Hovedentreprisekontrakt

Transkript

1 Hovedentreprisekontrakt om levering og opsætning af speedgates Side 1 af 8

2 Indhold 1. Kontraktens genstand og parter Generelle betingelser Aftalegrundlag Vederlag Betaling Sikkerhedsstillelse Forsikring Adgang for Bygherre til at udtræde af aftalen Ændringer Tidsplan og Aflevering Forsinkelse Garanti Tavshedspligt Hovedentreprenørens tavshedspligt Markedsføring Bygherres tavshedspligt Bygherres etiske regler Sikkerhedsgodkendelse Tvister Omkostninger og underskrifter Underskrifter... 8 Side 2 af 8

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kravspecifikation Entreprenørens tilbud af [dato] Etiske regler for leverandører Side 3 af 8

4 1. Kontraktens genstand og parter Vedrørende levering og opsætning af speedgates i bygningen beliggende Havnegade 5, 1093 København K er der, efter indhentelse af underhåndsbud, på nedenstående vilkår indgået kontrakt mellem Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 København K, CVR nr.: (herefter benævnt "Bygherre") og [navn på virksomhed], [adresse], CVR nr.: cvr-nr. (herefter benævnt "Hovedentreprenøren"). Ved "parterne" menes Bygherre og Hovedentreprenøren i forening. Kontaktpersoner For Bygherre: Søren Buurskov Larsen For Hovedentreprenøren: [navn] 2. Generelle betingelser Kontrakten vedrører levering og opsætning af speedgates. Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige biydelser til færdiggørelse af hovedentreprisen, som denne er beskrevet i henhold til kontraktgrundlaget, jf. pkt. 3 nedenfor. Ved afleveringen skal resultatet af renoveringen/opførelse være fuldt ud formålstjenlig og i kontraktmæssig stand, uden gennemførelse af yderligere arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede tegningsmateriale, byggetilladelsen, de i pkt. 3 anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af ydelserne på grunden. Hovedentreprenøren er gjort bekendt med, at arbejderne udføres i en fredet bygning, hvorfor Hovedentreprenøren er forpligtet til at tage højde for dette i planlægningen og udførelsen af sine arbejder, herunder i forbindelse med opbevaring og transport af materialer mv. Hovedentreprenøren er endvidere forpligtet til at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsretningslinjer, som bliver givet af Bygherre Hovedentreprenøren er forpligtet til at behandle alle oplysninger og eventuelt udleveret materiale fra Bygherre fortroligt. Endvidere er det et krav, at Hovedentreprenøren og dennes underentreprenører er sikkerhedsgodkendt, jf. punkt Aftalegrundlag Der er aftalt AB 92 mellem parterne. De nedenfor listede dokumenter udgør det samlede kontraktgrundlag mellem parterne. Nærværende hovedentreprisekontrakt har forrang frem Side 4 af 8

5 for andre dokumenter. Aftalegrundlaget er anført i prioriteret rækkefølge. Forudgående korrespondance og lignende mellem Bygherre og Hovedentreprenøren kan ikke tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, medmindre dette udtrykkeligt i nærværende kontrakt er gjort til en del af kontraktgrundlaget. For nærværende hovedentreprise gælder følgende skriftlige kontraktgrundlag: Nærværende kontrakt Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud Bilag 3 Etiske regler for leverandører I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder dokumenterne i ovenstående rækkefølge, dog således at Hovedentreprenøren altid er forpligtet til at præstere den for Hovedentreprenøren mest vidtgående ydelse. Er en ydelse direkte eller indirekte nævnt i et af de ovenfor listede dokumenter, er ydelsen omfattet af kontrakten. Hovedentreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af kontraktgrundlaget. 4. Vederlag Hovedentreprisen udføres for en samlet sum af DKK [beløb] ekskl. moms, jf. bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud. Prisen er fast. Årlig service udføres til den i bilag 2 anførte timepris. 5. Betaling Betaling sker med 80 % ved levering og slutfakturering efter endt montering og indkøring. Bygherre betaler senest 30 dage fra godkendt faktura. Alle regninger skal fremsendes til Bygherren som E-fakturering digitalt medfølgende oplysninger: Danmarks Nationalbank Havnegade København K Att.: Søren Buurskov Larsen Beløb inkl. og eksl. moms Side 5 af 8

6 EANnr.: Sagsnavn: Speedgates Sagsnummer: TS Sikkerhedsstillelse Parterne stiller ikke sikkerhed. 7. Forsikring Hovedentreprenøren skal have tegnet sædvanlig forsikring, der udleveres ved anmodning. 8. Adgang for Bygherre til at udtræde af aftalen Hvis det viser sig at den af Hovedentreprenøren tilbudte løsning ikke kan accepteres, fx efter Bygherres dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, har Bygherre adgang til at udtræde af kontrakten med øjeblikkelig virkning. Enhver betalingspligt som anført under punkt 5, jf. bilag 2, Hovedentreprenørens tilbud, bortfalder. Hovedentreprenøren har i stedet krav på at få betaling for dokumenterede omkostninger, der er brugt på dialog og eventuel tilpasning af ydelsen. 9. Ændringer Bygherre har ret til, efter dialog med Hovedentreprenøren, at kræve ændringer af det tilbudte mod betaling af dokumenterede meromkostninger, alternativt reduktion af vederlaget, hvis den ønskede ændring er billigere i produktion. Hovedentreprenøren skal være indforstået med at indgå i dialog med Bygherre, dennes tilknyttede arkitekt samt Slots- og Kulturstyrelsen om den præcise endelige udformning af ydelsen. Parterne kan aftale at deltagelse udover det der sædvanligvis må tåles, kan vederlægges til Hovedentreprenørens timepriser, jf. bilag 2 Hovedentreprenørens tilbud. 10. Tidsplan og Aflevering Senest 1 uge efter underskrivelsen af nærværende hovedentreprisekontrakt er Hovedentreprenøren forpligtet til at fremsende et udkast til kontrakttidsplan til Bygherrens godkendelse. Kontrakttidsplanen skal være i overensstemmelse med den i kravspecifikationen anførte tidsplan, jf. bilag 1. Bygherre har adgang til efter nærmere dialog med Hovedentreprenøren at udskyde tidsplanen for levering og opsætning af speedgates, herunder mod betaling af eventuelle dokumenterede meromkostninger. Side 6 af 8

7 11. Forsinkelse Såfremt de samlede arbejder ikke er afleveret på den aftalte afleveringsdato, jf. pkt. 10, har Bygherre krav på erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 12. Garanti Hovedentreprenøren stiller 2 års garanti ved vedligeholdelseseftersyn én gang årligt udført af Hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren stiller 5 års garanti på konstruktionen, forudsat regelmæssig vedligeholdelseseftersyn er gennemført af Hovedentreprenøren. 13. Tavshedspligt Parterne skal iagttage tavshed efter nedenstående retningslinjer. Tavshedspligten gælder også efter færdiggørelsen af Hovedentreprenørens opgaver for Bygherre Hovedentreprenørens tavshedspligt Hovedentreprenøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om Bygherres eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaver for Bygherre. Såfremt en medarbejder ikke overholder sin tavshedspligt, vil Bygherre straks inddrage dennes sikkerhedsgodkendelse. Hovedentreprenøren skal pålægge eventuelle underleverandører, deres medarbejdere og andre, der bistår Hovedentreprenøren i forbindelse med disse opgaver, en tilsvarende forpligtelse Markedsføring Hovedentreprenøren må benytte Bygherres navn, billede af bygning samt logo som simpel reference efter forudgående skriftelig aftale med Bygherre. Bygherre ønsker ikke i øvrigt at medvirke i markedsføringsøjemed Bygherres tavshedspligt Bygherre og Bygherres medarbejdere skal iagttage tavshed i overensstemmelse med gældende regler for ansatte i den offentlige forvaltning Bygherres etiske regler Hovedentreprenøren forventes at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og bør sikre sig, at Hovedentreprenørens virksomhed ikke medvirker til krænkelse af menne- Side 7 af 8

8 skerettighederne, som nærmere fastlagt i Bygherres etiske regler, jf. bilag Sikkerhedsgodkendelse Bygherre kan kræve sikkerhedsgodkendelse af Hovedentreprenørens medarbejdere. Hvis disse ikke kan sikkerhedsgodkendes, skal Hovedentreprenøren stille med andre egnede kandidater. 15. Tvister Tvister afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, jf. AB Omkostninger og underskrifter Nærværende kontrakt oprettes i to enslydende underskrevne eksemplarer, hvoraf et eksemplar beror hos Bygherre og et eksemplar hos Hovedentreprenøren. Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne. 17. Underskrifter Dato For Bygherre Dato For Hovedentreprenøren Side 8 af 8