Albertslund Vest Renovering af gårdhavehusene

Transkript

1 BSB - Byggesagsbeskrivelse Dok. nr: Udgivelsesdato: Rev. dato: K/S Alectia A/S Rued Langgaards Vej 8 Teknikerbyen København S 2830 virum Tlf.: Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/54 Udarbejdet: JOHN Kontrolleret: XXX Godkendt: XXX Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet generelt Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer Testhus/referencehus, udførelses- og materialeprøver AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel... 22

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i område og bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder, bygninger Oprydning og renhold i arbejdsområder+bygninger Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse og lign Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform, udstyr og lign Forsyning til byggeplads Fagentreprenør E02 etabler forsyning til fælles byggepladsområder Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold Generelt Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Der henvises til PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed. (jf. dokumentfortegnelsen) Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener... 34

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggeledelsen er bygherres tilsyn. Der henvises til Projektorganisation, i nærværende BSB, afsnit Byggemøder, tidsplans-, økonomi-, pojektmøder mv Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Instruktion af driftspersonale Aflevering Kvalitetssikring materiale Tidsstyring Generelt Overordnet om tidsplansforhold Tidsplan Afleveringsprocedure Vejrligsdage Foranstaltninger ved facadearbejder E Foranstaltninger ved tagdækning E Foranstaltninger ved indendørs arbejder. E Bilag: Jf. dokumentfortegnelse... 54

5 1. orientering Side : 4/54 1. Orientering 1.1 Generelt Bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Opgaven omhandler en gennemgribende renovering af i alt 258 gårdhuse i Albertslund Vest for den almene boligafdeling, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 6 Vest (VA Vest) Gårdhusene er en del af de to almene boligafdelinger: - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 6 Vest (VA Vest) med 259 boliger - Albertslund Boligselskab, afdeling 3703 Vest (AB Vest) med 199 boliger AB Vest forventes udbudt efter samme princip som nærværende i Der er i 2011 udført en komplet prøvebolig i VA Vest Rugens Kvarter 4A, denne skal delvis renoveres med teknikskab og ny gulvkonstruktion (denne ydelse er pt eksklusiv) og der er udført testhus i Rugens Kvarter 7F, denne skal delvis færdiggøres, omfang er pt ej præcist da arbejder pågår (prisreguleres senere). Testhuset i Rugens Kvarter 7F vil være en del af den kommende besigtigelse i forbindelse med tilbudsgivning. Prøveboligen er IKKE reference for den forestående renovering. Testhuset derimod er retningsgivende for renoveringsprojektet. Renoveringsprojektet Gårdhusene er opført i perioden som et industrialiseret elementbyggeri. Der er gennem årene konstateret en række byggetekniske problemer i gårdhusene, og der er i perioden udført en renovering af bl.a. betonfacader og tage. Der er nu brug for endnu en omfattende renovering af gårdhusene. Der er forud for den planlagte renovering udført en detaljeret byggeteknisk registrering af gårdhusene samt en række supplerende undersøgelser af udvalgte bygningsdele. Landsbyggefonden (LBF) har givet støttetilsagn. I efteråret 2012 er der indsendt ansøgning og der foreligger en tilkendegivelse om afsat støtte til lånefinansiering af renoveringsprojektet. Der er ligeledes indsendt ansøgning om Skema A-godkendelse til Albertslund Kommune og der foreligger en foreløbig godkendelse heraf, på baggrund af det indsendte renoveringsforslag og et foreløbigt budget. Efter licitation vil Landsbyggefonden samt kommunen skulle godkende skema B

6 1. orientering Side : 5/54 Der tilgår derudover finansiering via boligselskabets egne midler og beboernes råderet. Genhusning På grund af renoveringsarbejdernes omfattende karakter skal alle beboere genhuses i den periode, hvor renoveringsarbejderne i deres bolig udføres. Planlægning og gennemførelse af genhusningen varetages af bygherren og dennes rådgivere samt beboerkoordinator. Genhusningen vil først og fremmest skulle finde sted i den nye bebyggelse Robinielunden og i mindre grad i tomme boliger. Forsyningsprojektet I forbindelse med renoveringen udskiftes bebyggelsens forsyningsledninger for fjernvarme og brugsvand, ligesom øvrige ledninger for el, tlf., antenne og fiber omlægges. Disse ledninger er i dag beliggende i krybekælderen og flyttes ud i terræn. Forsyningsprojektet er selvstændig fagentreprise (E.01), der udføres foran renoveringsprojektet. Kontraktpart på fagentreprise E01 er Albertslund Forsyning Bebyggelsen Den samlede bebyggelse følger en L-formet plan parallelt med Egelundsvej, som er den primære adgangsvej til bebyggelsen. Bebyggelsen er opdelt i kvarterer, centreret omkring fælles parkeringsarealer med indkørsel fra Egelundsvej og gangstier til gårdhusene. Skure til boligerne er placeret mod parkeringsarealerne. VA Vest omfatter kvartererne Kastanjen, Koglen, Æblet, Vindruen, Kløveren, Rugen og Havren (AB Vest omfatter kvartererne Hveden, Rosen, Valmuen, Violen og Margeritten). Boligerne er fordelt i grupper á 4-6 boliger. Mellem grupperne er der gangstier. Gruppernes udformning medfører tillige, at der forekommer små grønne pladser mellem husene. Bebyggelserne indeholder i princippet to hustyper, A og B. Type A er kendetegnet ved en lille entré med adgang til stue/alrum og badeværelse. Adgang til boligens øvrige rum sker via stue/alrum. Type B er kendetegnet ved en fordelingsgang, hvorfra der er adgang til boligens øvrige rum. Hustyperne er i VA Vest underinddelt i følgende typer:

7 1. orientering Side : 6/54 Type Beskrivelse Areal Antal Heraf HB AN 4 rum, indgang mod nord 93 m 2 41 stk. AØ 4 rum, indgang mod øst 93 m 2 49 stk. BN 4 rum, indgang mod nord 93 m 2 21 stk. BØ 4 rum, indgang mod øst 93 m stk. 1 stk. BØS 5 rum, indgang mod øst 108 m 2 21 stk. 2 stk. I alt 258 stk. 3 stk De eksisterende boliger Boligerne er opført som vinkelhuse i ét plan med fladt tag og en afskærmet gårdhave. Tunge facader mod nord og øst samt tunge gavle mod syd og vest er oprindeligt udført som præfabrikerede betonsandwichelementer. De oprindelige facader var højere end taget, der således ikke kunne ses fra stierne. Facader mod gårdhaver er udført med store vinduespartier og lette brystninger, der vender mod syd og vest. De oprindelige, flade tage var udført i præfabrikerede tagelementer, udvendigt beklædt med krydsfiner og tagpap. Taget har fald mod gårdhave og udhæng over den lette facade mod syd og vest. Husene er forsynet med ovenlys i køkken, badeværelse samt i gang eller depot (afhængigt af hustype). Alle boliger er udført med krybekældre mod jord, afdækket af en løst udlagt plastmembran. Adgang til krybekælder sker fra en lem i gulvet, placeret foran hoveddøren. Offentlige forsyningsledninger for fjernvarme og vand samt boligens installationer for vand, varme, afløb og el er placeret synligt i krybekælderen. Oprindeligt var boligens varmtvandsbeholder ligeledes placeret i krybekælderen. Badeværelsesgulve består af betonpladeelementer med indstøbt stiftmosaik og hulkel. Vægge i bad var oprindelig malerbehandlet. I badeværelsernes tunge væg (ydervæg) er der indstøbt to ventilationskanaler med forbindelse til krybekælder, afsluttet med to riste under håndvasken. Øvrige gulve er generelt bøgeparket, understøttet af træstrøer og stålprofiljern i krybekælderen. Gulve er generelt uisolerede. Fra slutningen af 1970 erne til starten af 1980 erne blev gårdhusene renoveret som led i en storstilet renovering af gårdhuse og rækkehuse Albertslund Nord, Syd og Vest. Renoveringen omfattede dengang efterisolering af betonsandwichelementer, isolering af sokler under tunge facader, beklædning af facader mod nord og øst med asbestholdig eternit, beklædning af gavle mod syd og vest med lodrette brædder, udskiftning af hoveddøre og baldakiner over døre, sidstnævnte også med asbestholdig eternit, maling af lette facader, udskiftning af ovenlysskakte inkl. karme, rammer og kupler, etablering af en ny tagkonstruktion med isolering, spær, brædder og tagpap oven på det oprindelige tag, etablering af udvendig tagrende og

8 1. orientering Side : 7/54 nedløb, fjernelse af varmtvandsbeholdere i krybekældre og etablering af ny gennemstrømningsvandvarmer, placeret uden for boligen i en isoleret glasfiberkappe, opsat på facade. Renoveringsprojektets omfang Det udbudte nye renoveringsprojekt indeholder følgende renoveringsarbejder (overordnet): - Forsyningsarbejder med nye ledninger i terræn - Nedrivning af terrændækskonstruktion, lette facader excl bærende konstruktion, gulve, lofter, indvendige vægge, køkkener, badeværelse, installationer mv - I forbindelse hermed miljø- og saneringsarbejder - Nyt terrændæk, udført som et støbt betondæk incl nye tekniske installationer. - Ny vinduer og facadebeklædning mod gårdhaven. - Nyt indgangsparti. - Renovering af lofter/dele af tagkonstruktion. - Nye indvendige lette vægge og døre samt brystninger på lette facader. - Nyt badeværelse, udført som et tungt, in situ opført badeværelse. - Nye køkkener. - Nye vvs-installationer. - Etablering af naturlig ventilation. - Nye el-installationer. Renovering af gårdhave (anvendes som primær byggepladsadgang og vil derfor skulle retableres som ny, efter afslutning af byggearbejderne). Bygherren har valgt at udbyde projektet i fagentreprise og mere præcise entrepriseopdeling fremgår i kapitel mens indholdet af fagentrepriser er tydeligt beskrevet i arbejdsbeskrivelserne. Beboervalg og tilkøb Beboerne kan påvirke udformningen af deres egen bolig. Derfor bliver det muligt at vælge mellem flere forskellige udførelser af boligtyper og bygningsdele. Ligeledes vil det være muligt for beboerne at foretage tilkøb af boligforbedrende elementer, i det omfang det kan håndteres inden for byggesagens praktiske og logistiske forudsætninger. Der er udarbejdet en vejledning for beboervalg og udarbejdet et katalog for beboervalg samt et afkrydsningsskema, hvor beboere betids foretager valg. Mulighe-

9 1. orientering Side : 8/54 derne er bla indretning med lette vægge, køkkenbordplader, komponenter i køkken, fliser badeværelse, vaskeskab, indretning af gårdhaver, Beboervalg og tilkøbsmuligheder er indbygget i entrepriseudbuddets tilbudslister. Disse indeholder estimater på indeholdte ydelser samt reguleringspriser til anvendelse. Beboerne kan på baggrund af disse priser foretage beboervalg. Efter indgåelse af entreprisekontrakt skal tilvalgskataloget opdateres i forhold til det tilbudte. Beboernes valg skal håndteres systematisk, og der skal opstilles klare retningslinjer for tidsfrister, muligheder for ændringer af valg mv. Dette varetages af byggeledelsen Testhus og referencehus Rugens Kvarter 7F er udpeget til testhus og fungerer som udstillingssted for forskellige byggetekniske løsninger og materialeprøver til de bygningsdele, der skal renoveres. I huset er der udført mock-ups af f.eks. nye lette facader, radiatorstørrelser, teknikskab, indgangsparti. Rådgivere har her haft mulighed for at vurdere og afprøve materialer og tekniske løsninger. Testhuset renoveres efterfølgende til samme boligstandard som de øvrige gårdhavehuse. Hertil kommer udførelse af et komplet referencehus i perioden efter tilbudsafgivning og inden opstart af hele byggeprocessen.forventet opstart af referencehus vil jf udbudstidsplan være medio maj 2017 Dette har til formål at alle processer, håndværksmæssige udførelser samt bygningskvaliteter gennemføres af involverede parter således at den kommende proces af hele renoveringsforløbet ikke udsættes for den risiko, at projektafklaringer bremser fremdriften, samt teste og indøve tidsplansprocessen. Alle bydende er forpligtede til allerede på dette tidspunkt at være klar til at yde fuld indsats samt være forberedte på, at det der bygges i referencehuset danner 100% norm for det kommende byggeri/boligers kvalitet og tidsplansproces. På nuværende tidspunkt er typen AN beliggende Kastanjens kvarter 6 D udpeget som referencehus, dette kan dog ændres i den senere proces. I så fald vil ændringen blive til et hus af samme størrelse og med indhold af samme bygningsomfang. Denne ydelse skal være en del af den samlede pris, men vil blive betalt efter nærmere aftalte vilkår I tilbudslisterne fremgår særlig post hvor omkostning til Referencehus skal noteres. Byggeteknisk kvalitet og krav til proces For alle entrepriser og for al det arbejde der skal udføres har bygherren grundlæggende en forventning om - og krav til - høj kvalitet. Forrige afsnits beskrivelse af referencehus er et tiltag netop for at sætte niveauet højt samt afklare de steder, hvor løsninger kræver godt samarbejde med de enkelte fags ekspertiser.

10 1. orientering Side : 9/54 Derfor forventes høj professionel involvering og aktiv deltagelse i gennemførelse af hele byggeprocessen. Hele byggeprocessen kræver pro-aktive entreprenører der aktivt deltager i samarbedet med bygherre, rådgivere og byggeledere om højnelse af kommunikationen, således alle problemstillinger kommer på forkant og ikke skal løses med overhængende tidspres, hvilket ingen får værdi af. Beboerkoordinator Bygherren vil ansætte en beboerkoordinator, som vil være byggesagens kontaktperson i forhold til beboerne i udførelsesperioden. Beboerkoordinatoren vil have en fast konsultation på byggepladsen og have faste åbningstider for henvendelser. Entreprenører skal deltage i koordinerende kommunikationsmøder med beboerkoordinatoren, samt kommunikationsmedarbejder fra BO-VEST og byggeledelse. Varslinger Beboerkoordinatoren vil sammen med totalrådgiveren forestå alle 3-måneders varslinger og 2-ugers varslinger af beboerne i forbindelse med byggearbejdernes opstart i boligerne, herunder varslinger i forbindelse med flytning og genhusning. Økonomi Renoveringsprojektet gennemføres inden for Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. Landsbyggefonden har givet tilsagn om lånefinansiering til dækning af den samlede renoveringssag. Beløbet er i det styrende budget fordelt forholdsmæssigt mellem de to boligafdelinger, efter antallet af boliger. Det samlede, godkendte Skema A-budget for byggesagen ser således ud: Honorarbærende håndværkerudgifter kr Omkostninger kr Samlet budget inkl. moms kr Der kan max tillægges et administrationsgebyr på 10% på ekstraregninger Dvs. alle dokumenterede udgifter tillagt 10% Entrepriser/arbejder Byggesagen udbydes i fagentrepriser iht. følgende: (E 01) Forsyningsprojektet (udbydes særskilt iht. eget udbud) Inkl. tilhørende jord og belægningsarbejder E 02. E 03. E 04. Byggeplads Nedrivning og miljøsaneringsarbejder Beton og kloak E05. Teknik

11 1. orientering Side : 10/54 E 06 E 07. E 08. E 09 Tømrer - facader Tagdækker Maler Gartner Bygherreleverancer. Fjernelse af eksist. beboer- og haveinventar og træer mv, samt flytning og genhusning 1.3 Projektorganisation Bygherre: Albertslund Vest, VA v. BO VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Byggechef: Jørgen Bach Ejendomsmester: Willy (Manne) Jørgensen Ledningsejere: (Forsyningsprojekt) Fjernvarme: Albertslund Varmeværk, Vognporten 9, 2620 Albertslund Brugsvand: HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 Kbhvn. S El: DONG Tlf./Kabeltv: TDC / Dansk Kabel TV Byggepladsadresse: Kastanjens+Koglens+Æblets+Vindruens+Kløverens+Rugens+Havrens Kvarter Matr. Nr. 2 PM + 2 PN + 2 PO + 2 PP By Vridsløselille By, Herstedvester Sogn Arkitekt + landskab: Arkitema Rued Langgaards Vej København S Projektleder, sagsarkitekt: Søren Haugsted, Byggeleder / sik.kord.: Johnny Nors Sikkerhedskoordineringen er overdraget til Arkitema, byggeledelsen. Miljø-,VVS-, Ventilations- og Konstruktionsingeniør: Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum

12 1. orientering Side : 11/ Projektmaterialet generelt Projektmaterialet er systematiseret iht. bips 1.000/sfb. systemet. Udbudsmaterialet består af tegninger og projektbeskrivelser, der i alle forhold beskriver en kvalitetsstandard for arbejderne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tegninger indbyrdes gælder tegninger i større mål frem for tegninger i mindre mål, dog således at målsatte tegninger gælder frem for ikke målsatte tegninger. Forskrifterne i arbejdsbeskrivelserne gælder altid frem for bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen. For arbejdsbeskrivelsen gælder bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og tegningerne frem for specifikationerne i arbejdsbeskrivelsens kapitel 3. Eventuel uklarhed/uoverensstemmelse i såvel tilbudsfasen som udførelsesfasen skal skriftligt forelægges rådgiver Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden, således at også en ydelse, der blot er nævnt et af stederne, skal medregnes. Er en ydelse beskrevet på flere forskellige måder, skal den dyreste medregnes. Mindre arbejder, som ikke er vist på tegninger eller nævnt i beskrivelsen samt følgearbejder, der er en selvfølge for de respektive arbejders udførelse, men som naturligt og sædvanemæssigt henhører til den pågældende entreprise, skal være indeholdt i entreprisetilbuddet for gennemførelse af det pågældende arbejde på håndværksmæssig korrekt vis. Hvor der i nærværende byggesagsbeskrivelse pålægges entreprenøren forpligtelser eller beskrives arbejdsvilkår, skal dette fortolkes således, at samtlige udgifter i forbindelse hermed skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, påhviler de økonomiske konsekvenser af sådanne forpligtelser eller arbejdsvilkår bygherren eller en anden entreprenør. Ydelserne omfatter levering /montering / vedligeholdelse / demontering. De bydende skal inden tilbudsafgivelse gøre sig bekendt med forholdene på stedet. Ekstra krav som følge af forhold der kunne ses på stedet vi ikke blive honoreret. Alle mål ift. eksist. bygning skal kontrolleres på stedet. Opmærksomheden henledes på, at beskrivelserne kun undtagelsesvis gentager betingelser for og beskrivelse af arbejdets udførelse, der er nedfældet i generelt gældende dokumenter, hvortil der er henvist. Den fulde forståelse af arbejdets omfang fås derfor kun såfremt også disse dokumenter gennemlæses Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010

13 1. orientering Side : 12/54 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance/januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, lev./dec bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, mont./april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, på murede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar Tegninger/bygningsmodeller Dokumentfortegnelser er fælles for alle arbejder. Alle har pligt til at sætte sig ind i de øvrige arbejder, jf. dokumentfortegnelser, beskrivelses- og tegningshenvisninger i udbudsmaterialet og medregne dette grundlag i deres tilbud for fuld færdigt arbejde. Det er præciseret med X i dokumentfortegnelser hvilke dokumenter og tegninger der er grundlag for entreprisen. bips C201, Lagstruktur 2005, juni 2005 bips C202, CAD manual 2008, basisbeskrivelse, juni 2008 bips C203, Tegningsstandarder del 1, august 2002 bips C203, Tegningsstandarder del 2, marts 2005 bips C203, Tegningsstandarder del 3, august 2002 bips C203, Tegningsstandarder del 4, august 2002 bips C203, Tegningsstandarder del 5, april 2007 bips C203, Tegningsstandarder del 6, august 2002 bips C203, Tegningsstandarder del 7, april 2007.

14 1. orientering Side : 13/ Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Projektweb Håndtering af udbudsdokumenter samt dokumenthåndtering efter udbud vil foregå via projektweb og skal være indregnet i tilbud. Bygherren afholder ikke udgifter til tryk, hverken i forbindelse med udbud eller i byggeperioden. Relevante driftsdiagrammer samt projektmateriale som storentreprenører har ansvar for uploades ved byggeriets afslutning senest ved aflevering. Digitale modeller er udelukkende til orienterende brug og kan ikke bruges til at bygge og/eller producere efter. For brug af projektweb er flg. specifikationer gældende ud over udbyders: Al udveksling af dokumenter foretages via projektweb. Kun bygherre og projekterende har ret til at ændre status på dokumenter og tegninger. Al udveksling af dokumenter foretages via projektweb. Alle aktører på projektweb har pligt til at overholde og sætte sig ind i projektweb-udbyderens regler, retningslinjer og vejledninger i forbindelse med oprettelse af bruger og løbende brug af Projektwebben. Brugerne af projektweb en (rådgivere, bygherre og entreprenører) tildeles et brugernavn og et kodeord af udbyderen. I forbindelse med nye tegninger og revisioner bliver alle relevante parter adviseret med en . Det er dermed op til brugerne selv, at sikre sig, at men er i besiddelse af de gældende tegninger og dokumenter i forbindelse med både projektering, tilbudsgivning og udførelse. Det er op til entreprenører og andre parter, som har fået adgang til projektweb en, at videregive informationer om opdaterede eller nye dokumenter og tegninger til underentreprenører og underleverandører. Som projekt-webudbyder og system, anvendes i denne sag : Ibinder Bygherre afholder alle udgifter ifm adgang og licenser for alle involverede parter standard, korrespondance, henvendelser, dokumenter 1.6 Pålæg Alle mails, breve, korrespondance, dokumenter og henvendelser skal være mærket og benævnt entydigt med sagens navn, emne og direkte til den person som henvendelsen skal adresseres og behandles af, så disse kan identificeres tilhørende sagen. I øvrigt aftales kommunikationsmodel og forhold med byggeledelsen. Al kommunikation skal foregå på dansk Arbejdsklausul Sociale Arbejdsklausuler gældende for arbejder for bygherre. Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker bygherren at sikre, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller admi-

15 1. orientering Side : 14/54 nistrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn - og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, ansættelseskontrakter eller ansættelses beviser. Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Bygherren kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning Evaluering Det er et krav, at entreprenør i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet. Entreprenør er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: Nøgletal fra tidligere evalueringer, hvis disse nøgletal ikke allerede er leveret i forbindelse med prækvalifikationen En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenørerne forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenørerne betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørernes arbejde. Entreprenørerne skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenørerne er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren.

16 1. orientering Side : 15/54 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v. Erhvervs- og Byggestyrelsen. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 314 af 26. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 23. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. BR 10 Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

17 1. orientering Side : 16/54 Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Testhus/referencehus, udførelses- og materialeprøver Rugens Kvarter 7F er udpeget og brugt til testhus og fungerer som udstillingssted for forskellige byggetekniske løsninger og materialeprøver til de bygningsdele, der skal renoveres, samt de eksisterende forhold. I huset kan der udføres mock-ups af alle bygningsdele, produkter, f.eks. nye lette facader, radiatorstørrelser, teknikskab, indgangsparti, lofter, flisebeklædninger, køkken mv. Rådgivere har her haft mulighed for at vurdere og afprøve nogle materialer og tekniske løsninger forud for udbud i testhuset. Testhuset renoveres efterfølgende til samme boligstandard, som de øvrige gårdhavehuse og skal medregnes i tilbuddet. Herudover skal alle entreprenører medregne og medvirke til udførelse af komplet referencehus i Kastanjens Kvarter 6A(AN) i perioden efter tilbudsafgivning og inden opstart af hele byggeprocessen. Denne ydelse betales særskilt efter nærmere aftalte vilkår, men skal være en del af den samlede pris og ydelse. Dette har til formål at alle processer, håndværksmæssige udførelser samt bygningskvaliteter gennemføres af alle involverede parter, således at den kommende proces af hele renoveringsforløbet er afprøvet og afdækket og ikke udsættes for den risiko, at tvivl om udførelse og projektafklaringer bremser fremdriften. For alle entrepriser og for al arbejde der skal udføres har bygherren grundlæggende en forventning om og krav til høj kvalitet til bygningsarbejde inkl. finish. Derfor forventes høj professionel involvering og udførelse og aktiv deltagelse i gennemførelse dels af referencehus og dels i hele den efterfølgende byggeproces.

18 1. orientering Side : 17/54 Hele byggeprocessen kræver proaktive entreprenører og håndværkere som aktivt deltager i samarbejdet med bygherre, rådgivere og byggeledelse, med henblik på højnelse af kommunikation og samarbejde, udførelseskvalitet og overholdelse af tidsplaner, og således kommer på forkant med alle problemstillinger uden overhængende tidspres mv. Referancehus vil danne reference for kvalitet, materialer og overflader for de resterende 257 huse.

19 1. orientering Side : 18/54 3. AB 92 AB 92, BO VEST s fravigelser og udfyldninger, er vedlagt som selvstændigt dokument (jf. dokumentfortegnelsen) som byggesagens standard med følgende supplerende præciseringer og tilføjelser/afvigelser:.

20 4. Byggeplads Side : 19/54 4. Byggeplads 4.1 Generelt Der henvises til separat dokument for fagentreprise E.02 Byggeplads, samt Plan for sikkerhed og sundhed - PSS, hvori byggepladsbeskrivelsen indgår under pkt.: 05. Indretning af byggeplads. Som det fremgår under afsnit 2 udføres fælles byggepladsarbejder i fagentreprise E02, inkl. fælles skurby for alle parter. Dog skal fagentreprise 03 nedrivning og miljøsanering selv medregne affaldscontainere til urent affald, miljøvogne og -foranstaltninger i hele byggeperioden, som beskrevet under entreprisen. Udover de i arbejdsbeskrivelserne anviste arbejder skal entreprenørerne, i sit tilbud, medregne, forestå og udføre, samtlige naturlige og nødvendige arbejder i forbindelse med egne byggepladsarbejder, samt medregne drift og vedligeholdelse jf. nedennævnte bestemmelser og anvisninger, medmindre andre entreprenører udtrykkeligt er angivet. Det præciseres, at hver entreprenør skal indregne alle omkostninger til egne byggeplads og hjælpemidler ifm. udførelsesbehov og -metoder, udstyr, kraner, løftegrej stilladser mv. som er nødvendige for udførelsen. Alle entreprenører skal deltage i alle nødvendige koordineringsaktiviteter og i tide foretage den nødvendige advisering om arbejder, der kan påføre gener af enhver art. Entreprenørerne skal via byggeledelsen indhente tilladelse hos evt. naboer, genboer, mv. for etablering af adgang til arealer uden for byggefeltet, der er nødvendige for det beskrevne arbejdes gennemførelse. Det skal dog præciseres at det kun vil være såfremt der ikke kan findes alternativer at dette kan komme på tale. Koordinering og adviseringens form aftales med byggeledelsen/beboerkoordinator. I det efterfølgende benævnes fagentreprenør evt. for entreprenør og bygherres tilsyn eller tilsynet evt. byggeledelsen. 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Overholdelse af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 14. oktober Bekendtgørelse om byggepladsens og lignende arbejdssteders indretninger - påhviler entreprenøren, såvel som myndigheders og byggeledelsens anvisninger. Herunder kommunens Erhvervsaffaldsregulativ Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenør E02 skal selv tilvejebringe lokalplan og administrative krav og forhold om miljø-og affaldshåndtering via kommunens hjemmeside. Alle andre (på nær E03 hvad angår urent affald, som E03 selv leverer containere til) skal foretage affaldshåndtering i de containere som opsættes af E02 Såfremt affaldshåndteringen ikke overholdes, vil entreprenørerne blive pålagt at betale for sortering ud fra fordelingsnøgle som suverænt udarbejdes af byggeledelsen. Beløb vil blive modregnet i fagentreprenørenes entreprise sum.

21 4. Byggeplads Side : 20/54 Der gøres opmærksom på entreprenørs E03 særlige forpligtigelser ifm. miljøsanering. Der henvises også til den i udbud indsatte Plan for Sikkerhed og Sundhed. Denne gøres gældende og skal lovmæssigt følges af samtlige entreprenører Håndtering af materialer og produkter Entreprenør skal sikre materialer og oplag mv. iht. gældende normer, samt leverandøranvisninger, beskyttet mod skade, vejrlig og hærværk mv Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørernes tilbudspris skal være baseret på udbud, samt besigtigelse af området, som det henligger ved udbud. Byggeområdet er frit tilgængeligt og kan besigtiges på ethvert tidspunkt indenfor normal arbejdstid. Byggepladsen indrettes under de forhold grund og vej henligger ved besigtigelsen og afleveres, hvis ikke andet foreskrives, mindst i samme stand. Entreprenørerne må derfor selv vurdere de forhold, der kan influere på arbejdet. Ekstrakrav pga. manglende kendskab til de stedlige forhold vil ikke blive anerkendt. Ved arbejde på offentligt fortov/areal er entreprenørerne pligtig til inden arbejdets påbegyndelse at meddele dette til offentlige myndigheder etc., der har påtaleret over for beskadigelse af belægninger, kantsten, ledninger, rør mv. Evt. retablering og skadeudbedring aftales. Retablering af evt. ødelagt belægning, planter, plæne mv. på byggeområdet (også uden for entrepriseskellet/grunden) efter arbejdets afslutning skal som minimum være ført tilbage til forholdene før byggestart og skal være indeholdt i tilbuddet. Der kan i nærværende beskrivelse være stillet yderligere specifikke krav. Fagentreprenøren E.02 foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen, samt vejmyndighed. Fotoregistrering og rapport skal udføres af entreprenører med registrering af tilstanden af vej, terræn og øvrige anlæg inden arbejdets påbegyndelse. Rapport skal udfærdiges og forelægges tilsynet i kopi inden arbejde på pladsen begynder. Foreligger registreringsmaterialet ikke inden arbejdets igangsætning, kan entreprenøren ikke senere påberåbe sig betaling for tilsynets påtalte fejl og mangler. Evt. skader skal meddeles byggeledelsen med det samme E02 kordinere/aftaler alt vedr eventuel midlertidig nedlæggelse, flytning af busstoppested. Fagentreprenøren E.02 skal sørge for afmærkning og skiltning efter politiets myndigheders og AT-, samt byggeledelsens anvisninger. Nødvendig udlægning af køreplader på veje, stier og anden belægning fra offentlig vej til og med byggeplads/skurby skal medregnes og udføres. E02 skal ved arbejdets afslutning fremskaffe vejattest, dersom det forlanges af myndighederne. Afdækning af følgende bygningsdele foretages af E.02 entreprenøren: De eksisterende markerede træer inkl. rodnet og grønne arealer mv. der ska-

22 4. Byggeplads Side : 21/54 bevares, fremgår af tegninger. Entreprenør E02 skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse og rapport tilgået byggeledelsen. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af byggepladstegning, projektet og besigtigelse på stedet. Det oplyses at der ifm. byggesagen håndteres miljøsanering med PCB, asbest, bly, skimmel mv., hvilket håndteres af fagentreprenør E03 ifm. nedrivning og sanering. Jf. også PSS, Plan for sikkerhed og sundhed. Bygherre foretager ingen afsætninger. Entreprenør skal selv forestå egne afsætninger og målekontrol ift. eksist. bygninger og terrænforhold mv. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på byggepladstegning iht. tegningslisten Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegningen. Der skal påregnes flytning af byggepladshegn i takt med fremdriften og der skal medregnes hegn til ca 1½ kvarter af gangen svarende til 600 m Indhegning og byggeplads Fagentreprenør E02 etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegn og byggeplads. Omfanget af byggepladsindhegning og byggepladser fremgår af byggepladstegningen. Porte skal være sikret med lås og adgang suppleret med adg.dør for gående. Byggepladshegnet har en højde på min. 2.4 m. Hegnet udføres efter eget valg. Byggepladshegnet suppleres og flyttes i takt med skift fra kvarter til kvarter mv.. Afskærmning Aflukning Interimslukning Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder og nedtager interim aflukning af boliger. Facade+vindueshuller aflukkes min. med rammer af træ beklædt med 2 lag plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med låsesystem. Aflåsning Fagentreprenør E02 forestår den daglige åbning af låger til skurby kl og aflukning kl af samme. Evt. arbejde uden for tidsrummet skal aftales særskilt, men kan som udgangspunk ikke forventes godkendt

23 4. Byggeplads Side : 22/54 Nøgleadministration Fagentreprenør E02 leverer nøgler til boliger og deponerer disse i aflåst nøgleskab i dennes skur. Entreprenør E02 forestår administration af nøgler. E02 udleverer nøgler til boliger i nødvendigt omfang. Nøglerne skal afleveres tilbage efter brug, så snart håndværkere forlader arbejdsstedet, selv for kortere varighed. Der udarbejdes kvitteringssystem for nøgleudlevering: Ingen nøgle udleveres uden vedkommende er noteret for lånet. De entreprenører der får udleveret nøgler skal sørge for at vinduer og døre er lukket og låst senest ved fyraften. E02 foretager regelmæssig kontrol af denne procedure og rapporterer til byggeledelsen såfremt dette ikke fungerer Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning. Det står entreprenørerne frit, om der på byggepladsen skal etableres vagtordning. At byggepladsen ikke er omfattet af vagtordning, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav overfor bygherren på grund af tyveri eller hærværk Tyverisikring Fagentreprenør E02 etablerer videoovervågning af skurpladsområder, samt opsættes skilte som advarer herom. Det står entreprenørerne frit, om der på byggepladsen skal etableres yderligere tyverisikring. At byggepladsen ikke er omfattet af tyverisikring, berettiger ikke entreprenørerne til at stille krav overfor bygherren på grund af tyveri eller hærværk Skiltning Byggepladsskiltning skal ordnes under et og efter tilsynets oplæg og godkendelse. Fagentreprenør E02 bekoster og udfører skilteopsætning. Opsætning iht. byggeledelsens anvisninger og iht. AT krav og vejledninger, samt byggepladstegn.. Fagentreprenør E02 leverer og opsætter/flytter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning: Skilte suppleres og flyttes ifm. flytning af byggeplads, kvarter for kvarter Førstehjælpskasser Fagentreprenør E02 skal afholde, levere og vedligeholde førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører. Se PSS Brandslukningsmateriel Fagentreprenør E02 skal afholde, levere og vedligeholde fælles brandslukningsmateriel. Se PSS. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering, herunder al håndværkerparkering, skal ske uden for byggepladsarealet, da der ikke er plads til andet end absolut nødvendige arbejdsbiler, transport og leverancer

24 4. Byggeplads Side : 23/54 Der er generelt meget få parkeringsmuligheder for personbiler og firmabiler, som dog ikke omfatter leverandører (af- og pålæsning) samt i de undtagelsestilfælde som kræver anvendelse af bil for at udføre planlagt arbejde. Der vil ikke være et generelt parkeringsforbud i området, men parkering skal foretages under hensyntagen til områdets beboere. Byggeledelsen vil under byggeprocessen kunne indføre restriktioner mht parkering Udendørs færdselsarealer Fagentreprenør E02 afholder, etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. behov ift. tidsplan og byggepladstegning, samt byggeriets fremdrift. Afregnes som variable ydelse iht. tilbudliste Færdselsarealer i område og bygninger Der er meget lidt plads, snævre gangstier, ca. 1,7 m, adgangsveje imellem huse er kun til let trafik og kun mini køretøjer og udstyr må anvendes imellem bygningerne. De enkelte fagentreprenører sørger selv for transport af materialer fra kørevej (vist på Byggepladsplan-Kvarterplan og ind til boliger via gangstier) Fagentreprenør E02 afholder, forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning, samt nedtagning og fjernelse af interimsværn, trapper, -gangbroer mv., samt sikring og adskillelse af gående, kørende, og arbejdssteder. Afregnes som variable ydelse iht. tilbud Afdækning af huller i færdselsarealer E02 entreprenøren afdækker/afskærmer, vedligeholder, flytter, samt nedtager afdækning for huller og åbninger af enhver art Etablering af rækværk i færdselsarealer Fagentreprenør E02 opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegningen, samt ad hoc. Rækværker skal overholde krav til sikkerhedsafskærmning Belysning af færdselsarealer EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder og nedtager EL belysning af færdselsarealer iht. E02 beskrivelsen +nedennævnte punkt Forsyning til byggeplads. Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder eller tilsvarende. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer, samt af kontakture med døgnog ugeprogram og gangreserve. Alt belysning skal opsættes så det er mindst mulig gene for omgivelser/naboer.

25 4. Byggeplads Side : 24/54 Se PSS for luxkrav Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Fagentreprenør E02 forestår udførelsen af ordinære vejrligsforanstaltninger samt ekstraordinære vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Fagentreprenør E02 renholder færdselsarealer i boliger for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Arbejdspladser og adgangsveje skal være renholdt/støvsuget og ryddet hver dag ved arbejdets ophør. Byggeledelsen krav skal omgående efterkommes, alternativt rekvirerer byggeledelsen rengøring/oprydning. Udgifterne vil blive fordelt efter fordelingsnøgle som suverænt udarbejdes af byggeledelsen. Beløb vil blive modregnet i fagentreprenørenes entreprise sum. Fortov, stier, veje og arbejdsområder skal renholdes hver dag. Materialespild på veje skal omgående fjernes. Det påhviler alle beskæftigede faggrupper straks at samle og henlægge eget affald i byggepladsens containere, sorteret iht. krav. Adgangs- og flugtveje skal friholdes under arbejdets udførelse, og entreprenør skal øjeblikkeligt efterkomme påtale i så henseende. Fagentreprenør E02 skal sørge for tørholdelse af byggeplads og terræn i byggeperioden, herunder evt. tilføring af stabilgrus, pumper mv. Udendørs materialeoplag skal dækkes min. med presenninger eller lign. af de respektive entreprenører, leverandører. Materialer, som ønskes opbevaret under lås, anbringes i skur eller container, som entreprenør selv leverer og holder aflåst. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Fagentreprenør E02 har i entreprisen indeholdt alt vedr. etablerering, drift og vedligehold af fælles byggepladsforhold, bl.a skurby, containerplads, adgangsarealer, el+vandforsyning, og skal stille dette til rådighed for egne, øvrige entreprenører, samt tilsyn og byggeledelse Fagentreprenør E02 skal etablere byggepladsforhold og skurby i så god tid at ingen entreprenører mangler velfærds foranstaltninger Alle arealer som anvendes skal efter brug reetableres således at de minimum fremstår som ved opstart. Fagentreprenør E02 skal medregne flytning af byggepladsforhold og skurby iht. Udbudstidsplanen under hensynstagen til byggepladsens fremdrift og rytme. Skurby etableres på boldbaneareal iht. tegn. og skal påregnes flyttet 1 gange i perioden i etape 1, VA. Kontorskure til byggeledelse skal af E02 forsynes med dedikeret internetforbindelse 50MB/50MB, samt 3ien-internet-scanner-A3 kopimaskine, inkl. netforbindelsestik til alle kontorpladser, samt service i byggeperioden. Byggeledelses faciliteter skal som minimum indeholde som tegning K01_H1_N1-049 Byggeledelse og entreprenørkontorer dateret

26 4. Byggeplads Side : 25/54 Faciliteter til entreprenører skal bestå af nødvendig antal Skurvogne med toilet, bad, håndvaske og spiseforhold. Der skal indregnes faciliteter som på tegning K01_H1_N1-049 Byggeledelse og entreprenørkontorer dateret Dog skal nedrivning- og miljøsaneringsentreprisen E03 selv medregne egne miljøvogne og omklædningsskure, samt alt vedr. affaldscontainere til urent affald og sortering af miljøaffald mv. uden for skurbyen, på p-plads/gårdrum/haveplads. E02 forestår alle tilslutninger af skure inkl vogne/skure fra E03. Ligesom alle nødvendige trapper til skure inkl vogne/skure fra E03 foretages af E02 E02 står for den daglige renholdelse af skure/kantine og for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder Isolering og El-tracing af alle afløbs- og vandinstallationer skal ligeledes være indeholdt i entreprise E02 Skurantal skal beregnes successivt tilpasset det aktuelle antal folk på pladsen. Det er af pladshensyn nødvendigt at beregne skurvognene stablet, max 3 etager. Fagentreprenør E02 skal etablere sikre adgangsforhold og flugtveje inkl. trapper, reposer mv. og evt. godkendelser inden udførelse af skurby og kantine mv.. Jf. i øvrigt beskrivelsen i udbud for Fagentreprenør E02. Arbejdstilsynets, og de faglige organisationers krav til faciliteter skal være overholdt for alle faggrupper. Se i øvrigt PSS. Vedrørende tilslutning af skur- og mødevogne henvises til Punkt Forsyning til byggeplads. Retablering af terræn efter skurby foretages af Fagentreprenør E Oplagsplads Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegningen viste oplagspladser. Alle entreprenører og deres underentreprenører forestår hver især materialecontainere og/eller afdækning af materialer. Materiale oplag skal altid godkendes af byggeledelsen, store leverancer skal altid meddeles byggeledelsen minimum 2 uger før leverance Entreprenørerne er selv ansvar for materialers forsvarlige oplagring i bygning og på byggeplads, såvel som på arbejdsstederne, herunder også beskyttelse mod nedbør og frost. Placering af materialer på byggeplads foretages i samråd med byggeledelsen, men dette berettiger dog ikke entreprenørerne til at fremkomme med krav om ekstrabetaling for eventuel flytning af materialer af hensyn til andres arbejde og adgangsforhold. Intet rum i boliger må benyttes til lager/værksted uden byggeledelsens accept. Entreprenørerne skal selv sørge for egne forarbejdningspladser mv. hvis placering skal godkendes af byggeledelsen. Aflæsning og transport af materialer skal ske under størst mulig hensyntagen, for at undgå beskadigelser og deformationer på selve materialerne, på andres mate-

27 4. Byggeplads Side : 26/54 rialer eller på selve bygningen og belægninger. Store leverancer skal altid meddeles byggeledelsen minimum 2 uger inden. Entreprenørne er pligtig til efter tilsigelse af byggeledelsen, at modtage, transportere, oplagre og flytte varer, som indgår i vedkommendes egen entreprise, uden ekstrabetaling. Mængder af materialer på pladsen skal tilpasses arbejdsrytmen. Langtidsopbevaring accepteres ikke, pga. manglende pladsforhold mv.. Materialer indeholdende fejl og kasserede materialer skal omgående fjernes fra byggepladsen. Det påhviler entreprenørne, i samarbejde med byggeledelsen, at tilrettelægge arbejdet således at transport af materialer, overskudsjord mv. ikke sker gennem anden mands arealer, såfremt dette vil være nødvendigt må dette kun ske efter forudgående aftale med byggeledelsen Teltværksteder Kan kun etableres uden for byggepladsareal efter aftale med byggeledelsen Affaldshåndtering og affaldscontainer Fagentreprenør E03 Nedrivning og miljø skal medregne egne affaldscontainere til urent affald inkl. kørsel, tømning, transport og miljøafgifter, som anført under entreprisen. Alt andet affald skal sorteres i containere opstillet af E02 Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegningen viste fælles affaldspladser, fordelt på centrale oplagspladser på eksisterende, asfaltbelagte parkeringspladser og decentrale oplagspladser på pladserne mellem husene og i haverne, grønne arealer, terræn. For de centrale oplagspladser placeret på eksisterende asfaltbelagte parkeringspladser foretager Fagentreprenør E02 nødvendig afdækning af asfalt, således denne ikke beskadiges. Alternativt reetableres asfaltbelægning ved sløjfning af oplagsplads. For de decentrale oplagspladser mellem husene og i haverne sørger Fagentreprenør E02 for udlægning af plader i omfang, således terrænarbejder kan igangsættes umiddelbart efter sløjfning af oplagspladser. Grænseflade afklares nærmere i projektet. Fagentreprenør E02 sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af affaldscontainere (på nær E03 containere til urent affald) i hele byggeperioden samt efterfølgende fjernelse af alt affald på hele byggeområdet inden delafleveringerne. Alt byggeaffald skal sorteres og bortkøres iht. gældende miljølovgivning herunder Regulativ for erhvervsaffald iht. kommunen, samt orienteringsfolder fra kommunen om Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder. Alle udgifter i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffald skal være indeholdt i tilbuddet.

28 4. Byggeplads Side : 27/54 Herunder containerleje, sortering, transport inkl. deponerings- og miljøafgift. Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containere, så det fylder mindst muligt. E02 forestår alle anmeldelser til myndigheder vedr affald Det påhviler endvidere Fagentreprenør E02 at sikre mod uvedkommende affald i byggeperioden, samt sikring mod spredning af affald, forurening mv. De enkelte fagentreprenører skal selv forestå oprydning sortering i de opstillede affalds containere. Såfremt dette ikke overholdes vil byggeledelsen kunne pålægge økonomiske restriktioner. Bortkørsel af jord og andet opgravet materiale. Der henvises til d Erhvervsaffaldsaffaldsregulativ for Albertslund Kommune. Desuden henvises til arbejdsbeskrivelse for under de enkelte entrepriser. Brugbar jord og muld søges altid genanvendt på pladsen. Dog skal al bortkørsel, transport inkl. deponeringsafgift for jord, muld og andet opgravet materiale være indeholdt i E02 tilbud. Dette iht. Erhvervsaffaldsaffaldsregulativ for Albertslund Kommune. Jordattester skal forlægges tilsynet på forlangende. Betaling for udfærdigelse af attester skal være indeholdt i tilbuddet. Al synligt forurenet jord, herunder jord med slagger af asfalt, byggemateriale, plantedele e.l., som skal bortkøres, afregnes jf E02 tilbudsliste og skal indeholde pris pr Tons inkl alle tilhørende ydelser. Ved registrering af forurenet materiale skal Teknik og Miljø i kommunen tilkaldes for prøveudtagning. Forurenet materiale skal fjernes efter deres anvisninger Belysning i skurby og på oplagsplads EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder og nedtager EL belysning af færdselsarealer. Se nedennævnte punkt Forsyning til byggeplads. Færdselsarealer i skurby og på oplagsplads belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med master. Lyskilder skal være LED Belysningen styres af skumringsrelæer, samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Alt belysning skal opsættes således at det er til mindst mulig gene for omgivelser/naboer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Fagentreprenør E02 forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på fællesarealer, i skurby og på fælles oplagsplads+stier, adg. til boliger.. Der skal påregnes

29 4. Byggeplads Side : 28/54 pumper og grus for friholdelse for vand på fællesarealer, oplagsplads og adgangsarealer Oprydning i skurby og på oplagsplads Fagentreprenør E02 oprydder og renholder skurby og oplagspladser, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Byggeledelsen krav om oprydning skal omgående efterkommes, alternativt rekvireres rengøringshjælp. De deraf påløbne udgifter pålægges den/de skyldige entreprenører, Alternativt udarbejdes fordelingsnøgle af byggeledelsen for fordeling af oprydningsudgifter Det påhviler alle beskæftigede faggrupper straks at samle og henlægge eget affald i byggepladsens container. Adgangs- og flugtveje skal friholdes under arbejdets udførelse, og de enkelte entreprenører skal øjeblikkeligt efterkomme påtale i så henseende. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Fagentreprenør E02 afdækker/afskærmer, vedligeholder, flytter samt nedtager afdækninger for huller og åbninger af enhver art i fællesområder, øvrige sørger hver entreprenør for at etablere, vedligeholde og fjerne i takt med arbejdet og behov.. Det præciseres, at alle entreprenør ved hultagning har pligt til at udfører midlertidig afdækning med presenninger /plastik af tag i et sådant omfang, at vand og støv mv. fra udvendige arbejder eller sne, is og regn ikke kan trænge ind i bebyggelsen eller på oplagrede materialer. De respektive entreprenører skal sørge for forsvarlig afdækning af gulve, vægge, inventar og installationer ved opsætning af støvvægge, afdækning med plast, masonitplader mv. for at undgå skader på ny som bevarede bygningsdele. Sker der alligevel skader, som følge af mangelfuld afdækning, eller er forsvarlig afdækning ikke udført, må den ansvarlige entreprenør selv udbedre disse for egen regning. Afsværtning. Entreprenørene sørger for al nødvendig midlertidige afsværtning (afstivning mv.) af egne materialer/komponenter Etablering af rækværk i arbejdsområder Fagentreprenør E02 opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i fællesarbejdsområder. Dette gælder successive opsætninger og tilpasninger ved eksempelvis byggegruber, etagespring, udgravninger og farlige arbejdsområder. De enkelte faggrupper sørger for egne rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk, huller mv Belysning i fælles arbejdsområder EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder og nedtager EL belysning i arbejdsområder. Se nedennævnte punkt Forsyning til byggeplads.

30 4. Byggeplads Side : 29/54 Arbejdsområder belyses med orienteringslys med 50 og 500 lux i henhold til Plan for sikkerhed og Sundhed. Se denne. Belysningen sker med lyskæder/master Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder, bygninger Fagentreprenør E02 afholder og sørger for interimsopvarmning og udtørring af boliger. Der skal medregnes varme ved tilkobling af fjernvarme til huses radiatoranlæg eller interims med kaloriferer i vinterperioden. Drift, service, forsikring og vedligeholdelse skal være indeholdt i tilbud. Fagentreprenør E02 afholder og sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder+bygninger. Fagentreprenør E02 renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Arbejdsområder skal være støvsuget og ryddet hver dag ved arbejdets ophør. Byggeledelsen krav skal omgående efterkommes, alternativt rekvireres rengøringshjælp. De deraf påløbne udgifter pålægges entreprenør E02. Beløbet modregnes i entreprenørens entreprisesum Det påhviler alle beskæftigede faggrupper straks at samle og henlægge eget affald i byggepladsens container og entreprenør E02 skal føre tilsyn med at dette sker. Entreprenører er pligtig til efter tilsigelse af tilsynet at modtage, transportere, oplagre og flytte varer, materialer, udstyr. Såfremt der ikke ryddes op iht. ovenstående udfører byggeledelsen oprydning og regning tildeles den enkelte entreprenør. Beløbet modregnes i entreprenørens entreprisesum Ituslåede glasruder og sanitetsgenstande og øvrige materialer mv.. Entreprenørerne er ansvarlig for alle materialer /komponenter som hans folk måtte ødelægge. Alle omkostninger til tilskadekomne materialer /komponenter er således bygherren uvedkommende. Bygherren overtager først ansvaret, når boligerne er afleveret. Rengøring af redskaber mv., adfærd på område/ i bygning. Renholdelse af hjælpemidler, redskaber m.m. samt udslagning af materialerester og anden forurening må ikke finde sted på steder, hvor der består risiko for forurening og tilstopning af bebyggelsernes dræn- og afløbssystem og andre materialer. Entreprenør er ansvarlig for den skade, de eller deres underentreprenører derved ved uagtsomhed eller på anden måde måtte forvolde Tekniske hjælpemidler Vælges, og afholdes af entreprenøren selv, indeholdt i tilbud. Alt værktøj og udstyr skal være CE-mærket og godkendt til bruget Alle regler vedr arbejdsmiljø skal overholdes

31 4. Byggeplads Side : 30/54 ifm. med miljøsaneringsarbejder skal der anvendes godkendt udstyr og sikring ifm. området. På de smalle adgangsstier og pladsforhold imellem boliger skal entreprenør vælge små evt. motoriserede trillebører, transportgrej/-vogne og løftegrej, pumper, containere mv., som kan komme ud og ind i området og ind-ud af bygningen. Gerne el-drevet aht. støj og forurening og der må ikke anvendes dieseldrevne maskiner i boligerne. Der må ikke anvendes tunge køretøjer, lastbiler, gravemaskiner på stier! Kraner og materielehejse og lign. Der er ikke behov for store tårnkraner og lign. til tunge løft. Entreprenøren skal i sit tilbud medregne evt. brug af mobilkran, truck, lifte, pumper og andet nødvendigt løftegrej og udstyr for gennemførelse af egne arbejder og påregne at der ikke kan køres ind på stier imellem huse med tungt udstyr Personelevatorer Der forventes ikke anvendt personelevatorer Stillads og arbejdsplatform, udstyr og lign. Entreprenørerne opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner egne værn, stilladser, rullestilladser og arbejdsplatforme og løftegrej, stiger, øvrigt udstyr til eget brug Forsyning til byggeplads Fagentreprenør E02 etabler forsyning til fælles byggepladsområder Vand og afløb VVS Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder, successiv tilpasser og fjerner VVS vandforsyningen inkl. kloak og målerbrønd, etablering af fornødne vandstik til boliger til brug for alle entreprenører. Fagentreprenør E02 tilslutter, vedligeholder og fjerner VVS hovedinterimsvand og hovedafløb til fælles skurbyplads, jf. punkt Fagentreprenør E02 forestår tilslutninger til egne skure til fag entreprenørernes skure til byggeledelse samt til materiale containere Forsyningerne etableres i frostsikker udførelse, hvis de efter tidsplanen skal opretholdes i vinterhalvåret. Ansvar for sikring af hovedledningerne mod frost samt skader på de interimistiske installationer og kloak påhviler Fagentreprenør E02. Tilslutning til vandledning udføres til eksist. anlæg via bimåler. Fagentreprenør E02 har ansvaret for, at arbejdspladsens midlertidige vandinstallationer er lukket ved arbejdstidens ophør. Bygherre betaler udgifter til vandforbrug og vandafledningsafgift i byggeperioden. Fagentreprenør E02 skal hver måned aflevere dokumenteret forbrug til byggeleder. Fagentreprenør E02 udfører, vedligeholder successiv tilpasser og demonterer interimistisk kloak- og afløbsledninger fra alle skure og andre faciliteter i skurby.

32 4. Byggeplads Side : 31/ El EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder, successive tilpasser og fjerner EL tavler og elforsyningen til al byggebrug for alle entreprenører inkl. nødvendige byggetavler, lys på fælles adgangsveje, sikkerhedslys pladslys Alle entreprenører skal selv sørge for tilslutning og kabelføring fra tavler til udstyr. Alle tilslutninger af matr.containere foretages af E02 Byggestrømstavler leveres og monteres og driftes af Fagentreprenør E02: Der skal etableres byggestrømstrømtavler med 3x 32 A med en bestykning på 1 stk 3F 16A samt 10 stk 230v stikkontakter Omfang bestemmes af tidsplanens opdeling af igangværende huse og under hensyntagen til AT s foreskrifter for tilladte længder på kabler. Der er maximalt gang i 1½ kvarterer af gangen svarende til 52 huse. Der skal medregnes 10 byggestrømstavler pr kvarter, herfra forsynes hver bolig med 2 stk 230 v stikkontakt for tilsslutning af lys og interrimsvarme. Byggestrøm til boliger skal påregnes fra ovenstående byggestrømstavler Endelig placering af byggestrømstavler detaljeres i samarbejde med byggeledelsen Arbejdsstrøm til boliger skal entreprenørerne hente fra de 10 byggestømstavler Projektering Det er E02 der dimensionerer byggestrømkabler og forsyningskabel. Etablering af byggestrømskabler og forsyningskabel og udgifter i forbindelse med grav fremføring og oplægning er indeholdt i entreprisen. EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder tilpasser tilpasser og fjerner EL hoved elforsyning til skurby,møde-/kontorskur mv, jf. punkt samt jf udbudstidsplan Fagentreprenør E02 forestår tilslutninger til hoved elforsyning til skurby,byggestrømstavler samt 230v stik til boliger Tilsvarende forsyninger til egne og fagentreprenørenes materialecontainere og arbejdsområder mv. Tilslutning til el-forsyning udføres iht. EL-arbejdsbeskrivelse. Alle udgifter forbundet med til- og afmelding/installation af alle byggepladsinstallationer afholdes af Fagentreprenør E02. Fagentreprenør E02 er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af alle interimistiske elinstallationer og udstyr. Installationer, udstyr og alle tavler skal overholde alle gældende myndighedskrav, både At og SR, kapitel 711, vedr. byggepladsinstallation, værktøj, udstyr, samt maskiner. Fagentreprenør E02 skal hver måned aflevere dokumenteret forbrug til byggeleder.

33 4. Byggeplads Side : 32/ Kommunikation Fagentreprenør E02 skal medvirke og samvirke, koordinere med bygherres beboerkoordinator og byggeledelsen om kommunikation og meddelelser om byggesagen og aktiviteterne på byggepladsen. (Min. 1 t / uge i hele byggeperioden) EL Fagentreprenør E02 etablerer, vedligeholder, successive tilpasser og fjerner EL således, at der i hele byggeperioden er adgang til data og Internet i skurbyen. Bygherre betaler udgifter til forbrug af el og Internet i byggeperioden Særlige forhold Generelt Arbejde (ikke støjende og vibrerende, støvende) må tidligst påbegyndes kl og skal afsluttes inden kl Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan arbejdes: Antal dage ud over 30-års normalen for regn og blæst i det pågældende område, samt indeklemte arbejdsfridage, fredag ifm. kr. Himmelfart, +jul-nytår. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Regler iht. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 63 af skal overholdes Brug af radio skal ske under hensyntagen til omgivelser/naboer Der må ikke ryges i boliger eller i skure og der må ikke smides affald, mv. Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørenes ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. ID-kort til alle på pladsen udarbejdes af beboerkoordinator. E02 fagentreprenøren forestår administration af nøgler og ID kort Manglende overholdelse af regler, anvisninger kan medføre bortvisning

34 4. Byggeplads Side : 33/ Midlertidig drift Entreprenørerne skal i planlægning og drift af og på byggepladsens og boligernes arealer tage særlig hensyn i forhold til støj, støv, adgangsforhold, renhold, transport og sikkerhed i området, som er beboet og i almindelig drift og dermed foregår almindelig drift og vedligehold og trafik i området, uden for de afskærmede byggepladsområde

35 5. Sikkerhed og sundhed Side : 34/54 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Bygherren har overdraget sin forpligtelse til at færdiggøre og ajourføre PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt koordineringspligten til rådgiveren/byggeleder Der henvises til PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed. (jf. dokumentfortegnelsen) Organisation Se PSS. Entreprenører skal forestå egen koordinering imellem underentreprenører og leverandører mv. og ellers indgå i sikkerhedsarbejdet med sikkerhedskoordinator og medregne at deltage i sikkerhedsmøder i hele byggeperioden Byggepladskoordinering Se PSS Sikkerhedsmøder Se PSS. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag Arbejdsmiljø Se PSS Generelt Se PSS Begrænsning af støjgener Se PSS Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Se PSS Begrænsning af støvgener Se PSS Begrænsning af ergonomiske gener Se PSS. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Se PSS.

36 6. Omgivende miljø Side : 35/54 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Entreprenører skal udarbejde en miljøhandlingsplan der omfatter administrative procedurer og arbejdsprocedurer for de miljømæssige forhold i forbindelse med entreprisen og i forhold til øvrige. Skal ajourføres efter behov. Miljøhandlingsplanen skal fremsendes til granskning hos byggeledelsen minimum 10 arbejdsdage inden arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet og sine erfaringer, som en del af sin miljødokumentation, udarbejde entreprisekontrolplaner inden for miljøforhold med tilhørende kontrolskemaer. Entreprenøren skal til sin miljøhandlingsplan for nedennævnte miljøspørgsmål udarbejde en fortegnelse over, hvem der er udpeget til at handle på entreprenørens vegne, og hvorledes de pågældende til enhver tid kan kontaktes. Følgende emner skal som minimum være indeholdt i miljøhandlingsplanen: - Affald - Støj - Vibrationer - Støv - Spild af olie og kemiske produkter - Forurenet jord - Forurenet grundvand/drænvand Entreprenører skal i miljøhandlingsplanen redegøre for den planlagte kontrol af ovenstående emner. Dette dokumenteres overfor byggeledelsen ved daglig ajourføring af udarbejdede kontrolplaner. Entreprenøren skal ligeledes til sin miljøhandlingsplan udarbejde en fortegnelse over ansvarlige for følgende særlige miljøledelsesopgaver, samt angive hvorledes de pågældende kan kontaktes: - Afvigelser - Nødsituationer - Ajourføring af arbejdsprocedurer for miljømæssige forhold - Myndighedskontakt og opfølgning Entreprenører skal med miljøhandlingsplanen og den daglige kontrol og ajourføring tilstræbe, at problemerne forudses og imødegås for at undgå overskridelse af grænseværdier mv. Byggeledelse og fagtilsyn skal til enhver tid kunne forefinde dokumentation hos entreprenøren. Der henvises i øvrigt til Opstilling af miljøkrav i udbudsmaterialet En checkliste, Dansk Byggeri, februar Entreprenøren har anmeldepligt til tilsynsmyndigheden, jf. Miljøbekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992, kapitel 2, Anmeldeordning for midlertidige aktiviteter m.v. Entreprenørens skal til kommunen, fremsende anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivningsarbejder med angivelse af forventet begyndelsesdato og varighed. Forhold omkring affald, støj, støv og vibrationer er uddybet i efterfølgende punkter.

37 6. Omgivende miljø Side : 36/ Støj Da der arbejdes i beboet området skal unødig trafik og støjudfoldelse undgås. De enkelte arbejdsprocesser skal planlægges således at støjende værktøj bruges mindst muligt. Støjende aktiviteter skal udføres indenfor den her nævnte tidsramme: Mandag - fredag fra Alle anvisninger og krav, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984 med tillæg, Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, samt alle kommunale krav vedr. påvirkninger af det omgivende miljø, dvs. uden for byggepladsen skal overholdes Alle anvendte maskiner skal overholde gældende krav i Maskinbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri (Bekendtgørelse nr af 11. december 2001). Der skal vælges materiel, som giver mindst mulig støj i omgivelserne. Følgende grænseværdier (støjgrænser) for støjbelastning i omgivelserne (målt udendørs ved øvrige bygningsafsnit samt omgivende miljø) skal overholdes: Mandag fredag kl : 70 db(a) Udenfor dette tidsrum (dagtimer): 40 db(a) Max. værdier, nat kl : 35 db(a) Støjgrænserne er angivet i henhold til som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de bolignære områder. For mandag - fredag kl , gælder, at grænseværdier skal være overholdt for den mest støjende 8-timers periode. For natperioden, kl gælder, at grænseværdien skal være overholdt i den mest støjende ½ time. Uden for disse tidsrum skal støjgrænserne være overholdt i den mest støjende 1/1 time. Entreprenørerne skal i god tid, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en plan for måling af støj. Måle-program, -metode og målerapport udføres i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 af november 1984, Måleplanen skal godkendes af byggeledelsen, inden iværksættelse af arbejdet. 6.3 Vibrationer Der skal vælges materiel og værktøj, som giver mindst mulige vibrationer i omgivelserne og på brugeren. Processer, der medfører vibrationer, må kun gennemføres i hverdage og i dagtimerne i tidsrummet Støv Støvfrembringelsen og støvgenerne skal begrænses mest muligt, ved at nedrivningen og øvrige arbejder planlægges og gennemføres med effektive og kontinuerlige støvbegrænsende foranstaltninger, såsom afskærmning af nedrivningsområdet og nedlægning af støvet ved hjælp af vanding/støvsug på udstyr. Støv fra kørsel på byggepladsen skal ligeledes begrænses ved vanding i nødvendigt omfang, samt fjernelse af støv, jord på veje og stier. Entreprise E02 skal indregne et beløb for ovenstående, svarende til 1 gang ugentlig fejning

38 6. Omgivende miljø Side : 37/ Spild af olie og kemiske produkter Ved uheld skal spild straks fjernes iht. miljøforskrifterne. Entreprenør som er ansvarlig for evt. spild, skal afholde omkostningerne inkl. udskiftning af skadede materialer.

39 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 38/54 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt Kvalitetssikring skal udføres i henhold til Erhvervs og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. Alle entreprenører skal inden opstart aflevere kvalitetssikringsmappe, som indeholder de nødvendige skemaer til gennemførelse af kvalitetssikringen at byggeprocessen. Entreprenøren omkostninger til kvalitetssikring og nødvendig dokumentation herfor, herunder dokumentation for Drift- og Vedligholdelsesvejledning, skal være indeholdt i tilbuddet. Kvalitetssikringen skal minimum omfatte følgende: - Organisationsplan - Produktblade der rummer og indsamler informationer omkring de materialer der anvendes i byggeriet. - Kontrolplan der indeholder materialekontrol, montagekontrol og en proceskontrol på de enkelte emner og faser i byggeriet. - En tilsynsplan. - Entreprenøren afholder sammen med byggeledelsen møder med evt. underentreprenører inden arbejdet igangsættes for at klarlægge de enkelte processer og krav til kvalitet. - Byggeledelsen skal godkende specificerede kontrolskema på de enkelte processer inden arbejdet igangsættes. Der er i projektmaterialet udarbejdet krav til hvad kontrolplan skal indeholde som minimum. (se til sidst i dette afsnit). 7.2 Byggeledelsen Byggeledelsen er bygherres tilsyn. Der henvises til Projektorganisation, i nærværende BSB, afsnit Byggemøder, tidsplans-, økonomi-, pojektmøder mv. Entreprenøren skal deltage aktivt i møder mv. AB92 jf. 19 og 20 inkl. tilføjelser. Entreprenøren skal på mødet være repræsenteret af beslutningsdygtig person med fuldmagt til at disponere og indgå aftaler. Der skal indregnes min.: Byggemøder forventes gennemført ugentligt i byggeperioden. Formandsmøder forventes gennemført ugentligt i byggeperioden. Økonomimøder forventes gennemført månedligt i byggeperioden. Projekt+ks-møder forventes gennemført i nødvendigt omfang. Sikkerhedsmøder + rundering iht. AT krav, 2 gange månedligt i byggeperioden. 7.4 Kvalitetsplan Ad stk uge efter kontraktindgåelse skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 1 uge efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende evt. opdateret kvalitetsplan til byggeledelsen. Senest 10 arbejdsdage

40 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 39/54 efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. Kvalitetsplanen skal desuden omfatte logistikplanen. Med baggrund i logistikplan niveau 1 skal denne udarbejdes og ajourføres på niveau 2, jf. Logistik i udførelsen af byggeri - Vejledning støttet byggeri august 2003, med angivelse af, hvilke forsyninger (information, mandskab, materialer og materiel) der kræves samt hvornår de kræves eksempelvis i form af leveranceplaner mv. Med hensyn til entreprenørens plan for gennemførelse af kvalitetssikring og styring samt dokumentation heraf henvises endvidere til BPS-publikation 57. Opmærksomheden henledes ligeledes på BPS-publikationerne 97 og 98 om anvendelse af DS/EN 9001 i byggesektoren. I entreprenørens kvalitetsplan indgår kontrolplanen, som minimum skal indeholde de i udbudskontrolplanen nævnte punkter. Hvor entreprenøren skal yde projekteringsindsats, skal regler for kvalitetssikring af projekteringen (projektgranskning, - kontrol mv.) indgå i kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal endvidere omfatte kontrol-metoder, herunder måle- og prøvningsmetoder, der er væsentlige for kvaliteten. Byggeledelsen kan til enhver tid indkalde entreprenørenes kvalitetssikringsmapper til gennemsyn 7.5 Projektgennemgangsmøde Før kontrakt/accept skal entreprenøren gennemgå det udleverede projektmateriale, hvor bl.a. følgende punkter skal overvejes: - er det for entreprisens gældende materiale modtaget inkl. eventuelle revisioner - indeholder materialet de nødvendige oplysninger til arbejdets udførelse: mål, materialeangivelse etc - entreprenørens eventuelle forslag til ændringer i løsninger af hensyn til bygbarhed og/eller kvalitet Samtidig med gennemgangen af projektet udarbejdes en detaljeret oversigt over de supplerende tegninger, beregninger og beskrivelser, som entreprenøren skal udføre. Det påhviler entreprenøren at kvalitetssikre udarbejdelse af dette materiale ved at udføre en projektgranskning. Dokumentation for granskning afleveres til bygherrens tilsyn. Når entreprenøren har gennemgået det udleverede projektmateriale, afholdes der for hver entreprise afklaringsmøder og procesgranskning med de projekterende. NB: Det 1. møde afholdes før endelig kontraktindgåelse.! På møderne drøftes følgende forhold: - evt. uklarheder i projektmaterialet - supplerende oplysninger fra de projekterende - evt. projektændringer/aftalesedler

41 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 40/54 - omfanget af entreprenørens projektmateriale - hvilke dele af entrepr. materiale, der skal gennemgås/ godk. af de projekterende. - tidsplaner for ovenstående (afleveringsfrister) - forholdet til forudgående og efterfølgende arbejde - bemanding, materiel og materialer (leveringstider). - gennemgang af entreprenørens KS-system, samt fastlæggelse af: - ændringer af hensyn til entreprenørens arbejdsmetoder og grej? - evt. besparelsesmuligheder. Samt; - kontrolfrekvens - kontrolafsnit - antal processtarter (kalender for processtart) - produktblade - checkpositioner Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 1 uge inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder I forbindelse med Reference huset vil alle fagentreprenører blive indkaldt til opstartsmøde hvor alle nødvendige tekniske og udførelsesmæssige detaljer endeligt aftales, her skal, udover entreprenør Mester/konduktør, også deltage formand for entreprisen. Der skal medregnes min. 3 timers møde pr. fag. I forbindelse med projektgennemgangsmøder for de enkelte entrepriser aftales det nærmere omfang for eventuelle processtartmøder. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer, samt overtaget grænsefladegrundlag for eget arbejde Generelt Den i udbudsmaterialet foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse, om nødvendigt må entreprenøren supplere med yderligere kontrol. I udbud har bygherren fastlagt minimumskravene til entreprenørens kontrolplan (krav til kontrolplan). Entreprenøren skal have et egnet kvalitetsstyringssystem, som skal godkendes af tilsynet. Efter at kravene til kontrol planen er indarbejdet i KS-systemet er entreprenøren pligtig til at følge dette. I tilbuddet skal være indregnet alle ydelser til gennemførelse af den i udbuddet beskrevne kvalitetsstyring, herunder kvalificeret personel i fornødent omfang til registrering, kontrol og dokumentation. KS personel må ikke have deltaget i udførelsen af det arbejde, der kontrolleres. KS-systemet skal være baseret på fortrykte skemaer til registrering af arbejdets omfang og den udførte kvalitetskontrol (Kontroljournal). Entreprenørens kvalitetskontrol dokumenteres ved de af ham udfyldte og underskrevne skemaer, som afleveres til tilsynet, før delarbejder færdigmeldes. Alle kontroldokumenter skal opbevares på byggepladsen og være tilgængelige for tilsynet.

42 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 41/54 Den valgte entreprenør inkl. (+underentreprenører) fremsender firmaets kvalitets håndbog til tilsynets orientering og godkendelse. Bygherrens tilsyn udfører stikprøvetilsyn under arbejdets udførelse og dokumentation, og påtaler løbende konstaterede fejl og mangler. For påtalte fejl og mangler aftales rimelig afhjælpningstid, hvorefter manglernes afhjælpning kontrolleres. Al ekstra tidsforbrug til bygherretilsyn, skærpet tilsyn, administration og byggeledelse, som skyldes utilfredsstillende og gentagende påtaler, udførelsesfejl, mangel afhjælpning, eller fejl/-mangler ved dokumentation, regnskab og journalføring, KS-dokumentation, pålægges betalt af entreprenøren efter forudgående varsling. Tilsynet, som i henhold til ovenstående pålægges betalt af entreprenøren, afregnes efter timeforbrug med en timelønsfaktor på 2,50 +moms via faktura til bygherre. Beløbet modregnes i entreprenørens a conto betaling. Såfremt entreprenøren trods og efter tilsynets påtale ikke udfører den aftalte kvalitetskontrol, udføres denne kontrol ved tilsynets foranstaltning på entreprenørens regning. Uanset tilsynets stikprøvetilsyn, deltagelse i processtarter og eventuel bistand ved udførelse af entreprenørens kvalitetskontrolarbejde har entreprenøren alene ansvaret for arbejdets konditionsmæssige udførelse. Entreprenøren skal give tilsynet alle ønskede oplysninger, som tjener til belysning af arbejdets kvalitet og forløb. Tilsynet kan forlange, at entreprenøren udtager flere prøver end krævet i beskrivelsen til en vurdering af, om beskrivelsens krav er opfyldt. Omkostningerne herved betales af bygherre/modtager. Dog betales omkostningerne af entreprenøren, hvis kravene ikke er opfyldte. Alle udfyldte kontroldokumenter (attester, følgesedler, checklister etc.) skal løbende indsættes i kontroljournalen på byggelederkontoret. (Kopisæt til egen dokumentation) Styring af udførelsesdokumenter Kvalitetsplan. I entreprenørens KS-system skal der være en kvalitetsplan, kontrolplanen er en del af denne. Som grundlag for kvalitetskontrollen udarbejder de enkelte entreprenører en kvalitetsplan, der indeholder alle krav, oplysninger og vejledninger vedrørende kvalitetskontrollen, som det fremgår af udbudsmaterialet, suppleret med entreprenørens egne kvalitetskrav og - anvisninger. Kvalitetsplanen udarbejdet med følgende indhold: - entreprenørens organisation inkl. eventuelle underentreprenører i relation til byggesagen med dertil knyttede ansvarsforhold. Specielt angives hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og hvem der udfører den.

43 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 42/54 - Generelle bestemmelser for kvalitetskontrollen inkl. forholdet til eventuelle underentreprenører. - procedure for kvalitetskontrollen: planlægning, dokumentation, processtart kontrol- og fejlprocedure mv. - detaljeret beskrivelse af kvalitetskontrollen inden for de enkelte fagområder: hvad, hvordan og hvor der kontrolleres. beskrivelsen opdeles i følgende 3 kontroltyper: Materialekontrol: Undersøgelser af materialernes egenskaber. Modtagerkontrol: Kontrollen ved produkternes ankomst til byggepladsen. Proceskontrol: Kontrollen med arbejdets udførelse. For hvert fagområde angives de driftsspecifikationer, der skal afleveres til tilsynet. Materialekontrol. Kvalitetsplanen skal indeholde en specifikation af de forlangte prøvninger, attester, garantier mv. samt hvilken dokumentation, der skal foreligge herfor. Der udarbejdes en tidsplan for dokumentationens aflevering. Dokumentationen skal afleveres til tilsynet senest 2 uger før produktets anvendelse i byggeriet. Modtagerkontrol. Ved modtagerkontrollen udstyres modtageren med et modtagerkort indeholdende instruks om hvilke data, der skal kontrolleres ved produktet og på følgesedlen, samt evt. instruks for aflæsning, oplagring etc. Kopi af modtagerkortet afleveres til tilsynet senest 1 uge før første modtagelse. Det er i denne forbindelse vigtigt at erindre at modtagerkontrollen er en visuel kontrol med dennes begrænsninger af hvilke data, der lader sig kontrollere. Med sin underskrift på de følgesedlen står modtageren inde for, at den på modtagerkortet forlangte kontrol er udført. Modtageren angiver endvidere på følgesedlen dato og klokkeslæt for modtagelse samt evt. hvor i byggeriet produktet skal anvendes (gælder f.eks. for beton). Følgesedlerne opsamles daglig på entreprenørens kontor tilgængelig for tilsynet og afleveres til bygherren ved byggeriets afslutning i redigeret form. Proceskontrol. Entreprenøren udfører kvalitetskontrol med alle arbejder på byggepladsen samt de produkter, der fremstilles specielt til byggeriet uden for byggepladsen, dvs. eksklusive lagervarer og rene standardprodukter. Produkter fremstillet uden for byggepladsen skal kontrolleres inden afsendelsen og må ikke afsendes fra fabrikken med fejl.

44 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 43/54 Produkter, som er underkastet de i fagbeskrivelsen nævnte kontrol ordninger, anses fyldestgørende kontrolleret for så vidt angår de egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. For hver arbejdsproces udarbejder checkpositionslister på grundlag af kvalitetskravene i udbudsmaterialet suppleret med entreprenørens egne anvisninger på kvalitetskontrollen. Inden for hver arbejdsproces opdeles arbejdet i kontrolafsnit, hvis størrelse bestemmes af arbejdets omfang og produktionshastigheden. Nærmere regler for opdelinger i kontrolafsnit kan være anført i fagbeskrivelserne. For hvert kontrolafsnit udarbejdes en checkliste. Kopi af checklister afleveres til tilsynet 1 uge før arbejdet påbegyndes i det pågældende kontrolafsnit. Når kontrollen i et kontrolafsnit er færdig, inkl. afhjælpning af fejl og mangler, daterer og underskriver entreprenøren checklisten på nederste linie og afleverer den til byggeledelsen. Processtart. For hver enkelt arbejdsproces arrangeres en "processtart" til sikring af arbejdets korrekte udførelse lige fra starten. Senest 2 uger før den første processtart udarbejder entreprenøren ud fra tidsplanen en "kalender for processtart" med angivelse af den forventede start på de enkelte arbejdsprocesser. I kalenderen angives tillige tider for materialeprøvning. Som grundlag for hver processtart udarbejder entreprenøren et processtartskema. Entreprenøren fastsætter de endelige tidspunkter for processtarten og indkalder senest en uge i forvejen til et processtartmøde. Samtidig med indkaldelsen afleveres en kopi af processtartskemaet til tilsynet. For at sikre tilpasningen til det efterfølgende arbejde er det i mange tilfælde nødvendigt også at indkalde den, der skal forestå dette arbejde (entreprenører, formænd etc.). I særlige tilfælde tilkaldes de projekterende. Programmet for processtartmødet er følgende. - Kontrollere at operatøren har det nødvendige grundlag for arbejdets udførelse (tegninger, beskrivelser, anvisninger etc.). - Kontrollere at materialerne, der indgår i processen, er i henhold til specifikationerne. - Tilse at operatøren har modtaget den nødvendige instruktion i arbejdets udførelse.

45 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 44/54 - Eventuelt give operatøren supplerende informationer f.eks. hvilke skader eventuelle fejl kan medføre, hensyn til efterfølgende arbejder, forhold der har betydning for brugen af det færdige bygværk. - Besigtige og checke det udførte arbejde. Hvis besigtigelsen ikke giver anledning til bemærkninger, betragtes dette stykke arbejde som referenceobjekt. Er der bemærkninger til arbejdets udførelse, foretages nye besigtigelser og kontrol af det efterfølgende arbejde, indtil arbejdet udføres korrekt. Processtart gentages ved nyt sjak. Entreprenøren skal underrette tilsynet omgående (normalt 1 uge før), når nyt sjak indsættes. Udførelse af proceskontrol. Kvalitetskontrollen udføres i de fleste tilfælde på de enkelte arbejdsoperationer i arbejdsprocessen svarende til checkpositioner. Kvalitetskontrollen skal normalt foretages under og / eller umiddelbart efter den enkelte arbejdsoperations udførelse. En arbejdsoperation eller arbejdsproces, som vil hindre kontrollen af de allerede udførte arbejde må ikke påbegyndes, før dette arbejde er kontrolleret. hvis dette sker er tilsynet berettiget til at standse arbejdet. Hvis der ved entreprenørens kontrol af et kontrolafsnit konstateres fejl eller mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance som ikke godkendt. Entreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den foreskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om fejl eller mangler, der ikke straks kan afhjælpes, skal tilsynet omgående underrettes og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis entreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol i et kontrol afsnit, betragtes det pågældende arbejde/leverancen som ikke godkendt. Såfremt det ikke - på et senere tidspunkt - er muligt at foretage den normale kontrol f.eks. på grund af indbygning, skal entreprenøren i sådant tilfælde, for egen regning, foranstalte ekstraordinære prøvninger i henhold til tilsynets anvisning. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Udbudskontrolplaner Hvor der i hver arbejdsbeskrivelse er indføjet en udbudskontrolplan, formuleres minimumskravene til proceskontrollen. Hver entreprenør skal efter kontraktindgåelse og inden igangsætning fremvise kvalitetssikringsmappe tilrettet dette projekt med tilhørende kontrolblade.

46 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 45/54 På basis af ovennævnte skal entreprenøren i god tid udarbejde de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, checklister m.m., der skal anvendes. Kontrolmetoder: M = Modtagekontrol Det faktiske leverede kontrolleres i forhold til bestillingsrekvisition visuelt og/eller ved måling. Kontrollant skriver/stempler "Godkendt" eller "Kasseret" på følgeseddel. P = Proceskontrol Løbende kontrol af igangværende arbejde og kontrol af, at de opfylder beskrivelsens krav. Kontrolemner skal beskrives i checkliste, der udarbejdes af entreprenørerne i overensstemmelse med beskrivelsen. Dokumentation sker ved udfyldelse af checklisten eller udfærdigelse af prøve- rapport. S = Slutkontrol Slutkontrollen udføres umiddelbart før aflevering og består i kontrol af, at flere delarbejder tilsammen opfylder de stillede krav. Dokumentation sker ved udfyldelse af checklister eller udfærdigelse af kontrolrapport. F = Forprøvning Prøvning af materiale eller komponent inden egentlig produktion igangsættes for at sandsynliggøre, at stillede krav til det færdige produkt vil blive opfyldt. Dokumentation sker ved certifikat, varedeklaration, prøverapport eller kontrolrapport. Vedrørende de forskellige arbejder understreges det, at opfyldelse af de beskrevne udfaldskrav har højere prioritet end opfyldelse af de beskrevne fremgangsmåder. Omfanget af kontrol, der skal opfattes som et minimum, er beskrevet under de enkelte arbejder i udbudskontrolplanen. Papirdokumentation og fotodokumentation m.m. påhviler alene entreprenørerne. En eventuel forsinkelse i den løbende aflevering af kontroldokumentationen vil indgå i vurderingen af færdiggørelsesstadet for den enkelte aktivitet. Produkter omfattet af et EU direktiv, skal være CE-mærket, hvilket skal dokumenteres af de enkelte entreprenører Arkivering af dokumentation Kvalitets- og D&V- dokumentationen skal holdes adskilt. Omfanget af arkiveringssystemet må tilpasses entreprisens omfang og art Kontroldokumentation Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer D&V-dokumentation Entreprenørene skal fra sine underentreprenører og leverandører indsamle alt nødvendigt materiale til brug for bygningsvedligeholdelse: - Instruks for vedligeholdelse af bygningsdelen med oplysning om art, omfang og anbefalede tidsintervaller for vedligeholdelsesarbejder samt oplysning om typiske tegn på manglende vedligeholdelse. - Rengøringsmetode og midler oplyses desuden. D&V dokumentation afleveres i 2 eksemplarer, samt digitalt i en form som endnu ikke er kendt, men der skal regnes med et det er i en form som er kompatibel med Boligselskabets boligadministrationssystem f.eks Unik bolig 4.

47 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Kvalitetsstyring Side : 46/54 Slutregning vil ikke blive udbetalt før D&V er afleveret i godkendt form Drift, tekniske anlæg. For så vidt angår drift skal der indsendes: - Specifikation af de tekniske anlæg med oplysning om fabrikat, type, kapacitet og leverandør for anlægsdele, som må påregnes at skulle udskiftes. - Instruks for tilsyn med anlægget med oplysning om hyppighed og omfang af tilsyn. - Instruks for vedligeholdelse af anlægget, omfattende art og omfang af vedligeholdelsesarbejder samt tidsinterval mellem de enkelte arbejders udførelse. Der henvises herudover til Arbejdsbeskrivelserne for hvert enkelt fag. Dokumentation. Inden materialet afleveres (senest 2 uger før) skal entreprenørerne gennemgå dette systematik med byggeledelsen. Instruktion af driftspersonale. Installationsentreprenørerne skal i sit tilbud medregne min. 2 instruktionsmøder med driftspersonale, hvor tekniske anlæg gennemgås og hvor D&V dokumentation gennemgås 1 st gennemgang skal være i forbindelse med færdiggørelse af det første kvarter D&V-dokumentation skal afleveres til gennemsyn senest 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 7.8 Aflevering Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres i 2 eksemplarer, samt digitalt. As Build afleveres digitalt uploadet på projektweb/ senest 1 uge inden aflevering. 7.9 Kvalitetssikring materiale Kvalitetssikringsmateriale inkl. D&V dokumentation skal afleveres ved færdiggørelse af hvert kvarter og evt. arbejder / mangler som skal udføres efter aflevering og indflytning i de enkelte boliger, skal afsluttes hurtigst muligt, max. 10 dage efter indflytning. Det påhviler den enkelte entreprenør selv at varsle beboerne korrekt jf oversigts skema for information og varsling af beboerne. Det skal præciseres at der i udbudstidsplanen er afsat tid til mangelafhjælpning inden indflytning, så alle boliger skal som udgangspunkt afleveres mangelfri

48 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 47/54 8. Tidsstyring 8.0 Generelt Udbud, licitation og gennemførelse af byggeriet er planlagt udført iht. tidsplan vedlagt udbud. Heraf fremgår også i store træk entreprisens indsatsperiode Overordnet om tidsplansforhold Renoverings- og forsyningsprojektet udføres i fag efter forudgående EU-udbud. Genhusningsprojektet er udført i to selvstændige entrepriser (pavillonentreprise og flytteentreprise) efter forudgående udbud i henhold til tilbudsloven uden for dette udbud. Forventet byggestart for projektet: Forsyningsprojektet forventes opstartet foråret Genhusning forventes opstartet sommeren Testhus forventes opstartet medio maj 2016 Renoveringsprojektet forventes opstartet efterår Den overordnede plan for den samlede proces er vist i udbuds tidsplaner, for hhv. 1 bolig/13 boliger,1 kvarter og samlet tidsplan Der er i procesplanen estimeret en samlet byggeperiode for hver bolig på ca 3 måneder, som også er den periode, beboerne forventes genhuset. Der anvendes følgende overordnede proces: Indkøring, ifm. referencehus og videre til det første kvarter. Udflytning vil være hele kvarterer, således at der ikke arbejdes i beboede kvarterer Der kan max arbejdes i 50-60boliger på en gang i forhold til genhusningskapacitet. Der forventes op til 13 produktionslinjer svarende til 13 huse 8.2 Tidsplan Udbedring af fejl og mangler vil være jf udbudstidsplan inden genhusning Entreprenørerne skal medvirke og samvirke omkring tilpasning og justering af tidsplansproces og være parat til at om disponere bemanding og aktiviteter i anden rækkefølge, andre boliger. ift. forskydninger mv i hele byggeperioden. Arbejdstidsplan. I forbindelse med udførelse af referencehus, skal alle entreprenører sammen med byggeledelsen medvirke omkring tidsplansprocessen med særlig fokus på af-

49 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 48/54 hængigheder i entreprisegrænser, grænseflader. Den enkelte entreprenør skal byde ind med input til egen entreprise, grænseflader samt afhængigheder, som der evt ikke er taget højde for i udbudstidsplanen. Der skal forventes 2 til 3 møder hvor der i fællesskab udarbejdet en bindende arbejdstidplan med udgangspunkt i de rammer de er udstukket i udbudstidsplanen. Byggeledelsen udarbejder ud fra ovenstående den endelige tidsplan. Udbudstidsplanen skal ses som at 1 bolig repræsenterer 13 boliger, dvs at der arbejdes samtidig og helt parallelt i 13 spor Bemanding for de enkelte entrepriser skal til alle tider kunne opfylde udbudstidsplanen. Det er vigtigt for den enkelte entreprenør at være opmærksom på følgende. E02 Bemanding vil i store træk være ens og arbejdet kontinuerlig gennem hele byggeperioden E03 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig arbejdsgang. E04 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig arbejdsgang. E05 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig arbejdsgang. E06 Bemanding vil i store træk være ens og arbejdet kontinuerlig gennem hele byggeperioden E07 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig bemanding. Derudover skal entreprenøren i samarbejde med byggeledelse medvirke til at begrænse udgifter til spild/tørretider på grund af vejrforhold. Dvs at arbejdet på de enkelte boliger kan udsættes og ikke nødvendigvis udføres jf udbudstidsplanen. I de tilfælde hvor arbejdet aftales udskudt, skal entreprenøren sørge for at materialer løftes op på taget jf planen således at de ligger klar. E08 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig arbejdsgang. E09 - Der vil jf udbudstidsplanen forekomme perioder uden bemanding og der vil ikke kunne forventes kontinuerlig arbejdsgang. Der er I udbudstidsplanen indlagt dagbodsgivende terminer efter hvert kvarter. Disse vil om nødvendigt blive håndhævet, så alle forsinkelser skal indhentes undervejs. Enhver påberåbelse om tidsfristforlængelse skal oplyses byggeledelsen øjeblikkelig og senest på først komne byggemøde. Hvis dette ikke sker vil kravet blive afvist Afleveringsprocedure. Målsætning: Det er bygherrens målsætning at modtage 100 % fejl- og mangelfrie entrepriser ved afleveringer og klar til indflytning. Før-aflevering: En stadeopgørelse og gennemgang af entreprisen forud for aflevering i henhold til AB 92. Bygherrens rådgiver indkalder med mindst 10 arbejdsdages varsel entreprenøren til før-aflevering, der afholdes 15 arbejdsdage før planlagt aflevering

50 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 49/54 Ved før-afleveringen vurderer bygherrens rådgiver om byggeriet er tilstrækkeligt fremskredet til at det kan afleveres uden væsentlige mangler indenfor det aftalte afleveringstidspunkt Bygherrens rådgiver udarbejder på baggrund af før-afleveringen et statusnotat indeholdende en stadeopgørelse, evt. færdiggørelsesplan samt konklusion. Ift. fremdrift, genhusning og genindflytning er det meget vigtigt at udførelse og aflevering sker til tiden og med mangelfri aflevering klar til overdragelse, indflytning. Aflevering Entreprenøren færdigmelder arbejdet og der indkaldes til afleveringsforretning i henhold til AB 92. Forud for afleveringsforretningen gennemgår bygherrens rådgiver og entreprenøren byggeriet for eventuelle fejl og mangler, og bygherrens rådgiver opdaterer på baggrund heraf statusnotatet fra før-afleveringen. Ved afleveringsforretningen udarbejder bygherrens rådgiver en afleveringsprotokol med udgangspunkt i det ved før-afleveringen udarbejdede statusnotat, og der fastsættes en frist for afhjælpning af manglerne. Inden ibrugtagning af byggeri/bolig mv. laves en teknisk gennemgang inden overdragelse. Teknisk gennemgang udføres som fejl og mangelproces og efter udbedring overdrages til ibrugtagning. Begrebet aflevering bruges ved hver bolig, men den reelle AB92 aflevering vil blive foretaget samlet, når alle boliger er færdige 8.3 Vejrligsdage Det påregnelige antal spilddage for udvendige arbejder eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Antal dage udover sædvanligt vejrlig i henhold til DMI rapport på det gældende område for så vidt angår regnmængder over 1 mm og blæst over 6 m/s Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelse oplyser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Vejrligsdage for dele af arbejdet, der ikke forsinker det samlede arbejde tilsvarende, indregnes med delarbejdets forholdsvise andel i det samlede arbejde. Arbejdstilsynets eventuelle påbud betragtes ikke som offentlige pålæg. Der er med den omhandlende tilføjelse ikke tiltænkt ændringer i de almindelige regler i AB92, 24, stk. 1

51 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 50/54 Vejrligsbestemte foranstaltninger Grundlag. Følgende forhold er gældende for udførelse af vejrligsforanstaltninger: - Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 06. oktober Byggestyrelsens cirkulære nr. 64 af 1. april Byggestyrelsen vejledning nr. 65 af den 29. april Byggestyrelsens vejledning om vinterbyggeri af oktober Branchevejledning af den 01. august Bygherrevejledning af den 01. december Vinterforholdsregler ved anlægs- og byggearbejder udgivet af Arbejdsministeriets vinterkonsulenttjeneste. - Gældende overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri indgået af byggefagenes organisationer. - Vinterbekendtgørelsen BEK 995 af med ikrafttræden Vejrligsforanstaltninger henhører under fagentreprisen E.02. Med mindre andet aftales specifikt med den enkelte entreprenør. Alle entreprenørerne er således pligtige at fortsætte arbejdet i vinterperioden i det omfang indtil ulempegrænsen er nået. Vedr. vejrligsforanstaltningernes udførelse og afregning gælder i øvrigt følgende: Udgifter til årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger iht. bekendtgørelse 995 skal være indeholdt i tilbuddet. - Vejrligsforanstaltninger ud over de årstidsbestemte, skal fremgå af tilbudslisten - Ydelser, der ikke er anført i tilbudslisten, afregnes efter AB 92 tillæg - Udgifter til vejrligsforanstaltninger, der er nødvendige pga. entreprenørernes egne forsinkelse i forhold til tidsplanen, er bygherren uvedkommende. - Udgifter i forbindelse med de særlige vinterforanstaltninger (over ulempegrænsen) skal være inkluderet i tilbuddet i omfang som anført i tilbudslisten. - De anslåede mængder er fastsat efter skøn, og de tilbudte enhedspriser skal gælde, selv om mængderne forøges 100%, ligesom en eller flere, evt. alle de anførte poster skal kunne udgå, uden at det medfører krav fra entreprenør. - Sikring af entreprenørenes egne interimistiske installationer skal være indeholdt i tilbuddene. - Entreprenørerne skal medvirke ved planlægning og iværksættelse af vejrligsforanstaltninger, og de skal lade sig repræsentere i et vinterudvalg, bestående af byggeriets teknikere, entreprenørernes formænd samt en repræsentant fra bygherren. Der vil i tilslutning til de regelmæssige byggemøder blive afholdt møder i vinterudvalget.

52 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 51/54 - Vejrligsforanstaltninger eller forberedelse hertil vil kun blive betalt i det omfang, deres iværksættelse er aftalt med og godkendt af byggeledelsen. -Tidsplanen angiver kun perioder, hvor der udføres arbejde på byggepladsen, dvs. at f.eks. værkstedsarbejder ikke er angivete Betaling af vejrlig, vinterforanstaltninger. Betaling sker iht. tilbudslistens enhedspriser og andet afregnes efter forhandling. Faktura over udgifter i forbindelse med vejrligsforanstaltningerne skal fremsendes månedligt. Det skal fremgå af fakturaen, hvilke hele uger den omfatter, samt være umiddelbart sammenlignelig med de fremsendte ugentlige oversigter/ugesedler. Al dokumentation skal være påtegnet sagens navn og dato + personer mv. 1. Byggepladsforanstaltninger. A) Snerydning, grusning og afisning. - Byggepladsentreprenøren E02 forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer, i hele skurbyen, inkl. samtlige adgangsveje, materiale- og oplagsplads, samt øvrige fællesarealer på byggepladsen. Indeholdt skal være almindelig snerydning, afisning og grusning. Ovenstående arealer skal ved arbejdstids begyndelse kl 7.00, være ryddet samt gruset/saltet, så arbejder på pladsen kan optages uden forsinkelse eller gene. Tilbud skal være gældende i 2 vinterperioder. B) Fjernelse af sne Ved meget kraftige snefald, deponeres sne et anvist sted på byggeplads grunden efter nærmere aftale. Færdselsveje, arbejdsområder, skurby og materialeplads ryddes for sne. Indeholdt i tilbud som en optionspris A)rydning af 10 m³ sne. 2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder. A) Køreplader. - Levering, udlægning og aftagning af køreplader på anviste steder på byggepladsgrunden. Der medregnes 150 stk. køreplader. B) Enhedspris for levering, udlægning og aftagning pr. køreplade. C) Fjernelse af vand fra terræn og udgravninger. - Ved lave temperaturer eller høj fugtighed skal vandansamlinger straks fjernes, således at opblødning undgås. Der medregnes levering, opsætning og nedtagning af 10 stk. pumper incl. 35 m slange pr. pumpe. D) Enhedspris for levering, udlægning og aftagning af 1 stk. pumpe incl. 35m slange. E) Frostsikring af jord mv. - vintermåtter. - Afdækning af jorddepoter, beplantningsarealer, udlagt muld mv.

53 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 52/54 Levering, udlægning og aftagning af m 2 vintermåtter. Indeholdt i tilbud, skal være opmagasinering af vintermåtter i sommersæson samt udlægning/aftagning af 1000 m 2 vintermåtter efterfølgende vinterperiode. F) Enhedspris for levering, udlægning og aftagning af 10m² vintermåtte. 3. Foranstaltninger ved betonarbejde E04 A) Foranstaltninger mod sne og is dækning. - Ved udsigt til snefald og/eller islag bør igangværende form- og armeringsarbejde samt tilslagsmaterialer tildækkes. Der medregnes levering, samt daglig udlægning/fjernelse af vintermåtter i de berørte områder. Gælder 250 m 2 vintermåtter i 20 dage. B) Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdnende beton. - Beton skal under transport, efter udstøbning og ved sammenstøbning af betonelementer, sikres mod for hurtig afkøling. Der medregnes tillæg for bestilling af 1000 m 3 varmt beton i forhold til almindelig. C) Enhedspris for levering og ud støbning af 1 m 2 varm beton. 4. Foranstaltninger ved facadearbejder E02 A) Ved facadearbejder skal der påregnes interimsinddækning, lukning af facader. Der skal medregnes 200 mandtimer, samt 2 lag arm.plast på træskelet+dør for hele den lette facade 5. Foranstaltninger ved tagdækning E10 A) Ved paplægning skal der påregnes tørring. Der skal medregnes 200 mandtimer udtøring med gasbrænding, incl. Gas. Dette kan tilkøbes med nødvendig antal timer 6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder. E02 A) Opvarmning og ventilation Etablering af interimsopvarmning og udtørring af bygning. Alle entreprenører skal orientere byggeledelsen om evt. varme-/ fugtproblemer vedr. den enkelte entreprenørs udførelse af et konditionsmæssigt stykke arbejde. Såfremt bygningernes udtørring i henhold til ønske fra byggeledelsen skal fremmes ved, at der sættes varme på, inden f.eks. snedkerarbejdet opstartes, må entreprenøren tilrettelægge sit arbejde herefter. For at fremme boligernes udtørring samt sikre dem mod frost, skal E02 medregne levering, opstilling, tilslutning,drift og nedtagning af 120 stk 25kw kaloriferer. Enhedspris for opkobling på det permanente fjernvarmeanlæg på ventil i teknikskab.

54 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Tidsstyring Side : 53/54 Vinterbekendtgørelsen BEK 995 af med ikrafttræden er gældende.

55 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Side : 54/54 Bilag: Jf. dokumentfortegnelse Udbudsbrev Udbudsbetingelser AB 92 m. BO VEST s Udbudsbetingelser Oplæg til betinget kontrakt Udbudstidsplan 1 bolig Samlet udbudstidsplan Byggepladsplan tegning nr K01_H1_N1-041 Byggepladsplan skurby tegning nr K01_H1_N1-049