ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Transkript

1 Dokumenttype Særlige betingelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. SÆRLIGE BETINGELSER ()

2 SÆRLIGE BETINGELSER () Revision 0 Dato Udarbejdet af KKV Kontrolleret af NMA Godkendt af Beskrivelse NID Særlige betingelser () Entreprise E Jordarbejder, ledningsomlægning og afvanding mv. Ref C Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T (+45) F (+45)

3 SÆRLIGE BETINGELSER () SÆRLIGE BETINGELSER () INDHOLDSFORTEGNELSE A. Aftalegrundlaget 1 1 Almindelige bestemmelser 1 2 Bygherrens udbud 1 3 Entreprenørens tilbud 3 4 Entrepriseaftalen 3 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 4 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 4 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 5 8 Forsikring 6 C. Entreprisens udførelse 6 9 Arbejdsplan og afsætning 6 10 Entreprenørens ydelse 6 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 8 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 9 13 Forhold til myndigheder 9 14 Ændringer i arbejdet 9 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 14 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet 18 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 20 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol 21 G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelsansvarets ophør 24

4 SÆRLIGE BETINGELSER () H. 1- og 5-års eftersyn års eftersyn års eftersyn Fælles regler for eftersyn 25 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning og tvangsakkord mv En parts død Fælles regler om ophævelse 27 J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv Voldgift 29 BILAG TIL SÆRLIGE BETINGELSER () 31 BILAG 1. Udbudsgrundlag 2. Standardformular for transportdokument 3. Standardformular for sikkerhedsstillelse 4. Standardformular for sikkerhedsstillelse vedrørende forudbetalte, ikke leverede materialer

5 SÆRLIGE BETINGELSER () 1 Særlige Betingelser () Særlige Betingelser () A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 1 stk. 1 Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 1 stk. 2 Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. 1 stk. 3 Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Nærværende indeholder supplerende, særlige betingelser til for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til. Bygherre og entreprenør skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette tekst i, mens der i højre spalte anføres supplerende særlige betingelser for entreprisen. Bestemmelserne i udbudsmaterialet er gældende forud for. 1 stk. 3 er således ikke gældende. 1 stk. 4 Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 1 stk. 5 Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. 1 stk. 6 Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. 1 stk. 7 Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 2 Bygherrens udbud 2 stk. 1 Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. 2 stk. 2 Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af tilbud. Arbejdet udføres til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder efter tilbudsdagen. Erhvervs- og byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for entreprisen. Vedrørende entreprisens omfang og indhold henvises til "PROJEKT - Projektbeskrivelse". For entreprisen gælder de i bilag 1 til nævnte dokumenter. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden og enhver ydelse skal medregnes i tilbudet uanset om den kun er angivet et af stederne. 2 stk. 3 Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Arbejdet kan påregnes overdraget medio april Følgende tidsfrister skal overholdes:

6 SÆRLIGE BETINGELSER () 2 Særlige Betingelser () 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal være påbegyndt senest den 2. maj Ved påbegyndelse af arbejdet menes, at arbejdspladsen som minimum skal være etableret og tilsluttet el, vand og spildevand. 2. Deltidsfrister 2A: Opbygning af prøvestrækning 2B: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 1. 2C: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 2. 2D: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 3. 2E: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 4. 2F: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 5. 2G: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 6. 2H: Færdiggørelse af alle arbejder der muliggør konditionsmæssigt udlægning af CG/asfalt samt brolægningsarbejde på etape 7. Dato for deltidsfrister fremgår af udbudstidsplanen. 3. Færdiggørelsesfrist Hele arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest d. 31. oktober stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf stk. 5 Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 2 stk. 6 Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Bygherre har intet kendskab til fortidsminder. Museets forundersøgelser kan påregnes afsluttet inden anlægsstart, med undtagelse af bassin syd for Ny Præstøvej. Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom, og må alene benyttes til udregning af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Af tilbudslistens mængder fremgår Tillægsarbejder, som måtte blive taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Tillægsarbejderne vil ikke indgå i den afgivne accept. 2 stk. 7 Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte en-

7 SÆRLIGE BETINGELSER () 3 Særlige Betingelser () hedspriser. 3 Entreprenørens tilbud 3 stk. 1 Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een. "Én for alle og alle for én" indebærer, at tilbudsgiverne hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset. Hæftelsen er gældende i forhold til alle krav med relation til den indgåede entrepriseaftale, inklusive senere ændringer og tilføjelser, og gælder uafhængigt af, hvorledes de, der har afgivet tilbud i forening, efterfølgende organiserer eller betegner sig. Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. 3 stk. 2 Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet. 3 stk. 3 Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. 3 stk. 4 Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. 3 stk. 5 Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdende på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvers- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006, 4 (forsøgsordningen), hvorfor alle vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Vedståelsesfristen for licitationstilbud fremgår af BUT. Hvis entreprenøren efter aftaleindgåelse afgiver tilbud for eksempel på tillægsarbejder - skal sådanne tilbud være gældende i mindst 40 arbejdsdage. 3 stk. 6 Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 3 stk. 7 Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 4 Entrepriseaftalen 4 stk. 1 Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Ved tilbudets antagelse foretages en eventuel justering af udbudstidsplanen for arbejdets gennemførelse. Den justerede tidsplan aftaletidsplanen indgår i entrepriseaftalen. Udbudstidsplanen kan dog som udgangspunkt ikke påregnes ændret i forbindelse med, at udbudstidsplanen overgår til aftaletidsplan. 4 stk. 2 Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

8 SÆRLIGE BETINGELSER () 4 Særlige Betingelser () 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5 stk. 1 Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. 5 stk. 2 Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Udbetaling til transporthaver kan foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af bygherren. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKU- MENT se bilag 2 til 5 stk. 3 Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. 5 stk. 4 Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 5 stk. 5 Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise, skal aftale herom indgås på grundlag af samt de fravigelser, der fremgår af og andre til tilbudet knyttede betingelser. Øvrige ændringer skal godkendes af bygherren. Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU udbudsdirektiver. Bygherren kan kræve, at entreprenøren uigenkaldeligt transporterer sine rettigheder over for underentreprenører og / eller leverandører til bygherren. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6 stk. 1 Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Sikkerheden eller tilsagn fra pengeinstitut skal foreligge, inden entrepriseaftale kan indgås. Sikkerheden skal udformes, som angivet i STAN- DARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE, se bilag 3 til. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Opmærksomheden henledes på at Næstved Kommune ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for en-

9 SÆRLIGE BETINGELSER () 5 Særlige Betingelser () treprisen er registreret og godkendt i Næstved Kommune. 6 stk. 2 Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Ved ændring i arbejdets omfang, der udgør mere end 15 pct. forøgelse i forhold til acceptprisen, skal der stilles supplerende garanti. Den supplerende garanti skal stilles på samme vilkår som garantien, jf. 6, stk. 1 med tilhørende tilføjelser. 6 stk. 3 For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. 6 stk. 4 Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 6 stk. 5 Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 6 stk. 6 Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. 6 stk. 7 Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i stk. 8 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 7 stk. 1 Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Bygherren stiller ikke sikkerhed. 7 stk. 2 Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset

10 SÆRLIGE BETINGELSER () 6 Særlige Betingelser () fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. 7 stk. 3 Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i stk. 4 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 8 Forsikring 8 stk. 1 Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for omeller tilbygning. 8 stk. 2 Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 8 stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Bygherren er selvforsikret. Den i 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Forsikringen skal tegnes i et anerkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er til enhver tid pligtig overfor bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet, samt at forfalden præmie er betalt. Dokumentation skal foreligge senest ved kontraktindgåelse. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 9 stk. 1 Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. 9 stk. 2 Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB- Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads. 10 Entreprenørens ydelse 10 stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stil-

11 SÆRLIGE BETINGELSER () 7 vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. 10 stk. 2 Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Særlige Betingelser () ladser, særlige udførelsesmetoder mv. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Bygværksprojekter er udformet således, at de opfylder alle funktionskrav i den endelige udformning. Entreprenøren skal vurdere og over for bygherren redegøre for alle interimssituationer og udføre alle interimsforanstaltninger til sikring af stabiliteten af eksisterende og fremtidige konstruktioner. Forbrugsafgifter til byggestrøm, byggevand, afløb, spildevand mv. i forbindelse med arbejdets udførelse betales af entreprenøren. Bygherreleverancer Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: Dæksler til brønde De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet mindst 8 uger forinden de ønskes leveret. Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Materialerne skal aftages af entreprenøren på bygherrens lagerplads beliggende inden for radius af 10 km fra arbejdsområdet. Afhentning, eventuel oplagring og al videre transport af materialerne hører under entreprisen. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler samt i den forudsatte stand og udførelse. Entreprenøren skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. 10 stk. 3 Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. 10 stk. 4 Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende Entreprenøren skal dokumentere, at de underleverandører og leverandører, som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indestår over for bygherren for, at de hæfter solidarisk med entreprenøren for krav, som bygherren kan rette mod ham, og som kan henføres til den pågældende underentreprenørs, eller leverandørs ydelse, herunder med hensyn til alle mangelspørgsmål i forhold til bygherren skal bedømmes

12 SÆRLIGE BETINGELSER () 8 direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 10 stk. 5 Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Særlige Betingelser () efter. Såfremt entreprenøren ikke leverer materialer med 5 års leverandøransvar, skal der forelægges dokumentation for årsagen, og bygherrens godkendelse skal indhentes. 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11 stk. 1 Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Forhold vedrørende projektgennemgang, dokumentation og prøver er angivet i de særlige arbejdsbeskrivelser. Opmærksomheden henledes på at dokumentation og prøveudtagning i forbindelse med vejunderbygning og overbygning skal fremsendes/varsles til entreprenør i entreprise E-003. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Det påhviler entreprenøren løbende at deltage i projektgennemgange - typisk opdelt efter arbejdets faser eller arbejdstyper (vej, bro, afløb mv.). Ved projektgennemgange skal deltage repræsentanter for byggepladsledelsen, relevante formænd mv. Entreprenøren skal påregne at varigheden af hver projektgennemgang vil være maksimalt 8 timer. 11 stk. 2 Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 11 stk. 3 Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. 11 stk. 4 Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal

13 SÆRLIGE BETINGELSER () 9 Særlige Betingelser () ske så hurtigt som muligt. 11 stk. 5 Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12 stk. 1 Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. 12 stk. 2 Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 12 stk. 3 Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. 12 stk. 4 For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Før overdragelse, samt ved hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal overdrages/ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en overdragelses- /ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. 13 Forhold til myndigheder 13 stk. 1 Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. 13 stk. 2 Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB-Styring og samarbejde. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. 14 Ændringer i arbejdet 14 stk. 1 Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er betinget af, at der mellem bygherre og entreprenør forudgående indgås skriftlig aftale, der regulerer pris og tid for det omhandlede arbejde.

14 SÆRLIGE BETINGELSER () stk. 2 Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. 14 stk. 3 Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. 14 stk. 4 Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Særlige Betingelser () Ingen mer- eller mindreydelser må påbegyndes / effektueres uden bygherrens skriftlige accept heraf / anmodning herom. Foreligger en sådan ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Hvor tilbudslisten er opdelt på hovedpost, post, underpost gælder den anførte 100 % - regulering for poster og underposter. For hovedposter gælder 15 % - reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser, er angivet i TAG Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes med de timesatser, der fremgår af tilbudslisten. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodeha-

15 SÆRLIGE BETINGELSER () 11 Særlige Betingelser () vender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontant-rabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr ,- skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr ,- skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. 14 stk. 5 Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15 stk. 1 Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Hvor eksisterende anlæg er vist på projekttegningerne, er målsætningen baseret på foreliggende tegninger af det eksisterende anlæg. Entreprenøren skal inden de enkelte arbejders igangsætning kontrollere, at de eksisterende forhold er i overensstemmelse med det på projekttegningerne forudsatte. Såfremt entreprenøren før eller under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af ikke uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. 15 stk. 2 Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. 15 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenø-

16 SÆRLIGE BETINGELSER () 12 Særlige Betingelser () ren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. 15 stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 15 stk. 5 Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Uanset, om det fremgår af aftalegrundlaget, at der forefindes forurenende stoffer i arbejdsområdet eller ej, skal entreprenøren være særlig opmærksom på, at der består en risiko herfor. Var eller burde entreprenøren være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af forurening, og medfører entreprenørens håndtering af denne forurening en udbredelse af forureningen, der kan bebrejdes ham, bærer entreprenøren ansvaret herfor, ligesom entreprenøren bærer ansvaret for den forurening, som han selv forvolder. Eventuelle krav fra 3.-part i den forbindelse vil blive videreført til entreprenøren. Omfanget af de geotekniske undersøgelser fremgår af udbudsmaterialet. 16 Fortidsminder 16 stk. 1 Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. 16 stk. 2 Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Entreprenøren er forpligtet til i muligt omfang at begrænse konsekvenser af fund af fortidsminder ved omdisponeringer og flytning af arbejdet til andre lokaliteter. 16 stk. 3 Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. 16 stk. 4 Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. 17 Bygherrens tilsyn 17 stk. 1 Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Bygherrens tilsyn varetages af Rambøll. 17 stk. 2 Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 17 stk. 3 Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Bygherrens tilsyn kan standse arbejdet såfremt entreprenøren ikke udfører arbejder i henhold til kontrakten eller indgåede aftaler, og der vil ikke blive ydet tidsfristforlængelse eller anden godtgørelse af den grund. I tilfælde, hvor entreprenørens medarbejdere, underentreprenører eller leverandører trods påtale fra bygherren gentagne gange overtræder kontraktens bestemmelser med hensyn til forudsætninger for trafikafvikling og trafiksikkerhed samt

17 SÆRLIGE BETINGELSER () 13 Særlige Betingelser () arbejdssikkerhed og hensynet til naboer og omgivelser i øvrigt, kan bygherren bortvise de pågældende medarbejdere, underentreprenører eller leverandører. 17 stk. 4 Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. I arbejdsbeskrivelser - AAB og SAB - er anført, at entreprenørens dokumentation - f.eks. arbejdsbeskrivelser - skal forelægges bygherren og/eller tilsynet til kommentering, udtalelse, gennemsyn o.l. En sådan forelæggelse, kommentering, udtalelse, gennemsyn m.v. fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 18 Entreprenørens arbejdsledelse 18 stk. 1 Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, med hvem der kan træffes bindende aftale og som er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet for eksempel gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILOkonvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere

18 SÆRLIGE BETINGELSER () 14 Særlige Betingelser () medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). 18 stk. 2 Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 19 Byggemøder 19 stk. 1 Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 19 stk. 2 Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. 19 stk. 3 På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Den påberåbte årsag til spilddagene skal dokumenteres. En eventuel anmodning om tidsfristforlængelse behandles efter 24 stk Samvirke med andre entreprenører 20 stk. 1 Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinier beskrevet i SAB-Styring og samarbejde. Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB- Arbejdsplads. 21 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21 stk. 1 Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 21 stk. 2 Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

19 SÆRLIGE BETINGELSER () 15 Særlige Betingelser () D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22 Betaling 22 stk. 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. 22 stk. 2 Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. Acontobegæringer fremsendes til tilsynets gennemgang. Entreprenøren skal påregne 5 arbejdsdage til gennemgang af begæringerne. Fakturaer skal udformes efter nærmere aftale med bygherren. Betaling vil ske senest 30 kalenderdage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Månedlige acontobegæringer opstilles på grundlag af udførte og godkendte arbejder i henhold til tilbudslistens poster og priser. Der ydes ingen betaling for entreprenørens omgøring eller udbedring af mangelfuldt arbejde. For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FOR- UDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER, se bilag 4 til. Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte beløb efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er behæftet med mangler, sker der renteberegning for den dertil svarende del. Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. 22 stk. 3 Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. 22 stk. 4 I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. 22 stk. 5 Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk stk. 6 Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens Bestemmelsen udgår. Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Fakturering af ekstraarbejder sker i forbindelse med de månedlige acontobegæringer. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20 SÆRLIGE BETINGELSER () 16 dokumenterede opgørelse. Særlige Betingelser () Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet mellem tilbuds-dagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders-dagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks. Omkostningsindekset beregnes ved afslutningen af hvert kvartal (f. eks. marts), og det pågældende indeks er gældende for den 1. måned i det efterfølgende kvartal (f. eks. april). For 2. og 3. måned i et kvartal (f. eks. maj og juni) interpoleres retlinet, idet der afrundes til hele tal. For hele entreprisen benyttes indeks for Anlæg af veje. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I 2-I 1) : I 1, idet I 1 angiver indeks for basismåneden (6 måneder efter tilbudsafgivelse), og I 2 angiver indeks for den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede