Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Transkript

1 Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser

2 Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Den juridiske ramme Kontaktoplysninger Spørgsmål Sammenslutninger Sproget er dansk Baggrund for udbuddet Arbejdets omfang Kravspecifikation Lovgrundlag for arbejdets udførelse Kriterier for tildeling af opgaven Tilbuddet Fortrolighed Tilbuddets indhold Vedståelsesfrist Forbehold Vederlag for tilbud og deltagelse Aftalebetingelser Indhold Aftalegrundlag Betalingsbetingelser Tidsplan Sikkerheds- og sundhedsarbejde Oplysninger vedrørende arbejdsmiljø, HACCP, CSR, sikkerhed og arbejdsmiljø Dokumentation Almindelige betingelser (AB92) Pris og tid... 55

3 Aarhus Vand A/S Side 3 af Generelt Nærværende udbudsbetingelser indeholder oplysninger om: Vilkår for deltagelse i udbuddet Krav til udformning af tilbud Kriterier for bedømmelse af de modtagne tilbud 1.1 Den juridiske ramme Hermed udbyder Aarhus Vand to delaftaler om udskiftning af i alt vandmålere. Formelt set er der tale om en offentlig licitation i medfør af afsnit I i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (tilbudsloven). I det følgende vil nærværende offentlige licitation dog blive benævnt: Udbuddet. Udbuddet offentliggøres på udbud.dk og licitationen.dk. 1.2 Kontaktoplysninger 1.3 Spørgsmål Aarhus Vand Kundeservice Bautavej Aarhus V Att.: Aase Clemmensen og Brian Løfgren Tlf.: og Mobil: AAC@aarhusvand.dk og BLO@aarhusvand.dk Spørgsmål til udbudsmaterialet sendes skriftligt til begge ovennævnte mailadresser. Spørgsmål bedes stillet hurtigst muligt og senest, mandag den 4. august Efter spørgefristens udløb, kan spørgsmål kun forventes besvaret i særlige tilfælde. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt hurtigst muligt og senest den 11. august 2014 ved fremsendelse i anonymiseret form til alle tilbudsgivere.

4 Aarhus Vand A/S Side 4 af Sammenslutninger Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæfter solidarisk over for Aarhus Vand. Sammenslutningen udpeger et ansvarligt firma, som Aarhus Vand kan indgå aftaler med og føre afklarende forhandlinger og drøftelser med. En sammenslutning anses for én tilbudsgiver, der maksimalt kan få tildelt én delaftale. Tilbudsgivere kan indgå i flere forskellige konsortier. 1.5 Sproget er dansk Al skriftlig og mundtlig kommunikation med Aarhus Vand i forbindelse med afgivelse af tilbud, forhandlinger, aftaler og ved alle leveringer af ydelser og materialer skal være på dansk. 1.6 Baggrund for udbuddet Aarhus Vand er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab. Aarhus Vands formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 219 dygtige og engagerede medarbejdere. Aarhus Vand vil: - løbende minimere miljø- og energipåvirkningen fra vores aktiviteter - løbende øge effektiviteten - skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager - forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed - gøre kunderne tilfredse - opbygge en samarbejdskultur baseret på dialog, tillid og åbenhed mod klare, fælles mål Aarhus Vand inviterer hermed interesserede virksomheder, der er autoriseret efter lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer, til at byde på to delaftaler om udskiftning af i alt vandmålere (ca vandmålere pr. delaftale) i Aarhus Vands forsyningsområde. I perioden skal vandmålere kontrolleres/udskiftes. Aarhus Vand kan ikke nå at udskifte dem alle og har derfor besluttet at udbyde dele af opgaven til en ekstern part.

5 Aarhus Vand A/S Side 5 af 57 Opdelingen af udskiftningen i to delaftaler er begrundet med, at Aarhus Vand ønsker at sikre, at opgaven kan løses indenfor den stramme tidsplan samt, at flere tilbudsgivere får mulighed for at få tildelt en delaftale. 1.7 Arbejdets omfang Hver delaftale omfatter udskiftning af ca komposit vandmålere i størrelse DN 15 og DN 20 med mulighed for at forlænge kontrakten med 750 målere i De målere, vi ønsker hjælp til at udskifte, er placeret i hele Aarhus Vands forsyningsområde. Herunder ses de to delaftaler med beskrivelse af områder, målerstørrelser og ca. antal vandmålere, der skal udskiftes indenfor hvert område.

6 Aarhus Vand A/S Side 6 af 57 Alle montører skal deltage i et kursus hos Aarhus Vand i HACCP og et kursus i lækagelytning. Begge kurser kan forventes at vare 4-5 timer samlet. 1.8 Kravspecifikation I dette afsnit beskrives processen fra opgavens start til slut. Ydermere forventes det at Instruks ved udskiftning af vandmålere Bilag 06 overholdes. Arbejdet skal udføres af autoriseret personale. Opgaven for det bydende firma omfatter alle nødvendige ydelser i forbindelse med udskiftningen af vandmålere. Herunder forberedelse, planlægning, kundekontakt, booking af tid, nedtagning af gammel måler, opsætning af ny måler, indrapportering af gammel og ny målerstand og nummer, transport og aflevering af gamle målere på Bautavej 1,

7 Aarhus Vand A/S Side 7 af 57 Aarhus V. De fittings/omløbere, vvs-montøren får brug for, skal det bydende firma selv levere. Forventet procedure for udskiftningen: 1. Aarhus Vand, Kundeservice genererer et dataark med alle data på de målere, der skal skiftes. Aarhus Vand forventer, at kundens stamdata (mobilnummer og adresse) indhentes ved hvert besøg. Dataarket sendes til leverandøren forud for opgavens start. 2. Leverandøren laver selvstændige aftaler med Aarhus Vands kunder om et målerudskiftningsbesøg ved at sende et brev med angivelse af tidspunkt for besøg samt en folder, der beskriver, hvordan kunden skal forberede sig på målerskiftet. Kunderne skal adviseres med minimum 14 dages varsel. 3. Hvis en kunde ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal der laves en ny aftale. 4. Hvis en kunde ikke er til stede eller kundens private installationen er defekt, så måleren ikke kan skiftes, skal leverandøren kontakte kunden igen. Leverandøren skal kunne dokumentere, at de har kontaktet kunden 3 gange. Hvis det ikke lykkes leverandøren at skifte måleren efter det tredje besøg, så overgår sagen til Aarhus Vand. 5. Dokumentationen skal kunne sendes i kopi til Aarhus Vand på forlangende. 6. Før den ny måler monteres, skal leverandøren lytte for eventuelle lækager med behørigt lytteudstyr. Har vvs-montøren mistanke om, at der er en lækage, kontaktes Aarhus Vand på telefon Alternativt kontaktes Kundeservice på telefon Hvis en kundes private installation er defekt, står det leverandøren frit for at indgå en særskilt aftale med kunden om at udbedre installationen på kundens regning, så længe leverandøren leverer sin ydelse til Aarhus Vand rettidigt, herunder således at aftaler om målerskifte hos andre kunder overholdes. Hvis kunden ønsker, at et andet vvs-firma udbedrer den defekte installation, skal leverandøren respektere det. Kunden laver i så fald en ny aftale om målerskift med leverandøren, når den defekte installation er udbedret. Hvis en kunde kontakter leverandøren efter arbejdstid på grund af utæthed som følge af et målerskift, skal leverandørens vagtpersonale sørge for udbedring af utætheden på leverandørens regning. Hvis det viser sig, at utætheden skyldes, at kunden har misligholdt sin private installation eller foretaget indgreb i måleren, sker udbedringen af utætheden på kundens egen regning. Leverandøren skal kunne dokumentere, at utætheden ikke skyldes leverandørens arbejde.

8 Aarhus Vand A/S Side 8 af Når en måler er skiftet, afleverer vvs-montøren et målerskiftekort Udskiftning af vandmåler til kunden. Leverandøren får kortene leveret af Aarhus Vand før opstart på arbejdet. 9. I forbindelse med et målerskifte er leverandøren forpligtet til at indsamle fotodokumentation for Aarhus Vand. Således skal leverandøren sørge for fotografering af både målerne, som tages ned, og måleren, som sættes op, som beskrevet i Instruks ved udskiftning af vandmåler af hensyn til dokumentation. Billederne sendes efter afslutning af hver opgave til Aarhus Vand (vandmaaler@aarhusvand.dk). Før afsendelse påføres under Emne den installationsadresse, hvor målerskiftet er udført. 10. Leverandøren forpligter sig til at udfylde dataarket med alle relevante data med henblik på indsamling af dokumentation. Leverandøren fremsender udfyldte dataark til Aarhus Vand én gang om ugen. 11. Leverandøren afhenter de nye vandmålere hos Aarhus Vand på Bautavej 1, hvor leverandøren ligeledes er forpligtet til at aflevere nedtagne målere (inklusiv eventuelle nipler). Materialerne afleveres efter nærmere aftale med Aarhus Vand. 1.9 Lovgrundlag for arbejdets udførelse Ud over det i udbudsmaterialet inkluderede materiale, gælder følgende: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om lov om arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter Kriterier for tildeling af opgaven Tildelingskriterierne er laveste pris pr. skiftet vandmåler Dertil kommer, at ingen tilbudsgiver kan vinde begge delaftaler. Tildeling foregår som følger: 1) En "mulig kombination" udgør en tilbudsgiver til den første delaftale og en anden tilbudsgiver, forskellig fra den første, til den anden delaftale. Eksempel: Tilbudsgiver T1 tildeles delaftale A, tilbudsgiver T2 tildeles delaftale B. 2) Alle mulige kombinationer stilles op og den samlede pris udregnes for hver kombination.

9 Aarhus Vand A/S Side 9 af 57 Eksempel: Tilbudsgiver T1 tildeles delaftale A, tilbudsgiver T2 tildeles delaftale B. T1 har budt 5 kr. til delaftale A og T2 har budt 3 kr. til delaftale B. Den samlede pris er 8 kr. 3) Den kombination, der tilsammen giver laveste pris pr. skiftet vandmåler på de 2 delaftaler, tildeles delaftalerne. Hvis flere end én mulig kombination er lavest, trækkes lod mellem de laveste kombinationer pr. skiftet vandmåler. Eksempel: Tilbud Delaftale A Delaftale B Tilbudsgiver Tilbudsgiver Tilbudsgiver Alle mulige kombinationer med vinderkombinationen i fed: Delaftale A T1 T1 T2 T2 T3 T3 Delaftale B T2 T3 T1 T3 T1 T2 Pris i alt 6 kr. 5 kr. 7 kr. 8 kr. 6 kr. 8 kr. Den billigste parring er T1 tildelt delaftale A og T3 tildelt delaftale B, i alt 5 kr. Aarhus Vand forbeholder sig retten til forhandling med de tilbudsgivere, der vælges på delaftalerne ud fra ovenstående. 2. Tilbuddet 2.1 Fortrolighed I tilbudsfasen vil tilbudsgivers oplysninger i forbindelse med tilbud/forhandling blive behandlet fortroligt. 2.2 Tilbuddets indhold Tilbudsmaterialet sendes på mail til Aarhus Vand A/S, att.: Aase Clemmensen og Brian Løfgren på mail: AAC@aarhusvand.dk og BLO@aarhusvand.dk, senest den 18. august 2014, kl , og skal indeholde: Udfyldt og underskrevet tilbudsliste inklusive alle omkostninger, dog eksklusive udgifterne til målere, pakninger, plomber og kontraventiler Underskrevet Tro og Love erklæring Fremlæggelse af dokumentation for, at tilbudsgiver er autoriseret efter lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 af lov om gasinstallationer og installa-

10 Aarhus Vand A/S Side 10 af 57 tioner i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer, herunder dokumentation for tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem Dokumentation for tilbudsgivers forsikringsforhold i relation til ansvar i forbindelse med udført arbejde Tilbudsgivers sundheds-, alkohol- og rygepolitik Tilbudsgiver underskriver og afleverer bilag 07 Code of Conduct Form Tidsplan for udskiftning af målere 2.3 Vedståelsesfrist 2.4 Forbehold Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 3 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud, Forbehold - eksempelvis i form af vedlagte standardleveringsbetingelser - eller andre betingelser for tilbuddet vil som det klare udgangspunkt medføre, at Aarhus Vand ikke kan antage tilbuddet fra tilbudsgiveren. Tilbudsgiver opfordres i stedet kraftigt til at stille spørgsmål til Aarhus Vand om, hvorvidt ønskede forbehold kan vedlægges, inden frist for tilbud udløber. 2.5 Vederlag for tilbud og deltagelse Der udbetales ikke vederlag for tilbudsafgivelsen eller evt. deltagelse i forhandlinger. 3. Aftalebetingelser 3.1 Indhold 3.2 Aftalegrundlag Nærværende aftalebetingelser indeholder oplysninger om aftalegrundlag, betalingsbetingelser, tidsplan, kvalitetssikring og dokumentation. Aftalegrundlaget mellem parterne består af nedennævnte dokumenter i prioriteret orden, således at selve kontraktens ordlyd går forud for efterfølgende nævnte dokumenter, og ethvert dokument er gældende forud for ethvert efterfølgende nævnt: - Kontrakt mellem udbyder og tilbudsgiver, herunder bilag, tillæg eller allonger - Rettelsesbreve til udbudsbetingelser og fælles betingelser - Udbudsbetingelser - Udbudsbrev - Fælles betingelser AB 92 samt Pris g tid - Tilbudsgiverens tilbud

11 Aarhus Vand A/S Side 11 af Betalingsbetingelser 3.4 Tidsplan Betaling sker månedsvis bagud efter antal dokumenterede skiftede målere Aarhus Vand forventer opstart på opgaven, den 1. september De 5000 målere skal være udskiftet ved årets udgang, hvilket forudsætter, at vinderen af hver delaftale skal udskifte ca. 175 målerskift pr. uge. 3.5 Sikkerheds- og sundhedsarbejde Leverandøren bekræfter ved afgivelsen af dette tilbud, at Retningslinjer for dig, som arbejder for Aarhus Vand, bilag 4 og 4a vil blive overholdt. 3.6 Oplysninger vedrørende arbejdsmiljø, HACCP, CSR, sikkerhed og arbejdsmiljø 3.7 Dokumentation Der arbejdes i Aarhus Vand med rent drikkevand (levnedsmiddel) efter retningslinjer fastlagt i Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. Det indebærer, at der skal arbejdes med god hygiejne. For at sikre at udskiftning af vandmålere sker under hygiejniske forhold skal følgende overholdes: - Nye målere skal være afproppet og emballeret i en kasse - Nye målere holdes adskilt fra gamle målere i bilen, så fugt og snavs ikke trænger fra gamle målere til nye målere i papkasser - Er der ikke adgang til vand og sæbe, skal hænderne afsprittes før målerskift - Har du sår eller forbindinger på hænderne, skal du bruge handsker - Indvendige rørender og overflader rengøres med renseserviet - Kontrollér at der er en kontraventil i den nye måler - Måleren monteres og efterfølgende plomberes installationen - Der åbnes igen for ventilerne, og det sikres, at der ingen utætheder er - Kunden informeres om at lade vandet løbe i ca. 2 minutter Aarhus Vand vil gennem stikprøvekontrol kontrollere, at leverandøren overholder alle forhold. Hvis Aarhus Vand bliver bekendt med, at firmaet ikke overholder forholdene, kan det medføre bod, og/eller at der gøres misligholdelsesbeføjelser gældende. I forbindelse med et målerskift skal leverandøren indsamle følgende materiale som dokumentation: - Et billede af kundens private installation, hvorpå den eksisterende måler er placeret.

12 Aarhus Vand A/S Side 12 af 57 - Et billede af den nedtagne måler, hvor målernummer og viserstand tydeligt kan aflæses - Et billede af den nyopsatte måler, hvor målernummer og målerstand tydeligt kan aflæses - Hver uge afleverer/sender leverandøren et dataark i Excel-format, (arket udleveres af Aarhus Vand) se punkt 1.8.

13 Aarhus Vand A/S Side 13 af 57 FÆLLES BETINGELSER Entrepriser udbydes på grundlag af nedenfor nævnte betingelser, der omfatter følgende hovedafsnit: 1. AB 92 med tillæg og fravigelser 2. Pris og tid

14 Aarhus Vand A/S Side 14 af Almindelige betingelser (AB92) - i det følgende kaldet AB - er med nedenstående tillæg og fravigelser gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle under leverancen aftalte ekstraarbejder. Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette tekst i AB 92, mens der i højre spalte er anført de tillæg og fravigelser, der hører til de enkelte punkter. Nedenstående tillæg/fravigelser går forud for AB 92. AB 92 Tillæg / fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

15 Aarhus Vand A/S Side 15 af 57 Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Ad. 2, stk. 1 Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Ad. 2, stk. 2 Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes i tilbuddet, uanset om den kun er angivet et af stederne. Såfremt oplysningerne i udbudsmaterialet efter de bydendes opfattelse er uklare, opfordres de bydende til på datoen nævnt i udbudsbrevet at anmode om supplerende oplysning herom. Modtager bygherren forespørgsler som beskrevet, vil bygherren enten gennemføre spørgemøde eller tilstille eventuelle spørgsmål og svar herpå til samtlige bydende i anonym form. Tilbud skal afleveres på de udleverede tilbudslister. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal in- Ad. 2, stk. 3

16 Aarhus Vand A/S Side 16 af 57 deholde en tidsplan. Vedr. detailtidsplan henvises til 9 med fravigelse. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der med vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Ad. 3, stk. 1 Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til af føre forhandling og modtage betaling.

17 Aarhus Vand A/S Side 17 af 57 Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Ad. 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage regnet fra licitationsdagen. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgiveren, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen

18 Aarhus Vand A/S Side 18 af Aftale om udførelse af entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Ad. 5, stk. 1 Der kan for det kontraherede arbejde kun udstedes 1 transport. Transporten kan omfatte entreprisesummen helt eller delvist, dog angivet en beløbsstørrelse. Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af bygherren. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Ad. 5, stk. 4 Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise, skal aftale herom indgås på grundlag af AB 92. I denne aftale kan AB 92 fraviges i samme omfang som nærværende til-

19 Aarhus Vand A/S Side 19 af 57 læg. Øvrige ændringer kræver bygherrens godkendelse. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelsen er overholdt. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Ad. 5, stk. 5 Bygherren kan kræve, at entreprenøren skal transportere sine rettigheder overfor underentreprenører og underleverandører til bygherren. Transporter skal i så fald være uigenkaldelige og anerkendt af underentreprenører/-leverandører, hvilket kan kræves dokumenteret overfor bygherren. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Ad. 6 Der er i dette projekt ingen krav til sikkerhedsstillelse, hvorfor 6 udgår i sin helhed. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af

20 Aarhus Vand A/S Side 20 af 57 købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten, med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø-

21 Aarhus Vand A/S Side 21 af 57 rende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Ad. 7, stk. 1 7 udgår i sin helhed. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt

22 Aarhus Vand A/S Side 22 af 57 med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Ad. 8, stk. 1 og 2 Bestemmelserne i 8, stk. 1 og 2, udgår i sin helhed. Bygherren tegner og betaler ikke brand- og stormskadeforsikring, som dækker entreprenørens arbejder på bygninger, anlæg eller genstande, som entrepriseaftalen angår. Bygherren tegner eller betaler heller ikke forsikring, som dækker entreprenørens ansvar for skader, der påføres tredjemands ejendom i forbindelse med entreprenørens udskiftning af målere. Entreprenøren tegner forsikring herfor i overensstemmelse med 8, stk. 3. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Ad. 8. stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med

23 Aarhus Vand A/S Side 23 af 57 dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenørens ydelse 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Ad. 10, stk. 1 Entreprenøren skal efter anmodning fra bygherren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af bygherrens krav til materialet. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

24 Aarhus Vand A/S Side 24 af 57 Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Ad. 10, stk. 4 Vedr. transport af rettigheder henvises til 5, stk. 5. Ad. 10, stk. 5 Såfremt entreprenøren ikke leverer materialer med 5-års leverandøransvar, skal der forelægges dokumentation for årsagen. Undladelse kræver bygherrens godkendelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entre- Ad. 11, stk. 1 Bygherren kan til enhver tid forpligte entreprenøren til at deltage i projektgennemgang. Omfang af dokumentation, prøver m.m. indgår i arbejdsbeskrivelse for de enkelte entrepriser.

25 Aarhus Vand A/S Side 25 af 57 prenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal en-

26 Aarhus Vand A/S Side 26 af 57 treprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgifter herved. Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Ad. 14, stk. 1 Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er blandt andet betinget af, at der mellem bygherre og entreprenør kan opnås enighed om pris og tid for ændringerne.

27 Aarhus Vand A/S Side 27 af 57 Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Ad. 14, stk. 2 Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes-/effektueres uden bygherrens skriftlige accept heraf/ anmodning herom. Foreligger en sådan ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Ad. 14, stk. 3 Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere ubegrænset i opeller nedgående retning, uden dette giver anledning til genforhandling af enhedspriser. Ved anlægsarbejder med beregnede eller stipulerede mængder gælder, at uanset størrelsen af afvigelsen afregnes efter udførte mængder. Ad. 14, stk. 4 Udgår Ad. 14, stk. 5 Betaling sker som anført i udbudsbetingelserne eller i parternes kontrakt. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder til-

28 Aarhus Vand A/S Side 28 af 57 strækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Ad. 15 stk. 3 Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete

29 Aarhus Vand A/S Side 29 af 57 forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Ad. 17 Bygherren er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere det af entreprenøren udførte arbejde. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Til-

30 Aarhus Vand A/S Side 30 af 57 synet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Ad. 18, stk. 1 Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, med hvem der kan træffes bindende aftale og som er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Ad. 19. Bygherren kan indkalde til byggemøder i nødvendigt omfang, men er ikke forpligtet hertil. Afholdes der byggemøder, udarbejder Bygherren mødereferat. Indsigelse mod mødereferat skal ske senest inden eller på første byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt. Det kan på byggemødet aftales, at skriftlige indsigelser skal være modtaget inden en bestemt frist og at byggemødereferatet i modsat fald betragtes som godkendt.

31 Aarhus Vand A/S Side 31 af 57 Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke med andre entreprenører 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende

32 Aarhus Vand A/S Side 32 af 57 parts vegne kan føres med bindende virkning. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Ad. 22. Betaling sker som anført i udbudsbetingelserne eller i parternes kontrakt. Der stilles ikke garanti i forbindelse med gennemførelse af dette projekt. Bestemmelsen i 22 udgår i sin helhed. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalings-

33 Aarhus Vand A/S Side 33 af 57 planen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v. forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

34 Aarhus Vand A/S Side 34 af 57 Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Entreprenørens ret til at stand-

35 Aarhus Vand A/S Side 35 af 57 se arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Ad. 23, stk. 1 Tvister mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og underentreprenører eller leverandører, berettiger ikke nogen til at standse eller udsætte arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: Ad. 24, stk. 1 Der godkendes ikke mindre enheder end halve spilddage. 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller Ad. 24, stk. 1, nr. 3-4

36 Aarhus Vand A/S Side 36 af 57 andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejker og lockout. Entreprenøren har endvidere ikke ret til tidsfristforlængelse på grund af vejrliget Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Ad. 25, stk. 1 Såfremt entreprenøren i en entreprise overskrider de fastlagte tidsfrister eller dele deraf, jf. de i tidsplanen eventuelt indlagte sanktionsbestemte terminer, betaler entreprenøren en dagbod for hver påbegyndt arbejdsdag, tidsfristerne overskrides. Såfremt overskridelse af mellemterminer ikke medfører overskridelse af slutterminen, kan bygherren eftergive entreprenøren krævede dagbøder. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

37 Aarhus Vand A/S Side 37 af 57 Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. Ad. 27, stk. 1 og 2 En entreprenørs krav om erstatning hhv. godtgørelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entreprenøren er blevet bekendt med kravet, fremsættes skriftligt over for byggeledelsen bilagt fornøden dokumentation for kravets berettigelse og så vidt muligt for dets størrelse. Stk. 2. Entreprenøren har ret til