NFA Ny Fælles Akutafdeling Slagelse Sygehus

Transkript

1 NFA Ny Fælles Akutafdeling Slagelse Sygehus BSB - Byggesagsbeskrivelse Dato Rev SLA B G 47 GE C Ref Dok: HEA NIT Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: NIT/PNH SJA/PNH/JOA NIT

2 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA/PNH Godkendt: NIT Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Byggeledelsesformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering 9 2. Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer 1 3. Fælles Betingelser (FB) 1 4. Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering 5

3 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 2/ Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed 2 6. Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter 2 7. Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen 1

4 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 3/3 7.3 Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering 9 8. Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage 3 Vejrrapporter 5 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Tro og loveerklæring Standardformular for transportdokument Entreprenørgaranti Garanti for forudbetaling af leverancer Samtykkeerklæring Byggeledelsesformularer

5 1. Orientering Side : 1/9 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA/PNH Godkendt: NIT 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Byggesagen omfatter alle bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Ny Fælles akutafdeling ved Slagelse Sygehus. Akutafdelingen udføres som en selvstændig bygning med mellemgang til det eksisterende sygehus. Der forekommer ved sammenbygningen mindre arbejder på det eksisterende sygehus. Byggesagen omfatter etablering af hospitalsbygning på i alt ca m² fordelt på 3 etager over terræn med akutmodtagelse inkl. hjerte- og intensivafdeling og 1 etage under terræn med gange, teknikrum, depoter, omklædningsrum m.v. Slagelse Sygehus har adresse på Ingemannsvej 18 i Slagelse og omfatter matriklerne 346a og 346e, Slagelse Markjorder. Byggefeltet er i dag et grønt område med vej- og stianlæg, samt diverse forsyningsledninger. Projektet udføres i henhold til lokalplanen, som tillader byggeri i 3 etager i op til 20 m over terræn Entrepriser/arbejder Det samlede arbejde udføres i entrepriser som nedenfor anført: Entreprise: E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 Benævnelse: Apteringsentreprisen Installationsentreprisen Elevatorentreprisen CTS-entreprisen ITV og ADK-entreprisen Telefonientreprisen Patientkaldeanlægsentreprisen Jordentreprisen Råhusentreprisen Murerentreprisen Facade/lukningsentreprisen Tagdækningsentreprisen Solcelleanlæg Gartnerentreprisen Stålkonstruktionsentreprisen Byggepladsentreprisen

6 1. Orientering Side : 2/9 Beskrevet i hovedpunkter er det samlede arbejde fordelt mellem disse entrepriser således: E02 Apteringsentreprisen omfatter: Tømrer -Indvendige vægge Tømrer- indvendige døre og vinduer inkl. ADK anlæg Tømrer- lofter Paneler, fendere, håndlister Murer-gulve Murer-vægfliser Gulvarbejder Malerarbejde Loftlifte Tømrer-fast inventar Øvrige bygningsdele herunder løbende rengøring og slutrengøring E03 Installationsentreprisen omfatter: VVS El Svagstrøm Sprinkler Ventilation Køling Luftarter E04 Elevatorentreprisen: Levering og montering af elevatorer til byggeriet. E05 CTS-entreprisen omfatter: Levering og montering af CTS anlæg for byggeriet E06 ITV -entreprisen omfatter: Udførelse af ITV anlæg i udvalgte området af byggeriet. E07 Telefoni-entreprisen Etablering af IP Dect telefoni anlæg. E08 Patientkaldeanlægsentreprisen omfatter: Etablering af kombineret patientkalde- og overfaldsalarm anlæg E09 Jordentreprisen omfatter: Indledende udgravning af byggegrube og etablering af befæstet byggeplads. Entreprisen er afsluttet november Resterende udgravning påhviler entreprise E10. E10 Råhusentreprisen omfatter: Jordarbejde for bygværker Resterende udgravning af byggegrube og finudgravning for fundamenter samt tilfyldning til underside bærelag

7 1. Orientering Side : 3/9 Jordarbejde for ledninger Udgravning og tilfyldning for regnvands- og spildevandsledninger Udgravning og tilfyldning for bygningsdræn Udgravning og tilfyldning for el-ledninger Ledningsarbejde udenfor bygningsperiferi Regnvandsledningsanlæg Drænvandsledningsanlæg Spildevandsledningsanlæg Ledningsarbejde i jord inden for bygningsperiferi Regnvandsledningsanlæg Drænvandsledningsanlæg Spildevandsledningsanlæg Betonarbejde in situ Udførelse af fundamenter Udførelse af kældervægge Udførelse af støttemure Udførelse af terrændæk Udførelse af forbindelsesgang og rampe linie A Udførelse af tunnelgang i atrium Betonelementleverance Levering af vægelementer Levering af søjleelementer Levering af bjælkeelementer Levering af stålbjælkeelementer Levering af dækelementer Levering af trappeelementer Betonelementmontage Montering af vægelementer Montering af søjleelementer Montering af bjælkeelementer Montering af stålbjælkeelementer Montering af dækelementer Montering af trappeelementer E11 Murerentreprisen omfatter: Opmuring af facademur Isolering af facademur Stålkonsolbjælker for bæring af facademur Dilatationsfuger i murværk E12 Facade/lukningsentreprisen omfatter: Lukning facader i råhus til tæt bygning.

8 1. Orientering Side : 4/9 Glasfacader inkl. ophængssystem Facadeisolering Vinduer, døre og porte inkl. ADK anlæg Glaspartier Lukning af forbindelsesgang E13 Tagdækningsentreprisen omfatter: Tagdækning af tag over stueplan Tagdækning af tag over 2. sal Tagdækning på forbindelsesgang Tagdækning af batteribygning E14 Solcelleanlæg omfatter: Etablering af socelleanlæg på tag over 2.sal alt inkl. herunder stålstativ. E15 Gartnerentreprisen omfatter: Resterende finudgravning og terrænregulering i kapelgård Terrænbefæstelse inkl. bærelag for byggeriet Beplantning Gartnerdræn og afvandingsanlæg for terræn E16 Stålkonstruktionsentreprisen omfatter: Stålkonstruktion for trappehus på taget over 2.sal inkl. trapezplader på tag Stålkonstruktion for kølegård på taget af 2.sal inkl ristedæk. Stålkonstruktion for skaktoverdækninger på taget af 2. sal inkl. trapezplader på tag Stålkonstruktion for forbindelsesgang inkl. trapezplader på tag Stålkonstruktion for overdækning over indgang E17 Byggepladsentreprisen omfatter: Levering og drift af fælles skurby for alle entrepriser. Levering og drift af byggepladselforsyning, byggepladsvand og afløb fra skurby Levering og drift af udvendigt og indvendigt orienteringsbelysning Bygherreleverancer Teknisk og Medicoteknisk udstyr samt løst inventar indkøbes separat af Region Sjælland. Koordinering med og evt. montage af udstyr og inventar er specificeret i pågældende arbejdsbeskrivelser. NNE Pharmaplan/teknisk- og medicoteknisk udstyr/john Christiansen varetager totalrådgivers opgaver i denne forbindelse. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Bruger: Bygherrerådgiver: Region Sjælland, Sygehus Syd / Jim Winsløv Slagelse Sygehus / Claus Bernthsen, Lars Grupe Larsen COWI / Jan Bering Sørensen

9 1. Orientering Side : 5/9 Totalrådgiver: Projektleder: Rambøll / Niels Tejlgaard Projekteringsleder: Friis & Moltke / Jan Refsgaard Jepsen Sagsarkitekt: Henrik Hansen Sagsingeniør: Rambøll/Preben Hansen Projekterende: Friis & Moltke / Jan Refsgaard Jepsen, Henrik Hansen Rambøll/Konstruktioner / Preben Hansen Rambøll/VVS / Jesper S. K. Pedersen Rambøll/Ventilation / Lars Stenderup NNE Pharmaplan/Luftarter/Henrik Als Nielsen Rambøll/El / Jørgen Vandborg Andersen NNE Pharmaplan/Udstyr/John Christiansen Byggeleder: Rambøll / Kim Larsen Arbejdsmiljøkoordinator (P): Rambøll / Steen Jacobsen Arbejdsmiljøkoordinator (B): Rambøll/ Kim Larsen Fagtilsyn: Projekterende 1.4 Projektmaterialet Det Samlede Beskrivelses Kompleks (SBK) er gældende for tilbuddet og arbejdernes udførelse, således at en ydelse skal medregnes i tilbuddet/udføres, selv om den eventuelt kun er angivet et sted i udbudsgrundlaget for den pågældende entreprise. Projektmaterialet er som anført i udbudsbrev og prioriteret som følger: 1. Evt. rettelsesblade og tillæg 2. Udbudsbrev 3. Tilbudsliste (TBL) 4. Tegninger i henhold til tegningslister 5. Arbejdsbeskrivelser 6. Særlige Betingelser (SB) 7. Byggesagsbeskrivelsen (BSB) 8. Koncept til entreprisekontrakt 9. Udbudstidsplan Prioriteringen er alene gældende for ydelser, hvor der måtte være direkte modstrid mellem angivelser i forskellige dokumenter. For alle øvrige ydelser er angivelserne i samtlige dokumenter gældende. Beskrivelserne er så vidt muligt udført på grundlag af gældende BIPS beskrivelser Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: Bibs B1.000, beskrivelsesanvisning-struktur/sept bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/sept bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/febr bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/febr bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/febr bibs B2.220, Basisbeskrivelse beton generelt og pladsstøbt/jan. 2010

10 1. Orientering Side : 6/9 bibs B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer leverance/april 2010 bibs B2.22x, Basisbeskrivelse betonelementer montage/juni 2010 bibs B2.240, Basisbeskrivelse murværk/febr bibs B2.2xx, Basisbeskrivelse stål, generelt/febr bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/marts 2009 bibs B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/febr bibs B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage/febr bibs B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/febr bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/febr bibs B216, Basisbeskrivelse - maling/febr bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/febr bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/febr bibs B2.350, Basisbeskrivelse lofter/febr bibs B224, Basisbeskrivelse Tagdækning/febr bibs B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte leverance/dec 2009 bibs B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte montage/april 2010 bibs B2.280, Basisbeskrivelse fast inventar/dec bibs B223, Basisbeskrivelse beklædninger monteret/febr bibs B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/aug bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/januar 2009 bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS/febr bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/april 2009 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/april 2009 bibs B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2009 bibs B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/dec bibs B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/febr bibs B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/maj 2009 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/marts Tegninger/bygningsmodeller Entreprenørernes egen projektering og udførelse af arbejdstegninger mv. skal respektere kravene til det digitale byggeri. Tegningsformater dog svarende til udbudsprojekt. Projektet er i omfang som det foreligger i udbuddet, dvs. dokumenteret ved 2D tegninger og beskrivelser i dwg- og pdf-format i det detaljeringsniveau, som det fremgår af udbudsprojektet. Omfanget af entreprenørernes supplerende projektering og udarbejdelse af arbejdstegninger, -anvisninger mv. fremgår af arbejdsbeskrivelserne. De projekterende har tegnet projektet 2D eller i 3D med følgende programmer: Revit, arkitektmodul Revit, konstruktionsmodul Autocad version 2011 AutoCAD Civil 3D 2011 (landskab) MagiCad, VVS- og elinstallationer SEE Electrical (Caddy), Kredsskemaer for elinstallationer Som udført dokumentation fra entreprenører og leverandører skal afleveres i dwgog pdf-format i 2D / 3D model udført i eller som minimum konverteret til samme programmer, som de projekterende har anvendt.

11 1. Orientering Side : 7/9 1.5 Fælles værktøjer Byggeledelsesformularer Der skal anvendes følgende formularer i udførelsesfasen ved korrespondance mellem Totalrådgiverens byggeledelse og entreprenørernes byggeledelse: Projekt notat (PN) Projekterendes ændringer tilføjelser Teknisk forespørgsel (TF) Entreprenørforespørgsler før udførelse Afvigerapport (AR) Entreprenørens dokumentation af afvigelser og afhjælpning af fejl. Tilsynsrapport (TR) Byggeledelsens Tilsyns dokumentation, notater og påtaler af arbejdet Formularerne er vedlagt i bilag Digital kommunikation Projektweb Alle dokumenter, dvs. tegninger, beskrivelser, tilbudslister mv. kommunikeres digitalt via Byggeweb. Entreprenører skal til stadighed have en web-administrator, der sørger for dokumentadministration og mangfoldiggørelse af dokumenter til entreprenørernes egen anvendelse (inkl. evt. underentreprenører). Underentreprenører kan efter aftale med byggeledelsen få adgang til Byggeweb efter entreprenørens anmodning herom. s s anvendes til kommunikation. Alle mails vedr. projektet skal mærkes: NFA E10 PN/TF/AR/TRxxxxxxxxxxxxx (hvor E10 angiver entreprisenummer, PN/TF/AR eller TR angiver afsender og xxxxxx angiver emnet for mailen). Emnet skal kort (max. 50 karakterer) belyse hvad mail omhandler. Vedlagte filer inkl. scannede filer skal følge regler for navngivning. s der ikke følger disse regler vil ikke blive accepteret modtaget. Byggelederen skal have tilsendt kopi af al korrespondance vedr. projektet efter kontraktindgåelse. 1.6 Pålæg Filnavngivning Alle tegninger og beskrivelser skal følge BIPS retningslinier for dokumentnummerering, svarende til udbudsmaterialet Arbejdsklausul Alle entreprenører forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører/-leverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, som er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag fra entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Såfremt entreprenøren 2 måneder efter påtale fortsat ikke overholder kravene, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten med bygherrens ret til ophævelse af kontrakten.

12 1. Orientering Side : 8/9 Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med respektive entreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører. Sociale klausuler Entreprenører forpligtes til overholdelse af social klausul vedr. praktik og uddannelseskrav, jf. bilag til entreprisekontrakt. Bæredygtighed Regionen ønsker i projektet fokus på bæredygtighed ud fra et bredt perspektiv og på basis af Region Sjællands generelle politik på området. De tilbudte produkter vil blive vurderede i relation til nedenstående strategier. Social bæredygtighed Social bæredygtighed omfatter specielt hospitalets funktion som et sted for helbredelse. Dette indebærer krav til f.eks. hygiejne, trivsel, livskvalitet, sikkerhed, identitet mv. Der vil herunder være fokus på at de udførende entreprenører efterlever de sociale klausuler om det rummelige arbejdsmarked. Energiforbrug Byggeriet ønskes udført efter fremtidige krav til energiforbruget. Såfremt det er økonomisk muligt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt efter de forventede bygningsreglementskrav i 2015 og som minimum efter kommende bygningsreglementskrav Indeklima Der tilstræbes generelt et godt indeklima, her tænkes på bl.a. dagslysforhold, luftkvalitet, akustik mv. Arbejdsmiljø Der ønskes bygningsmæssige rammer for et godt arbejdsmiljø, således at de ansatte kan yde optimalt uden at det giver anledning til ricisi for skader, gener eller nedslidning af medarbejderne. Ligeledes fokuseres på at der ikke anvendes byggematerialer der indeholder PCB og andre materialer der ved afdampning har negativ indflydelse på arbejdsmiljøet Vandforbrug Der er generelt et stort vandforbrug på hospitaler, hvorfor det er et ønske at vandforbruget begrænses mest muligt. Materialeforbrug Der ønskes fokus på begrænset anvendelse af knappe materiale resourcer i såvel bygning som i tilhørende anlægsarbejder. Det betyder begrænsning af kobber, zink og bly mv. og materialer produceret på basis af råolie.

13 1. Orientering Side : 9/9 Totaløkonomi Ved valg af løsninger, byggekomponenter skal der foretages totaløkonomiske vurderinger med henblik på at begrænse ressourceforbruget i bygningens levetid Evaluering Det er et krav, at alle entreprenører i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som administreret af Byggeriets Evalueringscenter. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et Byggeriets Evalueringscenter, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde og indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren.

14 NFA Ny Fælles akutafdeling, Slagelse 2. Referencer Side : 1/1 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder Entreprenørernes supplerende projektering og arbejdsdokumenter skal være i overensstemmelse med gældende danske normer og standarder. Dette gælder også kvalitetssikring. 2.5 Øvrige referencer

15 3. Fælles Betingelser (FB) Side : 1/1 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 3. Fælles Betingelser (FB) Der henvises til Region Sjællands formuleringer til AB92, dateret

16 4. Byggeplads Side : 1/22 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA/PNH Godkendt: NIT 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger kan udover af arbejdsbeskrivelser fremgå af nærværende byggesagsbeskrivelse samt af tegninger og tilbudslister mv. Udgifter til byggepladsens indretning, drift og afrigning skal, såfremt andet ikke er anført, være indeholdt i entreprisernes faste priser og enhedspriser. Det påhviler Hver enkelt entreprenør at instruere sit personale på byggepladsen, hans eventuelle underentreprenører og leverandører om indholdet af byggepladsbestemmelserne, idet alle er pligtige at overholde disse. I nærværende beskrivelse benyttes betegnelsen Byggepladsentreprenøren. Byggepladsentreprenøren er identisk med Entreprise E17. En del af de fælles byggepladsarbejder udføres under entreprise E09 Jordarbejdet, E10 Råhusentreprisen, E02 Apteringsentreprisen og E03 Installationsentreprisen. Når betegnelsen "entreprise", entreprenøren eller entreprenørerne benyttes, gælder bestemmelsen for hver enkelt entreprenør, underentreprenør og leverandør i relevant omfang. 4.2 Bestemmelser Generelt Nærværende byggesagsbeskrivelse er gældende for alle entrepriser. Generelle og specifikke oplysninger og påbud gældende for enkelte eller alle entreprenører henvises også til Byggepladsplaner Myndighedsforskrifter og vejledninger Generelt skal alle myndighedsforskrifter og vejledninger, herunder Arbejdstilsynets bestemmelser overholdes Myndighedstilladelser og anmeldelser Vedrørende projektspecifikke myndighedsvilkår henvises til byggetilladelsen og myndighedsapprobationer. Bygherren anmelder byggesagen til bygningsmyndigheder og Arbejdstilsyn. De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de nødvendige tilladelser og foretage de nødvendige anmeldelser, herunder til ledningsejere (offentlig myndighed, koncessioneret selskab, privatperson eller selskab) og udføre arbejdet i overensstemmelse med dennes anvisninger. Tilsvarende bestemmelser gælder for arbejder der kræver autorisation.

17 4. Byggeplads Side : 2/ Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Byggepladsen overtages af Råhusentreprenøren E10, som den henligger 1 uge før licitationsdagen. Råhusentreprenøren E10 oranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Råhusentreprenøren E10 skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Registreringen skal dokumenteres med fotos/video af de omhandlede områder. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Råhusentreprenøren E10 afdækker følgende bygningsdele: Vinduespartier i gavl på eksisterende røntgenafdeling afdækkes/sikres mod beskadigelse i byggeperioden. Såfremt gennemførelse af en entreprise nødvendiggør yderligere beskyttelse af eksisterende forhold, skal alle udgifter hertil være indeholdt i den pågældende entreprenørs tilbud. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår primært af tegninger af eksisterende bygninger, anlæg og/eller terræn, jf. tegningsfortegnelsen. Herudover kan der i beskrivelsen være omtalt konkrete eksisterende forhold, typisk fordi der skal tages hensyn til dem eller fordi de skal ændres. Det forudsættes at de bydende er bekendt med eksisterende forhold, idet disse overtages, som de forefindes 1 uge før licitationsdagen. Kun eventuelle ændringer af eksisterende forhold, som måtte indtræffe mellem denne dato og frem til byggepladsens start giver anledning til regulering i aftalen. De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af udgravningsplan. Der vil være etableret 1 ny transformer i eksisterende bygning, hvorfra NFA skal forsynes, dels med byggestrøm og dels med permanent forsyning. Eksisterende beplantning på området for etablering af byggeplads jf. byggepladstegning fjernes og skal ikke genetableres. Ved gravearbejder og arbejder der giver tillægsbelastninger på terræn, skal den udførende entreprenør foretage alle nødvendige foranstaltninger til sikring af forsvarlige forhold under arbejdet, herunder eliminering af risiko for beskadigelse

18 4. Byggeplads Side : 3/22 og/eller overlast af dele, der skal indgå i permanente anlæg eller anlæg, der skal fungere i byggeperioden. Ud over oplysninger hos LER, skal den udførende entreprenør indhente ledningsoplysninger hos ledningsejere indenfor matriklen, der bygges på. Råhusentreprenøren E10 er som led i sin indhentning af ledningsoplysninger forpligtet til at deltage i et evt. af byggeledelsen indkaldt ledningsmøde. Den udførende entreprenør udarbejder ledningsprotokol, hvis forholdene er komplicerede, eller hvis en eller flere af ledningsejerne kræver det. Den udførende entreprenør har det fulde ansvar for koordinering af ledningsarbejdet og dets udførelse, herunder overholdelse af forskrifter ol., som er eller burde være optaget i evt. ledningsprotokol. Den udførende entreprenør skal udvise den største forsigtighed overfor installationer på og ved byggepladsen. Såfremt der træffes uforudsete rør, ledninger, kabler ol. skal det pågældende delarbejde standses, og byggeledelsen tilkaldes. Hvis kendte vand-, afløbs- og andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved den udførende entreprenørs foranstaltning og for dennes regning og ansvar. Entreprenøren skal søge gravetilladelse hos Slagelse Sygehus forinden gravearbejder på Slagelse Sygehus matrikel. Skader, som opstår under byggeriet på eksisterende bygninger, bygningsdele, ledningsanlæg, terrænbefæstelser eller lign., skal repareres for den skadevoldende entreprenørs regning uden udgift for bygherren. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter, én gang for alle, 4 stk. hovedlinier, samt 1 stk. kotefixpunkt. Råhusentreprenøren E10 har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. Råhusentreprenøren E10 afsætter kotemærker 1000 mm over færdigt gulv i alle døråbninger i betonelementer. Entreprise E02 Apteringsentreprisen udfører afsætning af samtlige vægge (begge sider) og døråbninger med vandfast maling. Afsætningen sker, så afmærkningen kan danne grundlag for opstilling af gipsvægge, boring af huller i dæk, ophæng af fællesbæringer i lofter m.v. De enkelte entreprenører skal selv ud fra eksisterende systemlinier eller bygningsdele foretage nødvendig afsætning for eget arbejde. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på byggepladsplanen. Det påhviler sikkerhedskoordinatoren i samarbejde med alle entreprenører at udarbejde de endelige byggepladsplaner, tilpasset de af byggeledelsen godkendte

19 4. Byggeplads Side : 4/22 metodevalg og valg af tekniske hjælpemidler mv. Byggepladsplanen revideres i takt med at arbejdet skrider frem og arbejdsbetingelserne ændres. Entreprenørerne er pligtige til at tåle de gener, der måtte forekomme i tilfælde af afvigelser fra byggepladstegningen som følge af ændringer i egne og andres oplysninger om rimelige ønsker og behov Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Indhegning Byggepladsentreprenøren E17 leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre. Byggepladshegnet udføres med en højde på 2 m. Hegnet skal være trådhegn. Hegnsfag skal være sammenspændte. Porte og døre vil være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold til udbudstidsplanen. Afskærmning Råhusentreprenøren E10 opsætter, vedligeholder og fjerner skærme eller lignende mod vej og omkring bygning i fornødent omfang til beskyttelse af færdsel og bygning mod generende påvirkninger, herunder overlast, fra byggeaktiviteterne. Afskærmningen er minimum 2,4 m høj, og udføres i vandfast krydsfiner eller tilsvarende egnet materiale efter aftale med byggeledelsen. Råhusentreprenøren E10 etableres tæt 3 m høj afskærmning i vandfast krydsfiner mod eksisterende kapelgård. Dette således at al færdsel til og fra kapelgård til stadighed er afskærmet fra byggeplads, af hensyn til de særlige hensyn til denne funktion Aflukning Råhusentreprenøren E10 afdækker alle huller i dæk og udfører rækværker langs alle dækkanter, ved alle teknikskakte og alle øvrige steder, hvor der er niveauspring på mere end 2m. Interimslukning Råhusentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med armeret plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre forsynet med låsesystem. I alt regnes med isætning af 16 stk. midlertidige døre. Der leveres 100 nøgler til byggeledelsen til øvrige entreprenører, samt bygherre og byggeledelse/tilsyn. Aflåsning Byggepladsentreprenøren E17 forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af døre, porte og vinduer samt låsning af døre og porte.

20 4. Byggeplads Side : 5/ Vagtordning Der etableres ikke vagtordning, med mindre entreprenørerne selv ønsker og forestår dette Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyveri sikring Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Byggepladsentreprenøren E17 leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen. Der skal regnes med 190 skilte inkl. nødvendigt underlag. Skilte på skure Den enkelte entreprenør monterer navneskilt på de egne skure og containere. Postkasser Postkasser skal anbringes ved adgangsport udenfor påbudsområde efter nærmere aftale med byggeledelsen. Fælles byggepladsskilt Byggeledelsen tager initiativ til opsætning af fælles byggepladsskilt. Udgiften til levering, opsætning, eventuel vedligeholdelse og afrigning/bortskaffelse betales af entreprenørerne i forhold til den enkelte entreprenørs brutto andel af skiltet. Underentreprenører kan kun medtages efter byggeledelsens afgørelse i hvert enkelt tilfælde. I bruttoandelen indgår andel af byggesagens og bygherrens navn Førstehjælpskasser Byggepladsentreprenøren E17 skal levere og vedligeholde nødhjælpsskur/container m. førstehjælpskasse, øjenskyl, båre og brandslukning til brug for alle entreprenører Brandslukningsmateriel Byggepladsentreprenøren E17 leverer, opsætter, vedligeholder/flyttet og fjerner brandslukningsmateriel for såvel skurbyen som arbejdsområderne i byggeperioden. Der medregnes 1 stk. DS-godkendt 6 kg pulverslukker pr. containergruppe i skurbyen, samt 4 stk. DS-godkendte 12 kg pulverslukkere pr. etage i bygningen. Placering af materiellet aftales på sikkerhedsmøderne. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering på byggepladsen skal ske i henhold til byggepladsplan. Der må ikke parkeres på Sygehusets område og P-pladser Udendørs færdselsarealer Plads for byggeplads er etableret med følgende opbygning i henhold til byggepladsplan: 200 mm bundgrus, 200 mm stabil grus og 50 mm skærver.

21 4. Byggeplads Side : 6/22 Råhusentreprenøren E10 overtager ansvaret for belægningen og sikrer med udlægning af jernplader, hvor der skal etableres køreveje for/til tungere transport med totallast på mere end 10 ton. Nødvendige opretninger af belægningen foretages af Råhussentreprenøren E10 og skal være indeholdt i tilbuddet. I takt med at Råhusentreprenøren E10 udfører tilfyldning om bygning skal E10 etablere byggepladsbelægning op mod bygning i 6 meters bredde langs alle facader. Råhusentreprenøren E10 vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje, adskillelser mellem kørende og gående trafik samt overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning. Belægning, m.m. som er beskadiget / sporkørt skal reetableres når byggepladsen rømmes. Belægninger der ødelægges og hvor der kører ambulancer skal repareres straks. Adskillelsen mellem kørende/gående trafik etableres med orange afspærringscylindre med 2 afspærringscylinderfødder pr stik og rød/hvide afspærringslægter. Al tilkørsel til og fra byggepladsen sker fra offentlig vej. Tilsmudses veje eller pladsarealer under byggearbejdets udførelse, skal Råhusentreprenøren udføre fornøden rengøring og fejning af disse arealer hver dag ved arbejdstids ophør i hele byggeperioden. Byggepladsentreprenøren E17 opstiller og vedligeholder 2 stk. udvendige vare- og personelevatorer (byggepladshejs) til anvendelse i byggeperioden, jf. byggepladstegning. Råhusentreprenøren E10 etablerer og fjerner nødvendige midlertidige adgangstrapper fra byggepladsområde til byggegrube Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygning udgøres af fremtidige gangforløb samt trapper og elevatorer. Alle skal respektere og tåle gener fra de planlagte byggeaktiviteter i disse arealer. Råhusentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. Færdselsarealer skal kunne belastes med op til 300 kg/m². De interimistiske trapper erstattes af permanente trapper i forbindelse med elementmontagen. Permanente trapper skal afdækkes gulvtæppe i byggeperioden. Byggepladsentreprenøren etablerer 1 stk. person og vareelevator i en indvendig elevatorskakt. Der etableres elevatorer i byggefasen (i henhold til udbudstidsplanen), hvoraf 2 stk kan anvendes til intern persontransport i sidste del af byggeperioden Afdækning af huller i færdselsarealer De enkelte entreprenøren sørger for afdækning af egne huller, brønde, lyskasser, gruber m.v. - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler, afdækninger, tilfyldninger mv. er udført Etablering af rækværk i færdselsarealer Råhusentreprenøren overtager rækværk om byggegruben som det er ved arbejdets opstart, udvider det i forbindelse med den fortsatte udgravning, ombygger og vedligeholder samt nedtager rækværk efter brug.

22 4. Byggeplads Side : 7/ Belysning af færdselsarealer Byggepladsentreprenøren E17 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner udvendig og indvendig orienteringsbelysning på fælles færdselsarealer efter aftale med byggeledelsen. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster som også er indeholdt i Byggepladsentreprisen E Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelse 995 af 6. oktober De bydende forpligter sig til gennemførelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemførelse. Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemførelse af de årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger. Hver enkelt entreprenør forestår udførelsen af vejrligsbestemte og årstidsbestemte foranstaltninger jf. nedenstående tabel fra VEJ nr De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes i regning efter tilbudslistens enhedspriser. De årstidsbestemte foranstaltninger er indeholdt i de faste priser. 1. Byggepladsforanstaltninger Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Afledning af overfladevand E10 Snerydning, grusning og afisning af fælles færdselsarealer E17 Snerydning, grusning og afisning af skurby Snerydning, grusning og afisning af arbejdsområder E17 Hver enkelt E udfører for egne arbejder Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning Beskyttelse af materialer mod nedbør E17 E10 Beskyttelse af materialer mod frost E10 Retablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser Etablering af vinterbetinget interimsveje Frostsikring af vandinstallationer Læskærmning og overdækning af arbejdssteder E10 E10 E10 E10 2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod pløredannelser E10 Foranstaltninger mod frostulemper Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner E10 E10 E10 Sikring af tilbagefyldningsjord mod nedbør E10 Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost E10

23 4. Byggeplads Side : 8/22 Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord Opbrydning af frostskorpe Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund E10 E10 E10 3. Foranstaltninger ved betonarbejde Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton E10 E10 Foranstaltninger til sikring af betonoverflader E10 4. Foranstaltninger ved opmuring Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod at mursten, murblokke og lignende bliver våde E11 Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave temperaturer E11 Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod nedbør E11 Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost E11 5. Foranstaltninger ved tagdækning Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod nedbør Tørring af taget ved lave temperaturer Fjernelse af sne, rim, is og vand E13 E13 E13 6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tag konstruktion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab Bortledning af regn og smeltevand E10 E10 Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk E10 Lukning af facadeåbninger E10 Opvarmning og ventilation E17 Udtørring af nedbørsfugt E17 Vejrligsbestemte foranstaltninger jf. ovenstående liste afregnes efter kontraktens enhedspriser og opmålingsregler herfor. Udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger og øvrige vejrligsbestemte foranstaltninger er indeholdt i entreprisernes faste priser Oprydning og renhold af færdselsarealer Udover ovenstående vejrligsbestemte foranstaltninger renholder Byggepladsentreprenøren færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Sådan renholdelse skal ske ugentligt. Kasseret materiale skal straks fjernes fra pladsen, så det ikke forveksles med fejlfrit materiale.

24 4. Byggeplads Side : 9/ Skurby og oplagsplads Skurforhold Byggepladsentreprenør E17 leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner skure, til brug for alle entreprenører: Mandskabsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter til 10 personer i hvert skur, i alt op til 12 skure. Afregnes i henhold til tilbudslisten. For byggeledelsen etableres fælles kontorområde med følgende faciliteter: 1 mødelokaler til 30 personer 1 mødelokale til 10 personer. Kontor med 4 arb. pladser indrettet med bord, stol og 6 reolmeter hyldeplads Etablering og drift af trådløst netværk se Levering og drift af farveprinter/scanner/kopimaskine til A3 format inkl. levering af papir og tilsluttet netværket. The-køkken med køleskab, opvaskemaskine og kaffemaskine 2 stk toiletter Den enkelte entreprenør skal i forbindelse med tilbuddet vedlægget en skønnet mandskabsopgørelse fordelt på månederne i byggeperioden, samt specificere omfanget af egne skure og containere. Byggepladsentreprenøren E17 vedligeholder og rengør omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter i hele byggeperioden i henhold til bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende - omfang er angivet i nærværende byggesagsbeskrivelse. Alle nødvendige tilslutninger af og forbrugsvarer i disse skure skal være indeholdt i tilbuddet for E17. Retablering af terræn efter skurby foretages af Råhusentreprenøren. Faciliteterne stilles til fælles rådighed for pladsens entreprenører Stabling af skure skal påregnes. Placeringen af mandskabsvogne og materialecontainere fremgår af byggepladsplan og aftales i øvrigt med tilsynet. Ønsker den enkelte entreprenør at etablere yderligere separate møde- og mandskabsfaciliteter sker det efter forudgående aftale med byggeledelsen, og i øvrigt for egen regning Oplagsplads Råhusentreprenøren overtager vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer terræn af de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne er grus.

25 4. Byggeplads Side : 10/22 Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring på færdselsarealer må ikke finde sted. Behovet for oplagsarealer skal minimeres, da det i længere perioder af byggeriet vil være begrænset byggepladsareal til rådighed for oplag. Der kan generelt ikke påregnes oplagsplads i bygning, dog kan der efter særlig aftale med byggeledelsen disponeres over disponible kælderrum til oplag af særlige materialer, når rummene er etablerede. Indretning, etablering af arbejdslys, etablering og sikring af midlertidige døre mv. påhviler den pågældende entreprenør. De enkelte entreprenører kan således ikke levere og opbevare materialer og komponenter på byggepladsen, før de skal indbygges i et logistisk hensigtsmæssigt forløb. Desuden må entreprenørerne ikke oplagre materialer som f.eks. brandbare emner klasse B, flaskegas og kemikalier mv., der vil forøge byggepladsens brandbelastning, med mindre andet er aftalt med byggeledelsen. Yderligere skal bemærkes følgende: Der skal være mindst 2 m fri passage ved hegn og omkring bygninger, elskabe, oplagrede materialer mv. Oplagring af komponenter/materialer omkring skure kan ikke tillades. Komponenter/materialer/materiel kan i almindelighed ikke påregnes opbevaret i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Entreprenøren skal derfor medregne intern transport på byggepladsen. Disse transporter skal ske ad dertil planlagte transportveje, som løbende fastlægges/justeres ved sikkerheds- og byggemøder. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for den nødvendige beskyttelse af egne komponenter/materialer/materiel, således at emnerne ikke beskadiges af vejrliget eller andet. Efter udførelse af permanente terrænbefæstelser kan områder heraf, som ikke anvendes til færdselsarealer, affaldscontainere eller andre fælles formål, anvendes til oplagsplads, værkstedsplads, materialecontainere etc. Efter aftale med byggeledelsen. Dette gælder dog ikke for ny adgangsvej og P-pladser langs ny adgangsvej til kapelgården Teltværksteder Den enkelte entreprenør opstiller, vedligeholder og nedtager selv teltværksteder til eget brug Affaldshåndtering og affaldscontainer Bortskaffelse af alt bygge- og anlægsaffald skal overholde Slagelse Kommunes anvisninger og regulativer vedr. affaldshåndtering. Den enkelte entreprenør skal selv fjerne alt eget affald fra pladsen. Containere placeres efter aftale med byggeledelsen på det viste areal på byggepladsplanen. Den enkelte entreprenør kan ikke påregne, at få anvist plads til mere end 2 containere på samme tid, hvorfor en vis koordinering med de øvrige

26 4. Byggeplads Side : 11/22 entreprenører skal indregnes. Den enkelte entreprenør skal desuden selv fjerne eventuelle nedrivningsmaterialer, jord, tegl-, beton- og asfaltbrokker samt særligt stort og/eller tungt affald knytte til udførelsen af hans egne arbejder. Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containerne, så det fylder mindst muligt. Forsømmes pligten til nævnte rengøring/bortkørsel af affald, afgør tilsynet, når affald m.v. kan være til gene for arbejdets udførelse og lader, om fornødent, dette fjerne for entreprenørens regning efter passende kort varsel (max. 1 dag). Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål entreprenørerne imellem fordeles udgiften mellem entreprenørerne i forhold til entreprisesum Belysning i skurby og på oplagsplads Byggepladsentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning med minimum 25 lux på færdselsarealerne, i skurby og på oplagsplads forsynet med tænd/slukure. Ure skal være ugeure og de skal indstilles efter behov for kunstlys på byggepladsen Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelse 995 af 6. oktober De bydende forpligter sig til gennemførelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemførelse. Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemførelse af de årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger. De respektive entreprenører har ansvaret for at sikre egne materialer og arbejder mod vejrlig. Initiativet og ansvaret herfor ligger hos entreprenøren, uanset om indsatsen er årstidsbestemt eller skal betales særskilt. For betalte aktiviteter skal tilsynet kontaktes forinden. Omfanget af vejrligsbestemte foranstaltninger, som påregnes udført af de enkelte entreprenører, er beskrevet i tabel i afsnit Usædvanligt vejrlig Ved arbejder, hvis udførelse er påvirket af vejrforholdene, skal entreprenøren regne med en væsentlig større arbejdsydelse pr. dag end den gennemsnitlige for at skaffe kompensation for nedsat arbejdstempo på grund af årstiden eller dårligt vejr Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er Byggepladsentreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 4.9 Arbejdsområder Hultagning og lukning af huller

27 4. Byggeplads Side : 12/22 Nedenstående gælder for etablering og lukning for alle fag Huller og resalitter i tunge vægge og dæk Råhusentreprenøren E10 udfører huller og resalitter i tunge vægge og dæk (Betonelementer), samt alle hertil hørende koordineringsydelser mellem elementproducent og installationsentreprenører. Alle huller for ventilationskanaler og afløbsinstallationer udføres som udsparinger i elementer. Alle huller for hovedføringsveje til elinstallationer udføres som udsparinger i dækog vægelementer. Alle riller i tunge vægge og dæk for VVS-installationer udføres som resalitter. Alle rør og dåser i elementer for elinstallationer indstøbes i elementer. Under installationsentreprisen E03 medregnes under arbejder for VVS og gasarter boring af alle huller - mindre end eller lig med 125 mm - for gennemføringer af vand, varme, køl og medicinske gasser. Hullets dimension afpasses rørdimension, tolerance og evt. isolering. Under CTS entreprisen og installationsentreprisen E03 under el arbejder medregnes arbejder for boring af alle huller - mindre end eller lig med 125 mm - for gennemføring af rør og kabler i betonelementer. Hullets dimension afpasses kabeldimension, tolerance og evt. isolering. Rådgiver udarbejder planer til råhusentreprenør med angivelse af præfabrikerede huller for større gennemføringer af f.eks. ventilationskanaler og hovedføringsveje. Installationsentreprenøren udarbejder planer for resterende huller og resalitter, samt indstøbte rør og dåser for el-, CTS- og svagstrømsinstallationer anvist på tegningsmaterialet. Råhusentreprenøren skal selv vurdere omfanget af indstøbninger/udstøbninger for installationer på baggrund af installationsprojekt (i kælder og underkælder er alle installationer synlige på væg). Inden betonelementleverandør udarbejder elementtegninger skal installationsentreprenøren - entreprise E03 - fremsende tegninger med ændringer i placering og omfang i forhold til tilbudsgrundlaget. Disse tegninger fremsendes til råhusentreprenør/elementleverandør. Installationsentreprenøren udarbejder endvidere plan med principper for udsparinger og indstøbninger af dåser. Det skal her fremgå hvilke typer dåser, der skal anvendes. Råhusentreprenør/elementleverandør fremsender elementprojekt til installationsentreprenørerne for kontrol. Installationsentreprenøren skal kontrollere og godkende betonelementleverandørens tegninger, med hensyn til omfang og placering af huller, resalitter og indstøbte rør og dåser, inden elementproduktion.

28 4. Byggeplads Side : 13/22 Alle entreprenører skal have 8 fulde arbejdsdage til kontrol af elementer. Der skal fremsendes elementtegninger for mindst én etage af gangen. Al målsætning af huller på og resalitter i elementer skal foregå i forhold til modullinier og koter for færdig gulv på de enkelte etager. Modullinier, oversidekote, undersidekote samt færdig gulvkote skal påføres det enkelte element på elementtegningen for at undgå misforståelser/fejl i projektmaterialet. Lukning af huller: Råhusentreprenøren udstøber alle huller omkring afløbsrør og gulvafløb i dækkonstruktioner. Råhusentreprenøren lukker alle resalitter for installationer, når rør, dåser, kabler mm. er lagt af den enkelte installationsentreprenør. Alle øvrige huller lukkes af installationsentreprenøren, når installationer er gennemført. Alle huller skal lukkes med lyd, vand og brandtætte bøsninger eller anden MK godkendt tætning. Før en entreprenør udfører huller i bærende konstruktioner eller andre bygningsdele, skal den bygværksansvarlige statikers godkendelse indhentes. Ved boring eller hugning af huller skal arbejdet udføres således, at den pågældende bygningsdels bæreevne ikke beskadiges/forringes. Huller/installationer i/gennem lette vægge Entreprise E02 opsætter vægge i flere tempi. I zonen over fremtidige lofter, under dæk (med installationsgennemføringer) gøres vægge færdige på begge sider. Resten af væggen færdiggøres på én side. Hvilken side der gøres færdig afhænger af placering af installationer og evt. blybeskyttelse. Installationsentreprenører udfører alle gennemføringer for egne installationer inkl. hultagning og lukning af huller med lyd, vand og brandtætte bøsninger eller anden MK-godkendt tætning godkendt af byggeledelsen Installationsentreprenører fører alle installationer i vægge. E02 lukker vægge koordineret med E03. Lofter Nedenstående montagerækkefølge skal påregnes: Installationsentreprenører laver alle hovedfremføringer over lofter. Tømrer monterer hovedbæringer for lofter.

29 4. Byggeplads Side : 14/22 Installationsentreprenører forbereder montering i lofter. Tømrer monterer loftskinner klar til armaturer for lys, ventilation m.v. Installationsentreprenører monterer armaturer og forbinder til øvrig installation Lofter monteres delvis Installationer indreguleres og montage afsluttes Resterende loft monteres jf. nedenstående Det skal påregnes at der skal stå åbne loftsfelter for efterfølgende montering og tilslutning af teknisk og medicoteknisk udstyr. Sådanne loftsfelter skal monteres efter bygherrens indflytning jf. udbudstidsplanen Afdækning af huller i arbejdsområder Råhusentreprenøren afdækker skakthuller og udsparinger i dæk Etablering af rækværk i arbejdsområder Den enkelte entreprenør sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk og gangbroer mv. Byggepladsentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner øvrige fornødne rækværker i arbejdsområder indtil permanente rækværker, vægge eller lignende overflødiggør dem. Såfremt midlertidig fjernelse af rækværk er nødvendig etablerer den pågældende entreprenør nødvendige afværgeforanstaltninger Belysning i arbejdsområder Den enkelte entreprenør skal etablere det for entreprisens udførelse nødvendige arbejdslys med tænd/slukure Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Den enkelte entreprenør, der arbejder i jord, er pligtig at planlægge og iværksætte tilstrækkelige foranstaltninger til friholdelse af eget arbejdsområde for generende overfladevand og eventuelt grundvand. Planlægningen skal gennemføres under hensyntagen til eventuel fortsættelse af arbejdet i vinterperioden, jf. udbudstidsplanen, så udgifter til vinterforanstaltninger begrænses mest muligt. Pumpning af evt. grundvand er ikke en vinterforanstaltning. Udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i entreprisens faste priser og enhedspriser. Eventuel sikring af interimsafløb og vandledninger mod frost skal i givet fald, jf. tidsplanen, udføres inden vinterperioden, og udgifter hertil er indeholdt i de faste poster. Udgifter til snerydning og ikke vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes efter tilbudslistens enhedspriser eller evt. senere aftalte enhedspriser.

30 4. Byggeplads Side : 15/22 Fjernelse af is-ansamlinger som følge af mangelfuld tørholdelse foretages uden særskilt betaling for den for tørholdelsen ansvarlige entreprenør. Omfanget af vejrligsbestemte foranstaltninger, som skal udføres af de enkelte entreprenører, er beskrevet i tabel Oprydning og renhold i arbejdsområder Råhusentreprenøren E10 medregner løbende rengøringer af bygning i råhusfasen og afleverer det færdige råhus rengjort. Tidspunkter aftales med tilsynet. Apteringsentreprenøren E02 overtager indvendig rengøring herfra og til den endelige aflevering af byggeriet. E02 Apteringsentreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen. Hver fredag inden kl skal der foretages samlet rengøring/oprydning af byggepladsen - entreprenørerne deltager i rengøringen i forhold til bemandingen i den forløbne uge. Almindelig rengøring skal foretages hver dag af alle entreprenører. Rengøringen SKAL foretages lige inden arbejdstids ophør. Ved gennembrydning til eksisterende sygehus skal Råhusentreprenøren E10 etablere støv- og slusevægge og rengøring hver dag. Slutrengøring Omfang af slutrengøringen skal indbefatte rengøring af samtlige paneler, døre, pudsning af vinduer indvendigt og udvendigt, radiatorer, vindueskarme og alt inventar - løst som fast samt støvsugning og rengøring af kanaler. Slutrengøring foretages af entreprenør E02 - Aptering. Forefindes der taperester, mørtelrester, fugerester, malerpletter eller anden form for tilsmudsning forsaget under byggeriet, skal disse fjernes som et led i slutrengøringen. Ud over støvsugning skal tilbuddet indbefatte fjernelse af det sidste henlagte byggeaffald samt 37 timers diverse iht. nærmere aftale med tilsynet. I øvrigt henvises til Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Entreprenørerne skal medvirke til at rationalisere den samlede byggeproces ved udlån og/eller udleje af grej til andre entreprenører. Hejs

31 4. Byggeplads Side : 16/22 Byggepladsentreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner 2 stk. materielhejse. Materielhejse er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i byggeperioden, placering aftales med byggeledelsen. Hejs skal forsynes med tydelig skiltning hvoraf fremgår navn, adresse og telefonnummer på såvel udlejer som lejer og tilladelig belastning. Begge hejs udføres med stop på terræn, stue, 1.sal, 2. sal og tag. Kran Råhusentreprenøren (E10) har mulighed for at placere tårnkran(er) efter eget valg, herunder også i atriumgården. Det er op til råhusentreprenøren at vælge hvilken montageform, der benyttes til råhusmontage. Såfremt råhusentreprenøren finder anden kranløsning mere hensigtsmæssig for udførelsen, skal dette angives i tilbuddet. Såfremt det benyttes en kombination at montage med permanent kran og mobilkran, skal Råhusentreprenøren sikre og bekoste køreveje for mobilkran, så underlaget beskyttes, og afskærmning til enhver tid er i orden. Efter endt brug af kran til råhusmontage afmonterer Råhusentreprenøren tårnkran, fjerner kranfundament og retablerer atriumgård. Bygningsentreprenør medtager alle ydelser ved kranens etablering, drift og fjernelse, inkl. design, beregning og støbning af fundament, bemanding af kran, alle godkendelser m.v. Entreprenøren indestår ligeledes for lovlig brug af kranen, dimensionering af løft, nødvendigt sikkerhedsudstyr m.v. Hvis andre entrepriser vil benytte sig af de kranfaciliteter, som Råhusentreprenøren etablerer for montage af bygningen, er det et anliggende mellem de respektive entreprenører og vedrører ikke byggeledelse/bygherre. Der kan forudsættes at være tilstrækkelig kapacitet til kranforsyning i de nyetablerede transformere, som er vist på byggepladsplanen. Råhusentreprenøren afholder udgift til tilkobling, sikring på den midlertidige stikledning til kranen. Aflæsning af måler ved etablering og ved periodiske aflæsninger til afregning til forsyningsselskabet, sker i samråd med byggelederen. Kran skal udføres med advarselslys af hensyn til nærliggende landingsplads for helikoptere Personelevatorer Elevatorentreprenøren etablerer 1 stk. personelevator i bygningen så tidligt som muligt i byggeperioden jf. udbudstidsplanen, herunder etablerer indvendig afdækning af kabinen for byggepladsanvendelse. Installationsentreprenøren (E03) drifter og rengør i byggeperioden. Personelevator er til benyttelse for alle entreprenører i perioden. Koordinering vil ske på ugemøderne.

32 4. Byggeplads Side : 17/ Stillads og arbejdsplatform De enkelte entreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner stilladser til eget brug. Stilladset skal dog stilles til rådighed for andre entreprenører og tilsyn i forbindelse med mindre aktiviteter i samme område og periode. Hvor flere entreprenører har fælles aktiviteter over længere periode, skal der benyttes fælles stillads, således at unødig og tidskrævende op- og nedtagninger undgås. Byggeledelsen koordinerer arbejderne på fælles stillads. Koordinering vil ske på ugemøderne Forsyning til byggeplads Vand og afløb Byggepladsentreprenøren E17 etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Forsyningen udføres som nedgravet frostsikker ledning, som afsluttes med isoleret frostfri stander (om nødvendigt eltracet) med minimum 5 stk. 1 aftapningshaner. Byggepladsentreprenøren E17 etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Byggepladsentreprenøren E17 tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af Byggepladsentreprenøren. Vandledningsforbrug og afledningsafgift betales af bygherren El Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for vandforsyningen. Byggepladsentreprenøren E17 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Byggepladsentreprenøren E17 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning inkl. bimålere til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Tilsvarende forsyninger til egne skure, materielcontainere mv. forestås af de enkelte entreprenører. Byggepladsentreprenøren E17 er ansvarlig for lovpligtig eftersyn af leverede elinstallationerne.

33 4. Byggeplads Side : 18/22 Der skal af Bygepladsentreprenøren E17 leveres, etableres og vedligeholdes samt demonteres byggepladsforsyning som angivet på byggepladsplan og nedenfor beskrevet. Byggepladsentreprenøren E17 etablerer orienteringsbelysning jf. nedenstående. Byggepladsentreprenøren E17 skal hver 3. måned efterse den midlertidige byggepladsinstallation og er ansvarlig for, at eftersynet foretages. Bygherren skal holdes informeret om den samlede tilsluttede effekt. Bygherren påtager sig intet ansvar for følgerne af driftsforstyrrelser i elforsyningen. Forandringer og suppleringer af interimistiske installationer og anlæg må ikke udføres uden aftale med tilsynet. Den samlede effekt pr. skur må ikke overstige 2,3 kw, undtaget badevogne og kontorvogne. Byggestrøm Der etableres udvendig byggestrøm og indvendig byggestrøm i henhold til byggepladsplanen. Byggestrøm til tavler placerede i terræn etableres fra eksisterende ledig afgang i hovedtavle TA5000/ TA6000. Hovedtavlen er placeret i kælder i bygning 45. Den ledige afgang i hovedtavlen er en 500 A maksimalafbryder. Forsyningskabler fremføres fra byggepladshovedtavle i terræn til tavlerum. Der skal bores hul for forsyningskablerne og hul skal vandtætnes, samt lukkes ved demontering ved byggeriets afslutning. Der etableres 1 stk. byggeplads hovedtavle i terræn. Hovedtavle opsættes nær udgravning og skal fungere både som hovedtavle og som fordelingstavle. Hovedtavle forsynes med hoved-elmåler. Kran skal forsynes direkte fra hovedtavle. Der opsættes de på tegningerne anførte fordelingstavler i terræn. Fordelingstavlerne skal indeholde min. 3 stk. 63 A CEE stik, 2 stk. 32 A CEE stik, 4 stk. 16 A CEE stik samt 4 stk. 230 V CEE stik. Byggepladsentreprenøren skal med baggrund i de anviste tavler selv medregne lokale gruppetavler til forsyning af mandskabsvogne, skurvogne, materielcontainere samt til el-tracing og terrænbelysning. Forsyningskabler skal dimensioneres ud fra en forventet belastning i de områder som tavlerne betjener samt med et maksimalt spændingsfald på 6 %. Hvor der er kørende trafik samt ved fælles adgangsveje skal kabler være nedgravet i rør. Øvrige steder skal kabler ophænges. Alle tavler skal være forsynet med automatsikring og HPFI afbrydere.

34 4. Byggeplads Side : 19/22 Tilslutning og demontering af kabler til tavle TA 5000 / TA 6000 skal udføres uden for normal arbejdstid og skal planlægges med Sygehusets tekniske personale min. 3 uger før arbejde skal udføres. Fordelingstavlerne i terræn (63A afgange) skal anvendes til forsyning af byggepladstavlerne i bygningen. Disse tavler opsættes i takt med byggeriets fremdrift på de anførte placeringer på etagerne. Tavlerne i bygningen skal som minimum indeholde 2 stk. 32 A CEE stik, 4 stk. 16 A/400 V CEE stik samt 4 stk. 230 V CEE stik og 4 stk. alm. 230 V stik. I tavler hvor indvendig orienteringsbelysning tilsluttes skal det ske over ugeur der indstilles efter arbejdstiden på pladsen. Forsyning føres ind via trapperum og ind i fremtidigt gang /el teknikrum. I teknikrummene kan kablerne føres igennem etageadskillelserne og ud på de anviste placeringer i gangarealerne. Alle kabler ophænges i dækelementer. I forbindelse med byggestrøm på stueetage, 1 sal og 2.sal skal kablerne omlægges i takt med at ventilationskanaler og bæringer for installationer opsættes i gangarealer. I takt med at bæringerne opsættes flyttes ophæng til under bæringerne midt i gangen (skal nærmere aftales med installationsentreprenøren) Kælder og underkælder etableres på samme el-forsyning. Tilsvarende gælder at tavler for stueetage etableres på sin egen forsyning og forsyning til 1. sal og 2 sal samt tag etableres fælles på samme el-forsyning fra de anviste fordelingstavler i terræn. Byggepladsentreprenøren skal i gennemsnit påregne at skulle flytte hver tavle i bygningen i gennemsnit 2 gange om ugen i byggeperioden. Tavlen skal flyttes senest dagen efter (den følgende morgen), at det er blevet anmodet. På etagerne må byggestrømstavler ikke opstilles på gulv, de skal ophænges. Byggestrømstavlerne skal kunne betjenes i en højde fra 1,0m til 1,6m. Byggepladsentreprenøren E17 skal medregne eltracing af vandrør og afløbsrør for hver skurvogn. El-tracingen skal udføres med selvregulerende varmekabel fastgjort med alu-tape. El-forbrug til opvarmning af fælles skurby og byggepladstavler aflæses månedsvis ved tilsynets foranledning og afregnes til bygherre. Afregningen sker ved slutafregning for hver entreprise over negativ aftaleseddel. Indvendig orienteringsbelysning (Udføres af byggepladsentreprenøren E17) På etagerne etableres orienteringsbelysning i form af 1x58W lysrørarmaturer med polycarbonat afskærmning. Belysningsstyrke iht. Arbejdstilsynetskrav, dvs. min. 25 lux. Orienteringsbelysningen styres via ugeur. Belysningen skal opfylde AT-anvisninger.

35 4. Byggeplads Side : 20/22 Udvendig orienteringsbelysning. (Udføres af byggepladsentreprenøren E17) Både ved materialecontainere og skurby og byggeplads etableres orienteringsbelysning iht. til Arbejdstilsynets krav. Orienteringsbelysningen etableres via projektører på op til 6,0 m master. Orienteringsbelysning udføres således materialecontainerområdet og skurbyen belyses. Belysningen må ikke give gener til de omkring liggende bygninger og veje. Den udvendige orienteringsbelysning styres via skumringsrelæ og ugeur. Fagentreprenører Den enkelte entreprenør skal etablere det for entreprisens udførelse nødvendige arbejdslys. Løse kabler skal påregnes ophængt, så de ikke medfører fare ved arbejde på etagerne Udgifter i forbindelse med reetablering af kabler og ledninger, der beskadiges af andre entreprenører, afholdes af den skadevoldende, og er bygherren uvedkommende. El-forbrug til opvarmning og forbrug i øvrigt i entreprenørernes egne værksteds-, materialecontainere, mødeskure og mandskabsskure aflæses ved tilsynets foranledning og afregnes til bygherre. Afregningen sker ved slutafregning over negativ aftaleseddel. Udtørring / varme Bygningsmæssig nødvendig udtørring/opvarmning rekvireres af tilsynet, og kun med dennes skriftlige accept. Til det formål leverer, opstiller og afmonterer Byggepladsentreprenøren E17 30 stk. 5 KW el-varmeblæsere inkl. nødvendig strømforsyning ud over den angivne byggepladsforsyning og inkl. pasning samt flytning i 3 mdr Kommunikation Der opstilles ikke telefon til brug for nødopkald, da byggepladsen er beliggende tæt på skadestuen. Byggepladsentreprenøren skal i sit tilbud medregne udgift til levering, opstilling og nedtagning af 1 stk ADSL-modem og router for hele byggeperioden. Abonnement for ADSL linie, ADSL-modem, router og forbindelse skal have en kapacitet på mindst 10MB. Der skal etableres og driftes et trådløst netværk med opkoblingsmulighed fra alle kontorer. Netværket skal være krypteret med password. Driftsomkostninger betales af byggepladsentreprenøren Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Der må arbejdes hele døgnet, dog skal støjende aktiviteter overholde krav anført i kapitel 6.

36 4. Byggeplads Side : 21/22 Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for patienter/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der er generelt ikke adgang til lokaliteter i brug. Arbejder i eksisterende sygehus skal altid ske efter aftale med byggeledelsen og respektere Slagelse Sygehus anvisninger. Nænsom udførelse Entreprenøren skal sikre at projektet gennemføres med en nænsom udførelse og aflevering. Ved nænsom udførelse forstås en udpræget hensyntagen til, at byggeriet gennemføres i umiddelbar nærhed af et sygehus drift samt en sikring af arbejdsmiljøet på byggeplads. Ved nænsom aflevering forstås en udpræget hensyntagen til, at byggeriet gennemføres på et sygehus, hvor der efter ibrugtagning ikke kan påregnes mangelafhjælpning i større omfang. Herunder skal følgende forhold skal respekteres: Der skal tages særligt hensyn til aktiviteter i forbindelse med kapelgården, og arbejdet i området og op mod kapelgården skal indstilles når der er højtideligheder og transporter til/fra kapellet. Indkørslen og P-arealet ved kapelgården må ikke anvendes af entreprenørerne eller disses personale. Arbejderne må ikke give anledning til vibrationer eller rystelser på eksisterende sygehus af hensyn til gener for personer og teknisk udstyr. Der må eksempelvis ikke udføres pæleramning eller vibrering med maskiner, som kan give anledning til gener for eksisterende sygehus. Evt. påbud om standsning af generende aktiviteter skal iværksættes øjeblikkeligt og alternative arbejdsmetoder anvendes Arbejdsprocesser der forventes at kunne give gener i eksisterende sygehus må kun iværksættes efter særskilt aftale med byggeledelsen og i det tidsrum på døgnet/ugen, hvor sygehuset tillader arbejdet udført. Støjende aktiviteter i eksisterende bygninger i drift må ikke udføres før kl om morgenen og ikke mellem kl og kl samt ikke efter kl om eftermiddagen. Der skal tages udvidet hensyn til patienttransport og besøgende til og fra sygehuset. Ved ombygning i eksisterende bygninger skal affald bortkøres i nye trillebøre samt være tildækket/overdækket med et vådt stiklagen og et plasticdækken eller lign som afsluttende dækken. Det præciseres at affald skal køres bort i lukkede og rullende affaldsbeholdere. Der skal præciseres, at sygehuset er i drift under byggesagen, og gener for patienter, besøgende og personale skal så vidt muligt undgås.

37 4. Byggeplads Side : 22/22 Der må ikke foretages kranløft indover arealer/bygninger, hvor der færdes personer. Såfremt dette alligevel er nødvendigt, skal entreprenøren lade udarbejde en risikovurdering, som enten tilsiger, at områder evakueres i planlagte hejsekorridorer, eller at der kun hejses udenfor almindelig arbejdstid. Risikovurderingen skal godkendes af arbejdstilsynet inden der udføres kranløft. Før afbrydelsen af vand, el og luftarter skal der min. 1 uge før foreligge aftale med tilsynet og Teknisk Afdeling. Der er på hele sygehusområdet forbud mod brugen af transistorradioer, DABradioer, MP3-afspillere tilsluttet højtalere og anden lign støjforurenende apparaturer. Sygehuset er røgfrit område og dette skal respekteres. Dette gør sig gældende udanset om bygningerne er under ombygning/tomme eller i drift. Rygning ved sygehuset er kun tilladt på områder, hvor der er skiltet herom. Adgangsvej til eksisterende skadestue må på intet tidspunkt spærres eller mulighed for adgang hindres eller indskrænkes som følge af byggeriet. Al transport til byggefeltet skal ske ind over byggefeltet. Ambulance under udrykning skal til enhver tid respekteres og har forkørselsret Information til tredjemand Hovedentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 10 dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen Midlertidig drift

38 5. Sikkerhed og sundhed Side : 1/2 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Entreprenørens sikkerheds- og sundhedsarbejde skal være indeholdt i tilbuddet. I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 er der udarbejdet foreløbig Plan for sikkerhed og Sundhed. Planen skal benyttes ved samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Følgende præciseres: Fjerner entreprenøren, af hensyn til arbejdets fremme, en afskærmning, afdækning, et rækværk eller lignende, skal disse genanbringes snarest muligt og det er entreprenørens ansvar, at forholdene hele tiden overholder arbejdstilsynets krav om sikkerhed. Efter standsning af arbejdet, ved ophør af daglig arbejdstid, er entreprenøren pligtig til at sikre, at der ikke er fare for uvedkommende, indtrængende personer. Forbindingskasse og brandslukningsmateriale leveres og vedligeholdes af entreprise E17 Byggepladsentreprenøren. Arbejdsministeriets bekendtgørelser. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at aktuelle Bekendtgørelser fra Arbejdsministeriet samt anvisninger fra Arbejdstilsynet nøje overholdes. Tilsynet med interimistiske afspærringer og andre sikkerhedsforanstaltninger, påhviler den entreprenør, der har haft pligt til at udføre dem. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidig må fjernes, skal de snarest, og senest når arbejdsstedet forlades, genopsættes. På lige fod med kvalitetssikring af det øvrige arbejde, vil der blive krævet ugentlig dokumentation for gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger udført af den enkelte entreprenør. Afgrænsning af udførelse og vedligeholdelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i fællesområderne vil fremgå af ingeniørprojekt/byggepladsplan samt pkt. 5 "Bestemmelser vedr. byggeplads" i nærværende byggesagsbeskrivelse Organisation Bygherren har udpeget Rambøll til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator jf. punkt 1.3 Projektorganisation

39 5. Sikkerhed og sundhed Side : 2/ Byggepladskoordinering Der afholdes sikkerhedsmøder når mindst 2 entreprenører beskæftiger mindst 10 personer samtidig på pladsen. Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøder mindst 2 gange om måneden. Såfremt pålæg og beslutninger aftalt på sikkerhedsmøderne ikke udføres straks / som aftalt, kan sikkerhedskoordinatoren iværksætte arbejdet på den pågældende entreprenørs regning. Entreprenøren har pligt til at gennemgå andre entreprenørernes arbejder, der ligger forud for eget arbejde, og dette skal foretages så betids, at anden entreprenørs efterhjælp af dennes arbejde ikke forsinker igangsætning af eget arbejde. Det er entreprenørens ansvar, at disse arbejder gennemgås, eventuelt ved tilsynets medvirken. Entreprenørerne skal være indstillet på at samarbejde positivt med de øvrige entreprenører således, at arbejdet nyder fremme det kan indebære varsling og koordinering med de øvrige entreprenører Sikkerhedsmøder Der holdes sikkerhedsmøde mindst hver 14. dag og i øvrigt efter behov. Sikkerhedsmødereferater skal/vil indeholde følgende faste punkter, med mindre andet aftales: Kommentarer til seneste referat Bemanding Organisation Sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold, herunder Arbejdstilsynet, kontakter, besøg, ulykkestilfælde, sundhedsskader og fejl/mangler ved sikkerhedsmæssige foranstaltninger Fællesområder, herunder byggepladsveje, oplagspladser, terræn, bygninger indvendigt, byggepladsplan, byggepladsinstallationer, velfærdsforanstaltninger og affald Plan for sikkerhed og sundhed, gældende revision, aktuelle og forestående arbejder med særlige risici Beredskabsplan Brandslukningsudstyr/brandplan Førstehjælp Eventuelt 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Bygherren har overdraget sin forpligtigelse til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt koordineringspligten til sikkerhedskoordinatoren, jf. pkt ovenfor.

40 6. Omgivende miljø Side : 1/3 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Slagelse Kommunes samt andre myndigheders regler for påvirkning af det omgivende miljø skal følges. Generelt skal anvendes arbejdsmetoder, som reducerer påvirkningerne af omgivelserne mest muligt. 6.2 Støj Støjende arbejder på byggepladsen må kun foregår i tidsrummet mandag fredag. Max. støjbelastning af det omgivende miljø : Boligområder Mandag fredag kl : 70 db (A) Man. fre. øvrige tidsrum: 40 db (A) Støjspidser (nat): max. 55 db (A) Erhvervsområder Mandag fredag kl : 70 db (A) Man. fre. øvrige tidsrum: 70 db (A) Grænseværdierne er angivet som ækvivalente, korrigerede støjniveauer og gælder ved omliggende boliger og andre støjfølsomme arealer. Entreprenørerne skal senest 5 arbejdsdage før igangsættelse af særligt støjende arbejder, der forventes at overskride ovennævnte grænseværdier, indhente byggeledelsens tilladelse. Såfremt byggeledelsen modtager klager over støj eller skønner at støjgrænser ikke overholdes, vil den entreprenør der har støjende aktiviteter blive pålagt, uden ekstraomkostninger for bygherren, at udføre støjmålinger ved eksisterende bebyggelse samt ved overskridelse ændre metode også uden omkostninger for bygherren. Støjmålingerne skal udføres efter Miljøstyrelsen gældende vejledninger for måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 6. November 1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 6.3 Vibrationer Vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder må ikke overstige 75 db for det KBvægtede accelerationsniveau i omkringliggende boligbebyggelse af hensyn til genevirkning. Vibrationer fra pæle-/spunsramning, nedbrydningsarbejder og andre vibrationsgenererende arbejder må ikke overstige 5 mm/sek.

41 6. Omgivende miljø Side : 2/3 Pæleramning og spunsning skal påregnes udført efter kl og arbejdet må acceptere afbrydelser, såfremt der skal akutpatienter i røntgenafdeling. Entreprenører, der skal udføre de pågældende arbejder, skal i deres tilbud indregne 10 målinger af vibrationsniveauer på steder og tidspunkter valgt af byggeledelsen. Såfremt en eller flere grænseværdier overskrides, kan byggeledelsen kræve yderligere målinger, indtil vibrationsniveauet overholder alle grænseværdier, og det er sandsynliggjort, at det fortsat vil gøre det. 6.4 Støv Al transport af forurenet jord skal foregå på tætte lad, overdækket med presenning eller i lukkede containere (miljøcontainere) Der skal bruges vandvogne eller sprinklersystemer i så stort antal at det forhindrer luftbåren støv i at forlade området. Øget vandingsfrekvens vil være påkrævet når vindhastigheden overstiger 25 km/t (7 m/s). Genbrugsvand bør anvendes når muligt Alle affaldsbunker bør vandes dagligt efter behov Stålplader skal anbringes på jordområder, hvor lastbiler og entreprenørmaskiner kører, så hurtigt som muligt efter planering Der skal installeres hjulvaskere hvor køretøjer kommer ind og ud fra ikke belagt vej til gaden, eller der skal foretages afvaskning af lastbiler og udstyr før de forlader området. [Disse foranstaltninger kan potentielt reducere PM10 emissioner med %] Gaden skal fejes, når dagen er omme hvis der er synlig jord efterladt på tilstødende veje. Vandfejemaskiner med genbrugsvand bør om muligt anvendes. [Denne foranstaltning kan potentielt reducere PM10 emissioner med %]. 6.5 Emissioner til atmosfæren Partikelfiltre monteres på diesel entreprenørmaskiner og stationær diesel motorer (kompressor, generator, o.l.) anvendt i anlægsfasen Der må alene anvendes miljødiesel brandstof (maks. 0,005 % svovl) i alle diesel køretøjer og maskiner (reducerer partikelemission) For at minimere tomgangskørsel og gentagende tænding og slukning af motorer skal arbejdspladsen indrettes således, at lastbilerne ikke skal holde i kø, men f.eks. kan parkeres midlertidigt i rækkefølge 6.6 Spild af olie og kemiske produkter

42 6. Omgivende miljø Side : 3/3 Entreprenørerne skal i deres miljøplan beskrive procedurer ved spild of olie og kemiske produkter herunder maling.

43 7. Kvalitetsstyring Side : 1/9 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt En kvalitetsplan er en plan for, hvorledes en virksomhed i en aktuel byggeopgave vil gennemføre kvalitetssikringen og -styringen samt dokumentationen heraf. Entreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetsplan, som han vil udarbejde og gennemføre arbejdet i overensstemmelse med. Kvalitetsplanen skal som minimum omfatte følgende emner: Projektorganisation Dokumentstyring Styring af indkøb Styring af egen produktion og eget arbejde Styring af underentreprenører Kontrol af eget og underentreprenørers arbejde herunder modtagelse, udførelse og produktfremstilling. Kontrolplaner (se pkt. 4.4 Planlægning af kontrol) Dokumentation af gennemført kontrol Håndtering af fejl ved materialer og arbejde Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet. For hvert emne skal kvalitetsplanen indeholde, (eller referere til firmaets alment kendte), procedurer, instrukser og vejledninger, som beskriver hvad, hvem og hvordan emnet skal behandles i dette specifikke projekt. Registreringsskemaer, journalformularer, checklister og lignende formularer, der skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes være indeholdt, og brugen af dem skal være beskrevet. Senest 4 uger efter accept af tilbud, skal entreprenøren overdrage 1 eksemplar til tilsynet. Kvalitetsplanen skal løbende holdes ajour i hele byggeperioden. 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder 7.4 Kvalitetsplan Senest 20 arbejdsdage efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Planen skal tillige indeholde en procedure for kvalitetsstyring af eventuel i entreprisen indgående projektering - incl. koordinering med bygherre og myndigheder og for entreprenørens efterprøvning af kvalitetsplanens implementering og tilstrækkelighed.

44 7. Kvalitetsstyring Side : 2/9 Entreprenøren skal have et system til sikring af, at indkøbte produkter og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav. Systemet skal omfatte leverandørvurdering, kontrol af indkøbsdokumenter og kontrakter samt modtagekontrol af indkøbte produkter og ydelser. Såfremt underentreprenører anvender eget KS-system, skal dette koordineres med entreprenørens system og tillige godkendes af entreprenøren inden fremsendelse til bygherren og bygherrens tilsyn. Kvalitetsplanen skal indeholde procedure for behandling af ydelser/leverancer, som ikke opfylder de specificerede krav, eller som ikke kan dokumenteres at opfylde disse (afvigelser.) Hvis entreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverancen som ikke-godkendt. Såfremt det ikke efterfølgende er muligt at foretage den normale kontrol, f.eks. på grund af indbygning, skal entreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i samarbejde med bygherrens tilsyn, om nødvendigt kassere det ikke-godkendte arbejde. Kvalitetsplanen skal indeholde procedure for behandling af entreprenørens eventuelle ønske om ændring af de specificerede krav før udførelsen (fravigelser.) Kvalitetsplanen skal indeholde procedure for behandling af entreprenørens forespørgsler vedrørende eventuelle uklarheder i projektmaterialet (teknisk afklaring.) I forbindelse med såvel Afvigerapporter som Fravigerapporter skal der fra entreprenørens side være taget stilling til tid, økonomi og D&V. Der gøres tillige opmærksom på, at sådanne dokumenter skal godkendes af bygherren. Entreprenøren skal løbende, med referencer til ovennævnte, anføre alle udførte afvigelser, fravigelser etc. i forhold til projektet på et sæt tegninger til dette brug. Disse tegninger afleveres i ordnet og læselig stand til byggeledelsen umiddelbart efter udførelsen af de dele, som tegningerne omfatter. Det er en forudsætning, at disse som-udført tegninger foreligger i accepteret stand, før der begæres aflevering. Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Entreprenørens forudgående procesgranskning skal inkludere en vurdering af de arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold mv., der er knyttet til hans arbejde.

45 7. Kvalitetsstyring Side : 3/9 Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles projektgennemgang med de projekterende teknikere og tilsynet samt bygherren Formålet er gennem en dialog mellem entreprenørerne og de projekterende teknikere: at få udnyttet entreprenørernes udførelsesmæssige sagkundskab, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre, at få løst forståelsesproblemer. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Dersom eventuelle ændringer har økonomiske konsekvenser, skal dette meddeles senest 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen. Mødet vil tage 2-4 timer med hver enkelt entreprenør alt afhængig af entreprisens størrelse og kompleksitet. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse med hensyn til misligholdelse, færdiggørelse, mangler m.v., i henhold til AB92. Aftalte prøver af materialer skal leveres og arbejdsprøver udføres i så god tid, at det ikke sinker arbejdets gang, såfremt de ikke antages, og nye må fremskaffes eller udføres. Entreprenøren skal sikre, at den relevante kontrolplan foreligger senest 2 uger før et arbejde eller forprøvningen dertil påbegyndes. Tillige, at de nødvendige registreringsskemaer udarbejdes inden et arbejde påbegyndes. Ingen enkeltkomponent, hvortil særlig godkendelse/certifikat er nødvendig, må indbygges, før godkendelsen/certifikatet foreligger, - dette gælder f.eks. CEmærkning. Dele af dokumentationen leveres til byggeledelsen i byggeperioden, som angivet i arbejdsbeskrivelserne. Den samlede dokumentation skal være tilgængelig for byggeledelsen under arbejdets forløb. Den samlede dokumentation omfatter også dokumentationen vedrørende delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører.

46 7. Kvalitetsstyring Side : 4/9 Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation for, at kontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. Leverandørtilsyn Hvor der i bygningsdelsbeskrivelsen er beskrevet leverandørkontrol af udførelsen, påhviler det entreprenøren at tilkalde leverandøren for vejledning eventuelt ved 1. gangsudførelse, samt opnå godkendelse af udførelse, der forelægges byggeledelsen. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på acontoudbetalinger og eventuelt i slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren. I afregningen af en delydelse vil der kunne tilbageholdes 5% administrativt indtil kontrol og dokumentation foreligger. Hvis tilsynet under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol- og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden ekstra betaling eller tidsfristforlængelse. Kontrolmål Det er de enkelte fagentreprenørers ansvar, at der foretages kontrolmål på alle bygningsdele der skal indbygges. Bygherrens tilsyn Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet udføre stikprøvevis kontrol, også af entreprenørens kontroldokumentation. Dette betyder at kontroldokumentation/ks-mapper skal foreligge opdateret hver uge som minimum. Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er opfyldt. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder, og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol af entreprenørens kontroldokumentation på entreprenørens kontor. Ovennævnte er også gældende for underentreprenører/leverandører. Planlægning af kontrol Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren detaljere og supplere udbudskontrolplanerne. Planerne skal fremsendes til tilsynet for gennemgang og godkendelse inden opstart.

47 7. Kvalitetsstyring Side : 5/9 Kontroldokumentation Entreprenøren skal udføre og dokumentere alle de i kontrolplanerne nævnte kontrolaktiviteter. Dokumentationen skal foreligge samme dag, som kontrollen er udført. Al dokumentation skal være forsynet med dato og underskrift fra den person, der hos entreprenøren er ansvarlig for dens udarbejdelse. Endvidere skal fremgå: entreprisebetegnelse nr. på aktiviteten i henhold til kontrolplanen tidspunkt og sted for kontrolaktiviteten Al original kontroldokumentation - herunder følgesedler - skal indsættes i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes af entreprenøren på byggepladsen i hele udførelsesperioden. Ved opstart af entreprise/arbejde skal det aftales med tilsynet i hvilket omfang, og hvor ofte tilsynet skal modtage dokumentationen. Tilsynet har daglig adgang til entreprenørens arkiv for kontroldokumentation. Ved afslutning af entreprisen/arbejdet leverer entreprenøren 2 sæt af den ønskede dokumentation. Dokumentation, udover den der er relateret til kontrolplanen, indgår alene i entreprenørens arkiv. På basis af ovennævnte skal entreprenøren i god tid, før arbejderne igangsættes, udarbejde de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, checklister m.m., der skal anvendes. Det skal dokumenteres, at alle leverancer leveres med 5 års leverandøransvar (byggeleveranceklausul) gældende fra byggeriets samlede aflevering. Entreprenøren skal i forbindelse med anmodning om afleveringsforretning aflevere en kopi af den fulde dokumentation i kontrolmappen til bygherrens tilsyn. Dette kan kun fraviges, hvis byggeledelsen skriftligt (f.eks. i et byggemødereferat) har accepteret det. Entreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering og i afhjælpningsperioden er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som entreprisens øvrige ydelser. Kvalitets- og kontroldokumentation i medfør heraf afleveres i kopi til bygherrens tilsyn før afhjælpningsperiodens udløb. Den originale dokumentation i kontrolmappen skal opbevares af entreprenøren i mindst 5 år efter afleveringen. Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation

48 7. Kvalitetsstyring Side : 6/9 Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende indgår, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delprodukter samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører Generelt Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet). Der skal udarbejdes en arkivnøgle for arkivet, således at det uden besvær kan konstateres, hvis en mappe mangler, og hvad der findes i den. Tilsynet skal uden besvær kunne kontrollere dokumentationen til enhver tid under udførelsen Styring af udførelsesdokumenter Kvalitetsplanen skal indeholde et system til udstedelse, godkendelse, identifiktion og styring af dokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet skal dække såvel entreprenørens projekteringsaktiviteter som udførelsen. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. Systemet skal i det mindste omfatte følgende elementer: Procedure for udstedelse og godkendelse af dokumenter. Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Procedure for dokumenternes fordeling. Procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 3 stk. samlede sæt ved begæring om afleveringsforretning D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 5 arbejdsdage inden begæring om afleveringsforretning. Entreprenøren skal levere en sammenhængende, ensartet og fyldestgørende D&V-dokumentation på dansk. Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysninger om de krav og forudsætninger, som bygherren skal opfylde for opretholdelse af fuldt entreprenøransvar - herunder eventuel garanti og for opnåelse af længst muligt funktionel og æstetisk levetid af materialer og komponenter. Såfremt der er risiko for negativ påvirkning af tilstødende bygningsdele under udførelsen af D&V-aktiviteter i overensstemmelse med de oplyste krav og forudsætninger, skal tillige oplyses, hvilke beskyttelsesforanstaltninger eller andre forholdsregler, der skal iagttages for at undgå kvalitetsforringelse af de tilstødende bygningsdele.

49 7. Kvalitetsstyring Side : 7/9 Entreprenøren skal inden arbejdets afslutning til brug for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen: Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør Materialespecifikation Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger Rengøringsmetode og -midler Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Vedligeholdelsesbudget Oplysningerne skal leveres velordnet i selvstændigt ringbind. Den tekniske dokumentationen skal bl.a. omfatte: oplysning om entreprenører og leverandører samt disses garantier og evt. serviceafdeling krav til udvendig vedligeholdelse krav til indvendig vedligeholdelse krav til periodiske eftersyn krav til overfladebehandlinger krav til smøring og efterjusteringer krav til rengøring krav til garantiordninger mulighed for supplering tilbud om serviceaftaler eller normal servicering for samtlige materialer og leverancer i entreprisen. Såfremt der er krav om autorisation af den udførende i forbindelse med bygherrens fremtidige vedligeholdelse og servicering af produkterne, skal dette fremgå tydeligt af D&V- dokumentationen. Dokumentationen skal tydeligt redegøre for fabrikat og type af alle anvendte materialer/produkter. Som bilag til de enkelte afsnit vedlægges de af producenterne/leverandørerne udarbejdede (danske) datablade og vedligeholdelsesanvisninger etc. Standard brochurer og salgsbrochurer accepteres ikke. Såfremt et datablad indeholder oplysninger om flere produkter, skal der foretages en tydelig markering af det eller de i projektet anvendte produkter. Tekniske manualer indeholdende kredsdiagrammer og komponentlister for færdige styringer skal indgå i de relevante afsnit. Alle afsnit i dokumentationen skal tydeligt koordineres med tegnings- og beskrivelseskomplekset med relevante henvisninger. Materialet samles i bygningsdelssystem i særlige ensartede ringbind. Selvstændige manualer fra underentreprenører accepteres ikke jf. det overordnede krav om ensartethed i design, opbygning og indhold samt koordinationen med tegninger og beskrivelser. Såfremt materialet ved brug ikke viser sig at være tilstrækkelig fyldestgørende i information, kan entreprenøren ikke senere gøre gældende, at det eller de af ham leverede produkter er misligholdte eller fejlbetjente, når/hvis krav om reparation eller udskiftning bliver fremført.

50 7. Kvalitetsstyring Side : 8/9 Entreprenøren skal endvidere medvirke ved nødvendige indreguleringer, forbehandlinger o.lign., ligesom entreprenøren skal yde den nødvendige assistance ved instruktion af bygherrens betjeningspersonale. Garantierklæringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at det pågældende arbejde er udført eller den pågældende leverance er leveret. Erklæringer skal tillige indsættes i D&V-dokumentationen. Digital aflevering I henhold til kravene for digital aflevering skal det påregnes at aflevere driftsdata i en exel-fil, hvorfra bygherren kan overføre data til et D&V-program. Struktur/detaljeringsgrad for driftsdata som følger: Firma: Entreprenør Underentreprenør Leverandør 1 Leverandør 2 Leverandør 3 Ejendomsdata: Ejendom Bygning Etage Rum Mængde Enhed Fabrikat Bygningsdelskort Sfb nr. Beskrivelse Mængde Enhed Fabrikat Vedligeholdelsesaktiviteter Tilknyttede digitale billeder og tegninger - Bygningsdelskort Nr. Betegnelse Filnavn inkl. sti Filtype Komponentkort Komp. Nr. Navn Mængde Enhed Ansvar Beskrivelse Tilknyttede digitale billeder og tegninger - Komponentkort Nr. Betegnelse Filnavn inkl. sti Filtype

51 7. Kvalitetsstyring Side : 9/9 Aktiviteter: Tilknyttet komp. Nr. Aktivitetens navn Interval Interval type (år/mdr./enkelt) Næste gang (første år) Mængde Enhed Anslået pris Vedligeholdelsesan visning/metode (henvisning) Prioritet 7.8 Aflevering Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres i 3 eksemplarer. 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering

52 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 1/6 Udarbejdet: NIT Kontrolleret: SJA Godkendt: NIT 8. Tidsstyring 8.1 Generelt Arbejderne skal begyndes og gennemføres i overensstemmelse med Udbudstidsplanen der henvises til bilag. Udbudstidsplan angiver de tidsmæssige rammer for entreprisens udførelse, og ved afgivelsen af tilbud forpligter entreprenøren sig til at kunne indsætte de for tidsplanens overholdelse nødvendige ressourcer, og han skal på opfordring dokumentere dette. I forbindelse med udførelsesfasen vil der blive anvendt Trimmet Byggeri (Last Planner System metoderne) og alle entreprenører forpligter sig til at deltage i dette arbejde og de aktiviteter dette måtte afføde. Tidsplanen tager udgangspunkt i, at der ikke arbejdes i ferier. 8.2 Tidsplan Der er vedlagt udbudstidsplan. Dagbodudløsende tidsfrister/terminer fremgår af udbudstidsplanen. Disse indarbejdes i procesplanen. Faste møder inden og under udførelse Entreprenøren skal i dit tilbud have afsat tid til at deltage i følgende møder (hvor der er møde pligt): Projektgennemgangsmøde: Afholdes umiddelbart efter indgåelse af kontrakt. Der henvises i øvrigt til Byggesagsbeskrivelsens punkt 7.4 Procesplanen: 2-4 møder á 3 timer i perioden op til byggestart (typisk i perioden hvor entreprenøren udarbejder egen arbejdsplan, som udgår til fordel for dette arbejde). Procesplanen er den overordnede aftale mellem entreprenørerne om, hvordan de vil gennemføre byggeriet dels med hensyn til rækkefølge, dels med hensyn til anvendelsen af den tid, der er til rådighed. Procesplanen fastlægger, hvad der bør ske i udførelsen og den styres udførelsen efter. På grundlag af procesmøderne udarbejder byggeledelsen en procesplan, som fastlægger aktiviteternes rækkefølge og tid i fællesskab med entreprenørerne. Entreprenørerne er forpligtet til at deltage i en optimering af procesplanen, sådan at den sikrer den bedste bygbarhed på kortest mulig tid og indenfor udbudstidsplanens rammer. Kritiske aktiviteter og sanktionsbehæftede mellemtidsfrister svarende til udbudstidsplanen indarbejdes. Forsinkelser i forhold til procesplanen vil medføre dagbøder (se nedenfor).

53 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 2/6 I kontraktperioden skal entreprenørerne medvirke ved udarbejdelsen af ændringer i procesplanen, når disse ændringer er forårsaget af forsinkelser ved egne eller ved andre entreprenørers arbejders udførelse. Det kan ikke påregnes, at de enkelte fagentrepriser udføres i et sammenhængende arbejdsforløb. Datoer for procesplansmøderne vil blive fastlagt ifm kontraktindgåelse. Periodeplanen Periodeplanen gennemgås på det faste ugemøde. Den egentlige produktionsstyring ske via periodeplanen. Planen er entreprenørernes aftale om, hvordan udførelsen kan finde sted de kommende uger, og den er værktøjet til planlægning og styring af byggeprocessens logistik, leverancer og ikke mindst sikkerheden på pladsen. Periodeplanen fastlægger, hvad der kan ske. Den Ugentlige Arbejdsplan Er den mest detaljerede af tidsplanerne. Det er efter denne produktionen styres. Planens pålidelighed fremmes ved kun at lade sunde aktiviteter (aktiviteter, der ikke er nogen kendte hindringer for at udføre) indgå i planen. På denne måde sikres produktionen bl.a. mod usikkerheder, der stammer fra aktiviteter længere tilbage i planlægningskæden. Den Ugentlige arbejdsplan har det højeste detaljerings niveau, og det er i den vi aftaler hvilke aktiviteter der bygges gennem ugen. Ugeplanen er medvirkende faktor til at øge sikkerheden på arbejdspladsen. Fra byggestart og frem til byggeriet afleveres afholdes der ugentlig ugemøde af 1 times varighed, deltagere er de fag (deres mellemledere og formænd/sjakbajds) som er på pladsen, samt de som vil have aktiviteter på pladsen indenfor de næste 6 uger iht. procesplan. Endvidere deltager efter behov Ark. og Ing. Der vil blive afholdt byggemøder på byggepladsen på fast ugedag og tidspunkt. Der vil blive afholdt særlige projektgennemgangsmøder for sikkerhed og sundhed, (ud over indarbejdelsen/koordineringen af sikkerheds og sundhed med procesplanmøder og uge møder), hvor dagsordenen er sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Sikkerhedskoordinator er ansvarlig for gennemførelsen af disse møder og entreprenørens sikkerhedsrepræsentant skal som min. deltage. Overordnet arbejdsplan I overensstemmelse med udbudstidsplanen skal entreprenøren til brug for procesplanlægningsmøderne udarbejde en overordnet arbejdsplan i form af en aktivitetsliste med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og rækkefølgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om aktivitetens varighed i arbejdsdage og bemanding. I den overordnede arbejdsplan regnes for udendørs arbejder og for arbejder i bygninger, indtil disse er lukket, med 4 effektive arbejdsdage pr. uge fra 1. november til og med 31. marts og 4½ effektive arbejdsdage pr. uge den øvrige del af året.

54 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 3/6 Entreprenørernes overordnede arbejdsplaner skal fremsendes til tilsynet senest 20 arbejdsdage efter accept. Ønsker som indebærer afvigelser i forhold til udbudsmaterialets tidsplan, eller som af byggeledelsen skønnes at kunne medføre gener for andre ved byggeriet beskæftigede, kan påregnes imødekommet i det omfang det er muligt i den samlede procesplan. Milestones Der er i udbudstidsplanen indbygget en række sanktionsbærende milestones med henblik på at sikre fremdrift og andre entreprenørers mulighed for udførelse af arbejdet. De enkelte terminer og berørte entrepriser fremgår af nedenstående oversigt. Termin Ydelse Gld. for Sanktion 1 Sanktion 2 1 Færdig kapelgård E10, E kr/dag 2 Færdig E kr/dag tunnelforbindelse 3 Lukket kælder, klar til E10 0,1% entr.sum andre entreprenører 4 Lukket stueplan, klar E10 0,1% entr.sum til andre entreprenører 5 Lukket 1. sal, klar til E10 0,1% entr.sum andre entreprenører 6 Lukket 2. sal inkl. tagdækning, klar til andre entreprenører E10, E12, E13, E16 0,1% entr.sum 7 Færdigmelding entreprisearbejder til fejlfri aflevering (ekskl. indregulering og dokumentation) Alle 0,1% entr.sum min kr/dag Aflevering Aflevering Alle 0,25% entr.sum min kr/dag 8.3 Vejrligsdage Er indregnet i udbudstidsplan. Følgende foranstaltninger skal også inkluderes og afregnes ikke særskilt: - Afledning af overfladevang og/ eller tagvand fra bygninger og fra byggepladsen. - Materialeoplagspladser skal etableres, således at de ikke beskadiges af vejrliget, og således at vejrbetingede interimsveje ikke er påkrævet. - Foranstaltninger til fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger. Fristforlængelse tilskrives kun ved udsædvanligt vejrlig for pågældende egn og årstid i overensstemmelse med reglerne i Regionens bemærkninger til AB 92. Dokumentation af udsædvanligt vejrlig skal baseres på daglige registreringer som entreprenøren skal foretage.

55 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 4/6 Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Måne d Jord-, kloak- og terrænarbe jde Beton støbt på stedet og udv. murerarb. Montagearb. indtil lukket hus Vejarb ejde Tagarb ejde JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Følgende kriterier er gældende for eventuel spildtid : Kriterium Giver ret til godkendelse af spildtid for følgende aktiviteter: Nedbør > 5 mm fra kl kl. 18 og/eller nedbør > 10 mm fra kl. 18- kl. 06 foregående nat Jordarbejde Kloakarbejde Vejarbejde Tagarbejde Nedbør >10 mm fra kl. 06-kl.18 Pælearbejde Beton støbt på stedet. Udvendigt murerarbejde Vindstyrke > 10 m/sek. i en arbejdsdag Betonarbejder Tagarbejder Montage af plader Temperatur < -5 o C på en arbejdsdag kl om morgenen Vejarbejde Beton støbt på stedet. Udvendigt murerarbejde Tagarbejde Døgnet middel-temperatur < -3 o C Jordarbejde Kloakarbejde Vejarbejde

56 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 5/6 Det er herudover en forudsætning, at der ikke arbejdes. Hvis antallet af godkendte spilddage for en aktivitet overskrider det angivne og indregnede antal, forlænges de fastlagte tidsfrister tilsvarende. Såfremt entreprenøren i forbindelse med jordarbejde i øvrigt ikke kan arbejde, skal dette dokumenteres overfor bygherren. Byggepladsentreprenøren foranlediger, at der på grundlag af daglige målinger af nedbør og temperatur på pladsen samt af vind fra nærmeste Meteorologisk Instituts målestation, udføres vejrrapporter. Målingerne af nedbør og temperatur skal på forlangende kunne verificeres af nærmeste målestation. På hvert byggemøde gennemgås vejrrapporten for den foregående periode, og antallet af vejrligsdage for det pågældende arbejde opgøres. Der godskrives ikke under 1/2 spilddag. Godkendte spilddage skal løbende indarbejdes i periodeplanen på førstkommende ugemøde, og der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddage udover de indregnede, der forsinker kritiske aktiviteter. Spilddage afregnes hver måned, og ikke afregnede spilddage bortfalder herefter. Spilddagsopgørelser Entreprenøren skal for at kunne påberåbe sig en spilddag kunne dokumentere, at det den pågældende dag vil være uforsvarligt at fortsætte arbejdet enten sikkerhedsmæssigt eller kvalitetsmæssigt. For registrering af vejrligsdag (spilddage) skal byggeledelsen have besked herom den pågældende dag inden kl På hvert byggemøde registreres og vurderes antallet af spilddage. Antallet af dokumenterede spilddage skal modregnes månedsvis de for perioden indregnede antal spilddage. Eventuel rest af tidsfristforlængende spilddage herved, vil blive krævet indhentet ved f.eks. forøgelse af bemanding, udvidet arbejdstid samt anvendelse af øvrige "fridage" (ikke helligdage). Vejrrapporter Entreprenøren skal på forlangende uden vederlag dokumentere tidsfristforlængende spilddage ved forevisning af vejrrapport fra nærmeste D.M.I. målestation. Sanktionsbestemmelser i henhold til AB Forsinkelser i forhold til processtidsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen medfører, at entreprenøren skal betale en dagbod, som pr. arbejdsdag udgør 0,25% af entreprisesummen ekskl. moms, dog mindst kr. Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring.

57 Hovedentreprise Dato : Tidsstyring Side : 6/6 Sanktionsbehæftede terminer er angivet i tidsplanen som punkter under de enkelte entreprenører.

58 BILAG 1 TRO OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love) skal en offentlig ordregiver, der udbyder bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer eller tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på over kr. til det offentlige. BYGGESAG: TILBUDSGIVER: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over kr. Dato: Underskrift og stempel SÅFREMT TILBUDSGIVER HAR UBETALT, FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE PÅ OVER KR.: Undertegnende virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør (sæt X) kr. Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, som overstiger kr. Der vil senest på accepttidspunktet blive stillet sikkerhed for den del af gælden, som overstiger kr. Der er med inddrivelsesmyndigheden den (dato) indgået aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. Dato: Underskrift og stempel

59 BILAG 2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Undertegnede entreprenørfirma: transporterer herved til: den os tilkommende entreprisesum i henhold til kontrakt af med vedrørende udførelse af på kr. ekskl. moms skriver kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisregulering og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes overfor:, den 20 (Underskrift) Noteret, den 20

60 BILAG 3 ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB92 6 med 5-års mangelansvar (byggearbejder mv.) På foranledning af: (entreprenøren) Indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til: entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 1 af 2

61 II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB92 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. AB92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. AB92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB92 45 og 47. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. 2 af 2

62 BILAG 4 GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB92 22, stk. 2 På foranledning af: (entreprenøren) Indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: vedrørende udbetalt forudbetaling omfattende (beskrivelse af materialer mv.): i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: bestemt for (projektet): I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af AB92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II. Garantiens ophør (frigivelse) A. Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen i kontraktmæssig stand. B. Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer. C. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB92 45 og 47. D. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

63 BILAG 5 SAMTYKKEERKLÆRING I henhold til Lov om behandling af personoplysninger 6 meddeles der herved samtykke til, at der videregives oplysninger til Region Sjælland fra følgende registre: 1. Det fælleskommunale debitorsystem/lokalt debitorsystem 2. Det centrale fordringsregister Til Region Sjælland må videregives oplysninger om registreret forfalden gæld til det offentlige vedrørende virksomheden under virksomhedens CVR- eller SE-nummer/indehavernes CPRnummer mv., ligesom Region Sjælland kan indhente supplerende oplysninger herom i ovennævnte registre. Oplysningerne må af Region Sjælland anvendes til kontrol af forfalden gæld til det offentlige i forbindelse med: Licitation for følgende arbejder: Afgivet tilbud på levering af følgende tjenesteydelser: Det meddelte samtykke er gældende i et år. Samtykkende virksomhed: CVR eller SE-nummer CPR-nummer Firmanavn Adresse Dato Underskrift

64 Bilag 6 Byggeledelsesformularer

65

66

67

68