SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER PÅ STATSVEJE 2013 AKUTPAKKEN MAJ 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER PÅ STATSVEJE 2013 AKUTPAKKEN MAJ 2013

U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2013 Akutpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Maj 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 8 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR STYRING OG SAMARBEJDE 20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 23 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING 32 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING 34 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KANTTILFYLDNING 36 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 37 BILAG: ERKLÆRING OM UBETALT, FORFALDEN GÆLD Bilag 1

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 3 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2 ORIENTERING Til orientering for de bydende kan følgende oplyses: Nedenstående entrepriser er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på statsveje. Entreprise nr. 13 Hldv. 333 ved Tarm, km 29,590-31,510 Underlag: AB ÅDT: 4.200 Æ10: 500 Driftsområde: Norddanmark Udførelsestidspunkt fra 12. august til 27. september 2013 Entreprise nr. 14 M50 ved Christiansfeld, km 65,250-70,300 v.s. Underlag: AB ÅDT: 20.000 Æ10: 5.100 Driftsområde: Syddanmark Strækningen har spærretid Udførelsestidspunkt fra 12. august til 27. september 2013 Entreprise nr. 15 M40-5 ved Vissenbjerg/Aarup, km 176,400 177,070 h.s./182,870 183,350 h.s. (2 tilkørselsramper) Underlag: PAST ÅDT: 2.500 Æ10: 300 Driftsområde: Syddanmark Strækningen har spærretid Udførelsestidspunkt fra 12. august til 27. september 2013 Entreprise nr. 16 Hldv. 332 ved Korskro, km 12,701-13,058 Underlag: AB ÅDT: 8.000 Æ10: 1.200 Driftsområde: Syddanmark Udførelsestidspunkt fra 12. august til 27. september 2013

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 4 Entreprise nr. 17 Hldv. 467 ved Aars. Km 26,100 26,170 (rundkørsel) Underlag: AB ÅDT: 4.400 Æ10: 750 Driftsområde: Norddanmark Udførelsestidspunkt fra 21. april til 26. september 2014 Hvor entrepriserne omfatter kørebaneafmærkning vil dette fremgå af TBL. I almindelighed vil vejstrækningerne være normalt trafikerede under udførelsen. Belægningsbredder og entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med den tilsynsførende. Bygherren er. Tilsynet med arbejdernes udførelse varetages af ved de ovenfor angivne driftsområder. 3 UDBUD 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes som offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. 3.2 Entrepriseform Arbejdet udbydes i 5 entrepriser Entreprise nr. 13: Hldv. 333 ved Tarm Entreprise nr. 14: M50 ved Christiansfeld Entreprise nr. 15: M40-5 ved Vissenbjerg/Aarup Entreprise nr. 16: Hldv. 332 ved Korskro Entreprise nr. 17: Hldv. 467 ved Aars Der kan gives tilbud på en enkelt eller på flere entrepriser, idet de hertil svarende tilbudslister skal benyttes. Dersom entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, kan denne på tilbudslisterne anføre eventuel reduktion ved tildeling af flere entrepriser. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT De i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter 3.4 Udvælgelse Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 5 3.5 Tildeling Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.6 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk 4 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til på e-mail adressen: pja@vd.dk Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på leverandorportal.vd.dk senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på s eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5 TILBUD Alle poster i tilbudslisten skal være udfyldt, og tilbudslistens forside skal være underskrevet. Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen. 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Tilbud på flere entrepriser Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller flere af de udbudte entrepriser.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 6 5.3 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises eller forbeholdene prissættes. 5.4 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud mærket Asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister, der afleveres i lukket kuvert, påført entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse. Nedenstående blå mærkat bedes benyttet for at undgå, at kuverten åbnes ved en fejltagelse. Tilbud skal være modtaget hos: Driftsområdet Niels Juels Gade 13 1022 København K. senest på tidspunktet anført på leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Elektroniske tilbud modtages ikke. Mærkat klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 7 6 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal som minimum vedlægges følgende: - Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige - Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve dokumenterne forinden kontraktskrivning.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 8 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 ad 1, stk. 2 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 ad 2, stk. 2 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) f. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007. AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Overfladebehandling, december 2011 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende) for asfaltarbejder, juli 2010 Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005. Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 2. generationssystem for dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, marts 2013.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 9 Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september 2008. Bindemidler og klæbemidler, februar 2011. Afmærkning af vejarbejder, Vejregler november 2002, revideret april 2008. Instruks for Råden over vejareal,, november 2012 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002. Afmærkning af vejarbejder på statsveje Tegningsbilag - motorveje,, marts 2012. Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 e. AB 92. f. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punktnumrene a - e nævnte materiale kan hentes på http://leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v. kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk ad 2, stk. 3 Entrepriserne kan påregnes overdraget senest 30 arbejdsdage efter licitationsdagen. Bygherren forventer at entrepriserne kan igangsættes som indikeret i orienteringen. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbudets antagelse skal, i samråd med bygherren, fastlægges hvornår den enkelte entreprise skal være iværksat i marken, og med hvilken kapacitetsydelse arbejdernes fremdrift skal etableres. 2. Deltidsfrister Angives i entreprenørens overordnede tidsplan fastlagt ovenfor under 1. Igangsætningsfrist. 3. Færdiggørelsesfrist Under forhandlingerne forud for tilbudets antagelse skal, i samråd med bygherren, fastlægges hvornår den enkelte entreprise skal være afsluttet. Herunder lukning af gennemkørselsåbninger og fjernelse af den sidste afspærring.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 10 ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud ad 3 ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbudet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene. Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFOR- MULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på http://leverandorportal.vd.dk > Standarder og paradigmer > Entreprenør. ad 5 stk. 4 Forinden tilbudets antagelse vil bygherren kræve, at entreprenøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B: SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i STANDARDFOR- MULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes http://leverandorportal.vd.dk, > Standarder og paradigmer > Entreprenør. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 11 Forsikring Opmærksomheden henledes på, at ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i. ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C: ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplads og afsætning ad 9, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB og SAB anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: - at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger, - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen og i nødspor i mørke og usigtbart vejr, - at entreprenører for andre entrepriser skal have adgang for udførelse af de respektive entrepriser, - at der kan forekomme spærretid på nogle veje, hvilket vil fremgå af SAB. - at entreprenøren skal påregne at ansøgning om rådighedstilladelse over vejarealet vil tage mindst 4 uger, da der er generelle tilladelser til særtransporter. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 12 Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i SB ad 2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning. at spærretiderne ikke overholdes, at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,- ekskl. moms pr. påtale pr. arbejdssted. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk. 2 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet mindst 2 uger forinden de ønskes leveret. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. ad 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB for Styring og samarbejde. For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB og SAB for Styring og samarbejde. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 13 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om arbejdets - og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders - anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes elektronisk. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 ad 14, stk. 3 Aftale om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For den samlede tilbudssum gælder +/- 15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder +/- 100 %-reguleringen.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 14 ad 14, stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 7 %.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 15 Bygherrens tilsyn C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4.000 kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 4 Bygherrens tilsyn varetages af. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for ansvar for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 16 Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise, herunder leverancer, gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 20 Vedrørende samtidig udførelse af andre arbejder, der udføres for bygherren, og som har eller kan få indflydelse på arbejder under denne entreprise, henvises til SAB-arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22, stk. 1 Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af s web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Der ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal aftales skriftlig og endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 17 ad 22, stk. 6 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mereller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Der kan således ikke ydes godtgørelse på delmaterialer isoleret som f.eks. bitumen og cement. Bitumen anvendt i forbindelse med overfladebehandling betragtes ikke som delmateriale. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 18 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er som følger: For færdiggørelsesfristen 2 % af entreprisens tilbudssum pr. påbegyndt uge. For kontrolmålinger (kørebaneafmærkning) Året efter udførelsen: Efter 1. august 500 kr. Derefter har bygherren endvidere ret til at få kontrolmålinger udført for entreprenørens regning. Ved mangelansvarsperiodens udløb: Efter 1. august 500 kr. Derefter har bygherren endvidere ret til at få kontrolmålinger udført for entreprenørens regning. F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28 stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 19 G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsansvarets ophør ad 36 stk. 3 Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret er således generelt 5 år, dog med nedenstående undtagelser. Mangelsansvarets ophør regnes altid til en 30. september. Jævnhed og profil: Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. 37 og 39. Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) kørebaneafmærkning på steder med Års- DøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000 3.000<ÅDT<5.000 5.000<ÅDT<10.000 ÅDT > 10.000 Kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet, kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR STYRING OG SAMARBEJDE Supplerende bestemmelser til AAB for styring og samarbejde 2. PROJEKTGENNEMGANG Projektgennemgang gennemføres på opstartsmødet. 3. ARBEJDSPLAN MV. Ved lukning af ramper etableres omkørsel. Der kan forventes godkendelse af afspærring af ca. 6 km motorvej pr. nat. Hvor trafikken kan afvikles i et spor i hver retning i modsat vejside påbegyndes trafikomlægningen kl. 18.00 og al afspærring skal være fjernet igen næste morgen kl. 06.00. Alternativt kan anvendes DRI 251 / DRI 252. Åbning af autoværn i gennemkørselsåbninger må tidligst ske 3 dage før opstart af selve asfaltarbejdet. Lukning af samme autoværn skal være tilendebragt senest 5 dage efter asfaltarbejdets afslutning. Der skal anvendes bufferdæk, når autoværnet er åbent. Trafikken kan overledes i følgende stationeringer: Entreprise 14: M50, km 65,200 og km 71,750. Spærretid: Der er spærretid eller indskrænkninger i det tidsrum hvori arbejdet kan udføres på følgende entrepriser: Entreprise 14: M50 ved Christiansfeld Entreprise 15: M40-5 ved Vissenbjerg/Aarup 5. DOKUMENTATION Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Planen skal godkendes af bygherren ved opstartsmødet.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 21 6. KVALITETS- OG MILJØLEDELSE 6.2.7 Uddannelse og instruktion Entreprenørens medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal have gennemført et af godkendt kursus jf. Instruks for råden over vejareal, bilag 1. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. 7. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 7.1 Alment Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) gennemgås på opstartsmødet med deltagelse af de arbejdsgivere, som bygherren har indgået aftale med om beskæftigelse på byggepladsen, jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. Der henvises til s standarder og paradigmer på http://leverandorportal.vd.dk > Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger under Arbejdsmiljø. 7.1.1 Koordinering Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen beskæftiger flere end 10 personer, gælder følgende. Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. 8. Trafiksikkerhed og -afvikling Planlægning og gennemførelse af arbejder på eller langs veje med trafik skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 22 entreprenøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf. 70 10 10 40). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 23 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. Arbejdet kan påbegyndes, når aftale herom mellem entreprenør og bygherre foreligger. Der må dog ikke arbejdes eller køres med entreprenørmaskiner på motorveje før den endelige afmærkning er etableret. Afmærkning til regulering af trafikken etableres af entreprenøren. Evt. afmærkning, som af arbejdsmiljømæssige årsager skal etableres, skal være indeholdt i entreprisen. Andre entreprenører skal have lejlighed til at fremføre og oplagre fornødent materiale og materiel inden for arbejdsområdet. Ved arbejdspladsindretningen skal der tages hensyn hertil. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ikke nogen egentlig afsætning for kørebanerenoveringen, idet der i forbindelse med kontraktforhandlingerne aftales de endelige start- og slutstationer. 2.2 Entreprenørens afsætning Al afsætning påhviler entreprenøren. Hvor der kan være tvivl om afsætningen skal tilsynet forespørges, ligesom tilsynet skal have adgang til at kontrollere enhver afsætning. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. Entreprenøren skal umiddelbart efter arbejdets overdragelse udarbejde en plan for indretning af arbejdspladserne. Aftaler mellem entreprenøren og f.eks. lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retablerede.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 24 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Bestemmelserne i Instruks for råden over vejareal, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. 4.3 Udførelse 4.4 Kontrol Al afspærring og afmærkning skal udføres i overensstemmelse med gældende regler, instrukser og tegninger, og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens anvisninger. Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. På landeveje skal entreprenøren være opmærksom på følgende: - Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. - Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherren forventes godkendt, hvis der anvendes manuel trafikregulering. - Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes signalanlæg eller manuel styring af signalanlæg. - Ved ÅDT > 3.000 skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. - Hvor fjernelse af kørebaneafmærkningen er nødvendig må dette normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. - Nødvendig skiltning skal opretholdes op til 15 dage efter udførelsen af belægningsarbejdet for at give bygherren mulighed for at udføre fornyet kørebaneafmærkning. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet, og det er samtidig bodsbelagt. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 25 5. LEDNINGER 5.1 Alment Entreprenøren skal indhente ledningsoplysninger i LER. Ved etablering af arbejdsplads m.m. skal entreprenøren i givet fald træffe fornødne aftaler med de enkelte ledningsejere og sikre, at ingen ledninger beskadiges. Alle aftaler skal godkendes af tilsynet. Såfremt bygherren etablerer supplerende afmærkning for trafikken skal der etableres strømforsyning til skiltebelysning m.m. Entreprenøren skal sikre, at kablerne hertil ikke beskadiges, f.eks. ved overkørsel til og fra arbejdsstedet. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer. Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB eller SAB. 10 ARBEJDSPROCEDURER VEDRØRENDE MILJØ Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse. 10.1 Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure angive, hvilke affaldstyper der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse, hvorledes de indsamles og bortskaffes.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt. 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter udførelse af bituminøse belægninger i det nedenfor angivne omfang inkl. alle nødvendige følgearbejder og biydelser i forbindelse hermed. Entreprise nr. 13 Hldv. 333 ved Tarm, km 29,590-31,510 Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 80 kg/m 2 SMA 11 Entreprise nr. 14 M50 ved Christiansfeld, km 65,250-70,300 v.s. Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 80 kg/m 2 SMA 11 med modificering Entreprise nr. 15 M40-5 ved Vissenbjerg/Aarup, km 176,400-177,070 h.s./182,870 183,350 h.s. (2 tilkørselsramper) Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 70 kg/m 2 SMA 8 Entreprise nr. 16 Hldv. 332 ved Korskro, km 12,701-13,058 Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 80 kg/m 2 SMA 11 Entreprise nr. 17 Hldv. 467 ved Aars, km 26,100-26,170 (rundkørsel) Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 80 kg/m 2 SMA 11 Særlige forhold: Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads. På entreprise 14 skal der efter bygherrens anvisning udføres forudgående reparation af revner. I TBL er anført fiktive mængder for henholdsvis udførelse af en revne-

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 27 1.2 Underlag overbyggende membran og for udførelse af kuglefræsning og ilægning af SMA med elastomermodificering. For udførelsen af den revneoverbyggende membran gælder at den anvendte membran skal være af typen MacPave, Hatelit C40/17 eller tilsvarende. Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse 1.4 Genbrug Entreprise nr. 13 og nr. 14 henhører under entreprisestørrelse II, mens entreprise nr. 15, nr. 16 og nr.17 henhører under entreprisestørrelse I. Entreprenøren skal senest 3 uger inden arbejdets påbegyndelse fremsende specifikationer. Efter aftale med bygherren kan en justering af specifikationen dog finde sted inden arbejdet udføres, såfremt entreprenøren finder dette nødvendigt. Fremsendelse af specifikationer til bygherren skal foretages via www.paveman.dk Der må ikke anvendes genbrug i slidlag af typen SMA og SRS. 1.5 Funktionskrav 1.5.1 Friktionskoefficient Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. 1.5.2 Jævnhed i længderetning Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning har fundet sted. 1.5.3 Profil Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag over alt være mindre end 3. 2. MATERIALER 2.1 Råmaterialer 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske "specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 28 2.1.2 Stenmaterialer Slidlag Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver. I åbentgraderede slidlag samt SMA skal i den samlede mængde filler indgå en bestanddel støttefiller i en mængde, der sikrer en ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 2.2.0 Generelle krav For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshall stabilitet, er disse krav gældende i denne entreprise. Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelsen. I slidlagsmaterialer med modificering skal anvendes modificering af elastomertypen overholdende krav til elastisk tilbagegang på mindst 50 % jf. Bindemidler og klæbemidler Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011. For asfaltmaterialer med modificering skal sporkøringsresistente egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: Small size device method B. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres jf. AAB Varmblandet asfalt bilag B. Resultatet skal forelægges bygherren. SMA 8 For motorvejes kørebaner gælder følgende ændringer: - Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0. - Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 95,0 til 96,0. SMA 11 For motorvejes kørebaner gælder følgende ændringer: - Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 7,0 til 6,0. - Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 95,0 til 96,0. ABB For motorvejes kørebaner gælder følgende ændringer: - Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0. - Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0. Støjreducerende slidlag SRS Støjreducerende slidlag SRS, skal være i overensstemmelse med: 2. generationssystem for dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, marts 2013 SRS skal opfylde kravene for SMA beskrevet i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) for støjreducerende slidlag (SRS), marts 2013.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 29 Støjdeklaration samt den til deklarationen tilhørende asfaltspecifikation skal fremlægges ved kontraktindgåelsen. 2.2.1 Lyst tilslag Alle slidlag (bortset fra cykelstier) skal opfylde de i AAB under pkt. 2.2.1 anførte krav til ubelyst vej. 3. UDFØRELSE Samtlige udgifter for de under ad AAB afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Ved affræsning af eksisterende belægning må fræsehastigheden ikke overstige 20 m pr. min. Hvor bygherren ønsker at udføre forudgående reparation af revner ved ilægning af revneoverbyggende membran gælder at der udfræses et bassin med en bredde på min. 1,0 m og en dybde på min. 5,0 cm, hvori membranen ilægges og fastgøres jf. leverandørens anvisninger. Efter fastgørelsen af membranen udlægges den foreskrevne asfalt med asfaltudlægger. Udlægning med slæb o.l. er ikke tilladt. 3.1 Afretning og opretning 3.3 Klæbning 3.4 Udlægning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. Afretning/opretning skal efter aftale med bygherren udføres efter "30 m snor". Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Ved klæbning af nye og eksisterende kanter skal klæbemidlet påsprøjtes vinkelret på kanterne. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter bygherrens anvisninger. Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger over 70 kg/m 2 tilrettelægges

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 30 således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som belægningsarbejdet, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherren. Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherren. Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere strækninger end 500 lb.m. skal aftales med tilsynet. Udlægning af ABB- og GAB-belægninger skal efter aftale med bygherren udføres med "tusindben" eller ultralydsudstyr med minimum tre sensorer med hver fem følere i hver side. 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 3.5.2 Eventuelle afvigelser af kanten af den færdigudlagte belægning må ikke afvige ensidigt fra den foreskrevne belægningskant. 3.5.3 Når trafikken overledes til modsat køreretning skal motorvejes kørebaner udføres i fuld bredde eller med varm længdesamling ved parallelkørsel. Hvor der efterfølgende skal udføres OB på nødspor skal oversiden af den del af slidlaget, som er beliggende udenfor den teoretiske kørebanekant, fræses for at give en god overgang til den efterfølgende OB i nødsporet. Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m² emulsion (50%) i en bredde af ca. 15 cm. Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres. Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne. For ABB- og GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 4 cm. Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken og må tidligst udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægninger. Der skal ved sådanne kanter etableres "bløde" overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 "Ujævn vej". På motorveje udføres fræsede tilslutninger.

Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2013 Akutpakken Side 31 Affræset materiale skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades. 3.5.4 Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherren. Riste placeres med stængerne vinkelret på kørselsretningen. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer m.v. Brøndgods til udskiftning leveres af entreprenøren. 4. KONTROL 4.1 Alment Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. 4.2 Dokumentation af kontrol Prøver af receptsammensatte stenmaterialer og færdig produktion skal på forlangende stilles bygherren til disposition for hver entreprise. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller. Anvendelse af propper, som forsegles er ikke tilladt. Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes ufortøvet til tilsynet, og som dette er aftalt på opstartsmødet. Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.. Borekerner skal på forlangende forevises tilsynet. 4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt. Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner. Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle to eller tre dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner. Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering. 5. AFHJÆLPNING Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB 36 anførte.