SB VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26

Transkript

1 Bygherre: A/S Boligselskabet INI Dokumenttype Særlige Betingelser (SB) Dato marts, 2018 Udgave 1. udgave, SB VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26

2 SB VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 Revision 1 Dato Udarbejdet af KRHE Kontrolleret af SOA Godkendt af Beskrivelse JOHA Særlige Betingelser (SB) Ref. 285N-435-SB-1C Saqqaa varme.docx Rambøll Glahnip aqq 15 Postbox 426, 3911 Sisimiut T F

3 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 INDHOLD 1. Orientering om opgaven 1 2. Aftalegrundlag 2 3. Arbejdsgrundlag 2 4. Entreprisernes omfang Malerarbejdet VVS arbejdet EL arbejdet 2 5. Terminer og tidsfrister Tidsplan 3 6. Dagbod 3 7. Tilføjelser og ændringer til AP Aftalegrundlaget (AP95 afsnit A) Lærlinge Entreprenørens næringsvirksomhed Sikkerhedsstillelse og forsikring (AP95 afsnit B) Entreprisens udførelse (AP95 afsnit C) Arbejdspladsen (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1) Bygherrens betalingsforpligtelse (AP95 afsnit D) Tidsfristforlængelse og forsinkelse (AP95 afsnit E) Arbejdets aflevering (AP95 afsnit F) Mangler ved arbejdet (AP95 afsnit G) og 5-års eftersyn (AP95 afsnit H) Særligt om ophævelse (AP95 afsnit I) Tvister (AP95 afsnit J) 11 BILAG Bilag 1 Udbudstidsplan Bilag 2 Udbudskontrolplaner Bilag 3 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

4 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, ORIENTERING OM OPGAVEN I orienteringen kan være omtalt såvel arbejder der indgår i disse entrepriser, som arbejder der udføres af anden entreprenør, henholdsvis arbejder der allerede er udført eller først skal udføres senere. Nærværende SB gælder for de i pkt. 4 afgrænsede entrepriser, der alle indgår i gennemførelsen af byggeopgaven: Varmerenovering Saqqaa, Blok 24, 25, 26. Bygherre er: A/S Boligselskabet INI Postboks Nuuk tlf.: ini@ini.gl Byggeopgaven: Opgaven omfatter varmerenovering af blok 24, 25, 26 i saqqaa Nuussuaq. Varmerenoveringen består hovedsaligt af udskiftning af varmtvandsproducerende enheder i lejligheder og udskiftning af fjernvarmeunitter placeret i opgange, samt renovering af undercentral placeret i skurbygning mellem blokkene.

5 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, AFTALEGRUNDLAG For entreprisen gælder foruden de indgåede kontrakter og nærværende SB: Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland (AP 95), herunder de i AP 95 indsatte bilag nr Udbudstidsplan, bilag 1 til nærværende SB. Udbudskontrolplaner dateret 14. februar 2018 og KS-håndbog, bilag 2 til nærværende SB. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), bilag 3 til nærværende SB. 3. ARBEJDSGRUNDLAG Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter og nærværende SB skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger, der er anført i "SA - Særlig Arbejdsbeskrivelse", dateret 14. februar ENTREPRISERNES OMFANG Byggearbejderne udføres i én hovedentreprise, uanset at SA er fagopdelt. Det er således hovedentreprenøren som sikrer koordinering mellem de enkelte fag og sikrer at alle fagene forbereder sig med fællesmøder så evt. ikke beskrevne/ikke viste mindre forhold sikres aftalt uden at det på et senere tidspunkt i udførelsen giver anledning til omforandringer. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter entreprisen alle de arbejder, som henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af arbejdsbeskrivelsen, herunder også arbejde, der ikke er nævnt i selve beskrivelsen, men fremgår af det øvrige aftale- og arbejdsgrundlag. 4.1 Malerarbejdet Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag, SA afsnit 1 Malerarbejdet, SA afsnit VVS arbejdet Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag, SA afsnit 1 Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet, SA afsnit 19 Varmeanlæg, SA afsnit 20 Isolering af tekniske installationer, SA afsnit 23 Vandforsyning til arbejdspladsen, SB pkt Varmeforsyning til og inkl. interimsopvarmning af arbejdspladserne, SB pkt EL arbejdet Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag, SA afsnit 1 El-installationer SA afsnit 26 Byggestrøm, SB pkt TERMINER OG TIDSFRISTER Byggearbejderne kan påbegyndes straks kontrakt er forhandlet på plads forventeligt medio april 2018 og afsluttes 15. august 2018.

6 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, Tidsplan Udbudstidsplan med angivelse af mellemterminer og afleveringstermin er vedlagt som Bilag 1 til nærværende SB. Udbudstidsplanen er gældende for entreprenørens tilbud. Umiddelbart efter indgåelse af kontrakt udarbejder entreprenøren en arbejdsplan som opfylder udbudstidsplanens terminer og tidsfrister jf. AP DAGBOD For overskridelse af hver mellemtermin fastsættes en dagbod på kr ,00 pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen. For afleveringsterminen fastsættes en dagbod på kr ,- pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen. 7. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AP 95 I det følgende meddeles tilføjelser og ændringer til Almindelige betingelser for arbejder i byggeog anlægsvirksomhed i Grønland, AP95. Inddeling og nummerering er den samme som anvendt i AP95 og de enkelte punkter er desuden forsynet med et fortløbende nummer. 7.1 Aftalegrundlaget (AP95 afsnit A) 1. Almindelige bestemmelser (ad AP 95 1) 2. Bygherrens udbud (ad AP 95 2) Udbud (ad AP 95 2, stk. 2) Licitationsannoncen er bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Arbejdet udbydes i hovedentreprise tilbud. Bedømmelseskriteriet er laveste pris. De nærmere bestemmelser for afgivelse af tilbud, herunder tid og sted for licitationen, fremgår af Udbudsskrivelsen, US. Tidsplan (ad AP 95 2, stk. 3) Tidsplanen for byggeriet fremgår af SB pkt. 5 og bilag 1. Fortidsminder (ad AP 95 2, stk. 4) Der findes ikke bygherren bekendt fortidsminder indenfor arbejdsområdet. Tilbuddets form (ad AP 95 2, stk. 6) Tilbudsspecifikation (ad AP 95 kap. A 2 og 3 ): Tilbud afgives ved udfyldelse af de udleverede tilbuds- og fordelingslister (TBL). Tilbudslisten og den tilhørende fordelingsliste skal benyttes, og alle fordelingslistens positioner skal udfyldes. De enkelte positioner i fordelingslisterne skal udfyldes efter følgende retningslinjer:

7 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 4 For positioner hvor der er angivet fast pris er dette en fast pris, som anføres i rubrikken samlet pris. Såfremt den bydende kan give et mere fordelagtigt tilbud, ved anvendelse af alternative materialer, konstruktioner eller udførelsesmåder skal sådanne alternativer beskrives i et særskilt tilbudsbrev, med angivelse af de foreslåede ændringer og nøje angivet i Tilbudslisternes positioner. Det alternative tilbud skal, - såfremt der er tale om anvendelse af andre fabrikater/produkter end de som er beskrevet i udbudet,- ledsages af materialedokumentation som dokumenterer foreskrevet kvalitet og funktion er opfyldt. Tilbudsbedømmelse: Bedømmelseskriteriet er laveste pris. Bedømmelsen vil blive baseret på de modtagne tilbud. De tilbudte priser gennemgås på sædvanlig vis. Bygherren forbeholder sig ret til at kapitalisere evt. af entreprenøren tagne forbehold. 3. Entreprenørens tilbud (ad AP 95 3) Vedståelse (ad AP 95 3, stk. 5) Afvigelse: Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationstidspunktet. 4. Entrepriseaftalen (ad AP 95 4 ) Aftalen: Entrepriseaftalen indgås ved et særligt dokument, en entreprisekontrakt. Ved kontraktens indgåelse bortfalder tilbud med eventuelle forbehold, således at kontrakten udgør det eneste aftaledokument. 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. (ad AP 95 5) Generelt ingen ændringer til AP95 bestemmelser. 5.1 Lærlinge Entreprenøren skal følge Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i byggeog anlægsarbejder, gengivet i uddrag nedenfor: 2. Ved bygge- og anlægsarbejder med en samlet værdi på minimum 3 millioner kroner skal udbyderen i udbudsmaterialet stille krav om, at der mindst skal ansættes: 1 lærling, når værdien er minimum 3 millioner kroner, men under 6 millioner kroner. 2 lærlinge, når værdien er minimum 6 millioner kroner, men under 9 millioner kroner. 3 lærlinge, når værdien er minimum 9 millioner kroner. Stk. 2. Kan det dokumenteres fra Qeqqata Akademi / Piareersarfiit, at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end krævet i stk. 1. Stk. 3. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under uddannelse fra en af byggefagenes brancheskoler i Grønland. 5.2 Entreprenørens næringsvirksomhed Såvel entreprenøren som evt. underentreprenører skal opfylde betingelserne i Landstingslov nr. 12 af 12. nov om næringsvirksomhed i Grønland, med ændringer ved Landstingslov nr. 5 af 27. mar samt Landstingslov nr. 10 af d om Det Grønlandske Erhvervsregister. Iht. lov om næringsvirksomhed i Grønland gælder det bl.a. at virksomheder der drives i selskabsform har ret til at drive næring i Grønland når de er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hjemsted i Grønland, og når selskabets virkelige ledelse har sit sæde i Grønland. 7.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring (AP95 afsnit B) 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse (ad AP 95 6) For den udbudte entreprise stilles sikkerhed i henhold til bestemmelserne i AP95. Efter afleveringen gælder reglerne om nedskrivning og sikkerhedsstillelsens ophør som angivet i AP 95 6, stk. 4 og 5. Særlig garantiforpligtelse: Ingen.

8 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, Bygherrens sikkerhedsstillelse (ad AP 95 7) Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8. Forsikring (ad AP 95 8) Renoveringen er omfattet af bygherrens forsikringsordning, som indeholder: en All-Risks- og Ansvarsforsikring for arbejder under 5 mio kr bygnings police LP4668. Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, entreprenører og eventuelle underentreprenører. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring, der omfatter: - skade på entreprisen - skade på bygherrens bestående bygninger Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr ,- pr. skade, er en del af entreprisekontrakten således, at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. Alle skader under kr ,- dækkes af skadesvolder. For skader, der indbefatter flere skadevoldende entreprenører, deles selvrisikoen ligeligt imellem de involverede entreprenører forholdsmæssigt efter entreprisernes størrelse. Entrepriseforsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). AP 95, 8 stk. 3 udgår og erstattes af: Entreprenører og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person og/eller tingskade. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. 7.3 Entreprisens udførelse (AP95 afsnit C) 9. Arbejdsplan (ad AP 95 9) Entreprenøren skal inden 15 arbejdsdage efter arbejdets overdragelse, i samråd med tilsyn og bygherre udarbejde en detaljeret arbejdsplan under hensyntagen til de i SB fastsatte terminer og tidsfrister. Planen skal endvidere udarbejdes under hensyn til, at der på hvert byggemøde kan følges op på de enkelte aktiviteters fremdrift. Det betyder, at arbejdsplanen skal udarbejdes med uge intervaller for alle delaktiviteter, der er relevante. Når arbejdsprogrammet er fastlagt og godkendt af bygherren, kan det kun ændres efter samråd med tilsynet. Dersom entreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt at overholde arbejdsprogrammet, skal han uden tøven underrette tilsynet, og udarbejde en revideret arbejdsplan. Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritager ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelse, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indarbejdet i det ændrede program. Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig aftale med bygherren. Løbende under arbejdets udførelse vil der ved byggeledelsen blive taget skridt til, at udarbejde en 4-ugers produktionsplan, hvortil hver enkelt entreprenør er forpligtet til at meddele hvilke aktiviteter, der vil pågå i den kommende 4-ugers periode, og hvor de kritiske aktiviteter er således at koordinering af den fælles indsats bliver mest optimalt for alle. Planen holdes opdateret hver anden uge. ÆNDRING til AP95 9 stk. 2: Bygherren afsætter ikke 2 hovedlinjer og en højde som det angives i AP95.

9 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 6 Al afsætning udføres af entreprenøren ud fra de eksisterende bygningers overflader. Konkret placering (og evt. justering) aftales med det stedlige byggeledelse/tilsyn så hensyn til øvrige arbejder sikres bedst muligt. 10. Entreprenørens ydelse (ad AP 95 10) Der er ingen Bygherreleverancer forudsat i projektet Arbejdspladsen (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1) Arbejdspladsen ligger af naturlige årsager i og omkring hallen men med en del begrænsninger, idet aktiviteterne i hallen forudsættes fortsat i det alt væsentligste. Sommerlukningsperiode for selve hallen planlægges til være fra 1. maj til og med 15. august Aktiviteter mht. el, vand og varme samt ventilationsarbejder skal tilrettelægges således at motionscenteret ugeneret kan være åbent i hele perioden. Der kan således kun i ganske kort tid og efter aftale med bygherren f.eks. i forbindelse med indtagning af materialer forventes større aktiviteter ved nordfacaden herunder oplag af materialer. Et vist oplag kan foretages mellem østgavl og offentlig vej. Et vist oplag kan i den udstrækning det ikke generer adkomst til Amerloq og private bebyggelser ske langs sydfacaden. Gener for flugtveje må ikke forekomme. Ved vestgavl kan der ikke lagres noget. Såfremt Hovedentreprenør og/eller underentreprenører har andre behov for oplagring af materialer og/eller skure tilhørende de pågældende byggesager må de selv aftale supplerende og evt. sørge for midlertidige arealtildelinger. Støjende arbejde må kun finde sted på hverdage i tidsrummet og på lørdage. Transport (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1): Det påhviler entreprenøren selv at afholde alle udgifter til transport af enhver art, herunder også evt. kraner mv. Det er entreprenørens pligt at vurdere adgangsmulighederne til de enkelte områder af arbejdspladsen og følgelig indregne samtlige transportomkostninger. Affaldscontainer (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1): Arbejdsområdet skal til enhver tid holdes ryddeligt og ordentligt. Alle entreprenører er pligtige til øjeblikkeligt, og senest ved arbejdstids ophør, samt efter tilsynets påbud, at samle eget og andres affald i containeren. Under entreprisen hører etablering, løbende tømning i hele byggeperioden og fjernelse af affaldscontainer med tilstrækkelig kapacitet (min 20 fods). Affald skal sorteres i brændbart, jern+metal og ubrændbart samt evt. farligt affald. I øvrigt skal kommunens affaldsregulativer overholdes. Affaldscontainer med brændbart affald skal placeres og så brandafstandsregler jfr. GRB2006 overholdes. Betaling for aflevering af affald er indeholdt i entreprisen. Kommunens nyeste regler angående affaldshåndtering de to pågældende steder skal altid følges. Toiletskur: Toiletskur udføres ikke. I stedet kan anvendes et toilet i bygnings underetage under arbejdets gennemførelse til opfyldelse af arbejdstilsynets krav dertil. Under entreprisen hører rengøring og servicering til sikring af at toiletpapir, sæbe og håndklæder hele tiden er til stede i det pågældende rum. Interimstrapper: Etableres såfremt der måtte opstå behov derfor under udførelse af entreprisen til alle niveauer. Arbejdstilsynets krav til trapper og placeringen afstemmes med bygningens daglige funktioner. Arbejdet omfatter også vedligeholdelse af interimstrapper i hele perioden samt herefter fjernelse/bortskaffelse af interimstrapperne Afspærringer mv. (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1.3):

10 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 7 Hovedentreprenøren(HE) skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet, inden afgivelse af tilbud, idet ekstrakrav på grund af manglende kendskab til de stedlige forhold ikke vil blive honoreret. HE skal levere, etablere, opretholde og demontere alle nødvendige indhegninger, afspærringer, afmærkninger osv. nødvendig for egne arbejder, herunder ved/omkring bygningen og oplag, en afmærkning med fastmonterede rød/hvid-farvede afskærmning (må gerne være demonterbart, så arbejdet kan foregå med maskiner) jfr. arbejdstilsynets regler for udgravninger og beskyttelsesforanstaltninger i den anledning. levere, etablere, opretholde og demontere alle nødvendige stilladser samt lokale afspærringer, afmærkninger osv. nødvendig for egne arbejder Arbejdsskure og materialeoplag (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, afsnit 1.4): Til skur- og materialeoplag stilles følgende arealer til entreprenørens rådighed: Bygherren stiller arealer til rådighed i umiddelbar nærhed af bygningens øst og sydside jfr. beskrivelsen i pkt arbejdspladsen Elforsyning (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, pkt. 1.5) Det påhviler hovedentreprenøren for egen regning at etablere og opretholde elforsyning og belysning af arbejdspladserne i hele byggeperioden. Elforsyning etableres i et omfang, så der er byggestrøm tilgængelig for ethvert arbejde inden for en afstand af 25m målt langs udlagt ledning. El-entreprenøren udfører, tilslutter og vedligeholder min. 1 byggestrømstavle på hver etage, tilsluttet i bygningens hovedfordelingstavle/-måler samt orienteringsbelysning på hele byggepladsens adgangsveje udvendigt på pladsen, som indvendig i bygningen, fra byggestart indtil aflevering af byggeriet. Byggepladslys skal kunne slukkes automatisk udenfor brugstiden og være med aktiveringsfølere. Belysning udføres med strømbesparende armaturer. Efter endt brug demonterer og bortkører el-entreprenøren alle byggestrømsinstallationer. Hver byggestrømstavle skal min. indeholde 1 stk. 32A/400V og 6 stk. 16A/230V stik. Desuden skal entreprenøren sikre at bygnings nuværende aktiviteter kan være i drift under udførelsen således at f.eks. tavleudskiftninger skal foregå på en sådan måde at bygningen er strømforsynet i fuld udstrækning. Omkobling af f.eks. tavler kan ske udenfor den normale brugstid, - men kun i så kort periode af der ikke er risiko for frysning af vandførende ledninger. Entreprenøren skal sørge for nødvendige tilmeldinger til Nukissiorfiit. Bygherren betaler elforbruget efter målerafregning Vandforsyning (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4 pkt. 1.6) Det påhviler hovedentreprenøren for egen regning at etablere og opretholde vandforsyning i byggeperioden til brug for alle entreprenørerne på pladsen. Tilslutning kan ske til de i byggeriet værende installationer. Tilslutningssteder aftales i øvrigt med byggeledelsen inden konkret tilslutning foretages. Bygherren betaler vandforbruget efter målerafregning Beskyttelsesforanstaltninger (ad AP stk. 2 samt AP 95 Bilag 4, pkt. 2) Alle materialer skal under levering og opbevaring være behørigt beskyttet mod vejrliget af leverandørens emballage. I tilfælde af at materialerne skal opbevares efter transporten, inden indbygning, skal entreprenøren for egen regning sikre tilstrækkeligt egnede opbevaringsfaciliteter jf. leverandørens forskrifter, herunder f.eks. container, telt, opklodsning over terræn, tørt og opvarmet eller tilsvarende. Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner, installationer og arbejder skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe.

11 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 8 Alle former for færdigbehandlede dele som f.eks. vinduer, døre, glaspartier, køkkener og andre færdigbehandlede byggevarer (gælder også vvs, ventilations- og elartikler), skal opbevares under særlig beskyttelse mod vejrliget, - evt. om nødvendigt i opvarmet lagerområde eller telt. Det påhviler det fag, som skal levere pågældende byggevare at sikre dette overholdt. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til SBIanvisning nr. 17 Vinterforholdsregler ved Anlægs- og Byggearbejder af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejder skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger så allerede udførte og eksisterende konstruktioner og arbejder ikke beskadiges under udførelsen af senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe der er behov herfor, også for andre fag Interimsvarme (AP95 Bilag 5 pkt. 2.4) Det påhviler hovedentreprenøren for egen regning at etablere og opretholde den nødvendige interimsvarmeforsyning i forbindelse med byggearbejderne, således at alle arbejder kan udføres uden risiko for at arbejdet lider overlast fra klimapåvirkninger. Evt. interimsopvarmning i tilfælde hvor der måtte ske afbrydelser af en varighed som er ud over 1-1½ time skal ske ved varmeventilatorer, der skal kunne flyttes rundt efter behov. Forsyningen til varmeventilatorerne hører under denne del af arbejdet. Interimsvarmen skal bibeholdes så længe byggeaktiviteterne fordrer det. Efter endt brug fjernes alle former for midlertidige installationer igen Sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger (PSS) Entreprenør og evt. underentreprenører skal drage omsorg for at gældende lovgivning om arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets regler, anvisninger, vejledninger og påbud om arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes. Gældende love og bekendtgørelser kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: under punktet Malittarisassat / Regler. Opmærksomheden henledes på, at der IKKE betales for snerydning eller andre vinterforanstaltninger, idet der vil ske snerydning til hovedindgangen ved bygherrens sædvanlige tiltag. Snerydning til egne skure og materialer mv. (materialer mv. skal jfr. pkt være beskyttede mod vejrliget) påhviler under alle omstændigheder den enkelte entreprenør. 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver (ad AP 95 11) Projektgennemgang: Entreprenøren som får overdraget arbejdet er forpligtet til at deltage i projektgennemgange. Tidspunkt for gennemgangen aftales i samarbejde med bygherrens byggeledelse. Formålet med projektgennemgangen er at udnytte entreprenørernes udførelsesmæssige sagkundskaber til at undgå unødvendige risici eller svigt i de planlagte arbejder. Projektgennemgangen benyttes ikke til at revidere projektet eller omgøre ansvarsforholdene, uanset om den fører til ændringer i projektet eller ej. Kvalitetssikring: Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring er, at entreprenørerne er forpligtet til at kvalitetssikre og dokumentere deres ydelser som beskrevet nedenfor, i SA og i udbudskontrolplan og retningslinjer angivet i øvrigt i Bilag 2 til nærværende SB. Udbudsmaterialet indeholder udbudskontrolplaner, der knytter sig til de enkelte fagarbejder. Kvalitetssikring vil blive behandlet som et fast punkt på byggemøderne. Entreprenørerne skal i god tid inden påbegyndelsen af entrepriserne udarbejde en kontrolplan og de tilhørende kontrolskemaer. Intet arbejde må igangsættes, før kontrolplanen og kontrolskemaerne har været forelagt byggeledelsen til godkendelse.

12 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, 26 9 Kvalitetssikring er en del af arbejdet, og såfremt kvalitetssikring ikke dokumenteres udført, eller ikke opfylder bygherrens mindstekrav iht. udbudskontrolplan, fratrækkes 10% af kontraktsummen som mangel. Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret af entreprenøren. Ved al skriftlig kvalitetssikring skal kontrolresultater fremgå. Det betyder at der ved kontrol af f.eks. tolerancer skrives de målte resultater, og altså ikke blot ok eller lign. 12. Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse (ad AP 95 12) Entreprenøren bærer ansvaret, herunder for vedligeholdelse, ved arbejder der udføres som tillægseller ændringsarbejder indtil entreprisens aflevering. 13. Forhold til myndigheder (ad AP 95 13) 14. Ændringer i arbejdet (ad AP 95 14) I de tilfælde som ikke er omfattet af AP 95 14, stk. 3, og hvor aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdets påbegyndelse, afregnes som følger: For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes entreprenøren med faste timerater som anført i tilbudslisternes fordelingsliste E (liste E findes til hver entreprises tilbudsliste). Der godtgøres endvidere entreprenøren afholdte udgifter med tillæg af et salær, på byggematerialer og forbrugsgods på 10 % og på materielleje, udlæg og regninger fra underentreprenør på 7 % (gælder ikke for egne virksomheder som måtte have entreprisearbejder på opgaven i forvejen). Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne før disse iværksættes. 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold (ad AP 95 15) 16. Fortidsminder (ad AP 95 16) 17. Bygherrens tilsyn (ad AP 95 17) 18. Entreprenørens arbejdsledelse (ad AP 95 18) 19. Byggemøder (ad AP 95 19) I opgaven afholdes byggemøder som indkaldes af byggeledelsen på de respektive byggepladser. Sted og tidspunkter vil fremgå af indkaldelsen. 20. Samvirke med andre entreprenører (ad AP 95 20) 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren, parternes ophold i udlandet (ad AP 95 21)

13 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, Bygherrens betalingsforpligtelse (AP95 afsnit D) 22. Betaling (ad AP 95 22) Præcisering: Fakturering på byggesagerne skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura til bygherrens officielle mailbox (MAX 10 Mb) og ikke til enkelt-medarbejderes mailadresser. 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet (ad AP 95 23) 7.5 Tidsfristforlængelse og forsinkelse (AP95 afsnit E) 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse (ad AP 95 24) AP 24 stk. 1, pkt. 4 udgår og erstattes af: at arbejdet er indendørs arbejde og vejrlig i den forbindelse er ikke relevant. 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse (ad AP 95 25) 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse (ad AP 95 26) 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse (ad AP 95 27) 7.6 Arbejdets aflevering (AP95 afsnit F) 28. Afleveringsforretningen (ad AP 95 28) Færdigmelding Mindst 14 dage forud for entreprenørens færdigmelding, skal entreprenøren indkalde tilsynet til en indledende gennemgang af arbejdet. De restarbejder som registreres ved denne gennemgang, skal være udført inden fremsendelse af færdigmelding til bygherren, og dennes efterfølgende indkaldelse til afleveringsforretning. Væsentlige mangler En mangel anses under alle omstændigheder for væsentlig, hvis manglen eller afhjælpningen af denne, forhindrer, sinker eller fordyrer opstart af en efterfølgende aktivitet eller forhindrer kommerciel idriftsættelse og anvendelse af hele anlægget eller dele heraf. Som væsentlig mangel anses tillige en flerhed af i sig selv mindre væsentlige mangler, hvis afhjælpning i sig selv hindrer ibrugtagning og planlagt anvendelse. Materialedepotområder ved bygningen, skal dog være ryddet senest 2 uger før aflevering. Manglende dokumentation, herunder også dokumentation for udført kvalitetssikring, anses for en væsentlig mangel. 29. Afleveringsprotokol (ad AP 95 29) 7.7 Mangler ved arbejdet (AP95 afsnit G) 30. Mangelsbegrebet (ad AP 95 30) 31. Mangler påvist ved aflevering (ad AP 95 31) 32. Mangler påvist efter aflevering (ad AP 95 32)

14 VARMERENOVERING SAQQAA, BLOK 24, 25, Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt (ad AP 95 33) 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen (ad AP 95 34) 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader (ad AP 95 35) 36. Mangelsansvarets ophør (ad AP 95 36) For arbejdet i sin helhed gælder 5 års mangelansvar og 5-års eftersyn (AP95 afsnit H) års eftersyn (ad AP 95 37) års eftersyn (ad AP 95 38) 39. Fællesregler for eftersyn (ad AP 95 39) 7.9 Særligt om ophævelse (AP95 afsnit I) 40. Bygherrens hæveret (ad AP 95 40) 41. Entreprenørens hæveret (ad AP 95 41) 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. (ad AP 95 42) 43. En parts død (ad AP 95 43) 44. Fælles regler om ophævelse (ad AP 95 44) 7.10 Tvister (AP95 afsnit J) 45. Syn og skøn (ad AP 95 45) 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. (ad AP 95 46) 47. Voldgift (ad AP 95 47)

15 BILAG 1 UDBUDSTIDSPLAN 1-1

16 1-2 UDBUDSTIDSPLAN Byggestart Primo maj 2018 Mellemtermin, alle entrepriser Alle arbejder skal fremmes så indregulering af varme, brugsvand og el-automatik kan foregå senest: 29. juli 2018 Afleveringsterminer, alle arbejder Aflevering af alle arbejder skal ske senest: 15. august 2018

17 BILAG 2 UDBUDSKONTROLPLANER 2-1

18 SB-bilag 2 Udbudskontrolplan Sag: Varmerenovering - Saqqaa, Blok 24, 25, 26 Sags nr.: 285N Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: VVS Entreprisen SA19 - Brugsvand og sanitetsarbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Ref.: 19.1 Modtagerkontrol - materialer Visuel Følgesedler 100 % Ved modtagelse Kvalitet og mængder 19.2 Opbevaring af materialer Visuel 100 % Ved modtagelse Leverandør anvisninger og vejrlig 19.3 Opmærkning af huller Visuel/måling Løbende Før udførelse SA + Afstemmes m. øvrige fag 19.4 Rør- og Visuel 100 % Før udførelse / SA + Afstemmes m. bøsningsplacering tildækning øvrige fag 19.7 Komponent placering Visuel 100 % Før installation / tilslutning 19.8 Trykprøvning af installationer i bygning SA og tegninger Modtagerens kvittering Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Målekontrol 100 % Før idriftsætning SA Rapport 19.9 Gennemskylning og idriftsætning Visuel Før aflevering Før aflevering SA Kontrolskema Nuuk den Entreprenørens KS ansvarlige

19 SB-bilag 2 Udbudskontrolplan Sag: Varmerenovering - Saqqaa, Blok 24, 25, 26 Sags nr.: 285N Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: E4 / SA afsnit20 / Varmeanlæg Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer 20.1 Modtagekontrol - rør Visuel Følgesedler 100 % Ved modtagelse Kvalitet og mængder 20.2 Modtagekontrol - Visuel 100 % Ved modtagelse Kvalitet og komponenter Følgesedler mængder 20.3 Opbevaring af Visuel 100 % Løbende Leverandør materialer henvisninger 20.4 Rørplacering og bøsningsplacering Visuel 100 % Før udførelse / tildækning 20.5 Komponent placering Visuel 100 % Før installation / tilslutning SA og tegninger SA og tegninger Modtagerens kvittering Modtagerens kvittering Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema 20.6 Bæringer Visuel/måling 100 % Løbende SA Kontrolskema 20.8 Trykprøvning Målekontrol 100 % Før tildækning lukning mm Indregulering af varmeanlæg Indregulering af automatik SA Rapport Målekontrol 100 % Pr. hændelse SA Rapport Målekontrol 100 % Efter funktionsprøver SA Rapport Gennemskylning og Visuel 100 % Før indregulering SA Kontrolskema idriftssættelse Afprøvning Visuel 100 % Før aflevering SA Rapport Instruktion Personligt 100 % Før aflevering SA Bidrag til driftsvejledning Nuuk den Entreprenørens KS ansvarlige

20 SB-bilag 2 Udbudskontrolplan Sag: Varmerenovering - Saqqaa, Blok 24, 25, 26 Sags nr.: 285N Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: E4 / SA afsnit23 / Isolering Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer 23.1 Modtagerkontrol - materialer 23.2 Opbevaring af materialer Visuel Følgesedler 100 % Ved modtagelse Kvalitet og mængder Visuel 100 % Ved modtagelse Leverandør henvisninger Modtagerens kvittering Kontrolskema 23.3 Rør- og kanalisolering Visuel 50 % Løbende SA Kontrolskema 23.4 Isoleringstykkelse Målekontrol / stikprøve 23.5 Isoleringsgennemføringer 50 % Løbende SA Kontrolskema Visuel 100 % Løbende SA Kontrolskema 23.6 Isoleringsafslutninger Visuel 100 % Før idriftsætning SA Kontrolskema 23.7 Betjening af ventiler, komponenter m.m. Visuel 100 % Før isoleringsafslutning SA Kontrolskema 23.8 Rørmærkning Visuel 100 % Før aflevering SA Kontrolskema Nuuk den Entreprenørens KS ansvarlige

21 SB-bilag 2 Udbudskontrolplan Sag: Varmerenovering - Saqqaa, Blok 24, 25, 26 Sags nr: 285N Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 2 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: E3 / SA afsnit16 / Maler Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol Modtagekontrol, materialer Opbevaring af materialer Kontrol af overflader der arbejdes videre på Visuel og måling Visuelt / beskyttet mod vejrliget 100% Ved modtagelse og udpakning 100% ved henlægning / afhentning Løbende Visuel, måling 25% Under udførelse før arbejdsopstart SA + tegninger Leverandør anvisn. +SA Forudsætning i MBK Proceskontrol Grundbehandlinger Visuelt 10% Under udførelse Projekt, leverandør+mbk Færdig indv. snedkertræ Behandling af tekniske installationer Visuelt 100% Efter montering Projekt, leverandør+mbk Visuelt 100% Under / efter montering Projekt, leverandør+mbk Kontrolskema Følgesedler Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Bygningsrengøring Visuelt 100% Før aflevering Projektmaterialet Kontrolskema Overflader, farver og glans Visuelt 100% Før aflevering Projekt, leverandør+mbk Mangeludbedring Visuelt 100% før aflevering Før aflevering SA / tilsynets anvisning Slutkontrolskema Slutkontrolskema / mangelfri aflevering Nuuk den Entreprenørens KS ansvarlige

22 Sag: Udgave nr.: Dato.... Kvalitetssikring samt miljø- og arbejdsmiljøstyring Sagsbestemt håndbog for mindre håndværksvirksomheder Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma:

23 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 2/5 1. SAGSIDENTIFIKATION 1.1 Bygherre: Byggesag: Byggeperiode: Afleveringsdato: 1.2 Arkitektfirma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Tilsynsførende arkitekt: 1.3 Ingeniørfirma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Tilsynsførende ingeniør: 1.4 Byggepladsleder firma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Byggepladsleder: 1.5 Total-/hovedentreprenør: Adresse: Konduktør: Telefonnr. Faxnr.

24 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 3/5 2. VIRKSOMHEDENS INTERNE BYGGESAGSORGANISATION. 2.1 Firma navn : Adresse: Telefon Telefax: Mester Stedfortrædende for mester: 2.2 Mester og evt. en medarbejder deltager i møder vedr. projektgennemgang: Mester deltager i byggemøder. Stedfortræder: 2.3 Mester fordeler tegninger og projektændringer internt i virksomheden. Mester er ansvarlig i kvalitetsrelevante spørgsmål. 2.4 Forestår modtagekontrol: Stedfortræder: 2.5 Forestår proceskontrol: Stedfortræder: 2.6 Forestår arbejdsmiljøkontrol: Stedfortræder: 2.7 Forestår miljøkontrol: Stedfortræder: 2.8 I virksomhedens interne slutkontrol deltager mester og medarbejderne på sagen. Mester deltager i AP 95 afleveringsforretningen. 2.9 Underentreprenør(e) Firma navn : Adresse: Mester Telefon Telefax:

25 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 4/5 3. Kvalitetssikring af sagen: Virksomhedens Kvalitets og miljøstyring. Virksomheden vil umiddelbart efter at entrepriseaftalen er indgået foretage en granskning af projektet. I granskningen vil indgå identifikation og vurdering af eventuelle udførelses- eller kvalitetsmæssige problemer derunder miljø- og sikkerheds problemer. Virksomhedens samlede indsats vil blive dokumenteret på dertil beregnede skemaer, som sammen med foreliggende håndbog udgør virksomhedens kvalitetssikringshåndbog for den konkrete sag. Ved sager hvor der samarbejdes med underentreprenører, sikrer virksomheden at disse udfører kvalitetssikringen efter nedenstående retningslinier. Den samlede indsats består af følgende aktiviteter 3.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Tegningerne fremsendes i eksemplarer. Kvalitetssikringsrelevante dokumenter opbevares på 3.2 Procesgranskning: Virksomheden foretager en planlægning af arbejdet inden dette påbegyndes, herunder en procesgranskning vedr.: udførelsesmetode og kvalitet arbejdsmiljø og sikkerhed miljøforhold, herunder bortskaffelse mv. Under forberedelsen planlægges det bl.a. hvilken kontrolindsats der skal foretages i sagen. Resultater af granskningen dokumenteres på dertil indrettede skemaer som grundlag for et projektgennemgangsmøde. Til orientering vedlægges ikke udfyldte skemaer til registrering af granskningen. 3.3 Projektgennemgangsmødet: Virksomheden forudsætter at der afholdes et projektgennemgangsmøde med rådgiverne og evt. bygherren. I mødet deltager mester og evt. en medarbejdere der skal arbejde med sagen På projektgennemgangsmødet vil virksomheden i overensstemmelse med projektmaterialet fremlægge en plan for den modtage- og proceskontrolindsats man vil gennemføre under sagen. Virksomheden vil yderligere fremlægge en plan for styring af sikkerhed og miljø på sagen. 3.4 Modtagekontrol: Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i de rette mængder og kvalitet. Materialer kontrolleres for transportskader på havnen. Modtagekontrollen udføres af mester eller af en medarbejder på sagen jf. pkt Denne kontrol dokumenteres.

26 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 5/5 Såfremt det fremgår af projektet eller at firmaet finder det af betydning for kvaliteten af eget arbejde, foretages en udbygget modtagekontrol for enkelt materialer. Denne særlige kontrol vil fremgå af et modtagekontrolskema. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen. Til orientering vedlægges et eksempel på et ikke udfyldt modtagekontrolskema. 3.5 Proceskontrol: Under arbejdet udfører mester eller en af ham udpeget person jf. pkt. 2.5 en kontrol af det udførte arbejde. Denne kontrol dokumenteres på et proceskontrolskema. Såfremt det fremgår af projektet eller at firmaet finder det af betydning, foretages en udbygget proceskontrol for enkelt specielle arbejdsprocesser. Denne særlige kontrol vil fremgå af et proceskontrolskema og kan ved særlige aftaler dokumenteres ved fotografier. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen Til orientering vedlægges et ikke udfyldt proceskontrolskema. 3.6 Slutkontrol: Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager mester en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet men dokumentation kan fremlægges. 3.7 Information: Inden arbejdet påbegyndes, informeres svende og evt. lærlinge om de aktuelle og særligt vanskelige arbejdsprocesser, herunder kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav, der er ved det pågældende arbejde. I særlige tilfælde kan deltagelse fra de projekterende teknikere, byggepladstilsyn eller leverandører være ønskelig, dette kan aftales under projektgennemgangsmøderne. 3.8 Dokumentation: Kopi af dokumentationen for den førte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere efter nærmere aftale. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den førte kvalitets- og miljøkontrol arkiveres i mindst 5 år efter sagens afslutning.

27 BILAG 3 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) 3-1

28 PSS Bygherre: Sted: A/S Boligselskabet INI Nuussuaq A/S Boligselskabet INI PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) for udførelse af Varmerenovering - Saqqaa, Blok 24, 25, 26 Revideret den 14. februar 2018 / JOHA ref. 285N PSS Bilag 3 tilsb.doc A/S Boligselskabet INI Postboks Nuuk Rambøll Hovedkontor Postbox Nuuk

29 Indholdsfortegnelses De grundlæggende regler på pladsen... 3 Beskrivelse af byggepladsen... 4 Organisationsplan... 4 Beskrivelse af fællesområdet... 5 Liste over virksomheder på pladsen... 5 Særlige risici... 8 Særlige arbejdsmiljøområder... 9 Kemi... 9 Støj... 9 Vibrationer... 9 Støv... 9 Ergonomi Bilag: Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde mellem bygherren og de aktører der er på byggepladen. Målet med samarbejdet er at sikre en godt og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen for alle involverede partner. 2

30 De grundlæggende regler på pladsen Arbejdssprog Bygherrens ansvar Arbejdssproget på pladsen er grønlandsk og dansk. Hvis entreprenørerne beskæftiger ikke-grønlandsk/dansk-talende arbejdskraft, skal det sikres at den eller de pågældende medarbejdere altid arbejder sammen med, eller i umiddelbar nærhed af, en grønlandsk/dansk-talende medarbejder, som han er i stand til at kommunikere med. Bygherren udarbejder og ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenørens ansvar Anmeldelse af arbejdsulykker Entreprenøren er forpligtiget til at bidrage skriftligt til planen både i forbindelse med udarbejdelsen og i forbindelse med ajourføring. Det påhviler entreprenøren at introducere alle ansatte til Plan for Sikkerhed og Sundhed inden de påbegynder arbejdet. Det er entreprenørens ansvar at etablere, føre tilsyn med og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved Bygherrens afgrænsning og koordinering af sikkerhedsarbejdet. Hvis entreprenøren ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, kan Bygherren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. Anvendelse af og samtaler i mobiltelefon ved stilladsarbejde, hvor mindst 2 arbejder sammen er forbudt. Entreprenørerne skal aflevere kopi til Bygherren af alle evt. anmeldelser til Arbejdstilsynet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dette skal ske samtidig med anmeldelsen til Arbejdstilsynet. Anmeldelse af nærved ulykker Nærved-ulykker skal indberettes på sikkerhedsmøderne. Sanktioner Rusmidler Regler for besøgende Bygherren vil benytte følgende sanktioner overfor firmaer eller enkeltpersoner der ikke følger Arbejdstilsynets regler: Øjeblikkelig bortvisning Mundtlige og skriftlige advarsler Standsning af arbejdet Lade afværge eller sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning. De personer der arbejder og færdes på byggepladsen må ikke være i påvirket tilstand for eksempel alkohol eller andre rusmidler. Besøgende på byggepladsen skal: Bruge personlige værnemidler, hvor det er påbudt. Være ledsaget af en besøgsansvarlig fra bygherren. 3

31 Beskrivelse af byggepladsen Opgaven omfatter renovering af ventilationsanlægget i sportshallen, samt ventilationsanlægget i fitnesslokalet ved gavlen. Ventilationen til hallen ønskes at bruges til opvarmning af hallen, men for at undgå en for høj indblæsningstemperatur, vil de blive suppleret med strålevarmepaneler. Grundet størrelsen i teknikrummene, bruges der ventilatorer i stedet for et aggregat. Ventilatorerne vil være tilsluttet varmepumper, for at udnytte den varme udblæsningsluft. Anlægget skal kunne recirkulere luften inde i hallen, det vil derfor være udstyret med nogle spjæld til styring af recirkuleringen. Til at sikre at varmen bliver ligeligt fordelt i hallen, skal der opsættes varmesparer, som vil fordele varmen og sørger for at den er nede ved opholdszonen. Ventilationen i fitnesslokalet, skal sikre et behagligt indeklima under udøvelse af de forskellige aktiviteter fitness er indrettet til. Desuden udskiftes eksisterende vandførende installationer (vand og varmerør) således, at disse samtidigt flyttes fra krybekælder til servicebygningens opvarmede områder (toilet / baderumsfløjen). Endelig indeholder opgaven en renovering af kedelcentralen for at få den mest energieffektive drift efter at ventilationsanlæggene bliver suppleret og udskiftet og forsynet med ny styring. Organisationsplan Bygherre: A/S Boligselskabet INI Postboks Nuuk Bygherres repræsentant og Sikkerhedskoordinator: Under projektering: Rambøll Grønland A/S Nuuk afdeling, Postboks 850, 3900 Nuuk Tlf. kontor: Fax: Under udførelsen: Angives efter licitationen. Projekterende: Rambøll Grønland Imaneq 32 Postboks 850, 3900 Nuuk Tlf:

32 Entreprenør hovedentreprise: Indføjes efter licitation På byggepladsen skal der holdes sikkerhedsmøde min. hver 14 dag. Til sikkerhedsmøderne på pladsen skal der være en repræsentant fra hvert firma, der har været på pladsen en eller flere gange i en periode der strækker sig fra 7 dage før til 7 dage efter mødet bliver holdt. Personen der deltager i sikkerhedsmødet skal have en ledelsesmæssig kompetence. Hvis der er flere end 5 ansatte fra samme virksomhed på byggepladsen, skal der også en ansat fra virksomheden med til møderne. Beskrivelse af fællesområdet Fællesområderne på byggepladsen er de steder, hvor der arbejder ansatte fra flere end en arbejdsgiver herunder også tilsyn og bygherre. Liste over virksomheder på pladsen Indføjes efter licitation 5

33 Øvrige kontaktoplysninger til myndigheder, sundhed, sikkerhed, brand mv. Byggemyndighed Kommuneqarfik SERMERSOOQ Og kloakmyndighed Forvaltning for Anlæg & Miljø - Nuuk Kuussuaq 2, Postboks Nuuk EL- og vandmyndig- Nukissiorfiit Samt fjernvarme 3900 Nuuk Telemyndighed Arbejdstilsynet Tele Greenland 3900 Nuuk Arbejdstilsynet i Nuuk 3900 Nuuk Udrykning Ambulance Brand 113 Politi og

34 Ansvarsfordeling: På pladsen er der følgende fællessikkerhedsforanstaltninger, og de tilknyttet virksomheder har ansvaret for sikkerhedsforanstaltninger under hele byggeperioden med mindre andet er anført. Belysningen af adgangsveje (min 25 lux) Hovedentreprenør Strømforsyning og opsætning af byggestrømtavler Hovedentreprenør Skurvogne Hovedentreprenør og de enkelte underentreprenør selv Toiletvogn(fælles) udgår, - der kan disponeres over et toiletrum i hallens badeområde under arbejdets udførelse.hovedentreprenør skal sikre etablering, løbende afledning til kloak, rengøring og servicering til sikring af at toiletpapir, sæbe og håndklæder hele tiden er til stede i hele byggeperioden. Hovedentreprenørens ansvar Interimstrapper, etablering af trapperne til alle niveauer som det måtte vise sig nødvendigt under udførelsen. Interimstrapperne skal opfylde Arbejdstilsynets krav til trapper og placeringen afstemmes med øvrige fag. Vedligeholde interimstrapper i hele perioden indtil permanente trapper med rækværk og håndlister er etableret samt herefter fjernelse/bortskaffelse af interimstrapperne. Afspærring af huller (udgravninger og andre stæder hvor der er fare for nedstyrtning) Hovedentreprenøren skal sørge for at der opstilles og vvedligeholdes trapper i nødvendigt omfang samt afspærring og markering med bånd af udgravninger, hvor der er offentlig trafik og hvor der er en særlig risiko for at private personer kan falde i udgravning. Adgangsveje (etablering og vedligeholdelse): Hovedentreprenørens ansvar Transportveje (etablering og vedligeholdelse) er primært offentlige veje, hvorfor hver entreprenør er ansvarlig overfor vejes driftsherre Qeqqata Kommunia for evt. skader mv. Anvisninger skal straks efterkommes. Hovedentreprenørens ansvar Affaldsplads (etablering og vedligeholdelse): Hovedentreprenørens ansvar Affaldscontainere (etablering og tømning): Hovedentreprenørens ansvar 7

35 Vinterforanstaltninger (snerydning og grusning af fælles adgangsveje udenfor vinterlukningsperiode): Hovedentreprenørens ansvar Oprydning og rengøring: Som udgangspunkt står hver virksomhed for oprydning af det område, hvor dens ansatte har arbejdet den samme dag. Hovedentreprenørens ansvar, der har ansvaret for at øvrige entreprenører lever op til deres ansvar mht. oprydning og rengøring. Der skal foretages en løbende kontrol af de fællessikkerhedsforanstaltninger under hele byggeperioden. Denne kontrol skal foretages af sikkerhedskoordinatoren, mindst en gang før hvert sikkerhedsmøde. Det pålægges yderligere sikkerhedskoordinatoren at være til stede på byggepladsen mindst 2 gange om ugen for at varetage sin koordinatorrolle. Særlige risici Der vil foregå en del udgravninger. Hvis udgravningerne foregår under 1,7 m under terræn, skal der tages særlige forholdsregler. Der henvises til arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om Gravearbejde, der kan findes på under regler, AT-vejledninger og Arbejdets udførelse. Øvrige forhold henvises til f.eks. Det vurderes at der er en særlig smitterisiko for de ansatte der skal arbejde med tilslutning til eksisterede kloakrør. Disse personer bør have en særlig vaccination for at udfører dette arbejde. Det vurderes at der ikke skal bruges sprængstoffer, men hvis sprængstof skal bruges må det kun være uddannet ansatte, der har den fornødne viden om hvilket sikkerhedsforanstaltninger der skal traffes, der må udføre sprængningsopgaverne. Ved rydning af arbejdsområdet for store stenblokke eller evt. ved etablering af ledningsgrav for stikledninger kan der dog forekomme behov for anvendelse af sprængstof eller oliehammer, hvor de derfor gældende regler skal overholdes. Der er ikke kendskab til at særlig og sundhedsfarlige stoffer eller materialer indgår i eksisterende byggeri, - men hvis usikkerhed herom opstår skal byggeledelsen straks kontaktes for evt. nødvendige forholdsregler. Kørsel med kran over offentlig vej og trafik, kan udgøre en særlig risiko og der skal skiltes behørigt og i samarbejde med politi desangående. Ved særlig farlige situationer skal der udstilles vagter til trafikregulering under kranarbejdet. 8