Forberedelsesskolen Udvidelse 24. Dato : Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/22. Indholdsfortegnelse...

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Generelt Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Digital kommunikation... 7 Projektweb standard Pålæg Arbejdsklausul Udenlandsk arbejdskraft Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Mål og tolerancer AB A. Aftalegrundlaget... 9 Almindelige bestemmelser... 9 Bygherrens udbud... 9 Entreprenørens tilbud... 9 Entrepriseaftalen... 9 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Entreprenørens ydelse Projektgennemgang, dokumentation og prøver Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse... 10

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/22 Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet. 11 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn års eftersyn års eftersyn Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv En parts død Fælles regler om ophævelse J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv Voldgift Byggeplads Generelt... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Bestemmelser Generelt Myndighedstilladelser og -anmeldelser Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsforhold Generelt Aflåsning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Materialeopbevaring Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Vejrligsforanstaltninger Generelt Vintermøder Udtørring af bygning Rengøring Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Kvalitetsledelse Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Kvalitetssikring efter aflevering... 20

4 Indholdsfortegnelse Side : 4/22 7. Tidsstyring Tidsplan Vejrligsdage... 21

5 1. Orientering Side : 5/22 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner 1.3 Byggesagen Generelt Byggeobjekt Opførelse af ny bygning, 4 etager, ca m 2. Sagsidentifikation Caspersen & Krogh A/S, sag nr.: Vognsen A/S, sag nr.: Entrepriser/arbejder Byggesagen udføres i nedenstående entrepriser/arbejder (i parentes er angivet de forkortelser for de pågældende arbejder, der er anvendt i beskrivelsestekster): Jord (JO) Afløb i jord (KL) Beton, pladsstøbt (BT) Betonelementer, leverance (BE) Betonelementer, montage (BE) Murværk (MU) Beklædninger, påmurede (MU) Skeletkonstruktioner (TØ) Støbte undergulve (SU) Lofter (TØ) Døre, vinduer og porte, leverance (TØ) Døre, vinduer og porte, montage (TØ) Tagdækning (TA) Gulve (GU) Fuger (FU) Blik (BL) Stål (SM) VVS-anlæg (VS) Ventilationsanlæg (VE) Automatik (AU) El (EL) Elevator (EV) Maling (MA)

6 1. Orientering Side : 6/ Bygherreleverancer Ad stk. 2. Den bygherreleverance, der forekommer, implicerer ikke entreprenøren med hensyn til udførelse. 1.4 Projektorganisation Bygherre Forberedelsesskolen Hobrovej 26A 8900 Randers C Tlf Byggepladsadresse Hobrovej 24/Reiersensvej Randers C. Matr. nr. 882a, Randers Bygrunde. Byggeadministration Bygherren. Totalprojekt, byggeledelse, fagtilsyn Totalrådgiver, arkitekt (projekt, fagtilsyn, byggeledelse): Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Tøjhushavevej Randers C Tlf med følgende underrådgivere (projekt/fagtilsyn): Konstruktioner- kloak- vvs- ventilation, el Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S Udbyhøjvej Randers NØ Tlf Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator (p) (projekteringsfase) Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Tøjhushavevej Randers C Tlf

7 1. Orientering Side : 7/22 Arbejdsmiljøkoordinator (b) (udførelsesfase) Bygherrens pligter i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 overdrages til entreprenøren. 1.5 Projektmaterialet Generelt Projektmaterialet består af følgende jf. dokumentoversigter for sagen: Nærværende byggesagsbeskrivelse (BSB) Arbejdsmiljø+grundlag for (PSS) Arbejdsbeskrivelser med bygningsdelsbeskrivelser (ARB, BDB) Tegninger Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller De tegningshenvisninger, der er oplyst i arbejdsbeskrivelser er alene at forstå som retningagivende. Det samlede arkitekt- og ingeniør tegningsmateriale er gældende for entreprisen. 1.6 Fælles værktøjer Digital kommunikation Al formidling af projektmateriale vil være digital. Ønsker entreprenøren undtagelsesvis at modtage trykt materiale betaler denne dette til gældende listepriser. 1.7 Pålæg Projektweb Rådgiverne har oprettet webadresse for digital formidling af projektmateriale. standard Al -kommunikation på sagen skal i Outlook-feltet "Emne" benævnes Forberedelsesskolen Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. I henhold til ILO-konvention 94 har entreprenøren pligt til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. 1.8 Udenlandsk arbejdskraft

8 2. Referencer Side : 8/22 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. med senere ændringer Cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. Cirkulære nr. 2 af 6. januar 1994 om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger Bygge- og Boligstyrelsen. suppleret af Instruks for håndværkere (kontor- og universitetsområdet) 23. november 2012 Bygningsstyrelsen. ILO-konvention nr. 94: Cirkulære nr af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beskæftigelsesministeriet. 2.4 Mål og tolerancer

9 3. AB 92 Side : 9/22 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2 - tilføjelse Udbudsmaterialet forudsætter, at tilbudsgiverne på stedet gør sig bekendt med lokale forhold, der kan have betydning for entreprisens udførelse. Senere økonomiske krav som følge af forhold, som var erkendelige på besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt. Ad 2, stk. 3 - ændring Vedrørende betingelser for tidsstyring, se pos. 7. Ad 2, stk. 6 - tilføjelse Tilbud skal afleveres på de udsendte tilbudslister. Tilbud, hvor tilbudslisten ikke er udfyldt som tilsigtet, kan tilsidesættes som ikke-konditionsmæssige. Ad 2, stk. 7 - tilføjelse Hvis fradragspriser kommer til anvendelse, tillægges disse samme vægt som hovedtilbudssummen ved udpegningen af laveste tilbud. Disse priser vil blive læst op ved licitationen. Entreprenørens tilbud Ad 3 generelt - tilføjelse Evt. forbehold skal anføres på tilbudslisten. Vedlagte standardforbehold skal bære tilbudsgiverens navn og adresse. Hvis udbudsmaterialet iht. udbudsbrev indeholder en formular til afgivelse af en GÆLDSERKLÆRING iht. lov nr af skal denne, for at tilbudet er konditionsmæssigt, være vedlagt dette i underskrevet stand. Ad 3, stk. 5 - ændring Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Entrepriseaftalen Ad 4, stk. 1 - tilføjelse Skriftlig accept meddeles af bygherren. Kun forbehold, der er nævnt i accepten har gyldighed. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Ad 5, stk. 2 - tilføjelse Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut med betalingsadresse i Danmark.

10 3. AB 92 Side : 10/22 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring Ad 8, stk. 1 - tilføjelse Anmodning om entreprenørens (og evt. underentreprenørers) medtagelse som sikrede på bygherrens forsikringspolice skal fremsættes samtidig med tilbudsafgivelse. Ved en sådan medforsikring påhviler betaling af selvrisiko den skadelidte for så vidt angår bygningsdele, som entreprenøren ikke har afleveret. Ad 8, stk. 3 - tilføjelse På byggeriets start-/projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremlægge dokumentation for egen forsikringsdækning. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 - tilføjelse Betingelser for tidsstyring er anført i afsnit 7, Tidsstyring. Ad. 9, stk. 2 - tilføjelse Afsætning, der foretages af bygherren, er omtalt i afsnit 4, Byggeplads Entreprenørens ydelse Ad 10 stk. 5 - ændring Stk. 5 er ikke gældende. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, generelt - tilføjelse Betingelser for div. kvalitetsledelses-ydelser er anført i afsnit 6, Kvalitetsledelse. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Ad 14, stk. 2 - tilføjelse Senest 5 arbejdsdage efter, at bygherren har meddelt ønske om ændring i entreprisen skal entreprenøren fremsætte evt. krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Ændringer, der resulterer i mer- eller mindreydelser, må ikke igangsættes, før der foreligger en underskrevet aftaleseddel. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder

11 3. AB 92 Side : 11/22 Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 - tilføjelse Bygherrens tilsyn udføres som anført i afsnit 2.5, Projektorganisation. Tilsynet skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder (herunder også sådanne, der befinder sig hos underleverandører/-entreprenører). Tilsynet skal have lejlighed til at foretage den ønskede besigtigelse og til at gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ad 17, stk. 2 - tilføjelse Tilsynet har ikke fast ophold på pladsen, men kan tilkaldes med maks. 1 arbejdsdags varsel. Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Ad 20 Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af nærværende hovedentreprise med denne undtagelse: Sportsgulv-belægning i rum 4.5 som er bygherreleverance både hvad angår materialer og udførelse skal monteres af fremmed entreprenør på et tidspunkt, hvor underliggende tagdækning er udført, men net på tagkonstruktion ikke er monteret. Entreprenøren skal tillade, at dette arbejde udføres parallelt med hovedentreprisen inden for en periode på maks. 10 arbejdsdage. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21 stk. 1 - tilføjelse Parternes kontaktpersoner anføres i kontaktliste for sagen. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Ad 22, stk. 1 - tilføjelse Acontobegæring ekspederes af bygherren 1 gang om måneden. Acontobegæring skal være byggeledelsen i hænde senest d. 01. Udbetaling finder sted senest 15 arbejdsdage efter denne dato. Acontobegæringer, der indkommer senere end d. 01. henligger ubetalte til efterfølgende måneds udbetaling. Mer- eller mindreydelsers afregning må ikke sammenblandes med acontobegæringer men følger i øvrigt samme retningslinjer som gælder for disse. Slutregning udbetales senest 15 arbejdsdage efter modtagelse eller afsluttet mangelafhjælpning. Ad 22, stk. 6 - tilføjelse

12 3. AB 92 Side : 12/22 Entreprisen udføres til fast og regulerbarpris. Fastpriskravet dækker tidsrummet fra tilbudsafgivelse og til 1. år efter licitationsdato. Den regulerbare periode omfatter således den resterende programansatte byggeperiode herunder udsat aflevering som følge af vejrligsforhold som anført under Vejrligsforanstaltninger, Generelt pos Muligheden for regulering af entreprisesummen i fastprisperioden begrænser sig således til tilfælde som beskrevet i Bygge- og boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af og 9. Regulering sker i givet fald efter reglerne i bilagene til nævnte cirkulære. Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

13 3. AB 92 Side : 13/22 Ad 24, stk. 1 - tilføjelse Grundlag for fristforlængelse som følge af nævnte vejrligsforhold er anført i afsnit 7, Tidsstyring. Ved stilstand som følge af vejrligsforhold som anført under Vejrligsforanstaltninger, Generelt pos er entreprenøren er berettiget til at få udsat aflevering svarende til stilstandsperiodens længde. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 1 - tilføjelse Dagboden udgør pr. arbejdsdag 3 o/oo af entreprisesummen, ekskl. moms. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Ad 27, generelt - tilføjelse Krav om godtgørelse skal fremsættes på førstkommende byggemøde efter forsinkelse er konstateret. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30 stk. 1 - tilføjelse Ikke-rettidig aflevering af det krævede kvalitetssikringsmateriale samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale ved de angivne tidspunkter betragtes som en væsentlig mangel og er som følge heraf dagbodsudløsende. Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn

14 3. AB 92 Side : 14/22 5-års eftersyn Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. En parts død Fælles regler om ophævelse J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. Voldgift

15 4. Byggeplads Side : 15/22 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ad stk. 1, ændringer, tilføjelser Samtlige ydelser i dette afsnit 4 samt i dokument "Arbejdsmiljø + grundlag for PSS" forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. -skal være indeholdt i hovedentreprisen, med mindre det specifikt fremgår, at ydelserne afregnes særskilt. Generelt for byggepladsydelser gælder, at måden disse udføres på, er uden betydning for det færdige byggeris kvalitet, hvorfor entreprenøren har metodefrihed ved disponeringen af disse. Hvor der efterfølgende underpunkter under pos. 4 således ikke er anført noget, betyder dette, at den pågældende ydelse udføres efter metode og i omfang entreprenørens eget skøn, dog min. således, at gældende myndighedskrav og forskrifter skal være opfyldt. Når der i basistekst er anført, at forholdet fremgår af byggepladstegning, betyder dette, at det fremgår af den byggepladstegning, som entreprenøren fremstiller til imødekommelse af myndighedskrav og egne behov. 4.2 Bestemmelser Generelt Overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger og årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprisesummen Myndighedstilladelser og -anmeldelser Ad stk. 2, ændring Entreprenøren foretager anmeldelse til Arbejdstilsynet. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen som den hvad angår offentlige arealer henligger på tilbudsdato. midlertidigt hegn, opstillet af nedbrydningsentreprenør vil blive nedtaget af denne umiddelbart før byggestart. selve matriklen: Det kan forekomme, at nedrivning af eks. bygninger, som sker ved anden entreprenør, ikke er sket på ovennævnte dato, men forventede terrænforhold efter nedrivning er beskrevet i ingenørprojekt. 4.4 Eksisterende forhold

16 4. Byggeplads Side : 16/ Bygherrens afsætninger Ad stk. 1, tilføjelse Bygherren afsætter én gang for alle bygningens hovedlinjer samt 1 stk. kotefikspunkt. Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. Entreprenøren vedligeholder og fjerner ovennævnte afsætninger efter aftale med byggeledelsen og udfører i øvrigt al yderligere afsætning. 4.6 Byggepladsforhold Generelt Udbudsmaterialets tegningsmateriale, indeholder alene oplysninger om udstrækningen af de arealer, der efter rådgivers aftale med vejmyndighed kan anvendes til byggeplads samt bestående forhold herpå. Ud over dette kan vejareal på Reiersensvej efter forudgående meddelelse til vejmyndighed lukkes periodisk efter behov for fx kranløft. Blivende byggepladstegning udarbejdes af entreprenøren på basis af udbudsmaterialets tegningsmateriale Aflåsning Entreprenøren forestår den daglige åbning aflukning på byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Tyverisikring Skiltning Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lignende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUTnummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen. Byggeledelsen designer et fælles byggepladsskilt. Entreprenøren sørger for opsætning og bortskaffelse heraf. Arbejdet omfatter en vindsikret konstruktion i træ med nødvendige afstivninger. Udgifter til byggepladsskilt betales af respektive firmaer Materialeopbevaring Særlige krav til håndtering/opbevaring af fugt- og temperaturfølsomme materialer fremgår at de relevante arbejdsbeskrivelser samt af bestemmelser for vinterbyggeri. 4.7 Forsyning til byggeplads Vand og afløb Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyning inkl. måler til byggebrug og skurby. afløb fra skurby.

17 4. Byggeplads Side : 17/22 interimsvand-installation til- og afløb fra fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Installationerne udføres frostsikre af entreprenøren og kan alene påregnes tilsluttet lokalitetens offentlige forsyningsnet El Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug. etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Installationerne kan alene påregnes tilsluttet lokalitetens offentlige forsyningsnet. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprenøren. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren. 4.9 Vejrligsforanstaltninger Generelt Ad stk. 1, ændring, tilføjelse Hvor der i projektmaterialet er specificeret omfang af vinterforanstaltninger refererer dette til skema over Årstidsbestemte og Vejrligsbestemte foranstaltninger i Økonomiog Erhvervsministeriets Vejledning af om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.november til 31. marts. Vinterforanstaltninger i kategori "Vejrligsbestemte" iværksættes udelukkende efter aftale med byggeledelsen og afregnes efter tilbudte enhedspriser. Bygherren forbeholder sig ret til at standse arbejdet, hvis udgifterne til vinterforanstaltninger skønnes at ville overskride bygherrens budget. Alle udgifter til standsning, stilstand, vedligeholdelse af allerede udførte arbejder i standsningsperioden samt genstart efter standsning skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Det er alene bygherren som afgør, om udgifterne til vinterforanstaltninger skønnes at overskide budgettet.

18 4. Byggeplads Side : 18/ Vintermøder Ad stk. 1 Dagsordenen for vintermødet er: Gennemgang af planlagte aktiviteter Vurdering af behov for justeringer Aftale omfanget af beredskabet Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse Eventuelt Udtørring af bygning Entreprenøren sørger for udtørring/opvarmning af bygningen. Sådanne foranstaltninger må først iværksættes efter at blivende vinduer og yderdøre er monteret jf. pos Iværksættelse må alene ske med baggrund i dokumenterede fugt- og temperaturforhold, som er til hinder for korrekt arbejdsudførelse, og kun efter aftale med byggeledelsen. Aktiviteter for udtørring/opvarmning af bygning afregnes på basis af tilbudte enhedspriser. Når bygningens blivende varmeanlæg er driftklart overtager dette disse funktioner, forbrug betales af bygherren Rengøring Slutrengøring, lokalisering, omfang Slutrengøring omfatter følgende emner i alle lokaler: Sanitetsudstyr vaskes/aftørres Støv og pletter på vægge, døre og dørkarme aftørres Vindueskarme vaskes/aftørres Radiatorer aftørres Øvrigt inventar aftørres Højtsiddende armaturer, rør og kanter aftørres Gulve vaskes Paneler aftørres Spejle vaskes/poleres Vinduesglas vaskes/poleres indvendigt og udvendigt.

19 5. Omgivende miljø Side : 19/22 5. Omgivende miljø 5.1 Generelt 5.2 Støj 5.3 Vibrationer 5.4 Støv 5.5 Emissioner til atmosfæren

20 6. Kvalitetsledelse Side : 20/22 6. Kvalitetsledelse 6.1 Generelt 6.2 Byggeledelsen 6.3 Byggemøder Ad stk. 1., tilføjelse Byggemøder påregnes afholdt med 2 ugers interval. 6.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1, tilføjelse Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 6.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2, tilføjelse Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Ad stk. 1, 2 og 3, tilføjelse Kontroldokumentation skal afleveres digitalt Aflevering skal ske senest ve afleveringsforretningen D&V-dokumentation Ad stk. 1 og 2, tilføjelse D&V-dokumentation skal afleveres digitalt 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 6.8 Kvalitetssikring efter aflevering

21 7. Tidsstyring Side : 21/22 7. Tidsstyring 7.2 Tidsplan Ad stk. 1, ændring Udbudstidsplan foreligger ikke. Grundlag for entreprisens tidsplan vil være Tidsramme med -byggestart og aflevering Inden for denne tidsramme skal følgende frister for færdiggørelse af deletaper overholdes: Nedbørssikring i form af dampspærre på øverste betonetagedæk i bygning G, H og R skal være monteret senest Vinduer og yderdøre ekskl. YD1 og 2 skal være monteret senest Disse deletaper er under forudsætning af, at kontrahering sker senest 20 arbejdsdage efter tilbudsdato. Forsinket passage af disse deletaper er dagbodsudløsende på samme måde som forsinket aflevering. Ad stk. 2, tilføjelse Omfatter entreprisen udførelse af arbejder, der medfører særlig fare jf. kap. 5, skal entreprenørens detailtidsplan disponeres således, at udførelsen af sådanne aktiviteter med hensyn til lokalitet og tid afgrænses fra byggepladsens øvrige aktiviteter på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Ad stk. 3 og 4, ændring, tilføjelse Entreprenøren skal umiddelbart efter bygherrens accept udarbejde en endelig, detaljeret tidsplan for byggeriet inden for ovennævnte tidsramme og med angivelse af anførte deletape. Denne tidsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage før byggestart. I kontraktperioden skal entreprenøren løbende revidere tidsplanen samt indhente byggeledelsens godkendelse heraf. Hvis entreprenøren ikke overholder en færdiggørelsesfrist i henhold til tidsplanen, skal dette snarest - og senest på førstkommende byggemøde efter problemets opståen - meddeles byggeledelsen. 7.3 Vejrligsdage Ad stk. 1, tilføjelse Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger:

22 7. Tidsstyring Side : 22/22 Måned Arbejde Jord-, Vej- Terræn-, Ledn. i ter ræn Udv. murer-, Udv beton- Elementmontage Tagværks Tagdæknings Facadeluknings