SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 10903.76 Prøvestensvej, Rønnebær Allé og Århusvej 109 Nyrup Helsingør >>> 10903 Udbygning og forbedring af Kongevejen MARTS 2010
Indhold 10903.76 Rev. 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 ORIENTERING 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)...5 A. AFTALEGRUNDLAGET...5 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING...9 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE...9 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE...14 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE...15 F. ARBEJDETS AFLEVERING...16 G. MANGLER VED ARBEJDET...16 H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN...17 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)...20 STYRING OG SAMARBEJDE...20 ARBEJDSPLADS M.V....30 JORDARBEJDER...45 AFVANDINGSARBEJDER...51 EL- OG BELYSNINGSARBEJDER...66 BUNDSIKRINGSARBEJDER...74 STABILE GRUSBÆRELAG...76 VARMBLANDET ASFALT...78 BROLÆGNINGSARBEJDER...84 BROARBEJDER...86 KØREBANEAFMÆRKNING...110 VINTERFORANSTALTNINGER...112 DIVERSE ARBEJDER...115 BEPLANTNING...116 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...128 GENERELT...128 TILBUDSLISTENS POSTER...129 02 PRØVESTENSVEJ...129 071 RØNNEBÆR ALLÉ...137 072 STITUNNEL RØNNEBÆR ALLÉ...144 08 ÅRHUSVEJ...152 1
Indhold 10903.76 Rev. 0 BILAG Bilag A: Standardformular for transportdokument side 19 Bilag B: Standardformular for sikkerhedsstillelse side 20 Bilag C Geoteknisk undersøgelsesrapport (Kan rekvireres hvis entreprenøren ønsker det) Bilag D: Udbudstidsplan Bagerst i SBB Bilag 0.1 Arbejdsprocedurer side 31 Bilag 0.2: Entreprenørens beredskabsplan side 32 Bilag 0.3: Paradigmer og eksempler, dokumentstyring side 33 Bilag 0.4: Anvendte forkortelser og betegnelser side 34 Bilag 0 Oversigtsplan Bilag 1 Anlægsarbejder på matrieklnr. 34y Bilag T1 - T13: Forslag til overordnede anlægsfaser Bagerst i SBB Bagerst i SBB Bagerst i SBB 2
Orientering H10903.76 ORIENTERING Entreprisen er et led i udbygning af Kongevejen i Helsingør Kommune. Entreprisen er et delprojekt ud af flere tidligere udførte entrepriser. Entreprisen omfatter udvidelse af rundkørslen ved Prøvestensvej, udvidelse af krydset Rønnebær Allé og udvidelse af krydset Århusvej/Montebello Allé. Delprojekternes placering er vist på bilag 0. Entreprisen omfatter også opsætning af belysning, plantning af træer samt renovering af stitunnel (indvendig og overside) under Kongevejen ved Rønnebær Allé. Følgende arbejder/entrepriser, som er beliggende inden for entrepriseområdet, udføres sideløbende med denne entreprise: Ledningsarbejder Signalentreprise Skilteentreprise Entreprisen er tilknyttet Vejcenter Hovedstaden Entreprisen omfatter: Ca. 2.000 m 3 jordarbejde Ca. 600 lbm afvandingsledninger Ca. 700 m 3 bundsikring Ca. 1.500 m³ stabilt grus Ca. 2.300 ton asfaltbefæstelse Ca. 2.400 lbm kantsten Ca. 32 stk. mastefundamenter Ca. 233 stk. træer Ca. 2,3 ton armering Ca. 18 m³ beton Ca. 1.500 m Miniguard eller tilsvarende autoværn Ca. 32 stk. Belysningsmaster, inkl. fundamenter Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget samt tilbudslisten. Arbejdet skal udføres i perioden 3. maj 2010 til 27. maj 2011. Bygherre / Vejmyndighed er: Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projektkontoret Øst Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Kontaktperson er Niels Brock, tlf.: 7244 3732 Projektet er udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S. Tilsynet varetages af Vejdirektoratet, Anlæg, Tilsyn og kontraktstyring, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene 2
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud 10903.76 Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til dansk tilbudslovgivning. Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2 stk. 2 nævnte dokumenter. BETINGELSER FOR DELTAGELSE De økonomiske aktører skal opfylde de under a. og b. nævnte betingelser og give følgende oplysninger: a. Økonomisk og finansiel kapacitet: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om egenkapital efter senest afsluttede regnskabsår og omsætning de seneste 3 regnskabsår. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Egenkapitalen ved udgangen af senest afsluttede regnskabsår, minimum 5.000.000 DKK. Omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 40.000.000 DKK pr. år. b. Teknisk kapacitet: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referenceliste over sammenlignelige opgaver de seneste 5 år. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiveren, som er relevante for nærværende opgave. Der skal ikke afleveres cv'er på konkrete personer. Oplysninger om kvalitets- og miljøstyringssystemer. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Tilbudsgiver skal dokumentere at have udført minimum 1 sammenlignelig entreprise med afvikling af betydelig trafik under udførelsen indenfor de seneste 3 år. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbuddet mærkes med "Entreprise 10903.76 Udbygning og forbedring af Kongevejen og indleveres i en lukket kuvert til Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen, Projektkontor Øst, Gladsaxe Ringvej 51. 2630 Herlev, senest den 26. marts 2010 kl. 13.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede. Mærkat til påklæbning på udbudskuverten er indeholdt i TBL. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Den under a. og b. nævnte dokumentation. Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren efter påkrav vil kunne kræve dokumenterne bekræftet og bekræftet forinden kontraktskrivning. Undladelse af ikke at opfylde et påkrav herom, gør et tilbud ukonditionsmæssigt. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 7 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: H10903.76 Spørgsmål vedr.. 3
Bestemmelser om udbud og tilbud 10903.76 Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til Niels Brock, Vejdirektoratet nbr@vd.dk og Karsten Langkjær, Grontmij Carl Bro KQL@gmcb.dk Besvarelse af spørgsmål sker via rettelseblade på www.vejdirektoratet.dk under udbud 4
SB- 10903.76 Rev. 0 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på hele anlægsperioden frem til aflevering. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. Entreprisen omfatter ikke omlægning af eksisterende kabler og ledninger (udføres for- eller af de respektive ledningsejere), ombygning og etablering af signalanlæg samt opsætning af skilte og færdselstavler. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Ændringer anført i eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende går forud for bestemmelser anført i de oprindelige dokumenter b. Tilbudsliste (TBL). c. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" bestående af Særlige betingelser (SB), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), dateret marts 2010 d. Tegninger i henhold til fortegnelse, af marts 2010 e. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Vejregler, november 2007 AAB - Arbejdsplads, Vejregler, november 2007 AAB - Jordarbejder, Vejregler, juni 2006 AAB - Afvanding, Vejregler, november 2007 AAB - Etablering af ledningsanlæg i jord, oktober 1994 AAB - Bundsikring af sand og grus, Vejregler, november 2003 AAB - Ubundne bærelag af stabilt grus, Vejregler, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Vejregler, november 2006 ABB - Brolægning, Vejregler, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, Vejregler, januar 2003 AAB - Fundamenter, Vejbelysningsmateriel, Marts 2004 AAB - Master, Vejbelysningsmateriel, Marts 2004 AAB - Montage, Vejbelysningsmateriel, Marts 2004 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, april 2001. 5
SB- 10903.76 Rev. 0 AAB - Betonbroer, 5. Stillads og form, 6. Slap armering, 7. Spændt armering, 8. Beton. Udbudsforskrift, december 2004. AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, december 1994. AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, april 2001. Bilag 10 - Typegodkendte fugtisoleringsmaterialer og Fugtisolerings-materialer under certificering. Udbudsforskrift, december 2008. AAB - Afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 AAB - Betonbroer, december 2004 AAB - Broautoværn og rækværker, december 1994 AAB - Stålarbejder og overfladebehandling, april 2001 Bilag til AAB - afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999. f. Tilsynshåndbøger Kontrolskemaer fra tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005. Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, januar 2003. Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, marts 2007. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, november 2006. g. Færdselsregulering. Afmærkning af vejarbejder Vejregel for afmærkning af vejarbejder, november 2002, revideret april 2008, samt supplerende: Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Instruks, maj 2008. Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Tegningsbilag - motorveje, maj 2008. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. tegninger, november 2002. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008. h. AB 92. i. 9.10.10 Vejregel for projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler Hæfte 0 Generelt, oktober 1995 Hæfte 1 Valg og dimensionering, marts 2008 Hæfte 2 Dimensioneringsdiagrammer, juli 2000 Hæfte 3.1 Dimensioneringseksempler, juli 2000 Hæfte 4 Projekttegninger, juli 2008 Vejregel, afmærkning på kørebanen, juli 2006, alle hæfter Afmærkning af vejarbejder: Vejregler for afmærkning af vejarbejder, rev. April 2008. Afmærkning af vejarbejder på statsveje, Instruks, Driftsområdet, maj 2008. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., Tegninger, november 2002 k. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. l. Jordflytningsbekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord samt Helsingør Kommunes jordflytningsregulativer. 6
SB- 10903.76 Rev. 0 m. Standarder og vejledninger for beplantning: - Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejder 2006. Danske Anlægsgartnere - Pleje af grønne områder 2000. Danske Anlægsgartnere - Plan for kvalitet 1998. Danske Anlægsgartnere - Paradigmaet Plant og plej. Plantegruppen 1975 - Sorterings- og bundtningsbestemmelser. Dansk Planteskoleejerforening, 1982 - Liste over standardiserede plantenavne. Statens Plantetilsyn - Generel vejledning i beplantning. Plantegruppen - Vejregler for beplantning i det åbne land. Kan ses på www.vejregler.dk n. Følgende vejregler: udbudsforskrift. Veje. Bindemidler og klæbemidler. Specifikationer for bituminøse bindemidler til vej formål, september 2006. o. Øvrige forskrifter: Tilsynshåndbog for asfaltarbejde, september 2005 AT-meddelelse nr. 4-04. 16. maj 1990, (Arbejdstilsynet) Det under a - d anførte materiale kan hentes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag, samt tilsynshåndbøger kan hentes på www.vejregler.dk, under Udbudsforskrifter. Entreprenøren har det fulde ansvar for permanente og midlertidige konstruktioner og afløb i byggestadiet og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af sikkerhedsmæssige svigt, funktionssvigt samt beskadigelser af konstruktionerne. Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter licitationen og skal igangsættes i overensstemmelse med SB ad 2 stk. 3. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Senest den 3. maj 2010 skal der være etableret trafikforanstaltninger for entreprenørens første arbejdsområde i krydset Rønnebær Allé. 2. Deltidsfrist (igangsætning Prøvestensvej) Inden d. 1. juni 2010 skal der være etableret trafikforanstaltninger for entreprenørens første arbejdsområde i rundkørslen Prøvestensvej. 7
SB- 10903.76 Rev. 0 3. Deltidsfrist (igangsætning Århusvej) Inden den 16. august 2010 skal der være etableret trafikforanstaltninger for entreprenørens første arbejdsområde i krydset Århusvej / Montebello Allé. 4. Deltidsfrist Senest den 5. november 2010, skal alle arbejder med asfaltbelægninger være afsluttet, undtaget kantfyldningsarbejder langs kantsten og udlægning af slidlag. 5. Deltidsfrist Senest den 22. december 2010, skal alle anlægsarbejder være afsluttet, undtagen udlægning af slidlag og udlægning af endelig afmærkning på kørebanen. 6. Færdiggørelsesfrist Senest den 27. maj 2011 skal alle restarbejder være afsluttet og klar i sin helhed for endelig aflevering. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 Bygherren har for nærværende ikke kendskab til at der findes fortidsminder inden for entrepriseområdet. Ved tilbudsafgivelse skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Det skal bemærkes at Hovedpost for Tillægsarbejder indgår i tilbudssummen, men ikke i kontraktsummen. Entreprenørens tilbud ad 3 ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 som ændret ved nr. 9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise, og er indarbejdet i udbudsmaterialet med de i ad 22, stk. 6, anførte præciseringer. Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og så den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold samt arbejds- og pladsforhold. I tilbudet skal være indregnet udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts. Der ydes særskilt betaling for vejrligsbestemte foranstaltninger, hvis art og omfang fremgår af SAB Vinterforanstaltninger, TAG og TBL. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT se bilag til SB. 8
SB- 10903.76 Rev. 0 ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE, se bilag til SB. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7, stk.1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - arbejdsplads m.v. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. 9
SB- 10903.76 Rev. 0 Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB Arbejdsplads. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol.art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 1 ad 12 stk. 3 ad 12 stk. 4 Entreprenøren har pligt til straks at udbedre skader mv. på trafikforanstaltninger, herunder erstatningsopstilling for påkørt og/eller bortkommet/stjålet materiel. Såfremt en entreprenør er ansvarlig for skade på arbejder, som er afleveret af anden entreprenør, er bygherren i forhold til skadevolderen endvidere berettiget til, for skadevolderens regning at kræve afhjælpning foretaget ved den entreprenør, der har udført det beskadigede arbejde. Før hel eller delvis ibrugtagning af dele af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Et arbejde og/eller arbejdsområde regnes for ibrugtaget, når entreprenørens administration af arbejdet/arbejdsområdet er ophørt, samt at der er udført en formaliseret overdragelse til bygherren. 10
SB- 10903.76 Rev. 0 Forhold til myndigheder ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Bygherren indhenter de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser af flytning af jord til Helsingør Kommune. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i 4 seperate tilbudslister: 02 Rundkørsel ved Prøvestensvej 071 Krydset Rønnebær Allé 072 Stitunnel ved Rønnebær Allé 08 Krydset Århusvej De fire tilbudslister er opdelt i hovedpost, post og underpost. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de i AB 92 angivne grænser er angivet i TAG. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. 11
SB- 10903.76 Rev. 0 Er vedkommende kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 50.000 kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr. 50.000, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 Bygherren etablerer en særlig tilsynsorganisation under sin ledelse og meddeler ved arbejdets start entreprenøren, hvorledes organisationen er opbygget og relateret til entreprisen. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. 12
SB- 10903.76 Rev. 0 Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Byggemøder ad 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Bygherrens tilsyn indkalder til byggemøder hver uge samt eventuelle ledningsmøder og eventuelle koordineringsmøder efter behov. Teknikmøder og økonomimøder afholdes særskilt. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og Samarbejde. 13
SB- 10903.76 Rev. 0 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22 stk. 1 Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem Jobmanager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende Jobmanager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB 92 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er låst for inddatering af flere klarmeldinger i entrepreiseafregningssystemet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 2 ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse, jf. dog AB 92 22 stk. 3. Sikkerheden skal udformes som angivet på www.vejdirektoratetdk under Udbud. Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: Angående fastprisperiodens varighed se ad 2 stk. 1. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 14
SB- 10903.76 Rev. 0 Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter samme retningslinier som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24 stk. 1 Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, det påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind mv.) den aktivitet, som er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt størrelsen af eventuelt krav om erstatning eller godtgørelse. 15
SB- 10903.76 Rev. 0 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbage holdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt dag som følger: 1. For igangsætningsfristen den 3. maj 2010: kr. 2.500,00 2. For deltidsfirsten den 1. juni 2010 kr. 2.500,00 3. For deltidsfristen den 16. august 2010 kr. 2.500,00 4. For deltidsfristen den 5. november 2010 kr. 2.500,00 5. For deltidsfristen den 22. december 2010 kr. 10.000,00 6. For færdiggørelsesfristen den 27. maj 2011: kr. 10.000,00 F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28 stk. 1 Entreprisen afleveres, når den er fuldført i sin helhed. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsbegrebet ad 30 stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelansvarets ophør ad 36 For entreprisen ophører mangelsansvaret generelt efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. For kørebaneafmærkning udgår den i AB 92 angivne mangelansvarsperiode på 5 år og erstattes af følgende: 16
SB- 10903.76 Rev. 0 Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år ÅDT < 3.000 3.000<ÅDT<5.000 5.000<ÅDT<10.000 ÅDT > 10.000 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Funktionstid, dog max ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. For beplantningsarbejder henvises til SAB Beplantning. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ad 39 Fælles regler for eftersyn ad 39 stk. 2 For manglernes udbedring gælder bestemmelserne i 32, stk. 1-5. I eftersynsprotokollen redegøres for, hvornår og på hvilke betingelser entreprenørens sikkerhedsstillelse nedskrives/frigives. 17
SB- 10903.76 Rev. 0 BILAG A STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på Kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren..den 20. ----------------------------------------------- (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) BILAG B 18
SB- 10903.76 Rev. 0 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. skriver:.....kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._... (garantens underskrift) (garantens stempel) 19
SAB Styring og Samarbejde- 10903.76 Rev. 0 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Særlige Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Styring og samarbejde af november 2007. STYRING OG SAMARBEJDE Særlig arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for Styring og samarbejde af november 2007. 1. ALMENT Intet at bemærke i forhold til AAB. 2. ARBEJDSPLAN M.V 2.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling planlægning af udarbejdelse af plandokumenter (arbejdsplaner, kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, arbejdsprocedurer, kontrolplaner, projektering af permanente og midlertidige konstruktioner etc.) hvornår trafikomlægninger udføres hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenør arbejder i entrepriseområder hvornår og hvor der udføres arbejder, som medfører særlig fare tidspunkter for arbejder med støjniveau over støjniveauer jf. SAB 1 Arbejdsplads afsnit 7.2. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden. Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes i MS-Project version 2002 eller senere version og fremsendes i elektronisk form i originalt format (native format).mpp. Arbejdsplanen skal afleveres senest 5 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele perioden. De kommende 6. mdr. skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemøde) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter i de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage 20
SAB Styring og Samarbejde- 10903.76 Rev. 0 Naboforhold Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.) Miljøforhold (plan og status over særlige miljøfølsomme arbejder) Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler). Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: A. Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på Kongevejens kørebane skal opretholdes i hele anlægsperioden med et spor i hver retning. at at at at at stitrafikken på Kongevejen skal opretholdes i hele anlægsperioden med et spor i hver retning. trafikomlægninger på Kongevejen skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, og efter specifik aftale med vejmyndigheden. trafikplan og ansøgning om tilladelse til tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. arbejdsområders udformning skal udføres i overensstemmelse med det i afsnit 4.2 i SAB Arbejdsplads angivne. overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner i arbejdsområder. B. Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14. Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder Arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidrummet hverdage kl. 06-19. at at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18 arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB 1 - Arbejdsplads C. Særlige tekniske forhold at der af ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. dog ad SB 3 stk. 4. at at at at belysning på arbejdsstrækningen skal holdes i drift gennem hele byggeperioden. Tilsynet skal have et varsel på min. 5 arbejdsdage forud for igangsætning af omlægning af el-installationer, der har betydning for driften af anlæggene. et vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden. ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet. signalentreprenør skal have adgang til ombygning af signalanlæg i krydset Rønnebær Allé og Årshuvej, både for interimssignaler og blivende signaler. 21
SAB Styring og Samarbejde- 10903.76 Rev. 0 at skilteentreprenør skal have adgang til opsætning af skilte og vejtavler i entrepriseområdet at beplantning skal udføres i perioden 25. oktober 2010 25. marts 2011. at at at asfaltarbejder i krydsområder og cirkulationsareal af rundkørsel skal påregnes udført i flere mindre etaper og om nødvendigt som natarbejde der udføres ledningsarbejder ved ledningsejerne i de enkelte arbejdsområder i en delperiode på mindst 15 arbejdsdage efter afrømning af belægninger, hvor der ikke påregnes at kunne udføres andet arbejde. der i krydsene Rønnebær Allé og Århusvej / Montebello Allé skal etableres nyt signalanlæg i krydsene ved anden entreprenør i en delperiode. D. Særlige adgangs- og arbejdspladsforhold at der til enhver tid skal være adgang via overkørsel på Rønnebær Allé til tankstationen på hjørnet af krydset Kongevejen / Rønnebær Allé, samt til parkeringsplads ved grillbaren Rønnebærgrillen på det nordøstlige hjørne i grillbarens åbningstid. 2.2 Plan for vinterforanstaltninger Der henvises til SAB 12 Vinterforanstaltninger 3. KONTROL 3.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 4. DOKUMENTATION Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer i papirudgave. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden aflevering af entreprisen 5 KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 5.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. 5.2.7 Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail mv.) mellem bygherre og entreprenør. 5.2.8 Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 22
SAB Styring og Samarbejde- 10903.76 Rev. 0 5.2.9 Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 5.2.12 Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision) Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for bygherren. Entreprisen skal omfattes af intern audit mindst 2 gange i kontraktperioden. Audit af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal afholdes med tilsvarende hyppighed. 6. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 6.1 Alment Sikkerhedskoordinatoren indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på møderne skal entreprenøren og alle dennes underentreprenører være repræsenterede. Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang(sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Resultatet af sikkerhedsgennemgangen meddeles sikkerhedskoordinatoren. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 6.2.1 Alment AAB afsnit 6.2.1 udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 6.2.2 Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerhedsog velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på pladsen. I anlægsperioden vil der i entreprisens arbejdsområder forekomme fællesområder og grænseflader mellem entreprenøren og de i SAB 1 Arbejdsplads afsnit 1.2 nævnte andre arbejder, der udføres sideløbende med nærværende entreprise. Nærværende Entreprise (10903.76) er ansvarlig for at etablere, overvåge, håndhæve samt på aftalt tidspunkt, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i alle fællesområderne i entreprisen. 23
SAB Styring og Samarbejde- 10903.76 Rev. 0 6.2.3 Koordinering Entreprenøren og de af dennes underentreprenører som vil være beskæftiget inden for entrepriseområdet i de næstfølgende 4 uger, skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder. 6.2.4 Planlægning AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator foranlediger den endelige PSS udfærdiget og implementeret i løbet af maks. 10 dage. Entreprenøren forsyner bygherren med supplerende data om sin planlægning af, hvordan uheld forebygges under entreprisens gennemførelse og giver oplysninger vedr. nedennævnte forhold til detaljering af PSS: Entreprenørens sikkerhedsorganisation med navne på underentreprenører og personer, der er ansvarlige for sikkerhedsarbejdet i de enkelte arbejdsområder inden for entreprisen. Detaljeret tidsplan for udførelse af arbejder i kommende arbejdsperiode, der medfører særlige risici, samt angivelse af hvilke underentreprenører, der er på pladsen på hvilke tidspunkter. Plan over detailindretning af anstillingspladser med angivelse af placering af skure, affaldscontainere,materialeoplag, tilvirkningspladser, brandslukningsudstyr, nødhjælpstelefoner og førstehjælpsudstyr. Plan over detailindretning af arbejdsområder med angivelse af placering af transportveje for kørende trafik, materialeoplag mv. Anvendelse af personlige værnemidler og tekniske foranstaltninger inklusive brugsanvisninger herfor samt kontrolforanstaltninger og ansvarsfordeling. Særlige faciliteter for omklædning, personlig hygiejne mv. Retningslinjer for opstart af operationer, der kræver særligt hensyn til sikkerhed og sundhed. Liste over stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 og bekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og disses placering. 6.2.5. Arbejder med særlige risici For følgende arbejder er der identificeret særlige risici: Arbejder, der indebærer særlig alvorlig risiko for nedstyrtning: Betonarbejder på broer, herunder især opsætning/nedtagning af stillads, skærme og forme samt midlertidigt rækværk Opsætning af broautoværn 24