SORTERENDEBROERNE, NORD/SYD

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER SORTERENDEBROERNE, NORD/SYD Reparation af dilatationsfuger, 2012 JUNI 2012

2 Dato Juni, 2012 Vejdirektoratet SORTERENDEBROEN, NORD- OG SYDBRO REPARATION AF DILA- TATIONSFUGER SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

3 REPARATION AF DILATATIONSFUGER Dato Version 2 Udarbejdet af MDLM Kontrolleret af NGR Godkendt af MDLM Ref DE-F_ _L001_Ver2_SB_godkendt_MDLM.docx Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

4 Indholdsfortegnelse A. AFTALEGRUNDLAGET 1 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 7 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE 13 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 15 F. ARBEJDETS AFLEVERING 16 G. MANGLER VED ARBEJDET 17 H. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 18 BILAG Bilag 1 Standardformular for transportdokument Bilag 2 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bilag 3 Standardformular vedr. forudbetalte ikke leverede materialer

5 1 A. AFTALEGRUNDLAGET Ad 1 Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2 Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter prisreguleres i henhold til 22, stk. 6. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter: Etablering, drift, vedligehold og nedtagning af trafikafspærring Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende bro- og vejbelægning lokalt omkring dilatationsfuger Reparation af dilatationsfuger Etablering af ny vej- og brobelægning lokalt op til dilatationsfuger. Entreprisen udføres på overside brodæk i to etaper udført som weekend- og natarbejde, hvor der arbejdes med skiftehold således at der arbejdes i samtlige døgnets 24 timer. Arbejdet skal udføres i to etaper i to på hinanden fortløbende weekender. Hver etape udføres i perioden fra fredag til mandag som nærmere beskrevet nedenfor. Etape 1: Arbejder i langsomme spor og nødspor på nord- og sydbro, samt cykel- /gangsti på sydbro. På nordbro i vestgående retning (mod Sjælland) er opstart foreløbigt fastsat til kl fredag den 7. september 2012, og arbejderne inkl. nedtagning af trafikafspærring skal være afsluttet kl mandag den 10. september På sydbro i østgående retning (mod Amager) er opstart foreløbigt fastsat til kl fredag den 7. september 2012, og arbejderne inkl. nedtagning af trafikafspærring skal være afsluttet kl mandag den 10. september Etape 2: Arbejder i midterste og hurtige spor på nord- og sydbro. På nordbro i vestgående retning (mod Sjælland) er opstart foreløbigt fastsat til kl fredag den 14. september 2012, og arbejderne inkl. nedtagning af trafikafspærring skal være afsluttet kl mandag den 17. september. På sydbro i østgående retning (mod Amager) er opstart foreløbigt fastsat til kl fredag den 14. september 2012, og arbejderne inkl. nedtagning af trafikafspærring skal være afsluttet kl mandag den 17. september.

6 2 De oplyste tidspunkter er efter foreløbig aftale med Vejdirektoratets Driftsafdeling i Næstved. Endelige tidspunkter for opstart og afslutning skal godkendes af Vejdirektoratets Driftsafdeling i Næstved i forbindelse med ansøgning om rådighedstilladelse. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A Eventuelle rettelsesblade / supplerende meddelelser udsendt til de bydende inden licitationen B Tilbudsliste (TBL) af juni 2012 C Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) rev. 1 af juni 2012 D Nærværende Særlige betingelser (SB) rev. 1 af juni 2012 E Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) rev. 1 af juni 2012 F F1 F2 Følgende tegninger: Eksisterende forhold F1.1 Konstruktionstegninger: Se tegningsliste, rev. 1 af juni 2012 Skitser: F2.1 - Konstruktionstegninger: Se tegningsliste, rev. 1 af juni 2012 F2.2 - Trafikomlægninger og arbejdspladsforhold Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider: - Afmærkning af vejarbejder, Vejregler, april Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november Håndbog for afmærkning af vejarbejder, 2008 (Se hjemmesiden: EAV) For arbejder på motorveje gælder tillige: - Afmærkning af vejarbejder på statsveje - instruks, Vejdirektoratet, maj Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Tegningsbilag - motorveje, maj 2008 (Se hjemmesiden: G Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Udbudsforskrifter generelt ( 42AC-90CD- 1163BC8A4042}&f=+%2b(bounty:"/V1/Navigation/Tillidsmandssystemer/Vejregler /Udbud/Generelt/"$)) AAB Generelt, Styring og samarbejde af februar 2011 AAB Generelt, Arbejdsplads af november 2007 Udbudsforskrifter vejoverbygning

7 3 ( V1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fUdbud%2fbefaestelser%2f%22 %24)&s=itexttype&sd=Descending&navId={4D33FB06-4DF5-4E7D-8BFB- E98580C8AD99}&navX=0) AAB Varmblandet asfalt af februar 2012 AAB Overfladebehandling af februar 2009 Udbudsforskrifter Betonbroer ( 4EE7-B98D- 5DAE5EA90771}&f=+%2b(bounty:"/V1/Navigation/Tillidsmandssystemer/Vejregler/Udb ud/bygvaerker/betonbroer/"$)) AAB Fugtisolering af januar 2011 AAB Brobelægninger: pkt supplerer AAB af november 2006 pkt. 11.7, 11.8 og supplerer AAB af november 2004 pkt af marts 2007 supplerer AAB af november 2004 Revisionshæfte af februar 2009 Frivillige kontrolordninger for fugtisolering og brobelægning Fugtisoleringssystemer - AAB-Bilag af januar 2012 Betonbroer - Brobelægninger - AAB-Bilag af august 2011 H Tilsynshåndbøger Tilsynshåndbog for betonbroer, august Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, okt I Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af juni 2012 J AB 92 K Forskrifter Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB for fugtisolering eller brobelægning er henvist til disse. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. L Love og bestemmelser Følgende love og bestemmelse udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider - Miljøministeriets love og bestemmelser i nyeste udgave ( - Arbejdstilsynets love og bestemmelser i nyeste udgave ( Arbejdet kan påregnes overdraget senest 2 uger efter licitation og kan påregnes tilladt igangsat

8 4 Ad 2, stk. 3 umiddelbart herefter, hvorefter arbejdet i marken kan foretages på de på forhånd fastlagte udførelsesweekender. Overdragelse af arbejdet er under forbehold af de(n) bevilgende myndighed(er)s godkendelse. Følgende bodsbehæftede tidsfrister jf. 25, skal overholdes med forbehold for ændringer af opstarts- og afslutningstidspunkter ifm. ansøgning om endelig rådighedstilladelse: Igangsætningsfrist Arbejdet (opstart etape 1) må påbegyndes for sydbro tidligst fra kl. 12 for sydbro / kl for nordbro, og skal være påbegyndt i marken senest fredag den 7. september 2012 kl for sydbro hhv. kl for nordbro. Som kriterium for, at igangsætningsfristen er overholdt, skal entreprenørens detailtidsplan og afregningsplan for hvert enkelt arbejde, samt relevante arbejdsprocedurer, være godkendt af tilsynet. Følgende forberedende arbejder skal inden igangsætningsfristen være afsluttet i marken: Etablering af midlertidig afmærkning ved forledning af kørebaner Følgende arbejder skal på igangsætningsfristen være påbegyndt i marken: Etablering af trafikafspærring og indretning af arbejdsplads Deltidsfrist A1 Afslutning etape 1, sydbro Arbejdet i etape 1 skal være fuldført senest mandag kl for sydbro efter fredagen hvor igangsætning af etape 1 i marken har fundet sted. Deltidsfrist A2 Afslutning etape 1, nordbro Arbejdet i etape 1 skal være fuldført senest mandag kl for nordbro efter fredagen hvor igangsætning af etape 1 i marken har fundet sted. Deltidsfrist B1 Afslutning etape 2, sydbro Arbejdet i etape 2 skal være fuldført senest mandag kl for sydbro efter fredagen hvor igangsætning af etape 2 i marken har fundet sted. Deltidsfrist B2 Afslutning etape 2, nordbro Arbejdet i etape 2 skal være fuldført senest mandag kl for nordbro efter fredagen hvor igangsætning af etape 2 i marken har fundet sted. Færdiggørelsesfrist Overordnet set skal alle arbejder være fuldført klar til aflevering senest mandag den 17. september 2012 kl , med forbehold for ændringer ved ansøgning om endelig rådighedstilladelse. Slutdokumentation De under 11, stk. 1, anførte tegninger og den i SAB 0.5 anførte KS-dokumentation skal afleveres til bygherren senest 10 arbejdsdage efter færdiggørelse af etape 2, og godkendes af bygherren inden afleveringsforretning kan finde sted.

9 5 De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende tidsfrister knyttes til denne dato. Ad 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Af tilbudslistens mængder fremgår Tillægsarbejder, som måtte blive taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Ad 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ad 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage. Ad 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad 5 stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDO- KUMENT se bilag 1 til SB. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiverne.

10 6 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE, se bilag 2 til SB. Sikkerhedsstillelsen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter underskrivelse af kontrakten. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af summen af tilbuds- og regningsarbejder i tilbuddet ekskl. moms. Såfremt omfanget af arbejder (inkl. tillægsarbejder) øges med mere end 5% ud over den ved arbejdets start skønnede entreprisesum, skal sikkerheden ved afleveringen reguleres, så den svarer til 10 % af det udførte arbejde. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke foretager udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. Ad 6, stk. 6 Sikkerheden nedskrives ikke ved delvis ibrugtagning. Vedr. nedskrivning af sikkerhedsstillelsen henvises i øvrigt til ad 36, stk. 1. Ad 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Ad 8 Forsikring Ad 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at all-risk forsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken jf. bl.a. SAB 18, samt at dækningsgraden er mindst kr ved personskade og kr ved tingskade.

11 7 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ad 9 Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB Styring og samarbejde. Ad 10 Entreprenørens ydelse Ad 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Entreprenøren skal dokumentere, at tegninger og beregninger mv. er kontrolleret inden udlevering for tilsynets gennemgang. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren/tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Ad 10, stk. 2 Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved undersøgelse af: Kontrol af arbejdets kvalitet Ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren at deltage i møder i forbindelse med entreprisen som anført i SAB-0. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CEmærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet, samt i gældende standarder mv. Det påhviler entreprenøren at deltage i projektgennemgang. Entreprenøren skal påregne at varigheden vil være op til 2 timer. Entreprenøren skal sikre, at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB.

12 8 Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. Ad 11, stk. 3 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidigt vil meddele, hvilke krav man vil stille til prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet son konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Der foretages løbende ibrugtagning af arbejderne i takt med at etaperne afsluttes. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning, som underskrives af bygherren ved tilsynet og entreprenøren. Ad 13 Forhold til myndigheder Ad 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB afsnit 0, Styring og samarbejde Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde. Vejmyndighed for overført vej er Vejdirektoratets Driftsafdeling Næstved. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for forurening og skader på veje og anlæg i og under arbejdets udførelse, der kan lastes ham, og der skal øjeblikkeligt træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om fornøden belysning af arbejdsområdet samt om opsætning af de for færdselen fornødne spærringer og skilte og disses belysning. Hindringer eller ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, som af entreprenøren anses for påkrævede, må kun ske efter aftale med myndighederne: vejmyndighed, politi, Søfartsstyrelse mv.

13 9 Vejdirektoratet ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under opretholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau. Entreprenøren skal selv skaffe sig fornøden arbejds- og oplagsplads udover den, der er anvist i entreprisegrundlaget. Såfremt der konstateres overtrædelse af sikkerhedsforskrifter gældende for arbejdet, jf. SAB afsnit 1, kan bygherren uden varsel bortvise den/de pågældende personer. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde kan bygherren forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler, ledninger og lignende, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren, og beskadigelsen kan lastes entreprenøren. Ad 14 Ændringer i arbejdet Ad 14, stk. 3 For hovedposter gælder ±15% reguleringen. For underposter og poster gælder ±100% reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 Da der ved nærværende entreprise er tale om reparationsarbejde, kan der under arbejdets udførelse forekomme forhold, der gør det nødvendigt at iværksætte ekstraarbejder, også ud over hvad der er forudsat ved angivelse af skønnede mængder. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer ved tillægsarbejder afregnes efter timesatser anført i TBL, enhedspriser for regningsarbejder. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges hans timer ved ovennævnte beregning.

14 10 Er han kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af tillægsog ekstraarbejder også omfattet af tilbudslistens enhedspriser for regningsarbejder. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad 15, stk. 1 Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på foreliggende tegninger og skal tilpasses det eksisterende bygværk. Det pålægges entreprenøren, før det egentlige markarbejde påbegyndes, at iværksætte opmålinger som angivet i SAB afsnit 1. Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af betydning fra det forudsatte, skal han gøre bygherren opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. Ad 17 Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Rambøll Danmark A/S. Ad 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse

15 11 Ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens arbejdsledelse skal have kendskab til Vejdirektoratet Jobmanager og skal deltage i VD kursus herfor. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Til ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder, herunder trafikafmærkning. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til de i SAB nævnte undersøgelser. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at de medarbejdere, der arbejder på eller langs veje med trafik, opfylder de i SAB Styring og samarbejde anførte krav til gennemførelse af kursus. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Hvis bygherren under entreprisens udførelse ikke finder byggelederens samarbejde tilfredsstillende, herunder at denne ikke efterlever de i nærværende betingelser opstillede krav / regler bl.a. vedrørende de trafikale forhold, forbeholder bygherren sig ret til at kræve arbejdslederen udskiftet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder - leverancer - gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet

16 12 til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Adcitation: Entreprenøren skal indgå i samarbejde med bygherren om behandling af erstatningssager, såfremt der fra tredjemands side rejses krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. Ad 19 Byggemøder Ad 19, stk. 1 Der afholdes ikke traditionelle byggemøder som følge af den korte, komprimerede udførelsesperiode. I stedet afholdes der korte statusmøder hhv. fredag aften, lørdag formiddag, lørdag aften, søndag formiddag, søndag aften, samt mandag morgen i de respektive udførelsesweekender. Aftaler mm indgået ved disse statusmøder skal indføres i logbogen. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.

17 13 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Ad 22 Betaling Ad 22, stk. 1 Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. Betaling vil ske senest 20 dage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. For arbejder, der betales som tilbuds- eller regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem JobManager skal anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser indenfor entreprisen, Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdirektoratet, som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og adgangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling. Ved kontraktindgåelsen aftales sammen med godkendelsen af entreprenørens tidsplan, en betalingsplan, som tilsynet inddaterer i JobManager. Efterfølgende acontobegæringer sker ved, at entreprenøren i praksis indtaster opgjorte mængder med reference til tilbudslistens enhedspriser i JobManager. Efter tilsynets godkendelse kan entreprenøren fremsende en e-faktura fra JobManager Vejdirektoratet. En i fællesskab mellem entreprenøren og tilsynet foretagen vurdering af faktisk stadeprocent for de aktuelle ydelser danner grundlag for acontospecifikationer. Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Kurset er et halvdags-kursus. Kursusafgiften afholdes af bygherren, men entreprenøren afholder selv omkostninger til medarbejdere, der deltager i kurset. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMU- LAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER se bilag 3 til SB. Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte beløb efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er mangelsbehæftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del. Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Ad 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

18 14 Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For hele entreprisen ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen. Ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse. Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

19 15 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ad 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ad 24, stk. 1 Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af Tilbudshæftets tilbudslister, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført på den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til ad 9, stk. 1 skal tage hensyn til i sin arbejdsplan og som ikke kan imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs og materielressourcer. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er som følger: 1. For deltidsfrist A1 afslutning etape 1, sydbro kr. pr. påbegyndt dag udover det fastsatte sluttidspunkt i SB Ad 2, stk For deltidsfrist A2 afslutning etape 1, nordbro kr. pr. påbegyndt dag udover det fastsatte sluttidspunkt i SB Ad 2, stk For deltidsfrist B1 afslutning etape 2, sydbro kr. pr. påbegyndt dag udover det fastsatte sluttidspunkt i SB Ad 2, stk For deltidsfrist B2 afslutning etape 2, nordbro kr. pr. påbegyndt dag udover det fastsatte sluttidspunkt i SB Ad 2, stk For slutdokumentation kr. pr. påbegyndt uge Udover disse bodsbestemmelser gælder følgende bonus- og bodsbestemmelser: Såfremt entreprenøren ikke overholder miljøbestemmelser i SAB 1.7, eller de i øvrigt i beskrivelserne anførte bestemmelser vedrørende udførelse af arbejde, der belaster omgivelserne med støv, støj eller anden gene, ifalder der ham en bod pr. episode på kr Ved en episode forstås konstatering af en enkelt overskridelse af ovennævnte bestemmelser, eller hvor der udstedes en henstilling eller et påbud fra myndighederne. Såfremt entreprenøren overholder deltidsfristerne og færdiggørelsesfristen udbetales en bonus på kr.

20 16 F. ARBEJDETS AFLEVERING Ad 28 Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når arbejderne er afsluttet i sin helhed, og der ikke foreligger et væsentligt antal mindre mangler, eller der mangler skriftlig dokumentation for væsentlige arbejder. Der vil efter nærmere aftale med tilsynet kunne afholdes en ibrugtagning, når alle arbejderne er afsluttet i marken. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ved delvis ibrugtagning af entreprisen afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 92 12, stk. 4. Der udarbejdes en ibrugtagningsprotokol, som underskrives af både bygherre og entreprenør. Entreprisen afleveres i en samlet aflevering, når samtlige arbejder er afsluttet. Forud for afleveringsforretningen, skal al dokumentationsmateriale være afleveret og godkendt af tilsynet, jf. 2, stk. 3.

21 17 G. MANGLER VED ARBEJDET Ad 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Såfremt entreprenøren opstiller og vedligeholder de aftalte trafikomlægninger i henhold til den godkendte afmærkningsplan uden at det giver anledning til bemærkninger, tilkommer der entreprenøren en bonus på kr. Hver gang (uanset antal gange) bygherrens tilsyn konstaterer fejl og/eller mangler ved vejafmærkningen mv., opkræves en bod på kr. Dermed bortfalder bonussen efter 2 hændelser. Boden kan derimod godt opkræves mere end de to gange. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Hvis entreprenøren har manglende bemanding (dvs. uden aftale med tilsynet), eller hvis hovedentreprenøren ikke er til stede på byggepladsen under arbejde som udføres af underentreprenør, i det omfang der er beskrevet i arbejdsplanen og/eller pålagt af tilsynet, pålægges han en bod på kr. pr. gang bygherrens tilsyn konstaterer en af disse uoprettelige mangler. Ad 36 Mangelsansvarets ophør Ad 36, stk. 3 For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 6, stk. 2) nedskrives, med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler, som anført efterfølgende. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet: Efter 1 år til 2 % Efter 5 år til 0 %. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Entreprenøren skal, hvor forholdene kræver det, stille skiltevogn samt eventuelle øvrige trafikforanstaltninger til rådighed i forbindelse med besigtigelsen samt evt. afhjælpning af mangler. Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

22 18 H. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Ad 40 Bygherrens hæveret Gentagen konstatering af mangler ved vejarbejdsafmærkninger samt andre arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten.

23 BILAG 1 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT

24

25 BILAG 2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

26

27 BILAG 3 STANDARDFORMULAR VEDR. FORUDBETALTE IKKE LEVEREDE MATERI- ALER

28

29 DRIFTSDIVISIONEN Niels Juels Gade København K Telefon vd@vd.dk vejdirektoratet.dk