BETINGELSER M.V. GENERELT. Særlige betingelser (SB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE UDBUDSFORSK RIF T

Transkript

1 UDBUDSFORSK RIF T GENERELT BETINGELSER M.V. Særlige betingelser (SB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE Juni 2010 Erstatter December 2007 Vejregelrådet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister

3 A. AFTALEGRUNDLAGET Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entrepriserne. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på ca. 14 måneder fra tilbudsdagen. Vådområdeprojekt Hund Sø Entreprisen omfatter: - Planering/ Jordarbejder lokalt - Jordarbejder og jordflytning - Rørledningsarbejder og dræning - Etablering af åbne vandløb og sivegrøfter - Vandløbsregulering af kvl. Sejerslev bæk - Planering/Lukning af vandløb og kanaler - Opgravning/ lukning af drænsystemer - Rydningsarbejder levendehegn/ træer/buske - Nedlægning el-kabel samt - Diverse andre mindre opgaver Vådområdeprojekt Biskæret Entreprisen omfatter: - Planering/ Jordarbejder lokalt - Jordarbejder og jordflytning - Rørledningsarbejder og dræning - Etablering af åbne vandløb og sivegrøfter - Planering/Lukning af vandløb og kanaler - Opgravning/ lukning af drænsystemer - Diverse andre mindre opgaver Vådområdeprojekt Hund Sø Entreprisen omfatter ikke: - Levering af 12 kv elkabel (lev. Af Thy-Mors Energi) -... Følgende arbejder og leverancer skal efter bygherrens nærmere bestemmelser senest 1 måned efter arbejdets overdragelse kunne udgå af entreprisen med værdien af pågældende underpost(er) i TBL Vådområdeprojekt Hund Sø: 3

4 - Post 1.5 Lagvis indbygning af jordfyld, Kongevejen - Post Forlægning i nyt tracé, Sejerslev Bæk - Post 5.4 Forbedring af nedsivningsanlæg - Post 7.7 Præfabrikeret Brønd, opstemningsanordning og i TBL Vådområdeprojekt Biskæret: - Post 1.9 Terrænmodellering aht. Dybdeforhold i søen - Post 1.10 Terrænmodellering aht. Fosforfjernelse - Post 2.6 Styret underboring Strandvænget - Post & Omfangsdræn, brønd og afløb For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A B C Tilbudsliste (TBL) Rettelsesblade / Supplerende meddelelser Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af , 27s D Særlige betingelser (SB) af E Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): - SAB Styring og samarbejde af ( ), 3 s - SAB Arbejdsplads af , 11 s - SAB Jordarbejder af , 5 s - SAB Afvanding af , 12 s - SAB Stålrørstunneller af ( ), 4 s - F Følgende tegninger, detailplanbilag i A3 format: Vådområdeprojekt Hund Sø. Bilag 12.0 Detailplan anlæg Oversigt kortudsnit 1: A3H Bilag12.1 Eksisterende forhold ledninger, kabler mv. 1:5.000 A2H Bilag 13.1 Detailplan anlæg, Udsnit KONGEVEJEN 1:2.000 A3H Bilag 13.1B Detailplan anlæg, Udsnit KONGEVEJEN-vejdæmning 1:500 A3B Bilag 13.2 Detailplan anlæg, Udsnit NORD 1:2.000 A3H Bilag 13.3 Detailplan anlæg, Udsnit MIDT 1:2.000 A3H Bilag 13.4 Detailplan anlæg, Udsnit SYD 1:2.000 A3H Bilag 13.5 Detailplan anlæg, Udsnit EJERSLEVVEJ 1:1.200 A3B Bilag 13.4B Søgårdsvej 41 lavning 1:1.000 A3 Bilag 13.6 Oversigt regulering Sejerslev Bæk 1:6.000 A3 Bilag 14.0 Forpagtningsaftaler : A3H Bilag 15.0 Skelpæle og højdefikspunkter 1: A3H Bilag: Afsætningsbilag Kan ses på linket: dbududkast.htm Vådområdeprojekt Biskæret. Bilag 10.0 Detailplan anlæg udsnit Oversigt 1:5.000 A3 Bilag 10.1 Eksisterende forhold ledninger, kabler mv. 1:4.000 A2 Bilag 11.1 Jordhåndteringsplan afgravning udsætning 1:5.000 A3H 4

5 Bilag 11.2 Detailplan anlæg, projektudsnit NORD 1:2.000 A3B Bilag 11.3 Detailplan anlæg, projektudsnit VEST 1:2.000 A3H Bilag 11.3B Aftale Vald. Mouritsen mv. 1:2.000 A3B Bilag 11.4 Detailplan anlæg, projektudsnit ØST 1:2.000 A3H Bilag 11.4B Oversigt Terræn 9m Jordsby 1:1.000 A4 Bilag 11.4C Grundvandspejlinger samt skitseforslag 1:1.000 A4 Bilag 11.5 Detailplan anlæg, projektudsnit SYD 1:2.000 A4B Bilag 11.6 Detailplan for strygafløbet 1:1.000 A4 Bilag 11.7 Biskæret konsekvenskort 1:5.000 A3H Bilag 14.0 Forpagtningsaftaler : A3H Bilag 15.0 Skelpæle og højdefikspunkter 1: A3H Bilag: Afsætningsbilag Kan ses på linket: dbududkast.htm G Følgende typetegninger: - Kortbilagene udleveres i A4-format - Originale kortbilag er typisk A3 og - Kan downloades fra diverse links - På H Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Følgende rapporter: Genetablering af Hund Sø. Forunderøgelse sept og Detailplan april 2015 med rettelser 3. juli 2015 eller senere. an_6_hundsoanalograpport300910_201010_120415_030715_18sider.pdf,udleveres - hele rapporten kan ses på link. Biskæret. Teknisk forundersøgelse og detailplan af vådområde plan_3_biskaret_teknisk_forundersogelse_14sider.pdf, udleveres hele rapporten kan ses på link. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag: Geotekniske boringer i Hund Sø, se afsnit 2.8 Jordbund og Bilag 6.0 samt afsnit 2.11 Hydrogeologiske Forhold fra Forundersøgelsen. Se specielt DGU nr (geoteknisk boring ved Kongevejen)og 31.31, 31.32, ( &loebenr=30&bogstav=&dgunr=&submit=vis+boringsdata - 5

6 Geoteknisk rapport fra Andreasen og Hvidberg Jordbund/ vurdering Kongevejen eftersendes, men forventes tidligst ved kontrahering Boringer i Biskæret. Vandboring DGUnr m dyb. ( - Udleveres ikke, men kan ses på links J Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): - AAB Styring og samarbejde februar 2011 link: menter/styring_samarbejde_aab_beskrivelser_260815_11s.pdf - AAB Jordarbejder af juni 2006 link: er/vd _aab_jordarbejder.pdf - AAB Ledningsgrave af dec link: er/vd _aab_ledningsgrave.pdf - AAB Afvanding af dec link: er/vd-udbud-afvandingarb-aab_aab_afvanding2010.pdf - AAB Stålrørstunneller nov link: menter/vd _aab_staalrorstunneller.pdf - Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider K Udbudskontrolplaner (UKP) - UKP Styring og samarbejde af UKP Arbejdsplads af UKP Jordarbejder af UKP Afvanding af L AB 92 Arbejdet kan påregnes overdraget i oktober 2015 og kan påregnes tilladt igangsat i marken i oktober ved udløb af 4 ugers klagefrist for Morsø Kommunes godkendelse efter vandløbsloven. 6

7 Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist samt evt. en geoteknisk vurdering (bygherreleverance). Følgende arbejder skal på denne dato være iværksat i marken, foreløbigt oplæg: - Jordtransport og -indbygning vejdæmning Kongevejen, den 5/11 - Jordarbejde og vandløbsarbejder Biskæret, den 5/11 De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. 2. Deltidsfrist(er) Følgende delafsnit skal være udført senest... - På kontraheringstidspunktet kan eventuelt være behov for aftaler omkring deltidsfrister for vejdæmningsarbejder, Hund Sø vådområdeprojekt 3. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 25. november 2016 Ad 2, stk. 4 Følgende kendte fortidsminder forefindes: - Hund Sø ingen kendte fortidsminder er registreret - Biskæret ingen kendte fortidsminder oplyst af Thisted Museum. Ad 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Af tilbudslistens mængder fremgår optioner, som måtte blive taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Tillægsarbejder, optioner vil ikke indgå i den afgivne accept. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på 7

8 bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, de specielle afvandingsog jordbundsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vejrligsforanstaltninger for gennemførelse af eventuelle arbejder i vinterperioden (1. november marts). Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage Ad 4 Entrepriseaftalen Stempelloven er ophævet Ad 5 Ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARD- FORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT se bilag til SB. Ad 5, stk. 4 8

9 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU udbudsdirektiver B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Ad 6 Ad 6, stk. 1 Ad 6, stk. 2 Ad 6, stk. 6 Ad 7 Ad 7, stk. 1 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerheden skal udformes, som angivet STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE, se bilag til SB. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen med fradrag af tilbud på optioner. Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt - præmien for ansvarsforsikringen ikke betales - forsikringsselskabet opsiger forsikringen C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ad 9 Ad 9, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser 9

10 til myndigheder fremgår af AAB og SAB for Styring og samarbejde. Generelle bestemmelser. Entreprenøren skal udarbejde arbejdsplanen og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Arbejdsplanen skal ledsages af en oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af hensyn til det omgivende miljø. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunkter de af bygherren leverede materialer skal være til disposition for entreprenøren. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Den reviderede arbejdsplan skal straks afleveres til tilsynet. Ad 10 Ad 10, stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervsog Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. 10

11 Ad 10, stk. 2 De materialer og data, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet mindst 1 uge forinden de ønskes leveret. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Det evt. tiloversblevne materiale fra bygherreleverancer eller opbrudte materialer forbliver bygherrens ejendom og entreprenøren skal efter tilsynets nærmere anvisning - oplægge det ved afslutning af arbejdet eller af det pågældende delarbejde. Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved undersøgelse af: Bestående og etablerede anlæg. Afmærkning for afsætninger mv. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Forhold til myndigheder 11

12 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Ad 13, stk. 2 Ad 14 Ad 14, stk. 3 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ændringer i arbejdet For hovedposter og poster gælder ±15 pct. reguleringen. For underposter gælder ±100 pct. reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 12

13 A. Arbejdsløn B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 7 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad 16 Fortidsminder Ad 17 Ad 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Morsø Kommune, Natur og Miljø. 13

14 For visse arbejders vedkommende eventuelt assisteret af det rådgivende ingeniørfirma: PV\ Natur & Miljø rådgivning Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. 14

15 Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Det bemærkes her, at projektområderne er forpagtet ud til lodsejere på de tilgrænsende arealer. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinier beskrevet i SAB Styring og samarbejde. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. Fakturering skal ske elektronisk. Krav til oplysninger kan ses på Betaling vil ske senest 30 arbejdsdage fra modtagelse af 15

16 anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Opgørelser og fakturering skal være godkendt af tilsynet, før elektronisk fremsendelse af faktura. For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER se bilag i SB. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Antal dage tilføjes. Ad 22, stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse. Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. Ad 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 16

17 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet, som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener. Vedrørende forurenet jord henvises til Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af tilbudsliste, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk.1,nr 4 Formuleringen i AB92 står alene og er gældende. Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 17

18 1. For igangsætningsfristen 0,5 % af entreprisesummen. 2A. For deltidsfristen 2A 0,5 % af entreprisesummen. 2B. For deltidsfristen 2B 0,5 % af entreprisesummen. 3. For færdiggørelsesfristen 0,5 % af entreprisesummen. Den samlede bod kan højst udgøre 5 % af entreprisesummen. Ad 26 Ad 27 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. ARBEJDETS AFLEVERING Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen vil kunne afleveres afsnitsvis som følger: - Det af deltidsfristen 2A omfattede. - Det af deltidsfristen 2B omfattede. - Resten. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 29 Afleveringsprotokol G. MANGLER VED ARBEJDET Ad 30 Ad 31 Mangelbegrebet Mangler påvist ved afleveringen 18

19 Ad 32 Ad 33 Ad 34 Ad 35 Ad 36 Ad 36, stk. 3 Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Ad 37 Ad 38 Ad 39 1-års eftersyn 5-års eftersyn Fælles regler for eftersyn I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Ad 40 Ad 41 Ad 42 Ad 43 Ad 44 Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. En parts død Fælles regler om ophævelse J. TVISTER Ad 45 Ad 46 Ad 47 Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. Voldgift 19

20 SB-P, Betingelser m.v., Bilag BILAG 20

21 -P. Bilag STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren..den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren:.den (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel) 21

22 -P. Bilag STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. skriver:.....kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._.... (garantens underskrift) (garantens stempel) 22

23 -P. Bilag STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af..kr. inkl. moms skriver: kroner, der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest. Materialerne er af entreprenøren købt hos.. Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._... (garantens underskrift) (garantens stempel) 23

24 SB-P, Betingelser m.v., Bilag Kolofon Titel: Udbudsforskrifter. Betingelser m.v., Paradigma for særlige betingelser, SB-P Dato Juni 2010 Redaktion: Vejdirektoratet, Vejregelrådet Foto: Tegninger: Copyright: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet ISSN: X ISBN: