ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2016

Transkript

1 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2016 Udbud 1 Mars 2016

2 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse for varmblande asfal (SAB-VARM) 4 Særlig Arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling (SAB-OB) 5 Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) 6 Tilbudslise (TBL) 7 Enrepriser inkl. Parcelilbudsliser (PTL) (se næse faneblad) 8 9 Bilag 1 Tro- og loveerklæring 10 Bilag 2 Erklæring om miljøbeskyelse m.v. 11 Bilag 3 Erklæring om solidarisk hæfelse og prokura 12 Bilag 4 Sandardformular for ranspordokumen 13 Bilag 5 Sandardformular for sikkerhedssillelse 14 Bilag 6 Sociale klausuler 15 Bilag 7 Konrolskema 16 Bilag 8 Spærreider 17 Bilag 9 Enreprisekor 18 Bilag 10 Bygherreleverancer 19 Bilag 11 Principegning for regulering af dæksler/rise 20 Bilag 12 Typeegning for modificere cirkelbump

3 Aalborg Midby 1 Øserbro 2 Nørresundby 3 Nørresundby, sier 4 Hasseris 5 Hasseris, sier 6 Skalborg 7 Gug 8 Vejgård 9 Aalborg Øs 10 Langhol 11 Nøvling 12 Kongerslev 13 Kongerslev, sier 14 Sorvorde 15 Veser Hassing 16 Nibe 17 Nibe, sier 18 Vodskov - Uggerhalne

4 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2016 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Udbud 1 Mars 2016

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT ORIENTERING OM OPGAVEN ORDREGIVER OPGAVENS OMFANG TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES UDBUDSBETINGELSER UDBUDSFORM KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE UDBUDSMATERIALET UDVÆLGELSE TILDELING SÆRLIGE FORHOLD OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUD ALTERNATIVE TILBUD TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER FORBEHOLD AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET VEDSTÅELSE AF TILBUD DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET... 9 BILAG Bilag 1: Erklæring om ubeal, forfalden gæld il de offenlige. Bilag 2: Erklæring om miljøbeskyelse mv. Bilag 3: Erklæring om solidarisk hæfning og prokura.

6 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 3 AF 9 1. ALMENT Nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienerende oplysninger om den udbude opgave, dels bindende besemmelser for udbud og ilbud. 2. ORIENTERING OM OPGAVEN 2.1 ORDREGIVER Opgaven er udbud af: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvalningen, Trafik & Veje Sigsborg Brygge Nørresundby Herefer kalde Bygherren. 2.2 OPGAVENS OMFANG I forbindelse med Aalborg Kommunes vejvedligeholdelse udbyder Bygherren nærværende opgave besående af 19 selvsændige enrepriser i form af leverance og udlægning af fulddækkende asfalbelægninger inklusiv forberedende arbejder. Opgaven har følgende omrenlige hovedmængder: AB, flex GABI og GAB OB PA, flex SMA, flex De fulde omfang af opgaven, herunder idsfriser fremgår af udbudsgrundlages øvrige dokumener. 2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES Udbudde foreages efer følgende forvenede idsplan (hovedpunker): 18. mars 2016 Offenliggørelse af udbudsgrundlag på 4. april 2016 Fris for modagelse af spørgsmål. 11. april 2016 Fris for offenliggørelse af spørgsmål og svar, sam evenuelle reelsesblade. 18. april 2016 Liciaion. 25. april 2016 Underrening af ilbudsgivere om valg af enreprenør. 2. maj 2016 Konrakperiode sarer.

7 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 4 AF 9 3. UDBUDSBETINGELSER Udbudsbeingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. Al kommunikaion i forbindelse med udbudde og konraken skal foregå på dansk. 3.1 UDBUDSFORM Opgaven udbydes i offenlig liciaion i henhold il Lov om indhenning af ilbud i bygge- og anlægssekoren, lov nr af 7. december 2007 med senere ændringer, med lavese pris på den enkele enreprise som ildelingskrierium, se afsni 3.5. Udbudsgrundlage er offenliggjor på fredag den 18. mars 2016, hvor ineresserede ilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienerede om evenuelle suppleringer/ ændringer il udbudsmaeriale. 3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE Opgaven udbydes i 21 selvsændige enrepriser, der fremgår af Tilbudslisen (TBL) og Parcelilbudslisen (PTL), se også afsni 2.2. Konraken udformes med en eller flere enreprenører. Dersom enreprenøren afgiver ilbud på flere enrepriser, kan evenuel redukion ved ildeling af flere enrepriser anføres på Tilbudslisens side 2. Konrakperioden er 2. maj sepember 2016, hvorefer konraken ophører uden videre. 3.3 UDBUDSMATERIALET Udbudsgrundlage omfaer: Besemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) Særlige Beingelser (SB) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Vedligehold (SAB-VARM) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudslise (TBL) Parcelilbudsliser (PTL) Bilag Alle udbudsdokumener supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I ilfælde af modsridende oplysninger vil dokumener være gældende i den rækkefølge, de er anfør i Særlige Beingelser ad 2, sk. 2. Krav il ilbudsafgivelse findes i nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud afsni 5.4.

8 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 5 AF UDVÆLGELSE Generel Tilbudsgiver skal senes ved konrakindgåelse forelægge dokumenaion for, a ansøger ikke er omfae af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) 135. Dokumenaionen kan afgives i form af en Serviceaes fra Erhvervs- og Selskabssyrelsen, udsed senes e halv år inden fris for afgivelse af ilbud, eller e dokumen der indeholder ilsvarende oplysninger udsed af kompeene myndigheder Udvælgelseskrierier Tilbudsgiver skal opfylde følgende kvalifikaionskrav, som en beingelse for a ilbudsgivers ilbud vil blive age i beragning (udvælgelseskrierium): Tilbudsgiver skal have haf en gennemsnilig årlig omsæning i de senese 3 år eller, for nysarede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisere på minds svarende il den samlede ilbudssum på den/de enrepriser, ilbudsgiver byder på. Tilbudsgiver skal have løs en eller flere sammenlignelige opgaver (udførelse af fulddækkende asfalbelægninger sam med udførelse af bump) inden for de senese 3 år. Tilbudsgiver skal selv vareage hovedopgaven. Hvis ilbudsgiver ager a anvende underenreprenører il hovedydelserne, skal de oplyses, hvilke opgaver der ages udfør af hvilke underenreprenører. Tilbudsgiver skal oplyse om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikaioner for de personer, der er ansvarlige for udførelsen af enreprisen og ilbudsgiver skal dokumenere, a minds 1 medarbejder har 3 års erfaring med ilsvarende opgaver indenfor de senese 5 år. Krave gælder for hver enreprise, der afgives ilbud på. Herudover skal de i afsni 5.4 og afsni 6 anføre krav være opfyld Tilbud afgive af konsorier Tilbud afgive af en sammensluning (konsorium eller join venure) skal vedlægges en erklæring om a sammensluningens parer i ilfælde af konrakildeling hæfer solidarisk for konrakens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægige, der med bindende virkning for alle sammensluningens parer kan indgå afaler om konraken. Erklæringen kan afgives ved udfyldelse af bilag TILDELING Tilbudsgivere, der lever op il mindsekravene, og som i øvrig har afgive e kondiionsmæssig ilbud, vil blive age i beragning. Tildelingskrierium er Lavese pris på den enkele enreprise. Såfrem der afgives samlerabaer vil de for Bygherren lavese samlede bud blive anage.

9 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 6 AF SÆRLIGE FORHOLD De forudsæes, a ilbudsgiver inden ilbudsafgivelsen har gjor sig bekend med forholdene på sede for arbejdes udførelse. 3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V. Tilbudsgiver kan indhene de for opgaven relevane oplysninger om naionale forpligelser vedrørende ovensående på følgende adresser: Skaer og afgifer Miljøbeskyelse Beskyelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrig 4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfrem noge i udbudsgrundlage giver anledning il afklarende spørgsmål, kan den bydende ree skriflig henvendelse il Bygherren, konakperson Lise Gansed-Morensen, lise.gansed-morensen@aalborg.dk. De skal ydelig fremgå, hvor i udbudsgrundlage, der rees spørgsmål il, f.eks. SAB-SOS afsni Senese fris for modagelse af spørgsmål er 4. april 2016, se afsni 2.3. Af hensyn il ligebehandlingsprincippe vil elefoniske henvendelser blive afvis. Bygherren vil foranledige spørgsmål og ilhørende besvarelse offenliggjor på senes 11. april De vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har sille de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig re il på a offenliggøre supplerende meddelelser, der ersaer eller supplerer dele af udbudsmaeriale senes 11. april Supplerende meddelelser udsendes på bygherrens ege iniiaiv.

10 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 7 AF 9 5. TILBUD 5.1 ALTERNATIVE TILBUD Der kan afgives alernaive ilbud på opgaven. Tilbudsgiver kan afgive 1 alernaiv ilbud på hver enreprise. Derudover kan der ikke afgives alernaive ilbud på opgaven. Alernaive bud skal opfylde alle vilkår i udbudsmaeriale, herunder følgende mindsekrav: Hvis der i ilbudslisen er udbud e bærelag, skal alernaiv som minimum have forsærkningsevne. Af-/opreningslag under 65 kg/ berages ikke som forsærkningslag. Hvis der i ilbudslisen er udbud e slidlag, skal alernaiv som minimum have slidlagsegenskaber, herunder ilsvarende forvene leveid, ypisk 14 år. Hvis der i ilbudslisen er udbud remix, skal alernaiv som minimum have samme forsæknings- og slidlagsegenskaber. For alernaiv ilbud skal fremgå ydelig, a de er e alernaiv ilbud. De bør præcis angives, hvori alernaive besår og hvor der er sammenfald med de ilbud, der er basere på udbudsgrundlage. Der skal vedlægges dokumenaon for overholdelse af mindsekrav. Der skal vedlægges komple udfylde, ilreede ilbudsliser inkl. ilbudsbilag. E alernaiv ilbud er e selvsændig ilbud og vurderes som sådan, dog har Bygherren dog ikke plig il a anage e alernaiv bud. 5.2 TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER Tilbudsgiver kan afgive ilbud på én eller flere af de udbude enrepriser. 5.3 FORBEHOLD Tilbud, der indeholder forbehold, der er i srid med grundlæggende elemener i udbudsgrundlage eller som indeholder forbehold, der ikke kan prissæes af Bygherren, vil blive afvis som ikke-kondiionsmæssige. Bygherren prissæer forbehold i ilbudde, som ikke anses for a gøre ilbudde ikkekondiionsmæssig (ikke væsenlige forbehold). 5.4 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET Krav il ilbuddes indhold, aflevering sam oplysning om åbning af ilbud fremgår af nedensående. Alle ilbudsgivers egne omkosninger i forbindelse med ilbudsafgivelsen og evenuel konrahering skal afholdes af ilbudsgiver.

11 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 8 AF Aflevering af ilbud Tilbudde skal omfae de i nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsni 6 anføre dokumener. Tilbud afgives på vedlage ilbudslise (TBL) og parcelilbudsliser (PTL). For hver enreprise skal der afgives ilbud på alle parceller. For a e ilbud kan anses for kondiionsmæssig, skal alle poser i ilbudsliserne udfyldes og underskrives af bemyndige/legiimere person hos ilbudsgiver. Tilbudde regnes herved for bindende. Alle priser anføres uden merværdiafgif (. Endvidere gælder, a ilbudsgiver på ilbudslisens side 2 skal a) Bekræfe kendskab il evenuelle reelsesblade. b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig konakperson i forbindelse med ilbudde, CVRnummer, elefon og adresse. c) Anføre evenuelle forbehold il ilbudde. Tilbudde skal afleveres i lukke kuver/pakke, påklæbe rød kuver, der forefindes sammen med udbudsgrundlage, "Asfalarbejder, Aalborg Kommune 2016". Hvis ilbud afleveres i sørre brev eller pakke skal den røde kuver påklæbes pakkens forside. Tilbud skal være Bygherren i hænde senes mandag den 18. april 2016 kl Såfrem ilbudde sendes pr. pos eller afleveres i recepionen på ovensående adresse, skal de være modage senes kl for a nå a være Bygherren i hænde ved ilbudsfrisens udløb kl Der modages ikke ilbud pr. eller anden elekronisk form Åbning af ilbud Åbning af indkomne ilbud foregår hos Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvalningen, Sigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mandag den 18. april 2016 kl mødelokale 159 Tilbuddene åbnes i overværelse af ilsedeværende ilbudsgivere. Tilbudssummer og evenuelle forbehold vil blive oplæs ved åbning af ilbud. Tilbudde er bindende efer ovensående idspunk og kan ikke forlanges ilbagelevere, hverken i åbne eller uåbne sand Underrening om ildeling Tilbudsvurderingen forvenes a være afslue senes 5 dage efer ilbudsafgivelse, hvorefer alle ilbudsgivere vil blive underree om resulae. Ordregiver vil efer modagelse af ilbuddene vurdere, om der er behov for e forhandlingsforløb.

12 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 9 AF 9 Såfrem der ræffes besluning om forhandling, vil ordregiver orienere de pågældende ilbudsgivere om idspunk og forhandlingsforløb. 5.5 VEDSTÅELSE AF TILBUD Vedsåelsesfrisen er 2 måneder fra frisen for modagelse af bud. 6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudde skal indeholde følgende dokumener: a) Udfylde ilbudslise (TBL) og Parcelilbudsliser (PTL) jf. afsni b) Erklæring om, i hvilke omfang ilbudsgiveren har ubeal, forfalden gæld il de offenlige, jf. lov nr af 21. december 1994 jf. lovbekendgørelse 336 af 13. maj Erklæringen skal angives på vedlage blanke (Bilag 1). c) Udfyld erklæring om miljøbeskyelse mv. Erklæringen skal angives på vedlage blanke (Bilag 2). d) Dokumenaion for økonomisk formåen, jf. pk e) Dokumenaion for eknisk formåen, jf. pk f) Dokumenaion vedrørende kvalifikaioner jf. afsni g) Erklæring om solidarisk hæfelse og prokura i form af udfyld og underskreve formular (Bilag 3) eller ilsvarende, jf. pk (hvis der afgives ilbud af en sammensluning). Såfrem ilbud fremsæes af e konsorium skal ovennævne oplysninger under punk b) f) fremlægges for alle delager i konsorie. Hvis ilbudsgiver baserer sig på underenreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikaionskrav il referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underenreprenører om, a de siller deres ressourcer il rådighed for ansøger. Tilbudde afleveres som angive i afsni

13 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik og Veje Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2016 Særlige Beingelser (SB) Udbud 1 Mars 2016

14 INDHOLDSFORTEGNELSE A. AFTALEGRUNDLAGET... 4 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 4 BYGHERRENS UDBUD... 5 ENTREPRENØRENS TILBUD... 7 ENTREPRISEAFTALEN... 8 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE FORSIKRING C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING ENTREPRENØRENS YDELSE PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE FORHOLD TIL MYNDIGHEDER ÆNDRINGER I ARBEJDET UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD FORTIDSMINDER BYGHERRENS TILSYN ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE BYGGEMØDER SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN PARTERNES OPHOLD I UDLANDET D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE BETALING ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING AFLEVERINGSFORRETNINGEN AFLEVERINGSPROTOKOL G. MANGLER VED ARBEJDET MANGELSBEGREBET MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER MANGELANSVARETS OPHØR... 30

15 H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE BYGHERRENS HÆVERET ENTREPRENØRENS HÆVERET KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M EN PARTS DØD FÆLLES OM OPHÆVELSE J. TVISTER SYN OG SKØN SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V VOLDGIFT BILAG Bilag 4: Sandardformular for ranspordokumen. Bilag 5: Sandardformular for sikkerhedssillelse.

16 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 4 AF 38 SÆRLIGE BETINGELSER AB 92 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Almindelige beingelser finder anvendelse på afaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Sk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forsås som køberen og»enreprenøren«som sælgeren. Ved underenrepriseforhold skal»bygherren«forsås som hovedenreprenøren og»enreprenøren«som underenreprenøren. Sk. 3. Fravigelse af beingelserne gælder kun, når de ydelig og udrykkelig angives, på hvilke punker fravigelse skal ske. Sk. 4. Medmindre ande er angive, indbefaer beløbsangivelser ikke merværdiafgif (. Sk. 5. Hvis ikke ande er besem, forsås ved arbejdsdage alle mandage il og med fredage, der ikke er helligdage. Sk. 6. Alle dokumener affaes på dansk, og alle beegnelser med hensyn il møn, mål og væg er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der illige udfærdiges dokumener på e ande sprog, og der er uoverenssemmelse i forhold il den danske eks, gælder den danske eks. Sk. 7. Resforholde skal i de hele behandles efer dansk res regler. Tilføjelser/ændringer A. AFTALEGRUNDLAGET Tilføjelse: Nærværende Særlige Beingelser er ændringer og supplerende, særlige beingelser il Almindelige beingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) for nærværende opgave. Tilføjelse: Arbejde udbydes med en fasprisperiode på 12 måneder fra konraksar. Tilføjelse: Bygherre er Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvalningen, se også BUT afsni 2.1. Tilføjelse: AB 92 er gengive i vensre spale. Tilføjelser og ændringer er angive i højre spale ud for de berøre paragraffer i AB 92 og har forrinsre frem for AB 92. Såfrem AB 92's eks hel borfalder, vil dee være angive. Tilføjelse: Enreprenøren er forplige il a sørge for, a opfyldelsen af afalen i hele afalens løbeid sker under overholdelse af den il enhver id gældende lovgivning og alle myndighedskrav, og a de ydelser, der udføres i henhold il

17 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 5 AF 38 AB 92 BYGHERRENS UDBUD 2. Ved udbud forsås bygherrens opfordring il a fremkomme med ilbud. Sk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaeriale. Dee maeriale skal være enydig og således udforme, a der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Tilføjelser/ændringer afalen, opfylder den il enhver id gældende lovgivning og alle myndighedskrav. Tilføjelse: Udbuds- og ilbudsbeingelser fremgår af BUT afsni 3. Tilføjelse: For ilbudsafgivelse på udbudde gælder i den angivne rækkefølge, ide a) har højese gyldighed: a) Evenuelle reelsesblade udgive inden liciaionen. b) Tilbudslise (TBL) og Parcelilbudsliser (PTL). c) Udbudsgrundlages øvrige dokumener. d) Nyese udgaver af normer og vejregler, herunder: "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), nyese udgaver: AAB - Arbejdsplads, Vejregelråde - Vejdirekorae, november AAB Syring og Samarbejde, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB - Varmblande asfal, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB - Overfladebehandling, Vejregelråde - Vejdirekorae, november 2007 med AAB revisionshæfe for overfladebehandling, december AAB - Koldasfal, Vejregeludvalge - Vejdirekorae, november AAB - Asfalbump, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB Asfalarbejder (supplerende), Vejregelråde - Vejdirekorae, juli SAB Søjreducerende slidlag (SRS), Vejregelråde Vejdirekorae, mars generaionssysem for dokumenaion af søjreducerende slidlag SRS, Vejregelråde - Vejdirekorae, mars "Tilsynshåndbog for asfalarbejder", Vejregelråde - Vejdirekorae, sepember 2005.

18 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 6 AF 38 AB 92 Sk. 3. Udbudsmaeriale skal indeholde en idsplan. Sk. 4. Udbudsmaeriale skal indeholde oplysning om evenuelle foridsminder på ejendommen, jf. 16. Sk. 5. De skal i forbindelse med udbude oplyses, hvorvid der ønskes sikkerhedssillelse for ilbagelevering af udbudsmaeriale. Ved ilbagelevering af udbudsmaeriale i hel og ubeskadige sand inden udløbe af en rimelig fris skal sikkerhedssillelsen sraks frigives, uanse om den pågældende har afgive ilbud. Sk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne ilbud i udbudsmaeriale sille krav om ilbudes form og kan herunder forlange, a ilbud udfærdiges med rimelig specifikaion af ilbudssummen på deril leverede ilbudsliser. Tilføjelser/ændringer Afmærkning af vejarbejder m.m., Håndbog, anlæg og drif, Vejregelråde Vejdirekorae, okober Bindemidler og klæbemidler. Specifikaioner for biuminøse bindemidler il vejformål, Vejregelråde Vejdirekorae, februar Produkionssyring for sand, sen og grus il vejbygning. December e) AB 92 f) Danske sandarder (sandarder udarbejde naional, beegne DS, inernaional, beegne DS/ISO, eller europæisk, beegne DS/EN), europæiske ekniske godkendelser (ETA) sam udenlandske sandarder i de omfang, der i AAB og SAB er henvis il disse, al med senese anføre ændringer, reelser og forolkninger. g) Følgende øvrige forskrifer: Prøvningsmeoder, Biuminøse belægningsmaerialer, Tilslag, i de omfang, der i AAB og SAB varmblande asfal er henvis il disse. De under punkerne a), b) og c) angivne maeriale fremgår af udbudsgrundlage på Tilføjelse: Vedrørende idsfriser for ydelser henvises il SAB-VARM og SAB-OB. Ændring: Udbuds- og ilbudsbeingelser fremgår af BUT.

19 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 7 AF 38 AB 92 Sk. 7. Skal ilbude eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken væg der ved vurderingen af ilbudes samlede sørrelse vil blive illag de enkele enhedspriser. ENTREPRENØRENS TILBUD 3. Når flere i forening giver ilbud, er dee bindende een for alle og alle for een. Sk. 2. Hvis e arbejde er udbud således, a der foruden en pris på arbejde som helhed skal angives priser på dele af arbejde, kan priserne på de enkele dele kun berages som selvsændig ilbud, hvis dee udrykkelig er foreskreve i udbudsmaeriale eller ilkendegive ved ilbude. Sk. 3. Hvis ilbud foruden en samle sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for ilbudsgiveren. Enhedspriser kommer il anvendelse ved bealingsregulering på grund af sørre eller mindre ydelser, end bygherren har angive i udbudsmaeriale. Ved bedømmelsen af ilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene de samlede ilbud. Sk. 4. Tilbude omfaer kun ydelser, der er angive som hørende il enreprisen på egninger, der er udlevere enreprenøren som grundlag for ilbudsafgivelsen, eller som er nævn i de afsni af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende enreprise. Sk. 5. Vedsåelsesfrisen for liciaionsilbud er 20 arbejdsdage fra liciaionsdagen. Vedsåelsesfrisen for andre skriflige ilbud er 20 arbejdsdage fra ilbudes daering. Tilføjelser/ændringer Ændring: Udgår og ersaes af BUT afsni og afsni 6. Tilføjelse: Tildelingskrierium fremgår af BUT afsni 3.5. Tilføjelse: Tilbudssummen er bindende. Evenuelle regnefejl i ilbudslisen kan korrigeres ved reelse i ilbudslisens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Parceller udgår eller ilføjes, hvis der sker ændringer i de forvenede bevillinger, eller der pludselig opræder andre forhold, der efer Bygherrens skøn gør de umulig a gennemføre de udbude arbejder på nogle parceller, og/eller gør de nødvendig a udføre arbejder på andre parceller. De må påregnes, a meddelelse om udgåede eller ilføjede parceller førs gives under enreprisens udførelse, dog senes en uge før arbejde ifølge enreprenørens arbejdsplan er planlag igangsa på parcellen. Ændring: Udgår og ersaes af BUT afsni 5.5.

20 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 8 AF 38 AB 92 Sk. 6. Den, hvis ilbud ikke anages, kan forlange si ilbud sam sine egninger, beregninger og beskrivelser ilbagelevere. Sk. 7. Bygherren skal snares mulig underree ilbudsgivere, hvis ilbud ikke anages. ENTREPRISEAFTALEN 4. Afale om udførelse af en enreprise eller om en leverance ræffes ved skriflig accep af de afgivne ilbud eller ved e særlig dokumen. Der skal henvises il de dokumener, som har danne grundlag for afalen. Sk. 2. Evenuel sempelplig påhviler bygherren. Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: Afale om enreprisen udførelse ræffes ved skriflig konrak og konraken er førs gyldig ved begge parers underskrif. Begge parer skal underskrive ved bemyndige/legiimere person. Enreprenøren skal senes ved konrakindgåelse forelægge dokumenaion for, a ansøger ikke er omfae af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) 135. Dokumenaionen kan afgives i form af en Serviceaes fra Erhvervs- og Selskabssyrelsen, udsed senes e halv år inden fris for afgivelse af ilbud, eller e dokumen der indeholder ilsvarende oplysninger udsed af kompeene myndigheder. Enreprenøren og dennes evenuelle underenreprenører skal for alle medarbejdere på den udbude opgave overholde regler svarende il de danske kollekive overenskomser på område. Konraken omfaer de i nærværende udbudsgrundlag anføre ydelser. Bygherren har re il ved siden af denne konrak a anage anden enreprenør il a udføre asfalarbejder, f.eks. i forbindelse med anden opgave og hvor dee findes hensigsmæssig. Vilkår om ændringer i arbejdes omfang fremgår af 14 sam ilføjelser heril. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 5. Parerne kan overdrage deres reigheder i henhold il afalen. Tilføjelse: Reigheder og forpligelser, efer den indgåede konrak med ilhørende bilag, vil hverken hel eller delvis kunne overdrages af enreprenøren.

21 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 9 AF 38 AB 92 Sk. 2. Overdrager enreprenøren uforfaldne krav i henhold il afalen, går ransporer, der sår i forbindelse med arbejdes udførelse, forud for andre ransporer. Sk. 3. Uden den anden pars samykke kan parerne ikke overføre deres forpligelser il andre. Sk. 4. Enreprenøren kan overlade arbejdes udførelse il andre i de omfang, de er sædvanlig eller naurlig, a arbejde udføres i underenreprise. Sk. 5. Hvis de må anses for godgjor, a e krav vedrørende mangler ikke eller kun med sor vanskelighed kan gennemføres mod enreprenøren, er bygherren bereige il a gøre krave gældende direke mod enreprenørens underenreprenører og enreprenører, jf. 10, sk. 4. Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: Enreprenøren kan kun give ranspor på si ilgodehavende il e anerkend og af Bygherren godkend pengeinsiu eller kauionsvirksomhed. I give fald skal ransporen gælde for hele konraksummen eller reskonraksummen. Transpor skal anmeldes il Bygherren. Såfrem der er afgive ranspor skal dee ydelig være påfør fakuraen. Transpordokumene i Bilag 4 skal benyes. Ændring: Hvis enreprenøren efer konrakindgåelse ønsker a anage andre underenreprenører end de i konraken anføre, kan dee kun ske efer skriflig godkendelse fra Bygherren. Bygherren har re il a næge godkendelse af ny underenreprenør. Enreprenøren kan dog uden godkendelse anage underenreprenører il assisance ved opgaver, hvor selve udførelsen primær vareages af enreprenøren selv eller af godkend underenreprenør. Denne regel omfaer eksempelvis indlejning af maskiner og vognmænd. De er en beingelse a alle underenreprenører opfylder kravene i dee udbudsmaeriale. Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig re il ikke a accepere underenreprenører efer de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Udbudslovens 135. Enreprenøren hæfer for underenreprenørens ydelser efer denne konrak på samme måde som for egne forhold.

22 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 10 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 6. Medmindre ande fremgår af udbudsmaeriale, skal enreprenøren senes 8 arbejdsdage efer enrepriseafalens indgåelse sille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligelser over for bygherren. Sikkerheden silles i form af beryggende bank eller sparekassegarani, kauionsforsikring eller på anden, beryggende måde. Sk. 2. Indil aflevering har funde sed, skal den sillede sikkerhed svare il 15 pc. af enreprisesummen. Herefer skal sikkerheden svare il 10 pc. af enreprisesummen. Sk. 3. For leverancer, som præseres fuld færdige i raer, skal sikkerheden svare il 10 pc. af købesummen. Sk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, sk. 3, nr. 1, il 2 pc. af enreprisesummen 1 år efer afleveringsidspunke, medmindre bygherren forinden skriflig har fremsa krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpe. Sk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efer afleveringsidspunke, jf. dog 36, sk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriflig har fremsa krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpe. Sk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnisvis aflevering, jf. 28, sk. 4, sidse punkum. Sk. 7. Hvis bygherren ønsker udbealing i henhold il den sillede sikkerhed, skal de skriflig og samidig meddeles il enreprenøren og garanen med nøje angivelse af aren og omfange af den påsåede misligholdelse sam sørrelsen af de krævede beløb. Dee udbeales il bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkoms, medmindre enreprenøren forinden over for Voldgifsnævne har fremsa begæring om besluning speciel med henblik på, om bygherrens udbealingskrav er bereige. I så fald gælder reglerne i 46. Ændring: Tilsagn fra bank, sparekasse eller kauionsforsikringsinsiu om sikkerhedssillelse skal foreligge senes ved konrakens underskrivelse. Enreprenørens forpligelser er ikke begrænse il den sillede sikkerhed. Dokumen il Sikkerhedssillelse i Bilag 5 skal benyes..

23 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 11 AF 38 AB 92 Sk. 8. Sikkerheden jener il fyldesgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af afaleforholde, herunder krav vedrørende evenuelle eksraarbejder og ilbagebealing af for mege udbeal enreprisesum. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 7. Hvis enreprenøren kræver de, skal bygherren ved privae arbejder senes 8 arbejdsdage efer kraves fremsæelse sille sikkerhed for opfyldelse af sine bealingsforpligelser over for enreprenøren. Sikkerheden silles i form af beryggende bank- eller sparekassegarani, kauionsforsikring eller på anden, beryggende måde. Sk. 2. Sikkerheden skal svare il 3 måneders gennemsnisbealing - dog minds 10 pc. Af enreprisesummen - udregne således, a enreprisesummen fordeles ligelig på de anal måneder, som i afalen er fassa for arbejdes udførelse. Enreprenøren kan ved udvidelse af afalen med eksraarbejder i henhold il 14 kræve sikkerheden forøge, hvis vederlage for samlige eksraarbejder - borse fra de allerede beale - oversiger de halve af 1 måneds gennemsnisbealing ifølge den oprindelige afale. Sk. 3. Hvis enreprenøren ønsker udbealing i henhold il den sillede sikkerhed, skal de skriflig og samidig meddeles il bygherren og garanen med angivelse af sørrelsen af de krævede beløb. Dee udbeales il enreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkoms, medmindre bygherren forinden over for Voldgifsnævne har fremsa begæring om besluning speciel med henblik på, om enreprenørens udbealingskrav er bereige. I så fald gælder reglerne i 46. Sk. 4. Sikkerheden jener il fyldesgørelse af alle de krav, som enreprenøren har i anledning af afaleforholde, herunder krav vedrørende evenuelle eksraarbejder. Tilføjelser/ændringer Ændring: Bygherren siller ikke sikkerhed. FORSIKRING 8. Bygherren egner og bealer sædvanlig brand- og sormskadeforsikring fra arbejdes påbegyndelse, indil mangler, der er påvis Ændring: Enreprenøren er ansvarlig efer dansk res almindelige ersaningsregler for enhver

24 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 12 AF 38 AB 92 ved afleveringen, er afhjulpe. På enreprenørens anmodning skal denne og evenuelle underenreprenører medages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfae samlige enreprenørers arbejde på den bygning eller de anlæg, enrepriseafalen vedrører. Ved om- eller ilbygning skal forsikringen dække skade på arbejde sam på den bygning eller de anlæg, der er gensand for omeller ilbygning. Sk. 2. Offenlige bygherrer kan kræve sig sille som selvforsikrer. Sk. 3. Enreprenøren og evenuelle underenreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efer dansk res almindelige regler. Enreprenøren skal på anmodning dokumenere, a forsikringen er i kraf. Tilføjelser/ændringer person- og ingskade, herunder også miljøskader (ved påfør forurening) sam hændelige skader, der måe opså i forbindelse med arbejdes udførelse eller som følge af dee, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra enreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afalen må anses for ilsikre. Enreprenøren er i disse ilfælde pligig a holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom denne ved ressag eller på anden måde måe blive indblande i sagen. Tilføjelse: Bygherren er selvforsikre. Tilføjelse: Enreprenøren skal i hele konrakperioden have erhvervs- og produkansvarsforsikring il dækning af enreprenørens ansvar. Forsikringen skal være påegne, således a denne også dækker skader på ing, som forsikrede har i sin vareæg, under bearbejdning eller behandling sam skade som følge a brug af moorredskaber/ moorkøreøjer, der ikke er regisreringspligige og dermed ikke er dække af en lovpligig ansvarsforsikring. Enreprenøren skal forpligige sine evenuelle underenreprenører il a egne ilsvarende erhvervsansvarsforsikring. Enreprenøren skal under hele konrakperioden have egne ansvars- og ulykkesforsikring for si mandskab. Enreprenørens ansvarsforsikring skal have følende minimumsdækning pr. år: For ingsskade minds 2,5 mio. kr. For personskade minds 10 mio. kr. Dokumenaion for forsikringer skal på forlangende foreligge senes 8 dage efer konrakindgåelse. De skal være anfør i forsikringspolicen, a forsikringsselskabe skal underree Aalborg Kommune, såfrem præmien for ansvarsforsikringen ikke beales eller forsikringsselskabe opsiger forsikringen.

25 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 13 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: Enreprenøren er ansvarlig for evenuelle skader på redjemands eller dennes ejendom sam ansvarlig over for Bygherren. Udbedring af arbejdsfølgeskader på privae og offenlige arealer sam redjemands ejendom udføres for enreprenørens egen regning. Enreprenøren bærer de fulde ansvar for direke og indireke skader, som enreprenøren måe påføre vejanlægge med ilhørende udsyr og invenar. ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 9. Enreprenøren skal snares mulig i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Sk. 2. Bygherren lader foreage afsæninger af de besemmende hovedlinier og højder (koer), medens al øvrig afsæning foreages af enreprenøren. ENTREPRENØRENS YDELSE 10. Arbejde skal udføres i overenssemmelse med afalen, fagmæssig korrek eller i overenssemmelse med bygherrens evenuelle anvisninger efer 15. Maerialer skal - for så vid disses beskaffenhed ikke er anfør - være af sædvanlig god kvalie. Sk. 2. Enreprenøren skal levere alle maerialer og præsere alle fornødne biydelser il arbejdes færdiggørelse. Sk. 3. Maerialer og andre leverancer, som er besem il indføjelse i arbejde, skal leveres af enreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende gensande er levere på byggepladsen, ilhører de bygherren. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni Ændring: Enreprenøren foreager alle afsæninger. Tilføjelse: Enreprenøren skal uføre opgaven i henhold il udbudsgrundlage, herunder SAB-VARM og SAB-OB. Byggevarer skal leveres i overenssemmelse med Erhvervs- og Byggesyrelsens gældende bekendgørelse om CE-mærkning og markedskonrol af byggevarer. Tilføjelse: De maerialer, som bygherren leverer, fremgår af SAB-VARM og SAB-OB. Enreprenøren skal besille disse i god id ved planlage arbejder. Enreprenøren skal afhene bygherreleverancer på anvise seder i Aalborg by. Der kan ræffes afale om levering på enreprenørens egen plads.

26 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 14 AF 38 AB 92 Sk. 4. Maerialer og andre leverancer il arbejde skal være levere med 5 års enreprenøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, sk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejde og begrænses således, a enreprenørens ansvar ophører senes 6 år efer levering il lager eller videresalg. Enreprenøren skal endvidere have anerkend, dels a mangelskrav under de i 5, sk. 5, nævne omsændigheder skal kunne gøres gældende direke mod enreprenøren, dels a viser vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgifsreen for byggeog anlægsvirksomhed. Sk. 5. Enreprenøren kan undlade a opfylde besemmelsen i sk. 4, hvis dee vil medføre beydelig merudgif for ham eller væsenlig forsinkelse af arbejde, eller de ved mindre omfaende leverancer vil være besværlig a konrollere overholdelsen af besemmelsen. Bygherren skal ved væsenlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Tilføjelser/ændringer PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 11. Bygherren kan i udbudsmaeriale besemme, a enreprenøren skal delage i projekgennemgang. Der kan endvidere fassæes besemmelser om aren og omfange af prøver og om den dokumenaion for arbejdes udførelse, for udføre anlæg, for anvende maerialers oprindelse og egenskaber og for udføre prøver, som enreprenøren skal afgive. Besemmelser herom kan indgå i en udbudskonrolplan. Delagelse i projekgennemgangen sam ilvejebringelse af dokumenaionen og prøverne er e led i enreprenørens ydelse. Sk. 2. Bygherren kan under arbejdes udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne ilfælde skal enreprenøren sille fornøden mandskab il disposiion ved prøvernes udagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser konraksmæssig ydelse, skal bygherren beale herfor som eksraarbejde. I modsa fald skal enreprenøren beale bygherrens udgifer. Sk. 3. Enreprenøren skal give bygherren og dennes ilsyn adgang il de arbejdspladser og produkionsseder, hvor arbejde udføres. Tilføjelse: Forhold vedr. projekgennemgang er angive i SAB-SOS afsni og afsni Dokumenaion og konrol skal gennemføres som anfør i SAB-SOS, SAB-VARM og SAB- OB.

27 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 15 AF 38 AB 92 Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige il a bedømme ydelsen. Sk. 4. Bygherren og dennes ilsyn kan under arbejdes gang kassere ikke konraksmæssige arbejder eller maerialer. Denne kassaion skal ske så hurig som mulig. Sk. 5. Enreprenøren skal løbende foreage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede maerialer fra byggepladsen. Tilføjelser/ændringer ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 12. Forringes, ødelægges eller borkommer arbejde eller dele af dee inden afleveringen, skal enreprenøren for egen regning sørge for konraksmæssig ydelse, medmindre forholde kan henføres il bygherren. Hvis bygherren leverer maerialer il enreprenørens arbejde, gælder de samme vedrørende disse i iden fra enreprenørens modagelse heraf og indil arbejdes aflevering. Sk. 2. Skader, som enreprenører forvolder på hinandens arbejde, maerialer og maeriel, er bygherren uvedkommende. Tilføjelse: Såfrem enreprenøren ikke løbende og minimum ved arbejdsdagens ophør, foreager oprydning og rengøring, er Bygherren bereige il a lade dee foreage for enreprenørens regning, herunder fradrage udgifen heril i enreprenørens ilgodehavende. Når enreprenørens arbejde på en opgave er afslue, skal arbejdssede fremså rydde og rengjor, ligesom der ikke må forefindes asfalreser i brønde. Al affald skal borskaffes i overenssemmelse med Aalborg Kommunes Anvisningsregulaiv for erhvervsaffald. Opbrud asfal og beon skal afleveres il genbrug. Afgifer for asfal og beon skal være indehold i ilbude. Enreprenøren skal sorere demonerede rise, karme og dæksler i genanvendelige maerialer og i kasserede maerialer. Rise, karme og dæksler, der kan genanvendes, er Bygherreafdelingens ejendom, men skal opbevares hos enreprenøren. Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig re il a ilbageholde beløb il dækning af skader enreprenøren er ansvarlig for, i dennes ilgodehavende for udfør arbejde. Bygherrens evenuelle krav mod enreprenøren ophører 3 måneder efer konrakens afsluning, med mindre Bygherren inden da har fremsa skriflig krav mod enreprenøren.

28 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 16 AF 38 AB 92 Sk. 3. Enreprenøren skal vedligeholde de udføre arbejde indil afleveringen. Sk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ages i brug før afleveringen, gælder reglerne i sk. 1-3 indil ibrugagningen. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projeke og afholder udgiferne herved. Sk. 2. Enreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om illadelser, rekvirerer syn og fremskaffer aeser, der vedrører selve arbejdes udførelse, og afholder udgifen herved. ÆNDRINGER I ARBEJDET 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdes ar og omfang, når ændringen har naurlig sammenhæng med de afale ydelser. Enreprenøren har re il a udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, a bygherren lader andre udføre arbejde. Sk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsæes skriflig. De samme gælder parernes evenuelle krav om forandringer i afalen med hensyn il pris, id og sikkerhed som følge af ændringen. Der ræffes snares skriflig illægsafale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdes udførelse. Sk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den afale enreprisesum i overenssemmelse hermed, medmindre der ræffes anden afale, jf. sk. 2. Regulering efer enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pc. af enreprisesummen og inden for +/- 100 pc. af de enkele poser i ilbudslisen. Sk. 4. Udover ilfældene nævn i sk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre ande er afal. Sk. 5. Ved formindskelse af arbejdes omfang skal enreprenøren godskrive bygherren de udgifer, som spares eller burde have være spare. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. sk. 3, Tilføjelser/ændringer Ændring: Beingelser fremgår af SAB-SOS afsni 4.1. Tilføjelse: Enreprenøren er pligig il efer Bygherrens ordre a udføre eksra arbejder, som naurlig henhører under enreprisen. Forandringer i enreprisen afregnes under de i ilbudslisen anføre enhedspriser. Se også 3 sk. 3 Tilføjelse.

29 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 17 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer skal dee dog kun ske i de omfang, mindrearbejde medfører, a enreprisesummen formindskes med mere end 15 pc. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 15. Enreprenøren skal indhene bygherrens afgørelse, hvis afalen og dennes grundlag ikke yder ilsrækkelig vejledning il udførelse af arbejde. Sk. 2. Finder enreprenøren, a arbejde ikke kan udføres i overenssemmelse med den indgåede afale, skal enreprenøren snares mulig underree bygherren og følge dennes anvisninger. Sk. 3. Enreprenøren skal snares mulig underree bygherren, hvis der opsår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejde eller gør de nærliggende, a bygherren påføres ulempe eller ab, herunder pådrager sig ansvar over for redjemand. Hvis der ikke er id il a indhene bygherrens anvisninger, skal enreprenøren - mod fornøden forlængelse af idsfriser og mod bealing herfor - beds mulig ræffe foransalninger for a undgå, a bygherren lider ab. Sk. 4. Udbudsmaeriale skal indeholde oplysninger om foreagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I de omfang udbudsmaeriale ikke indeholder fyldesgørende oplysninger om hindringerne, skal foransalningerne herimod og ulemperne herved beales som eksraarbejder. Sk. 5. Hvis der rods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensynagen il grundens karaker, beliggenhed og idligere anvendelse, viser sig uforudsee forhold, som medfører offenlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdes videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbesille enreprisen mod godgørelse il enreprenøren. Godgørelsen omfaer ikke enreprenørens misede forjenese ved ikke a fuldføre arbejde, men alene de øvrige ab, enreprenøren lider.

30 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 18 AF 38 AB 92 FORTIDSMINDER 16. Enreprenøren skal drage omsorg for, a jordfase foridsminder ikke beskadiges, ændres eller flyes. Sk. 2. Enreprenøren skal sraks anmelde fund af foridsminder il rigsanikvaren og bygherren, og arbejde skal sandses i de omfang, de berører foridsminde. Sk. 3. Enreprenøren skal sørge for, a gensande, der findes under arbejde, afleveres il bygherren. Sk. 4. Sk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og fase foridsminder på havbunden. BYGHERRENS TILSYN 17. Ved bygherrens ilsyn forsås dennes byggeledelse, fagilsyn eller andre ilsynsførende, særlig udpege af bygherren. Sk. 2. Bygherren eller dennes ilsyn skal være il sede på arbejdspladsen eller skal kunne ilkaldes. Sk. 3. Bygherrens ilsyn repræsenerer bygherren over for enreprenøren med hensyn il arbejdes ilreelæggelse og udførelse. Tilsyne kan give og modage meddelelser vedrørende arbejde, godkende eller kassere maerialer eller arbejder sam give anvisninger med hensyn il ilreelæggelsen af de forskellige enreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Sk. 4. Tilsyn fra bygherrens side friager ikke enreprenøren for selv a føre konrol. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 18. Enreprenøren skal lede arbejde personlig eller ved en sedforræder som repræsenan over for bygherren og ilsyne med hensyn il arbejdes ilreelæggelse og udførelse. Sk. 2. Enreprenøren eller dennes sedforræder skal være il sede på arbejdspladsen eller skal kunne ilkaldes. Tilføjelser/ændringer Ændring: Enreprenøren skal selv føre konrol med arbejdes udførelse, herunder gennemføre egenkonrol som anfør i SAB-SOS afsni 5.3. Bygherrens ilsyn kan ilkaldes ved særlig behov. Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni 2.1.

31 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 19 AF 38 AB 92 BYGGEMØDER 19. Bygherren eller ilsyne indkalder il byggemøder og udarbejder mødereferaer, der snares mulig sendes il de enreprenører, bygherren har konrahere med. Sk. 2. Enreprenøren skal selv eller ved sin sedforræder delage i byggemøderne. Sk. 3. På hver byggemøde opgøres med angivelse af årsag de anal arbejdsdage - spilddage hvor arbejde hel eller delvis har ligge sille. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 20. Enreprenøren skal samvirke med andre enreprenører på byggepladsen og i ide forhandle med ilsyne, således a fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem enreprenørerne undgås. Tilføjelser/ændringer TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 21. Bygherren og enreprenøren skal over for hinanden angive, hvoril henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes ilsyn, henholdsvis enreprenøren eller dennes sedforræder, skal kunne ilkaldes. Sk. 2. Hvis bygherren eller enreprenøren er bosa i udlande, eller bosæer sig der efer afalens indgåelse, skal den pågældende par opgive en person med bopæl eller hjemsed her i lande, der kan foreage økonomisk bindende disposiioner på parens vegne, mod hvem søgsmål kan rees på parens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende pars vegne kan føres med bindende virkning. Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni 2.3. Ændring: Der foreages ikke opgørelse af spilddage, ide disse ikke giver anledning il idsfrisforlængelse. Tilføjelse: Enreprenøren er pligig il, uden separa vederlag, a age hensyn il andre planlage arbejder, som måe blive udfør på arbejdspladsen samidig med nærværende enreprise. Vedrørende arbejder, der udføres for Bygherren samidig med enreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises il AAB-arbejdsplads m.v. Enreprenøren skal foreså samordningen af sikkerhedsarbejde inden for arbejdsområde i henhold il lov om arbejdsmiljø.

32 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 20 AF 38 AB 92 BETALING Tilføjelser/ændringer D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 22. Efer skriflig anmodning il bygherren har enreprenøren een gang hver måned re il bealing for udfør arbejde m.v. Bygherren skal senes 15 arbejdsdage fra modagelse af anmodningen, jf. sk. 11, beale de beløb, der på byggepladsen er yde konraksmæssige arbejder og maerialer for. Tilføjelse: Bealingen sker på grundlag af elekronisk fakura fra enreprenøren i henhold il Bekendgørelse om elekronisk afregning med offenlige myndigheder, nr. 991 af 7. okober Bealingen sker ved indsæelse på en af enreprenøren opgiven kono i pengeinsiu. Øvrige forhold vedrørende fakurering og bealing, herunder indeksregulering, fremgår af TAG. Bygherren kan modregne evenuelle pålage bøder mv. i bealingen. Sk. 2. Enreprenøren kan - efer samme regler som anfør i sk. 1 - illige kræve bealing for maerialer m.v., som er køb af enreprenøren og ikke er levere på byggepladsen. Hvis bygherren kræver de, skal enreprenøren sille sikkerhed for konraksmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedssillelsens sørrelse skal svare il den krævede bealing - inklusive moms - for de ikke-leverede maerialer. Tilføjelse: Sluopgørelse for en parcel skal være Bygherren i hænde senes 8 arbejdsdage efer arbejdes afsluning på parcellen. Enreprenørens opgørelse skal indeholde udføre mængder for de enkele poser på parcelilbudslisen. For enrepriser i Aalborg Kommune gælder, a regulering/udskifning af dæksler afregnes med den enkele ledningsejer, jf. SAB-VARM pk d. og SAB-OB pk Kopi af fakura skal ilgå Bygherren. Enreprenøren skal løbende udarbejde økonomisk oversig over enreprisernes forløb. Der skal opsilles oversig over ilbudssum, den forvenede pris, hvis denne afviger væsenlig fra ilbudssummen sam sluopgørelsen.

33 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 21 AF 38 AB 92 Sk. 3. Bealing for maerialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplys herom i ilbude. Sk. 4. I sede for bealing efer sk. 1 kan de afales, a bealing skal ske efer en bealingsplan. Bealingsplanen følger idsplanen og fassæer, il hvilke idspunker enreprisesummen eller dele deraf skal udbeales. Bealingsplanen kan i sede angive, ved hvilke sadier og med hvilke beløb enreprisesummen eller dele deraf skal udbeales. Bealing skal finde sed il de afale idspunker m.v., forudsa a de arbejde, bealingen angår, er præsere. Sk. 5. Hvis der ved e eksraarbejde ikke ræffes afale om idspunke for bealing, kan bealing kræves efer reglen i sk. 1. Sk. 6. Hvis afalen besemmer, a enreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomsmæssige arbejdslønninger, maerialepriser m.v., finder reguleringen sed i forbindelse med bealingen for de dele af arbejde, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af enreprenørens dokumenerede opgørelse. Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: For hver enreprise ydes der enreprenøren godgørelse for eksraordinære prissigninger på e maeriale, som de i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejde, eller på brændsof, der direke benyes il arbejde. Der kan således ikke ydes godgørelse på delmaerialer isolere som f.eks. biumen og cemen. Biumen anvend i forbindelse med overfladebehandling berages ikke som delmaeriale. Prissigningen skal være indråd efer ilbudsdagen, og inden afal prisregulering er råd i kraf. Priser og prissigninger, der indgår som grundlag for godgørelse, skal være generel forekommende. De skal fremgå af officiel prismaeriale eller i mangel heraf kunne dokumeneres på anden måde. Godgørelsen omfaer den prissigning, der oversiger 10 % af prisen på ilbudsdagen. Til denne procensas lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbe mellem ilbudsdagen og indkøbsidspunke. Prissigning, der indræder efer de idspunk, hvor maeriale eller brændsoffe efer afale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.