Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden

2 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 2 af 49 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ARBEJDSPLADS SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) KØREBANEAFMÆRKNING TILBUDS-OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 46

3 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 3 af 49 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2 Orientering Til orientering for de bydende kan følgende oplyses. Dette udbud vedrører genmarkering af kørebaneafmærkning. Entrepriserne udbydes af Vejdirektoratet. Som medordregivere indgår: A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3 Lyngby Tårbæk Kommune vedr. del af Lyngby omfartsvej, del af Vej 515 Gentofte Kommune vedr. del af Lyngby omfartsvej, del af Vej 515. I det følgende benyttes om ordregiver enten Vejdirektoratet, VD eller bygherren. Udbuddet omfatter 3 entrepriser. Fagområde Entreprisebetegnelse Udbudsområde Kørebaneafmærkning GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Entrepriserne løber i 2 år i perioden 2016 til og med 2017, som nærmere anført i SB.

4 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 4 af 49 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 3 Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes som offentligt udbud i henhold til tilbudsloven. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i følgende tre entrepriser. GEN-KA-SD-3 GEN-KA-OD-4 GEN-KA-OD Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter fra og med punkt C. Tilbudsliste. 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes. Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel Kriterier for udvælgelse Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse blandt de bydende: Økonomisk formåen Tilbudsgiver skal vedlægge oplysning om sin egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort 1,5 mio. kr. pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver.. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse således at tilbudsgiver med summen af sikkerhedsstillelse og egenkapital opfylder de ovenfor anførte krav. Tilsagnet skal afgives af pengeinstitut, forsikrings- eller garantiselskab, som har fast kontor i Danmark. Teknisk formåen Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver til en årlig værdi på mindst 0,5 mio. kr. i mindst et af de tre seneste år.

5 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 5 af 49 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem) navn på ordregiver/kunde arbejdets indhold i forhold til den krævede reference arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og omfatte kørebaneafmærkning. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af teknisk og faglig formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere. Mindstekrav til entrepriseledelse er mindst 2 års erfaring med entrepriseledelse. 3.6 Tildeling Kriterium for tildeling er laveste pris. Aftalerne tildeles enkeltvis. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

6 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 6 af 49 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til [email protected] med kopi til [email protected] Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5 Tilbud 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

7 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 7 af 49 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket Genmarkering af kørebaneafmærkning Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Guldalderen 12 Fløng 2640 Hedehusene. senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 5.4 Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen. 6 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Dokumentation for økonomisk formåen Dokumentation for teknisk formåen

8 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 8 af 49 Særlige betingelser (SB) SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. ad 1 stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. ad 1 stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. ad 2 Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udføres til faste enhedspriser, med en fastprisperiode til 31. december Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de i ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 2 stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder indenfor det geografiske område, der er anført i entreprisekontrakten (EK). For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entreprisekontrakt (EK). B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af september E. Særlige betingelser (SB) af september F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): a. SAB styring og samarbejde, inkl. bilag af september b. SAB Arbejdsplads af september c. SAB Kørebaneafmærkning af september G. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS-P) af 1. juli 2015.

9 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 9 af 49 Særlige betingelser (SB) H. Vejregler og udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september Afmærkning af vejarbejder m. m., oktober 2013 Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, juli 2014 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, oktober 2013 Tillæg til afmærkning af vejarbejder, juni 2014 Midlertidig vejafmærkning, juni 2015 I. AB 92 J. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Det under punktnumrene A - G nævnte materiale kan hentes på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. ad 2 stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget 30 dage efter afgivelse af tilbud. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Fremgår af entreprisekontrakten (EK). 2. Deltidsfrister For alle genmarkeringsarbejder gælder nedenstående tidsfrister. Med mindre andet er aftalt eller anført, er udførelsesperioden for det enkelte job 4 arbejdsuger fra det tidspunkt, hvor bygherren har afgivet arbejdsordre.

10 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 10 af 49 Særlige betingelser (SB) ad 2 stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. ad 3 Entreprenørens tilbud Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. ad 4 ad 4, stk. 1 Entrepriseaftalen I det omfang, en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i kontraktmaterialet ikke opfyldes. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

11 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 11 af 49 Særlige betingelser (SB) ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B ad 6 ad 6 stk. 1 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. ad 6 stk. 5 Sikkerheden ophører 31. december ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

12 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 12 af 49 Særlige betingelser (SB) ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB - Styring og samarbejde afsnit 8 og SAB Arbejdsplads afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr. ekskl. moms pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Logbog for trafikafmærkning er mangelfuld eller manglende (logbogen skal altid forefindes på arbejdspladsen i ajourført tilstand) Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 11 ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol.

13 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 13 af 49 Særlige betingelser (SB) ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. ad 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren. ad 12 ad 12 stk. 4 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og arbejdet skal gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. ad 13 Forhold til myndigheder ad 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. ad 14 Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 Ingen ændringsarbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. ad 14 stk. 3 Regulering efter enhedspriser finder sted inden for følgende variationsgrænser: For hele entreprisen: ±15 % af kontraktsummen Da alle tilbudslistens poster er fiktive skal mængderne for poster og underposter kunne variere ubegrænset. Reguleringer opgøres for hvert kalenderår, ligesom kontraktsummen er opgjort for et kalenderår. ad 14 stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

14 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 14 af 49 Særlige betingelser (SB) Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **) Et honorar på 22 %. *) Se > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/fortjeneste pr. præsteret time/lønmodtagere uden ledelsesansvar/i alt **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/sæsonkorrigeret Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

15 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 15 af 49 Særlige betingelser (SB) Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold ad 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. ad 17 Bygherrens tilsyn For suppleringer henvises til SAB - Styring og samarbejde. ad 17, stk. 4 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse For suppleringer henvises til SAB - Styring og samarbejde. ad 18, stk. 1 Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

16 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 16 af 49 Særlige betingelser (SB) Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. ad 19 Byggemøder For suppleringer henvises til SAB - Styring og samarbejde. ad 19, stk. 1 De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

17 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 17 af 49 Særlige betingelser (SB) Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. Entreprenøren skal tåle at anden entreprenør udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. For yderligere suppleringer henvises til SAB - Styring og samarbejde. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåneden, med seneste klarmelding 4 arbejdsdage før månedens sidste arbejdsdag. (Vedr. klarmelding, se nedenfor). Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Vejdirektoratets webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Vejdirektoratet afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.

18 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 18 af 49 Særlige betingelser (SB) Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede acontobegæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Acontobegæring for december måned skal fremsendes senest den 26. december. For arbejder der omfatter Øresundsmotorvejen M3 og Lyngby Omfartsvej VEJ 515 skal acontobegæringer faktureres direkte til A/S Øresundsbron hhv. Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Bod modregnes i førstkommende acontoudbetaling efter at boden er meddelt entreprenøren. Bod modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.

19 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 19 af 49 Særlige betingelser (SB) Efter fastprisperioden gælder Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks driftsindeks. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2015K2, og I 2 angiver K4-indeks for året før reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres. 1. regulering foretages med indeks 2016K4, og gælder for kalenderåret Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt ved udgangen af hvert kvartal. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. ad 22 stk. 8 Fristen for fremsendelse af de årlige opgørelser er 31. januar i det følgende år. Faktura for december måned skal dog forsat fremsendes senest som angivet under 22 stk. 1. ad 22 stk. 10 Betaling af de årlige opgørelser vil ske senest 20 kalenderdage fra modtagelse af anmodning. Betaling af slutopgørelse vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ad 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser ad 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

20 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 20 af 49 Særlige betingelser (SB) ad 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI s) målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.), den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk, aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. ad 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er som følger: Ved overskridelse af tidsfrister på rekvirerede arbejder til udførelseskrav skal entreprenøren for hver arbejdsdag betale en bod på kr. For kontrolmålinger Året efter udførelsen: Efter 1. august 500 kr. Derefter har bygherren endvidere ret til at få kontrolmålinger udført for entreprenørens regning. Ved mangelansvarsperiodens udløb: Efter 1. august 500 kr. Derefter har bygherren endvidere ret til at få kontrolmålinger udført for entreprenørens regning. F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Arbejder udført i et kalenderår afleveres samlet når alle årets arbejder er færdige, og den i Tilsynshåndbogen krævede dokumentation er færdig og afleveret til bygherren.

21 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 21 af 49 Særlige betingelser (SB) For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. MANGLER VED ARBEJDET ad 30 ad 30 stk. 4 Mangelbegrebet Mangler er i denne entreprise ikke alene knyttet til afleveringstidspunktet, men er et udtryk for manglende leverings- eller kvalitetsopfyldelse på det tidspunkt hvor leveringen skulle have fundet sted eller kvaliteten skulle være opfyldt. ad 31 ad 31 stk. 1 Mangler påvist ved afleveringen Ved afslutning af den enkelte arbejdsopgave træffes aftale om evt. mangler og deres udbedring. Endelig mangelliste udfærdiges efter modtagelse af samtlige prøver og kontroller, dog senest ved fremsendelse af årsafslutning, jf. ad 22 stk. 7. Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. ad 32 Mangler påvist efter afleveringen ad 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. ad 36 ad 36 stk. 1 Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder nedenstående mangelsansvar.

22 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 22 af 49 Særlige betingelser (SB) Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år ÅDT < <ÅDT< år 5.000<ÅDT< år ÅDT > år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april 1. august.: ad 36 stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ad 37 1-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. ad 38 5-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE ad 40 ad 40 stk. 1 Bygherrens hæveret Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen.

23 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 23 af 49 Særlige betingelser (SB) Gentagen konstatering af mangler ved vejarbejdsafmærkninger vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten. Manglende opfyldelse af krav til uddannelse vedrørende Vejen som arbejdsplads vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten. ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. TVISTER ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

24 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 24 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE Supplerende bestemmelser til AAB Styring og samarbejde 1. ALMENT SAB styring og samarbejde (SAB-SOS) har til formål at fastlægge rammer og vilkår for samarbejdet ved entreprisens gennemførelse for både bygherren og entreprenøren. Det er tilstræbt, at alle relevante forhold i forbindelse med entreprisens styring og samarbejde er medtaget i SAB-SOS, mens de tekniske kvalitetskrav mv. findes i SAB. Det samlede kontraktgrundlag består af følgende hoveddokumenter: Entreprisekontrakt (EK) Styring og samarbejde (AAB og SAB-SOS) Tilbuds - og afregningsgrundlag (TAG) Særlige betingelser (SB) Almindelige- og Særlig arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB) Almindelige betingelser (AB 92/) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Tilbudslister (TBL) Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser, specifikke for den enkelte entreprise Almindelig og særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (AAB- og SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, bygherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Almindelig og særlig arbejdsbeskrivelse (AAB og SAB) indeholder entreprisens beskrivelser af entreprenørens ydelser Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen og afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter.

25 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 25 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 1.1 Samarbejdets grundlag Organisation Vejdirektoratet forestår byggeledelse og tilsyn. Bygherrens og Entreprenørens organisationer fastlægges i forbindelse med opstartsmødet. Entreprenørens organisation og bemanding skal forelægges bygherren inden afholdelse af opstartsmødet. Entreprenørens organisation skal omfatte de medarbejdere, som entreprenøren afgav oplysning om ved tilbudsafgivelsen, som dokumentation for sin tekniske og faglige formåen. Endvidere skal det anføres, hvem der har ansvar for afmærkninger og afspærringer, jf. Instruks for råden over vejareal. samt for arbejdsmiljøkoordinering, jf. SAB-SOS afsnit 7. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører og leverandører. Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af entreprenørens kvalitets- og miljøplan Kommunikationen mellem parterne Kommunikation, som indeholder pligtig orientering og/eller aftaler, skal være skriftlig som hovedregel pr. eller via VD's systemer Orienteringspligt Entreprenøren har en generel orienteringspligt til bygherren om ekstraordinære forhold og hændelser. Entreprenøren skal særligt underrette bygherren, såfremt der opstår ekstraordinære eller kritiske situationer relateret til: arbejdsulykker eller nærved-ulykkessituationer trafikkritiske situationer eller trafikulykker eller nærved-ulykkessituationer relateret til entreprisens arbejder/aktiviteter hvor der fx i spørgsmål om afspærringsforhold konstateres væsentlige uoverensstemmelser imellem grundlaget for arbejdet og tingenes faktiske tilstand systematiske fejl. Entreprenørens orientering skal i relevant omfang indeholde forslag til at rette op på forholdene og til at forebygge lignende hændelser fremover.

26 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 26 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Sprog Entreprenørens arbejdsledelse (entrepriseleder, formænd, mv.) skal kunne kommunikere på dansk dvs. forstå, tale, skrive og læse dansk Mest muligt initiativ til entreprenøren Planlægning og udførelse af entreprisen skal i videst muligt omfang baseres på entreprenørernes initiativ, kompetencer og ressourcer. Entreprenøren skal foretage besigtigelse af vejnettet, som tilhører det aktuelle driftsområde. Hvorpå entreprenøren udarbejder et specificeret forslag til genmarkering og arbejdsplan, som forelægges bygherren. Bygherren vurderer forslaget og vil på baggrund heraf foretage den endelige bestilling. Tidsfrister for udførelsen af arbejder fremgår af SB ad 2 stk. 3. Entreprenøren skal endvidere i sin planlægning forudsætte, at hans fremdrift af arbejderne medfører, at der som minimum inden 31. august er udført en mængde svarende til 65 % af den økonomiske budgetramme gældende for året. Af hensyn til bygherrens bestilling skal entreprenørens forslag foreligger senest den 1. april Anvendelse af Vejdirektoratets IT-systemer JobManager Entreprenøren skal benytte Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem, JobManager i forbindelse med entreprisens gennemførelse jf. SB 22 stk. 1. Opgaver indberettes løbende. Entreprenøren skal dagligt tjekke JobManager for opgaver. Ved planlagte opgaver på udførelseskrav anfører bygherren ved ordringen tidsramme for opgavens start og afslutning. Entreprenøren skal forestå egne edb-opkoblinger hard- og software til JobManager via internettet. ROV (Råden over vejareal) ROV anvendes for alle vejarbejder, jf. Instruks for råden over vejareal. JobManager Job-ID nr. skal stå på ansøgningen under feltet ANS-Journal nr., (Ved ansøgning om råden over vejareal på statsvej under: Sagsdetaljer; Journalnummer:).

27 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 27 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 1.2 Samarbejdets gennemførelse Dialog- og tillidsbaseret samarbejde Entreprisen skal gennemføres i et samarbejde baseret på dialog og gensidig tillid i hele entrepriseperioden. Formålet med dialog- og tillidsbaseret samarbejde er: at sikre fælles forståelse af grundlaget for entreprisens gennemførelse at sikre fælles forventninger og opfattelser af de konkrete kvalitetskrav, der skal opfyldes at der er konstant fokus på forbedringer og optimeringer at spild og spildtid minimeres at misforståelser undgås at uenigheder ikke udvikler sig til ressourcekrævende tvister. Det dialog- og tillidsbaserede samarbejde understøttes af en række gennemprøvede samarbejdselementer og værktøjer, som i relevant omfang vil blive stillet til rådighed for entreprenøren ved opstart af entreprisen. Samarbejdet initieres på opstartsmødet. Inden opstartsmødet fremsendes følgende til bygherren: organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 1.1 og SAB-SOS afsnit 3. dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (EK, SB, SAB-SOS og SAB) vil blive opfyldt inden entreprisestart. Fristen for fremsendelse af ovenstående oplysninger er 7 dage før opstartsmødet. 2. PROJEKTGENNEMGANG Bygherren indkalder til opstartsmøde efter kontraktindgåelse, jf. ovenstående afsnit 1.2 Samarbejdets gennemførelse.

28 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 28 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 3. ARBEJDSPLAN MV. 3.1 Generelt Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan iht. SB, ad 9. stk. 1. Entreprenøren skal i sin planlægning tage hensyn til: at de tidsmæssige begrænsninger for aktiviteternes udførelse skal overholdes. at der er spærretid på en væsentlig andel af statens veje at der i visse vejcentre er turistsæson, hvor der ikke må udføres arbejde på dele af vejnettet. at hvor et arbejde kræver spærring af flere spor, og rådighedstilladelse hertil ikke kan gives, skal arbejdet udføres som natarbejde. De gældende spærretider kan ses på følgende link: Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende og være tilgængelig for bygherren som pdf-fil. Entreprenøren skal løbende opdatere, detaljere og revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Mængder til opgørelse i JobManager skal være fremsendt senest 10 arbejdsdage efter arbejdets udførelse. Til brug for entreprenørens planlægning af et drifts-år oplyser bygherren ultimo året før om de økonomiske budgetrammer og bygherrens prioriteringer for det kommende års arbejder Særlige krav til optimering af udførelsestiden Møder Det er et krav for entreprisen, at den udføres på en måde, hvor passive perioder under udførelsen på vejnettet reduceres mest muligt. Ved passive perioder forstås perioder, hvor arbejdet står stille. Procedurer for afholdelse af byggemøder fastlægges på opstartsmødet.

29 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 29 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 4. KONTROL 5. DOKUMENTATION Dokumentation for kontroller og registreringer skal løbende samles hos entreprenøren på struktureret form, således at den let kan genfindes. Bygherren skal have adgang til dokumentationen, ligesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til bygherren. Bygherrens krav til dokumentation af entreprenørens kvalitetskontrol sigter på: at entreprenøren i forbindelse med mangler og andre afvigelser i givet fald overfor bygherren kan påvise, at kvalitetskontrollen er gennemført fagmæssigt korrekt og med de nødvendige korrigerende handlinger. (Bygherren kan have behov for oplysninger, fx ved henvendelser fra borgere og til brug for skadevoldersager.) at få dokumenteret, at en konstateret mangel er afhjulpet inden for deltidsfrister at få dokumenteret, om der foreligger en mangel, som i givet fald kan være bodsbelagt. Entreprenøren skal sikre, at der foreligger dokumentation for udførelse af egenkontrol på de enkelte arbejdsopgaver. Entreprenørens dokumentation skal sikres løbende i henhold til arbejdets fremdrift og i takt med, at data og registreringer foreligger. Dokumentation skal foreligge på struktureret form (digitalt), således at den let kan genfindes. Entreprenøren skal i den periode, hvor der er afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende udlevere øvrig dokumentation, der er væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 6. KVALITETS- OG MILJØLEDELSE 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal i relevant omfang bygge på de europæiske standarder DS/EN ISO 9001 og ISO eller tilsvarende Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Ansvar, beføjelser og kommunikation Kontrolplaner Styring af projektering Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører

30 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 30 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Styring af bygherreleverancer Styring af inspektions- prøvnings- og måleudstyr Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Uddannelse og instruktion Oplæring af medarbejdere, der er nødvendig for entreprisens gennemførelse, skal foretages inden entreprisens påbegyndelse. Entreprenøren skal sørge for at medarbejderne har gennemført og bestået kurserne "Vejen som arbejdsplads", i et omfang som beskrevet i "Instruks for råden over vejareal". Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter/-koordinatorer), skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen. For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet og gældende for arbejder i Danmark vil blive accepteret. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Den af entreprenøren udpegede arbejdsmiljøkoordinator skal have dokumenterede kvalifikationer som anført i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 117 af 5. feb om bygherrens pligter for store byggepladser. Entreprenøren skal selv sørge for, at medarbejdernes viden holdes ved lige og ajourføres løbende i takt med diverse ændringer, fx i sikkerhedsforhold, mv. Ved ændringer i entreprenørens medarbejderstab skal entreprenøren sørge for, at nye medarbejdere bliver uddannet på samme niveau, som de medarbejdere, der erstattes. 7. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og "koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator koordinerende arbejdsmiljømøder.

31 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 31 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 7.1 Alment Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsrundering erstattes med "arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljørundering. Entreprenørens planer og procedurer skal være udarbejdet på dansk. Såfremt entreprenøren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal PSS, beredskabsplaner og andre arbejdsmiljørelaterede informationer ligeledes udarbejdes på de pågældende fremmedsprog. Entreprenøren skal sikre sig, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes i alle faser af projektets levetid. Vejdirektoratet har ladet udarbejde en PSS som en del af udbudsgrundlaget. Arbejdsmiljøkoordinatorrollen overdrages ved opstart af arbejderne til entreprenøren, som udpeger en koordinator, der under udførelsen skal forestå sikkerhedsarbejdet og arbejdsmiljøkoordinatorrollen. Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver: afgrænse, koordinere, planlægge og følge op på sikkerhedsarbejdet udarbejde hhv. ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed afholde opstartsmøde vedr. arbejdsmiljøkoordinering afholde koordinerende arbejdsmiljømøder og skrive referat heraf inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal arbejdsmiljøkoordinatoren og entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Runderingerne skal fremadrettet planlægges og bygherren skal inviteres hertil. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør, arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant. Skemaerne gennemgås på sikkerhedsmøderne og ophænges på opslagstavler i entreprenørens mandskabsskure. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø.

32 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 32 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherren. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Bygherren har forestået arbejdsmiljøkoordineringen indtil udbud og forestår ved opstart af entreprisefasen en overdragelse af koordinatorrollen til entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator. Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen have udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter for store byggepladser. Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorerne af sikkerhed og sundhed. CV for arbejdsmiljøkoordinator skal godkendes af Vejdirektoratet. Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig underretning til bygherrerepræsentanten. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal deltage i møder, der omfatter videndeling med Vejdirektoratet om arbejdsmiljø i løbet af projekteringen og udførelsen. Arbejdsmiljøkoordinator indkalder til koordinerende arbejdsmiljømøder mindst hver 14. dag, hvor entreprenøren, alle dennes underentreprenører og bygherrerepræsentanten skal deltage.

33 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 33 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Afgrænsning Dagsorden for mødet skal som minimum indeholde: 1. Bemærkninger til forrige referat 2. Sikkerhedsorganisation 3. Plan for sikkerhed og sundhed 4. Ulykker og sundhedsskader 5. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold 6. Trafikforhold 7. Myndigheder 8. Eventuelt 9. Aktionsliste 10. Indkaldelse til næste møde Referat af mødet fremsendes til Vejdirektoratet. Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og senere fjerne nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen samt etablere og i hele entrepriseperioden rengøre, vedligeholde og fjerne fælles adgangsveje. Bestemmelserne om sikkerheds- og sundhedsarbejderne skal også være gældende for arbejder, der udføres i afhjælpningsperioden. Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: Entreprisens anstillingspladser Fælles skurby (hvis relevant) Fælles adgangsveje (hvis relevant) Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning og ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads (hvis relevant) Fælles foranstaltninger i forbindelse med arbejdsområder herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger mod trafik, naboer og vejrlig (hvis relevant) Adgangsveje Byggepladsbelysning Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Entreprenøren skal under entreprisens udførelse løbende indføje eller indmelde ændringer og justeringer til PSS. Den ajourførte PSS skal fremsendes til bygherren til gennemsyn og kommentering. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med plan for sikkerhed og sundhed.

34 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 34 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Særligt farligt arbejde risici som følge af projektets udformning I beboelsesnære områder skal entreprenøren efter aftale med bygherren forestå advisering af beboerne i området. Modtager entreprenøren klager, skal dette straks meddeles bygherren. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Tingskade Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Svigt i trafikregulerende foranstaltninger Nedfald af materialer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv, støj og vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Tabte emner på veje i drift. I det omfang oplysningerne ikke fremgår af PSS, skal entreprenøren for forhold ved uheld og hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø beskrive: Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser Indsatsprocedure, herunder evakuering Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for at begrænse konsekvenser af uheld og hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø Førstehjælpsudstyr, værnemidler samt andet beredskabsudstyr og -materialer, der til stadighed skal være til rådighed på stedet Alarminstrukser og meldeprocedurer til bygherre og relevante myndigheder Nærmeste akutmodtagelse/traumecenter. Entreprenøren skal endvidere oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset. 8. TRAFIKSIKKERHED OG -AFVIKLING Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling hhv. "trafikafviklingsplan".

35 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 35 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Gennemførelse af arbejder ved eller på veje skal ske i overensstemmelse med Instruks for råden over vejareal. Entreprenører, såvel med en generel tilladelse som en konkret tilladelse til råden over vejarealer (ROV), har pligt til dagligt at indmelde vejarbejdet digitalt via SMS, både når han i forbindelse med vejarbejdet pågår og fjerner sig fra vejen. Entreprenøren skal konkret dagligt for hvert arbejde/tilladelse, i følgende situationer sende en SMS til et af Vejdirektoratet oplyst nummer: når entreprenøren starter vejarbejdet (tilmelding) når entreprenøren fjerner sig fra vejen (afmelding) når entreprenøren er færdige på vejen (færdigmelding) SMS-løsningen udformes simpelt, og der vil foreligge en enkel brugervejledning med oplysning om nummeret der skal sendes til. Indmeldingerne tjener det primære formål at Vejdirektoratet kan bevare et præcist overblik over vejarbejder på statsvejene. Den primære anvender af informationerne er T.I.C. Entreprenørens pligter i relation til T.I.C. er beskrevet i Instruks for råden over vejareal. Entreprenøren skal i givet fald redegøre for, hvorledes og af hvem afmærkning og afspærring vedligeholdes både inden for og uden for arbejdstid, herunder hvorledes hans medarbejdere kan tilkaldes. Indgreb i tværprofilers elementer, herunder afspærring af kørebaner, cykelstier mv. kan kun ske i det omfang, det fremgår af godkendte afmærkningsplaner. Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejdet tilgodese trafiksikkerhed, trafikafvikling og fremkommelighed, således: at gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begrænses mest muligt at sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af arbejdet at sikkerhed og arbejdsmiljø for entreprenørens medarbejdere tilgodeses i alle faser af arbejdet at gener i forhold til naboer begrænses mest muligt. Entreprenøren skal koordinere sit arbejde med andre entreprenører på berørte vejstrækninger eller sideanlæg, således at trafikken udsættes for færrest mulige gener. Såfremt entreprenørens medarbejdere under arbejdet konstaterer trafikfarlige forhold, kødannelser eller særlige vejrsituationer, skal han omgående indberette dette til T.I.C. pr. telefon.

36 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 36 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Entreprenøren skal kunne arbejde bag anden entreprenørs afmærkning og tillade anden entreprenør at arbejde bag sin afmærkning. Entreprenøren skal ved udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed tage højde for dette. Entreprenøren må ikke opsætte reklame- og informationsskilte uden bygherrens godkendelse. Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter hensigten. Entreprenøren skal straks reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Dette gælder også for de trafikrestriktioner, som er opsat af andre, som arbejder under entreprenørens sikkerhedskoordinering. Entreprenøren har ansvar for og skal sørge for drift og vedligehold af de etablerede færdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, belysning mv. Dette gælder både i og uden for arbejdstiden herunder på lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige arbejdsfrie perioder. Entreprenøren skal ved afspærringer efterse alt færdselsregulerende materiel mindst 2 gange dagligt på alle dage. Konstaterede mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal dagligt føre logbog for vedligehold af afmærkningen, herunder dokumentere, hvem der har udført kontrol- og vedligeholdelsesarbejdet, Instruks for råden over vejareal. Logbogen skal på forlangende fremsendes til bygherren, og den skal være tilgængelig på driftsmøder GPS-logning af materiel/køretøjer Vejdirektoratet stiller krav om GPS-logning for følgende formål: at T.I.C. i real-tid/online kan følge, hvor entreprenørens materiel (jf. neden for) befinder sig anvendelse af GPS-data som dokumentation af Vejdirektoratets vedligeholdelsespligt overfor politi og skadelidte samt vejdriftens udførelse at bygherren ligeledes med henblik på borgerhenvendelser, dokumentation af gennemkørt strækningstilsyn, koordinering af arbejder mv. kan følge udførelsen. Entreprenørens rullende materiel skal have GPS installeret i følgende materiel. Tavlevogn TMA Teknisk specifikation fremgår af SAB-SOS Bilag 1. Bilaget indeholder blandt andet generelle krav til GPS-udstyret, krav til logningsfrekvenskrav samt grænsefladespecifikation i form af beskrivelser for dataformat og dataaflevering til Vejdirektoratets system vejman.dk.

37 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 37 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Betjeningsanvisninger fremgår af punkterne herunder. Føreren af køretøj med tilknyttet materiel (se næste punkt) skal aktivere GPSlogning ved påbegyndelse af job. Føreren skal deaktivere GPS-logning ved afslutning af job. Der må ikke finde GPS-logning sted mod Vejdirektoratet uden at det sker i sammenhæng med arbejde for Vejdirektoratet. Føreren skal ved anvendelse af materiel registrere pågældende materiel ved korrekt materieltype. Aktiverbart materiel skal være tilknyttet GPS-logningen med sensor, der registrerer materiellets aktuelle aktiveringsstatus. Således skal fx aktiveringsstatus for gult blink og værktøjer som fejekost, græsklipper osv. registreres. Hvor det er muligt registreres detaljeret om materiellets aktiveringsstatus fx tavlevogns visning for pils retning. Samtidig med aktivering af GPS-logning skal det aktuelle JobManager-nummer og jobtypen registreres; hvis JobManager-nummer ikke haves på tidspunktet, som det fx kunne være tilfældet ved et akut udkald, registreres kun jobtype. Føreren skal registrere sin aktuelle aktivitet i forhold til følgende valide muligheder: aktiv eller passiv. Det er muligt at præcisere passiv aktivitet yderligere ved følgende valide muligheder: passiv: transitkørsel eller passiv: pause. 8.3 Arbejder ved eller i spor Planlægning og gennemførelse af arbejder ved spor i drift skal ske i henhold til anvisninger fra den pågældende infrastrukturejer. Ved krav om banevagt betales denne af Vejdirektoratet. Banevagtens anvisninger skal omgående efterkommes. 9. STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 9.1 Alment Entreprenøren er pligtig til at indhente de for arbejdets gennemførelse fornødne tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere. 9.2 Forhold til ledningsejere Entreprenøren skal forvente, at der er ledninger i vejarealet, herunder på bro, under belægning og i rabatter og grøfter mv. Før eventuelt gravearbejde eller andet arbejde påbegyndes skal entreprenøren søge oplysning i ledningsejerregistret ( samt kontakte bygherre og alle relevante ledningsejere for påvisning af ledninger og kabler mv. i arbejdsområdet.

38 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 38 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde 10 ERSTATNINGSSAGER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

39 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 39 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde SAB-SOS Bilag 1 Generelle krav til GPS udstyr Generelle krav til GPS-udstyr indeholder tekniske krav til entreprenørens GPS-udstyr, logningsfrekvens og dataformat. Udstyr (hardware og software) til georeferering af driftsdata er entreprenørens ejendom og skal stilles til rådighed og drives af entreprenøren. Teknisk beskrivelse: Der skal være monteret en GPS-enhed i hvert materiel til opsamling af position og data fra materiellet samt fra udstyr monteret på materiellet (advarselsblink og værktøj, fx græsklipper). Positionsnøjagtigheden skal være bedre end 10 m. Når materiellets tænding aktiveres skal GPS-enheden aktiveres automatisk og der skal sendes data til VD. I det omfang materiellet har advarselsblink og/eller værktøj monteret, skal signal om aktiveret/deaktiveret tilsluttes separate kanaler på enheden. På TMA enheder er det tilstrækkeligt at aktivere enheden, som angiver, at den er i drift. På tavlevogne aktiveres enheden sammen med blink. Det skal angives på sensor-input 1-4 om blinket er hhv.: - Pil højre - Pil venstre - Kryds - Gult blink aktiveret. Datapakker fra GPS-enheden skal indeholde: - Enheds ID - Jobtype - Job ID (i givet fald) - Position - Tid - Hastighed - Sensor input Kundenr. (altid lig nul, når der arbejdes for Vejdirektoratet). Data skal leveres til VD på følgende måde: Data leveres via tekstmæssige datastrømme eller filer i DAU-format jævnfør beskrivelsen på Beskrivelsen er baseret på en ældre tysk standard for mobil dataopsamling og anvendes i forbindelse med vintertjeneste. I praksis defineres et antal record-formater på side 12-13, som data kan leveres i. De aktuelle formater for selve datalinjerne er DRCODE , -04 samt 05, der i forbindelse med dette udbud er udvidet med ekstra felter til Jobtype, Job-ID samt Kundenr.

40 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 40 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Styring og samarbejde Selve leverancen af datastrømme eller datafiler kan ske på følgende måde til en server hos Vejdirektoratet: - som tekstfiler via ftp - som en tekstmæssig datastrøm via socket-baseret kommunikation. Ved aktivitet skal udstyret som minimum danne logning når en af følgende hændelser indtræffer: - det er mere end 100 meter siden sidste logning (ved kørsel) - det er mere end to minutter siden sidste logning (ved stillestående opgaver) - hvis en sensor, opgave eller job ID ændres. Data leveres i pakker med 1 minuts interval indeholdende alle logninger siden sidste datapakke. Data må ikke være ældre end 10 minutter, når VD modtager dem. Eksempel på indhold i en datapakke fra to køretøjer med hhv. 5 og 3 logninger: DAU; ;931200; ;171749;Datacom-leverandør;; ; ;171749;BF 5638;; ; ;170817;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;;1;; ; ;170916;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;;1;; ; ;171017;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;;1;; ; ;171116;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;;1;; ; ;171215;;0, ;0, ;0;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;;1;; ; ;171749;VZ 1551;; ; ;171352;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;venstre,Højre,kryds,trekant,Transport;1;; ; ;171453;;0, ;0, ;0;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;venstre,Højre,kryds,trekant,Transport;1;; ; ;171552;;0, ;0, ;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----X;venstre,Højre,kryds,trekant,Transport;1;;0 002; I eksemplet er data fra to køretøjer samlet i samme pakke. Hvert køretøj kan problemfrit leveres i sin egen pakke, hvis dette foretrækkes. I eksemplet er datalinjerne af formatet DRCODE , hvilket giver mulighed for at levere mange andre datatyper, der dog er efterladt tomme. Formaterne og -04 er generelt smallere. HEBE

41 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 41 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Arbejdsplads SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. Alle vejstrækninger er under trafik, som skal opretholdes under entreprisens udførelse. Entreprenøren skal selv koordinere arbejdets udførelse med henblik på opnåelse af størst mulig effektivitet ved samtidig udførelse af de forskellige arbejdsopgaver. Entreprenøren skal i sin planlægning tage hensyn til, at arbejdet skal tilpasses vejrliget og evt. standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Endvidere henvises til SAB-Styring og samarbejde (SAB-SOS). 2. AFSÆTNING Entreprenørens afsætning foretages i samarbejde med bygherren. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. Entreprenøren skal gennemføre arbejdet under størst mulig hensyntagen til trafikken og vejens naboer, og er under arbejdets udførelse ansvarlig for at trafikken kan passere arbejdsstedet farefrit. Inden iværksættelse af arbejder skal der søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed, jf. SAB-SOS. Aftaler mellem entreprenør og lodsejer om benyttelse af private arealer og private veje skal meddeles bygherren, men er i øvrigt bygherren uvedkommende.

42 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 42 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Arbejdsplads 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Al afspærring og afmærkning skal udføres, jf. gældende vejregler og SAB-SOS. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens og politiets godkendelse af afmærkningsplaner. Ingen arbejder må igangsættes førend rådighedstilladelse foreligger. Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. Konstaterer bygherren fejl og eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen henvises til bestemmelserne i SB og SAB-SOS. 4.2 Materialer 4.3 Udførelse 4.4 Kontrol Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. Al afspærring og afmærkning skal udføres i overensstemmelse med gældende regler, instrukser og tegninger, og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens anvisninger. Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. Ved lukning af ramper etableres omkørsel. Der kan forventes godkendelse af afspærring af ca. 6 km motorvej. På landeveje skal entreprenøren være opmærksom på følgende: - Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. - Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes signalanlæg eller manuel styring af signalanlæg. - Ved ÅDT > skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet, og det er samtidig bodsbelagt. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt, jf. SAB-SOS.

43 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 43 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Arbejdsplads 10 ARBEJDSPROCEDURER VEDRØRENDE MILJØ Der henvises til SAB-SOS.

44 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 44 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Kørebaneafmærkning SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) KØREBANEAFMÆRKNING Supplerende bestemmelser til AAB - Kørebaneafmærkning. 1. ALMENT 1.2 Omfang Arbejdet omfatter permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. 1.3 Funktionskrav til den færdige kørebaneafmærkning Lystekniske egenskaber Al hvid kørebaneafmærkning udføres med refleksperler. Klasse for kørebaneafmærkningens reflektionsegenskaber er R3 (150) Friktion Den krævede friktion skal være til stede i hele mangelansvarsperioden. 2. MATERIALER 2.1 Generelt Til nye hvide striber med lang holdbarhed anvendes termoplast. På cykelstier må ikke anvendes reflektionsperler af hensyn til friktionsegenskaberne. 3. UDFØRELSE 3.1 Underlag Arbejdet udføres i perioden 1. maj til 30. september med mindre andet aftales med bygherren. Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. 3.2 Udførelse Spærreflader skal udføres med parallel afslutning mod begrænsningslinjen.

45 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 45 af 49 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Kørebaneafmærkning 4. KONTROL 4.1 Generelt Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren som beskrevet i Tilsynshåndbogen af juni For langsgående kørebaneafmærkning gælder kontrolkategori A. For tværgående kørebaneafmærkning gælder kontrolkategori B.

46 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 46 af 49 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TILBUDS-OG AFREGNINGSGRUNDLAG 1. GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast indbygget mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes/ændres under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som bygherren før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.2 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle omkostninger for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. Alle omkostninger inkl. afgifter til bortskaffelse og deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne. Vedrørende omkostninger til afmærkning af vejarbejder afregnes dette som anført nedenfor i afsnit 2.1. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen mulighed for at arbejde indenfor normal arbejdstid at der må påregnes op til 10 dage for godkendelse af rådighed over vejareal, såfremt dette kræver hastighedsnedsættelse. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde.

47 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 47 af 49 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 2. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. 2.1 Afmærkning af vejarbejder og anstilling For afmærkning af vejarbejder og anstilling gælder følgende: På motorveje afregnes særskilt jf. TBL. De for hver post anførte tegningsnumre (Mxxxx) henviser til entreprisens relevante tegningsbilag. Priserne skal omfatte såvel levering og anstilling som drift og nedtagning af afmærkningen. Der afregnes pr. døgn (24 timer), uanset hvor mange gange afmærkningen har været flyttet og genopsat. På alle øvrige veje og motortrafikveje skal samtlige omkostninger til levering og anstilling som drift og nedtagning af afmærkningen være indeholdt i enhedspriserne for de respektive arbejder. 2.2 Spærretid og natarbejde For spærretid og natarbejde gælder følgende: Spærretid Der er spærretid på en væsentlig andel af statens veje. Specifikt for de enkelte entrepriser er følgende gældende: GEN-KA-SD-3: For entreprise Gen-KA-SD-3 gælder at der ydes tillæg for spærretid ved følgende poster. TBL post er et tillæg til alle poster til TBL post er et tillæg til alle poster til GEN-KA-OD-4: For entreprise Gen-KA-OD-4 gælder at der ydes tillæg for spærretid ved følgende poster. TBL post er et tillæg til alle poster til TBL post er et tillæg til alle poster til GEN-KA-OD-5: For entreprise Gen-KA-OD-5 gælder for alle veje, at der ikke udbetales tillæg for spærretid, da alle veje har spærretid. Entreprenørens gener i forhold til spærretid skal være indeholdt i enhedspriserne. På strækninger uden spærretid betales ikke tillæg for spærretid. På cykelstier er der ikke spærretid. Bygherren kan dog, hvor de er spærretid på kørebanen, beslutte at udvide spærretiden til også at gælde cykelstien. Spærretidstillæg for arbejder på cykelstier kommer kun til udbetaling såfremt bygherren har udvidet spærretiden til også at gælde på cykelstien.

48 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 48 af 49 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Der ydes ikke tillæg for spærretid på dage, hvor der ydes tillæg for natarbejde. Natarbejde På veje med spærretid defineres natarbejde ved tidsrummet fra ophør af spærretid til spærretid atter indtræder den følgende dag. Der ydes kun tillæg for natarbejde, hvis dette er specifikt bestilt af bygherren. Der kan kun ydes tillæg for nattillæg én gang pr. nat uanset hvor mange gange kolonnen har flyttet sig. TBL indeholder poster for tillægspriser for natarbejde: GEN-KA-SD-3: For entreprise Gen-KA-SD-3 gælder at der ydes tillæg for natarbejde ved følgende poster. TBL post er et tillæg til alle poster til TBL post er et tillæg til alle poster til GEN-KA-OD-4: For entreprise Gen-KA-OD-4 gælder at der ydes tillæg for natarbejde ved følgende poster. TBL post er et tillæg til alle poster til TBL post er et tillæg til alle poster til GEN-KA-OD-5: For entreprise Gen-KA-OD-5 gælder at der ydes tillæg for natarbejde ved følgende poster. TBL post er et tillæg til alle poster til TBL post er et tillæg til alle poster til Særligt for afspærringsarbejder For afspærringsarbejder ydes ikke tillæg for spærretid eller for natarbejde. 2.3 Tilbudsgrundlag for kørebaneafmærkning Afregning Afregning sker efter de i tilbuddet afgivne faste enhedspriser. Arbejderne skal afregnes enkeltvis. Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter linje. For profilerede linjer regnes eventuelt mellemrum mellem striberne med til stribens længde. Fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader o.l. er opgjort i udlagt nettomængde målt i m 2. Kantbegrænsningslinjer afregnes som de linjer, der føres frem til spærrefladen. Vigelinjer, pile, symboler o.l. er opgjort i antal tegn.

49 Genmarkering af kørebaneafmærkning Side 49 af 49 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) I det tilfælde at formarkering vurderes nødvendigt, vil der kun ydes betaling herfor såfremt der forud for arbejdets udførelse er indgået skriftlig aftale med bygherren herom. I det tilfælde at demarkering vurderes nødvendigt, vil der kun ydes betaling herfor såfremt der forud for arbejdets udførelse er indgået skriftlig aftale med bygherren herom.

50 har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon [email protected] vejdirektoratet.dk