Indholdsfortegnelse Side : 1/25 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Byggesagen... 4 1.2.1 Generelt... 4 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 4 1.3 Projektorganisation... 5 1.4 Projektmaterialet... 6 1.4.1 Beskrivelser... 6 1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller... 6 1.5 Fælles værktøjer... 6 1.5.2 Digital kommunikation... 6 1.6 Pålæg... 6 1.6.1 Arbejdsklausul... 6 2. Referencer... 7 2.1 Generelt... 7 2.2 Bekendtgørelser... 7 2.3 Cirkulærer... 7 2.4 Danske standarder... 8 2.5 Øvrige referencer... 8 3. AB 92... 9 4. Byggeplads... 15 4.1 Generelt... 15 4.2 Bestemmelser... 15 4.2.1 Generelt... 15 4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger... 15 4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser... 16 4.2.4 Håndtering af materialer og produkter... 16 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen... 16 4.4 Eksisterende forhold... 16 4.5 Bygherrens afsætninger... 16 4.6 Byggepladsens indretning... 16 4.6.1 Byggepladstegning... 16 4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning... 17 4.6.3 Aflukning... 17 4.6.4 Vagtordning... 17 4.6.5 Tyverisikring... 17 4.6.6 Skiltning... 17 4.6.7 Førstehjælpskasser... 17 4.6.8 Brandslukningsmateriel... 17
Indholdsfortegnelse Side : 2/25 4.7 Byggepladsens færdselsarealer... 17 4.7.1 Parkering... 17 4.7.2 Udendørs færdselsarealer... 17 4.7.3 Færdselsarealer i bygninger... 18 4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer... 18 4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer... 18 4.7.6 Belysning af færdselsarealer... 18 4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer... 18 4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer... 18 4.8 Skurby og oplagsplads... 18 4.8.1 Skurforhold... 18 4.8.2 Oplagsplads... 18 4.8.3 Teltværksteder... 18 4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer... 18 4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads... 18 4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads... 18 4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads... 18 4.9 Arbejdsområder... 19 4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder... 19 4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder... 19 4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder... 19 4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder... 19 4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder... 19 4.10 Tekniske hjælpemidler... 19 4.10.1 Kraner og materialehejse... 19 4.10.3 Stillads og arbejdsplatform... 19 4.11 Forsyning til byggeplads... 19 4.11.1 Vand og afløb... 19 4.11.2 El... 19 4.11.3 Kommunikation... 19 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug... 19 4.12.1 Generelt... 19 4.13 Rengøring... 20 5. Sikkerhed og sundhed... 21 5.1 Generelt... 21 5.1.1 Organisation... 21 5.1.2 Byggepladskoordinering... 21 5.1.3 Sikkerhedsmøder... 21 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed... 21 5.3 Arbejdsmiljø... 21 5.3.2 Begrænsning af støjgener... 21 5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer... 21 5.3.4 Begrænsning af støvgener... 21 5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener... 21
Indholdsfortegnelse Side : 3/25 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder... 21 6. Omgivende miljø... 22 6.5 Emissioner til atmosfæren... 22 6.6 Spild af olie og kemiske produkter... 22 7. Kvalitetsstyring... 23 7.1 Generelt... 23 7.2 Byggeledelsen... 23 7.3 Byggemøder... 23 7.4 Kvalitetsplan... 23 7.5 Projektgennemgangsmøde... 23 7.6 Opstartsmøder for arbejder... 23 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation... 23 7.7.1 Generelt... 23 7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter... 23 7.7.3 Arkivering af dokumentation... 23 7.7.4 Kontroldokumentation... 23 7.7.5 D&V-dokumentation... 23 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering... 23 8. Tidsstyring... 24 8.2 Tidsplan... 24 8.3 Vejrligsdage... 24 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 25
1. Orientering Side : 4/25 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt Byggeobjekt Udvidelse af eksisterende ostelager omfattende opførelse af ny ostelager-bygning og mellembygning til eksisterende bygning. Sagsidentifikation Bent Moesby A/S, sag nr.: 1605 Vognsen A/S, sag nr.: 1511-01 1.2.2 Entrepriser/arbejder Byggesagen udføres i hovedentreprise, opdelt på nedenstående arbejder (i parentes er angivet de forkortelser for de pågældende arbejder, der er anvendt i beskrivelsestekster): Jordarbejde (JO) Vej- og terrænarbejde (JO) Kloakarbejde (KL) Beton og Jordarbejde (BT) Murværk (MU) Skeletkonstruktioner (TØ) Gulve (MU) Lofter monteret (TØ) Døre, vinduer og porte, leverance (TØ) Døre, vinduer og porte, montage (TØ) Tagdækning (TA) Fuger (FU) Blik (BL) Stål generelt (SM) VVS-arbejde og teknisk isoleringsarbejde (VS) El-arbejde (EL) Maling (MA) Sideløbende med hovedentreprisen udføres bygningens ventilationsanlæg af fremmed fagentreprenør. Efter afslutning af hovedentreprise monteres modul-kølerum (rum 14) af fremmed entreprenør.
1. Orientering Side : 5/25 1.3 Projektorganisation Bygherre Thise Mejeri Amba Sundsørevej 62 Thise 7870 Roslev Tlf. 9757 8001 Byggepladsadresse Gammel Damsgårdvej 6 7620 Lemvig Matr. nr. 15a Ferring By, Ferring Byggeadministration Bygherren Totalprojekt, byggeledelse, fagtilsyn Totalrådgiver, arkitekt (projekt): Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Tøjhushavevej 14 8900 Randers C Tlf. 86 43 31 22 -med følgende underrådgivere: Konstruktions- kloak- vvs- og elingeniør (projekt, fagtilsyn, byggeledelse): Bent Moesby A/S Nybohøje 10-14 7500 Holstebro Tlf. 97 41 07 11 Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator (p) (projekteringsfase) Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Niels Brocks Gade 8 8900 Randers C Tlf. 86 43 31 22 Arbejdsmiljøkoordinator (b) (byggefase) Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21.06.01 overdrages til entreprenøren, idet denne også pålægges at inddrage fagentreprenør for ventilation i sin koordination.
1. Orientering Side : 6/25 1.4 Projektmaterialet 1.4.1 Beskrivelser Det er alene arkitektbeskrivelserne, der er struktureret i henhold til BIPS1.000. Følgende udgaver er gældende: bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller De tegningshenvisninger, der er oplyst i arbejdsbeskrivelser arbejder er alene at forstå som retningagivende. Det samlede arkitekt- og ingeniør tegningsmateriale er gældende for entreprisen. 1.5 Fælles værktøjer 1.5.2 Digital kommunikation 1.6 Pålæg Projektweb Al udgivelse af projektmateriale sker via rådgivernes projektweb. E-mailstandard Al skriftlig kommunikation i sagen sker i form af e-mails. 1.6.1 Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.
2. Referencer Side : 7/25 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på
2. Referencer Side : 8/25 bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept. 2010 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
3. AB 92 Side : 9/25 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2 - tilføjelse Udbudsmaterialet forudsætter, at tilbudsgiverne på stedet gør sig bekendt med lokale forhold, der kan have betydning for entreprisens udførelse. Senere økonomiske krav som følge af forhold, som var erkendelige på besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt. Ad 2, stk. 6 - tilføjelse Tilbud skal afleveres på de udsendte tilbudslister. Tilbud, hvor tilbudslisten ikke er udfyldt som tilsigtet, kan tilsidesættes som ikke-konditionsmæssige. Ad 2, stk. 7 - tilføjelse Hvis evt. tillægs- eller fradragspriser skal tillægges samme vægt som hovedtilbudssummen vil dette fremgå af tilbudslisten, og sådanne priser vil blive læst op ved licitationen. Entreprenørens tilbud Ad 3 generelt - tilføjelse Evt. forbehold skal anføres på tilbudslisten. Vedlagte standardforbehold skal bære tilbudsgiverens navn og adresse. Hvis udbudsmaterialet iht. udbudsbrev indeholder en formular til afgivelse af en GÆLDSERKLÆRING iht. lov nr. 1093 af 21.12.94 skal denne, for at tilbudet er konditionsmæssigt, være vedlagt dette i underskrevet stand. Entrepriseaftalen Ad 4, stk. 1 - tilføjelse Skriftlig accept meddeles af bygherren. Kun forbehold, der er nævnt i accepten har gyldighed. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Ad stk. 5, 2 - tilføjelse Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut med betalingsadresse i Danmark. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6 - tilføjelse Sikkerhedsstillelsesdokument afleveres til bygherren med kopi til byggeledelsen. Bygherrens sikkerhedsstillelse
3. AB 92 Side : 10/25 Forsikring Ad 8, stk. 1 - tilføjelse Anmodning om entreprenørens (og evt. underentreprenørers) medtagelse som sikrede på bygherrens forsikringspolice skal fremsættes samtidig med tilbudsafgivelse. Ved en sådan medforsikring påhviler betaling af selvrisiko den skadelidte for så vidt angår bygningsdele, som entreprenøren ikke har afleveret. Ved skader på bygningsdele, som ikke er omfattet af entreprenørens kontrakt (eks. bygningsdele ved om- og tilbygning), påhviler betaling af selvrisiko entreprenøren i det omfang, skadesårsag kan henføres til denne. Ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" udgør selvrisikoen 10% af forsikringssummen, dog min. kr. 100.000,- og maks. 250.000 pr. skade. Denne forhøjede selvrisiko bortfalder dog, hvis det kan godtgøres, at skaden er sket, uanset at Brandteknisk Vejledning nr. 10 har været fulgt. Betaling af selvrisiko ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" påhviler skadevolder, uanset om der er tale om medforsikring jf. ovenstående eller alene sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. Ad stk. 3 - tilføjelse På byggeriets start-/projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremlægge dokumentation for egen forsikringsdækning. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 - tilføjelse Betingelser for tidsstyring er anført i afsnit 8, Tidsstyring. Ad. 9, stk. 2 - tilføjelse Afsætning, der foretages af bygherren, er omtalt i afsnit 4, Byggeplads Entreprenørens ydelse Ad 10 stk. 1 - tilføjelse I henhold til ILO-konvention 94 har entreprenøren pligt til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav.
3. AB 92 Side : 11/25 Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Ad 10 stk. 5 - tilføjelse Hvis entreprenørens ydelse omfatter leverancer, for hvilke undtagelsesbestemmelsen i stk. 5 vil være gældende, skal dette for alle sådanne leverancer oplyses ved tilbudsafgivelse med angivelse af, hvilke leverancer der er tale om. Anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i stk. 5 vil blive kapitaliseret af bygherren ved sammenligning af tilbud med og uden anvendelse af undtagelsesbestemmelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, generelt - tilføjelse Betingelser for div. kvalitetsstyringsydelser er anført i afsnit 7, Kvalitetsstyring. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Ad 14, stk. 2 - tilføjelse Senest 5 arbejdsdage efter, at bygherren har meddelt ønske om ændring i entreprisen skal entreprenøren fremsætte evt. krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Ændringer, der resulterer i mer- eller mindreydelser, må ikke igangsættes, før der foreligger en underskrevet aftaleseddel. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 - tilføjelse Bygherrens tilsyn udføres som anført i afsnit 2.5, Projektorganisation. Tilsynet skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder (herunder også sådanne, der befinder sig hos underleverandører/-entreprenører). Tilsynet skal have lejlighed til at foretage den ønskede besigtigelse og til at gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ad 17, stk. 2 - tilføjelse Tilsynet har ikke fast ophold på pladsen, men kan tilkaldes med maks. 1 arbejdsdags varsel. Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder
3. AB 92 Side : 12/25 Samvirke med andre entreprenører Ventilationsarbejde udføres i særskilt fagentreprise sideløbende med hovedentreprisen. Entreprenøren skal i den forbindelse udføre ydelser som nævnt i stk. 1 samt medtage ventilationsentreprenøren i sin arbejdsmiljø-koordinering. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Ad 22, stk. 1 - tilføjelse Acontobegæring ekspederes af bygherren 1 gang om måneden. Acontobegæring skal være byggeledelsen i hænde senest d. 01. Udbetaling finder sted senest 15 arbejdsdage efter denne dato. Acontobegæringer, der indkommer senere end d. 01. henligger ubetalte til efterfølgende måneds udbetaling. Mer- eller mindreydelsers afregning må ikke sammenblandes med acontobegæringer men følger i øvrigt samme retningslinjer som gælder for disse. Slutregning udbetales senest 15 arbejdsdage efter modtagelse eller afsluttet mangelafhjælpning. Ad 22, stk. 6 - tilføjelse Entreprisen udføres til fast pris. Fastpriskravet dækker tidsrummet fra tilbudsafgivelse og til aflevering. Muligheden for regulering af entreprisesummen begrænser sig således til tilfælde som beskrevet i Bygge- og boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10.10.91 8 og 9. Regulering sker i givet fald efter reglerne i bilagene til nævnte cirkulære. Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
3. AB 92 Side : 13/25 Ad 24, stk. 1, pkt. 4 - tilføjelse Grundlag for fristforlængelse som følge af forhold, nævnt i pkt. 4 er anført i afsnit 8, Tidsstyring. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 1 - tilføjelse Dagboden udgør pr. arbejdsdag 2 o/oo af entreprisesummen, ekskl. moms. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Ad 27, generelt - tilføjelse Krav om godtgørelse skal fremsættes på førstkommende byggemøde efter forsinkelse er konstateret. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 5-års eftersyn
3. AB 92 Side : 14/25 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. En parts død Fælles regler om ophævelse J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. Voldgift
4. Byggeplads Side : 15/25 4. Byggeplads 4.1 Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen, med mindre det specifikt fremgår, at ydelserne afregnes særskilt. Hvor der i Basisbeskrivelsen er anvendt termen "entreprenørerne", "de respektive entreprenører", "den enkelte entreprenør" eller lign., læses dette som "entreprenøren". Generelt for byggepladsydelser gælder, at måden disse udføres på, er uden betydning for det færdige byggeris kvalitet, hvorfor entreprenøren har metodefrihed ved disponeringen af disse. Hvor der efterfølgende underpunkter under pos. 4 således ikke er anført noget, betyder dette, at den pågældende ydelse udføres efter entreprenørens eget skøn, dog min. således at gældende myndighedskrav og forskrifter skal være opfyldt. Når der i basistekst er anført, at forholdet fremgår af byggepladstegning, betyder dette, at det fremgår af den byggepladstegning, som entreprenøren fremstiller til imødekommelse af myndighedskrav og egne behov. Alle byggepladsfaciliteter, der etableres til eget brug jf. efterfølgende skal ligeledes være til rådighed for den fagentreprenør, der udfører ventilationsentreprise. Hvor der i efterfølgende pos. 4.7.7., 4.8.6. og 4.9.4. er specificeret omfang af vinterforanstaltninger refererer dette omfang til skema over Årstidsbestemte og Vejrligsbestemte foranstaltninger i Økonomi- og Erhvervsministeriets Vejledning af 28.09.2011 om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.november til 31. marts. 4.2 Bestemmelser 4.2.1 Generelt Ad stk. 1, tilføjelse Kun "Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger" skal være indeholdt i entreprisesummen. Ad stk. 2, ændring Vinterforanstaltninger i kategori "Vejrligsbestemte" iværksættes udelukkende efter aftale med byggeledelsen og afregnes efter forbrug. 4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger Indebærer entreprisen udførelse af "varmt arbejde", skal entreprenøren ved start- /projekt-gennemgangsmødet oplyse herom. Herefter udfylder og underskriver entreprenør og byggeledelse et særskilt dokument, "Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde", der fastlægger de brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger, som skal gennemføres af parterne under byggeriets gang. Sådanne foranstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.
4. Byggeplads Side : 16/25 4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser 4.2.4 Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved tilbudsafgivelse. Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Eks. lokaliteter, der berøres af byggearbejde overtages ryddede for alt løst inventar. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegninger. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle hovedlinjer. Entreprenøren vedligeholder og fjerner ovennævnte afsætninger efter aftale med byggeledelsen. 4.6 Byggepladsens indretning 4.6.1 Byggepladstegning Udbudsmaterialets tegningsmateriale, indeholder alene oplysninger om udstrækningen af det areal, der kan anvendes til byggeplads samt bestående forhold herpå. Blivende byggepladstegning udarbejdes af entreprenøren på basis af udbudsmaterialets tegningsmateriale. På denne tegning skal være afsat plads til ventilationsentreprenørens personaleskur og mateialecontainer af normal størrelse.
4. Byggeplads Side : 17/25 Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen. 4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggepladsens afgrænsning fremgår af situationsplan. Indhegning Afskærmning 4.6.3 Aflukning Interimslukning Aflåsning 4.6.4 Vagtordning 4.6.5 Tyverisikring 4.6.6 Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Skilte på skure Skiltning med angivelse af CVR-nummer skal ske i henhold til myndighedskrav. Fælles byggepladsskilte Skiltning, ud over hvad der kræves af myndigheder, må alene ske efter aftale med byggeledelsen. 4.6.7 Førstehjælpskasser 4.6.8 Brandslukningsmateriel 4.7 Byggepladsens færdselsarealer 4.7.1 Parkering 4.7.2 Udendørs færdselsarealer
4. Byggeplads Side : 18/25 4.7.3 Færdselsarealer i bygninger 4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer 4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer 4.7.6 Belysning af færdselsarealer 4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Ad stk. 1 og 2 Entreprenøren udfører årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger iht. skema 1 i Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.november til 31. marts. 4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer 4.8 Skurby og oplagsplads 4.8.1 Skurforhold Ud over skure til eget personale leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner entreprenøren møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder m.v. i hele byggeperioden. Entreprenøren sørger for det daglige renhold af skure. Anvendelse af samme skur til nævnte funktioner kan tillades, mod at skuret rengøres inden afholdelse af møder. 4.8.2 Oplagsplads Entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer oplagsplads til eget og ventilationsentreprenørens brug. 4.8.3 Teltværksteder 4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer Alle udgifter til bortskaffelse af affald, herunder miljø- og affaldsafgifter skal være indeholdt i tilbud. 4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads 4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Entreprenøren udfører årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger iht. skema 1 i Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.november til 31. marts. 4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads
4. Byggeplads Side : 19/25 4.9 Arbejdsområder 4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder 4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder 4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder 4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Entreprenøren udfører årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger iht. skema 1 og 6 i Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.november til 31. marts. 4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder 4.10 Tekniske hjælpemidler 4.10.1 Kraner og materialehejse 4.10.3 Stillads og arbejdsplatform 4.11 Forsyning til byggeplads 4.11.1 Vand og afløb Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby.. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af entreprenøren, hvis de efter tidsplanen skal opretholdes i vinterhalvåret. Entreprenøren etablerer ligeledes fremføring af vand og afløb ventilationsentreprenørens personaleskur. Alternativt kan entreprenørens egne wc- og badefaciliteter stilles til rådighed for ventilationsentreprenørens personale. 4.11.2 El Elforbrug uden for nævnte skure, containere m.m. betales af bygherren. 4.11.3 Kommunikation 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug 4.12.1 Generelt Eksisterende bygning med ostelager vil være i brug i hele byggeperioden. Af- og pålæsning ved denne vil i byggeperioden ske via port i bygningens sydfacade. Port ved eksisterende læsserampe i bygningens østgavl og indre port ved denne samt vindue
4. Byggeplads Side : 20/25 sammesteds skal således holdes lukket i byggeperioden og om fornødent tætnes for støv. 4.13 Rengøring Slutrengøring, lokalisering, omfang Slutrengøring omfatter følgende emner i alle lokaler: Støv og pletter på vægge, døre og dørkarme aftørres Højtsiddende armaturer, rør og kanter aftørres Gulve vaskes
5. Sikkerhed og sundhed Side : 21/25 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b). 5.1.1 Organisation Organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Ad Stk. 1. & Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen. 5.1.2 Byggepladskoordinering Ad Stk. 1. og Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b). 5.1.3 Sikkerhedsmøder Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b). 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1. 5.3 Arbejdsmiljø Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b). 5.3.2 Begrænsning af støjgener 5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer 5.3.4 Begrænsning af støvgener 5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).
6. Omgivende miljø Side : 22/25 6. Omgivende miljø 6.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter
7. Kvalitetsstyring Side : 23/25 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder Byggemøder påregnes afholdt med 2 ugers interval. 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest <x> arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest <x> arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation 7.7.1 Generelt 7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter 7.7.3 Arkivering af dokumentation 7.7.4 Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 1 stk. samlet sæt ved afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen 7.7.5 D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering
8. Tidsstyring Side : 24/25 8. Tidsstyring 8.2 Tidsplan Ad stk. 1 Udbudstidsplan foreligger ikke. Entreprisen udføres inden for en tidsramme med byggestart 30.05.16 og aflevering 25.11.16. Inden for nævnte tidsramme skal entreprenørens detailtidsplan disponeres, så alle arbejder med omlægning af Gammel Damsgårdsvej samt etablering af ny indkørsel frem til areal benævnt "Gårdsplads" er afsluttet inden egentlige byggearbejder påbegyndes. Ad stk. 2 Omfatter entreprisen udførelse af arbejder, der medfører særlig fare jf. kap. 5, skal entreprenørens detailtidsplan disponeres således, at udførelsen af sådanne aktiviteter med hensyn til lokalitet og tid afgrænses fra byggepladsens øvrige aktiviteter på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Ad stk. 3 og 4 Entreprenøren skal umiddelbart efter bygherrens accept udarbejde en endelig, detaljeret tidsplan for byggeriet inden for ovennævnte tidsramme og med angivelse af anførte deletaper. Denne tidsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage før byggestart. I kontraktperioden skal entreprenøren løbende revidere tidsplanen samt indhente byggeledelsens godkendelse heraf. Hvis entreprenøren ikke overholder en færdiggørelsesfrist i henhold til tidsplanen, skal dette snarest - og senest på førstkommende byggemøde efter problemets opståen - meddeles byggeledelsen. 8.3 Vejrligsdage Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Måned 06 07 08 09 10 11 Arbejde Jord-, Vej- Terræn-, 2 1 4 5 5 5 Ledn. i terræn Udv. murer-, Udv. be- 2 1 2 2 2 4 ton- Tagværks- 2 1 2 2 3 4 Tagdæknings- 3 2 3 4 5 6 Facadeluknings- 1 0 1 1 1 2
Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Side : 25/25 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2) 2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1) 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2) 3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3) 3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2) 3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3) 3.5 Farlige arbejder (byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13) 3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6) 4. Byggeplads 4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1) 4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2) 4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4) 4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6) 4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7) 4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8) 4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9) 4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10) 4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11) 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan 5.2 Byggepladstegning