 40. Der foretages ikke betalinger, førend sikkerhed er stillet. Garantien skal stilles med præcis samme ordlyd som den af bygherren udarbejdede garantierklæring med præciseringer, jf. 6, stk. 2 og 4. Såfremt sikkerhedsstillelsen ikke stilles i overensstemmelse med bygherrens paradigme, vil denne kunne ophæve entrepriseaftalen, jf. AB Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. 6, stk. 2: Bygherren har ved udførelse af ekstraarbejder for 5 % eller mere af kontraktsummen til enhver tid ret til at kræve, at sikkerheden forhøjes, således at den stillede sikkerhed svarer til 15 % af den faktiske entreprisesum. Omkostninger til forhøjelse afholdes af bygherren i det omfang, de kan dokumenteres. Sikkerheden kan kun nedskrives, såfremt bygherren skriftligt har meddelt entreprenøren og garanten, at de mangler, der påberåbtes ved afleveringen, er afhjulpet. Sikkerheden nedskrives herefter til 10 % af entreprisesummen. Forhøjelser af garantien nedskrives ud fra den omfattede værdi ved stiftelsen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. 6, stk. 4: Sikkerheden kan kun nedskrives, såfremt bygherren skriftligt har meddelt entreprenøren og garanten, at de mangler, der påberåbtes ved 1 års gennemgangen, og eventuelle mangler fra afleveringen, der ikke var afhjulpet, er afhjulpet. Sikkerheden nedskrives til 2 % af den endelige entreprisesum. 6, stk. 5: Sikkerheden ophører ikke, førend bygherren skriftligt har meddelt entreprenøren og garanten, at de mangler, der påberåbtes ved 5 års gennemgangen, er afhjulpet. 6, stk. 6: Medmindre det eksplicit fremgår af entrepriseaftalen, nedskrives sikkerhedsstillelsen ikke afsnitsvist. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav Københavns Kommune ABO juni
5 er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 7: Bygherren stiller ikke sikkerhed. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 8, stk. 1: Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherren tillige entrepriseforsikring på all-risk vilkår. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherren, entreprenøren og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg, entrepriseaftalen vedrører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (eksempelvis stilladser, værktøj og køretøjer). Københavns Kommune ABO juni
6 Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 8, stk. 3: Entreprenørens ansvarsforsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade. Såfremt der sker udbetaling fra forsikringen for skader, som ikke er opstået i forbindelse med entreprisen, er entreprenøren forpligtet til at sikre, at eventuelle skader opstået i forbindelse med entreprisen til stadighed har en dækningssum på minimum kr. 10 mio. for person- og tingsskade. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 9, stk. 1: Entreprenørens forpligtelser vedrørende udarbejdelse af arbejdsplan fremgår af bygherrens Særlige Betingelser. 9, stk. 2: Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af hovedafsætninger, fixpunkter, skelpunkter og lign. Beskadiger entreprenøren sådanne mærker, skal entreprenøren dække omkostninger til opretning/retablering. Entreprenørens ydelse 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. 10, stk. 1: Entreprenøren bærer ansvaret for, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes, om fornødent efter aftale med bygherrens koordinator og i overensstemmelse med lov om arbejdsmiljø og tilhørende bekendtgørelser. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. 10, stk. 3: Materialer og andre leverancer, der ikke er leveret på byggepladsen, men som tilhører bygherren, skal mærkes med Københavns Kommune, Bygherre ejendom projekt * samt holdes tydeligt adskilt fra andre materialer og leverancer. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere, at sådan nødvendig og tilstrækkelig individualisering er foretaget. Entreprenøren er forpligtet til at drage omsorg for bygherreleverancer indtil byggeriets aflevering. Entreprenøren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse eller betaling, såfremt materialer og/eller øvrige leverancer som følge af manglende overholdelse af præciseringen af 10, stk. 3 inddrages i et konkursbos konkursmasse. Nye materialer skal i så fald leveres uden beregning. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, Københavns Kommune ABO juni
7 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang med de projekterende og bygherrens tilsyn. Der afholdes projektgennemgangsmøder for hvert fag. Bygherren indkalder til projektgennemgangsmøder, som har til formål at sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, således at entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realiseres på det foreliggende grundlag. Entreprenøren er ved projektgennemgangen forpligtet til at gøre bygherren opmærksom på, hvilke tidsmæssige og/eller økonomiske konsekvenser eventuelle fejl og uoverensstemmelser i udbudsmaterialet vil have for byggeriets fremdrift/gennemførelse. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenøren foretage en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. 11, stk. 4: Entreprenøren er uanset tidspunkt pligtig at rette fejl begået af ham selv og egne folk og pligtig at betale for ændringer og reparationer på andre entreprenørers allerede udførte arbejder, der er en følge af hans egne eller hans folks fejl. Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at fremme arbejdet, således at gældende tidsplan overholdes. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uvedkommende. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra Københavns Kommune ABO juni
8 byggepladsen. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 12, stk. 2: Skadevoldende og skadelidte entreprenør skal underrette bygherren om den skadeforvoldende hændelse. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 12, stk. 4: Entreprenøren er forpligtet til forud for eventuel ibrugtagning tidligere end ved afleveringen, jf. 28 at medvirke til gennemgang af det ibrugtagne. For de berørte dele af byggeriet udarbejdes en afleveringsprotokol, jf. 29. Bygherres paradigme Afleveringsprotokol anvendes. Forhold til myndigheder 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. 14, stk. 1: Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser for procedure og betaling af ekstraarbejder. 14, stk. 2: Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser for procedure og betaling af ekstraarbejder. Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er ikke at betragte som en skriftlig aftale om iværksættelse af ekstraarbejder. 14, stk. 3: Ved regulering efter enhedspriser anvendes den såkaldte post for post metode : For hver post gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af den pågældende post. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt post, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til Københavns Kommune ABO juni
9 at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Ved ændringer ud over de anførte grænser foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre entreprenøren eller bygherren dokumenterer, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende enhedspriser ikke er til stede. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. 14, stk. 4: Der henvises til bygherrens Særlige betingelser for procedure og betaling af ekstraarbejder. 14, stk. 5: Såfremt formindskelsen vedrører arbejder, der skulle udføres af en underentreprenør eller underleverandør, og hvorom der ikke gælder enhedspriser, jf. 14, stk. 3, beregnes besparelsen med udgangspunkt i, at underentreprenørarbejder af entreprenøren maksimalt kan tillægges 10 % til dækning af egne omkostninger, dækningsbidrag mv., medmindre andet fremgår af entrepriseaftalen. Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 15, stk. 1: Såfremt entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet, er entreprenøren forpligtet til omgående skriftligt at underrette bygherren herom. Der henvises desuden til 11 samt til bygherrens Særlige Betingelser. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Københavns Kommune ABO juni
10 Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. 17, stk. 2: Er det aftalt i udbudsmaterialet eller aftales det under byggeriet, at bygherrens tilsyn skal tilkaldes til besigtigelse, påhviler det entreprenøren at tilkalde tilsynet i god tid. Undlader entreprenøren dette, er entreprenøren ansvarlig for ethvert tab, som bygherren måtte lide som følge heraf. Forsinkelse som følge af, at entreprenøren ikke i god tid har tilkaldt tilsynet, berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse. Tilsynets besigtigelse fritager ikke entreprenøren for ansvar for mangler ved arbejdet. 17, stk. 4: Tilsynets ansvar er således subsidiært i forhold til entreprenørens. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 18, stk. 1: På første byggemøde registreres navn på entreprenørens arbejdsledelse, samt på den, der på hans vegne udpeges til at indgå aftaler af teknisk og økonomisk art med bindende virkning for entreprenøren. Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser om udskiftning af nøglemedarbejdere. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. 19, stk. 1: Byggemøder afholdes hver uge, medmindre andet fremgår af entrepriseaftalen. Proces for byggemøderne og entreprenørens forpligtelser i forhold til rapportering er beskrevet i bygherrens Særlige Betingelser. Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal Københavns Kommune ABO juni
11 fremsættes senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af referatet. I modsat fald betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke med andre entreprenører 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. 20, stk. 1: Entreprenøren skal tillade, at arbejdere beskæftiget ved andre entrepriser på bygværket vederlagsfrit benytter hans stilladser mv., medmindre denne derved efter tilsynets skøn påføres væsentlige gener. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. 22, stk. 1: Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser vedrørende betalingsprocedure. Indtil de faglige tests, tværfaglige tests og Performance Tests, der er stillet krav om i udbudsmaterialet, er udført, opfylder kravspecifikationerne og er godkendt af bygherrens rådgiver, er bygherren berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den samlede værdi af de anlæg, for hvilke de nævnte tests skal udføres mv. Ved den samlede værdi forstås det beløb, der fremkommer ved en sammenlægning af de i tilbudslisten anførte samlede tilbudssummer ekskl. moms for hvert anlæg. 22, stk. 2: Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer mv., som er købt, men som ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering, og entreprenøren skal dokumentere, at materialerne er betalt. Der henvises desuden til tilføjelserne til 10, stk. 3 vedrørende krav til individualisering af materialerne. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan Københavns Kommune ABO juni
12 alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. 22, stk. 4: Såfremt der er stillet krav om betalingsplan, skal entreprenøren udarbejde udkast til denne med angivelse af hvilke stadier og med hvilke beløb, entreprisesummen eller dele heraf skal udbetales. Den samlede værdi af de anlæg, for hvilke der i henhold til udbudsmaterialet kræves faglige tests, tværfaglige tests og Performance Tests udgør altid én rate. Denne rate udbetales, når de nævnte tests er udført, opfylder kravspecifikationerne og er godkendt af bygherrens rådgiver. Ved den samlede værdi forstås det beløb, der fremkommer ved en sammenlægning af de i tilbudslisten anførte samlede tilbudssummer ekskl. moms for hvert anlæg. Betalingsplanen skal godkendes af bygherren. Betalingsfristen er 30 kalenderdage efter modtagelse af godkendt faktura. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over til godehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 22, stk. 10: Entreprenørens faktura for slutopgørelse skal betales senest 30 kalenderdage fra modtagelsen. 22, stk. 11: Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra udløbet af gældende betalingsfrister. Fristerne er således ikke løbedage. Forrentningen sker i øvrigt i overensstemmelse med rentelovens 3 og 5. Københavns Kommune ABO juni
13 Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. 22, stk. 13: Bygherren har uden meromkostninger ret til at kræve, at entreprenøren udsteder kreditnotaer for de dele af en faktura, som bygherren ikke kan godkende, således at bygherren kan honorere de godkendte dele af en faktura. Bygherren kan kræve, at entreprenøren udsteder kreditnota for omtvistet del af faktura, førend uomtvistet del betales. Entreprenørens uenighed i opgørelsen af den samlede værdi af anlæggene, jf. tilføjelserne til 22, stk. 1 og 22, stk. 4, forpligter ikke bygherren til udbetaling i henhold til 22, stk. 13. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 23, stk. 1: Ved uenighed om entreprenørens betalingskrav må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen, inden entreprenøren har indhentet en sagkyndig beslutning, jf. 46. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. 24, stk. 1: nr. 1): Der henvises til tilføjelsen til 14, stk. 2 og til bygherrens Særlige Betingelser. nr. 4): Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse på grund af de i nr. 4 nævnte vejrforhold, skal entreprenøren blandt andet dokumentere tidsfristforlængelseskravet ved udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste målestation. Der henvises ligeledes til bygherrens Særlige Betingelser. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af 24, stk. 3: Der henvises til bygherrens Særlige Københavns Kommune ABO juni
14 en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Betingelser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. 25, stk. 2: Såfremt terminer er dagbodssanktionerede, vil det fremgå af entrepriseaftalen. Dagbod opkræves pr. påbegyndt arbejdsdag, hvormed den pågældende sanktionsbærende frist overskrides. Dagbod anses for forfalden ved opkrævning, og bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod i entreprenørens tilgodehavende, jf. 22. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. 27, stk. 1: Entreprenørens eventuelle krav i henhold til 27 skal fremsættes i overensstemmelse med krav og frister angivet i bygherrens Særlige Betingelser. Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. Københavns Kommune ABO juni
15 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk , stk. 1: Der henvises til bygherrens Særlige Betingelser samt til Aftale om Byggeri til Drift med dertilhørende dagsordener. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 28, stk. 4: Afsnitvis aflevering eller delaflevering af byggeriet kan alene finde sted efter skriftlig aftale med bygherren. Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. 29, stk. 1: Bygherrens paradigme benævnt Afleveringsprotokol skal anvendes. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med Københavns Kommune ABO juni
16 arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler påvist ved afleveringen 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 31, stk. 1: Såfremt forholdene i øvrigt kan begrunde det, er bygherren berettiget til at kræve, at udbedringen forceres, herunder eventuelt foretages uden for almindelig arbejdstid. Entreprenøren kan ikke rejse ekstrakrav som følge heraf. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Mangler påvist efter afleveringen 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr , stk. 1: Afhjælper entreprenøren ikke efter et enkelt varsel, kan bygherre uden yderligere varsel beslutte, at entreprenørens afhjælpningsret bortfalder. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med 1- års gennemgangen. Københavns Kommune ABO juni
6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.
6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte
Læs merebetingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92
27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,
Læs mereAB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer
Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser
Læs mereFællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte
Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG
Læs mereHADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92
Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat
Læs mereStk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som
Læs mereAB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder
AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af
Læs mereGenerelle salgs- og leveringsbetingelser
Generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelige bestemmelser 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle JCN Industriservice ApS`s (Herefter kaldet JCNI) tilbud, overslag og
Læs mereAB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser
AB 92 A. Aftalegrundlaget AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler
Læs mereFÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER
Læs mereAB92. Aftalegrundlaget
AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...
Læs mere3. AB AB 92. A. Aftalegrundlaget A. AFTALEGRUNDLAGET
AB 92 3. AB 92 3. AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
Læs mereAB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere
AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger
Læs mereAB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1
AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer
Læs mereSPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92
BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereHald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB
Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg
Læs mereAB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«
AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder
Læs mereVIDEN OM BYGGERI AB 92
VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det
Læs mereFÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser
1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og
Læs mereABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser
ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor
Læs mereHILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015
HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse
Læs mereFÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser
1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og
Læs mereRammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser
Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse
Læs mereALBERTSLUND - KANALGADEN
Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument
Læs mereAB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere
AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet
Læs mereAB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det
Læs mere"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I
"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer
Læs mereRammeaftalebilag B - AB 92 med Professionshøjskolen Metropols tilføjelser og fravigelser
Rammeaftalebilag B - AB 92 med Professionshøjskolen Metropols tilføjelser og fravigelser AB 92 Metropols tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser
Læs mereRammeaftalebilag C - AB 92 med tilføjelser og fravigelser
Rammeaftalebilag C Rammeaftalebilag C - med tilføjelser og fravigelser med tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag C Side 1 af 39 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser
Læs mereAB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1
AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...
Læs mereFÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER
Læs mereNamminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre
Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder
Læs mereAB92 med Særlige Betingelser for Mindre Byggeopgaver
AB92 med Særlige Betingelser for Mindre Byggeopgaver Center for Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Dato: 2015.11.12 Vers.: 02 A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse
Læs mereBOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING
Læs mereBygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009
Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,
Læs mereMed Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser
AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region
Læs mereKONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN
KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER
Læs mereAlmindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)
07.03.2016 v. 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser for totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler
Læs mereAB 92 med tillæg og fravigelser
AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE
Læs mereBilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93
Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67
Læs merePraktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger
Læs mereAlmindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)
VIDEN OM BYGGERI ABT AB 9392 VIDEN OM BYGGERI Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det passer dig. Molt Wengel Hotline: 88 16 84 16 1 ABT 93 Almindelige betingelser for Totalentreprise
Læs mereDI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.
DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser
Læs mereAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere
Læs mereVådområdeprojekt Haverslev Mølle Å
Jammerbugt Kommune Vådområdeprojekt Haverslev Mølle Å Maj 2016 Udgivelsesdato : 28. april 2016 Projekt : 22.1316.01 Udarbejdet : Henrik Boje Groth Kontrolleret : Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A. AFTALEGRUNDLAGET
Læs mereMed Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser
AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region
Læs mereDAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser
Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige
Læs mereAB92 med tilføjelser. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud
AB92 med tilføjelser Tilføjelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. Tilføjelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER (I HENHOLD TIL ABT93)
SÆRLIGE BETINGELSER (I HENHOLD TIL ABT93) Indholdsfortegnelse A. AFTALEGRUNDLAGET... 4 Bygherrens udbud... 4 Entreprenørens tilbud... 5 Entrepriseaftalen... 6 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Læs mereAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer i. bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Den fulde tekst
Den fulde tekst BET nr 4040 af 10/12/1992 Gældende (AB 92) Offentliggørelsesdato: 24-09-1997 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Vis mere... Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge-
Læs mereA. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Udførelse af entreprisen D. Betaling... 8
AB Forenklet Indhold A. Aftalegrundlaget... 2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 3 C. Udførelse af entreprisen... 5 D. Betaling... 8 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 9 F. Aflevering...10
Læs mereKapitel J. AB Forenklet
Kapitel J. AB Forenklet J1. Aftaletekst Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet) A. Aftalegrundlaget Anvendelse 1. Forenklede almindelige
Læs mereBilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser
RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i
Læs mereAP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit
NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi
Læs mereSTANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER
SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt
Læs mereAB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.
A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,
Læs mereAlmindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93
Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat
Læs mere"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR
"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende
Læs mereAlmindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)
Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES
Læs mereAB 92. med. tilføjelser / bemærkninger
Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af
Læs mereUDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE
APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk
Læs mereFÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og
Læs mereForenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet)
Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet) AB Forenklet er udarbejdet med henblik på aftaler om mindre eller enklere bygge- og anlægsarbejder.
Læs mereAlmindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)
KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler
Læs mereRegion Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92
AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES
Læs mereDAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser
Oktober 2015 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige
Læs mereAB Vandmiljø Randers AB92 med tilføjelser
AB 92 2017 Vandmiljø Randers AB92 med tilføjelser 01-12-2017 Indhold 1. Særlige betingelser.... 1 A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser.... 1 Bygherrens udbud.... 2 Entreprenørens tilbud....
Læs mereHar i nogle spørgsmål til AB 18 skriv til advokat, partner Christian Molt Wengel eller ring på tlf
Sammenligningsdokumentet er udarbejdet ud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høringsudkast og deres offentliggjorte paragrafnøgle. Dokumentet tager derfor udgangspunkt i bestemmelserne i AB 18, som
Læs mereAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-
Læs mereABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer
ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse
Læs mere1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92
1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser
Læs mereEF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013
EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået
Læs mereUdkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)
UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet
Læs mereDansk Skraldesug v/ Jan Bruun har den 02. april 2014 besvaret bestyrelsens spørgsmål - besvarelse kan ses herunder med rødt.
Østerbro, den 02. april 2014 Skraldesug - Procedure for nedbrud- og vedligeholdelse Bestyrelsen har den 31. marts 2014, via mail, forespurgt Dansk Skraldesug vedr. nedbrud - og vedligeholdelse af skraldesug
Læs mereTømning af slambede på Helsinge Renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand
Læs mereAB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.
18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer
Læs mereSærlige betingelser SB
Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.
Læs mereSærlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.
Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.
Læs mereSpildevandscenter Avedøre I/S
ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...
Læs mereAB 92. med. tilføjelser / bemærkninger
BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet
Læs mereENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )
ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]
Læs mereSTITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE
APRIL 2017 TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL
Læs mereHOVEDENTREPRISEKONTRAKT
HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER (SB)
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik SÆRLIGE BETINGELSER (SB) HELHEDGENOPRETNING AF VEJE DATO: 15.06.2017 Særlige Betingelser (SB) Hovedentreprise Projektnavn Helhedsgenopretning
Læs mereHar I nogle spørgsmål til AB 18 skriv til advokat, partner Michael Møller Pedersen, ring på tlf
Michael Møller Pedersen, Advokat J.nr.: 0000123160 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 Sammenligningsdokumentet er udarbejdet ud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
Læs mereHerning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Særlige Betingelser (SB)
April 2013 Særlige betingelser (SB) April 2013 Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KMLJ Godkendt af RWJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon +45 5161
Læs mereLEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER
SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.
Læs mereFÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.
Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise
Læs mereABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg
ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser
Læs mereSærlige betingelser (SB)
Særlige betingelser (SB) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 Maj 2016 Side 1 af 42 Særlige betingelser (SB) INDHOLDSFORTEGNELSE A Aftalegrundlaget...2 B Sikkerhedsstillelse og forsikring...6
Læs mereAB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.
AB GUNLØG SAG NR. 06.2527.02 APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag
Læs mereSammenstilling af AB 18 og AB Forenklet
Sammenstilling af AB 18 og AB Forenklet Denne sammenstilling af reglerne i AB 18 og AB Forenklet er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt.
Læs mereGenerelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 FORORD Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet
Læs mereSærlige betingelser. Dragør Kommune. Ny svømmehal ved Hollænderhallen
Ny svømmehal ved Hollænderhallen Dragør Kommune 2016-03-29 Indholdsfortegnelse 1 Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)... 3 A. Aftalegrundlaget... 4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...
Læs mereAB 92. med. tilføjelser / fravigelser
Marts 2011 Febr 2016 AB 92 med tilføjelser / fravigelser 1 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige
Læs mereAlmindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder
AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling
Læs mereNOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud
FAB 104 Haarby Lund NOTAT DAB mrk. PRJ-2017-00023 Dato 21. maj 2019 9853 / Lejer Fravigelser AB 18 AB 18 Entreprenørens tilbud 5, stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i
Læs mereGENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER
GBF 19 GENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER 2019 Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19 Den 30. august 2019, version
Læs mere