ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

Transkript

1 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015

2 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse for varmblande asfal (SAB-VARM) 4 Særlig Arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling (SAB-OB) 5 Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) 6 Tilbudslise (TBL) 7 Enrepriser inkl. Parcelilbudsliser (PTL) (se næse faneblad) 8 9 Bilag 1 Tro- og loveerklæring 10 Bilag 2 Erklæring om miljøbeskyelse m.v. 11 Bilag 3 Erklæring om solidarisk hæfelse og prokura 12 Bilag 4 Sandardformular for ranspordokumen 13 Bilag 5 Sandardformular for sikkerhedssillelse 14 Bilag 6 Sociale klausuler 15 Bilag 7 Konrolskema 16 Bilag 8 Spærreider 17 Bilag 9 Enreprisekor 18 Bilag 10 Bygherreleverancer 19 Bilag 11 Principegning for regulering af fas dæksler/rise 20 Bilag 12 Principegning for regulering af flydende dæksler/rise 21 Bilag 13 Typeegning for modificere cirkelbump

3 Vesbyen 1 Ø-gadekvarere 2 Aalborghallen 3 Sundsholmen 4 Gammel Hasseris 5 Hasseris 6 Mølleparken 7 Over Kære, si 8 Skalborg, si 9 Sofiendal 10 Gug 11 Gug Øs 12 Langagervej 13 Nørre Tranders 14 Vejgård 15 Vejgård, si 16 Aalborg Øs 17 Ferslev 18 Løgsørvej 19 Nibe 20 Skalsien

4 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Udbud 1 Februar 2015

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT ORIENTERING OM OPGAVEN ORDREGIVER OPGAVENS OMFANG TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES UDBUD UDBUDSFORM ENTREPRISEFORM UDBUDSMATERIALET UDVÆLGELSE TILDELING SÆRLIGE FORHOLD OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUD ALTERNATIVE TILBUD TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER FORBEHOLD AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET VEDSTÅELSE AF TILBUD DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET... 9 BILAG Bilag 1: Erklæring ubeal, forfalden gæld il de offenlige. Bilag 2: Erklæring om miljøbeskyelse mv. Bilag 3: Erklæring om solidarisk hæfning og prokura.

6 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 3 AF 9 1. ALMENT Nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienerende oplysninger om den udbude opgave, dels bindende besemmelser for udbud og ilbud. 2. ORIENTERING OM OPGAVEN 2.1 ORDREGIVER Opgaven er udbud i offenlig liciaion af: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje, Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby Herefer kalde Bygherren. 2.2 OPGAVENS OMFANG I forbindelse med Aalborg Kommunes vejvedligeholdelse udbyder Bygherren nærværende opgave besående af 21 selvsændige enrepriser i form af leverance og udlægning af fulddækkende asfalbelægninger inklusiv forberedende arbejder. Opgaven har følgende omrenlige hovedmængder: AB, flex PA, flex SMA, flex De fulde omfang af opgaven, herunder idsfriser fremgår af udbudsgrundlages øvrige dokumener. Konrakperioden er 1. april sepember 2015, hvorefer konraken ophører uden videre. 2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES Udbudde foreages efer følgende forvenede idsplan (hovedpunker): 13. februar 2015 Offenliggørelse af udbudsmaeriale på 2. mars 2015 Fris for modagelse af spørgsmål, der kan forvenes besvare, jf. afsni mars 2015 Fris for offenliggørelse af spørgsmål og svar, sam evenuelle reelsesblade på mars 2015 Liciaion kl

7 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 4 AF mars 2015 Besluning om valg af enreprenør(er) forvenes a være ruffe og resulae meddeles ilbudsgiverne og indgåelse af konaker igangsæes. 1. april 2015 Konrakperiode sarer. 3. UDBUD Udbudsbeingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. Al kommunikaion i forbindelse med udbudde og konraken skal foregå på dansk. 3.1 UDBUDSFORM Opgaven udbydes i offenlig liciaion i henhold il Lov om indhenning af ilbud i bygge- og anlægssekoren, lov nr af 7. december 2007 med lavese pris på den enkele enreprise som ildelingskrierium, se afsni 3.5. Udbudsgrundlage er offenliggjor på fredag den 13. februar Ineresserede ilbudsgivere skal holde sig orienerede om evenuelle suppleringer/ ændringer il udbudsmaeriale på ENTREPRISEFORM Opgaven udbydes i 21 selvsændige enrepriser, der fremgår af Tilbudslisen (TBL) og Parcelilbudslisen (PTL), se også afsni 2.2. Konraken udformes med en eller flere enreprenører. Dersom enreprenøren afgiver ilbud på flere enrepriser, kan evenuel redukion ved ildeling af flere enrepriser anføres på Tilbudslisens side UDBUDSMATERIALET Udbudsgrundlage omfaer: Besemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) Særlige Beingelser (SB) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Vedligehold (SAB-VARM) Særlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudslise (TBL) Parcelilbudsliser (PTL) Bilag 1 13.

8 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 5 AF 9 Alle udbudsdokumener supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I ilfælde af modsridende oplysninger vil dokumener være gældende i den rækkefølge, de er anfør i Særlige Beingelser ad 2, 2. Krav il ilbudsafgivelse findes i nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud afsni UDVÆLGELSE Generel Enreprenøren skal senes ved konrakindgåelse om overdragelse af en eller flere enrepriser forelægge dokumenaion for, a ansøger ikke er omfae af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirekives (2004/18/EF) ar. 45, 1-2. Dokumenaionen kan afgives i form af en Serviceaes fra Erhvervs- og Selskabssyrelsen, udsed senes e halv år inden fris for afgivelse af ilbud, eller e dokumen der indeholder ilsvarende oplysninger udsed af kompeene myndigheder Udvælgelseskrierier Tilbudsgiver skal opfylde følgende kvalifikaionskrav, som en beingelse for a ilbudsgivers ilbud vil blive age i beragning (mindsekrav): Tilbudsgiver skal have haf en gennemsnilig årlig omsæning i de senese 3 år eller, for nysarede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisere på minds svarende il den samlede ilbudssum på den/de enrepriser, ilbudsgiver byder på. Tilbudsgiver skal have løs en eller flere sammenlignelige opgaver (udførelse af fulddækkende asfalbelægninger sam med udførelse af bump) indenfor de senese 3 år. Tilbudsgiver skal selv vareage hovedopgaven. Hvis ilbudsgiver ager a anvende underenreprenører il hovedydelserne, skal der oplyses, hvilke opgaver der ages udfør af hvilke underenreprenører. Tilbudsgiver skal oplyse om uddannelsesmæsige og faglige kvalifikaioner for de personer, der er ansvarlige for udførelsen af enreprisen og ilbudsgiver skal dokumenere, a minds 1 medarbejder har 3 års erfaring med ilsvarende opgaver indenfor de senese 5 år. Krave gælder for hver enreprise, der afgives ilbud på. Herudover skal de i afsni 5.4 og afsni 6 anføre krav være opfyld Tilbud afgive af konsorier Tilbud afgive af en sammensluning (konsorium eller join venure) skal vedlægges en erklæring om a sammensluningens parer i ilfælde af konrakildeling hæfer solidarisk for konrakens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægige, der med bindende virkning for alle sammensluningens parer kan indgå afaler om konraken. Erklæringen kan afgives ved udfyldelse af bilag TILDELING Tilbudsgivere, der lever op il mindsekravene, og som i øvrig har afgive e kondiionsmæssig ilbud, vil blive age i beragning.

9 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 6 AF 9 Tildelingskrierium er Lavese pris på den enkele enreprise. Såfrem der afgives samlerabaer vil de for Bygherren lavese samlede bud blive anage. 3.6 SÆRLIGE FORHOLD Ingen. 3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V. Tilbudsgiver kan indhene de for opgaven relevane oplysninger om naionale forpligelser vedrørende ovensående via følgende links: Skaer og afgifer Miljøbeskyelse Beskyelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrig 4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfrem noge i udbudsgrundlage giver anledning il afklarende spørgsmål, kan den bydende ree skriflig henvendelse il Bygherren, konakperson Lise Gansed-Morensen, [email protected]. De skal ydelig fremgå, hvor i udbudsgrundlage, der rees spørgsmål il, f.eks. SAB-SOS afsni Senese fris for modagelse af spørgsmål er 8 arbejdsdage før fris for modagelse af ilbud. Af hensyn il ligebehandlingsprincippe vil elefoniske henvendelser blive afvis. Bygherren vil foranledige spørgsmål og ilhørende besvarelse offenliggjor på senes 6 kalenderdage før ilbudsfrisens udløb. De vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har sille de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig re il a offenliggøre supplerende meddelelser, der ersaer eller supplerer dele af udbudsmaeriale, indil 6 kalenderdage før ilbudsfrisens udløb. Supplerende meddelelser udsendes på bygherrens ege iniiaiv eller som følge af afklarende spørgsmål rejs af de bydende. 5. TILBUD 5.1 ALTERNATIVE TILBUD Der kan afgives alernaive ilbud på opgaven. Tilbudsgiver kan afgive 1 alernaiv ilbud på hver enreprise. Der kan derudover ikke afgives alernaive ilbud på opgaven. Alernaive bud skal opfylde alle vilkår i udbudsmaeriale, herunder følgende mindsekrav:

10 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 7 AF 9 Hvis der i ilbudslisen er udbud e bærelag, skal alernaiv som minimum have forsærkningsevne. Af-/opreningslag under 65 kg/ berages ikke som forsærkningslag. Hvis der i ilbudslisen er udbud e slidlag, skal alernaiv som minimum have slidlagsegenskaber, herunder ilsvarende forvene leveid, ypisk 14 år. Hvis der i ilbudslisen er udbud remix, skal alernaiv som minimum have samme forsæknings- og slidlagsegenskaber. For alernaiv ilbud skal fremgå ydelig, a de er e alernaiv ilbud. De bør præcis angives, hvori alernaive besår og hvor der er sammenfald med de ilbud, der er basere på udbudsgrundlage. Der skal vedlægges dokumenaon for overholdelse af mindsekrav. Der skal vedlægges komple udfylde, ilreede ilbudsliser inkl. ilbudsbilag. E alernaiv ilbud er e selvsændig ilbud og vurderes som sådan, dog har Bygherren dog ikke plig il a anage e alernaiv bud. 5.2 TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER Tilbudsgiver kan afgive ilbud på én eller flere af de udbude enrepriser. 5.3 FORBEHOLD Tilbud, der indeholder forbehold, der er i srid med grundlæggende elemener i udbudsgrundlage eller som indeholder forbehold, der ikke kan prissæes af Bygherren, vil blive afvis som ikke-kondiionsmæssige. Bygherren prissæer forbehold i ilbudde, som ikke anses for a gøre ilbudde ikkekondiionsmæssig (ikke væsenlige forbehold). 5.4 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET Krav il ilbuddes indhold, aflevering sam oplysning om åbning af ilbud fremgår af nedensående. De forudsæes, a ilbudsgiver inden ilbudsafgivelsen har gjor sig bekend med forholdene på sede for arbejdes udførelse. Alle ilbudsgivers egne omkosninger i forbindelse med ilbudsafgivelsen og evenuel konrahering skal afholdes af ilbudsgiver Aflevering af ilbud Tilbudde skal omfae de i nærværende Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsni 6 anføre dokumener. Tilbud afgives på vedlage ilbudslise (TBL) og parcelilbudsliser (PTL). Der kan afgives ilbud på én eller flere enrepriser. For hver enreprise skal der afgives ilbud på alle parceller. For a e ilbud kan anses for kondiionsmæssig, skal alle poser i ilbudslisen og parcelil-

11 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 8 AF 9 budsliserne udfyldes og underskrives af bemyndige/legiimere person hos ilbudsgiver. Tilbudde regnes herved for bindende. Alle priser anføres uden merværdiafgif. Endvidere gælder, a ilbudsgiver på ilbudslisens side 2 skal a) Bekræfe kendskab il evenuelle reelsesblade. b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig konakperson i forbindelse med ilbudde, CVRnummer, elefon og adresse. c) Anføre evenuelle forbehold il ilbudde. Tilbudde skal afleveres i lukke kuver, påklæbe rød kuver, der forefindes sammen med udbudsgrundlage, mærke "Asfalarbejder, Aalborg Kommune 2015". Hvis ilbud afleveres i sørre brev eller pakke skal den røde kuver påklæbes pakkens forside. Tilbud skal være Bygherren i hænde senes onsdag den 11. mars 2015 kl Såfrem ilbudde sendes pr. pos eller afleveres i recepionen på Bygherrens adresse, skal de være modage senes kl for a nå a være Bygherren i hænde ved ilbudsfrisens udløb kl Der modages ikke ilbud pr. eller anden elekronisk form Åbning af ilbud Åbning af indkomne ilbud foregår hos Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvalningen, Sigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, onsdag den 11. mars 2015 kl mødelokale 142 Tilbuddene åbnes i overværelse af ilsedeværende ilbudsgivere, der måe ønske a være il sede. Tilbudssummer og evenuelle forbehold vil blive oplæs ved åbning af ilbud. Tilbudde er bindende efer ovensående idspunk og kan ikke forlanges ilbagelevere, hverken i åbne eller uåbne sand Underrening om ildeling Tilbudsvurderingen forvenes a være afslue senes 2 uger efer ilbudsafgivelse, hvorefer alle ilbudsgivere vil blive underree om resulae. Ordregiver vil efer modagelse af ilbuddene vurdere, om der er behov for e forhandlingsforløb. Såfrem der ræffes besluning om forhandling, vil ordregiver orienere de pågældende ilbudsgivere om idspunk og forhandlingsforløb. 5.5 VEDSTÅELSE AF TILBUD Vedsåelsesfrisen er 3 måneder fra frisen for modagelse af bud.

12 BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 9 AF 9 6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudde skal indeholde følgende dokumener: a) Udfylde ilbudslise (TBL) og Parcelilbudsliser (PTL) jf. afsni b) Erklæring om, i hvilke omfang ilbudsgiveren har ubeal, forfalden gæld il de offenlige, jf. lov nr af 21. december 1994 jf. lovbekendgørelse 336 af 13. maj Erklæringen skal angives på vedlage blanke (Bilag 1). c) Udfyld erklæring om miljøbeskyelse mv. Erklæringen skal angives på vedlage blanke (Bilag 2). d) Dokumenaion for økonomisk formåen, jf. pk e) Dokumenaion for eknisk formåen, jf. pk f) Dokumenaion vedrørende kvalifikaioner jf. afsni g) Erklæring om solidarisk hæfelse og prokura i form af udfyld og underskreve formular (Bilag 3) eller ilsvarende, jf. pk (hvis der afgives ilbud af en sammensluning). Såfrem ilbud fremsæes af e konsorium skal ovennævne oplysninger under punk b) d) fremlægges for alle delager i konsorie. Hvis ilbudsgiver baserer sig på underenreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikaionskrav il referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underenreprenører om, a de siller deres ressourcer il rådighed for ansøger. Tilbudde afleveres som angive i afsni

13 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Særlige Beingelser (SB) Udbud 1 Februar 2015

14 INDHOLDSFORTEGNELSE A. AFTALEGRUNDLAGET... 4 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 4 BYGHERRENS UDBUD... 5 ENTREPRENØRENS TILBUD... 7 ENTREPRISEAFTALEN... 8 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE FORSIKRING C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING ENTREPRENØRENS YDELSE PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE FORHOLD TIL MYNDIGHEDER ÆNDRINGER I ARBEJDET UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD FORTIDSMINDER BYGHERRENS TILSYN ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE BYGGEMØDER SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN PARTERNES OPHOLD I UDLANDET D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE BETALING ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING AFLEVERINGSFORRETNINGEN AFLEVERINGSPROTOKOL G. MANGLER VED ARBEJDET MANGELSBEGREBET MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER MANGELANSVARETS OPHØR... 30

15 H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE BYGHERRENS HÆVERET ENTREPRENØRENS HÆVERET KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M EN PARTS DØD FÆLLES OM OPHÆVELSE J. TVISTER SYN OG SKØN SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V VOLDGIFT BILAG Bilag 4: Sandardformular for ranspordokumen. Bilag 5: Sandardformular for sikkerhedssillelse.

16 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 4 AF 38 SÆRLIGE BETINGELSER AB 92 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Almindelige beingelser finder anvendelse på afaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Sk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forsås som køberen og»enreprenøren«som sælgeren. Ved underenrepriseforhold skal»bygherren«forsås som hovedenreprenøren og»enreprenøren«som underenreprenøren. Sk. 3. Fravigelse af beingelserne gælder kun, når de ydelig og udrykkelig angives, på hvilke punker fravigelse skal ske. Sk. 4. Medmindre ande er angive, indbefaer beløbsangivelser ikke merværdiafgif (. Sk. 5. Hvis ikke ande er besem, forsås ved arbejdsdage alle mandage il og med fredage, der ikke er helligdage. Sk. 6. Alle dokumener affaes på dansk, og alle beegnelser med hensyn il møn, mål og væg er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der illige udfærdiges dokumener på e ande sprog, og der er uoverenssemmelse i forhold il den danske eks, gælder den danske eks. Sk. 7. Resforholde skal i de hele behandles efer dansk res regler. Tilføjelser/ændringer A. AFTALEGRUNDLAGET Tilføjelse: Nærværende Særlige Beingelser er ændringer og supplerende, særlige beingelser il Arbejder og Leverancer af 1992 (AB 92) for nærværende opgave. Tilføjelse: Arbejde udbydes med en fasprisperiode på 12 måneder fra ilbudsdagen. Tilføjelse: Bygherre er Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvalningen, se også BUT afsni 2.1. Tilføjelse: AB 92 er gengive i vensre spale. Tilføjelser og ændringer er angive i højre spale ud for de berøre paragraffer i AB 92 og har forrinsre frem for AB 92. Såfrem AB 92's eks hel borfalder, vil dee være angive. Tilføjelse: Enreprenøren er forplige il a sørge for, a opfyldelsen af afalen i hele afalens løbeid sker under overholdelse af den il enhver id gældende lovgivning, og a de ydelser, der udføres i henhold il afalen, opfylder den il enhver id gældende lovgivning.

17 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 5 AF 38 AB 92 BYGHERRENS UDBUD 2. Ved udbud forsås bygherrens opfordring il a fremkomme med ilbud. Sk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaeriale. Dee maeriale skal være enydig og således udforme, a der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: Udbuds- og ilbudsbeingelser fremgår af BUT afsni 3. Tilføjelse: For ilbudsafgivelse på udbudde gælder i den angivne rækkefølge, ide a) har højese gyldighed: a) Evenuelle reelsesblade udgive inden liciaionen. b) Tilbudslise (TBL) og Parcelilbudsliser (PTL). c) Udbudsgrundlages øvrige dokumener. d) Vejregler sam udbudsforskrifer m.v., nyese udgaver "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), nyese udgaver: AAB - Arbejdsplads, Vejregelråde - Vejdirekorae, november AAB Syring og Samarbejde, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB - Varmblande asfal, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB - Overfladebehandling, Vejregelråde - Vejdirekorae, november 2007 med AAB revisionshæfe for overfladebehandling, december AAB - Koldasfal, Vejregeludvalge - Vejdirekorae, november AAB - Koldaffræsning af asfalbelægninger, Vejregelråde - Vejdirekorae, januar AAB - Asfalbump, Vejregelråde - Vejdirekorae, februar AAB Asfalarbejder (supplerende), Vejregelråde - Vejdirekorae, juli Øvrige: SAB Søjreducerende slidlag (SRS), Vejregelråde Vejdirekorae, mars generaionssysem for dokumenaion af søjreducerende slidlag SRS, Vejregelråde - Vejdirekorae, mars 2013.

18 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 6 AF 38 AB 92 Sk. 3. Udbudsmaeriale skal indeholde en idsplan. Sk. 4. Udbudsmaeriale skal indeholde oplysning om evenuelle foridsminder på ejendommen, jf. 16. Sk. 5. De skal i forbindelse med udbude oplyses, hvorvid der ønskes sikkerhedssillelse for ilbagelevering af udbudsmaeriale. Ved ilbagelevering af udbudsmaeriale i hel og ubeskadige sand inden udløbe af en rimelig fris skal sikkerhedssillelsen sraks frigives, uanse om den pågældende har afgive ilbud. Tilføjelser/ændringer "Tilsynshåndbog for asfalarbejder", Vejregelråde - Vejdirekorae, sepember Afmærkning af vejarbejder m.m., Håndbog, anlæg og drif, Vejregelråde Vejdirekorae, okober Bindemidler og klæbemidler. Specifikaioner for biuminøse bindemidler il vejformål, Vejregelråde Vejdirekorae, februar Produkionssyring for sand, sen og grus il vejbygning. December e) AB 92 f) Danske sandarder (sandarder udarbejde naional, beegne DS, inernaional, beegne DS/ISO, eller europæisk, beegne DS/EN), europæiske ekniske godkendelser (ETA) sam udenlandske sandarder i de omfang, der i AAB og SAB er henvis il disse, al med senese anføre ændringer, reelser og forolkninger. g) Følgende øvrige forskrifer: Prøvningsmeoder, Biuminøse belægningsmaerialer, Tilslag, i de omfang, der i AAB og SAB varmblande asfal er henvis il disse. De under punkerne a), b) og c) angivne maeriale fremgår af udbudsgrundlage på Tilføjelse: Vedrørende idsfriser for delopgavers udførelse henvises il SAB-VARM og SAB-OB.

19 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 7 AF 38 AB 92 Sk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne ilbud i udbudsmaeriale sille krav om ilbudes form og kan herunder forlange, a ilbud udfærdiges med rimelig specifikaion af ilbudssummen på deril leverede ilbudsliser. Sk. 7. Skal ilbude eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken væg der ved vurderingen af ilbudes samlede sørrelse vil blive illag de enkele enhedspriser. ENTREPRENØRENS TILBUD 3. Når flere i forening giver ilbud, er dee bindende een for alle og alle for een. Sk. 2. Hvis e arbejde er udbud således, a der foruden en pris på arbejde som helhed skal angives priser på dele af arbejde, kan priserne på de enkele dele kun berages som selvsændig ilbud, hvis dee udrykkelig er foreskreve i udbudsmaeriale eller ilkendegive ved ilbude. Sk. 3. Hvis ilbud foruden en samle sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for ilbudsgiveren. Enhedspriser kommer il anvendelse ved bealingsregulering på grund af sørre eller mindre ydelser, end bygherren har angive i udbudsmaeriale. Ved bedømmelsen af ilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene de samlede ilbud. Tilføjelser/ændringer Ændring: Udbuds- og ilbudsbeingelser fremgår af BUT. Ændring: Udgår og ersaes af BUT afsni 6. Tilføjelse: Tildelingskrierium fremgår af BUT afsni 3.5. Tilføjelse: I den enkele enreprise skal enreprenøren vedså de ilbude enhedspriser, selvom Bygherren lader parceller udgå eller ilføjer nye parceller. Tilbudssummen er bindende. Evenuelle regnefejl i ilbudslisen kan korrigeres ved reelse i ilbudslisens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Parceller udgår eller ilføjes, hvis der sker ændringer i de forvenede bevillinger, eller der pludselig opræder andre forhold, der efer Bygherrens skøn gør de umulig a gennemføre de udbude arbejder på nogle parceller, og/eller gør de nødvendig a udføre arbejder på andre parceller. De må påregnes, a meddelelse om udgåede eller ilføjede parceller førs gives under enreprisens udførelse, dog senes en uge før arbejde ifølge enreprenørens arbejdsplan er planlag igangsa på parcellen.

20 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 8 AF 38 AB 92 Sk. 4. Tilbude omfaer kun ydelser, der er angive som hørende il enreprisen på egninger, der er udlevere enreprenøren som grundlag for ilbudsafgivelsen, eller som er nævn i de afsni af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende enreprise. Sk. 5. Vedsåelsesfrisen for liciaionsilbud er 20 arbejdsdage fra liciaionsdagen. Vedsåelsesfrisen for andre skriflige ilbud er 20 arbejdsdage fra ilbudes daering. Sk. 6. Den, hvis ilbud ikke anages, kan forlange si ilbud sam sine egninger, beregninger og beskrivelser ilbagelevere. Sk. 7. Bygherren skal snares mulig underree ilbudsgivere, hvis ilbud ikke anages. ENTREPRISEAFTALEN 4. Afale om udførelse af en enreprise eller om en leverance ræffes ved skriflig accep af de afgivne ilbud eller ved e særlig dokumen. Der skal henvises il de dokumener, som har danne grundlag for afalen. Sk. 2. Evenuel sempelplig påhviler bygherren. Tilføjelser/ændringer Ændring: Udgår og ersaes af BUT afsni 5.5. Tilføjelse: Afale om enreprisen udførelse ræffes ved skriflig konrak og konraken er førs gyldig ved begge parers underskrif. Begge parer skal underskrive ved bemyndige/legiimere person. Enreprenøren skal senes ved konrakindgåelse om overdragelse af enreprisen forelægge dokumenaion for, a ansøger ikke er omfae af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirekives (2004/18/EF) ar. 45, 2. Dokumenaionen kan afgives i form af en Serviceaes fra Erhvervs- og Selskabssyrelsen, udsed senes e halv år inden fris for afgivelse af ilbud, eller e dokumen der indeholder ilsvarende oplysninger udsed af kompeene myndigheder. Enreprenøren og dennes evenuelle underenreprenører skal for alle medarbejdere på den udbude opgave overholde regler svarende il de danske kollekive overenskomser på område. Konraken omfaer de i nærværende udbudsgrundlag anføre ydelser. Vilkår om ændringer i arbejdes omfang fremgår af 14 sam ilføjelser heril.

21 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 9 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 5. Parerne kan overdrage deres reigheder i henhold il afalen. Sk. 2. Overdrager enreprenøren uforfaldne krav i henhold il afalen, går ransporer, der sår i forbindelse med arbejdes udførelse, forud for andre ransporer. Sk. 3. Uden den anden pars samykke kan parerne ikke overføre deres forpligelser il andre. Sk. 4. Enreprenøren kan overlade arbejdes udførelse il andre i de omfang, de er sædvanlig eller naurlig, a arbejde udføres i underenreprise. Sk. 5. Hvis de må anses for godgjor, a e krav vedrørende mangler ikke eller kun med sor vanskelighed kan gennemføres mod enreprenøren, er bygherren bereige il a gøre krave gældende direke mod enrepre- Tilføjelse: Reigheder og forpligelser, efer den indgåede konrak med ilhørende bilag, vil hverken hel eller delvis kunne overdrages af enreprenøren. Tilføjelse: Enreprenøren kan kun give ranspor på si ilgodehavende il e anerkend og af Bygherren godkend pengeinsiu eller kauionsvirksomhed. I give fald skal ransporen gælde for hele enreprisesummen eller resenreprisesummen. Transpor skal anmeldes il Bygherren. Såfrem der er afgive ranspor skal dee ydelig være påfør fakuraen. Transpordokumene i Bilag 4 skal benyes. Ændring: Hvis enreprenøren efer konrakindgåelse ønsker a anage andre underenreprenører end de i konraken anføre, kan dee kun ske efer skriflig godkendelse fra Bygherren. Bygherren har re il a næge godkendelse af ny underenreprenør. Enreprenøren kan dog uden godkendelse anage underenreprenører il assisance ved opgaver, hvor selve udførelsen primær vareages af enreprenøren selv eller af godkend underenreprenør. Denne regel omfaer eksempelvis indlejning af maskiner og vognmænd. De er en beingelse a alle underenreprenører opfylder kravene i dee udbudsmaeriale. Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig re il ikke a accepere underenreprenører efer de udelukkelsesgrunde, som fremgår af ilbudsindhenningslovgivningen og EU s udbudsdirekiv. Enreprenøren hæfer for underenreprenørens ydelser efer denne konrak på samme måde som for egne forhold.

22 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 10 AF 38 AB 92 nørens underenreprenører og leverandører, jf. 10, 4. Tilføjelser/ændringer B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 6. Medmindre ande fremgår af udbudsmaeriale, skal enreprenøren senes 8 arbejdsdage efer enrepriseafalens indgåelse sille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligelser over for bygherren. Sikkerheden silles i form af beryggende bank eller sparekassegarani, kauionsforsikring eller på anden, beryggende måde. Sk. 2. Indil aflevering har funde sed, skal den sillede sikkerhed svare il 15 pc. af enreprisesummen. Herefer skal sikkerheden svare il 10 pc. af enreprisesummen. Sk. 3. For leverancer, som præseres fuld færdige i raer, skal sikkerheden svare il 10 pc. af købesummen. Sk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, 3, nr. 1, il 2 pc. af enreprisesummen 1 år efer afleveringsidspunke, medmindre bygherren forinden skriflig har fremsa krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpe. Sk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efer afleveringsidspunke, jf. dog 36, 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriflig har fremsa krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpe. Sk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnisvis aflevering, jf. 28, 4, sidse punkum. Sk. 7. Hvis bygherren ønsker udbealing i henhold il den sillede sikkerhed, skal de skriflig og samidig meddeles il enreprenøren og garanen med nøje angivelse af aren og omfange af den påsåede misligholdelse sam sørrelsen af de krævede beløb. Dee udbeales il bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkoms, medmindre enreprenøren forinden over for Voldgifsnævne har fremsa begæring om besluning speciel med henblik på, om byg- Ændring: Tilsagn fra bank, sparekasse eller kauionsforsikringsinsiu om sikkerhedssillelse skal foreligge senes ved konrakens underskrivelse. Enreprenørens forpligelser er ikke begrænse il den sillede sikkerhed. Dokumen il Sikkerhedssillelse i Bilag 5 skal benyes.

23 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 11 AF 38 AB 92 herrens udbealingskrav er bereige. I så fald gælder reglerne i 46. Sk. 8. Sikkerheden jener il fyldesgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af afaleforholde, herunder krav vedrørende evenuelle eksraarbejder og ilbagebealing af for mege udbeal enreprisesum. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 7. Hvis enreprenøren kræver de, skal bygherren ved privae arbejder senes 8 arbejdsdage efer kraves fremsæelse sille sikkerhed for opfyldelse af sine bealingsforpligelser over for enreprenøren. Sikkerheden silles i form af beryggende bank- eller sparekassegarani, kauionsforsikring eller på anden, beryggende måde. Sk. 2. Sikkerheden skal svare il 3 måneders gennemsnisbealing - dog minds 10 pc. Af enreprisesummen - udregne således, a enreprisesummen fordeles ligelig på de anal måneder, som i afalen er fassa for arbejdes udførelse. Enreprenøren kan ved udvidelse af afalen med eksraarbejder i henhold il 14 kræve sikkerheden forøge, hvis vederlage for samlige eksraarbejder - borse fra de allerede beale - oversiger de halve af 1 måneds gennemsnisbealing ifølge den oprindelige afale. Sk. 3. Hvis enreprenøren ønsker udbealing i henhold il den sillede sikkerhed, skal de skriflig og samidig meddeles il bygherren og garanen med angivelse af sørrelsen af de krævede beløb. Dee udbeales il enreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkoms, medmindre bygherren forinden over for Voldgifsnævne har fremsa begæring om besluning speciel med henblik på, om enreprenørens udbealingskrav er bereige. I så fald gælder reglerne i 46. Sk. 4. Sikkerheden jener il fyldesgørelse af alle de krav, som enreprenøren har i anledning af afaleforholde, herunder krav vedrørende evenuelle eksraarbejder. Tilføjelser/ændringer Ændring: Bygherren siller ikke sikkerhed.

24 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 12 AF 38 AB 92 FORSIKRING 8. Bygherren egner og bealer sædvanlig brand- og sormskadeforsikring fra arbejdes påbegyndelse, indil mangler, der er påvis ved afleveringen, er afhjulpe. På enreprenørens anmodning skal denne og evenuelle underenreprenører medages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfae samlige enreprenørers arbejde på den bygning eller de anlæg, enrepriseafalen vedrører. Ved om- eller ilbygning skal forsikringen dække skade på arbejde sam på den bygning eller de anlæg, der er gensand for om- eller ilbygning. Sk. 2. Offenlige bygherrer kan kræve sig sille som selvforsikrer. Sk. 3. Enreprenøren og evenuelle underenreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efer dansk res almindelige regler. Enreprenøren skal på anmodning dokumenere, a forsikringen er i kraf. Tilføjelser/ændringer Ændring: Enreprenøren er ansvarlig efer dansk res almindelige ersaningsregler for enhver person- og ingskade, herunder også miljøskader (ved påfør forurening) sam hændelige skader, der måe opså i forbindelse med arbejdes udførelse eller som følge af dee, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra enreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afalen må anses for ilsikre. Enreprenøren er i disse ilfælde pligig a holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom denne ved ressag eller på anden måde måe blive indblande i sagen. Tilføjelse: Bygherren er selvforsikre. Tilføjelse: Enreprenøren er ansvarlig for evenuelle skader på redjemands eller dennes ejendom sam ansvarlig over for Bygherren. Udbedring af arbejdsfølgeskader på privae og offenlige arealer sam redjemands ejendom udføres for enreprenørens egen regning. Enreprenøren bærer de fulde ansvar for direke og indireke skader, som enreprenøren måe påføre vejanlægge med ilhørende udsyr og invenar. Enreprenøren skal i hele konrakperioden have erhvervs- og produkansvarsforsikring il dækning af enreprenørens ansvar. Forsikringen skal være påegne, således a denne også dækker skader på ing, som forsikrede har i sin vareæg, under bearbejdning eller behandling sam skade som følge a brug af moorredskaber/ moorkøreøjer, der ikke er regisreringspligige og dermed ikke er dække af en lovpligig ansvarsforsikring. Enreprenøren skal forpligige sine evenuelle underenreprenører il a egne ilsvarende erhvervsansvarsforsikring. Enreprenøren skal under hele konrak-

25 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 13 AF 38 AB 92 ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 9. Enreprenøren skal snares mulig i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Sk. 2. Bygherren lader foreage afsæninger af de besemmende hovedlinier og højder (koer), medens al øvrig afsæning foreages af enreprenøren. ENTREPRENØRENS YDELSE 10. Arbejde skal udføres i overenssemmelse med afalen, fagmæssig korrek eller i overenssemmelse med bygherrens evenuelle anvisninger efer 15. Maerialer skal - for så vid disses beskaffenhed ikke er anfør - være af sædvanlig god kvalie. Sk. 2. Enreprenøren skal levere alle maerialer og præsere alle fornødne biydelser il arbejdes færdiggørelse. Sk. 3. Maerialer og andre leverancer, som er besem il indføjelse i arbejde, skal leveres af enreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende gensande er leve- Tilføjelser/ændringer perioden have egne ansvars- og ulykkesforsikring for si mandskab. Enreprenørens ansvarsforsikring skal have følende minimumsdækning pr. år: For ingsskade minds 2,5 mio. kr. For personskade minds 10 mio. kr. Dokumenaion for forsikringer skal på forlangende foreligge senes 8 dage efer konrakindgåelse. De skal være anfør i forsikringspolicen, a forsikringsselskabe skal underree Aalborg Kommune, såfrem præmien for ansvarsforsikringen ikke beales eller forsikringsselskabe opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni Ændring: Enreprenøren foreager alle afsæninger. Tilføjelse: Arbejde udføres i henhold l SAB-VARM og SAB-OB. Byggevarer skal leveres i overenssemmelse med Erhvervs- og Byggesyrelsens gældende bekendgørelse om CE-mærkning og markedskonrol af byggevarer. Tilføjelse: De maerialer, som bygherren leverer, fremgår af SAB-VARM og SAB-OB. Enreprenøren skal besille disse i god id ved planlage arbejder. Enreprenøren skal afhene bygherreleverancer på anvise seder i Aalborg by. Der kan ræffes afale om levering på enreprenørens egen plads.

26 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 14 AF 38 AB 92 re på byggepladsen, ilhører de bygherren. Sk. 4. Maerialer og andre leverancer il arbejde skal være levere med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejde og begrænses således, a leverandørens ansvar ophører senes 6 år efer levering il lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkend, dels a mangelskrav under de i 5, 5, nævne omsændigheder skal kunne gøres gældende direke mod leverandøren, dels a viser vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgifsreen for bygge- og anlægsvirksomhed. Sk. 5. Enreprenøren kan undlade a opfylde besemmelsen i 4, hvis dee vil medføre beydelig merudgif for ham eller væsenlig forsinkelse af arbejde, eller de ved mindre omfaende leverancer vil være besværlig a konrollere overholdelsen af besemmelsen. Bygherren skal ved væsenlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Tilføjelser/ændringer PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 11. Bygherren kan i udbudsmaeriale besemme, a enreprenøren skal delage i projekgennemgang. Der kan endvidere fassæes besemmelser om aren og omfange af prøver og om den dokumenaion for arbejdes udførelse, for udføre anlæg, for anvende maerialers oprindelse og egenskaber og for udføre prøver, som enreprenøren skal afgive. Besemmelser herom kan indgå i en udbudskonrolplan. Delagelse i projekgennemgangen sam ilvejebringelse af dokumenaionen og prøverne er e led i enreprenørens ydelse. Sk. 2. Bygherren kan under arbejdes udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne ilfælde skal enreprenøren sille fornøden mandskab il disposiion ved prøvernes udagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser konraksmæssig ydelse, skal bygherren beale herfor som eksraarbejde. I modsa fald skal enreprenøren beale bygherrens udgifer. Sk. 3. Enreprenøren skal give bygherren og Tilføjelse: Forhold vedr. projekgennemgang er angive i SAB-SOS afsni og afsni Dokumenaion og konrol skal gennemføres som anfør i SAB-SOS, SAB-VARM og SAB- OB.

27 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 15 AF 38 AB 92 dennes ilsyn adgang il de arbejdspladser og produkionsseder, hvor arbejde udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige il a bedømme ydelsen. Sk. 4. Bygherren og dennes ilsyn kan under arbejdes gang kassere ikke konraksmæssige arbejder eller maerialer. Denne kassaion skal ske så hurig som mulig. Sk. 5. Enreprenøren skal løbende foreage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede maerialer fra byggepladsen. Tilføjelser/ændringer ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 12. Forringes, ødelægges eller borkommer arbejde eller dele af dee inden afleveringen, skal enreprenøren for egen regning sørge for konraksmæssig ydelse, medmindre forholde kan henføres il bygherren. Hvis bygherren leverer maerialer il enreprenørens arbejde, gælder de samme vedrørende disse i iden fra enreprenørens modagelse heraf og indil arbejdes aflevering. Sk. 2. Skader, som enreprenører forvolder på hinandens arbejde, maerialer og maeriel, er bygherren uvedkommende. Tilføjelse: Såfrem enreprenøren ikke løbende og minimum ved arbejdsdagens ophør, foreager oprydning og rengøring, er Bygherren bereige il a lade dee foreage for enreprenørens regning, herunder fradrage udgifen heril i enreprenørens ilgodehavende. Når enreprenørens arbejde på en opgave er afslue, skal arbejdssede fremså rydde og rengjor. Al affald skal borskaffes i overenssemmelse med Aalborg Kommunes Anvisningsregulaiv for erhvervsaffald. Opbrud asfal og beon skal afleveres il genbrug. Afgifer for asfal og beon skal være indehold i ilbude. Enreprenøren skal sorere demonerede rise, karme og dæksler i genanvendelige maerialer og i kasserede maerialer. Rise, karme og dæksler, der kan genanvendes, er Bygherreafdelingens ejendom, men skal opbevares hos enreprenøren. Tilføjelse: Bygherren forbeholder sig re il, a ilbageholde beløb il dækning af skader enreprenøren er ansvarlig for, i dennes ilgodehavende for udfør arbejde. Bygherrens evenuelle krav mod enreprenøren ophører 3 måneder efer konrakens afsluning, med mindre Bygherren inden da har fremsa skriflig krav mod enreprenøren.

28 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 16 AF 38 AB 92 Sk. 3. Enreprenøren skal vedligeholde de udføre arbejde indil afleveringen. Sk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ages i brug før afleveringen, gælder reglerne i 1-3 indil ibrugagningen. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projeke og afholder udgiferne herved. Sk. 2. Enreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om illadelser, rekvirerer syn og fremskaffer aeser, der vedrører selve arbejdes udførelse, og afholder udgifen herved. ÆNDRINGER I ARBEJDET 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdes ar og omfang, når ændringen har naurlig sammenhæng med de afale ydelser. Enreprenøren har re il a udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, a bygherren lader andre udføre arbejde. Sk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsæes skriflig. De samme gælder parernes evenuelle krav om forandringer i afalen med hensyn il pris, id og sikkerhed som følge af ændringen. Der ræffes snares skriflig illægsafale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdes udførelse. Sk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den afale enreprisesum i overenssemmelse hermed, medmindre der ræffes anden afale, jf. sk 2. Regulering efer enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pc. af enreprisesummen og inden for +/- 100 pc. af de enkele poser i ilbudslisen. Sk. 4. Udover ilfældene nævn i 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre ande er afal. Sk. 5. Ved formindskelse af arbejdes omfang skal enreprenøren godskrive bygherren de udgifer, som spares eller burde have være spare. Vedrører formindskelsen arbejder, Tilføjelser/ændringer Ændring: Beingelser fremgår af SAB-SOS afsni 4.1. Tilføjelse: Enreprenøren er pligig il efer Bygherrens ordre a udføre eksra arbejder, som naurlig henhører under enreprisen. Forandringer i enreprisen afregnes under de i ilbudslisen anføre enhedspriser. Se også 3 3 Tilføjelse.

29 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 17 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer hvorom der gælder enhedspriser, jf. 3, skal dee dog kun ske i de omfang, mindrearbejde medfører, a enreprisesummen formindskes med mere end 15 pc. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 15. Enreprenøren skal indhene bygherrens afgørelse, hvis afalen og dennes grundlag ikke yder ilsrækkelig vejledning il udførelse af arbejde. Sk. 2. Finder enreprenøren, a arbejde ikke kan udføres i overenssemmelse med den indgåede afale, skal enreprenøren snares mulig underree bygherren og følge dennes anvisninger. Sk. 3. Enreprenøren skal snares mulig underree bygherren, hvis der opsår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejde eller gør de nærliggende, a bygherren påføres ulempe eller ab, herunder pådrager sig ansvar over for redjemand. Hvis der ikke er id il a indhene bygherrens anvisninger, skal enreprenøren - mod fornøden forlængelse af idsfriser og mod bealing herfor - beds mulig ræffe foransalninger for a undgå, a bygherren lider ab. Sk. 4. Udbudsmaeriale skal indeholde oplysninger om foreagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I de omfang udbudsmaeriale ikke indeholder fyldesgørende oplysninger om hindringerne, skal foransalningerne herimod og ulemperne herved beales som eksraarbejder. Sk. 5. Hvis der rods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensynagen il grundens karaker, beliggenhed og idligere anvendelse, viser sig uforudsee forhold, som medfører offenlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdes videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbesille enreprisen mod godgørelse il enreprenøren. Godgørelsen omfaer ikke enreprenørens misede forjenese ved ikke a fuldføre arbejde, men alene de øvrige ab, enreprenøren lider.

30 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 18 AF 38 AB 92 FORTIDSMINDER 16. Enreprenøren skal drage omsorg for, a jordfase foridsminder ikke beskadiges, ændres eller flyes. Sk. 2. Enreprenøren skal sraks anmelde fund af foridsminder il rigsanikvaren og bygherren, og arbejde skal sandses i de omfang, de berører foridsminde. Sk. 3. Enreprenøren skal sørge for, a gensande, der findes under arbejde, afleveres il bygherren. Sk. 4. Sk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og fase foridsminder på havbunden. BYGHERRENS TILSYN 17. Ved bygherrens ilsyn forsås dennes byggeledelse, fagilsyn eller andre ilsynsførende, særlig udpege af bygherren. Sk. 2. Bygherren eller dennes ilsyn skal være il sede på arbejdspladsen eller skal kunne ilkaldes. Sk. 3. Bygherrens ilsyn repræsenerer bygherren over for enreprenøren med hensyn il arbejdes ilreelæggelse og udførelse. Tilsyne kan give og modage meddelelser vedrørende arbejde, godkende eller kassere maerialer eller arbejder sam give anvisninger med hensyn il ilreelæggelsen af de forskellige enreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Sk. 4. Tilsyn fra bygherrens side friager ikke enreprenøren for selv a føre konrol. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 18. Enreprenøren skal lede arbejde personlig eller ved en sedforræder som repræsenan over for bygherren og ilsyne med hensyn il arbejdes ilreelæggelse og udførelse. Sk. 2. Enreprenøren eller dennes sedforræder skal være il sede på arbejdspladsen eller skal kunne ilkaldes. Tilføjelser/ændringer Ændring: Enreprenøren skal selv føre ilsyn med arbejdernes udførelse, herunder gennemføre egenkonrol som anfør i SAB-SOS afsni 5.3. Bygherrens ilsyn kan ilkaldes ved særlig behov. Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni 2.1.

31 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 19 AF 38 AB 92 BYGGEMØDER 19. Bygherren eller ilsyne indkalder il byggemøder og udarbejder mødereferaer, der snares mulig sendes il de enreprenører, bygherren har konrahere med. Sk. 2. Enreprenøren skal selv eller ved sin sedforræder delage i byggemøderne. Sk. 3. På hver byggemøde opgøres med angivelse af årsag de anal arbejdsdage - spilddage hvor arbejde hel eller delvis har ligge sille. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 20. Enreprenøren skal samvirke med andre enreprenører på byggepladsen og i ide forhandle med ilsyne, således a fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem enreprenørerne undgås. Tilføjelser/ændringer Ændring: Udgår og ersaes af SAB-SOS afsni 2.3. Ændring: Der foreages ikke opgørelse af spilddage, ide disse ikke giver anledning il idsfrisforlængelse. Tilføjelse: Enreprenøren er pligig il, uden separa vederlag, a age hensyn il andre planlage arbejder, som måe blive udfør på arbejdspladsen samidig med nærværende enreprise. Vedrørende arbejder, der udføres for Bygherren samidig med enreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises il AAB-arbejdsplads m.v. Enreprenøren skal foreså samordningen af sikkerhedsarbejde inden for arbejdsområde i henhold il lov om arbejdsmiljø. TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 21. Bygherren og enreprenøren skal over for hinanden angive, hvoril henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes ilsyn, henholdsvis enreprenøren eller dennes sedforræder, skal kunne ilkaldes. Sk. 2. Hvis bygherren eller enreprenøren er bosa i udlande, eller bosæer sig der efer afalens indgåelse, skal den pågældende par opgive en person med bopæl eller hjemsed her i lande, der kan foreage økonomisk bindende disposiioner på parens vegne, mod hvem søgsmål kan rees på parens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende pars vegne kan føres med bindende virkning.

32 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 20 AF 38 AB 92 BETALING Tilføjelser/ændringer D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 22. Efer skriflig anmodning il bygherren har enreprenøren een gang hver måned re il bealing for udfør arbejde m.v. Bygherren skal senes 15 arbejdsdage fra modagelse af anmodningen, jf. 11, beale de beløb, der på byggepladsen er yde konraksmæssige arbejder og maerialer for. Sk. 2. Enreprenøren kan - efer samme regler som anfør i 1 - illige kræve bealing for maerialer m.v., som er køb af enreprenøren og ikke er levere på byggepladsen. Hvis bygherren kræver de, skal enreprenøren sille sikkerhed for konraksmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedssillelsens sørrelse skal svare il den krævede bealing - inklusive moms - for de ikke-leverede maerialer. Tilføjelse: Bealingen sker på grundlag af elekronisk fakura fra enreprenøren i henhold il Bekendgørelse om elekronisk afregning med offenlige myndigheder, nr. 991 af 7. okober Fakurering skal fremsendes elekronisk, dog kan bilag i form af vejesedler, dagsrapporer og konrolskemaer fremsendes pr. pos, il Aalborg Kommune, Trafik & Veje, EANlokaionsnummer Bealingen sker ved indsæelse på en af enreprenøren opgiven kono i pengeinsiu. Øvrige forhold vedrørende bealing, herunder indeksregulering, fremgår af TAG. Tilføjelse: Sluopgørelse skal være Bygherren i hænde senes 8 arbejdsdage efer arbejdes afsluning på hver enkel parcel. Enreprenørens opgørelse skal indeholde udføre mængder for de enkele poser på parcelilbudslisen. For enrepriser i Aalborg Kommune gælder, a regulering/udskifning af dæksler afregnes med den enkele ledningsejer, jf. SAB-VARM pk d. og SAB-OB pk Kopi af fakura skal ilgå Bygherren. Enreprenøren skal løbende udarbejde økonomisk oversig over enreprisernes forløb. Der skal opsilles oversig over ilbudssum, den forvenede pris, hvis denne afviger væsenlig fra ilbudssummen sam sluopgørelsen.

33 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 21 AF 38 AB 92 Sk. 3. Bealing for maerialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplys herom i ilbude. Sk. 4. I sede for bealing efer 1 kan de afales, a bealing skal ske efer en bealingsplan. Bealingsplanen følger idsplanen og fassæer, il hvilke idspunker enreprisesummen eller dele deraf skal udbeales. Bealingsplanen kan i sede angive, ved hvilke sadier og med hvilke beløb enreprisesummen eller dele deraf skal udbeales. Bealing skal finde sed il de afale idspunker m.v., forudsa a de arbejde, bealingen angår, er præsere. Sk. 5. Hvis der ved e eksraarbejde ikke ræffes afale om idspunke for bealing, kan bealing kræves efer reglen i 1. Sk. 6. Hvis afalen besemmer, a enreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomsmæssige arbejdslønninger, maerialepriser m.v., finder reguleringen sed i forbindelse med bealingen for de dele af arbejde, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af enreprenørens dokumenerede opgørelse. Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: For hver enreprise ydes der enreprenøren godgørelse for eksraordinære prissigninger på e maeriale, som de i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejde, eller på brændsof, der direke benyes il arbejde. Der kan således ikke ydes godgørelse på delmaerialer isolere som f.eks. biumen og cemen. Biumen anvend i forbindelse med overfladebehandling berages ikke som delmaeriale. Prissigningen skal være indråd efer ilbudsdagen, og inden afal prisregulering er råd i kraf. Priser og prissigninger, der indgår som grundlag for godgørelse, skal være generel forekommende. De skal fremgå af officiel prismaeriale eller i mangel heraf kunne dokumeneres på anden måde. Godgørelsen omfaer den prissigning, der oversiger 10 % af prisen på ilbudsdagen. Til denne procensas lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbe mellem ilbudsdagen og indkøbsidspunke. Prissigning, der indræder efer de idspunk, hvor maeriale eller brændsoffe efer afale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. De er en beingelse for a kunne opnå godgørelse, a summen af de beregnede god-

34 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 22 AF 38 AB 92 Sk. 7. Efer afleveringen fremsender enreprenøren en endelig og fuldsændig opgørelse, herunder over ilgodehavender for alle eksraarbejder. Efer a bygherren har modage denne sluopgørelse, kan enreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - borse fra sådanne, der er age specificere forbehold om i sluopgørelsen. Sk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal sluopgørelsen fremsendes il bygherren senes 25 arbejdsdage efer afleveringen - for hovedenrepriser dog senes 35 arbejdsdage efer afleveringen. Ved anlægsarbejder - borse fra dem, der er nævn i 36, 1 er frisen for fremsendelse af sluopgørelse 60 arbejdsdage. Sk. 9. Hvis sluopgørelsen ikke er komme frem il bygherren inden udløbe af idsrumme nævn i 8, kan denne skriflig kræve opgørelsen fremsend inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefer ikke il bygherren inden udløbe af denne fris, foraber enreprenøren krav på vederlag for eksraarbejder, der udføres som regningsarbejder, sam for løn- og prissigninger. Sk. 10. Enreprenørens sluopgørelse skal beales senes 15 arbejdsdage fra modagelsen. Sk. 11. Enreprenørens ilgodehavende forrenes fra forfaldsdagen med renelovens renesas. Frisen i 1 er løbedage. Sk. 12. Finder bygherren, a e kræve beløb ikke er forfalden, skal han sraks give enreprenøren skriflig meddelelse herom. Sk. 13. I ilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren beale ilgodehavender, Tilføjelser/ændringer gørelsesbeløb udgør minds 0,50 % af enreprisesummen. Er en enreprenør i henhold il sin afale med en underenreprenør forplige il a yde godgørelse il denne efer foransående regler, kan ilsvarende godgørelse ydes enreprenøren af Bygherren, uanse reglen i forrige sykke om godgørelsesbeløbes sørrelse i henhold il enreprisesummen. Ændring: Bealingsfrisen fassæes il 30 arbejdsdage.

35 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 23 AF 38 AB 92 som parerne er enige om. Sk. 14. Hvis der mellem parerne er uenighed om bygherrens adgang il a holde bealinger ilbage eller foreage modregning i enreprenørens bealingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en par begærer de. Tilføjelser/ændringer Sk. 15. Hvis de er nødvendig for a forhindre arbejdes sandsning, kan bygherren for enreprenørens regning udbeale arbejdsløn, som enreprenørens ansae har il gode. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET 23. Hvis bygherren ikke har beal forfaldne beløb ved bealingsfrisens udløb, kan enreprenøren efer skriflig varsel på 5 arbejdsdage sandse arbejde. Sk. 2. Enreprenøren kan endvidere sraks sandse arbejde ved bygherrens konkurs eller bealingssandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om vangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrig viser sig a være sådanne, a denne må anages a være ude af sand il a opfylde enrepriseafalen. De er dog en beingelse, a bygherren ikke har sille - eller på enreprenørens opfordring ikke sraks siller - beryggende sikkerhed for opfyldelsen af den reserende del af afalen. Tilføjelse: Bygherren har re il ilbageholdelse i bealing for ikke udføre ydelser i henhold il konraken og for pålage bøder jf. SAB-SOS, afsni 6.2. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 24. Enreprenøren har re il forlængelse af idsfriser ved forsinkelse af arbejde, der er en følge af 1) ændringer i arbejdes ar og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden enreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opsår uden enreprenørens skyld, og over hvilke enreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naurbegivenheder, brand, srejker, lock-ou eller hærværk, 4) nedbør, lav emperaur, særk vind eller ande vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejde, når sådan vejrlig forekommer i væsenlig sørre omfang, end de er Tilføjelse: 4) Spilddage giver ikke re il idsfrisforlængelse. 5) Arbejdsilsynes evenuelle påbud bereiger ikke il idsfrisforlængelse.

36 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 24 AF 38 AB 92 sædvanlig for den pågældende årsid og egn, eller 5) offenlige påbud eller forbud, som ikke skyldes enreprenørens egne forhold. Sk. 2. Enreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgåe eller begrænse ved sådanne disposiioner, som med rimelighed kan kræves. Tilføjelser/ændringer Sk. 3. Anser enreprenøren sig bereige il forlængelse af en fris, skal bygherren snares mulig underrees skriflig. Enreprenøren skal på forlangende godgøre, a den indråde forsinkelse skyldes de påberåbe forhold. ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 25. Forsinkelse, som ikke giver enreprenøren re il idsfrisforlængelse, er ansvarspådragende. Sk. 2. Hvis der er fassa dagbod eller andre særlige sankionsbesemmelser, kan ersaningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Sk. 3. Er der ikke fassa dagbod eller andre særlige sankionsbesemmelser, opgøres bygherrens ab efer dansk res almindelige ersaningsregler. BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 26. Bygherren har re il forlængelse af idsfriser ved forsinkelse af arbejde, der er en følge af, a bygherren eller anden enreprenør udsæes for forholdene nævn i 24, 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme re ved ændringer som nævn i 24, 1, nr. 1. Sk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgåe eller begrænse ved sådanne disposiioner, som med rimelighed kan kræves. Sk. 3. Anser bygherren sig bereige il forlængelse af en fris, skal enreprenøren snares mulig underrees skriflig. Bygherren skal på forlangende godgøre, a den indråde forsinkelse skyldes de påberåbe forhold. Tilføjelse: Der henvises il SAB-SOS, afsni 6.2.

37 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 25 AF 38 AB 92 BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 27. Enreprenøren har re il ersaning for de lide ab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, 1, nr. 2, og denne har udvis fejl eller forsømmelse, eller 2) anden enreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, 1, eller anden afalepars ansvarspådragende forsinkelse. Sk. 2. Enreprenøren har re il godgørelse, hvis årsagen il forsinkelsen kan henføres il 1) 24, 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, 1, nr. 2, uden a være omfae af nærværende besemmelses 1 eller 3. Godgørelsen udgør de ab, enreprenøren har lid, dog uden enreprenørens misede forjenese ved ikke a kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående ab. Sk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres il 24, 1, nr. 3, eller nr. 4, har enreprenøren hverken re il ersaning eller il godgørelse. AFLEVERINGSFORRETNINGEN 28. Umiddelbar inden arbejdes færdiggørelse skal enreprenøren give bygherren skriflig meddelelse om idspunke herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefer enreprenøren il en afleveringsforrening, der skal finde sed senes 10 arbejdsdage efer de angivne idspunk, jf. dog 4. Tilføjelser/ændringer F. ARBEJDETS AFLEVERING Tilføjelse: For den samlede enreprise afholdes afleveringsforrening, når enreprisen er fuldfør i sin helhed ved konrakperiodens udløb. Denne afleveringsforrening omhandler forhold, der ikke er vareage gennem afholde delafleveringer. Aflevering af enreprisen er beinge af a enreprenøren forinden har aflevere al kræve dokumenaion. Konsaerede mangler i forhold il konraken og i forhold il indgåede afaler i konrakperioden noeres og der ræffes afale om udbedring af disse og/eller fradrag i bealingen. Enreprenøren skal ved afleveringsforreningen vederlagsfri aflevere dokumenaion for egenkonrol, hvis dee kræves af Bygherren.

38 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 26 AF 38 AB 92 Sk. 2. Arbejde anses for aflevere il bygherren, når afleveringsforrening har funde sed, medmindre der ved denne er påvis væsenlige mangler. Er dee ilfælde, afholdes ny afleveringsforrening, når enreprenøren har give bygherren skriflig meddelelse om, a manglerne er afhjulpe, jf. 1. Sk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfør i 1 il afleveringsforrening, anses arbejde for aflevere 10 arbejdsdage efer de angivne idspunk for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforrening som nævn i 2, 2. punkum. Sk. 4. Omfaer arbejde flere enrepriser, skal samlige enrepriser være færdiggjor, før bygherren skal indkalde il afleveringsforrening. De kan dog være afal eller fremgå af omsændighederne, a enrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige idspunker, eller a byggeafsni afleveres hver for sig. Sk. 5. Ved anlægsarbejder - borse fra dem, der er nævn i 36, 1 - afleveres de enkele enrepriser særskil, medmindre ande er afal eller fremgår af omsændighederne. AFLEVERINGSPROTOKOL 29. Ved afleveringsforreningen udfærdiges e dokumen (afleveringsprookol), hvori anføres påberåbe mangler ved arbejde og evenuelle andre forhold, påpege af bygherren. I ilknyning heril anføres enreprenørens mulige bemærkninger. Parernes sillingagen il, om arbejde er aflevere, skal fremgå af dokumene. Sk. 2. Dokumene underskrives af bygherren og enreprenøren. Sk. 3. Hvis en par ikke er repræsenere ved afleveringsforreningen, kan denne gennemføres uden den pågældende pars medvirken. Den møde par skal snares mulig give den anden par skriflig underrening om afleveringsforreningens gennemførelse og om indholde af afleveringsprookollen. Tilføjelser/ændringer Ændring: Enreprenøren har ansvar for a indkalde il afleveringsforreningen. Ændring: Udgår.

39 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 27 AF 38 AB 92 MANGELSBEGREBET 30. Er arbejde ikke udfør i overenssemmelse med afalen, fagmæssig korrek eller i overenssemmelse med bygherrens evenuelle anvisninger efer 15, foreligger der en mangel. De samme gælder, hvis enreprenøren ikke har levere anden afal ydelse i forbindelse med arbejde. Sk. 2. Hvis maerialer ikke er som afal eller af sædvanlig god kvalie, jf. 10, 1, foreligger der mangler. Dee gælder dog ikke 1) når enreprenøren i ilfælde af fri maerialevalg godgør, a konraksmæssige maerialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har kræve anvendelse af beseme maerialer, og enreprenøren godgør, a muligheden for a fremskaffe disse i konraksmæssig sand må anses for udelukke ved forhold, som enreprenøren ved afalens indgåelse ikke burde have age i beragning. I ilfældene 1) og 2) skal enreprenøren snares mulig underree bygherren om opsåede eller mulige hindringer, jf. 15. Sk. 3. Arbejde skal i alle ilfælde have de egenskaber, som er ilsikre ifølge afalen. Sk. 4. Afleveringsidspunke er afgørende for, om arbejde lider af mangler, hvad enen disse på dee idspunk kan konsaeres eller er skjule. Tilføjelser/ændringer G. MANGLER VED ARBEJDET MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 31. Enreprenøren har plig og re il a afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Sk. 2. Bygherren skal skriflig fassæe en fris il afhjælpning af påvise mangler. Frisens længde fassæes under hensynagen il manglernes ar og omfang sam forholdene i øvrig. Enreprenøren skal give bygherren skriflig meddelelse, når manglerne er afhjulpe. Tilføjelse: Mangler og bodssysem fremgår af SAB- SOS afsni 6.1 og 6.2. Vurderer Bygherren, a der er ale om misligholdelse af konraken, behandles sagen i henhold il 40 med ilføjelse. Tilføjelse: Enreprenøren skal afholde alle omkosninger ved afhjælpning af mangler.

40 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 28 AF 38 AB 92 Sk. 3. Hvis bygherren efer udløbe af frisen nævn i 2 - eller efer a have modage enreprenørens meddelelse om, a afhjælpning har funde sed - mener, a manglerne ikke er afhjulpe, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriflig meddele enreprenøren, hvilke mangler, der sadig påberåbes. Sk. 4. Afhjælper enreprenøren herefer ikke sraks de påvise mangler, har bygherren re il a lade dem udbedre for enreprenørens regning eller kræve afslag i enreprisesummen, jf. 34. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 32. Enreprenøren har i 5 år efer afleveringen plig og re il a afhjælpe mangler, der påvises efer afleveringen, jf. dog 36, 3, nr. 3. Sk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis enreprenøren har fåe skriflig meddelelse herom inden rimelig id efer, a manglerne er eller burde være opdage. Dee gælder dog ikke, hvis enreprenøren har gjor sig skyldig i grof uforsvarlig forhold. Sk. 3. Bygherren skal skriflig fassæe en fris il afhjælpning af påvise mangler. Frisens længde fassæes under hensynagen il manglernes ar og omfang sam forholdene i øvrig. Enreprenøren skal give bygherren skriflig meddelelse, når manglerne er afhjulpe. Afhjælpning af en mangel kan udskydes il foreagelse sammen med afhjælpning af evenuelle mangler, konsaere ved 1-års efersyne, forudsa a manglen ikke forværres derved, og a udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. Sk. 4. Foreager enreprenøren ikke inden udløbe af frisen nævn i 3 afhjælpning af de påberåbe mangler, har bygherren re il a lade dem udbedre for enreprenørens regning eller kræve afslag i enreprisesummen, jf. 34. Sk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for enreprenørens regning, når afhjælpning er uopsæelig, og enreprenøren ikke er i sand il umiddelbar a foreage afhjælpning. De samme gælder, når bygherren har grund Tilføjelser/ændringer

41 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 29 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer il a anage, a enreprenøren ikke foreager afhjælpning på ree måde eller uden ufornøden ophold. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 33. Enreprenørens afhjælpningsplig og bygherrens adgang il a foreage udbedring for enreprenørens regning, jf. 31 og 32, borfalder, hvis afhjælpning er forbunde med uforholdsmæssig sore udgifer. Ved bedømmelsen heraf skal der ages hensyn il bygherrens ineresse i, a afalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle ilfælde reen il afslag, jf. 34. BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 34. Afhjælper enreprenøren ikke mangler som anfør i 31, 4, og 32, 4, kan bygherren i sede for a lade manglerne udbedre for enreprenørens regning - kræve e afslag i enreprisesummen. Bygherren har endvidere re il afslag i enreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, sam i ilfældene nævn i 33. Sk. 2. Afslage beregnes som udgangspunk som de beløb, de ville have kose a afhjælpe manglerne. Sk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbunde med uforholdsmæssig sore udgifer, fassæes afslage efer bygherrens valg skønsmæssig eller på en af følgende måder: 1) enen som forskellen mellem den afale enreprisesum og den enreprisesum, der måe anages a være bleve afal, hvis der var indgåe afale om arbejde i den foreliggende sand, 2) eller som forskellen mellem de afale arbejdes værdi uden mangler og arbejdes værdi i den foreliggende sand. Sk. 4. Om bygherrens adgang il a hæve enrepriseafalen som følge af mangler gælder reglerne i 40. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 35. Enreprenøren er ersaningsansvarlig for ab, der er en følge af mangler ved arbejde, hvis manglerne skyldes fejl eller for- Tilføjelse: Enreprenøren er forplige il a lade sig sagsøge ved den domsol eller voldgifsre,

42 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 30 AF 38 AB 92 sømmelse fra enreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afalen må anses for ilsikre. Sk. 2. Enreprenøren hæfer ikke for drifsab, avanceab eller ande indireke ab. MANGELANSVARETS OPHØR 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i ilsluning heril skal bygherrens krav mod enreprenøren som følge af mangler fremsæes senes 5 år efer arbejdes aflevering. Efer dee idspunk kan bygherren ikke rejse krav mod enreprenøren. Besemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse ilfælde. Sk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejde, for hvilke de gælder, 1) a enreprenøren har påage sig a indeså i længere id, 2) a de ved afleveringen konsaeres, a afal kvaliessikring har svige væsenlig, eller 3) a der foreligger grof uforsvarlig forhold fra enreprenørens side. Sk. 3. Ved anlægsarbejder - borse fra dem, der er nævn i 1 - ophører mangelsansvare efer dansk res almindelige regler, Tilføjelser/ændringer som behandler ersaningskrav rejs mod bygherren. Enreprenøren skal holde bygherren skadesløs i den udsrækning, bygherren pålægges ansvar overfor redjemand for skade, der kan henføres il manglende vedligeholdelse og ilsyn. Tilføjelse: Enreprenøren er dog ersaningsansvarlig for personskader og ingskader, også overfor redjemand. Tilføjelse: For enreprisen ophører mangelansvare efer 5 år. Tidsrum for afhjælpningsplig og -re (i AAB og SAB benævn afhjælpningsperiode) er således generel 5 år, dog med følgende undagelser: 1 år for belægningers jævnhed 1 år for belægningers profil Umiddelbar inden ophør af mangelansvarsperioden for jævnhed og profil foreages besigigelse af arbejde som ved 1-års efersyn, jf. 37 og 39. Den efer afleveringen reserende 10 %'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, 2) nedskrives IKKE som følge af ophør af mangelansvar for jævnhed og profil. Mangelansvares ophør regnes alid il en 30. sepember. Afhjælpningsperioden for bæreslidlag sidesilles med afhjælpningsperioden for slidlag. Ændring: De konkree arbejde berages som e af 36, 1 og 2 omfae arbejde.

43 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 31 AF 38 AB 92 medmindre ande er fassa i udbudsmaeriale. Hvis mangelsansvare herefer ophører efer dansk res almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i 6, 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres il, a sikkerheden ophører. 2) Enreprenøren kan undlade a opfylde besemmelsen i 10, 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrumme for afhjælpningsplig og -re, jf. 32, 1, ændres il 1 år. 4) Besemmelsen i 38 om 5-års efersyn finder ikke anvendelse. 1-ÅRS EFTERSYN 37. Bygherren indkalder enreprenøren il en gennemgang af arbejde, som skal finde sed senes e år efer afleveringen. 5-ÅRS EFTERSYN 38. Bygherren indkalder enreprenøren il en afsluende gennemgang af arbejde, som skal finde sed senes 30 arbejdsdage før udløbe af en periode på 5 år efer afleveringen, jf. dog 36, 3, nr. 4. Sk. 2. Har bygherren ikke indkald som nævn i 1, kan enreprenøren indkalde bygherren il efersyne. Indkaldelsen skal være skriflig og ske med minds 10 arbejdsdages varsel. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 39. Indkaldelse il efersyn ifølge 37 og 38, 1, skal være skriflig og ske med højs 60 og minds 15 - ved hovedenreprise dog minds 20 arbejdsdages varsel. Sk. 2. I forbindelse med efersyn udfærdiges e dokumen (efersynsprookol), hvori anføres påberåbe mangler ved arbejde og evenuelle andre forhold, påpege af bygherren. I ilknyning heril anføres enreprenørens mulige bemærkninger. Sk. 3. Dokumene underskrives af bygherren og enreprenøren. Sk. 4. Hvis en par ikke er repræsenere Tilføjelser/ændringer H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Ændring: Enreprenøren har ansvar for a indkalde il 1-års efersyn. Ændring: Enreprenøren har ansvar for a indkalde il 5-års efersyn.

44 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 32 AF 38 AB 92 ved efersyne, kan dee gennemføres uden den pågældende pars medvirken. Den møde par skal snares mulig give den anden par skriflig underrening om efersynes gennemførelse og om indholde af efersynsprookollen. BYGHERRENS HÆVERET 40. Bygherren kan - efer skriflig påkrav il enreprenøren - hæve enrepriseafalen 1) hvis der - uden re il idsfrisforlængelse - foreligger en væsenlig forsinkelse fra enreprenørens side med hensyn il arbejdes udførelse, og forsinkelsen medfører beydelige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra enreprenørens side i øvrig foreligger væsenlig forsinkelse med hensyn il forhold af afgørende beydning for bygherren, medmindre dennes ineresser er ilsrækkelig ilgodese på anden måde, f.eks. gennem adgangen il a sandse udbealingerne eller ved sille sikkerhed, eller 3) hvis de udføre arbejde er af en sådan kvalie, a bygherren har grund il a anage, a enreprenøren ikke vil være i sand il a fuldføre arbejde uden væsenlige mangler. ENTREPRENØRENS HÆVERET 41. Enreprenøren kan - efer skriflig påkrav il bygherren - ved væsenlig forsinkelse hæve enrepriseafalen i de ilfælde, der er nævn i 24, 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige besræbelser for a fremme arbejde mes mulig. Sk. 2. Enreprenøren kan endvidere - efer skriflig påkrav il bygherren - hæve enrepriseafalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsenlig forsinkelse med hensyn il forhold af afgørende beydning for enreprenøren. Afalen kan dog ikke hæves, hvis enreprenørens ineresser er ilsrækkelig ilgodese gennem adgangen il a sandse arbejde eller ved sille sikkerhed. Tilføjelser/ændringer I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Tilføjelse: Bygherren kan hæve konraken, såfrem uden, a enreprenøren har re il ersaning eller økonomisk kompensaion, hvis a) Enreprenøren misligholder sine konraklige forpligelser, se også Ad 45. b) Enreprenøren erklæres konkurs, går i bealingssandsning, vangsakkor m.m. jf. 42. Enreprenøren afhænder sin virksomhed og/eller overdrager opgaven il en (ny) underenreprenør.

45 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 33 AF 38 AB 92 Tilføjelser/ændringer KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M. 42. Ved en pars konkurs kan den anden par sraks hæve afalen, i de omfang konkurslovens regler ikke er il hinder derfor. Sk. 2. Hvis boe har re il a indræde i afalen i medfør af konkurslovens regler, skal boe efer forespørgsel inden for en fris på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvid de vil indræde. Sk. 3. Reglen i 1 gælder illige ved en pars bealingssandsning, eller hvis der åbnes forhandling om vangsakkord, eller parens økonomiske forhold i øvrig viser sig a være således, a paren må anages a være ude af sand il a opfylde enrepriseafalen. Hævereen er dog beinge af, a paren ikke har sille - eller på den anden pars opfordring ikke sraks siller - beryggende sikkerhed for afalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Sk. 4. Er en par e akie- eller anparsselskab, kan den anden par hæve enrepriseafalen, hvis dee kræves opløs af Erhvervsog Selskabssyrelsen. Besemmelsen finder ikke anvendelse, hvis paren inden 10 arbejdsdage fra fremkomsen af e påkrav fra den anden par dokumenerer, a beingelserne for selskabes opløsning ikke er il sede, eller hvis paren siller fuldsændig sikkerhed for afalens opfyldelse. Sk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i 44. EN PARTS DØD 43. Dør en par, og boe behandles som gældsfragåelsesbo, finder besemmelserne i 42, 1 og 2, ilsvarende anvendelse. Sk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævn i 1 er dødsboe og arvingerne bereige il a indræde i enrepriseafalen, jf. dog 3. De samme gælder parens ægefælle, der hensidder i uskife bo. Indrædelsesreen er beinge af, a der enen er eller bliver sille beryggende sikkerhed for afalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Sk. 3. Ved enreprenørens død er indrædelsesreen illige beinge af, a der udpeges en leder af arbejde, som bygherren ikke

46 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 34 AF 38 AB 92 kan fremsæe bereigede indvendinger imod. Er arbejde af en sådan særlig karaker, a de som følge af enreprenørens død ikke kan forvenes behørig færdiggjor, kan indræden ikke finde sed. Sk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i 44. FÆLLES OM OPHÆVELSE 44. Ophævelse skal ske skriflig. Sk. 2. Samidig med ophævelsen skal den par, der hæver afalen, sørge for, a der skriflig indkaldes il en regisreringsforrening (sadeforrening), der skal afholdes hurigs mulig. Medmindre ande afales, afholdes regisreringsforrening dog idligs 1 arbejdsdag efer indkaldelsesskrivelsens fremkoms. Sk. 3. Ved regisreringsforreningen skal der udfærdiges e dokumen (regisreringsprookol), der beskriver omfang og kvalie af de udføre arbejde. Dokumene underskrives af parerne, medmindre regisreringen foreages af en syns- og skønsmand udmeld af Voldgifsnævne, jf. 45. Sk. 4. Hvis en par efer a være indvarsle ikke er repræsenere ved regisreringsforreningen, kan denne gennemføres uden den pågældende pars medvirken. Den møde par skal snares mulig give den anden par skriflig underrening om regisreringens gennemførelse og om regisreringsprookollens indhold. Sk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejde på bygherrens vegne, bereige il a benye enreprenørens maerialer og maeriel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdes færdiggørelse vil påføre bygherren ab. Der ydes sædvanlig vederlag for anvendelsen. Sk. 6. Ved ophævelse fra den ene pars side er den anden par ansvarlig for de lide ab efer dansk res almindelige regler. Tilføjelser/ændringer

47 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 35 AF 38 AB 92 SYN OG SKØN 45. Hvis der i ilfælde af uoverenssemmelser mellem parerne eller for a sikre bevises silling ønskes udmeld syn og skøn, fremsæes begæring herom il Voldgifsnævne for bygge- og anlægsvirksomhed, København. Sk. 2. Begæringen skal ved fremsæelsen være ledsage af 1) oplysning om, hvilke parer sagen vedrører, sam disse parers adresse og elefonnummer, 2) en skriflig fremsilling, hvori gives en kor redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønsemae), 3) de dokumener, der er af beydning for sagen, 4) evenuel angivelse af de ønskede ekniske kvalifikaioner hos skønsmanden og 5) angivelse af, om forreningen mod bealing af e særlig gebyr ønskes fremme som hasesag. J. TVISTER Tilføjelser/ændringer Tilføjelse: Tviser giver ikke re il sandsning af enreprisen. Såfrem der opsår uenighed mellem parerne i anledning af nærværende afale disse ikke kan nå frem il en afale i henhold il SAB- SOS afsni Konflikløsning, udpeges en uvildig opmand fra Vejdirekorae, som begge parer kan godkende. Opmandens mening illægges afgørende beydning, med mindre en af parerne kræver voldgif om sagen. Udgiferne il opmanden deles ligelig mellem enreprenøren og bygherren. Voldgifsviserne afgøres af en af De Danske Voldgifsinsiu nedsa Voldgifsre i overenssemmelse med "Regler for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgifsre i Danmark". Voldgifsreens kendelser er endelige, og parerne er forplige il a eferkomme kendelserne. Hvis Voldgifsreens kendelse ikke eferkommes, kan den fuldbyrdes efer resplejelovens regler om vangsfuldbyrdelse af domme. Der henvises i øvrig il Lov nr. 553 af 24/06/2005 om voldgif.

48 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 36 AF 38 AB 92 Sk. 3. Der udmeldes i almindelighed een skønsmand. Hvis Voldgifsnævne finder, a der er anledning deril, kan der udmeldes o, eller under ganske særlige omsændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf ages hensyn il parernes ønske. Sk. 4. Ny syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sed, hvis Voldgifsnævne finder, a der er anledning deril. Hvis begæring om voldgifsbehandling af visen er indgive, jf. 47, ager Voldgifsreen silling il fremsae begæringer om supplerende syn og skøn eller ny syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Sk. 5. Den eller de, der har fremsa begæring om skønsforreningen, hæfer for udgiferne herved, herunder skønsmandens honorar, der fassæes af Voldgifsnævne. Hvis visen eller en del deraf indbringes for Voldgifsreen, ages udgifen og dens nødvendighed i beragning ved fassæelsen af sagsomkosninger. Voldgifsreen fassæer i så fald skønsmandens honorar. Sk. 6. Når nærværende almindelige beingelser gælder i forholde mellem bygherren og flere parer (enreprenører, leverandører), gælder besemmelserne i 1-5 også i de indbyrdes forhold mellem de pågældende parer. Sk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fassa af Voldgifsnævne for byggeog anlægsvirksomhed. Tilføjelser/ændringer SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 46. På en pars begæring kan Voldgifsnævne udpege en sagkyndig il a ræffe besluning om udbealing af sille sikkerhed, jf. 6, 7, og 7, 3, og om bereigelsen af a holde bealinger ilbage eller foreage modregning i ilfælde af parernes uenighed som nævn i 22, 14. Sk. 2. Voldgifsnævne kan efer sagens karaker besemme, a besluningen skal ræffes af flere sagkyndige. Sk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 45, 2. Kopi af begæringen fremsendes samidig il den

49 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 37 AF 38 AB 92 anden par i enrepriseafalen. Sk. 4. Voldgifsnævne fassæer en kor fris for modparen il a afgive e indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning deril give parerne adgang il a fremkomme med yderligere e indlæg inden udløbe af en kor fris, som den sagkyndige fassæer. Efer udløbe af frisen ræffer den sagkyndige snares mulig og inden 15 arbejdsdage besluning om, i hvilke omfang udbealingskrave skønnes begrunde, og hvem der skal beale udgiferne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgifsnævne fassæer sørrelsen af honorare. Sk. 5. De kan i særlige ilfælde besemmes, a udbealing il privae bygherrer og il enreprenører beinges af sikkerhedssillelse. Den sagkyndige ræffer i så fald besemmelse om sikkerhedens ar og omfang og om beingelserne for dens udbealing eller ophør. Ved begæring om udbealing af bygherrens sikkerhedssillelse kan den sagkyndige i særlige ilfælde endvidere henvise enreprenøren il a anlægge voldgifssag efer 47. Sk. 6. Under ganske særlige omsændigheder kan Voldgifsnævne forlænge friserne i 4 med indil 10 arbejdsdage. Sk.. 7. Beløb, der omfaes af besluning om udbealing af sille sikkerhed, skal udbeales senes 3 arbejdsdage efer, a parerne og garanen har fåe skriflig meddelelse om besluningen. VOLDGIFT 47. Tviser mellem parerne afgøres af Voldgifsreen for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. Sk. 2. Sag for Voldgifsreen anlægges ved indlevering af klageskrif, der siles il Voldgifsnævne. Sk. 3. Klageskrife skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parer sagen vedrører, sam disse parers adresse og elefonnummer, 2) klagerens påsand sam en kor fremsilling af de kendsgerninger, hvorpå på- Tilføjelser/ændringer Ændring: Der henvises il 45.

50 SB: SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 38 AF 38 AB 92 sanden søes, og 3) angivelse af de dokumener og andre beviser, som klageren ager a påberåbe sig. Dokumenerne skal være vedlag. Sk. 4. Voldgifsreen besår - jf. dog 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgifsreens præsidium, udpege af præsidies formand, dels af 2 sagkyndige, som efer sagens beskaffenhed udpeges af Voldgifsnævne for hver enkel ilfælde. Præsidies formand kan besemme, a en af suppleanerne i dee skal fungere som voldgifsreens formand. Sk. 5. Hvis en par begærer de, suppleres reen med yderligere 2 medlemmer af præsidie eller des suppleaner. De dermed forbundne merudgifer fordeles i forbindelse med Voldgifsreens afgørelse af spørgsmåle om sagsomkosninger. De kan da besemmes, a de udgifer, der er en følge af reens supplering, skal udredes af den par, der har rejs krav herom, når reen skønner, a de ikke var ilsrækkelig begrunde a fremsæe krave. Sk. 6. Er parerne enige derom, kan Voldgifsreen beså alene af 1 medlem. Sk. 7. For Voldgifsreens behandling af sagerne gælder de regler, som er fassa af Voldgifsnævne for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrig gælder lov om voldgif. Sk. 8. Når nærværende almindelige beingelser gælder i forholde mellem bygherren og flere parer (enreprenører, leverandører), gælder besemmelserne i 1-7 også i de indbyrdes forhold mellem de pågældende parer. Tilføjelser/ændringer

51 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Særlige Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) Udbud 1 Februar 2015

52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT ORGANISATION OG SAMVIRKE ENTREPRENØRENS ORGANISATION AALBORG KOMMUNES ORGANISATION SAMVIRKE BESTILLING AF YDELSER STANDARDOPGAVER EKSTRAOPGAVER MATERIALELEVERANCER FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE FORHOLD TIL MYNDIGHEDER FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE KVALITETSKONTROL GENERELT KVALITETSKRAV KVALITETSKONTROL KONTROLNIVEAUER KONTROLSKEMAER DOKUMENTATION MANGLER OG BODSSYSTEM UDBEDRING AF MANGLER BODSSYSTEM BILAG Bilag 6: Bilag 7: Sociale klausuler Konrolskema

53 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 3 AF ALMENT Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af afalegrundlage for enreprenørens gennemførelse af enreprisen og skal således eferleves af enreprenøren. Den faslægger de væsenligse forhold i de samspil, der i konrakperioden skal foregå mellem enreprenøren og Aalborg Kommunes besillerfunkion (Bygherren), herunder hvorledes opgaverne kvaliessyres. Kvaliessyringen er basere på, a enreprenøren i høj grad selv skal dokumenere kvalieen af ydelserne. Der er vedlag sandard konrolskema, som skal benyes af enreprenøren, uanse han har si ege kvaliessyringssysem. Kun undagelsesvis og efer særlig afale kan illades a enreprenøren benyer andre skemaer. 2. ORGANISATION OG SAMVIRKE 2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION Enreprenøren er ansvarlig for a lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under konraken. Enreprenørens leder for enreprisen skal vareage kommunikaion med Bygherren. Enrepriselederen skal være den i enreprenørens ilbud anføre person. Overdragelse af enrepriselederfunkionen il anden person kan kun ske efer godkendelse af Bygherren. Enreprenørens enrepriseleder skal vareage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel konakperson il Bygherren og skal have kompeence il a ræffe selvsændige besluninger inden for hele konraken. Enrepriselederen skal som minimum have følgende kvalifikaioner: Minds 2 års erfaring i ledelse af ilsvarende opgaver. Indgående kendskab il asfalarbejder. Godkend kursus i Vejen som arbejdsplads. Forrolig med anvendelse af IT-værkøjer il ledelse og kommunikaion. Enrepriselederen skal have de fornødne anal medarbejdere il rådighed, der er fuld forrolig med og fuld kvalificere il a udføre de krævede arbejde og de krævede konroller. Enrepriselederen skal være bemyndige il a ræffe bindende afaler på enreprenørens vegne. Enreprenøren skal fremlægge dokumenaion på medarbejdernes faglige kvalifikaioner jf. BUT afsni Enrepriselederen skal have æ konak il Bygherren, og der skal være konakmulighed il enrepriselederen eller dennes sedforræder i kommunens åbningsid via elefon og . Enrepriselederen eller dennes sedforræder skal efer ilkald fra Bygherren inden for kommunens åbningsid kunne møde på By- og Landskabsforvalningen senes følgende arbejdsdag.

54 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 4 AF 11 Enreprenøren skal kunne kommunikere elekronisk med Bygherren. Dee indebærer bl.a. kviering for modagne rekvisiioner og meddelelser i øvrig. Enrepriselederen skal personlig delage i de i afsni 2.3 anføre møder sam øvrige møder, som Bygherren indkalder il. Enrepriselederen eller dennes kvaliesansvarlige skal delage i alle fælleskonroller. Enreprenørens kvaliesansvarlige skal ved underskrif godkende alle Enreprenørens dokumener angående kvaliessyring. Samlige dokumener vedrørende enreprisens gennemførelse skal forefindes på Enreprenørens konor, hvorfra denne enreprise ledes. Enreprenøren indesår for a modagne nøgler og ande forrolig og personlig ilbehør, som anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under beryggende forhold. Enreprenøren skal efer anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere avshedsplig med hensyn il forhold, som de måe blive bekend med i forbindelse med arbejdes udførelse. Enreprenøren er desuden forplige il a overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bilag 6). De beyder bl.a., a hvis arbejdsforhold af den i nærværende konrak omhandlede ar ikke er omfae af kollekiv overenskoms, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunsige end de vilkår, der inden for de fag eller den indusri, i hvilken enreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under ilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gældende såfrem enreprenørens konrak oversiger 10 mio. kr. Ansvare for, a overholde Aalborg Kommunes social klausuler påhviler virksomhedens leder. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underenreprenører eller af personer, der har fåe overdrage konraken il udførelse. I så ilfælde påhviler de lederen af den virksomhed, der sår som hovedenreprenør, a påse, a besemmelsen finder anvendelse. Manglende overholdelse af sociale klausuler er a berage som væsenlig misligholdelse. Aalborg Kommune er således bereige il uden varsel a ophæve konraken. Aalborg Kommune er dog i sede bereige il, skriflig a anmode enreprenøren om a bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan enreprenøren ikke inden frisens udløb dokumenere, a forholdene er brag i overenssemmelse med nærværende besemmelse, er Aalborg Kommune bereige il a hæve konraken uden yderligere varsel." 2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION Enreprenøren får på de førse drifsmøde efer konrakindgåelse meddelelse om, hvem der repræsenerer Bygherren og dennes besillerfunkion overfor Enreprenøren. Denne er i de følgende benævn "besilleren". Besilleren repræsenerer Bygherren over for enreprenøren med hensyn il arbejdes ilreelæggelse og udførelse. Besilleren kan give og modage meddelelser vedrørende arbejde, besille arbejder il udførelse, godkende eller kassere arbejder, sam give anvisninger med hensyn il ilreelæggelsen af enreprenørens arbejde.

55 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 5 AF 11 Besilleren har adgang il de arbejdspladser, hvor arbejde udføres. Enreprenøren er forplige il a sille oplysninger, der er nødvendige il bedømmelse af ydelsen, il rådighed for Bygherren. Bygherren udøvelse af ilsyn og konrol vil ikke på nogen måde kunne friage enreprenøren fra dennes forpligelser. Besilleren kan under arbejdes gang kassere ikke konrakmæssig udføre arbejder. Denne kassaion skal ske så hurig som mulig. Besillerens gennemgang af enreprenørens planer, maerialeleverancer, udføre arbejder, regisreringer og dokumenaion friager ikke enreprenøren for nogen del af ansvare for evenuelle fejl eller mangler eller konsekvenser heraf. Enreprenøren er forplige il a sille oplysninger, der er nødvendige il bedømmelse af ydelsen, il rådighed for Bygherren. Bygherrens udøvelse af ilsyn og konrol vil ikke på nogen måde kunne friage enreprenøren fra dennes forpligelser. 2.3 SAMVIRKE Al mundlig og skriflig kommunikaion og dokumenaion mellem Bygherren og Enreprenøren sam mellem Enreprenør og borgere skal foregå på dansk Gensidig informaion Enreprenøren og Bygherren er forplige il gensidig informaion om alle forhold, der kan have indflydelse på opfyldelse af den indgåede konrak. Bygherren skal have akindsig hos Enreprenøren angående daa om ekniske og adminisraive forhold vedrørende udførelse af enreprisen. Enreprenøren skal løbende orienere Bygherren om foresående arbejder. Enreprenøren skal delage i nedensående opsarsmøde (projekgennemgang), drifsmøder sam fælleskonroller og evenuelle andre møder (enkele) efer behov uden særskil bealing Opsarsmøde Umiddelbar ved konrakperiodens sar afholdes der opsarsmøde (projekgennemgang) mellem Bygherren og Enreprenøren. På møde skal som minimum behandles følgende: Enreprenørens og Bygherrens organisaion og konakpersoner. Enreprenørens forslag il idsplan for afvikling af enrepriser. Enreprenørens plan for kvalieskonrol jf. afsni 5.3. Prakiske forhold vedrørende enreprisens udførelse. Enreprenørens evenuelle bemærkninger il de omfaede anlægs omfang og kvaliesilsand. Herudover skal enreprenøren på Bygherrens forlangen sammen med Bygherren delage i forsyn (forberedende møder) for de berøre parceller, inden arbejde igangsæes.

56 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 6 AF Drifsmøder Der må påregnes afhold drifsmøde minds 2 gange i konrakperioden, hvor bl.a. følgende punker behandles: Arbejdernes sade. Forhold vedrørende arbejdes udførelse. Koordinering med andre arbejder og planer, f.eks. ledningsomlægninger mv. Saus vedrørende kvalieskonrol. Faglig drøfelse af meoder og maerialer, se afsni Forhold il grundejere, forreninger mv. Økonomi Faglig sparring Bygherren og Enreprenøren skal akiv medvirke il videndeling med henblik på, a begge parer får informaioner af værdi for opimering af planlægning og gennemførelse af enreprisen også il gavn for brugere og borgere. Den prakiske udøvelse af videndeling sker på drifsmøder, men også i den daglige konak og ved fælleskonrol. Udvikling af drif og vedligeholdelse kan omfae forslag il eksraordinær indsas (eksraopgaver) eller ændringer il sandardopgaverne. Disse ilag vil normal blive afregne efer konrakens enhedspriser Konflikløsning I Særlige Beingelser Ad 45, 1 er der anfør vilkår om anvendelse af en opmand ved opsåede viser. Ved evenuelle uoverenssemmelser anvendes forinden brug af en opmand - besluningsrappen. Der er her følgende niveauer: 1) Faglederniveau - og er en uenighed på dee niveau ikke løs inden for 1 uge, flyes denne e rin op il niveau 2 2) Afdelingslederniveau og er en uenighed på dee niveau ikke løs inden for 2 uger, flyes denne e rin op il niveau 3. 3) Sadsingeniør og områdechefer for enreprenøren. 3. BESTILLING AF YDELSER 3.1 STANDARDOPGAVER Sandardopgaver i form af vedligeholdelse af srækningerne i nærværende enreprise udføres som beskreve i SAB-VARM og SAB-OB.

57 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 7 AF EKSTRAOPGAVER Udover konrakens fase ydelser kan Bygherren besille arbejder hos enreprenøren il særskil afregning. Besilling vil normal foregå elekronisk ( , Inerne eller ilsvarende). Enreprenøren skal også elekronisk bl.a. kviere for modagne rekvisiioner og give meddelelse om færdiggørelse af besile opgaver. 3.3 MATERIALELEVERANCER De maerialer, som Bygherren leverer, fremgår af SAB-VARM og SAB-OB. Enreprenøren skal besille disse i god id ved planlage arbejder. Enreprenøren skal afhene bygherreleverancer på anvise seder i Aalborg by. Der kan ræffes afale om levering på enreprenørens egen plads. Følgende eksiserende maerialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal efer afale med Bygherren leveres på anvis plads i Aalborg by: Granimaerialer, dæksler, karme og rise. Bygherren kan, når som hels i konrakperioden kræve, a alle enrepriseudførelser skal GPS-logges. GPS-udsyr il dee udleveres il enreprenøren af Bygherren. 4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE 4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER Generel har Bygherren myndighedsansvar for de omfaede opgaver og vareager myndighedsopgaver. Enreprenøren er underkase de pålæg og besemmelser, som offenlige og andre myndigheder giver om arbejde, herunder arbejdsmiljømæssige og rafikale forhold. For myndighedsforhold, der relaeres direke il enreprenørens udførelse af opgaven, er enreprenøren ansvarlig direke overfor den pågældende myndighed. Såfrem en maerialeleverance er levere på arbejdspladsen med overvæg, beales overskridelsen ikke. Til brug for ilsynes konrol af, hvorvid der ved en leverance er ale om kørsel med overlæs, påhviler de enreprenøren a sørge for, a alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køreøjes indregisreringsnummer som den for de pågældende køreøj gældende maksimale nyelas og maksimale oalvæg. Evenuelle redukioner i bealingen som følge af overlæs foreages senes ved sluafregningen, ide ilbudslisens enhedspriser, omregne il pris pr. on for den pågældende leverance, anvendes som redukionsgrundlag. Såfrem e il ranspor anvend køreøj ikke er indregisrere, må oalvægen ved kørsel på vejbefæselser ikke medføre, a akselrykke oversiger 10. Enreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumenaion herfor.

58 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 8 AF 11 Enreprenøren er ansvarlig for indhenning af ledningsoplysninger m.m. i berøre arealer sam indhenning af diverse illadelser som f.eks. opgravningsilladelse og illadelse il råden over vejarealer. Enreprenøren må ikke uden nærmere afale med bygherren ree henvendelse il myndigheder og ledningsejere med henblik på ændring af allerede indgåede afaler. Bygherren skal på forlangen have kopi af al relevan korrespondance med myndigheder og ledningsejere af beydning for enreprisens gennemførelse. Dee friager ikke enreprenøren for ansvar. 4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE Enreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensynagen il beboere og rafikaner, således a gener begrænses mes mulig, hvor arbejde indvirker på rafikafviklingen og adgangen il ejendomme. Enreprenøren skal opreholde e god forhold il beboere og rafikaner, dels ved behandling af henvendelser fra borgere og dels ved informaion om arbejdernes gennemførelse, især kommende arbejder som indvirker på rafikafviklingen og adgangen il ejendomme. Hvis enreprenøren modager henvendelser eller klager fra brugere skal han forklare om Aalborg Kommunes serviceniveau på område og i øvrig henvise dem il a konake Bygherren, hvis sagen ikke kan afklares ilfredssillende. Enreprenøren må ikke iværksæe arbejder på henvendelse fra brugere uden afale med Bygherren. Enreprenøren er ansvarlig for evenuelle skader på redjemands ejendom. Udbedring af arbejdsfølgeskader på privae og offenlige arealer sam redjemands ejendom udføres af enreprenøren for egen regning. Såfrem enreprenøren benyer privaejede arealer i forbindelse med opgavens gennemførelse, påhviler de enreprenøren på forhånd a opnå afale med pågældende grundejere sam a afholde alle udgifer i forbindelse hermed. Enreprenøren skal underree Bygherren om sådanne afaler. 5. KVALITETSKONTROL 5.1 GENERELT Dee afsni angiver minimumskravene il de kvaliessysem og den dokumenaion, som enreprenøren skal udføre for nærværende enreprise. Kvaliessyseme med den ilhørende kvaliesdokumenaion er en del af enreprenørens ydelse, og udgiferne heril skal være indregne i ilbudde. 5.2 KVALITETSKRAV Kvalieskrav il de enkele delopgaver er anfør i SAB-VARM og SAB-OB under beskrivelse af opgaverne. Kvalieskravene omfaer primær udførelseskrav, som angiver krav il selve

59 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 9 AF 11 arbejdes udførelse (proceskrav) og de kvalieer, som areale eller anlægge skal have umiddelbar efer delopgavens udførelse (ilsandskrav). 5.3 KVALITETSKONTROL Enreprenøren skal senes på de førse drifsmøde efer konrakoverdragelsen fremlægge plan for, hvordan egenkonrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for evenuelle underenreprenørers arbejder. Konrol af opgavernes udførelse og kvalie gennemføres efer følgende yper konrol: a) Egenkonrol. Enreprenøren skal gennemføre egenkonrol og dokumenaion af, a de udføre arbejder er gennemfør, som foreskreve jf. generelle krav i udbudsforskrifer, se SB 2 2, sam supplerende krav i SAB-VARM og SAB-OB. Konrollaner må som hovedregel ikke konrollere ege arbejde. Enreprenøren skal udføre egenkonrol af minds 10 % af de udføre arbejder jævn fordel på enrepriser og over sæsonen. Konrolpunker omfaer udførelseskrav og ilsandskrav. Der anvendes visuel konrol, måling sam dokumenaion som konrolmeoder. Enreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere konrolskemaer og anden dokumenaion for en besem periode. Dokumenaion for egenkonrol skal opbevares af enreprenøren i hele konrakperioden. b) Fælleskonrol gennemføres af enreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik på a kunne dokumenere, a de udføre arbejder er gennemfør som foreskreve. Der henvises i øvrig il Særlige Beingelser 28, 1. Herudover kan der gennemføres fælleskonroller efer behov. Bygherren faslægger konrolområder sam idspunk for fælleskonrol og indkalder enreprenøren heril. Enreprenøren får ikke oplysning om konrolområder på forhånd. Konrolområderne udvælges ilfældig på forhånd af Bygherren. Fælleskonrol udføres hovedsaglig ved delaflevering. c) Sikprøvekonrol gennemføres af Bygherren og kan omfae alle yper opgaver. Der konrolleres om de anføre ilsands- og udførelseskrav er overhold, herunder om opgaven er udfør fagmæssig korrek sam om opgaven er udfør i afal omfang og il afal id. Bygherren afgør i hver ilfælde, hvorvid der er ale om overskridelse af de kvalieskrav, som er angive i udbudsmaeriale. Resula af sikprøvekonroller fremsendes/udleveres il enreprenøren, der gives mulighed for a kommenere resulae. Omfange af sikprøvekonrollen er ikke faslag og gennemføres efer behov.

60 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 10 AF KONTROLNIVEAUER Der kan udføres konrol på 3 niveauer: Sarniveau Omhyggelig konrol og drøfelse af opgaveudførelsen (proceskonrol og slukonrol). Normal niveau Skærpe niveau Fælleskonrol ved delafleveringer. Bodssysem gælder, se afsni 6.2. Konrolomfang øges. Bodssysem gælder, se afsni 6.2. Ved genagne overskridelser af kvalieskrav foreages konrol på skærpe niveau. Dee indebærer a omfange af områder, der konrolleres, kan hæves. 5.5 KONTROLSKEMAER Konrolskema er vedlag som Bilag 7. Skemaerne kan benyes såvel ved egenkonrol, fælleskonrol som sikprøvekonrol. Konrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er sille i SAB-VARM og, SAB- OB. Overskridelser noeres i skemae med nummer, lokalie og bemærkninger. Der kan endvidere noeres foodokumenaion. Hver minus i konrolskemaerne æller som 1 overskridelse. 5.6 DOKUMENTATION Konroldokumener (konrolskemaer mv.) skal dokumenere, a den i konrolplanen anføre konrol er gennemfør. Dokumenaionen skal være daere og underskreve. Dokumenaionen udarbejdes sraks efer konrollen er gennemfør. På drifsmøder skal enreprenøren på anmodning forelægge dokumenaion for udfør egenkonrol for den forud for møde forløbne periode. Ved enreprenørens egenkonrol underskrives og godkendes resulae af enreprenørens konrollan. Ved fælleskonrol underskrives og godkendes resulae af enreprenøren og Bygherren. Resula af sikprøvekonroller fremsendes/udleveres il enreprenøren, der gives mulighed for a kommenere resulae. Der skal være enydige referencer fra konrolskemaer il de konrollerede område. Enreprenøren skal regisrere, hvor kvalieskrav ikke overholdes, sam modagne klager og på baggrund heraf konsaere, hvor der ofes sker svig i syseme. Dokumenaion for egenkonrol skal opbevares af enreprenøren i hele konrakperioden.

61 SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 11 AF MANGLER OG BODSSYSTEM 6.1 UDBEDRING AF MANGLER Generel gælder, a hvis en opgave ikke opfylder kvalieskrav eller på anden måde ikke er konrakmæssig, skal enreprenøren for egen regning sraks udbedre manglerne i den udsrækning dee er mulig. Ved overskridelse af krav il belægninger skal enreprenøren foreage udbedring indenfor en fris på 4 uger senes den 31. okober. Udbedring af mangler friager ikke enreprenøren for bealing af bod. 6.2 BODSSYSTEM Til kvaliessyringssyseme hører e bodssysem. De er Bygherrens forvenning, a dee ikke udløser pålægning af bod. Vurderer Bygherren, a der er ale om misligholdelse af konraken, behandles sagen i henhold il AB med ilføjelse i Særlige Beingelser. Kvaliesopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underrening om overskridelser, således a enreprenøren kan nå a gribe ind og forbedre kvalieen. Oversiger analle af overskridelser 2 pr. måned, udløser overskridelserne bod. Analle af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende: Anal overskridelse ved gennemføre fælleskonroller. Hver mangel ved enreprenørens egenkonrol, regisrering og dokumenaion (ikke konsaerende overskridelser af kvalieskrav). Anal overskridelser af idsfriser for delopgaver. Anal mangler i øvrig i forhold il konrak, eksempelvis manglende opfyldelse af krav vedrørende organisaion og samvirke, udførelse af egenkonrol, afmærkning og arbejdsplads sam maeriel og mandskab. Bodssasen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fassæes il kr. Hvis der er 5 overskridelser i en måned, vil de indebære bøder på 3 x 5000 kr. = kr. Pålag bod frarækkes i næsfølgende årlige bealing. Såfrem enreprenøren ikke overholder en af begge parer godkend idsplan vil Bygherren kræve dagbod. Dagboden pålægges enreprenøren, indil de konsaeres, a forsinkelsen af de oale arbejde er ophør. Dagboden modregnes i enreprenørens ilgodehavende. For overskridelse af færdiggørelsesidsfris for en enreprise fassæes en bod på 2 % af enreprisens ilbudssum pr. påbegynd uge, dog minimum kr. pr. uge. Bodssørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-VARM og SAB-OB.

62 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Særlige Arbejdsbeskrivelse for Varmblande asfal (SAB-VARM) Udbud 1 Februar 2015

63 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 2 AF 16 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 3 ad 1.1 Enreprenørens ydelser... 3 ad 1.2 Underlag... 7 ad 1.3 Krav il specifikaioner og konrol efer enreprisesørrelse... 7 ad 1.4 Genbrug... 8 ad 1.5 Funkionskrav MATERIALER... 9 ad 2.1 Råmaerialer... 9 ad 2.2 Varmblandede asfalmaerialer (generelle krav) UDFØRELSE... 9 ad 3.1 Afrening og oprening... 9 ad 3.2 Transpor ad 3.3 Klæbning ad 3.4 Udlægning ad 3.5 Kaner, samlinger, dæksler og lignende ad 3.6 Komprimering ad 3.7 Renfejning og renholdelse af færdig belægning KONTROL ad 4.1 Almen ad 4.2 Dokumenaion af konrol AFHJÆLPNING BILAG Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Spærreider Enreprisekor Bygherreleverancer Principegning for regulering af fas dæksler/rise Principegning for regulering af flydende dæksler/rise Typeegning for modificere cirkelbump

64 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 3 AF 16 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT Nærværende SAB-VARM er supplerende besemmelser il AAB - Varmblande asfal, februar 2012 og AAB Asfalarbejder (supplerende), juli De enkele punker (nummerere) refererer il ovensående AAB. Desuden henvises il kravene i SAB Søjreducerende slidlag (SRS), mars 2013 og AAB Asfalbump, februar ALMENT ad 1.1 Enreprenørens ydelser Opgavens ar Opgaven omfaer levering og udlægning af fulddækkende asfal belægninger inklusiv forberedende arbejder. Forudgående arbejder omfaer: Planfræsning af ramper, fjernelse af eksiserende kørebaneafmærkning (ermoplas), fræsning il afhjælpning af ujævne belægninger og afvandingsproblemer sam manglende kansenslysning. Planfræsning omfaer også evenuel affræsning af hele de eksiserende slidlag. Tilsluningsfræsninger mod eksiserende belægninger. Reparaioner med fræsning (bassinfræsning) som følge af slaghuller, sæninger, krakeleringer, sporkøring og kanskader. Oplapning/oprening uden fræsning som følge af slaghuller, sæninger og kanskader hvor enreprenøren vurderer, a fræsning ikke er formålsjenlig. Maskinafrening af belægningen (i særlige ilfælde og efer afale). Udskifning/regulering af dæksler og rise. Revneforsegling med langsom brydende, penererende emulsion med forudgående oprensning med højryksluf Generel om opgaven Asfalarbejder skal udføres i perioden 1. april il 30. sepember Arbejder uden for denne periode skal afales med Bygherren. Alle arbejder skal udføres fagmæssig korrek. Enreprenøren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en idsplan for arbejdes udførelse. Tidsplanen skal age hensyn il bindingerne nævn i pk Ved udarbejdelse af idsplaner skal de påses, a idsrumme mellem afsluning af de forudgående arbejder og selve udlægningen af fulddækkende belægning begrænses mes mulig (maksimal 2 arbejdsdage) med mindre ande afales under de forberedende møde. Enreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. konrol, fremgår af ilbudsliser og beskrivelser og omfaer bl.a. ydelser beskreve i afsni

65 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 4 AF Trafikregulering Enreprenøren skal gennemføre arbejde rafiksikkerhedsmæssig forsvarlig, og på en sådan måde, a gener for vejens brugere og naboer minimeres. Enreprenøren skal sikre, a rafikafviklingen kan opreholdes under arbejdes udførelse, dog kan der når arbejdsforholdene beinger dee opnås illadelse il afspærring og omkørsel. Enreprenøren skal sikre, a rafikafviklingen kan opreholdes under arbejdes udførelse. Trafikreguleringen omfaer bl.a.: a) Udarbejdelse af afmærkningsplan il godkendelse hos vejmyndighed før arbejde påbegyndes. b) Afmærkning, afspærring og rafikregulering, herunder opsæning af evenuelle hasighedsbegrænsningsavler, ide ansvare for rafikkens afvikling påhviler enreprenøren. Al afspærring af afmærkning skal foreages i overenssemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", november 2013, og i øvrig efer poliies, arbejdsilsynes og vejbesyrelsens anvisninger. Hvor der ved enreprisegrænsen er kaner på 3 cm suppleres med A99-avle og underavle Høj kan. Hvor rafikreguleringen og asfalarbejde foregår på veje, der benyes som ruer for offenlig kollekiv rafik, skal enreprenøren i god id (minimu uger før forvene saridspunk) give besked om rafikreguleringens saridspunk og varighed il vejmyndigheden (se punk 1.1.6), således a de berøre rafikselskaber evenuel kan omlægge ruerne. Enreprenøren har ansvare for skilning for manglende afsribning (A99) med underavle Afsribning mangler (U99,1), og høj kan i raba (A35), som skyldes enreprenørens udførelse af asfalarbejder, indil skilning overages af sribeenreprenør. Enreprenøren skal koordinere skilning med udfører for sribearbejde, By- og Landskabsforvalningens Enreprenør (konakperson Børge Anker Jensen, lf ). Alle udgifer il rafikregulering skal være indehold i enhedspriserne Arbejdsider Enreprenøren skal ilreelægge arbejde under hensynagen il, a der normal ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undagelsesvis på lørdage. a arbejde normal skal udføres inden for dagimerne, d.v.s. mellem kl og af miljømæssige hensyn i form af søjgener for beboere langs srækningen. a der på visse srækninger (rafikveje primær by) kan være resrikioner (spærreider, bilag 8) på hverdage mellem kl og sam og af rafikale hensyn. Ovensående resrikioner kan efer afale med Bygherren lempes, såfrem de vil være hensigsmæssig a udføre arbejder uden for disse idsrum. De vil fremgå af parcelilbudsliserne, hvor resrikionerne forvenes a kunne ilsidesæes. Arbejde skal endvidere ilreelægges ud fra, a der ikke vil blive yde bealing for arbejde på ikke-hverdage og il vejrligsforansalninger.

66 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 5 AF 16 Enreprenøren skal i arbejdsplanen age hensyn il, a arbejde skal sandses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af kondiionsmæssig arbejde. Fulddækkende belægninger må kun udføres i den normale asfalsæson fra 1. april il 30. sepember med mindre ande er afal. Der silles ikke krav om mulighed for a ilkalde enreprenøren uden for idsrumme mandag fredag mellem kl og Hvis der opsår aku behov for udførelse af arbejder uden for normal arbejdsid, som skyldes forsømmelse fra enreprenørens side, vil enreprenøren blive gjor økonomisk ansvarlig herfor Arbejdsmiljøforhold Bekendgørelse om bygge- og anlægsarbejder, Bekendgørelse nr af 16/12/2010 er gældende for enreprisen. Der er i beskrivelsen ikke forudsa anvend arbejdsmeoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange, der ikke er i overenssemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. De forudsæes, a ilbudsgiver ud fra e almindelig kendskab il enreprisens opgaver har viden om særlige, væsenlige arbejdsmiljøforhold, der er forbunde med enreprisens udførelse og de regelgrundlag, som gælder herfor. Bygherrens krav il arbejdsmiljøe fremgår af afsni (afmærkning af vejarbejder) og af afsni Maeriel. Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som enreprenøren har anfør i si ilbud. Der silles ikke særskil pladsareal eller facilieer il rådighed for enreprenøren. Enreprenørens arbejdsplads vil være afgrænse af de il vejanlægge hørende arealer. Opsilling af arbejdsskure m.v. må kun finde sed efer forudgående afale med vejmyndigheden. Alle besemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indrening og drif påhviler de enreprenøren a overholde. Udgifer il velfærdsfacilieer skal være indehold i ilbudde, ligesom alle ydelser il overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indehold i ilbudde. Skader, som enreprenøren påfører vejudsyr under og i forbindelse med arbejdes udførelse skal regisreres og omgående meddeles bygherren for afale om udbedring. Enreprenøren afholder alle udgifer herved. Enreprenøren skal ved arbejdsilreelæggelsen ud over de i AAB-Arbejdsplads m.v. anføre, age hensyn il bl.a.: a srækningerne i almindelighed vil være normal rafikerede under udførelsen. Arbejde skal planlægges og udføres således, a rafikken generes minds mulig. a adgang il de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opreholdes under arbejdes udførelse.

67 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 6 AF 16 a asfalarbejderne ikke må udføres før evenuelle kansens- og forovsreguleringer er udfør, jf Enreprenøren skal løbende foreage oprydning og renholdelse af arbejdsseder, herunder daglig fjerne affald fra arbejdssede. Dee gælder også evenuelle asfalreser. Asfalreser og ande affald må ikke eferlades på rabaarealer. Såfrem enreprenøren ikke løbende foreager oprydning og rømning, er bygherren bereige il a lade dee foreage for enreprenørens regning, herunder fradrage udgifen heril i enreprenørens ilgodehavende, se også SB 11 5, Tilføjelse. Enreprenøren skal konrollere a disse krav opfyldes og han skal på anmodning kunne dokumenere dee Maeriel Enreprenøren skal levere al fornøden maeriel. For køreøjer/maeriel il udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: Ved kørsel på arealer skal benyes maskiner eller andre køreøjer, der ikke skader belægningen. Maerielles afmærkning skal i øvrig opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning. Uden for miljøzonen (se nedenfor) skal alle køreøjer / al maeriel som minimum være med Euro 2 moor med parikelfiler eller højere niveau. Derudover bemærkes, a Aalborg Kommune har indfør miljøzone i henhold il Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune Graveilladelser For hver parcel skal enreprenøren ansøge om graveilladelse. Ansøgningen skal være Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senes 5 arbejdsdage, inden arbejde opsares. Ansøgning foreages elekronisk via hps://rov.vd.dk/. Konakperson Susanne V. Buus, lf Ansøgningen skal for alle parceller vedlægges en afmærkningsplan, som nævn under punk a. Udføres afmærkningen som angive på Vejdirekoraes sandardegninger, er de ilsrækkelig a henvise il den relevane egning. Ved alle afvigelser fra Vejdirekoraes sandarder skal der vedlægges afmærkningsplan. Ved arbejdes afsluning skal graveilladelsesblankeens rubrik Færdigmelding udfyldes med dao og underskrif og graveilladelsen reurneres il ovensående adresser. Graveilladelsen reurneres senes 2 uger efer arbejdes afsluning Orienering af borgere Inden arbejde på en parcel igangsæes, skal enreprenøren orienere rafikaner på den berøre vejsrækning om de foresående arbejde senes 3 arbejdsdage før forvene saridspunk.

68 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 7 AF 16 Der skal udarbejdes skilning (gul E. Oplysningsavle), der som minimum indeholder oplysning om følgende: arbejdes ar forvene saridspunk forvene sluidspunk evenuel spærring af vejen evenuel parkeringsforbud konakmulighed il enreprenør Efer afale kan informaionen ske ved hussandsomdeling af informaionsbrev/-folder Koordinering med andre arbejder De skal forvenes, a der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal udføres omlægning/regulering af forove og kansen, inden asfalarbejde kan udføres. Bygherren orienerer om disse forovsarbejder, og enreprenøren skal accepere de bindinger, som forovsarbejderne idsmæssig giver anledning il. De skal forvenes, a der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal udføres ledningsarbejder, inden asfalarbejde kan udføres. Bygherren orienerer om disse ledningsarbejder, og enreprenøren skal accepere de bindinger, som ledningsarbejderne idsmæssig giver anledning il Dokumenaion Sor Asfal A/S asfalerer Biumenvej for Aalborg Kommune Konakperson Sor Asfal A/S: XXX lf. YYY Dokumenaion for udføre arbejder besår i fakura, der skal indeholde udføre mængder for de enkele poser på parcelilbudslisen sam bilag i form af vejesedler, dagsrapporer og konrolskemaer. Herudover skal kopi af fakura for afregning af øvrige ledningsejeres dæksler jf. SAB-VARM pk og SAB-OB pk ilgå Bygherren. ad 1.2 Underlag Underlage vil være den eksiserende belægning på ilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdes udførelse foreage reparaioner af den eksiserende belægning. Typen af den eksiserende belægning fremgår af ilbudsliserne. De påhviler enreprenøren, a fjerne græsbevoksning og ukrud i kørebanen. Ved denne fjernelse må der aldrig benyes sprøjemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk og/eller ved afbrænding. ad 1.3 Krav il specifikaioner og konrol efer enreprisesørrelse Ingen supplerende krav.

69 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 8 AF 16 ad 1.4 Genbrug Genbrug kan anvendes som angive nedenfor under forudsæning af, a maerialekravene il biumen, senmaerialer og filler er overhold: I GAB-belægninger kan iblandes op il 30 % genbrug. I ægraderede slidlag af ypen AB og PA sam i bæreslidlag kan iblandes op il 15 % genbrugsmaeriale. I åbengraderede slidlag sam SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmaeriale. Der må ikke iblandes genbrugsmaerialer i ABB. Enreprenøren skal vedlægge dokumenaion for anvendelse af genbrugsmaerialernes kvalie. ad 1.5 Funkionskrav ad Frikionskoefficien Såfrem de i AAB pk sillede krav il frikionskoefficiener ikke er opfyld, vil enreprenøren blive pålag bealing for efervisning af, a ilsrækkelig frikion er opnåe, efer a afhjælpning har funde sed. ad Jævnhed i længdereningen Såfrem de i AAB pk sillede krav il jævnhed i længdereningen ikke er opfyld, vil enreprenøren blive pålag bealing for efervisning af, a kravene er opfyld, efer a afhjælpningen har funde sed. Dimensioneringshasigheden for den enkele parcel besemmes af den gældende hasighedsbegrænsning på sede. For udføre belægninger på rafikveje gælder endvidere med hensyn il kørselskomfor, a ujævnheder i belægningen under de førnævne krav ikke må medføre dårlig kørselskomfor i form af ryselser i køreøje og a vejen skal føles jævn a køre på. Ved overgang il eksiserende belægning må der på ine sed være niveauforskel sørre end 10 mm. ad Profil Generel skal eksiserende vær- og længdefald bevares efer udlægning af ny fulddækkende belægning. I ilfælde af a eksiserende faldforhold er uilfredssillende eller a ændring er nødvendig for a opnå accepabel kansenslysning, afales ændring ved de forberedende møde (se SB ad 11, 1). ad Sporkøring. Ingen supplerende krav. ad Belægningens udseende Fulddækkende belægning skal efer udlægning være sabile og fremså jævne, æe og uden gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og æ. Evenuelle håndudlage arealer skal i overfladesrukur fremså ensare og som de maskinudlage.

70 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 9 AF MATERIALER ad 2.1 Råmaerialer ad Bindemidler og klæbemidler De påhviler enreprenøren a vælge så blød en biumen og så høj en biumenprocen som mulig, ide der ages nødvendig hensyn il kornkurve og rafikbelasning. Alle fulddækkende belægninger skal udføres med modificere biumen, hvor de skal kunne dokumeneres, a den elasiske ilbagerækning, E.T. > 25 % mål på genindvundne bindemidler. De endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdes igangsæelse. Som klæbemiddel skal benyes biumenemulsion. ad Senmaerialer Til grovfrakion ( 2 mm) skal i slidlags- og bæreslidlagsbelægninger, borse fra lys ilslag, anvendes graniskærver. ad Addiiver For PA-, AB- og SMA-slidlag, der udføres med ande senmaeriale end elekroovnsslagge, gælder: I den samlede mængde filler skal indgå en besanddel klæbeakiv filler af ypen hydrakalk eller cemen eller e produk med ilsvarende virkning i en mængde, der udgør ca. 1,5 vægprocen af den samlede mineralmængde. ad 2.2 Varmblandede asfalmaerialer (generelle krav) Asfalype og vejbelysningsforhold fremgår af ilbudsliser. Bæreslidlag skal som udgangspunk overholde kravene il bærelag. ad Lys ilslag Reflekionsfakoren for slidlagsbelægninger (gælder ikke bæreslidlag) på belyse henholdsvis ubelyse veje skal opfylde beingelserne angive i AAB-Varmblande asfal, afsni For veje med PA-belægning forlanges dog kun kravene for ubelys vej opfyld. ad Specifikaion for enreprisesørrelse I For alle yper asfal, som enreprenøren skal anvende (både il slidlag/bæreslidlag/bærelag og oprening), skal der forelægges specifikaioner, som anfør i AAB-Varmblande asfal, afsni 2.2.2, og de skal oplyses for hvilke veje, den enkele specifikaion er gældende. 3. UDFØRELSE ad 3.1 Afrening og oprening ad Omfang m.m. Omfange af afrening/oprening sam valg af afreningsmaeriale afales for den enkele parcel under de forberedende møde. Såfrem, enreprenøren vurderer, a de er økonomisk mes fordelagig for Bygherren, a afrening/oprening foreages som maskinafrening, skal han meddele Bygherren dee. Der

71 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 10 AF 16 kan herefer, såfrem Bygherre er af samme opfaelse, ræffes afale om a udføre afrening/oprening som maskinafrening. ad Maerialer. For a opnå ilsrækkelig sabilie, skal asfalmaeriale, der anvendes il forudgående afrening/oprening, have minds samme biumenhårdhed som den eferfølgende slidlagsbelægning. ad Udførelse. ad a Parielle reparaioner med fræsning (bassinudskifning) Reparaion af slaghuller, sæninger, krakeleringer, sporkøring og kanskader kan foreages med bassinudskifning. Den beskadigede asfalbelægning borfræses i nødvendig dybde il inak belægning. Affræse maeriale hånderes jf. SB ad. 11, 5. Skadessede rengøres og alle løse maerialer fjernes forud for klæbning, udlægning og komprimering af asfal. Bassine genopfyldes med varmblande asfal (PA, AB, GAB eller ABB). Trafikbelasning, lagykkelse og eksiserende belægningsype er besemmende for valg af asfalype. Alle reparaioner skal komprimeres som beskreve i ad Samlinger forsegles jf. ad Ved oprening langs vejkan skal asfalkanen være frilag forinden asfalarbejde påbegyndes. ad b Oplapning/oprening uden fræsning Reparaion af slaghuller, sæninger og kanskader kan foreages som håndudlægning af asfal, hvor enreprenøren vurderer, a fræsning ikke er formålsjenlig. Der gælder i øvrig samme krav som for reparaion med fræsning (bassinudskifning). Ad c Maskinafrening Maskinafrening udføres efer afale jf Der gælder i øvrig samme krav som for reparaion med fræsning (bassinudskifning), dog skal udlægning foreages maskinel. ad 3.2 Transpor Hvor der af hensyn il arbejdes kondiionsmæssige udførelse kræves ranspor på lasvogne med isolere lad, skal dee ske uden eksra bealing. Maerialerne skal alid være dække med presenninger.

72 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 11 AF 16 ad 3.3 Klæbning Uanse underlag eller belægningsype skal der foreages klæbning, der afpasses il underlages srukur og evne il a opsuge klæbemidle. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efer arbejdsids ophør. I fugig vejr og ved udsig il regn skal klæbede arealer afsrøes med pulverasfal (senmel). Klæbede arealer skal friholdes for rafik. Der foreages klæbning af alle flader og kaner med biumenemulsion. Der må ikke klæbes mere end svarende il én dags udlægning, og klæbning må ikke udføres idligere end dagen før. Tilsprøjning af kansen, kanpæle eller lignende må ikke finde sed. Er ilsmudsning alligevel ske, skal enreprenøren vederlagsfri foreage afrensning. ad 3.4 Udlægning Forud for udlægning, skal enreprenøren sikre sig, a underlage er egne il den ilænke asfalløsning, og i give fald over for Bygherren gøre opmærksom på synlig manglende forudsæninger for arbejdes udførelse efer de sillede krav. ad Udlægning Sideanlæg, ilsluninger, overkørsler il ejendomme og markoverkørsler udføres med samme ype belægning som primærbelægningen, med mindre ande er anfør i parcelilbudslisen, eller afales med ilsyne. Fulddækkende belægninger skal som udgangspunk maskinudlægges og overfladen skal efer udlægning fremså jævn og æ. Evenuelle håndudlage arealer skal i overfladesrukur fremså ensare og som de maskinudlage. Hvor vejens bredde illader udlægning i fuld bredde skal enreprenøren gøre dee med mindre ande afales på opsarsmøde. ad Temperaur Ingen supplerende krav. ad Forbrug Ingen supplerende krav. ad Vejrforhold Der må ikke foreages udlægning i regnvejr. ad 3.5 Kaner, samlinger, dæksler og lignende ad Flerlagsbelægninger Ingen supplerende krav. ad Belægningskaner Ingen supplerende krav.

73 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 12 AF 16 ad Samlinger Ingen supplerende krav. ad Dæksler, rise og lign. ad a Ledningsejere Vejafvandingsledninger Aalborg Kommune, Veje og Infrasrukur (= Bygherren) er ledningsejer for vejafvandingsledninger. Øvrige ledninger Alle øvrige ledninger ejes af fremmede ledningsejere - offenlige eller privae. De er enreprenøren selv, som i hver enkel ilfælde skal skaffe sig oplysning om, hvem der er ledningsejer b Udskifning af rise og dæksler Hvorvid der skal ske udskifning il nye rise/dæksler eller hvorvid eksiserende rise/dæksler skal genanvendes, afgøres af den enkele ledningsejer. Vejafvandingsledninger: For vejafvanding afales under de forberedende møde, i hvilke omfang der skal ske udskifning af rise/dæksler eller om de eksiserende rise/dæksler skal genbruges. I de ilfælde hvor de beslues a udføre udskifning af rise og/eller dæksler, skal de nye rise/dæksler normal være af ypen med. Øvrige ledninger: For dæksler og lign., der ejes af fremmede ledningsejere, skal enreprenøren i god id inden arbejdes sar ræffe nærmere afale med hver enkel ledningsejer om evenuel udskifning c Levering af rise og dæksler m.m. Nye rise, dæksler eller ande brøndgods er ledningsejerleverancer. Enreprenøren skal i god id (minimu arbejdsdage) inden arbejdes opsar rekvirere rise, dæksler eller brøndgods direke ved den pågældende ledningsejer. Vejafvandingsledninger: For hver parcel skal enreprenøren i god id inden arbejdes opsar opgøre de nødvendige anal nye rise, dæksler eller anden brøndgods, der skal anvendes il udskifning. Opgørelsen skal foreages i overenssemmelse med afaler herom indgåe mellem Bygherren og enreprenøren ved de forberedende møde. Enreprenøren må ikke selv besille/afhene maerialer uden forudgående afale herom med Bygherren, og kun efer a have modage en rekvisiion herfor af Bygherren. Leveringssed for maerialerne afales mellem enreprenør og Bygherre. Se i øvrig udbudsmaeriales Bilag 10. Øvrige ledninger: For øvrige ledninger afaler enreprenøren levering/afhenning af maerialer i god id inden arbejdes opsar med den enkele ledningsejer.

74 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 13 AF d Afregning vedr. rise og dæksler m.m. Vejafvandingsledninger: Afregning vedrørende udskifning/hævning af rise/dæksler i forbindelse med vejafvandingsledninger i Aalborg Kommune foreages med Bygherren, Veje og Infrasrukur. Øvrige ledninger: Afregning vedrørende udskifning/hævning af dæksler m.m. i forbindelse med øvrige ledninger forages direke med den pågældende ledningsejer, og er Bygherren uvedkommende e Udførelse og udskifning/højderegulering af rise og dæksler Vejafvandingsledninger: Udskifning eller regulering af rise/dæksler skal foreages efer princip som vis på vedlage egninger: Bilag 11 - Principegning 1, Hævning/isæning af dæksler/rise med fas karm Bilag 12 - Principegning 2, Hævning/isæning af dæksler/rise med Ved rise/dæksler med, skal karmen alid undersoppes jf. ypeegninger med GAB eller AB. Karmene må ikke underoppes med beon og må ikke hvile direke på brøndgodse. Ved påsøbning af beonopringe må brønden ikke udsæes for belasning, inden cemenmørelsøbningen har opnåe ilsrækkelig syrke il a bære belasningen. Ved monering af rise skal risen alid placeres, så den lukker i kørselsreningen. Er eksiserende rise monere med udfyldningssængerne parallel med kørselsreningen, skal enreprenøren dreje risen 90 grader, så udfyldningssængerne placeres vinkelre på kørselsreningen. Rise, dæksler og lignende må ikke ilsmudses med asfal, klæbemiddel eller lign. Brønde må ikke ilsoppes med asfal eller andre maerialer. Mens asfaludlægningen foregår, skal rise, dæksler og lignende beskyes mod ilsmudsning og -sopning. Sker der alligevel ilsmudsning og/eller ilsopning, skal enreprenøren vederlagsfri sørge for den nødvendige afrensning/oprensning. Gamle rise og dæksler ilfalder ledningsejere. Enreprenøren skal aflevere de gamle rise/dæksler på en af Aalborg Kommune anvis oplagsplads. Alle udgifer il ovensående skal være indehold i enhedspriserne for regulering/udskifning af kørebanedæksler og rendesensrise. Øvrige ledninger: For dæksler og lign. i forbindelse med øvrige ledninger gælder samme principper som angive ovenfor for vejafvandings- og kloakledninger, hvis ikke særlige forhold afales med den pågældende ledningsejer. For dæksler ilhørende Nørresundby Fjernvarmeforsyning gælder dog den specielle regel, a overside dæksel skal være placere ca. 1 cm over færdig slidlagsoverflade. Slidlage ilpasses omkring dæksle. ad Rendesensfald Ingen supplerende krav.

75 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 14 AF Tilsluninger Såfrem ande ikke er afal med Bygherren, skal alle blivende ilsluninger il eksiserende belægninger udføres ved nedfræsning. Nedfræsningen skal ske på så lang en srækning, a der ikke opsår ujævnheder. Samlinger il eksiserende belægninger forsegles med emulsion og senmel. Tilsluninger i form af ind- og overkørsler il priva marikel udføres efer afale med Bygherrens ilsyn Ramper Der skal udlægges ny slidlag på alle eksiserende ramper. Denne ydelse skal være indehold i enhedspriserne for fulddækkende belægning på de enkele parceller. De skal påregnes, a alle ramper skal fræses inden slidlagsudlægningen, således a der kan udlægges slidlag af ykkelse minds 1,5 cm. Slidlage skal udføres med pulverasfal med sensørrelse ilpasse den akuelle lagykkelse på rampen. Der må ikke benyes åbengradere asfal på ramper. Slidlag på ramper skal udføres efer udlægning af den ordinære slidlagsudlægning. Ender af ramper skal udføres med samme hældning som den "lige" del af ramperne. Overkørselsramperne skal udføres med en hældning 1:2 også i enderne, dog max. 38 cm ud på vejen. Overkørselsramperne skal være jævn afslue i niveau med op kansen sam være lige og parallelle med kansen mod vejen og i øvrig være ilpasse den ilsødende belægning Bump Ved udlægning af asfal på og omkring eksiserende bump og lign., skal de sikres, a bumpenes principielle udformning og virkning ikke ændres som følge af udlægning af e ny slidlag. For hver parcel afales ved de forberedende møde, hvordan slidlage udlægges omkring bumpene. Der henvises endvidere il AAB Asfalbump, februar 2011, der ligeledes er gældende for eablering af nye bump, sam Typeegning for modificere cirkelbump (Bilag 13) Svingbaner, buslommer, P-båse m.m. De skal for de enkele parceller påregnes, a alle eksiserende svingbaner, buslommer, rundkørsler, cykelbaner, P-båse, indkørsler m.m. er indehold i enreprisen, og er således medregne i arealerne angive i ilbudsliserne. Enreprenøren skal selv gøre sig bekend med ovensående forhold på de enkele parceller, og alle udgifer forbunde hermed skal være indehold i enhedspriserne for fulddækkende belægninger på de enkele parceller Spoler og lign. i kørebanen Hvis der findes nedfræsede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kørebanen, skal enreprenøren senes 2 arbejdsdage inden arbejde på en berør srækning igangsæes, oplyse dee il Michael Thau (lf ) således a spolerne i forvejen kan afbrydes.

76 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 15 AF 16 Undlader enreprenøren denne underrening, vil skader, der skyldes manglende afbrydelse af spolerne, blive udbedre for enreprenørens regning. ad 3.6 Komprimering Som udgangspunk udføres komprimering med romle. Hvor dee ikke er mulig, skal der udføres komprimering med pladevibraor og undagelsesvis omhyggelig håndsampning. ad 3.7 Renfejning og renholdelse af færdig belægning. Arbejdssede og de ilsødende arealer skal ved arbejdes afsluning fremså i pæn sand uden ilsmudsning, affald og løs asfalmaeriale. Rendesensbrønde skal om nødvendig ømmes for asfalreser. 4. KONTROL ad 4.1 Almen For alle parceller skal enreprenøren udfærdige Konrolskemaer for varmblande asfal og Dagsrappor som angive i Tilsynshåndbog for asfalarbejder, bilag 3a og bilag 4a. Konrolskemaerne afleveres il Bygherren. Der skal forelægges specifikaioner for hver asfalype, som enreprenøren skal anvende, jf. afsni ad Endvidere skal krav i særlige beingelser, SB, under ad 11, 1 anføre overholdes. ad 4.2 Dokumenaion af konrol Enreprisesørrelse I For de arbejde (én eller flere enrepriser) som den enkele enreprenør udfører, og som hører under enreprisesørrelse I, jf. AAB-Varmblande asfal 1.3, skal følgende konrolarbejder udføres: For hver påbegynd 1000 ons asfal, uanse om de er i én eller flere enrepriser, il fulddækkende belægninger af samme ype (PA, PA å, AB, AB å, SMA eller GAB) skal der udvælges én vejsrækning il laboraoriekonrol. Laboraoriekonrollen skal baseres på minds 6 borekerner udage på vejsrækningen. Borekernerne skal være jævn fordel med hensyn il længderening og så vid mulig omfae lige mange prøver fra kan, mide og samling. For AB, SMA og GAB skal der desuden udføres Marshallprøvninger, ide maerialprøver skal udages på produkionssede. Der skal udføres minds 3 prøvninger for hver udvalg vejsrækning. For PA, og AB å skal følgende undersøges: Biumenprocen og -hårdhed (kuglering og peneraion) Sigekurve Lagykkelser

77 SAB-VARM: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 16 AF 16 Indbygge hulrumsvolumen Reflekionsfakor For AB, SMA og GAB skal følgende undersøges: Biumenprocen og -hårdhed (kuglering og peneraion) Sigekurve Lagykkelser Indbygge hulrumsvolumen Marshallværdier Komprimeringsgrad Reflekionsfakor (ikke for GAB 0) For hver ype asfal (PA, AB, AB å, SMA og GAB 0), som enreprenøren skal udlægge, skal der alid udvælges minds én vejsrækning il laboraoriekonrol, som ovenfor beskreve, uanse sørrelsen af den samlede mængde af hver ype asfal il udlægning. Udvælgelse af vejsrækninger il laboraoriekonrol skal ved arbejdes opsar afales med Bygherren. Prøvningsresulaer og konrolskemaer skal afleveres il Bygherren senes 2 uger efer afsluning af asfalarbejde på hver berør vejsrækning. Reablering af huller efer borekerner foreages af enreprenøren. Enreprisesørrelse II For parceller, der hører under enreprisesørrelse II, jf. AAB 1.3 skal der udføres forløbende konrol, som beskreve i AAB Desuden måles lagykkelser og reflekionsfakor, som beskreve for enreprisesørrelse I. Reablering af huller efer borekerner foreages af enreprenøren. 5. AFHJÆLPNING Supplerende krav fremgår af Særlige Beingelser (SB) 26 Tilføjelse.

78 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Særlige Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) Udbud 1 Februar 2015

79 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 2 AF 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING ALMENT... 3 ad 1.1 Enreprenørens ydelser... 3 ad 1.2 Underlag... 8 ad 1.3 Krav il specifikaioner og konrol efer enreprisesørrelse... 8 ad 1.4 Funkionskrav MATERIALER... 8 ad 2.1 Afrening og oprening... 8 ad 2.2 Overfladebehandling, råmaerialer UDFØRELSE... 9 ad 3.1 Afrening og oprening... 9 ad 3.2 Overfladebehandling KONTROL ad 4.1 Almen ad 4.2 Dokumenaion af konrol ad 4.3 Konrol ved enreprisesørrelse C AFHJÆLPNING BILAG Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Spærreider Enreprisekor Bygherreleverancer Principegning for regulering af fas dæksler/rise Principegning for regulering af flydende dæksler/rise Typeegning for modificere cirkelbump

80 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 3 AF 11 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING Nærværende SAB-OB er supplerende besemmelser il AAB - Overfladebehandling, november 2007 med ilhørende revisionshæfe, december 2011 og AAB Asfalarbejder (supplerende), juli De enkele punker (nummerere) refererer il ovensående AAB. 1. ALMENT ad 1.1 Enreprenørens ydelser Opgavens ar Opgaven omfaer levering og udlægning af fulddækkende overfladebehandling inklusiv forberedende arbejder. Forudgående arbejder omfaer: Planfræsning af ramper, fjernelse af eksiserende kørebaneafmærkning (ermoplas), fræsning il afhjælpning af ujævne belægninger og afvandingsproblemer sam manglende kansenslysning. Planfræsning omfaer også evenuel affræsning af hele de eksiserende slidlag. Tilsluningsfræsninger mod eksiserende belægninger. Reparaioner med fræsning (bassinfræsning) som følge af slaghuller, sæninger, krakeleringer, sporkøring og kanskader. Oplapning/oprening uden fræsning som følge af slaghuller, sæninger og kanskader hvor enreprenøren vurderer, a fræsning ikke er formålsjenlig. Maskinafrening af belægningen (i særlige ilfælde og efer afale). Udskifning/regulering af dæksler og rise. Revneforsegling med langsom brydende, penererende emulsion med forudgående oprensning med højryksluf Generel om opgaven Arbejder skal udføres i perioden 1. april il 30. sepember Arbejder uden for denne periode skal afales med Bygherren. Alle arbejder skal udføres fagmæssig korrek. Enreprenøren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en idsplan for arbejdes udførelse. Tidsplanen skal age hensyn il bindingerne nævn i pk Ved udarbejdelse af idsplaner skal de påses, a idsrumme mellem afsluning af de forudgående arbejder og selve udlægningen af fulddækkende belægning begrænses mes mulig (maksimal 2 arbejdsdage) med mindre ande afales under de forberedende møde. Enreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. konrol, fremgår af ilbudsliser og beskrivelser og omfaer bl.a. ydelser beskreve i afsni

81 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 4 AF Trafikregulering Enreprenøren skal gennemføre arbejde rafiksikkerhedsmæssig forsvarlig, og på en sådan måde, a gener for vejens brugere og naboer minimeres. Enreprenøren skal sikre, a rafikafviklingen kan opreholdes under arbejdes udførelse, dog kan der når arbejdsforholdene beinger dee opnås illadelse il afspærring og omkørsel. Enreprenøren skal sikre, a rafikafviklingen kan opreholdes under arbejdes udførelse. Trafikreguleringen omfaer bl.a.: a) Udarbejdelse af afmærkningsplan il godkendelse hos vejmyndighed før arbejde påbegyndes. b) Afmærkning, afspærring og rafikregulering, herunder opsæning af evenuelle hasighedsbegrænsningsavler, ide ansvare for rafikkens afvikling påhviler enreprenøren. c) Ved overfladebehandling skal forbudsavle C 55 (hasighedsbegrænsning) sammenkobles med advarselsavlerne A 33 (løse sen). d) Vedligeholdelse af skilene C 55, A 33 og C 59 (ophør af forbud) i de førse oe dage efer, a overfladebehandling er foreage. Skilene må førs fjernes efer afale med ilsyne. Følgende foransalninger skal påregnes udfør indenfor enreprisen: e) Overfladebehandlingen skal inden for de førse 5 dage efer udførelsen holdes nøje under observaion af enreprenøren, og der skal, så snar mulighederne herfor foreligger, foreages omhyggelig fejning og opsugning af løse sen fra kørebane, kaner og rabaer, d.v.s. ypisk i løbe af 2-3 dage, og aldrig senere end 5 dage. f) Løse sen, der ikke omgående fjernes ved ilsynes påkrav, vil ved bygherrens foransalning blive fjerne for enreprenørens regning ved fradrag i afregningen. g) Tilsluningsarbejder med pulverasfal skal udføres i umiddelbar ilknyning il belægningsarbejde, dog senes en uge efer a de løse sen er opsuge, jf. foransående pk. a). Al afspærring af afmærkning skal foreages i overenssemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", november 2013, og i øvrig efer poliies, arbejdsilsynes og vejbesyrelsens anvisninger. Hvor rafikreguleringen og asfalarbejde foregår på veje, der benyes som ruer for offenlig kollekiv rafik, skal enreprenøren i god id (minimu uger før forvene saridspunk) give besked om rafikreguleringens saridspunk og varighed il vejmyndigheden (se punk 1.1.6), således a de berøre rafikselskaber evenuel kan omlægge ruerne. Enreprenøren har ansvare for skilning for manglende afsribning (A99) med underavle Afsribning mangler (U99,1), og høj kan i raba (A35), som skyldes enreprenørens udførelse af asfalarbejder, indil skilning overages af sribeenreprenør. Enreprenøren skal koordinere skilning med udfører for sribearbejde, By- og Landskabsforvalningens Enreprenørenhed (konakperson Børge Anker Jensen, lf ). Alle udgifer il rafikregulering skal være indehold i enhedspriserne.

82 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 5 AF Arbejdsider Enreprenøren skal ilreelægge arbejde under hensynagen il, a der normal ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undagelsesvis på lørdage. a arbejde normal skal udføres inden for dagimerne, d.v.s. mellem kl og af miljømæssige hensyn i form af søjgener for beboere langs srækningen. a der på visse srækninger (rafikveje primær by) kan være resrikioner (spærreider) på hverdage mellem kl og sam og af rafikale hensyn. Ovensående resrikioner kan efer afale med Bygherren lempes, såfrem de vil være hensigsmæssig a udføre arbejder uden for disse idsrum. De vil fremgå af parcelilbudsliserne, hvor resrikionerne forvenes a kunne ilsidesæes. Arbejde skal endvidere ilreelægges ud fra, a der ikke vil blive yde bealing for arbejde på ikke-hverdage og il vejrligsforansalninger. Enreprenøren skal i arbejdsplanen age hensyn il, a arbejde skal sandses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af kondiionsmæssig arbejde. Fulddækkende belægninger må kun udføres i den normale asfalsæson fra 1. april il 30. sepember med mindre ande er afal. Der silles ikke krav om mulighed for a ilkalde enreprenøren uden for idsrumme mandag fredag mellem kl og Hvis der opsår aku behov for udførelse af arbejder uden for normal arbejdsid, som skyldes forsømmelse fra enreprenørens side, vil enreprenøren blive gjor økonomisk ansvarlig herfor Arbejdsmiljøforhold Bekendgørelse om bygge- og anlægsarbejder, Bekendgørelse nr af 16/12/2010 er gældende for enreprisen. Der er i beskrivelsen ikke forudsa anvend arbejdsmeoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange, der ikke er i overenssemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. De forudsæes, a ilbudsgiver ud fra e almindelig kendskab il enreprisens opgaver har viden om særlige, væsenlige arbejdsmiljøforhold, der er forbunde med enreprisens udførelse og de regelgrundlag, som gælder herfor. Bygherrens krav il arbejdsmiljøe fremgår af afsni (afmærkning af vejarbejder) og af afsni Maeriel. Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som enreprenøren har anfør i si ilbud. Der silles ikke særskil pladsareal eller facilieer il rådighed for enreprenøren. Enreprenørens arbejdsplads vil være afgrænse af de il vejanlægge hørende arealer. Opsilling af arbejdsskure m.v. må kun finde sed efer forudgående afale med vejmyndigheden.

83 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 6 AF 11 Alle besemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indrening og drif påhviler de enreprenøren a overholde. Udgifer il velfærdsfacilieer skal være indehold i ilbudde, ligesom alle ydelser il overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indehold i ilbudde. Skader, som enreprenøren påfører vejudsyr under og i forbindelse med arbejdes udførelse skal regisreres og omgående meddeles bygherren for afale om udbedring. Enreprenøren afholder alle udgifer herved. Enreprenøren skal ved arbejdsilreelæggelsen ud over de i AAB-Arbejdsplads m.v. anføre, age hensyn il bl.a.: a srækningerne i almindelighed vil være normal rafikerede under udførelsen. Arbejde skal planlægges og udføres således, a rafikken generes minds mulig. a adgang il de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opreholdes under arbejdes udførelse. a asfalarbejderne ikke må udføres før evenuelle kansens- og forovsreguleringer er udfør, jf Enreprenøren skal løbende foreage oprydning og renholdelse af arbejdsseder, herunder daglig fjerne affald fra arbejdssede. Dee gælder også evenuelle asfalreser. Asfalreser og ande affald må ikke eferlades på rabaarealer. Såfrem enreprenøren ikke løbende foreager oprydning og rømning, er bygherren bereige il a lade dee foreage for enreprenørens regning, herunder fradrage udgifen heril i enreprenørens ilgodehavende, se også SB 11 5, Tilføjelse. Enreprenøren skal konrollere a disse krav opfyldes og han skal på anmodning kunne dokumenere dee Maeriel Enreprenøren skal levere al fornøden maeriel. For køreøjer/maeriel il udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: Ved kørsel på arealer skal benyes maskiner eller andre køreøjer, der ikke skader belægningen. Maerielles afmærkning skal i øvrig opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning. Uden for miljøzonen (se nedenfor) skal alle køreøjer /al maeriel som minimum være med Euro 2 moor med parikelfiler eller højere niveau. Derudover bemærkes, a Aalborg Kommune har indfør miljøzone i henhold il Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune Graveilladelser For hver parcel skal enreprenøren ansøge om graveilladelse. Ansøgningen skal være Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senes 5 arbejdsdage, inden arbejde opsares.

84 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 7 AF 11 Ansøgning foreages elekronisk via hps://rov.vd.dk/. Konakperson Susanne V. Buus, lf Ansøgningen skal for alle parceller vedlægges en afmærkningsplan, som nævn under punk a. Udføres afmærkningen som angive på Vejdirekoraes sandardegninger, er de ilsrækkelig a henvise il den relevane egning. Ved alle afvigelser fra Vejdirekoraes sandarder skal der vedlægges afmærkningsplan. Ved arbejdes afsluning skal graveilladelsesblankeens rubrik Færdigmelding udfyldes med dao og underskrif og graveilladelsen reurneres il ovensående adresser. Graveilladelsen reurneres senes 2 uger efer arbejdes afsluning Orienering af borgere Inden arbejde på en parcel igangsæes, skal enreprenøren orienere rafikaner på den berøre vejsrækning om de foresående arbejde senes 3 arbejdsdage før forvene saridspunk. Der skal udarbejdes skilning (gul E. Oplysningsavle), der som minimum indeholder oplysning om følgende: arbejdes ar forvene saridspunk forvene sluidspunk evenuel spærring af vejen evenuel parkeringsforbud konakmulighed il enreprenør Efer afale kan informaionen ske ved hussandsomdeling af informaionsbrev/-folder Koordinering med andre arbejder De skal forvenes, a der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal udføres omlægning/regulering af forove og kansen, inden asfalarbejde kan udføres. Bygherren orienerer om disse forovsarbejder, og enreprenøren skal accepere de bindinger, som forovsarbejderne idsmæssig giver anledning il. De skal forvenes, a der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal udføres ledningsarbejder, inden asfalarbejde kan udføres. Bygherren orienerer om disse ledningsarbejder, og enreprenøren skal accepere de bindinger, som ledningsarbejderne idsmæssig giver anledning il Dokumenaion Sor Asfal A/S asfalerer Biumenvej for Aalborg Kommune Konakperson Sor Asfal A/S: XXX lf. YYY Dokumenaion for udføre arbejder besår i fakura, der skal indeholde udføre mængder for de enkele poser på parcelilbudslisen sam bilag i form af vejesedler, dagsrapporer og konrolskemaer. Herudover skal kopi af fakura for afregning af øvrige ledningsejeres dæksler jf. SAB-VARM pk og SAB-OB pk ilgå Bygherren.

85 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 8 AF 11 ad 1.2 Underlag Underlage vil være den eksiserende belægning på ilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdes udførelse foreage reparaioner af den eksiserende belægning. Typen af den eksiserende belægning fremgår af ilbudsliserne. De påhviler enreprenøren, a fjerne græsbevoksning og ukrud i kørebanen. Ved denne fjernelse må der aldrig benyes sprøjemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk og/eller ved afbrænding. ad 1.3 Krav il specifikaioner og konrol efer enreprisesørrelse Ingen supplerende krav. ad 1.4 Funkionskrav ad Frikionskoefficien Såfrem de i AAB-Overfladebehandling pk sillede krav il frikionskoefficiener ikke er opfyld, vil enreprenøren blive pålag bealing for efervisning af, a ilsrækkelig frikion er opnåe, efer a afhjælpning har funde sed. ad Udseende Overfladebehandlingen skal efer udlægning være sabil og fremså ensare uden gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og æ. Evenuelle håndudlage arealer skal i overfladesrukur fremså ensare og som de maskinudlage. For udføre belægninger på overordnede rafikveje og rafikveje gælder endvidere med hensyn il kørselskomfor, a ujævnheder i belægningen under de førnævne krav ikke må medføre dårlig kørselskomfor i form af ryselser i køreøje og a vejen skal føles jævn a køre på. Ved overgang il eksiserende belægning må der på ine sed være niveauforskel sørre end 10 mm. 2. MATERIALER Enreprenøren skal senes 4 uger inden arbejdes påbegyndelse fremsende en specifikaion (arbejdsrecep) over værfordeling af bindemiddel og senmaerialer. Efer afale med ilsyne kan en jusering af arbejdsrecepen dog finde sed på e senere idspunk, såfrem enreprenøren finder dee fornøden. ad 2.1 Afrening og oprening Ingen supplerende krav.

86 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 9 AF 11 ad 2.2 Overfladebehandling, råmaerialer ad Bindemidler og klæbeforbedrer Enreprenørens ilbud skal være basere på anvendelse af polymermodificere emulsion som bindemiddel. Alernaiv ilbud kan afgives med andre bindemidler. Oplysninger om bindemidler og klæbeforbedrer skal fremgå af ilbudde. ad Senmaerialer Der skal anvendes knus klippegrani. 3. UDFØRELSE ad 3.1 Afrening og oprening ad Omfang m.m. Omfange af afrening/oprening sam valg af afreningsmaeriale afales for den enkele parcel under de forberedende møde. Såfrem, enreprenøren vurderer, a de er økonomisk mes fordelagig for Bygherren, a afrening/oprening foreages som maskinafrening, skal han meddele Bygherren dee. Der kan herefer, såfrem Bygherre er af samme opfaelse, ræffes afale om a udføre afrening/oprening som maskinafrening. ad Maerialer. For a opnå ilsrækkelig sabilie, skal asfalmaeriale, der anvendes il forudgående afrening/oprening, have minds samme biumenhårdhed som den eferfølgende slidlagsbelægning. ad Udførelse. ad a Parielle reparaioner med fræsning (bassinudskifning) Reparaion af slaghuller, sæninger, krakeleringer, sporkøring og kanskader kan foreages med bassinudskifning. Den beskadigede asfalbelægning borfræses i nødvendig dybde il inak belægning. Affræse maeriale hånderes jf. SB ad. 11, 5. Skadessede rengøres og alle løse maerialer fjernes forud for klæbning, udlægning og komprimering af asfal. Bassine genopfyldes med varmblande asfal (PA, AB eller GAB). Trafikbelasning, lagykkelse og eksiserende belægningsype er besemmende for valg af asfalype. Alle reparaioner skal komprimeres som beskreve i ad Samlinger forsegles jf. ad Ved oprening langs vejkan skal asfalkanen være frilag forinden asfalarbejde påbegyndes.

87 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 10 AF 11 ad b Oplapning/oprening uden fræsning Reparaion af slaghuller, sæninger og kanskader kan foreages som håndudlægning af asfal, hvor enreprenøren vurderer, a fræsning ikke er formålsjenlig. Der gælder i øvrig samme krav som for reparaion med fræsning (bassinudskifning). ad c Maskinafrening Maskinafrening udføres efer afale jf Der gælder i øvrig samme krav som for reparaion med fræsning (bassinudskifning), dog skal udlægning foreages maskinel. ad 3.2 Overfladebehandling Sprederampen il spredning af bindemiddel skal være indree således, a variere værfordeling af bindemidle kan udføres. Enreprenøren skal ved hver enreprises påbegyndelse konrollere og dokumenere, a udspredning af bindemiddel sker i overenssemmelse med afal arbejdsrecep. Afvigelsen fra arbejdsrecepen må maksimal udgøre 15 % pr. 12,5 cm af værprofile. Sideanlæg, ilsluninger, overkørsler il ejendomme og markoverkørsler udføres med samme ype belægning som primærbelægningen, med mindre ande er anfør i ilbudslisen, eller afales med ilsyne. Overfladebehandling skal som udgangspunk maskinudlægges og overfladen skal efer udlægning fremså jævn og æ. Evenuelle håndudlage arealer skal i overfladesrukur fremså ensare og som de maskinudlage. Hvor vejens bredde illader udlægning i fuld bredde skal enreprenøren gøre dee med mindre ande afales på opsarsmøde. Der må ikke foreages udlægning i regnvejr. ad Kaner, samlinger, dæksler og lignende Der henvises il ad. 3.5 i Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblande asfal (SAB-VARM). 4. KONTROL ad 4.1 Almen Ingen supplerende krav. ad 4.2 Dokumenaion af konrol Ingen supplerende krav. ad 4.3 Konrol ved enreprisesørrelse C Ingen supplerende krav.

88 SAB-OB: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR OVERFLADEBEHANDLING SIDE 11 AF AFHJÆLPNING Supplerende krav fremgår af Særlige Beingelser (SB) 26 Tilføjelse.

89 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud 1 Februar 2015

90 TAG: TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 2 AF 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT TILBUDSLISTE ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE ENHEDSPRISER PARCELTILBUDSLISTER... 3

91 TAG: TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 3 AF 6 1. GENERELT Følgende besemmelser supplerer TAG for arbejder uden særskil TAG, angive i henholdsvis AAB - Varmblande asfal og AAB - Overfladebehandling. Tilbud- og afregningsgrundlag angiver generelle besemmelser, hvorledes besilling, fakurering og afregning foreages sam omfange af ydelser under de enkele poser i Tilbudslisen (TBL) og parcelilbudsliserne (PTL). De afgivne priser skal dække alle omkosninger, såvel direke som indireke omkosninger, i forbindelse med arbejdes udførelse, herunder drifsmidler, afspærring under arbejdes udførelse, arbejdsplads, rafikregulering og konrolarbejder sam mødedelagelse, skal være indehold i enhedsprisen. Der henvises il SB, SAB-SOS, SAB-VARM og SAB-OB, hvor øvrige ydelser, der skal være inkludere i priserne, er anfør. Al fakurering skal fremsendes elekronisk sammen med den krævede dokumenaion. 2. TILBUDSLISTE I Tilbudslisen anføres overføre summer fra parcelilbudsliserne (PTL). 2.1 ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE For ydelserne angive i pos skal der oplyses enhedspriser på enhedspriser - ilbudslise. Disse priser kommer il anvendelse, hvis ydelsen opræder for en given parcel, uden a denne ydelse er medage på selve parcelilbudslisen. Ad TBL, pos 12 Flyning af rendesenbrønd For posiion 12, flyning af eksiserende rendesensbrønd, skal enhedsprisen pr. brønd omfae alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, herunder borkørsel af maeriale og deponeringsafgifer. Levering og eablering af sikledning i ø110/ø160 mm PVC-rør inkl. ilsluninger, 5-10 m længde i asfalbelægning, inkl. reablering af belægning. Enhedsprisen gælder for den oale længde af sikledningen. 2.2 ENHEDSPRISER PARCELTILBUDSLISTER Mængder For posiion 1, slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/ob er mængden angive ud fra oplysninger i vejregisere. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende parcel ved mængdeafvigelser op il ± 50 %. Mængder angive i ilbudslisen for posiion 2-11 er skønnede mængder. Der er angive skønnede mængder, således a ydelserne med en vis væg indgår i prisvurderingerne.

92 TAG: TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 4 AF Afregning Afregning for de enkele parceller sker ved anvendelse af de akuelle enhedspriser angive i parcelilbud og de efer udførelsen opmåle mængder. Fakuraen skal indeholde oplysning om udførelsesdao, opmål areal ( ), eoreisk asfalforbrug (), sam fakisk asfalforbrug (). Såfrem, der efer afale med bygherren, udlægges med merforbrug under posiion 1 som ersaning/supplemen il posiion 10 og/eller 11, afregnes disse efer posiion 1 med ilhørende reguleringspris ved mer-/mindreforbrug. Omfange af enhedspriserne for henholdsvis de enkele posiioner i PTL for enhedspriser og for parceller fremgår af nedensående: Ad PTL, pos. 1 Slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/overfladebehandling Enhedsprisen for slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/ob skal omfae levering, udlægning og komprimering sam øvrige nødvendige ydelser for arbejdes udførelse. Enhedsprisen for slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/ob skal omfae alle ydelser il arbejdsplads, inerimsforansalninger, rafikregulering og konrolarbejder, således som anfør i SAB-VARM og SAB-OB. Der henvises il SAB-VARM og SAB-OB, hvor øvrige ydelser, der skal være inkludere i enhedsprisen, er anfør. Ad PTL, pos. 2 Fræsninger Enhedsprisen for fræsning skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, f.eks. fræsning og borkørsel af affræse maeriale. Enhedsprisen skal oplyses henholdsvis for planfræsning, herunder borfræsning af ermoplas, borfræsning ved sporkøre områder og fræsning af ramper, for ilsluningsfræsninger mod eksiserende belægninger sam for bassinfræsninger i form af borfræsning af oplappede/krakelerede områder. Enhedsprisen skal være gældende, uanse fræsedybde og uanse om fræsningen skal ske på sammenhængende eller sprede arealer på den enkele parcel. Ad PTL, pos. 3 Regulering af eksiserende kørebanedæksler med Enhedsprisen gælder ved regulering af eksiserende kørebanedæksler med (uanse ype), dog ikke små dæksler omfae af pos. 5 eller 8. Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Afregning sker direke med berøre ledningsejer med kopi il Bygherren.

93 TAG: TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 5 AF 6 Ad PTL, pos. 4 Udskifning ogregulering af eksiserende kørebanedæksler med fas karm Enhedsprisen gælder ved udskifning og regulering af eksiserende kørebanedæksler med fas karm (uanse ype), dog ikke små dæksler omfae af pos. 7 eller 9. Enhedsprisen gælder desuden ved udskifning af eksiserende kørebanedæksel med fas karm il ny kørebanedæksel, uanse om de nye dæksel er med fas eller. Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Afregning sker direke med berøre ledningsejer med kopi il Bygherren. Ad PTL, pos. 5 Regulering af eksiserende rendesensrise med Enhedsprisen gælder ved regulering af eksiserende rendesensrise med (uanse ype). Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Ad PTL, pos. 6 Udskifning og regulering af eksiserende rendesensrise med Enhedsprisen gælder ved udskifning og regulering af eksiserende rendesensris med (uanse ype) il ny rendesensris med (uanse ype). Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Ad PTL, pos. 7 Udskifning og regulering af eksiserende rendesensrise med fas karm Enhedsprisen gælder ved udskifning og regulering af eksiserende rendesensrise med fas karm (uanse ype). Enhedsprisen gælder desuden ved udskifning af eksiserende rendesensrise med fas karm il nye rendesensrise uanse om disse er med fas eller. Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Ad PTL, pos. 8 Regulering af øvrige dæksler med Små dæksler skal opfaes som dæksler med en karmsørrelse, der er mindre end eller af samme sørrelse som rendesenskarme. Der er således ypisk ale om dæksler ved vand- og gasinsallaioner i kørebanen. Enhedsprisen gælder ved regulering af eksiserende små dæksler med (uanse ype).

94 TAG: TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 6 AF 6 Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Afregning sker direke med berøre ledningsejer med kopi il Bygherren. Ad PTL, pos. 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm Små dæksler skal opfaes som dæksler med en karmsørrelse, der er mindre end eller af samme sørrelse som rendesenskarme. Der er således ypisk ale om dæksler ved vand- og gasinsallaioner i kørebanen. Enhedsprisen gælder ved udskifning/regulering af eksiserende små dæksler med fas karm (uanse ype). Enhedsprisen skal omfae alle nødvendige ydelser for arbejdes udførelse, jf. SAB-VARM og SAB-OB. Afregning sker direke med berøre ledningsejer med kopi il Bygherren. Ad PTL, pos. 10 Håndoprening Enhedsprisen for håndoprening skal omfae levering, udlægning og komprimering sam øvrige nødvendige ydelser for arbejdes udførelse. Enhedsprisen skal være gældende for parcellen uanse om opreningen skal ske på sammenhængende eller sprede arealer. Ad PTL, pos. 11 Maskinoprening Enhedsprisen for maskinoprening skal omfae levering, udlægning og komprimering sam øvrige nødvendige ydelser for arbejdes udførelse. Enhedsprisen skal være gældende for parcellen uanse om opreningen skal ske på sammenhængende eller sprede arealer.

95 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje - Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Tilbudslise (TBL) Udbud 1 Februar 2015

96 OPLYSNINGER ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 SIDE 2 Underegnede enreprenør ilbyder a udføre asfalarbejder i Aalborg Kommune 2015 som beskreve i Udbud 1, februar 2015 (daere den 13. februar 2015) for omsående sum pr. enreprise (se næse faneblad) og de i parcelliserne angivne enhedspriser (ekskl.. Redukion af enhedspriser med % ved samle overdragelse af enreprise. Redegørelse i henhold il BUT afsni 5.4.1: Reelsesblad nr. 1 Reelsesblad nr. 2 Reelsesblad nr. 3 (afkryds for modage) (afkryds for modage) (afkryds for modage) Navn, konakperson: Firma: CVR-nr.: Tlf. Nr.: Evenuelle forbehold: Dokumener i henhold il BUT afsni 6.: Erklæring om ubeal, forfalden gæld il de offenlige (Bilag 1) Erklæring om miljøbeskyelse m.v. (Bilag 2) Dokumenaion for økonomisk og eknisk formåen sam erfaring Erklæring om solidarisk hæfelse og prokura (Bilag 3) (afkryds for vedlag) (afkryds for vedlag) (afkryds for vedlag) (afkryds for vedlag) Navn: Firma: Tlf. Nr.: (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere) Udbud 1 Februar 2015

97 OVERSIGT OVER ENTREPRISETILBUD (skriv ikke alernaive ilbud her) SIDE 3 Enreprise Enreprisenavn Pris ial nr. (Overføres fra parcelilbud) 1 Vesbyen 2 Ø-gadekvarere 3 Aalborghallen 4 Sundsholmen 5 Gammel Hasseris 6 Hasseris 7 Mølleparken 8 Over Kære, si 9 Skalborg, si 10 Sofiendal 11 Gug 12 Gug Øs 13 Langagervej 14 Nørre Tranders 15 Vejgård 16 Vejgård, si 17 Aalborg Øs 18 Ferslev 19 Løgsørvej 20 Nibe 21 Skalsien Pris ial 25% moms Pris ial (inkl. (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere) Udbud 1 Februar 2015

98 OVERSIGT OVER ALTERNATIVE ENTREPRISETILBUD (skriv ikke ordinære ilbud her) SIDE 4 Enreprise Enreprisenavn Pris ial nr. (Overføres fra parcelilbud) 1 Vesbyen 2 Ø-gadekvarere 3 Aalborghallen 4 Sundsholmen 5 Gammel Hasseris 6 Hasseris 7 Mølleparken 8 Over Kære, si 9 Skalborg, si 10 Sofiendal 11 Gug 12 Gug Øs 13 Langagervej 14 Nørre Tranders 15 Vejgård 16 Vejgård, si 17 Aalborg Øs 18 Ferslev 19 Løgsørvej 20 Nibe 21 Skalsien Pris ial 25% moms Pris ial (inkl. (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere) Udbud 1 Februar 2015

99 ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE SIDE 5 Pos. Arbejde Enhed Enhedspris 2 a) Planfræsning 2 b) Tilsluningsfræsning Bassinfræsning: c) Regulering af kørebanedæksler med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksler med fas karm 5 Regulering af rendesensrise med 6 Udskifning og regulering af rendesensrise med 7 Udskifning og regulering af rendesensrise med fas karm 8 9 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) Udskifning og regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 10 a) Håndoprening 10 b) Opfyldning af bassinfræsninger (90 kg/ ) 11 Maskinoprening 12 Flyning af rendesensbrønd inkl. sikledning i Ø110/Ø160 mm PVC-rør og ilsluninger 5-10 m længde (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere) Udbud 1 Februar 2015

100 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvalningen Trafik & Veje Veje og Infrasrukur Sigsborg Brygge Nørresundby ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Parcelilbudsliser (PTL) Udbud 1 Februar 2015

101 PARCELTILBUD Enreprise nr. 1 Enreprisenavn: Vesbyen Vej nr.: Vejnavn: Ryesgade Fra km: 0,632 Til km: 0,735 Srækning: 10 m N f. Peder Skrams Gade - Skudehavnsvej OMR: 1 Længde (m): 103 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 10,3 År: 1975 Æ-10: - Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 a) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 2,8 4,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

102 PARCELTILBUD Enreprise nr. 2 Enreprisenavn: Ø-gadekvarere Vej nr.: Vejnavn: Langelandsgade Fra km: 0,007 Til km: 0,268 Srækning: Sjællandsgade - Øsre Alle OMR: 1 Længde (m): 261 Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 7,6 År: 1983 Æ-10: 113 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Koordineres med renovering af vejprofil. Lokalvej sekundær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Modificere cirkelbump 30 km/ Borfræses og reableres 2 b) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Pris i al 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 2,5 13,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

103 PARCELTILBUD Enreprise nr. 2 Enreprisenavn: Ø-gadekvarere Vej nr.: Vejnavn: Langelandsgade, si nord Fra km: 0,009 Til km: 0,269 Srækning: Sjællandsgade - Øsre Alle OMR: 1 Længde (m): 265 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 2,0 År: Æ-10: - Areal ( ): 530 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Koordineres med renovering af vejprofil. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 45 kg/ PA 6, flex 555 Pris i al 2 c) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,7 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

104 PARCELTILBUD Enreprise nr. 2 Enreprisenavn: Ø-gadekvarere Vej nr.: Vejnavn: Langelandsgade, si syd Fra km: 0,009 Til km: 0,269 Srækning: Sjællandsgade - Øsre Alle OMR: 1 Længde (m): 260 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 2,0 År: Æ-10: - Areal ( ): 530 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Koordineres med renovering af vejprofil. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 45 kg/ PA 6, flex 555 Pris i al 2 d) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,7 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

105 PARCELTILBUD Enreprise nr. 2 Enreprisenavn: Ø-gadekvarere Vej nr.: Vejnavn: Lollandsgade Fra km: 0,009 Til km: 0,258 Srækning: Sjællandsgade - Øsre Alle OMR: 1 Længde (m): 260 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 10,2 År: 1967 Æ-10: - Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med renovering af vejprofil. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 e) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 3,4 22,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

106 PARCELTILBUD Enreprise nr. 2 Enreprisenavn: Ø-gadekvarere Vej nr.: Vejnavn: Samsøgade Fra km: 0,013 Til km: 0,080 Srækning: Fyensgade - Færøgade OMR: 1 Længde (m): 67 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 9,1 År: 1993 Æ-10: - Areal ( ): 610 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex 635 Pris i al 2 f) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,6 4,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

107 PARCELTILBUD Enreprise nr. 3 Enreprisenavn: Aalborghallen Vej nr.: Vejnavn: Veserbro Fra km: 0,058 Til km: 0,370 Srækning: Frederikskildevej, si - Si il rappe OMR: 1 Længde (m): 312 Underlag: AB ÅDT: - Bredde (m): 8,4 År: Æ-10: - Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: P-plads Særlige forhold: Adgangsvej sam P-pladser langs Veserbro 14. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 g) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 3,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

108 PARCELTILBUD Enreprise nr. 4 Enreprisenavn: Sundsholmen Vej nr.: Vejnavn: Sundsholmen Fra km: 0,018 Til km: 0,441 Srækning: Hjørringvej - Helleanlæg sidevej Sundsholmen OMR: 2 Længde (m): 432 Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 20,1 År: 1994 Æ-10: 525 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Broen over morovejen fuldfræses. Trafikvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex Pris i al 2 h) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 11,1 144,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

109 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Jeppevej Fra km: 0,000 Til km: 0,140 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 140 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 5,0 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 704 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 729 Pris i al 2 i) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,9 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

110 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Jeppevej, forov/p-bane, nord Fra km: 0,000 Til km: 0,140 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 140 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,5 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 206 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 231 Pris i al 2 j) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,3 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

111 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Jeppevej, forov/p-bane, syd Fra km: 0,000 Til km: 0,140 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 140 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,5 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 206 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 231 Pris i al 2 k) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,3 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

112 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Per Degns Vej Fra km: 0,000 Til km: 0,160 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 160 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 5,7 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 914 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 939 Pris i al 2 l) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,2 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

113 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Per Degns Vej, forov/p-bane, nord Fra km: 0,000 Til km: 0,160 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 160 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,7 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 272 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 297 Pris i al 2 m) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 1 10 a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

114 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Per Degns Vej, forov/p-bane, syd Fra km: 0,000 Til km: 0,160 Srækning: Jacob Skomager Vej - Si OMR: 3 Længde (m): 160 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,7 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 272 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 297 Pris i al 2 n) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

115 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Pernillevej Fra km: 0,000 Til km: 0,166 Srækning: Jacob Skomager Vej - Vendeplads OMR: 3 Længde (m): 166 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 5,8 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 956 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 981 Pris i al 2 o) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,2 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

116 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Pernillevej, forov/p-bane, nord Fra km: 0,000 Til km: 0,166 Srækning: Jacob Skomager Vej - Vendeplads OMR: 3 Længde (m): 166 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,7 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 287 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 312 Pris i al 2 p) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

117 PARCELTILBUD Enreprise nr. 5 Enreprisenavn: Gammel Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Pernillevej, forov/p-bane, syd Fra km: 0,000 Til km: 0,166 Srækning: Jacob Skomager Vej - Vendeplads OMR: 3 Længde (m): 166 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,7 År: 1973 Æ-10: - Areal ( ): 287 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med kansensrenovering. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex 312 Pris i al 2 q) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

118 PARCELTILBUD Enreprise nr. 6 Enreprisenavn: Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Nordvesvej Fra km: 0,298 Til km: 0,466 Srækning: 90 gr. sving - Ca. 8 m. syd for Annebergvej OMR: 3 Længde (m): 168 Underlag: GAB0 ÅDT: Bredde (m): 7,6 År: 2005 Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 r) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 8 10 a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,7 6,8 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

119 PARCELTILBUD Enreprise nr. 6 Enreprisenavn: Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Rafns Alle Fra km: 0,015 Til km: 0,360 Srækning: Kong Chrisians Alle - Skibsedvej OMR: 3 Længde (m): 345 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 7,0 År: 1982 Æ-10: 69 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Lokalvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ AB 8, flex Modificere cirkelbump 40 km/ Borfræses og reableres 2 s) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Pris i al 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 3,1 9,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

120 PARCELTILBUD Enreprise nr. 6 Enreprisenavn: Hasseris Vej nr.: Vejnavn: Skibsedsvej Fra km: 0,000 Til km: 0,111 Srækning: Rafns Alle - 7 m øs for Nordvesvej OMR: 3 Længde (m): 111 Underlag: ÅDT: Bredde (m): 8,3 År: 1985 Æ-10: Areal ( ): 916 Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Lokalvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ AB 8, flex Modificere cirkelbump 40 km/ Borfræses og reableres 2 ) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Pris i al 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,2 6,8 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

121 PARCELTILBUD Enreprise nr. 7 Enreprisenavn: Mølleparken Vej nr.: Vejnavn: Mølleparkvej Fra km: 0,017 Til km: 0,341 Srækning: Hobrovej - Fredrik Obels Vej OMR: 3 Længde (m): 324 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 10,3 År: 1973/1987 Æ-10: 88 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Lokalvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 65 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 u) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 4,3 18,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

122 PARCELTILBUD Enreprise nr. 8 Enreprisenavn: Over Kære, si Vej nr.: Vejnavn: Over Kære, si nord Fra km: 0,098 Til km: 0,811 Srækning: Scheelsmindevej - Enggårdsgade OMR: 3 Længde (m): 713 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,9 År: 1998 Æ-10: - Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 50 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 v) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,3 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

123 PARCELTILBUD Enreprise nr. 8 Enreprisenavn: Over Kære, si Vej nr.: Vejnavn: Over Kære, si nord Fra km: 0,884 Til km: 1,127 Srækning: Enggårdsgade - 65 m ves for Over Bækken OMR: 3 Længde (m): 243 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,9 År: 1997 Æ-10: - Areal ( ): 462 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 50 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 w) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,1 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

124 PARCELTILBUD Enreprise nr. 8 Enreprisenavn: Over Kære, si Vej nr.: Vejnavn: Over Kære, si syd Fra km: 0,098 Til km: 0,221 Srækning: Scheelsmindevej - Sjernevej OMR: 3 Længde (m): 123 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,9 År: 1994 Æ-10: - Areal ( ): 234 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 50 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 x) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,1 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

125 PARCELTILBUD Enreprise nr. 8 Enreprisenavn: Over Kære, si Vej nr.: Vejnavn: Over Kære, si syd Fra km: 0,317 Til km: 1,127 Srækning: Sjernevej - 65 m ves for Over Bækken OMR: 3 Længde (m): 810 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 1,9 År: 1998 Æ-10: - Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 50 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 y) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,3 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

126 PARCELTILBUD Enreprise nr. 9 Enreprisenavn: Skalborg, si Vej nr.: Vejnavn: Ny Nibevej, si nord Fra km: 4,318 Til km: 4,565 Srækning: Hobrovej - Lindenborgvej OMR: 3 Længde (m): 247 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 2,3 År: - Æ-10: - Areal ( ): 567 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 45 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 z) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,1 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

127 PARCELTILBUD Enreprise nr. 9 Enreprisenavn: Skalborg, si Vej nr.: Vejnavn: Ny Nibevej, si syd Fra km: 4,318 Til km: 4,565 Srækning: Hobrovej - Digervejen OMR: 3 Længde (m): 247 Underlag: PA ÅDT: - Bredde (m): 2,3 År: - Æ-10: - Areal ( ): 567 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 45 kg/ PA 6, flex m Pris i al 2 æ) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 1 10 a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,1 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

128 PARCELTILBUD Enreprise nr. 10 Enreprisenavn: Sofiendal Vej nr.: Vejnavn: Bygaden Fra km: 1,023 Til km: 1,656 Srækning: Skelagervej - Levadvej/Sofiendalsvej OMR: 3 Længde (m): 633 Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 8,1 År: 1994 Æ-10: 122 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Planfræsning langs kansen i begge sider i 1,5 m bredde. Trafikvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ AB 8, flex Modificere cirkelbump 50 km/ Borfræses og reableres 3 2 ø) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 10 a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening ,5 22,5 Pris i al I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

129 PARCELTILBUD Enreprise nr. 11 Enreprisenavn: Gug Vej nr.: Vejnavn: Chrisiansminde Fra km: 0,010 Til km: 0,189 Srækning: Gugvej - Chrisiansminde 12 OMR: 4 Længde (m): 179 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 5,3 År: 1967 Æ-10: Areal ( ): 941 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex 966 Pris i al 2 å) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,2 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

130 PARCELTILBUD Enreprise nr. 11 Enreprisenavn: Gug Vej nr.: Vejnavn: Chrisiansminde Fra km: 0,003 Til km: 0,076 Srækning: Chrisiansminde nr.17 / nr. 22 OMR: 4 Længde (m): 73 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 5,6 År: 1967 Æ-10: Areal ( ): 409 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex 434 Pris i al 2 aa) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

131 PARCELTILBUD Enreprise nr. 11 Enreprisenavn: Gug Vej nr.: Vejnavn: Nordmark Fra km: 0,011 Til km: 0,106 Srækning: Gugvej - Pf-vej il nr. 7 & 8 OMR: 4 Længde (m): 95 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 6,2 År: 1970 Æ-10: Areal ( ): 588 Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex 613 Pris i al 2 bb) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,8 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

132 PARCELTILBUD Enreprise nr. 12 Enreprisenavn: Gug Øs Vej nr.: Vejnavn: Ledavej Fra km: 0,000 Til km: 0,391 Srækning: Zeusvej - Busgade/Pansien OMR: 4 Længde (m): 391 Underlag: PA ÅDT: 300 Bredde (m): 7,1 År: 1995 Æ-10: 11 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Trafikvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ AB 8, flex Pris i al 2 cc) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 3,5 18,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

133 PARCELTILBUD Enreprise nr. 13 Enreprisenavn: Langagervej Vej nr.: Vejnavn: Langagervej Fra km: 0,052 Til km: 1,182 Srækning: Rundkørsel Universiesboulevarden - Helleanlæg Humlebakken OMR: 4 Længde (m): Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 9,0 År: 1994 Æ-10: 311 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Koordineres med rafiksikkerhedsprojek. Trafikvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex m Pris i al 2 dd) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,3 22,5 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

134 PARCELTILBUD Enreprise nr. 14 Enreprisenavn: Nørre Tranders Vej nr.: Vejnavn: Sruervej Fra km: 0,007 Til km: 1,163 Srækning: Lemvigvej - Forårsvej OMR: 4 Længde (m): Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 6,4 År: 1994/1995/1997 Æ-10: 70 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Fuldfræsning fra Lemvigvej il Afenvej. Lokalvej sekundær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ AB 8, flex Modificere cirkelbump 40 km/ Borfræses og reableres 2 ee) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Pris i al 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 18,8 108,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

135 PARCELTILBUD Enreprise nr. 15 Enreprisenavn: Vejgård Vej nr.: Vejnavn: Hadsundvej Fra km: 1,287 Til km: 3,036 Srækning: Humlebakken - Universiesboulevarden OMR: 4 Længde (m): Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 7,5 År: 1996/1982 Æ-10: 198 Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Koordineres med rafiksikkerhedsprojek. Trafikvej primær by Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex Pris i al 2 ff) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 16,7 117,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

136 PARCELTILBUD Enreprise nr. 16 Enreprisenavn: Vejgård, si Vej nr.: Vejnavn: Vejgård Møllevej, si nord Fra km: 0,009 Til km: 0,206 Srækning: Hadsundvej - Øsre Alle OMR: 4 Længde (m): 197 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 1,5 År: - Æ-10: Areal ( ): 296 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 45 kg/ PA 6, flex 321 Pris i al 2 gg) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

137 PARCELTILBUD Enreprise nr. 16 Enreprisenavn: Vejgård, si Vej nr.: Vejnavn: Vejgård Møllevej, si syd Fra km: 0,009 Til km: 0,206 Srækning: Hadsundvej - Øsre Alle OMR: 4 Længde (m): 197 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 1,5 År: - Æ-10: Areal ( ): 296 Belys: Ja Vejklasse: Si langs vej Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 45 kg/ PA 6, flex 321 Pris i al 2 hh) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 0,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

138 PARCELTILBUD Enreprise nr. 17 Enreprisenavn: Aalborg Øs Vej nr.: Vejnavn: Ollerupvej Fra km: 0,005 Til km: 0,160 Srækning: Svendborgvej - Nr. 8 OMR: 4 Længde (m): 155 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 9,9 År: 1967 Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex Pris i al 2 ii) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 2,0 6,8 11 Maskinoprening 70,3 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

139 PARCELTILBUD Enreprise nr. 17 Enreprisenavn: Aalborg Øs Vej nr.: Vejnavn: Svendborgvej Fra km: 0,009 Til km: 1,009 Srækning: Tranholmvej - Nr. 32 OMR: 4 Længde (m): Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 10,1 År: 1974 Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej sekundær by Særlige forhold: Planfræsning langs kansen i begge sider i 1,5 m bredde fra Tranholmvej il 90 graders sving. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex Pris i al 2 jj) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 12,6 33,8 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

140 PARCELTILBUD Enreprise nr. 18 Enreprisenavn: Ferslev Vej nr.: Vejnavn: Hoppevænge Fra km: 0,003 Til km: 0,341 Srækning: Ferslev Byvej - Nr. 36 OMR: 7 Længde (m): 338 Underlag: PA ÅDT: Bredde (m): 10,8 År: 1986 Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 50 kg/ AB 6, flex Pris i al 2 kk) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 4,6 27,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

141 PARCELTILBUD Enreprise nr. 19 Enreprisenavn: Løgsørvej Vej nr.: Vejnavn: Løgsørvej Fra km: Til km: Srækning: Ca. 227 m øs for Halkærvej - Sebbersunddæmning øs OMR: 10 Længde (m): Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 7,5 År: 1988/2001 Æ-10: 557 Areal ( ): Belys: Nej Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Trafikvej gennemfar land Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex m Pris i al 2 ll) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 2,0 18,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

142 PARCELTILBUD Enreprise nr. 19 Enreprisenavn: Løgsørvej Vej nr.: Vejnavn: Løgsørvej Fra km: 4,638 Til km: 6,470 Srækning: Kirkevej - Ca. 400 m ves for Øksedalvej OMR: 10 Længde (m): Underlag: AB ÅDT: Bredde (m): 6,5 År: 2001 Æ-10: 311 Areal ( ): Belys: Nej Vejklasse: Særlige forhold: Kan udføres som weekendarbejde. Trafikvej gennemfar land Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Revneforsegling Slidlag 70 kg/ SMA 11, flex m Pris i al 2 mm) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,5 135,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

143 PARCELTILBUD Enreprise nr. 20 Enreprisenavn: Nibe Vej nr.: Vejnavn: Skolegade Fra km: 0,003 Til km: 0,175 Srækning: Hobrovej - Lundevej OMR: 10 Længde (m): 172 Underlag: AS/GAB ÅDT: Bredde (m): 6,1 År: Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex Pris i al 2 nn) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,4 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

144 PARCELTILBUD Enreprise nr. 20 Enreprisenavn: Nibe Vej nr.: Vejnavn: Srandgade Fra km: 0,007 Til km: 0,320 Srækning: Kildegade - Grønnegade OMR: 10 Længde (m): 313 Underlag: AS ÅDT: Bredde (m): 8,7 År: Æ-10: Areal ( ): Belys: Ja Vejklasse: Lokalvej eriær by Særlige forhold: Koordineres med ledningsarbejder. Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex Pris i al 2 oo) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 3,4 36,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

145 PARCELTILBUD Enreprise nr. 21 Enreprisenavn: Skalsien Vej nr.: Vejnavn: Skalsien Fra km: 0,394 Til km: 0,719 Srækning: Skalvej - Parkvej OMR: 10 Længde (m): 325 Underlag: ÅDT: Bredde (m): 2,5 År: - Æ-10: Areal ( ): 813 Belys: Ja Vejklasse: Si i ege racé Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex 838 Pris i al 2 pp) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) 4 10 a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,0 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)

146 PARCELTILBUD Enreprise nr. 21 Enreprisenavn: Skalsien Vej nr.: Vejnavn: Skalsien Fra km: 0,004 Til km: 0,420 Srækning: Parkvej - Nibe Møllesi OMR: 10 Længde (m): 422 Underlag: ÅDT: Bredde (m): 2,0 År: - Æ-10: Areal ( ): 844 Belys: Ja Vejklasse: Si i ege racé Særlige forhold: Pos. Arbejde Enhed Mængde Enhedspris 1 Slidlag 60 kg/ PA 8, flex 869 Pris i al 2 qq) Planfræsning (lysning/sriber/ramper) b) Tilsluningsfræsning c) Bassinfræsning 3 Regulering af kørebanedæksel med 4 Udskifning og regulering af kørebanedæksel med fas karm 5 Regulering af rendesensris med 6 Udskifning og regulering af rendesensris med 7 Udskifning og regulering af rendesensris med fas karm 8 Regulering af øvrige dæksler med (Fjv., Gas, Vand) 9 Regulering af øvrige dæksler med fas karm (Fjv., Gas, Vand) a) Håndoprening b) Opfyldning af bassinfræsninger 11 Maskinoprening 1,1 I al, overføres il enrepriseilbud Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: kr./on (Dao) (Sempel) Enreprenør (bemyndige/legiimere)