SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SB 10.maj 2011 Bygherre: Sted: Grønlands Banken Sisimiut SÆRLIGE BETINGELSER (SB) for udførelse af Renovering af Grønlandsbanken i Sisimiut - Bygningsarbejder Grønlandsbanken Postbox 1033 3900 Nuuk Tegnestuen Nuuk A/S Postbox 420 3900 Nuuk Rambøll Grønland A/S Postbox 850 3900 Nuuk Rambøll Sisimiut Postbox 426 3911 Sisimiut

0.1 ORIENTERING OM OPGAVEN Nærværende SB gælder for de i pkt. 0.4 afgrænsede entrepriser, der alle indgår i gennemførelsen af byggeopgaven: Energirenovering af bankfilial i Sisimiut. Bygherre er: GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk tlf.: 70 12 34 fax: 34 77 06 0.2 AFTALEGRUNDLAG For entreprisen gælder foruden de indgåede kontrakter og nærværende SB: AP 95 Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland. Herunder de i AP 95 indsatte bilag nr. 1-6. Udbudstidsplan, bilag 1 til nærværende SB. Oplysninger om fordelingslisternes positioner, bilag 2 til nærværende SB. Udbudskontrolplaner dateret 26.januar 2009, bilag 3 til nærværende SB. Plan for sikkerhed og sundhed PSS, bilag 4 til nærværende SB. 0.3 ARBEJDSGRUNDLAG Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter og nærværende SB skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger, der er anført i "SA - særlig arbejdsbeskrivelse" dateret 10.maj 2011. 0.4 ENTREPRISERNES OMFANG Byggearbejderne er fordelt på nedennævnte fagentrepriser. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter hver entreprise de arbejder, som henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af arbejdsbeskrivelsen, herunder også arbejde, der ikke er nævnt i selve beskrivelsen, men fremgår af det øvrige aftale- og arbejdsgrundlag.

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 2 AF 14 0.4.1 1 JORD-, BETON-, TØMRER- OG MURERENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag; SA afsnit 1 Jordarbejder og terrænbefæstelser; SA afsnit 3 Beton- og jernbetonarbejdet; SA afsnit 7 Afspærring af byggeplads; SB pkt. B4, 1.3 Murerarbejdet; SA afsnit 8 Tømrerarbejdet; SA afsnit 9 Tagdækningsarbejdet; SA afsnit 10 Snedkerarbejdet; SA afsnit 11 Toiletforhold til byggeplads; SB pkt. B4, 1.4 Specielle gulvbelægningsarbejder; SA afsnit 15 0.4.2 2 - MALERENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag; SA afsnit 1 Malerarbejdet; SA afsnit 16 0.4.3 3 - VVS-ENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser; SA afsnit 1 Indvendige spildevandsledninger; SA afsnit 18 Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet; SA afsnit 19 Ventilationsanlæg; SA afsnit 21 Isolering af tekniske installationer; SA afsnit 23 Vandforsyning til arbejdspladsen; SB pkt. B4, 1.6 Varmeforsyning til arbejdspladsen; SB pkt. B4, 1.7. 0.4.4 4 - EL-ENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser; SA afsnit 1 El-installationer; SA afsnit 26 Byggestrøm; SB pkt. B4, 1.5

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 3 AF 14 0.5 TERMINER OG TIDSFRISTER 0.5.1 BYGGEPERIODE Byggearbejderne påbegyndes juli 2011 og afsluttes 1. marts 2012. 0.5.1 TIDSPLAN Som bilag 1 til nærværende SB forefindes udbudstidsplan. Udbudstidsplanen er gældende for entreprenørens tilbud. Ved kontraktens indgåelse udarbejdes arbejdsplan. Entreprenøren er forpligtet til at samarbejde med bygherren om arbejdsplanens udarbejdelse jvf. AP95 9. 0.5.2 MELLEMTERMIN 1 Nedrivningsarbejder inkl. hultagning/-hugning i beton skal være afsluttet senest 1.september 2011 mulighed for interimsvarme skal dog fortsat være muligt indtil olietank og kedel er skiftet. Betonfundamenter fremmes så alle betonfundamenter er færdige senest 12. september 2011. Udvidelserne af indgang og trapperum skal fremmes så alle konstruktioner under og over terræn inkl. tagpaparbejder er afsluttet senest 1. november 2011 ekskl. Udvendig beklædning. Vinduer, udvendige døre og dørpartier/glaspartier skal være udskiftede inkl. udtagning og isætning af nye vinduer senest den 1. november 2011. Efterisolering af alle ydervægge inkl. færdig vindspærre skal være afsluttet senest 1. november 2011. Udvendig beklædning skal overalt være udført inkl. inddækninger og afslutninger senest 20. december 2011. Etablering af nyt varmegenvindings- og ventilationssystem skal fremmes, så det er færdiginstalleret og funktionsdueligt senest 16. januar 2012. Ændringer i afløbs- og brugsvandsinstallationerne skal fremmes så alle installationer er udført og funktionsduelige inkl. trykprøver senest den 16. januar 2012. Etablering af nye dæk, gulve, vægge skal være klar til malerarbejdet senest den 16. januar 2012. Malerarbejdet skal fremmes så opstart af nedhængte lofter skal opstartes senest 13. februar 2012. 0.5.3. AFLEVERINGSTERMIN Aflevering skal finde sted senest fredag den 30. marts 2012. 0.6 DAGBOD For overskridelse af mellemtermin en fastsættes en dagbod på kr. 5.000,- pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen.

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 4 AF 14 Afleveringsterminen fastsættes en dagbod på kr. 3.000,- pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen. 0.7 TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AP 95 I det følgende meddeles tilføjelser og ændringer til Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland, AP95. Inddeling og nummerering er den samme som anvendt i AP95. A. AFTALEGRUNDLAGET 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Intet at tilføje 2. BYGHERRENS UDBUD Udbud (ad AP 95 2, stk. 2) Licitationsannoncen er bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Udbudet er i fagentrepriser med mulighed for at give alternative tilbud for storentrepriser. Bedømmelseskriterie er laveste pris. De nærmere bestemmelser for afgivelse af tilbud, herunder tid og sted for licitationen, fremgår af Udbudsskrivelsen, US. Tidsplan (ad AP 95 2, stk. 3) Tidsplanen for byggeriet fremgår af SB pkt. 0.5. Fortidsminder (ad AP 95 2, stk. 4) Der findes ikke, bygherren bekendt, fortidsminder indenfor arbejdsområdet. Tilbudets form (ad AP 95 2 stk. 6) Tilbudslisten og den tilhørende fordelingsliste skal benyttes og alle fordelingslistens positioner skal udfyldes. Såfremt den bydende kan give dekort ved overdragelse af flere entrepriser kan dette beskrives i et særskilt tilbudsbrev. Såfremt den bydende kan give et mere fordelagtigt tilbud, ved anvendelse af alternative materialer, konstruktioner eller udførelsesmåder kan sådanne alternativer beskrives i et særskilt tilbudsbrev, med angivelse af de foreslåede ændringer og de dertil knyttede dekorter i forhold til det ordinære tilbud. Specifikation af mængder Specifikation og opmålingsregler for de enkelte positioner er indsat som bilag 2 til SB. Poster der i fordelingslisten er opført med mængde og enhedspris skal forudsættes afregnet med anvendelse af de tilbudte enhedspriser og de ved udførelsen opmålte mængder. Sammenligning af tilbud sker ved anvendelse af de i listerne angivne mængder.

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 5 AF 14 3. ENTREPRENØRENS TILBUD Vedståelse (ad AP 95 3, stk. 5) Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationstidspunktet. 4. ENTREPRISEAFTALEN Aftalen (ad AP 4, stk. 1) Entrepriseaftalen indgås ved et særligt dokument, en entreprisekontrakt. Ved kontraktens indgåelse bortfalder tilbud med eventuelle forbehold, således at kontrakten udgør det eneste aftaledokument. 5. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. Intet at tilføje B SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6. ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 7. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8. FORSIKRING Bygherren tegner sædvanlig brand- og stormskade-forsikring. C ENTREPRISENS UDFØRELSE 9. ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 10 ENTREPRENØRENS YDELSE 11. PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER Projektgennemgang (ad AP 95 11, stk. 1) Entreprenøren er på forlangende, pligtig til at deltage i en projektgennemgang. Kvalitetssikring (ad AP 95 11, stk. 1) Udbudsmaterialet indeholder udbudskontrolplaner der knytter sig til de enkelte fagarbejder. Udførelse af kvalitetssikring er en del af det samlede arbejde. Indtil kvalitetssikring for de enkelte arbejder og ydelser er udført i en form der kan godkendes, tilbageholdes 10% af værdien af det arbejde kvalitetssikringen omhandler. 12. ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE Entreprenøren bærer også risikoen, herunder for vedligeholdelse, ved arbejder der udføres som ændringsarbejder i regning, indtil entreprisens aflevering. 13. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 6 AF 14 14. ÆNDRINGER I ARBEJDET I de tilfælde, det ikke er omfattet af AP 95 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdets påbegyndelse, afregnes som følger: For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes entreprenøren med faste timerater som anført i tilbudslisternes fordeling E. Der godtgøres endvidere entreprenøren afholdte udgifter med tillæg af et salær, på byggematerialer og forbrugsgods på 10 % og på materielleje, udlæg og regninger fra underentreprenør på 7 %. Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne før disse iværksættes. 15. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 16. FORTIDSMINDER 17. BYGHERRENS TILSYN 18. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 19. BYGGEMØDER 20. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 21. TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 22. BETALING Acontobetaling (ad AP 95 22, stk. 1) Uanset bestemmelser i AP 95 22, stk. 1, forbeholder bygherren sig en betalingsfrist på 30 kalenderdage. Opmåling og dokumentation ved mængdeafregnede ydelser Opmåling og beregning af mængder foretages af entreprenørens repræsentant under tilsynets kontrol. Hertil hørende bilag skal attesteret af tilsynet være vedlagt entreprenørens regning for de pågældende mængder.

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 7 AF 14 Entreprenøren er ansvarlig for at de nødvendige opmålinger foretages medens det er muligt. Prisregulering (ad AP 95, pkt. 22.6 bilag 6 til AP 95) Prisen skal være fast, bortset fra de i bilag 6 til AP 95 anførte reguleringsmuligheder. 23. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 24. ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 25. ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE Dagbod (ad AP 95, pkt. 25.2) For opgaven er fastsat dagbod jf. SB pkt. 0.6. 26. BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 27. BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING 28. AFLEVERINGSFORRETNINGEN 29. AFLEVERINGSPROTOKOL G. MANGLER VED ARBEJDET 30. MANGELBEGREBET 31. MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 32. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 33. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 34. BYGHERRENS RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN 35. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 8 AF 14 36. MANGELANSVARETS OPHØR H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 37. 1-ÅRS EFTERSYN 38. 5-ÅRS EFTERSYN 39. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 40. BYGHERRENS HÆVERET 41. ENTREPRENØRENS HÆVERET 42. KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORD M.V. 43. EN PARTS DØD 44. FÆLLES REGLER FOR OPHÆVELSE J. TVISTER 45. SYN OG SKØN Med mindre parterne aftaler andet, begæres syn og skøn udmeldt af formanden for Voldgiftsretten i Grønland. 46. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. Med mindre parterne aftaler andet, begæres formanden for Voldgiftsretten i Grønland om at udpege en sagkyndig. 47. VOLDGIFT Med mindre parterne aftaler andet, afgøres tvister ved Voldgiftsretten i Grønland. B1 B2 B3 BILAG 1 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE BILAG 2 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE BILAG 3 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 9 AF 14 B4 BILAG 4 TIL AP 95 - ARBEJDSPLADSEN OG ARBEJDSFORHOLDENE 1. ARBEJDSPLADSEN Opmærksomheden henledes på at de omgivende bygninger vil være i brug i hele byggeperioden. Der er adgang fra offentlig vej Ane Sofiap aqq. 1.1 ARBEJDSOMRÅDET 1.2 ARBEJDSVEJE OG STILLADSER 1.3 INDHEGNING, AFSPÆRRING, AFMÆRKNING M.V. I entreprise 1 Jord-, Beton-, Tømrer- og Murerentreprisen - indgår følgende: Der opsættes afspærring mod byggeplads til alle sider. Der opsættes stabilt min. 2 meter højt trådhegn. Der skal etableres en låge hvorigennem entreprenørmaskiner og lastvogn med affaldscontainer kan passere. Lågen skal holdes lukket og aflåst uden for arbejdstiden. Hegns- og plankeværksstolper kan fastgøres til betonklodser oplagt på terræn. Afspærringen opstilles før udgravningsarbejderne indledes og hegnet nedtages, når det afsluttende terrænarbejde skal indledes. 1.4 ARBEJDSSKURE OG MATERIALOPLÆG I entreprise 1 Jord-, Beton-, Tømrer- og Murerentreprisen - indgår følgende: Toiletvogn(fælles) anstilles ikke, - der vil være mulighed for at anvende toilet i bygningen. Rengøring af rummet ugentlig og daglig oprydning, sikring af toiletpapir, sæbe håndklæde mv. er til stede hører under entreprise 1. Øvrige materialecontainere/-skure kan opstilles i begrænset omfang øst for bankfilialen, - planlægningen skal ske i et samarbejde mellem entreprenørerne under kontraheringen. Se specielt i PSS angående de enkelte entreprisers forpligtelser i forbindelse med fælles adgangsvejes sikkerhed og farbarhed, transport og tømning af affaldscontainer, afspærring af huller mv.. Derudover intet at tilføje. 1.5 EL-FORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN Alle byggestrømsinstallationer udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG 6) kap. 704 samt notat fra Grønlands Elmyndighed nr. 04/2004. Fra bygningens hovedtavle fremføres til ledning til min. en byggestrømstavle på hver etage. Det påhviler den enkelte entreprenør at etablere og opretholde elforsyning til eget brug herunder arbejdsbelysning, indtil byggeriets overdragelse og ibrugtagning af bygherren. I entreprise nr. 4 - El-entreprisen - indgår følgende: El-entreprenøren udfører og vedligeholder min. 1 byggestrømstavle på hver etage, tilsluttet i bygningens hovedfordelingstavle samt orienteringsbelysning på

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 10 AF 14 hele byggepladsens adgangsveje udvendigt på pladsen som indvendig i bygningen, fra byggestart indtil aflevering af byggeriet. Efter endt brug demonterer og bortkører el-entreprenøren alle byggestrømsinstallationer. Der etableres på hver etage min. 1 byggestrømstavle min. 1 stk. 32A/400V og 6 stk. 16A/230V stik tilsluttet bygningens nuværende hovedtavlen placeret i fyrrum. El-entreprenøren skal sørge for nødvendige tilmeldinger til Nukissiorfiit. Bygherren betaler elforbruget efter målerregning. 1.6 VANDFORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN I entreprise 3 - VVS-entreprisen - indgår følgende: Der etableres en midlertidig vandforsyning bestående af en eller to spulehaner med slangeforskruning de må ikke være en del af det nye projektarbejde og skal inden aflevering demonteres igen. Bygherren afholder udgifter for afregning af forbrugt vand. 1.7 VARMEFORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN I entreprise 3 - El-entreprisen - indgår følgende: Entreprenøren skal udføre interims opvarmning af bygningen så snart der er behov derfor. Interimsopvarmningen udføres med varmeblæsere tilsluttet eksisterende kedelanlæg, som skal holdes i drift indtil nye kedelinstallationer er på plads og kan overtage forsyningen. Interimsopvarmningsmuligheden skal holdes intakt indtil det permanente varmeanlæg kan idriftsættes. Entreprenøren demonteret og bortkører interims varmeanlægget når det permanente varmeanlæg er idriftsat. Entreprenøren skal vedligeholde og drive interims varmeanlægget og der efter det permanente varmeanlægge indtil byggeriet bliver afleveret. Bygherren betaler olieforbrug efter regning. 2. BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG VINTERARBEJDE 2.1 GENERELT 2.2 VINTERARBEJDE 2.3 UDGIFTSFORDELING

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT SIDE 11 AF 14 B5 BILAG 5 TIL AP 95 - EVENTUELLE TILLÆGSYDELSER B6 Eventuelle tillægsydelser fremgår af tilbuds- og fordelingslisten. BILAG 6 TIL AP 95 - REGULERING AF ENTREPRISESUMMEN 1. REGULERING SOM FØLGE AF LØNÆNDRINGER 2. REGULERING SOM FØLGE AF VISSE PRISÆNDRINGER 3. REGULERING SOM FØLGE AF STIGNING I MATERIALPRISER 4. EKSTRAORDINÆRE PRISSTIGNINGER 5. OFFENTLIGE PÅLÆG

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT BILAG 1 TIL SB UDBUDSTIDSPLAN 10.juni 2011 Indtil 1. juli 2011 Indtil 1. august 2011 licitation kontrahering Bankfunktionen flyttes til andre lokaler 1. august Byggestart 1.september 2011 Udgravning og fundamentsstøbning afsluttet 12. september 2011 betonarbejder afsluttet 1. februar 2012 råhus lukket 30. marts 2012 Aflevering alle entrepriser

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT BILAG 2 TIL SB OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER I det følgende meddeles supplerende oplysninger om fordelingslisternes enkelte positioner. Ad pos A.01 Anstilling Positionerne omfatter samtlige udgifter, som ikke henhører under fordelingslistens øvrige positioner herunder specielt udgifter til indretning, drift og afrigning af arbejdspladsen samt forsikringer, ad pos A.02 Afrømning Positionen omfatter samtlige ydelser for forskriftsmæssig afrømning af muld- og vegetationslag, asfalt og andre gamle belægninger i lagtykkelser på max 0,2 m for bygning og for fremtidige udenomsarealer indgangsramper mv.. I prisen skal være indeholdt materialernes optagning og henlægning i depot inden for en afstand af max 500 m for genanvendelse. I prisen skal ligeledes være indregnet fjernelse og bortskaffelse af belægninger (f.eks. asfalt), som ikke kan genanvendes i de efterfølgende regulerings- og tilfyldningsarbejder. Ydelsen omfatter ligeledes fjernelse af løsjordslommer på fjeld. For afregning opmåles det faktisk afrømmede areal indenfor projektets rammer. For lagtykkelser over 0,2 m anvendes udgravningspositioner. ad pos A.03 Udgravning for fundamenter Denne position omfatter samtlige udgifter for udgravning af løsjord for fundamenter og terrændækkonstruktioner. I enhedsprisen skal være indeholdt materialernes optagning, sortering og henlægning i depot inden for en afstand af max 500 m, for senere tilfyldning. For afregning opmåles volumen af de faktisk udgravede mængder inden for projektets afgrænsninger, mellem afrømmet overflade og projekteret niveau henholdsvis eksisterende fjeldoverflade. Ved fundamenter er afgrænsning 0,7 m fra yderside fundamentets teoretiske uderbegrænsning og med hældning 1:1. ad pos A.04 Udsprængning for fundamenter Positionen omfatter samtlige ydelser for udsprænging for fundmenter og krybekældre. For afregning opmåles de faktiske mængder inden for projektets afgrænsninger fra afrenset fjeldoverflade til projekteret niveau, og med lodrette hældninger. I prisen er indeholdt optagning, sortering og henlægning i depot inden for en afstand af max 500 m, for senere tilfyldning. ad pos A.05 Tilfyldning for fundamenter og under terrændæk Denne position omfatter samtlige ydelser for tilfyldning for fundamenter og under terrændæk indtil underside skærvedrænlag. I enhedsprisen skal være indeholdt materialernes optagning fra depot inden for en afstand af max 500 m.

GrønlandsBANKEN RENOVERING AF GRØNLANDSBANKEN I SISIMIUT For afregning opmåles volumen af de faktiske tilfyldte mængder inden for projektets afgrænsninger, og afregnet efter samme retningslinier, som angivet under pos. 1.03 ad pos A.06 Bortkørsel af overskydende materiale Denne position omfatter samtlige ydelser for fjernelse af overskydende materialer fra jord- og udsprængningsarbejder inden for en kørselsafstand af 5 km. For afregning opmåles de faktisk bortkørte mængder på aflæsningsstedet. ad pos A.07 Udførelse af skærvedrænlag Denne position omfatter samtlig ydelser for forskriftsmæssig udførelse af 25 cm skærvedrænlag i de bygningsudvidelse projektet indeholder, og hvor der er terrændæk. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos A.08 Øvrige jordarbejder iht afs. 3 Positionen omfatter samtlige ydelser der ikke er medtaget under foranstående positioner. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos 2.07 Fundamentsvægge Positionen omfatter samtlige ydelser for støbning af skørtfundamenter. Medregnet skal være de på tegningerne viste isoleringlag. For afregning opmåles det faktiske udstøbte betonareal opmålt pr. min. 1 meter langs fundamenternes udvendige side (vendende mod det fri i det færdige byggeri). ad pos 2.05 Fjeldankre Positionen omfatter alle ydelser for levering og isætning af fjeldankre. For afregning opmåles det faktiske antal isatte ankre. ad pos 2.04 Skæring af hul i etagedæk Positionen omfatter skæring af hul i betondæk for ny trappeadgang mellem etagerne og den skal ske med diamantskæremaskine. Beskyttelse af øvrige bygningsdele og bygningsafsnit mod støv og beskadigelser samt fjernelse og bortskaffelse af de nedbrudte bygningsdele i henhold til de til enhver tid gældende affaldshåndteringsforskrifter i Kommunen, skal være indeholdt i prisen. Positionen afregnes til fast pris. ad pos 2.06 Bortskæring af betonvægge Positionen omfatter skæring af huller i betonvægge, bortskæring af trappe mm. med diamantskæremaskine. Beskyttelse af øvrige bygningsdele og bygningsafsnit mod støv og beskadigelser samt fjernelse og bortskaffelse af de nedbrudte bygningsdele i henhold til de til enhver tid gældende affaldshåndteringsforskrifter i Kommunen, skal være indeholdt i prisen. Positionen afregnes til fast pris. Positionen omfatter samtlige ydelser der ikke er medtaget under foranstående positioner.