ENTREPRISE Cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov Jord- og belægningsarbejde

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER ENTREPRISE Cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov Jord- og belægningsarbejde Etablering af cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov Maj 2019 Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3 A. Aftalegrundlaget 3 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 C. Udførelse af entreprisen 6 D. Betaling 13 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 14 F. Aflevering 14 G. Mangler ved arbejdet 15 H. 1- og 5-års eftersyn 15 I. Ophævelse 15 J. Tvister 15 Side 2 af 15

3 Særlige betingelser (SB) Der henvises til AB 18 med følgende afvigelse eller tilføjelse. A. Aftalegrundlaget ad 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 18 for nærværende entrepriser. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 18. ad 2, stk. 9 Ved arbejdsdage forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. ad 4 Bygherrens udbud ad 4 stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud eller lade enkelte entrepriser udgår fuldt ud. Ingen tilbudsgivere har således krav på at få arbejdet overdraget. ad 4 stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 1. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen. 2. Tilbudsliste (TBL) 3. Særlige betingelser og skrivelser A. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) B. Særlige Betingelser (SB) C. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) D. Fortegnelse over anvendte forkortelser 4. Projekttegninger a) Oversigtskort A -3L b) Tegningsfortegnelse c) Projektplan; St og st d) Afvandingsplan; AFV st og st e) Afmærkningsplan; AFM st og st f) Normaltværprofil-1_50 g) Længdeprofil; LGD-1, LGD-2 og LGD - 3 h) Typetegninger I. T-GR-UD-IND II. T-OV III. T-SAND IV. T-UD V. T-IND Side 3 af 15

4 i) Principskitse for rørlægning af vandløb (fra COWI) 5. Geo- og miljøteknisk rapport af den 28. feb AB 18 med bemærkninger 7. Ledningsprotokol Rangstrup cykelstiprojekt 8. Tro og loverklæring om gæld til de offentlige 9. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), vejregler: AAB - Arbejdsplads, udbudsforskrift, november 2007 AAB - Jordarbejder, udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, udbudsforskrift, februar 2012 AAB - Brolægning, udbudsforskrift, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, udbudsforskrift, juni 2010 Vejregler og vejregelforslag kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 10 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken som anført i tilbudslisten efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. ad 4 stk. 4 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet med etablering af cykelsti skal være igangsat senest d. 3. juli Som minimum ved fremsendelse af anlægstidsplan. OBS: Igangsætning af anlægsarbejdet forudsætter, at al myndighedstilladelse er opnået fx VVM Screening, 3 dispensationer iflg. naturbeskyttelsesloven, politiets godkendelse osv. I modsat fald bortfalder igangsætningsfrist og afleveringsfrist, hertil tilhørende dagbod. 2. Færdiggørelsesfrist Etape 1 (ca. 4 km) Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 31. oktober Etape 2 (ca. 0,5 km evt. 0,25 km benævnt som option) Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 30. juni Slidlagsarbejde og permanent afmærkning på asfalt er uden for entreprisen. ad 5 Entreprenørens tilbud Side 4 af 15

5 ad 5, stk. 1 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. ad 5, stk. 2 ad 5, stk. 3 ad 5 stk. 4 ad 3, stk. 5 Det forudsættes, at entreprenøren har gjort sig bekendt med forholdene på det berørte færdselsareal, herunder adgangsforhold m.v. Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Der ydes ikke meromkostning til vinterforanstaltning. Entreprenøren skal selv bekoste de nødvendige vinterforanstaltninger, såfremt arbejdet forventes i vinterperioden (1/11 31/3). Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Entrepriseaftalen ad 6, stk. 1 Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept / parternes kontrakt. Overdragelse ad 7, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlig tilladelse udsende offentlige meddelelser om kontrakten eller offentliggøre nogen om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier skal se gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. ad 7, stk. 2 Der kan til enhver tid noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. Underentreprise ad 8, stk. 1 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Side 5 af 15

6 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 9 stk. 3 ad 10 ad 11 ad 10 stk. 1. ad 11 stk. 1 ad 11 stk. 4 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entreprise aftalen er indgået. Sikkerhedsstillelse gælder dog entreprisesum over 1 mio. kr. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen Nedskrivning af sikkerheden jf. st. 3, 5 og 5. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 11, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Udførelse af entreprisen Entreprenørens ydelse ad 12, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialets egnethed. Side 6 af 15

7 Arbejds- og detailtidsplan ad 13, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren hjælper gerne udarbejder et oplæg til Plan for sikkerhed og sundhed. Planen skal godkendes af bygherren ved opstartsmødet for hvert enkelt arbejdssted. Ud over de i 4, stk. 4, nævnte tidsfrister og det i AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr. Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede: 55 m ved 50 km/t, byområde. 120 m ved 80 km/t, landområde. at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (1 time efter solnedgang og 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger. Opdatering af arbejds- og tidsplaner ad 14, stk. 1 Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes og opdateres. Afsætning og byggeplads Ad 15, stk. 1 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads. ad 20, stk. 2 Forhold til myndigheder Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, afog tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke af bygherren. Side 7 af 15

8 Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes elektronisk. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 11,5 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Side 8 af 15

9 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation ad 21, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. ad 21, stk. 2 ad 21, stk. 6 ad 21, stk. 7 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Ændringer i arbejdet ad 23, stk. 1 ad 23, stk. 2 ad 23, stk. 3 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. Ændringer ud over 15%-grænsen er angivet i tilbudslisterne. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherrens tilsyn med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Side 9 af 15

10 A. Arbejdsløn De medgående timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelle tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladsteknikker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med bygherrens tilsyn forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår i blivende bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst mulig af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. Leje skal aftales mellem bygherrens tilsyn og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges at honorar på 5 %. Hindringer Side 10 af 15

11 ad 26, stk. 1 Bestemmelserne fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssig valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. Risikoens overgang ad 27, stk. 3 Skader, som tredjemand forvolder på entreprenørens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Såfremt der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder der nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger, skader dette for entreprenørens regning. Hvis entreprenørens i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv retableres afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn ved entreprisens opstart. ad 27, stk. 5 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Bygherrens tilsyn ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Bygherrens tilsyn varetages af Tønder Kommune. Bygherren kan standse arbejder såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som forskrevet. Entreprenørens repræsentant ad 29, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via mobiltelefon. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Side 11 af 15

12 Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orienter medarbejderne om de gældende vilkår. Overholder entreprenøren ikke disse forpligtelser, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne med henblik på at sikre de ansatte, at de ovennævnte ansættelsesvilkår overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Byggemøder ad 31, stk. 1 Bygherren kan indkalde til byggemøder efter nærmere aftale med entreprenøren. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samarbejds- og loyalitetspligt ad 33 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB-arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser Side 12 af 15

13 D. Betaling Pris og indeksregulering ad 34, stk. 1 Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen. Ekstraordinære reguleringer ad 35, stk. 1 For hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervsstyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. ad 35, stk. 3 Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. ad 35, stk. 4 ad 35, stk. 5 ad 35, stk. 6 Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. Betaling og tilbagehold ad 36, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Begæring om acontoudbetaling skal nummereres og vedlægges opgørelse over udførte arbejder, refererende til tilbudslistens enkelte poster. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i h.t. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober Side 13 af 15

14 For arbejder, der betales s om regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 37 ad 37 stk. 1 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning Der skal i entreprisen anvendes elektronisk fakturering. EAN nr. er Begæringer om aconto betalinger skal udarbejdes månedligt, og de skal opgøres så de følger kalendermåned. Entreprenøren udarbejder opgørelser for udførte arbejder, som herefter skal godkendes af tilsynet, inden aconto fremsendes. Ved anmodning om betaling, gælder det at alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til gældende lovgivning til følgende EAN nummer: samt påført stedangivelse. Betalingsfristen for entreprisen fastsættes til 20 arbejdsdage efter modtaget faktura. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 40 ad 40 stk. 1 ad 40 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. F. Aflevering Bod størrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. ekskl. moms 2. For færdiggørelsesfristen kr. ekskl. moms Det gælder også vej delaflevering. Hvis igangsætningsfristen overskrides, men færdiggørelsesfristen overholdes, idømmes ingen bod for igangsætningsfristen. Førgennemgang ad 44, stk. 1 Forhold for evt. førgennemgang, aftales nærmere med bygherren. Side 14 af 15

15 ad 45 ad 45 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed uden væsentlige mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller vedligeholdelsen. G. Mangler ved arbejdet Mangelsansvarets ophør Bygherre og entreprenør kan ved flere entrepriser, aftale samlet aflevering Etape 1 skal færdiggøres og afleveres senest den 31. oktober ad 55 stk. 1 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 18, 56, 57 og 58. Den efter 1 år resterende 2 %'s sikkerhed (jf. AB 18, 9, stk. 5) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelansvarets ophør er som minimum 5 år og regnes altid til en 30. september. H. 1- og 5-års eftersyn Ingen ændring. I. Ophævelse Ingen ændring. J. Tvister Ingen ændring. Side 15 af 15