Ombygning af krydset Jyllingevej Oxbjergvej Ejby Industrivej

Transkript

1 Ombygning af krydset Jyllingevej Oxbjergvej Ejby Industrivej Særlige Betingelser (SB) Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Maj 2013 Andersen og Grønlund

2 Særlige Betingelser (SB)

3 SB S Æ R L I G E B E T I N G E L S E R (SB) Indholdsfortegnelse Side A Aftalegrundlaget... 5 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 8 C Entreprisens udførelse D Bygherrens betalingsforpligtelse E Tidsfristforlængelse og forsinkelse G Mangler ved arbejdet I Særligt om ophævelse J Tvister Bilag 1: Udkast til Plan for Sikkerhed og Sundhed SB 1306.doc 2

4 SB Orientering Vejdirektoratet har besluttet at ombygge krydset Jyllingevej - Ejby Industrivej Oxbjergvej i forbindelse med nedklassificering af statsvej til kommunevej. Krydset er forholdsvist uheldsbelastet, især for venstresvingende trafik, og er udpeget som en sort plet. Krydset ombygges således med henblik på at øge trafiksikkerheden. Ombygningen omfatter en forlægning af de eksist. primærheller på Jyllingevej, så der kan indlægges slips udført i kørebaneafmærkning for at forbedre oversigtsforholdene for venstresvingene trafik. Kørebanen på Jyllingevej skal samtidigt sideudvides i til- og frafarterne. I forbindelse med ombygningen, skal det eksist. signalanlæg ligeledes ombygges. Til ovenstående krydsombygning anmodes der ligeledes om priser på 3 optioner. Option A: Etablering af nyt slidlag i hele krydset. Option B: Anlæg af 2 skilleheller i begge tilfarter på Jyllingevej Option C: Ombygning af de 2 sekundærveje. - På Oxbjergvej sideudvides og eksist. helleanlæg ombygges. - På Ejby Industrivej ombygges eksist. helleanlæg. Bygherren vil ved indgåelse af kontrakt eventuelt vælge nogle eller alle af optionerne. Arbejder består i udførelse af jord-, afvandings-, grus-, asfalt-, brolægnings, og afstribningsarbejder. Entrepriserne indeholder følgende hovedmængder: Jordarbejder ca. 495 m² opbrydning af eksist. belægning ca. 240 m 3 opgravning af overskudsjord Belægningsarbejder: ca. 560 lbm. kantstensarbejder ca. 670 m 2 asfaltarbejder. ca. 270 m³ grusarbejder. Afvandings- og kloakarbejder: ca. 8 stk. vejbrønde ca. 30 lbm. stikledninger Diverse ca. 14 skilte Diverse kørebaneafmærkning Gravning for kabler og ledninger For entreprisen gælder det, at den skal udføres i perioden til SB 1306.doc 3

5 SB BYGHERRE: Vejdirektoratet Vejcenter Hovedstaden Guldalderen Hedehusene Tlf.: REPRÆSENTERET VED: Vejdirektoratet Neal McMullan Projektet er udarbejdet af: Andersen & Grønlund Vænget Viby Sj. Tlf.: REPRÆSENTERET VED: Andersen & Grønlund Jacob Dahlin Tlf.: SB 1306.doc 4

6 SB S Æ R L I G E B E T I N G E L S E R (SB) A Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 3 Nærværende (SB) Særlige betingelser supplerer, undtager eller fraviger de i "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" AB 92 angivne betingelser. Alle sådanne supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte. De enkelte og stk. numre refererer til AB 92. Opmærksomheden henledes specielt på at der er sket fravigelser af tidsterminer for indgåelse af kontrakt og betaling i 3 stk. 5, 22 stk. 1 og 22 stk. 10. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udbydes i begrænset licitation, som angivet i udbudsbrevet. Arbejdet udbydes i en samlet entreprise til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 18 måneder. ad 2 stk. 2 Bestemmelser, der er anført i udbudsskrivelsen, har gyldighed frem for evt. modstridende bestemmelser i det med udbudsskrivelsen medfølgende udbudsmateriale. For entreprisen gælder nedennævnte materiale, således at en ydelse skal medregnes i tilbuddet, når den er angivet et af stederne. a. Evt. rettelsesblade. b. Tilbudsliste (TBL). c. Nærværende "Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) samt "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG). d. Tegninger i henhold til tegningsliste tegn. nr. H e. Udbudstidsplan tegn. nr. H f. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" for: AAB - Arbejdsplads m.v., Vejdirektoratet, november AAB - Jordarbejder, Vejdirektoratet, juni AAB - Afvandingsarbejder, Vejdirektoratet, december 2010 AAB - Bundsikringsarbejder, Vejdirektoratet, november AAB - Stabile grusbærelag, Vejdirektoratet, november AAB - Varmblandet asfalt, Vejdirektoratet, februar 2012 AAB - Ledningsgrave, Vejdirektoratet, december AAB - Afmærkningsmateriel, Vejdirektoratet, december SB 1306.doc 5

7 SB AAB - Brolægningsarbejder, Vejdirektoratet, september AAB - Kørebaneafmærkning, Vejdirektoratet juni AAB - Overfladebehandling, Vejdirektoratet, november 2007 (ink. Revisionshæfte af 1. december 2011). g. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser alt som nævnt i AAB og SAB - med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger jf. "Normtillæg" for Dansk Ingeniørforening. h. Tillæg til AB 92, Vejdirektoratet (TAB 92). i. "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed". Boligministeriet 10. december 1992 (AB 92). j. Danske Standarder (DS). k Udenlandske normer og standards i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse. l. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, regulativer og anordninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser, for så vidt de vedrører forhold for arbejdets udførelse. m. Arbejdstilsynets bestemmelser vedrørende: "Internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde". n. Vejledning i kvalitetsstyring for anlægsgartnervirksomhed, LDA 1987, og Pleje af grønne områder, LDA o. Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med seneste revisioner. p. Vejregel for Afmærkning af vejarbejder, november Det under pkt. b, c, d, e samt evt. pkt. a angivne materiale udleveres til de bydende. De bydende må selv påse, at de får udleveret det materiale, som bygherren leverer, jf. ovenstående, og de kan ikke senere påberåbe sig at have overset bemærkninger i disse eller at være ubekendt med bestemmelser og forskrifter, anført i det øvrige. Entreprisen kan påregnes overdraget ved indgåelse af kontrakt den og skal igangsættes senest den Entreprisen skal være færdig senest den Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforholdene. SB 1306.doc 6

8 SB Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige færdiggørelse. Det fremgår af projektmaterialet i hvilket omfang bygherren har kendskab til eksisterende ledninger og kabler. ad 2 stk. 6 Ved afgivelse af tilbud kræves tilbudslisten udfyldt med en samlet sum (tilbudssummen) samt enhedspriser for samtlige anførte ydelser. Tildelingskriteriet er den laveste tilbudssum inkl. tillægsarbejder. Evt. modtagne rettelsesblade anføres på tilbudslistens underskriftsblad. Evt. forbehold skal anføres på tilbudslisten for at være gyldigt. Hvis noget i grundlaget er den bydende uklart, skal den bydende, senest 4 kalenderdage inden tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos: Andersen & Grønlund ApS Tlf.: Att.: Jacob Dahlin Entreprenørens tilbud ad 3 stk. 2 Den bydende skal benytte den udleverede tilbudskuvert og kuverten skal mærkes med firmanavn og anlægsopgave. Såfremt tilbuddet postforsendes, må påregnes 2 arbejdsdages ekspeditionstid. Bestemmelserne i Byggestyrelsens seneste cirkulære om fast pris og tid på byggeog anlægsarbejder, som skal være gældende for entreprisen, er indarbejdet i nærværende udbudsmateriale. Cirkulæret er ikke entreprisegrundlag. Fastprisperioden er 18 måneder fra tilbudsdagen. Alternative tilbud vil kun blive taget i betragtning, hvis den bydende tillige afgiver tilbud på det udbudte grundlag. Ved alternative tilbud forstås tilbud, som på væsentlige nærmere angivne punkter afviger fra det til bygherrens udbud hørende grundlag. Et sådant alternativt tilbud skal opfylde de krav der er angivet i det udbudte projekt i det omfang de er relevante. Såfremt alternative tilbud antages, påhviler det entreprenøren at levere de beregninger, tegninger m.v. uden udgift for bygherren, som er nødvendige for den alternative udførelse. Entreprenøren bærer det fulde professionelle projektansvar for ændringer i forhold til udbudsmaterialet og bærer den fulde prismæssige mængderisiko for alternativet. ad 3 stk. 5 Den bydende skal vedstå sit tilbud i 100 kalenderdage. SB 1306.doc 7

9 SB ad 4 ENTREPRISEAFTALEN ad 4 stk. 1 Overdragelse Entreprenøren anses ikke at have fået arbejdet overdraget, før den forlangte sikkerhedsstillelse er modtaget i original hos bygherren. Overdragelse af rettigheder, forpligtigelser mv. ad 5 stk. 1 Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende og alene til bank, sparekasse eller andet anerkendt dansk pengeinstitut. Enhver anmodning om udbetaling af transporterede beløb skal af entreprenøren være påtegnet om transporten. ad 5 stk. 4 Såfremt den bydende forudsætter anvendelse af bestemte underentreprenører/- leverandører, skal navne og adresse på de vigtigste af disse opgives i tilbudet. En således opgiven underentreprenør/leverandør kan ikke udskiftes uden bygherrens godkendelse. Underentreprenørers kvalifikationer skal på bygherrens forlangende dokumenteres, og underentreprenører, som efter bygherrens motiverede skøn såvel før som under arbejdets udførelse er ukvalificerede, vil blive afvist uden ekstraudgifter for bygherren. B Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal være etableret og overleveret bygherren senest ved kontraktindgåelse. Entreprenørens forpligtigelser er ikke begrænset af sikkerhedsstillelsens størrelse. Stempling af sikkerhedsstillelsen betales af entreprenøren. Sikkerhedsstillelsen, som omfatter 15% af entreprisesummen ekskl. moms skal ydes og udformes efter følgende standardformulering (formular fra Byggestyrelsen). FORMULAR: ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar (byggearbejder mv.) På foranledning af: (entreprenøren) SB 1306.doc 8

10 SB indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner: som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I Udbetalinger i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påstående misligholdelse, samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. II Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A: Når aflevering har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B: 1 år efter afleveringen af anlægget nedskrives sikkerheden med mindre særlige forhold gør sig gældende til 2 % af entreprisesummen. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsendt krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C: Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. SB 1306.doc 9

11 SB Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D: Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for byggeog anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E: Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garantien umiddelbart efter garantiens ophør. 4 uger inden afhjælpningsperiodens udløb skal entreprenøren skriftligt anmode om frigivelse af sikkerheden. Undlader entreprenøren at fremsætte anmodning inden nævnte frist forlænges afhjælpningsperioden uden videre indtil 4 uger efter anmodningens fremkomst til bygherren. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7 stk. 1 Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtelse. Forsikring ad 8 stk. 1 ad 8 stk. 3 C ad 9 stk. 1 Bygherren tegner ikke brand- og stormskadeforsikring ved vej- og kloakentrepriser. Overfor tredjemand, der med rette færdes på entreprisens område er entreprenøren ansvarlig for al skade, som han selv eller hans folk ved deres adfærd og dispositioner evt. påfører vedkommende person, ejendel eller ejendom. Det samme gælder ovenfor virksomheder og institutioner, hvis ledninger o. lign. passerer langs med eller gennem entreprisens område. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Bygherren har udarbejdet en udbudstidsplan for arbejdet til orientering for de bydende. Entreprenøren skal udarbejde en detaljeret udførelsestidsplan som skal afleveres til tilsynet senest 8 dage efter indgåelse af kontrakt. I udførelsestidsplanen angives mellemterminer og sluttidsfrister samt den kritiske vej. Udførelsestidsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde. Entreprenøren skal være forpligtiget til at tåle mindre korrektioner, krævet af bygherren, i udførelsestidsplanen. Entreprenøren må ikke efter aflevering af udførelsestidsplanen foretage ændringer i denne uden bygherrens godkendelse. SB 1306.doc 10

12 SB Entreprenøren skal i sin tidsplan tage hensyn til: at at at at der indregnes vejrligsdage, jf. afsnit E, idet spilddage på grund af normalt vejrlig ikke berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse. der indregnes helligdage og feriedage. arbejdet skal standses, når vejrforholdene normalt vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. der skal foretages de nødvendige afmærkninger i h.t. godkendt trafikafviklingsplaner samt det der kræves af Glostrup Kommune, MOVIA, Københavns Vestegns Politi, tilsynet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og stier. at der skal opretholdes trafik som beskrevet i SAB afsnit 1.3. Entreprenøren skal være forpligtiget til at tåle mindre korrektioner i tidsplanen i forbindelse med arbejdsplanens udarbejdelse. ad 9 stk. 2 Det af bygherren etablerede afsætningsgrundlag fremgår af SAB. Entreprenørens ydelse ad 10 Entreprenøren skal på forlangende vederlagsfrit udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de arbejder, der påhviler tilsynet, såsom stikprøvekontrol af afsætninger af koter til afløbssystemet og vejanlægget. Entreprenøren skal indregne 6 timer hertil. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer. ad 10 stk. 1 Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egen målafsætning eller lignende, uden vederlag og uden tidsfristforlængelse, på hvilket tidspunkt de end konstateres. Forslag til mangelafhjælpning skal forelægges bygherren til godkendelse. Hvor udbudsmaterialet angiver materiale af bestemt fabrikat og type i formen "som XXX", er entreprenøren pligtig at levere enten det angivne fabrikat og type eller et dermed ligestillet, som skal accepteres af bygherren i hvert enkelt tilfælde. ad 10 stk. 3 Såfremt allerede leverede materialer fjernes fra arbejdspladsen eller forringes inden leverancens anvendelse, indtil aflevering har fundet sted, er ansvaret herfor alene entreprenørens. ad 10 stk. 5 Den i 10 stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at byggeleveranceklausulen ikke kan opfyldes. SB 1306.doc 11

13 SB På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med bygherreleveranceklausul er opfyldt. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen på baggrund af udbudsmaterialets krav og entreprenørens eget kvalitetsstyringssystem. Kvalitetssikringsprogrammet skal foreligge inden 2 uger efter indgåelse af kontrakt, og dets godkendelse hos bygherren er en forudsætning for udbetaling af acontobegæringer. Der gives ikke tidsfristforlængelse som følge af for sen godkendelse. Der skal påregnes 1 uge til bygherrens behandling af kvalitetssikringsprogrammet, som skal fremsendes i 3 eksemplarer. Bygherren vil under arbejdets udførelse overvåge og verificere, at entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører og/eller leverandører følger kvalitetssikringsprogrammet. Kvalitetssikringsprogrammet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1) Organisation Organisationsdiagram inkl. kvalitetsstyringsfunktionen med navne på nøglepersoner, og disses ansvarsområder. 2) Projektgennemgang Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Procedure for gennemgang af projektmaterialet til sikring af, at alle krav er fyldestgørende specificeret og forstået. 3) Planlægning Kontrolplan for modtage-, proces- og slutkontrol. Kontrolplanen skal entydigt og overskueligt beskrive entreprisens kvalitetskrav, kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og henvise til anvendt kvalitetsdokumentation jf. punkt 10) nedenfor. 4) Dokumentstyring Procedure for styring af dokumenter og revision af disse. 5) Underentreprenører og leverandører Kriterier for udvælgelse af underentreprenører og leverandører samt procedure for, hvordan det sikres, at underentreprenører og leverandører opfylder de specificerede krav. 6) Entreprenørprojekter Procedure for hvordan eventuelle entreprenørprojekter kvalitetssikres. SB 1306.doc 12

14 SB 7) Informations- og Instruktionsmøder Planlagte informationsmøder for arbejderne på byggepladsen samt instruktionsmøder vedrørende eventuelle nye og/eller vanskelige arbejdsprocesser. 8) Afvigelser Procedure for behandling af ydelser/leverancer, som ikke opfylder de specificerede krav. 9) Efterprøvning Procedure for entreprenørens efterprøvning af kvalitetssikringsprogrammets tilstrækkelighed og implementering. 10) Kvalitetsdokumentation Beskrivelse af de kontrolskemaer/blanketter, der vil blive anvendt til dokumentation af entreprisens kvalitet. Kontrolskemaer skal være nummererede. Bygherrens godkendelse af kvalitetsstyringssystemet medfører ingen ændring i entreprenørens ansvar for, at kravene til entreprisen overholdes. Entreprenøren er ansvarlig for, at underentrepriser, leverancer og serviceydelser, som er omfattet af hans entrepriseaftale, opfylder ovenstående krav til kvalitetsstyringssystem og kontrol. Bygherren kan standse arbejder, der ikke udføres konditionsmæssigt, indtil entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen eller leverancen, er konditionsmæssige. Dersom fejl eller mangler kræver øjeblikkelig afhjælpning og entreprenøren ikke foretager det fornødne er bygherren berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning. Det påhviler alene entreprenøren at drage omsorg for ved sin planlægning og udførelse, at entreprenørens arbejde opfylder de på leveringstidspunktet fastsatte myndighedskrav til og normer for arbejdet, samt at arbejdet afleveres med samtlige nødvendige godkendelser og certifikater. Dette omfatter ligeledes nødvendige arbejds- og materialekontrol. Såvel bygherren som entreprenøren har ret til forhandling om pris- og tidsmæssige reguleringer, såfremt myndighedskrav til og normer for arbejdet ændres mellem tilbudstidspunktet og leveringstidspunktet. Ingen enkeltkomponent, hvortil særlig godkendelse/certifikat er nødvendig, må indbygges, før godkendelsen/certifikatet foreligger. Entreprenøren skal efter entreprisens aflevering aflevere prøver, prøveresultater, kontroljournaler og tilhørende dokumentation til bygherren i form af en egentlig kvalitetssikringshåndbog. SB 1306.doc 13

15 SB En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen. Forhold til myndigheder ad 13 stk. 2 Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning og bortskaffelse af enhver af bygherren og/eller offentlige myndigheder, krævet foranstaltninger til etablering af sikkerhed og sundhed inden for sit entrepriseområde i hele arbejdsperioden for entreprisen, således at dette er behørigt sikret i lovmæssig forstand. Entreprenøren afholder alle udgifter til gebyrer, lossepladsafgifter m.v. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 1 Hvis bygherren og entreprenøren ikke kan nå til enighed om pris og tid for et ekstraarbejdes udførelse er bygherren berettiget til at lade arbejdet udføre af trediemand. ad 14 stk. 2 Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftligt accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren/tilsynet. Ændringer og ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser, enten med enhedspriser, idet tilbudslistens relevante enhedspriser skal benyttes, eller som tilbudsarbejde efter faste summer eller som regningsarbejde. Ændringer og ekstraarbejder skal opgøres senest umiddelbart efter disses færdiggørelse. ad 14 stk.3 Regulering efter enhedspriser skal kunne ske, inden for +/- 30 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Bygherren forbeholder sig ret til efter overdragelsen at indføre sådanne ændringer i entreprisens omfang og art, som har en naturlig sammenhæng med entreprisen. For disse arbejder gælder samme vilkår som for entreprisen i øvrigt. Bygherren har tillige ret til at foretage reguleringer inden for de nævnte grænser, uanset at der ikke måtte gælde enhedspriser i aftalen. I så fald foretages reguleringerne efter tilbudslistens priser. Ved ændringer ud over de anførte grænser foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser eller priser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I begge tilfælde skal entreprenøren inden 14 kalenderdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om SB 1306.doc 14

16 SB ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Forud for ovennævnte forbeholder bygherren sig dog ret til at vælge alle optioner fra eller vælge en, flere eller alle optioner til ad 14 stk. 4 Såfremt det påvises, at tilbudslisten ikke rummer relevante enhedspriser eller andre priser, hvorefter ekstraydelsen kan afregnes, kan bygherren forlange ændringer og ekstraarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde for nedenstående betaling: a) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet multipliceret med en brutto timeløn, der er oplyst i tilbudet. Bruttotimeløn skal være inkl. arbejdsledelse og lign. b) Det forudsættes, at materialer, forbrugsgods etc. indkøbes bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, mens kontantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder entreprenøren. c) Desuden betales entreprenørens faktiske udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., ekskl. moms, lægges et salær på 7%. d) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra underentreprenør med et salær på 5%. Af disse salærer afholder entreprenøren udgifter til al arbejdsledelse mv. e) For større materiel, for hvilket der ikke er angivet enhedspriser i TBL, ydes der entreprenøren lejegodtgørelse for maskintid efter nærmere aftale. Til sådan lejebetaling lægges intet salær. Før ændringer og ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold ad 15 stk. 3 Inden entreprenøren påbegynder egne arbejder, har han pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på hans egne arbejder. Fremkommer sådanne indsigelser på et senere tidspunkt, vil de blive afvist, medmindre det drejer sig om forhold, som entreprenøren ikke kunne have opdaget ved en omhyggelig gennemgang, opmåling og sammenligning med kontraktmaterialet, da overtagelsesforretningen fandt sted, eller såfremt sådan ikke er afholdt ved besigtigelse forud for entreprisens påbegyndelse. SB 1306.doc 15

17 SB Konstateres der i øvrigt fejl eller uoverensstemmelser i grundlaget for aftalen, skal dette snarest meddeles bygherren/tilsynet og også oplysning om problemets tekniske eller økonomiske løsning skal anføres forud for ændringens udførelse. Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for dennes regning. ad 15 stk. 4 Hindringer eller ulemper, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, skal være indeholdt i tilbudet. Bygherrens tilsyn ad 17 stk.1 Byggeledelse og det daglige tilsyn varetages af Andersen & Grønlund. Entreprenøren skal uopholdeligt efterkomme de anvisninger, tilsynet giver af hensyn til at sikre opretholdelsen af eksisterende trafik på tilstødende veje og pladser. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for ansvar for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med, og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder og skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. Arbejdsledelsen skal være fuldt beskæftiget med nærværende entreprise. Brolæggerarbejderne skal udføres af faglærte brolæggere. Dokumentation herfor skal forevises på forlangende. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Bygherren har udarbejdet udkast til plan for sikkerhed og sundhed (jf. bilag 1). Entreprenøren skal ved overdragelse af entreprisen færdiggøre planen, og samtidig vedligeholde og ajourføre denne under hele udførelsesperioden i h.t. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni Anlægsentreprenøren skal varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator, og anlægsentreprenøren skal afholde sikkerhedsmøder. Anlægsentreprenørens repræsentant der skal varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. Entreprenørens arbejdsleder skal som minimum have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I. Plan for sikkerhed og sundhed skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. SB 1306.doc 16

18 SB Anden signalentreprenør og belysningsentreprenør vil sideløbende med entreprisen udføre signal- og belysningsarbejder. Bygherrens signalleverandør og belysningsleverandør skal samtidig med entreprisen foretage opsætning af henholdsvis nye signalstandere og nye belysningsmaster. Anlægsentreprenøren skal derfor være indstillet på at koordinere sine arbejder med signal- og belysningsentreprenøren. Anlægsentreprenøren skal udføre gravearbejder for kabelarbejderne til signal- og belysningsanlæggene. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22stk. 1 Den i AB 92 anførte betalingsfrist på 15 arbejdsdage ændres til éen kalendermåned fra betalingsbegæringens fremkomst: Entreprenøren udarbejder månedlige ácontobegæringer som stiles til Vejdirektoratet, men fremsendes til godkendelse hos Andersen & Grønlund ApS. Efter godkendelse hos Andersen & Grønlund skal entreprenøren fremsende fakturaen på elektronisk form til Vejdirektoratet. Vejdirektoratets EAN nr. er: Vejdirektoratet Vejcenter Hovedstaden Guldalderen Hedehusene Att.: Neal McMullan ad 22stk. 2 Materialer, som er leveret på byggepladsen, men endnu ikke indføjet i byggeriet, kan kun medtages i acontobegæringen i det omfang, det er rimeligt og sædvanligt. En forudsætning for forudbetaling vil ud over garantistillelse være, at de pågældende materialer mv. forinden mærkes som bygherrens ejendom. ad 22 stk. 5 Betaling for ekstraarbejder sker uden tilbageholdelse i forbindelse med næstfølgende ratebetaling, efter at ekstraarbejdet er udført. ad 22 stk. 6 Nærværende er gældende efter en fastprisperiode på 18 måneder: Ud over kontraktsummen ydes der entreprenøren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkninger for bygge- og anlægsvirksomhed, og medfører en væsentlig merudgift for arbejdets udførelse, og som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Bestemmelsen omfatter ikke udgiftsforøgelse, der SB 1306.doc 17

19 SB skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. Der ydes desuden entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til ovennævnte bestemmelse. Der kan kun ydes godtgørelse på det færdige materiale i den form, hvori det skal indgå i anlægget, og ikke på delmaterialer isoleret, som for eksempel bitumen og cement. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. Det skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5% for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er desuden en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at den samlede sum af godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af kontraktsummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren uanset foranstående regel om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til kontraktsummen. Godtgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser vil kun blive ydet, såfremt prisstigningerne ikke dækkes af anden regulering. ad 22 stk. 10 Entreprenørens slutopgørelse ændres fra AB 92 angivne 15 arbejdsdage til 1 kalendermåned. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. Ved forsinket betaling regnes renten fra betalingsfristens udløb. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24 For begge entrepriser er følgende sanktionsbehæftede frister gældende: - Igangsætningsfrist: Arbejdet skal være påbegyndt den SB 1306.doc 18

20 SB - Færdiggørelsesfrist: Arbejdet skal være klar til aflevering senest den Ved eventuel senere indgåelse af kontrakt end , forlænges fristen tilsvarende. Som grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt en tidsfristforlængelse p.g.a. unormalt vejrlig er berettiget, vil bygherren benytte nedenstående værdier i skema 1 for sædvanligt vejrlig og skema 2 for indregnede vejrligsdage. Måned Antal dage pr. md. Middelværdier pr. md. Nedbør > 1,0 mm Nedbør > 10,0 mm Min. C < 0 Max. C < 0 Min. C <-10 Vindstyrke > 6 m/s Min. C C kl ,5-0,5-4,5-0,5-2,0 3,0 2,5 9,0 Nedbør mm ,5 5, ,5 Skema 1. Grænseværdier for sædvanligt vejrlig. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne følgende antal arbejdsdage (skema 2), som forlods er vejrligsdage, hvor vejret har overskredet de i skema 1 angivne værdier for nedbør: jan. febr. marts apr. maj Juni juli aug. sept. okt. nov. dec Skema 2. Indregnede vejrligsdage Så længe vejrliget holder sig inden for værdier angivet i skema 1 og inden for det i skema 2 indregnede antal dage, kan entreprenøren ikke gøre krav om tidsfristforlængelse. Entreprenøren har pligt til at føre dagrapport over vejrliget til anvendelse ved krav om tidsfristforlængelse. Entreprenøren foranlediger, at der på grundlag af daglige målinger af nedbør og temperatur på pladsen samt af vindrapport fra nærmeste meteorologiske instituts målestation udføres vejrrapporter. SB 1306.doc 19

21 SB På hvert byggemøde gennemgås vejrrapporten for den forudgående periode og antallet af vejrligsdage for det pågældende arbejde opgøres. Såfremt ovennævnte antal vejrligsdage (i skema 2) overskrides, betragtes det overskridende antal dage som dage, der i henhold til SB 24, stk. 1, pkt. 4 giver ret til tidsfristforlængelse med de overskydende antal dage. Ved krav om tidsfristforlængelse skal vejrliget endvidere have gjort det nødvendigt at standse arbejdet. Nedsat arbejdstempo på grund af vejrliget kan således ikke indgå som basis for krav om tidsfristforlængelse. Arbejdskonflikter af lokal karakter godkendes ikke som force majeure. Eventuel tidsfristforlængelse skal af entreprenøren søges elimineret ved forcering og/eller flytning af aktiviteter. Entreprenøren er forpligtet til at efterkomme byggeledelsens ønsker herom. Evt. økonomiske konsekvenser skal aftales på forhånd. Hvis entreprenøren under arbejdet mener sig berettiget til tidsfristforlængelse, skal han fremsætte krav herom på førstkommende byggemøde efter at han er, eller burde være blevet bekendt med forsinkelsen og dennes årsag. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25 stk. 2 For overskridelse af den sanktionsbehæftede igangsætningsfrist, som er den ifalder entreprenøren en dagbod, for hver påbegyndt kalenderdag udgør kr. For overskridelse af den sanktionsbehæftede færdiggørelsesfrist, som er den ifalder entreprenøren en dagbod, der for hver påbegyndt kalenderdag udgør kr. Erlæggelse af dagbod har ingen indflydelse på entreprenørens pligt til at betale dagbod for overskridelse af en senere liggende tidsfrist. Ovennævnte indebærer en pligt for entreprenøren til at indhente forsinkelsen, så den aftalte tidsplan overholdes. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27 stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at entreprenøren er blevet bekendt med de omstændigheder, der begrunder kravet, bilagt fornøden dokumentation for kravets berettigelse og størrelse. SB 1306.doc 20

22 SB Såfremt vejrforholdene i en periode vil umuliggøre udførelsen af konditionsmæssigt arbejde er bygherren berettiget til at standse arbejdet, uden at der af den grund kan rejses økonomisk krav mod bygherren. ad 27 stk. 2 Tilføjelse til 27 stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved krav om godtgørelse. F Arbejdets aflevering Afleveringsforretning ad 28 stk. 2 En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af en af entreprisen omfattede del af anlægget. Såfremt der er påvist mangler, som ikke hindrer afleveringen, noteres disse i afleveringsprotokollen. Der fastsættes endvidere frister for manglernes afhjælpning og et beløb som tilbageholdes af entreprenørens betaling, indtil alle manglerne er afhjulpet. Tegninger Som udført betragtes som værende en væsentlig mangel, der hindrer afleveringen af arbejdet til bygherren. Hvis arealer har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisen, men som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren inden afleveringsforretningen have fremskaffet en underskrevet erklæring hos de(n) respektive lodsejere. I erklæringen skal bekræftes at lodsejer(ne) ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G Mangler ved arbejdet Mangelbegrebet ad 30 stk. 1 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for at levere kontraktmæssig ydelse. Mangler påvist efter aflevering ad 32 stk. 5 Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af anlægget. Mangelansvarets ophør Nærværende entreprise er omfattet af 5 års mangelansvar. For entreprisen ophører mangelansvaret efter 5 år, dog med følgende undtagelser: 1. Jævnhed for flise- og chausséstensarealer 2 år. 2. Jævnhed og profil for asfaltbelægningerne 1 år. SB 1306.doc 21

23 SB Inden sikkerheden frigives, foretages efter bygherrens begæring en besigtigelse af arbejdet umiddelbart inden afhjælpningsperiodens udløb. Nærværende entreprise er omfattet af 5 års mangelansvar og mangelansvaret ophører 5 år efter afleveringsdatoen. I Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40 stk. 1 Ud over det i 40 stk. 1, anførte har bygherren ret til at foretage delvis ophævelse af entreprisen, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne ansvarspådragende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væsentlig termin ikke overholdes, og en delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkelsen undgås eller mindskes ved overførelse af dele af arbejdet til anden entreprenør. J Tvister Syn og skøn ad 45 stk. 1 Den omstændighed, at der opstår tvistigheder mellem bygherren og entreprenøren, berettiger ikke til standsning eller forsinkelse af entreprisen. SB 1306.doc 22

24 BILAG 1 UDKAST TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

25 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladsindretning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser / ArbejdsPladsVurderinger 8. Bilag 8: Beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

26 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON JD PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS OMBYGNING AF KRYDSET JYLLINGEVEJ OXBJERGVEJ EJBY INDUSTRIVEJ I GLOSTRUP KOMMUNE Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Niels Juels Gade København K vd@vd.dk EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

27 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø... 5 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Tidsplan Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

28 SIDE 2 0. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenørerne er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenørerne, leverandør mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen er orienteret om planens indhold, og ved hvor planen forefindes. Entreprisen består i en ombygning af krydset Jyllingevej - Ejby Industrivej Oxbjergvej i forbindelse med nedklassificering af statsvej til kommunevej. Krydset er forholdsvist uheldsbelastet, især for venstresvingende trafik, og er udpeget som en sort plet. Krydset ombygges således med henblik på at øge trafiksikkerheden. Ombygningen omfatter en forlægning af de eksist. primærheller på Jyllingevej, så der kan indlægges slips udført i kørebaneafmærkning for at forbedre oversigtsforholdene for venstresvingene trafik. Kørebanen på Jyllingevej skal samtidigt sideudvides i til- og frafarterne. I forbindelse med ombygningen, skal det eksist. signalanlæg ligeledes ombygges. Til ovenstående anlægsarbejde med krydsombygning kan bygherren tilvælge 3 optioner. Option A: Option B: Option C: Etablering af nyt slidlag i hele krydset. Anlæg af 2 skilleheller i begge tilfarter på Jyllingevej Ombygning af de 2 sekundærveje. - På Oxbjergvej sideudvides og eksist. helleanlæg ombygges. - På Ejby Industrivej ombygges eksist. helleanlæg. Entreprisen skal udføres i perioden til

29 SIDE 3 1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1. Ved afholdelse koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne). 4. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer i detaljer. 5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder/ byggemøder og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. Der skal for de pågældende områder i PSS ses den aktuelle entreprenørs særlige forholdsregler omkring afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler mv. 6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til

30 SIDE 4 fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. 7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde, der er udarbejdet under projektering. Det er arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for, som findes under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder /byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger forefindes i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planerne. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, byggepladsindretning. 10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf.

31 SIDE MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. 12. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne plan med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

32 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED JD /KKJ ANL-TES AL: Arbejdsleder / AMR: Arbejdsmiljørepræsentant BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator / AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan findes i organisationen) BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Neal McMullan Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Firma: Navn: Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Navn: Firma: AL: AMR: Entreprenør 1 Firma: AL: AMR: Entreprenør 2 Firma: AL: AMR: Entreprenør 3 Tilsyn Firma:Andersen og Grønlund ApS AL:Jacob Dahlin AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.3

33 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF JD ANL-TES BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Vejcenter Hovedstaden Guldalderen Hedehusene Projektleder Neal McMullan nmc@vd.dk Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Arbejdsmiljøkoordinator Assisterende arbejdsmiljøkoordinator AAMK-B Hjælper AMK-B Tilsyn Andersen og Grønlund ApS Vænget Viby Sj. Tilsynsleder Jacob Dahlin jd@ag-aps.dk Fagtilsyn 1 Asger Fischer afm@ag-aps.dk Mølgaard Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant