Entreprise Dalbroer

Transkript

1 Entreprise Dalbroer Særlige betingelser og beskrivelser 363 Vejle - Grindsted Motortrafikvej Bredsten - Vandel Anlægsdivisionen - December 2009 Bro nr , UF af Vejle Å Bro nr , UF af sidedal Tilbudsgiver: Navn Adresse

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 A. Aftalegrundlaget...4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...7 C. Entreprisens udførelse...8 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...12 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...14 F. Arbejdets aflevering...14 G. Mangler ved arbejdet...14 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding Fundering Stillads og form Slap armering Spændarmering A. Beton Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægninger Andre arbejder...70 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDINGSARBEJDER FUNDERING STILLADS OG FORM SLAP ARMERING SPÆNDT ARMERING BETON AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER FUGTISOLERING BROBELÆGNINGER ANDRE ARBEJDER...91 BILAG: 1

3 ORIENTERING ORIENTERING Denne entreprise er en del af vejstrækningen mellem Vejle og Grindsted. Entreprisen er led i udførelsen af motortrafikvejen Bredsten-Vandel, og omfatter opførelse af to dalbroer: Bro 32 UF af Vejle Å (195m) Bro 33 UF af Sidedal (100m) Entreprisen er beliggende i Vejle kommune. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Broer. Entreprise Jord-, afvandings- og belægningsentreprise for Motortrafikvej Bredsten Vandel. Entreprise Faunabro. Ledningsarbejder Arkæologiske undersøgelser Entreprisen omfatter i hovedtræk: Etablering af adgangsvej fra Billundvej til byggepladsen Opførelse af de to dalbroer Jord-, afvandings-, autoværns- og belægningsarbejde på vejdæmningen mellem de to broer Indbygning og tilfyldning med friktionsmaterialer ved de fire endevederlag, samt befæstigelse af skråninger. Nødvendig jordarmering af skråninger med anlæg stejlere end a=1,5 Detailprojektering og etablering af to faunapassagerør (Ø1,5 m) under eksisterende vejdæmning (Billundvej) Vedligeholdelse af udførte afværgeforanstaltninger Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Arbejdet skal udføres i perioden frem til 1/ Entreprisens arbejder med bygværker gennemføres i henhold til Vinterbekendtgørelsens 4 (forsøgsordningen). Bygherre er: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg Tlf Projektet er udarbejdet af Rambøll DK. 2

4 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud mærket Entreprise Dalbroer modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på udbudskuverten er indeholdt i TBL. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 10 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail eller pr. brev. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: eller til: udbud@vd.dk med kopi til jwi@vd.dk Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Thomas Helsteds vej Skanderborg Att.: Claus Nødgaard Hansen / Janie Winter Ipsen Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. 3

5 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) bestående af Særlige betingelser (SB), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). c. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Dalbroer, November 2009" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). d. Geotekniske rapporter 1+2, udført af Rambøll, dateret henholdsvis september 2005 og oktober e. Plan for udførte afværgeforanstaltninger ved Vejle å og forlægning af Vejle å. f. Ledningsplaner tegning nr /8001 og 8002 g. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, november 2007 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift i høring, november 2007 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007 AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbuds- og anlægsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 med ændringer som anført på under udbud (paradigmer og standarder) 4

6 SB AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, februar 1999 inkl. bilag af februar 1999 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 5. Stillads og form, 6. Slap armering, 7. Spændt armering, 8. Beton. Udbudsforskrift, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 9. Broautoværn og rækværker. Udbudsforskrift, december 1994 AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, april 2001 Afsnit 10 Fugtisolering, Bilag - Godkendte systemer og materialer. Udbudsforskrift, marts 2009 AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger. Udbudsforskrift, ( ), november 2006 ( ), november 2004 (11.9), marts 2007 (11.10), november 2004 Afsnit 11 Brobelægninger, Bilag - Godkendte systemer og materialer. Udbudsforskrift, marts 2009 AAB - Betonbroer, 14. Vejrligsforanstaltninger. Udbudsforskrift, april 2001 Broautoværn, typetegninger for broautoværn S20, S21, S100 og S101, maj 1993 h. AB 92 i. Paradigmaer for udbudskontrolplaner (UKP-P) j. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger k. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006 Vejregler, projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november 2007 Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 l. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, marts 2007 Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, januar

7 SB Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, september 2006 Bekendtgørelse nr af juli 2007 vedrørende udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land AT-meddelelse nr , maj 1990 (Arbejdstilsynet, Forurenet jord) Det under punktnumrene a - f nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt paradigmaer for udbudskontrolplaner kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og skal igangsættes umiddelbart derefter. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 1. sept ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. I tilbuddet skal være indregnet udgifter til gennemførelse af overenskomstmæssige vinterforanstaltninger. 6

8 SB For broarbejder henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit 1.9, Vinterforanstaltninger. For øvrige arbejder ydes ikke betaling for ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. ad 5 ad 5 stk. 2 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 7

9 SB C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Entreprenøren skal deltage i en projektgennemgang forud for arbejdets opstart. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 8

10 SB ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er for hver bro opdelt i hovedpost, post og underpost. For entreprisen gælder 15 %-reguleringen for den enkelte bro, og 100 %-reguleringen for hovedposter, poster og underposter. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 9

11 SB A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes med en timeløn, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde m.v. med basisindeks 100 pr. marts 1995, hvor timelønnen var kr. 176,12 inkl. alle tillæg og honorarer, herunder udgifter til sociale ordninger. Indekset var pr. 15 september svarende til en timeløn på kr. 285,60. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 4 Bygherrens tilsyn Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 10

12 SB ad 18 ad 18 stk. 1 Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. 11

13 SB Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens acontosystem. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende Vejdirektoratets web-orienterede entrepriseafregningssystem Job Manager. Systemet indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger med evt. bilag i en WEB-browser. Det påhviler entreprenøren uden omkostning for bygherren at deltage i bygherrens halvdagskursus i brugen af systemet. Bygherren afholder kursusafgiften. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal fremsendes i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er fremsendt. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 12

14 SB Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. Til regulering af entreprisen hovedposter m.v. anvendes indeks for Betonkonstruktioner Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. 13

15 SB ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr For færdiggørelsesfristen kr F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 14

16 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 0. Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. I SAB er indført et 0 tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB Arbejdsplan m.v Generelt SAB Styring og samarbejde Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: tidspunkter for anmeldelse til myndigheder hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge udarbejdelse, fremsendelse og godkendelse af stilladsprojekt hvornår de enkelt entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen hvornår der udføres arbejde, som medfører særlig fare forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v. Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at at at at at at at at at der skal indarbejdes tid til bygherres kontrol af projektmateriale entreprenøren skal anlægge adgangsvej fra Billundvej til arbejdsområdet der skal indarbejdes tid til boring/gennempresning af to faunapassagerør under eksisterende vejdæmning for Billundvej ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i det omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit Adgangsveje, der ikke må udføres bitumenpladeisolering/ polymerbitumenpladeisolering og slidlag i perioden fra 1. oktober til 30. april, entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning skal afsætte tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation, ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl , der på ikke nogen måde må ske forurening af Vejle å og at eksisterende afværgeforanstaltninger til stadighed skal vedligeholdes, 15

17 at modtagelse af råjord sker som nævnt i SAB , SAB Styring og samarbejde at der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. SB ad 3 stk. 4, 0.3. Kontrol Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden aflevering af entreprisen. 0.5 Kvalitetsstyring og miljøledelse Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere, som arbejder med stillads, skal, forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende stillads påbegyndes, have gennemført de kurser, der er anført i Tilsynshåndbog for broentrepriser - Forebyggelse af stilladssvigt i gældende udgave. Entreprenøren skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshåndbogen betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet med et varsel på min. 20 arbejdsdage. 16

18 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Koordinering Entreprenøren og dennes underentreprenører skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder Planlægning AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: 17

19 SAB Styring og samarbejde Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Trafikuheld Procedure for advisering af danbrugsejere ved udslip af forurening til recipient Trafikafvikling Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie Udskyl af jord m.m. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.) 0.7. Trafiksikkerhed og -afvikling Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Vejcenter Østjylland. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Vejle Kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Der gøres opmærksom på, at dette også gælder for etablering af faunarørene. 18

20 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk

21 SAB Arbejdsplads Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads. I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Sideløbende med denne entreprise pågår følgende andre entrepriser: Entreprise Broarbejde. Bro nr. 22, 26, 28, 30 og 35 Bygherre: Vejdirektoratet Entreprise Broarbejde. Bro nr. 36. Faunabro Bygherre: Vejdirektoratet Entreprise Jord-, afvandings- og belægningsentreprise for Motortrafikvej, Bredsten - Vandel Bygherre: Vejdirektoratet Entreprenøren skal acceptere, at der i entreprise udføres afvandingsarbejder og adgangsvej til dambrug i perioden 1. april til 1. juli Adgangsvejen er beliggende i st Ligeledes udføres regnvandsbassin 2 og 3 med tilhørende ledninger i henholdsvis st og st Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.2 Afsætning Bygherrens afsætning Det i AAB, 3. tekstafsnit, om koter og koordinater anførte udgår og erstattes af: Afsætning afleveres i landskoordinatsystem - GI system 34, og koter afleveres i DNN. Bygherren udleverer tværsnit for hver 20 m med koter og afstande til færdigvejs- og råjordstværprofiler. Centerlinier og tværsnitsdata udleveres desuden på digital form inden arbejdet påbegyndes, dog tidligst 14 dage efter arbejdets overdragelse. Brøndplaceringer udleveres i form af "Afsætnings- og ledningstabeller for afvanding" (blå bøger) samt afvandingsplaner. Afsætningsdata kan derudover hentes digitalt på Webvand. I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinier. Disse skal derfor være afsat i marken inden brøndene etableres. 20

22 SAB Arbejdsplads Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af VD's udgifter.der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data Entreprenørens afsætning Entreprenøren vil få udleveret data for 4 polygonpunkter ved hvert brosted og systemlinier for de overførte veje. Polygonpunkternes antal og placering er baseret på afsætning med elektronisk afstandsmåler. Afsætning kan derfor ikke forventes at ske ved fremskæring fra 2 punkter. Entreprenøren skal på baggrund heraf forestå beregning af de fornødne afsætningdata. De beregnede afsætningsdata skal fremsendes til tilsynet til gennemsyn inden arbejdet i marken iværksættes Sikring af fikspunkter Entreprenøren skal sikre polygonpunkterne med 1 m brøndring. Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering skal ske ved bygherrens foranstaltning. 1.3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer som vist på arbejdspladstegningen. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Åløbet inden for arbejdsområdet må på intet tidspunkt i byggeperioden forstyrres. Det vil sige, at åbund og åbrinker ikke må beskadiges, nedtrampes eller flyttes midlertidigt. Om nødvendigt etableres der hegning/afspærring, der sikrer, at der ikke kommer utilsigtet trafik for tæt på åløbet. Forurening af åløbet kan ikke accepteres på grund af det miljømæssigt højt målsatte vandløb og de nedstrøms liggende dambrug, hvorfor der ved arbejder med forskalling, støbning etc. over åløbet skal afdækkes fuldstændigt for at hindre nedfald af materialer, støbevand etc. Det påhviler entreprenøren at drage omsorg for, at der ikke forbindelse med arbejdets udførelse sker udledning til Vejle Å og de nedstrøms liggende dambrug med opslammet jord, cementslam, oliespild eller giftige stoffer. Det bemærkes, at de opgravede jordmasser fra ådalen kan være pyritholdige. Bevoksning må kun fældes/ryddes i absolut nødvendigt omfang efter aftale med tilsynet for at kunne udføre arbejderne med broen og faunarørene. Træstødene langs vandløbet må ikke fjernes. Den fældede bevoksning skal fjernes fra arbejdspladsen til godkendt modtageplads. 21

23 SAB Arbejdsplads Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1.1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Transport af materialer inkl. jord over broer må kun foretages med materiel, hvis akseltryk inkl. stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med tilsynet. Entreprenørmateriel må ikke parkeres på brodækket. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. Entreprenøren skal sørge for tilgængelig parkeringsmulighed for tilsynspersonalet samt gæster hertil. Entreprenøren skal selv sørge for fremskaffelse, brug og retablering efter endt brug af el, vand og tilslutning til afløb. Om nødvendigt skal entreprenøren etablere opsamlingstanke og sørge for tømning heraf Adgangsveje Adgang til arbejdsområdet for bro 32 og 33 skal ske fra Billundvej 105 og Vigeplads i st ved at etablere adgangsveje til arbejdsområdet, som vist på arbejdspladstegningen. Adgangsvej ved Billundvej 105 skal som anvist på broarbejdspladsplanen anlægges med asfalt fra Billundvej og 15 m ind. Derudover skal entreprenøren etablere grusbelagt adgangsvej og forplads til VD's tilsynskontor. Etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje til opretholdelse af deres farbarhed samt fjernelse efter endt brug påhviler entreprenøren. I tørre perioder skal støvgener forhindres ved vanding. Adgangsvej til dambrug som etableres i entreprise vil være spærret i anlægsperioden, og kan ikke anvendes i nærværende entreprise. Adgang til arbejdsplads ved nordenden af faunarørene under eksisterende Billundvej skal ske fra Gødding Møllevej. Entreprenøren skal etablere adgangsvej i nødvendigt omfang. Adgangsvejen skal fjernes efter brug. 22

24 SAB Arbejdsplads Hvis der anlægges en arbejdsvej/sti på en bro, der krydser Vejle å, skal denne udføres med så stor spændvidde at endeunderstøtninger og dæmningsskråninger parallelt med åen ligger minimum 1 m bag åbrinker og ikke på noget tidspunkt beskadiger brinkerne eller skyller sediment ud i vandløbet. Frihøjden skal være så stor, at vandet til enhver tid kan passere ved maksimal afstrømning (alternativt skal konstruktionen forankres) samt at vandløbsmyndighedernes grødeskæringsenheder frit kan passere. Broen skal udføres tæt for at hindre nedfald af materialer i Vejle å. For passage af afværgegrøfter kan der lokalt etableres overkørsler ved rørlægning med Ø opfyldning med sten med størrelse d = 15 til 20 cm. Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej skal aftales med tilsynet. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger Generelt Bygherren vil etablere og vedligeholde færdselsregulerende foranstaltninger på Billundvej. Entreprenøren skal ved adgangsvejene opsættes brovisningsskilte med bronumre. Skiltene skal have en størrelse på ca. 0,5 x 1,0 m. 1.5 Ledninger De eksisterende ledninger som bygherren har kendskab til fremgår af ledningsplanerne. 1.6 Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Dog skal der på arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af betonen: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål og luftindhold (Press-ur-meter) Udstøbning af prøvecylindre, d = 150 mm, h = 300 mm. (Opbevaring i termostatstyret vandbad udføres på produktionsstedet) Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende beton] 23

25 SAB Arbejdsplads Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB er samt AAB er. 1.7 Miljøforhold Alment De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. Entreprenøren skal i god tid før påbegyndelse af arbejder advisere naboer, der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v Støvgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker Afværgeforanstaltninger ved Vejle å Der er forinden opstart af bro- og jordarbejder etableret afværgeforanstaltninger på begge sider af Vejle Å. Afværgeforanstaltningerne fremgår af as built tegning MTV Vandel Bredsten, Afværgeforanstaltninger ved Vejle å/forlægning af Vejle å, nr fra Orbicon der gøres opmærksom på, at de anførte koter på tegningen er DVR 90. Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer). Entreprenøren skal føre tilsyn med og vedligeholde afværgeforanstaltningerne i anlægsperioden, og skal i øvrigt til enhver tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres med kort varsel. Til entreprenørens tilsyn skal som minimum høre følgende: En daglig kontrol/oprensning af sandfang ved indløb og afrensning og fjernelse af slam m.m. fra halmballer i afværgebassin. En ugentlig gennemgang og oprensning af afværgegrøfter og bassiner så de til stadighed kan opfange afstrømmende grusmateriale. 24