Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Transkript

1 Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr E Dato:

2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for udbud side 6 3 Byggeprogram side 24 4 Teknisk beskrivelse side Aflevering side 289

3 1 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Herning Kommune, Kommunale Ejendomme, og omhandler opførelsen af Snejbjerg Ny Skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen, beliggende Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af forslag i totalentreprisekonkurrence - Grundlag for tilbud i totalentreprise - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet 1.3 Byggeopgaven Herning Kommune har besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner, skal byggeriet tillige omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Hal og skole skal dele enkelte administrative og idrætslige funktioner, have fælles hovedindgang, og skal efter byggeriets afslutning fremstå som ét samlet byggeri. Der ønskes derfor indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallen nuværende facader, således at dette kan opnås. 1.4 Byggeriets omfang Projektet omfatter overordnet for skoledelens vedkommende etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter omfatter projektet overordnet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum. Projektet vil forventeligt have et brutto-areal på ca , ekskl. udearealer og parkering. 1.5 Byggegrunden Byggegrunden som er til rådighed for det kommende Skole- og halbyggeri har et areal på m 2, inklusiv areal afsat til p-plads, den eksisterende Snejbjerg Hallen, tennisanlæg og del af fodboldbane. Matrikelnummer: Dele af 7es, 16r, 16s og 19b, Snejbjerg By, Snejbjerg Vej/ gade: Nørretanderupvej, Snejbjerg By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Areal byggefelt: m 2

4 2 1.6 Disponering af byggegrunden På byggegrunden findes i dag Snejbjerg Hallen, en fodboldbane ved hallens sydlige facade, et petanquebaneanlæg og et tennisanlæg. Snejbjerg Hallen, i den del som ikke berøres af byggeriet, og tennisanlægget skal være tilgængeligt for brugerne af disse anlæg i hele byggeperioden. Ligeledes skal fodboldbanerne vest for byggefeltet samt petanquebaneanlægget syd for byggefeltet være tilgængeligt i hele byggeperioden. Den eksisterende fodboldbane ved Snejbjerg Hallens sydlige facade kan anvendes som tilkørsel m.v. til byggepladsen, men skal reetableres ved byggeriets afslutning, med nødvendigt drænsystem til afvanding af arealet, og med etablering af ny græsbane. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Såfremt det på grund af byggeriets disponering, ikke er muligt at bevare tennisanlægget, skal totalentreprenøren i samarbejde med Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, foreslå en placering af et tilsvarende anlæg, inkl. småbygninger. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Alle nødvendige reetableringer af bold- og idrætsanlæg, samt tilhørende småbygninger, skal være komplette og indgå i totalentreprenørens samlede forpligtelse om 1. års drft og vedligehold af udearealer. Grunden skal disponeres under hensyntagen til lokalplanens bestemmelser for området. 1.7 Lokalplanen Lokalplan nr. 51.OF7.1, for område til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg, er gældende for området. Lokalplanens hovedformål er at udlægge arealer til ny skole, udvidelse af eksisterende hal og til et rekreativt landskab for brugerne af skolen, hallen og Snejbjergs borgere. 1.8 Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Adgang til Snejbjerg Hallen og tennisanlægget skal med hegn sikres en sikker adgang for brugerne, således at disse faciliteter kan anvendes gennem hele byggeperioden. Derudover er der intet at bemærke ud over, hvad der sædvanligvis må forekomme i forbindelse med: - Regulering af terræn - Funderinger - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger - Tilslutning ( kloak, vand, el, fjernvarme m.m.) 1.9 Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialet: - Geotekniske forundersøgelse - Arkæologisk undersøgelse

5 3 - Delvis forundersøgelse af Snejbjerg Hallens bygninger - Kloakundersøgelse, Snejbjerg Hallen Følgende supplerende undersøgelser skal foretages: Supplerende geoteknisk undersøgelse før byggeriets opstart foranstaltes af totalentreprenør 1.10 Miljømæssige forhold Intet at oplyse 1.11 Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Snejbjerg Hallens syd/sydvestlige bygningsmasse, som skal sammenbygges med det nye byggeri Bygherre Børne- familieudvalget er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet. Udvalget vil løbende blive orienteret om byggeriets forløb, og vil blive inddraget, hvis der opstår væsentlige problemstillinger Organisation Bygherre Herning Kommune Børne- familieudvalget Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Tlf [email protected] Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Tlf [email protected] Projektgruppe Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Kirsten Noe Dahl, arbejdsmiljørepræsentant

6 4 Kultur- og fritid: Helle Rasmussen, fritidskonsulent Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Mikael Yde, bestyrelsesmedlem i halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Styregruppe Til at følge byggeriet i udførelsesfasen foreslås der nedsat en styregruppe med følgende medlemmer: Center for Børn og Læring: Sven Nørgaard, centerchef (Knud Jensen, direktionskonsulent?) Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kultur- og fritid: Morten Koppelhus, Kultur- og fritidschef Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Kommunale Ejendomme Kirsten Andersen, afdelingsleder Hanne Enghoff, bygherrerådgiver 1.14 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation: Styregruppe Projektgruppe Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør

7 Arbejdsfordeling og ansvar Jvnf. Herning Kommunes Byggestyringsregler 2011 påhviler det fagforvaltningen, Center for Børn og Læring, at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen Møder under projektering og udførelse Totalentreprenøren skal deltage i projektgruppemøder. Omfanget af møder er som udgangspunkt: I projekteringsfasen afholdes work-shops med projektgruppen hver uge. Der skal påregnes min. 8 work-shops med projektgruppen. I udførelsesfasen afholdes bygherremøde hver 14. dag med deltagelse af bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme. Totalentreprenøren udarbejder referater fra møderne Hovedtidsplan Politisk behandling af Byggeprogram, KFU/BFU Politisk behandling af Byggeprogram, ØKE Politisk behandling af Byggeprogram, BYR Udbudsbekendtgørelse fase 1- prækvalifikation - uge 20 26, 2012 Bearbejdelse af anmodninger om prækvalifikation - uge 26, 2012 Udsendelse i licitation - uge 30 37, 2012 Licitation / præsentation af forslag / bedømmelse - uger 38 39, 2012 Politisk behandling af licitationsresultat i BFU Orientering af licitationsresultatet i KFU Politisk behandling i ØKE Intern forberedelse til workshops - uge ( med arbejdsgruppe efter godkendelse i ØKE) Politisk behandling i Byrådet Stand still periode - uge 47-48, 2012 Indgåelse af betinget entreprisekontrakt - uge 49, 2012 Workshops m. projektgruppe og entreprenør, fase 1 - uge 49, 2012 uge 5, 2013 Projektering entreprenør, myndighedsprojekt - uge 4 11, 2013 Byggesagsbehandling (estimeret tid) - uge 12-uge 18, 2013 Byggestart - primo maj 2013 Aflevering af det samlede byggeri, skolestart - august 2015

8 6 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse.

9 7 2 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 2.1 Generelt Det er konkurrencens formål, at frembringe forslag til udvidelse af Snejbjerg Hallen samt opførelse af Snejbjerg Ny Skole, som beskrevet i byggeprogrammet. Det er et krav, at der skal skabes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader, fast inventar m.v. Konkurrenceudskriveren har herudover ønsket at stille konkurrencedeltagerne frit med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsprogrammet nævnte lokaler, forudsat at programkravene i øvrigt er opfyldt Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation og med projektkonkurrence i totalentreprise Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet i udbudsbrevet og omfatter: 1. Udbudsbrev af d Byggeprogram med tidsplan 3. ABT93 med tilføjelser 4. Tilbudsliste 5. Paradigme til Tro- og loveerklæring 6. Udkast til totalentreprisekontrakt 7. Geoteknisk undersøgelse 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Tegninger Snejbjerg Hallen 11. Førsynsrapport Snejbjerg Hallen 12. TV-inspektion af kloak Snejbjerg Hallen 2.2 Tilbud Pris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav og ønsker til byggeriet. Tilbud afgives på den vedlagte tilbudsliste, der skal udfyldes i sin helhed, inkl. enhedspriser. Hvis det af hensyn til de bydendes projekt er nødvendigt at fravige udbudsmaterialets funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med fradragssærpriser, hvor den enkelte fravigelse prissættes. Hvis der i det bydende projekt er indarbejdet forbedringer eller ønsker ud over de i udbudsmaterialet angivne funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med tillægspriser, hvor det enkelte tillæg prissættes, og hvilket afsnit i byggeprogrammet, ændringen andrager.

10 8 Tilbudsgiveren skal inden afgivelse af tilbud besigtige de eksisterende forhold Bilag til tilbud Følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet: a. Beliggenhedsplan i mål 1: 500, der viser grunden, bebyggelsen samt disponering af udearealer. b. Planer, snit, facader i mål 1: 200, der viser alt hvad der er nødvendigt for en fuldstændig forståelse og bedømmelse af tilbuddet c. Forslag til møblering for udvalgte planudsnit af byggeri mål 1: 100 af som minimum: - Torvet med caféopstilling - Hjemområde med min. 2 klasselokaler og grupperum samt fællesområder - Torv og multisal med stoleopstilling i forbindelse med teater, musical osv. - Personalerum d. Rumlige 3-D illustrationer i papirform af eksteriør og interiør, herunder gengivelse af typisk klasselokale med forskellige bordopstillinger og bordtyper, således at fleksibiliteten og funktionaliteten kan vurderes. e. Tegningsmappe indeholdende alle de ovenfor nævnte tegninger, nedfotograferet til A3- format i 18 eksemplarer. f. De ovenfor nævnte tegninger afleveres ligeledes opsat på plancher i A0-format. Plancher opklæbes på skumplader eller andre ikke-hårde materialer, og forsynes med ophængningsplan. Der afleveres max. 5 A0 format plancher. g. CD-Rom med komplet tilbudsmateriale som Pdf-filer. h. Bygningsbeskrivelse, der angiver materialer og principper, der ikke er fastlagt i byggeprogrammet. i. Redegørelse og principskitser for installationers disponering, dimensionering, virkemåde, standard mv. j. Arealopmåling med oplysning om nettoareal for alle lokaler anført i byggeprogrammet, samt samlet bruttoareal for hele byggeriet. k. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte nettoarealer og tegninger, er nettoarealerne bindende for entreprenørens tilbud, dvs. tegninger skal tilrettes de oplyste nettoarealer. Nettoarealer skal være ekskl. gangarealer, fordelingsarealer og lignende. l. Oplysninger om bygningens forventede energiforbrug til opvarmning og drift. m. Tidsplan for hovedaktiviteter. Tidsplanen skal indeholde en oversigt over alle væsentlige aktiviteter med start og slut for såvel projektering som udførelse. n. Projektorganisationsplan for totalentreprenøren med angivelse af: - Projektleder - Projekteringsleder - Arkitekt - Projekterende ingeniør - Byggeleder - Fagtilsyn - Procesleder til ledelse af workshops

11 9 Organisationsplanen vedlægges CV er for ovenstående personer. o. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold i udbudsmaterialet. p. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at der stilles spørgsmål i udbudsperioden, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. q. I det omfang udbudsmaterialet ikke entydigt angiver materialevalg, typebetegnelse e.l. skal tilbudsgiveren vedlægge oplysninger om de valgte produkter. Undladelse heraf berettiger bygherren til at foretage de respektive valg. r. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2.3 Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Såfremt der i udbudsfasen fremkommer spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse fremsendes pr. mail til Kommunale Ejendomme, jvnf. udbudsbrevet. Svar på spørgsmål vil 1 gang ugentligt pr. mail blive tilsendt samtidigt til samtlige tilbudsgivere. Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af udbudsmaterialet. Spørgsmål stillet efter angivne dato vil ikke blive besvaret Aflevering Oplysninger om aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud afleveres i 3 eksemplarer. Øvrigt materiale afleveres i h.h.t. pkt Totalentreprenøren er selv ansvarlig for, at tilbud m. bilag er bygherren i hænde senest ved anførte frist for afgivelse af tilbud Bedømmelsesudvalg De indsendte forslag vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, der består af: - 2 medlemmer af Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg - 2 medlemmer af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - Chef for Center og Læring - Fagchefen for kultur- og fritid - 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra Snejbjerg Skole - 2 bestyrelsesmedlemmer fra Snejbjerghallen - 3 medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Herning Kommune - 2 fagdommere udpeget af Dansk Byggeri Herudover er bedømmelsesudvalget berettiget til at indkalde særlige sagkyndige som rådgivere.

12 10 Tilbudsgiverne får mulighed for at fremlægge deres forslag for bedømmelsesudvalget som oplyst i udbudsbrevet Tildeling af kontrakten Tildelingen af kontrakten vil tilgå den totalentreprenør, som samlet set tilbyder bygherren det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle tilbuddets kvaliteter vil blive sammenlignet med udbuddets ønsker og krav, og der vil ved bedømmelsen blive anvendt følgende delkriterier og underkriterier, som bedømmelsesudvalget vil lade indgå i en samlet helhedsvurdering: Bedømmelseskriterier Kriterium Bemærkninger Vægt A Økonomiskværdi Tilbudssum iht. tilbudsliste 40 % B Arkitektonisk værdi Projektets funktionalitet Æstetisk værdi Rumlighed og dagslysudnyttelse Levering af de ønskede nettoarealer Udearealernes kvaliteter C Totaløkonomisk værdi Konstruktioner, installationer og materialvalg Energiforanstaltninger og driftsomkostninger Vedligeholdelse af klimaskærm Tekniske installationer og levetid Klimaskærm og levetid 35% 25 % Pointgivning sker på en skala fra 1 10 point og vil blive foretaget i forhold til udbudsgrundlaget. Eksempelvis kan flere tilbudsgivere gives samme karakter, hvis det skønnes, at de ud fra en helhedsbetragtning er ligeværdige. Hele pointskalaen vil ikke nødvendigvis blive taget i brug. Pointgivning kan ligeledes foretages med decimaltal. Hvis der mangler ønskede oplysninger, der er væsentlige for tilbuddets bedømmelse, kan det medføre lav karaktergivning Tilbuddets økonomiske værdi Tilbudspris vægtes med 40 %. Der gives point på følgende måde:

13 11 - Det laveste tilbud får 10 point. Tilbud på maksimalt rammebeløb får 6 point - Tilbud mellem laveste pris og maksimalt rammebeløb får forholdsvise point - Tilbud over det maksimale rammebeløb er ikke konditionsmæssige og kasseres Tilbuddets arkitektoniske værdi Tilbuddets arkitektoniske værdi vægtes med i alt 35 %. - Opfyldelse af byggeprogrammets krav, herunder en kvalitativ vurdering af tilbudsgivers evne til at sikre den størst mulige funktionalitet samtidig med at æstetik og rumlige kvaliteter er tilgodeset på bedst mulige måde i forhold til byggeprogrammet. - Rumlige kvaliteter og oplevelser samt udnyttelse af dagslys vil blive værdsat. Rum og funktioners nettoarealer vil blive vurderet i forhold til de ønskede krav og værdsat frem for det samlede bruttoetageareal. - Udearealernes udformning, indhold, kvalitet og funktionalitet Tilbuddets Totaløkonomiske værdi Input er under udarbejdelse afventer Kristian Buur Procedure for bedømmelse Efter modtagelse af tilbuddene vil disse blive gennemgået, og der vil blive foretaget en vurdering i forhold til, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige eller ej. Først herefter vil tilbuddene blive gennemgået af bedømmelsesudvalget. Tilbudsgiverne indkaldes til en i alt 1½ times præsentation og uddybning af tilbuddet. Det forudsættes, at alle elementer og forhold i tilbuddet kan drøftes på disse møde(r). Nærmere besked herom vil blive fremsendt senere. Den anførte procedure er vejledende og såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer i proceduren, hvilket i givet fald meddeles de bydende Tildeling Det tilbud, som efter bedømmelsesproceduren vurderes at kunne danne baggrund for indgåelse af totalentrepriseaftale, og senere kontrahering, indstilles efterfølgende til godkendelse af byrådet. Der udarbejdes en betænkning over bedømmelsesudvalgets arbejde, som vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Oplysninger om tildeling af kontrakt fremsendes til alle tilbudsgivere iht. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 (Samtidig underretning af samtlige ansøgere og tilbudsgivere mv.) Vederlag Tilbudsgivere modtager et vederlag på ,- kr. excl.moms for udarbejdelse af tilbuddet, forudsat at tilbuddet og forslaget er konditionsmæssige. Ved indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver modregnes vederlaget i kontraktsummen. 2.4 Budgetramme

14 12 For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 146 mill. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. Såfremt de afgivne tilbud afviger fra budgetrammen, skal der inden kontrahering ske tilpasning af projektet ved hjælp af de tillægs- og fradragspriser, som fremgår af tilbudslisten. 2.5 Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Jvnf. Udbudsdirektivet, artikel 27, og Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, 4, er der her oplyst, hvor der kan indhentes oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø Tlf Fax [email protected] Internetadresse Miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax [email protected] Internetadresse Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Fax [email protected] Internetadresse Ydelsesbeskrivelse Overordnet beskrivelse Totalentreprisen omfatter alle ydelser og biydelser, der er nødvendige for at aflevere et færdiggjort og indflytningsklart byggeri, herunder: - Deltagelse i workshops med tilretning af konkurrenceprojekt inden kontraktskrivning - Workshops skal ledes af procesleder, som har erfaring med styring af workshops.

15 13 - Totalentreprenøren udarbejder workshopnotater og hensigtserklæringer i tilknytning til workshops - Udarbejdelse af samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse - Udførelse, inkl. alle arbejdsydelser, materialer, byggesagsgebyrer, tilslutningsafgifter for el, vand og varme, samt kloakbidrag. - Arbejdet udføres i 2 faser, hvor der efter gennemførelse af Fase 1 indgåes bindende kontrakt Fase 1 I Fase 1 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Supplerende geotekniske undersøgelser - Totalentreprenøren tilrettelægger, og gennemfører efter aftale med bygherren, workshops umiddelbart efter tildeling af byggeopgaven, samt afholder udgifter hertil. Workshops afholdes med 7 dages mellemrum, og der skal regnes med min. 8 workshops med deltagelse af medlemmerne i projektgruppen, som har medvirket til udarbejdelse af byggeprogrammet. - Tilretning af konkurrenceforslaget - Afklaring af farver og materialer, herunder fast inventar, belysning o.lign. - Udarbejdelse af forprojekt / myndighedsprojekt - Indhentning af relevante myndighedsgodkendelser - Beregning af endelig pris, opsplittet i samme underposter som i tilbudslisten - Udarbejdelse af overordnet tidsplan for byggeriet - Udarbejdelse af betalingsplan - Indgåelse af endelig kontrakt efter projekttilretning og opnåelse af enighed om den endelige pris Fase 2 I Fase 2 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Udarbejdelse af hovedprojekt - Nødvendig rydning, opbrydning, nedbrydning og bortskaffelse af beplantning, belægninger, jord, eksisterende bygninger mv. i det omfang projektet nødvendiggør det - Bortledning af overfladevand og grundvand - Udførelse af byggeriet, inkl. tilhørende udearealer. Udendørs anlæg skal fremstå færdigudførte ved byggeriets ibrugtagning, og berørte anlæg skal være reetableret eller ændret så de indgår naturligt i helheden - Mangelgennemgang og mangeludbedring - Drift - og vedligeholdelsesvejledning - Som udført tegninger

16 14 - Aflevering og overdragelse af byggeriet til bygherre Detailtidsplan Detailtidsplan for Fase 2 skal som minimum angive: - Termin for bygherrens godkendelse af projektet - Myndighedsgodkendelser - Tidsplan for byggeriets fremdrift som minimum: - Terrænarbejder - Jord- og støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. I forbindelse med om - og tilbygning samt renovering af eksisterende bygninger, skal bygherren ved igangsætning af hver etape adviseres mindst 1 måned før lokalerne skal være ryddet. Sanktionsgivende terminer fremgår af totalentreprisekontrakten. 2.7 Projektering Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt iht. Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, Danske Ark og FRI, april Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v. - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer Arbejdsbeskrivelser udarbejdes i henhold til bips beskrivelsesstruktur. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt. Det accepteres dog, at detailtegninger i begrænset omfang udføres som ikke-digitale tegninger.

17 15 Under projekteringen skal totalentreprenøren foretage totaløkonomiske beregninger som grundlag for valg af materialer og løsninger. Ved afslutningen af hhv. projektforslag-, forprojekt- og hovedprojektfasen afsættes min. 5 hverdage til bygherrens gennemgang og godkendelse af projektet, og derefter min. 5 hverdage til totalentreprenørens indarbejdelse af kommentarer. Totalentreprenøren skal aflevere 5 sæt tegninger og beskrivelser ved afslutning af hver fase af de ovennævnte faser for bygherrens gennemgang. Uanset bygherrens godkendelse har totalentreprenøren projektansvaret for byggeriet. Bygherrens godkendelse omfatter således ikke en tilbundsgående kontrol af opfyldelsen af kravene i kontraktgrundlaget Beslutningsplan Ved påbegyndelse af projekteringsfasen skal totalentreprenøren og dennes rådgivere udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen. Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter totalentreprenørens behov CAD-projektering Totalentreprenøren skal drive og vedligeholde projektweb med adgang for alle byggeriets parter. Projektweb skal som minimum indeholde alle gældende tegninger i.h.t. gældende tegningsliste. Tegningerne skal være tilgængelige i PDF-format. Byggeriets IKT specifikationer, som er udgivet af bips, skal følges. Totalentreprenøren udarbejder oplæg til IKT-aftaler til godkendelse hos bygherren. Tegninger skal være udført i ACA 2009 og med hensyn til biblioteksstruktur, lagstruktur, tegningsstandard m.v. skal dette følge Bips Cad-manual Tegningsnummerering, tegningshoved og rum-nummerering skal godkendes af bygherren. Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PARs og FRIs standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. Ved byggeriets afslutning afleveres "som udført tegninger til bygherren, både som PDF filer og som Cad tegninger gemt på en cd rom. Cad tegninger skal være konverteret til Autocad version Er tegningerne lavet i Revit skal de også konverteres til Autocad version 2009 og derforuden skal der ligge en kopi af Revit tegningerne på cd en. Tegningerne udføres iht. Ibb lagstruktur og de tilhørende ctb/stb filer vedlægges tegningerne på cd en. Alle tegninger skal være purge og renset for alt der ikke bliver brugt i tegningen. Desuden skal der oprettes et udskrivningslayout med et sigende navn så det også er let at udskrive tegningen for andre end dem der har arbejdet med den. På samme cd skal der også være udførlige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

18 Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PARs og FRIs ydelsesbeskrivelse for Som udført, februar Som udført - ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 - ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - Opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning - Opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer, og alt digitalt materiale skal afleveres på CD- rom. 2.8 Udførelse og tilsyn Totalentreprenøren forestår byggeledelse iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.1, med følgende rettelser: - Byggelederen repræsenterer totalentreprenøren - Byggelederen udarbejder referater af totalentreprenørens interne byggemøder, hvor bygherren og bygherrerådgiveren ikke er til stede, samt referater fra bygherremøder - Byggeregnskab udarbejdes af bygherren eller bygherrerådgiveren - Totalentreprenøren tilrettelægger afleveringsforretningen og 1-års eftersyn. Bygherren tilrettelægger 5-års eftersyn - Totalentreprenøren forpligter sig til at gennemføre fagtilsyn. Det pågældende fagtilsyn skal udføres af medarbejdere hos de tilknyttede rådgivere med særligt kendskab til de enkelte fagområder. - Fagtilsynet udføres iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.2, med følgende rettelser: - Klienten udarbejder ikke oplæg til tilsynsplanen - Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. - Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. - Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af:

19 17 - Fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet - Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. - Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren. - Bygherren er berettiget til at gøre indsigelse mod totalentreprenørens fagtilsyn, såfremt fagtilsynet ikke findes tilstrækkeligt i omfang og/eller kvalitet. - Ved afslutningen af byggeriet skal totalentreprenøren foretage egen mangelgennemgang og udbedre mangler, før der fremsendes færdigmelding og bygherren indkaldes til mangelgennemgang så betids, at mangler kan udbedres inden indflytning Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne. 2.9 Myndighedsforhold, love mv. Alle sædvanlige og forventelige myndighedskrav, herunder alle krav med hjemmel i gældende lovgivning, skal være overholdt og endelig myndighedsbehandling, herunder indhentning af byggetilladelse og senere ibrugtagningstilladelse påhviler totalentreprenøren. Krav som myndighederne måtte stille i forbindelse med godkendelse af projektet, skal være indeholdt i entreprisesummen. Totalrådgiveren skal i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet sikre at døre, ABDL-anlæg, indvendige vinduer, skillevægge, belysning, energiramme m.v. overholder gældende myndighedskrav. I totalentreprenørens ydelse skal være indeholdt udarbejdelse og indhentning af myndighedernes godkendelse af den Brandtekniske Dokumentation samt Drift- og vedligeholdsplan for brandsikkerhed, jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april Bygherre betaler gebyr for byggetilladelse. Totalentreprenøren betaler for eventuel grave-/ støbetilladelse o.l. Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse. Bygherren skal have tilsendt kopi af al myndighedsrelateret materiale.

20 Forsyningsmæssige forhold Totalentreprenøren skal indhente supplerende oplysninger om den detaljerede beliggenhed af ledninger hos ledningsejerregisteret (LER) og ledningsejerne, afholde ledningsmøder og træffe aftaler med ledningsejerne om tilslutning, flytning eller nedlægninger af ledninger. Alle nye installationer i terræn føres fra skel og frem til teknikrum. Totalentreprenøren afholder alle omkostninger til ledninger i terræn, og afholder udgifter til tilslutningsafgifter. Der reetableres efter udgravning. Installationer i terræn, som ikke benyttes, fjernes eller afproppes ved hovedledning, og ledningsejer orienteres skriftligt herom Kvalitetssikring Generelt Erhvervs- og Boligstyrelsens Bekendtgørelse nr.1117 af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder, samt tilhørende vejledning af maj 2001 Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet, er gældende for kvalitetsstyringen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherrens audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

21 Kvalitetsplan Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetssystem opstille, overvåge og ajourføre en samlet sagstilrettet kvalitetsplan. Denne skal være bygherren i hænde senest ved indgåelse af betinget kontrakt, jvnf. fase 1. Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentreprisen, og skal angive retningslinier for, og omfang af, den påtænkte kvalitetsstyring samt administration og dokumentation heraf. Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: - identifikation af byggesagen - organisationsplan, hvortil kompetencer og ansvarsområder er defineret, dækkende såvel projekterings- som udførelsesfasen - dokumentstyring - mødetyper, frekvens m.v. - de enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder tidspunkt for udførelse - krav til projektdokumentation - kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser - håndtering af fejl og afvigelser Organisation Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af ansvarsområder, kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskueliggøres i diagramform Dokumentstyring Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan for hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumenter, og hvornår samt til hvem de fordeles Mødetyper m.v. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af de mødetyper, der påtænkes afholdt i entreprenørens regi Kvalitetsstyring i relation til projekteringen og udførelsen Kontrolplaner Entreprenøren skal for hver arbejdstype indenfor hvert fagområde, lade udarbejde kontrolplaner, der på basis af projekt-/procesgranskninger, projektgennemgangsmøderne, arbejdsbeskrivelser samt øvrige kvalitetskrav, entydigt og overskueligt redegør for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation.

22 20 Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtage- proces- og slutkontrol samt udtagning af prøver og 1. gangs produktioner. Kontrolplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherrerådgiveren for godkendelse. Det forudsættes, at de udførendes kontrolplaner opbevares på byggepladsen. bygherren har på anmodning ret til at gennemgå materialet, for at sikre sig at kontrollerne udføres i tide, i det aftalte omfang og med den aftalte dokumentation Dokumentation Senest ved afleveringsforretningen tilstiles bygherren entreprenørens samlede kvalitetsdokumentation inkl. dokumentationsmateriale fra såvel rådgivere som underentreprenører Byggeplads Totalentreprisen omfatter alle udgifter til byggepladsens etablering, drift og afrigning. I den forbindelse nævnes særligt følgende: Byggepladsvej Med henblik på at skåne eksisterende blivende tilkørselsveje og fortove m.v. etableres midlertidig byggepladsvej i nødvendigt omfang efter nærmere aftale med bygherren. Det er totalentreprenørens ansvar at gennemfotografere og beskrive eksisterende forhold i forbindelse med nabobygninger samt veje, fortove og stier. Totalentreprenørens skal kunne dokumentere, at området bliver afleveret uden skade på omkringliggende belægninger og arealer Byggepladsforsyning vand Totalentreprisen omfatter tilslutning til vandforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden og fjernelse igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med ledningsejeren. Vandafgifter samt vandforbrug, der afregnes over entreprenørens bimåler, er en del af entreprenørens ydelse. Alle målere aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug Byggepladsforsyning opvarmning Totalentreprisen omfatter tilslutning til varmeforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden samt fjernelse igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med fjernvarmeleverandøren. Udgifter til tilmelding samt varmeforbrug og udtørring, der afregnes over entreprenørens bimåler, er en del af entreprenørens ydelser Byggepladsforsyning el

23 21 Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af byggepladsinstallationer med hovedtavler, undertavler, orienteringslys, arbejdsbelysning m.v. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med el-leverandøren Udgifter til tilmeldinger, elafgifter samt elforbrug, der afregnes over entreprenørens bimåler, er en del af entreprisen Skurby Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af skurby. Vand-, varme- og elforbrug til alle skure betales af entreprenøren Mødeskur Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering af et selvstændigt skur med de nødvendige faciliteter til bygherrens tilsyn og til afholdelse af byggemøder m.v Mandsskabsskure, toiletter m.v. Totalentreprisen omfatter alle udgifter til nødvendige skure i henhold til gældende lovgivning, herunder sanitetsskure til eget og underentreprenørers mandskab m.v. inkl. afløbs-, varme-, vand- og el-tilslutninger Telefon og trådløst netværk Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering og senere nedtagning af telefoner, trådløst netværk m.v. til brug Vagt Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret en vagtordning på byggepladsen Oprydning og rengøring Bygherrens forpligtelser hvad angår håndtering og bortskaffelse af affald er overdraget til totalentreprenøren, og alle omkostninger i den forbindelse er indeholdt i totalentreprisen. Det påhviler totalentreprenøren at renholde byggepladsen, byggepladsveje samt omkringliggende offentlige og private veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af egen trafik til og fra byggepladsen i byggeperioden. Totalentreprenøren er forpligtet til løbende, og som minimum dagligt, at fjerne eget samt underentreprenørers og leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Såfremt totalentreprenøren misligholder ovenstående, forbeholder bygherren sig ret til, at lade arbejdet udføre af anden entreprenør for totalentreprenørens regning Vinterforanstaltninger Alle for byggeriets gennemførelse nødvendige arbejder i forbindelse emd vinterbekæmpelse, vinterforanstaltninger o.l Byggepladsskilt Byggepladsskilt med angivelse af projektet og de i byggeriet involverede parter herunder bygherre og bygherrerådgiver, etableres og betales af entreprenøren. Udformning og opstil-

24 22 ling af byggepladsskilt skal godkendes af bygherren. Alle parter involveret i byggeriet skal nævnes på byggepladsskiltet Sikkerhed og sundhed Det påhviler totalentreprenøren at udføre alle forpligtigelser, der følger af arbejdsmiljølovens bestemmelser om planlægning af bygge- og anlægsarbejder. Det påhviler således også totalentreprenøren på bygherrens vegne, at udføre alle bygherrens forpligtigelser angivet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr af 27. december 2008, med bilag, om Bygherrens pligter, herunder: - Udpegning af koordinator jvnf. 4 - Koordinering under projektering og udførelse jvnf. Bekendtgørelsens 6 og 9 - Afgræsning og koordinering af sikkerhedsforanstaltninger (koordineringen skal varetages af en person, der har de i Bekendtgørelsens 7 stk. 2 nævnte kvalifikationer) - Udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed jvnf. Bekendtgørelsens bilag 3 - Planlægning af byggepladsen samt anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet jvnf. Bekendtgørelsens 15 og bilag 4 I øvrigt henvises til www. BAR-ba.dk, faneblad Planlægning. Der gøres endvidere opmærksom på, totalentreprenøren i sin egenskab af totalentreprenør også er projekterende, og derfor er forpligtet til at overholde Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 med senere ændringer Bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø Forsikring Jf. ABT Drift og vedligehold Generelt Før aflevering udarbejder entreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Materialet skal være på dansk. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 1 eksemplarer uafhængigt af KSkontrolmappen, og skal endvidere leveres i digital form. I forbindelse med overlevering af driftshåndbogen skal der ske en mundtlig overlevering til relevant personale, der er udpeget af kommunen. Vedligeholdelsespunkter skal gennemgås på fyldestgørende måde Driftshåndbogens indhold Driftshåndbogen udarbejdes med nedenstående indhold.

25 Kortfattet beskrivelse Kortfattet beskrivelse af byggeriet eller de arbejder som byggesagen omfatter Datablade Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: 1. Ejers navn: 2. SE-nummer: 10. Deklarationer m.v.: 3. Kommune: 11: Myndighedskrav: 4. Matrikelnr.: 12. Energiattest 5. Opførelsesår: 13. Brandsikring: 6. Grundareal: 14. Brandveje: 7. Bebyggelsesprocent: 15. Forsyningsselskaber: 8. Samlet BBR-areal: 16. Anbefalede serviceaftaler 9. Heraf kælderareal BBR; 17. Anbefalede vagt- og alarmordninger: Adresseliste Liste med navn, telefonnummer og adresse på kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere entreprenører, underentreprenører og myndigheder, herunder også navn og telefonnummer på kontaktpersoner, som kan kontaktes ved eventuelt opståede fejl udenfor normal arbejdstid på hverdage og i week-end / helligdage Myndigheder Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger Arealoversigt Bygningen opmåles, hvis relevant i funktionsområder, og arealerne oplyses i m 2 opmålt efter retningslinier i BBR-registeret og efter BR Vagt- og alarmordning Oplysninger om de vagt- og alarmordninger som entreprenøren anbefaler Anbefalede service aftaler Oplysninger om de serviceordninger som entreprenøren anbefaler Garantiordninger Oplysning om de garantier (ud over 5-års ansvar) som er omfattet af entreprisen Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et ekstra skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drift- og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i de driftsvejledninger/bygningsdelskort, som er nærmere beskrevet efterfølgende.

26 Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og kan evt. udarbejdes som bygningsdelskort. Følgende emner skal som minimum indgå i driftsvejledningen: (21) Vægge (31) Døre og vinduer (31) Låsesystemer og nøgleplaner (33) Gulve (35) Lofter (4) Malerbehandling (40) Friarealer og haveanlæg (41) Facader (47) Tag (5) Forbrugsmålingssystemer (51) Affaldshåndtering (52) Kloak og afløb (52) Sanitet (53) Vandinstallationer (56) Varmeanlæg (57) Ventilationsanlæg (58) Brandmæssige foranstaltninger (63) El-installationer (78) Inventar (33) Bilagsoversigt Driftsvejledningerne skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: 1. Anlæg / bygningsdel 2. Lokalisering 3. Beskrivelse 4. Komponentoversigt 5. Betjeningsvejledning for brugere 6. Vejledning for driftspersonale 7. Vedligeholdelsesvejledning 8. Vedligeholdelsesoversigt 9. Henvisninger Strukturen skal tilpasses de enkelte emner Driftsvejledning til brugere Driftsvejledning til brugere udarbejdes i henhold til paradigme godkendt af bygherren, som en simpel vejledning for alle bygningsdele og komponenter der indgår i byggeriet, og som brugerne skal vedligeholde Budget for drift og vedligehold Der skal oplyses budget for en 10-årig periode efter aflevering for hhv. drift og vedligeholdelse. UDVÆLGELSESKRITERIE V. TOTALØKONOMI

27 25 3. BYGGEPROGRAM Snejbjerg Skole Snejbjerg Hallen Med byggeriet af den nye skole i Snejbjerg og udvidelsen af Snejbjerg Hallens faciliteter opstår der en ny mulighed for, at det samlede byggeri vil blive det naturlige mødested i Snejbjerg. Skole og hal vil anvende en række lokaler og udearealer i fællesskab, og byggeriet udformes med fysisk og visuel åbenhed institutionerne imellem. Der etableres en fælles hovedindgang for skole og hal. Umiddelbart indenfor hovedindgangen ligger Torvet, som binder skole og hal sammen. Torvet fungerer som fordelingsareal for tilstødende undervisnings- og idrætszoner. I dagligdagen vil en del af Torvet fungere som café og mødested i både skole- og fritid, ligesom det er tanken, at caféen vil kunne benyttes af Snejbjerg Hallen og skolen i forbindelse med arrangementer, som ligger ud over den daglige udnyttelse af Torvet. Som en del af caféen indrettes et fælles anretterkøkken med serveringsdisk, som åbnes mod caféområdet. Skolen har ønske om at etablere en madordning for elever og lærere, hvilket eventuelt kan ske ved et samarbejde med Snejbjerg Hallen, som forventes at have kapacitet til at kunne indgå i et sådant samarbejde. Maden vil, hvis ordningen bliver oprettet, blive udleveret i caféen, ligesom hallen har mulighed for at benytte anretterkøkken og disk i forbindelse med forskellige sportsarrangementer. Ved sammenlægning af multisalen og Torvet opnås et stort lokale, som vil skabe gode muligheder for at samle skoleelever, idrætsudøvere og byens borgere til forskellige arrangementer ud over almindelig skoletid, som f.eks. koncerter, teater, møder og andre former for fællessamlinger, hvilket vil bidrage til at skabe et naturligt samlingssted for både skole, hal, ungdomsskole og andre brugere i lokalområdet. Skolen vil benytte hallens idrætsfaciliteter i undervisningsøjemed, hallen vil dele mødefaciliteter med skolen, og driftspersonale for skole og hal vil få kontorer i skolens administrative område, for at lette et tæt samarbejde institutionerne imellem i dagligdagen. Skolens faglokaler samt skolens og hallens fællesfaciliteter kan benyttes af Snejbjerg Hallens foreninger, klubber og andre beboere i Snejbjerg. Der er således lagt op til et tæt samarbejde de to institutioner imellem, hvilket også omfatter de udvendige anlæg i form af idrætsanlæg, legeplads og grønne områder, som vil blive benyttet af både skole og hal, og af hele bydelen som et rekreativt areal Snejbjerg Skole Skolen ønsker at bidrage som lokalt kulturcenter i skoledistriktet. Vi ønsker at åbne op til omverdenen, og fremstå som en aktiv og central aktør i lokalområdet. Samarbejdet med Hallen giver mulighed for at tilbyde skolens børn og unge mange idrætsfaciliteter. Vi ønsker at der er liv i lokalerne fra morgen til aften. Skolen skal være det naturlige udgangspunkt for børn og unges skole- og fritidsaktiviteter. Undervisningen planlægges, så disse muligheder udnyttes på mange tidpunkter og på mange forskellige måder. Den nye skole skal vibrere af aktiviteter, der knytter sig til børn, unge og deres forældre. Den skal være det naturlige samlingssted, og gerne udspring for aktiviteter på tværs af alder og idrætstilbud.

28 Ungdomsskolen Vi ønsker at tilbyde den unge et tidsvarende fritids- og undervisningstilbud. Den unge skal have mulighed for at fordybe sig i netop den aktivitet, som de finder interessant. Ungdomsskolens ungdomsklub er et værdsat samlingspunkt for de unge i Snejbjerg Skoles område. Vi ønsker at fastholde og udvikle det ungdomsskoleklubtilbud, der gennem en lang årrække har været der. Vi vil arbejde for, at de nye rammer giver de unge lyst til at opholde sig sammen med jævnaldrende og nyde godt af et varieret tilbud, Der ud over vil vi sammen med andre fritids- og idrætsaktiviteter være blandt dem, som de unge føler, udbyder et godt og kvalificeret tilbud. Ungdomsskolen ønsker at indgå, som en aktiv del af den vifte af tilbud, som de unge kan benytte sig af, og i samarbejde med hallen og skolen være med til at fastholde de unge i sunde og inspirerende sociale sammenhænge. Ungdomsskolens egne lokaler skal være fleksible, indbydende og give mulighed for hurtig omstilling, og være indrettet så ingen er i tvivl om, at her mødes de årige i et mangfoldigt, trygt miljø Snejbjerg Hallen Snejbjerg Hallen er en af kommunens ældste idrætshaller (1968) og danner ramme om kommunens største idrætsforening med ca medlemmer. Hallen arbejder for kontinuerligt at medvirke til et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv i takt med tidens strømninger. Jf. hallens vedtægter, formålsparagraf 2, er formålet at drive og udvikle idrætsfaciliteterne i samarbejde med de lokale idrætsklubber, ungdomsforeninger og andre foreninger med kulturelle formål. Snejbjerg Hallen ønsker at imødekomme et stigende behov for tidssvarende, fleksible og multianvendelige faciliteter i takt med nye samfunds-/ livsstilsændringer og et moderne idrætsbillede. I lyset at aktuelle velfærdsudfordringer med stigende inaktivitet, fedme og social isolation ønsker hallen at være aktiv medspiller i forhold til nye sundhedsfremmende initiativer. Målet er: - At skabe tidssvarende og attraktive forhold for alle brugergrupper - Fleksible åbningstider - Plads til nye tiltag - Plads til individet - Mulighed for at opbygge sociale relationer Og derigennem være kendt for: - Et godt børneliv - Et godt ungdomsliv - Et godt voksenliv Snejbjerg Hallen tilstræber løbende (i samarbejde med hallens interessenter og brugergrupper) at udvikle og etablere nytænkende og sammenhængende idræts- og fritidsfaciliteter. Helhedsløsninger, hvor hele lokalområdet tilgodeses ud fra tankerne om et moderne kropskulturcenter, hvor der indtænkes en bred vifte af tilbud for såvel foreningsorganiserede som selvorganiserede brugere. De lokale kræfter samles om etablering af et nyt og spændende kultur- og bevægelsescenter med henblik på, at ændre/ udbygge hallen til et multihus, der åbner sig mod omgivelserne og skabe størst mulig integration på tværs af køn, alder og interesse. Ved øget udbud af muligheder udfyldes ikke alene manglende behov, men der tiltrækkes også nye brugere. Snejbjerg Hallen bliver det naturlige mødested i lokalområdet. Et nærmiljø, der skaber go-

29 27 de rammer for integration, leg og bevægelse og styrker borgenes sundhed og trivsel både nu og i fremtiden 3.2 Visioner og målsætninger for Snejbjerg Skole og Snejbjerg Hallen Snejbjerg Skolen - visioner og målsætninger Herning Kommunes skolevæsen har fokus rettet mod udvikling af gode og inspirerende læringsmiljøer. Læringsmiljøerne skal udfordre den enkelte elev i forhold til aktiv udfoldelse og opbygning af sunde vaner. Der arbejdes for at skabe optimale betingelser for både det fysiske og det mentale læringsrum. Undervisningen præges af forskellige arbejdsformer, der støtter den enkelte elevs udvikling og læring. Indretningen skal være fleksibel og tage hensyn til, at børns læring sker i forskellige tempi og på forskellig vis. Uderummet regnes som en del af læringsrummet. Snejbjerg skole - skolen for fremtiden Skolen skal både kunne rumme den undervisning der kræves i dag, og den undervisning fremtiden kræver. Det vil sige, at skolen bygningsmæssigt skal rumme en fleksibilitet, der gør at undervisningen kan foregå på mange måder. Fremtidens samfund vil være et komplekst samfund, hvor der til stadighed flyder enorme informationsmængder, og hvor den hurtige forandring er et grundvilkår. Der vil derfor klart være et stort og måske voksende behov for selv at kunne skabe mening og overblik i de enorme mængder af information. Dette fordrer til stadighed nye undervisningsformer, og det vil være en stor opgave for skolen at indarbejde disse læreprocesser i undervisningen. Skolen skal formidle basale kundskaber og færdigheder, men skal også tilbyde læring der kræver, at eleverne selv gør erfaringer og ræsonnerer. Skolen skal anspore til en kobling mellem teori og praksis ved, at eleverne kommer i læringssituationer, hvor de har brug for at anvende den erhvervede viden til at håndtere udfordringer og der igennem gøre viden brugbar for eleverne. Skolen skal på den ene side give den enkelte elev en tryghed og samtidig udfordre den enkelte. Derfor skal læringsmiljøet: - udfordre og pirre sanserne - tilgodese mange måder at lære på - tilgodese varierende undervisningsformer - udfordre elevernes kreative evner - understøtte både faglighed og tværfaglighed - give mulighed for forskellige holdstørrelser - understøtte IT-baserede undervisningsformer - tilgodese elevernes behov for bevægelse og motorisk træning

30 28 - give mulighed for fokus på det sociale aspekt Vision for Snejbjerg Skole At skabe en innovativ og visionær skole, hvor pædagogik og arkitektur spiller sammen. En skole byggende på et fælles værdigrundlag: Skolen skal være et godt lære- og værested, hvor respekt for og anerkendelse af den enkelte er i højsædet og hvor fællesskab og ansvarlighed er fundamentet. Skolens struktur: Skolen er opdelt i 3 fysiske afdelinger for eleverne Indskoling : klasse Mellemtrin : klasse Udskoling : klasse Skolen er en fleksibel skole med selvstyrende teams på afdelings- og årgangsniveau. Klassen er det bærende element, men vi arbejder med holddannelser på tværs af årgangens klasser. Pædagogisk profil: A. Relationsorienteret skole Grundlaget for den relationsorienterede skole er skolens arbejde med LP- modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). Skolen er i gang med at indarbejde LP- modellen i skolens dagligdag. Nogle af grundpillerne i denne tænkning er: - der er en mening for den enkelte med det, som den enkelte gør - det er vigtigt at anerkende den enkelte - gode relationer er en forudsætning for god læring. Skal der ske noget andet, skal vi gøre noget andet - den enkelte er hele tiden en del af et socialt system - vi skal arbejde med de opretholdende faktorer, som vi har indflydelse på - Målet er gennem ovenstående at arbejde kontinuerligt på at skabe et godt læringsmiljø på skolen. Derfor vil vi: -forsøge at fastholde barnet i nærmiljøet -iværksætte tidlige, fleksible indsatser - tage udgangspunkt i en ressourcetænkning

31 29 For at kunne arbejde med disse grundpiller og mål, kræves det, at skolebyggeriet og dets udearealer skaber gode betingelser for nærhed, tryghed og overskuelighed, og at der skabes mulighed for fællesoplevelser. B. IT-innovativ skole IT skal i dag integreres i alle fag i forhold til undervisningen. IT er på den ene side et hjælpemiddel på linie med alle mulige andre hjælpemidler i skolen, og på den anden side rummer IT desuden en læringsplatform, der er meget nutidig for børnene. I nutidens og fremtidens samfund kan det forventes, at brugen af IT vil være en nødvendig basal færdighed på linie med at læse, skrive og regne. Herning Kommune har prioriteret anvendelsen af IT i undervisningen meget højt, og i forlængelse heraf ønsker vi, at den kommende skole giver mulighed for fleksibel anvendelse af IT til mange forskellige opgaver, fx læring, videnssamling, vidensdeling og kommunikation, både internt og eksternt på skolen. Vi forventer, at skolens læringsrum har interaktive tavler og at der i centrale rum er elektroniske infotavler. IT skal i den nye skole både bruges som hjælpemiddel og til innovativ læring. Det er derfor vigtigt at byggeriet giver rum til ovenstående, at der indtænkes både nutidige måder at bruge IT på, og at der forsøges indtænkt fremtidige måder at bruge IT på. C. Sundhedsfremmende skole Skolemad: Vi ønsker, at skolemad skal være en integreret del af skolens dagligdag, og at eleverne tilbydes mulighed for sunde måltider i skoledagen, da vi er overbeviste om, og det i øvrigt er dokumenteret, at elever, der spiser sundt og rigtigt, får bedre mulighed for læring. Vi ønsker at benytte hallens køkken som leverandør af mad til skolens børn i et lignende koncept, som tidligere blev leveret af Madservice Herning, hvilket drejer sig om små, lette, lune og kolde retter. Maden skal altså produceres uden for skolen. Der skal derfor være et caféområde med et anretterkøkken, hvorfra man kan hente og spise maden. Motion/bevægelse: Fysisk udfoldelse og motorisk træning fremmer både indlæring og den intellektuelle udvikling og giver et generelt bedre velbefindende. Vi ønsker at den nye skole skal give mulighed for at arbejde med bevægelse i undervisningen, samt at ude- og indearealer lægger op til masser af bevægelse i frikvartererne. Da udearealerne tænkes anvendt afdelingsvis er det vigtigt, at arealerne er så store og rummelige, at de giver plads til mange forskellige alderssvarende aktivitetsmuligheder. Placeringen af skolen ved hallen giver også oplagte muligheder for at udnytte de faciliteter, der findes i hallen og området omkring hallen. Det er dokumenteret, at børn med en aktiv naturkontakt: - er mindre syge - får mere dagslys til glæde for hjerne, skelet og krop - får bedre motorik

32 30 - er bedre til at koncentrere sig - er mindre udsat for støj - er mere kreative - er mere hensynsfulde og bedre til at tackle konflikter Det er derfor vigtigt, at byggeriet giver muligheder for at arbejde med bevægelse i undervisningen, samt at byggeriet giver mulighed for bevægelse i frikvartererne. Dette gælder såvel ude som inde. D. Grøn skole Vi ønsker, at skolen skal have som mål, at være en miljømæssig bæredygtig skole, hvor naturkontakt, miljøforståelse og indeklima er højt prioriteret. Vi ønsker mulighed for, at skolen kan bruge uderummet som en del af skolens læringsrum. Da skolens beliggenhed ikke umiddelbart giver de mange naturlige udemuligheder, er det nødvendigt, at der i uderummet skabes muligheder for forskellige læringsrum, fx vandmiljø (vandhuller/kanaler), skov, bakker og varieret beplantning. Der ønskes etableret ude værkstedsfaciliteter fx huggegård, udekøkken, shelters, væksthus, smedje og bålplads. I byggeriet af skolen ønsker vi energibesparende foranstaltninger og miljømæssige bæredygtige løsninger indtænkt fx regnvandsopsamling, jordvarme og solenergi. Et godt indeklima er en forudsætning for et godt læringsmiljø, derfor skal der skabes et optimalt indeklima, som kan medvirke til et godt læringsmiljø for alle, både børn og voksne. I skolebyggeriet skal akustik og lydforhold, ligesom optimale lysforhold med tilstrækkelig solafskærmning, have topprioritet. Byggeriet skal fremstilles i mursten og træ med god ventilation. E. Fællesskabets skole I en tid, hvor der er meget fokus på individet og det individuelle, tror vi det er vigtigt at holde fast i fællessskabet for alle elever og lærere, som en vigtig sammenhængsskabende kraft både på skolen og i samfundet. Fællesskabet kan her forstås som holdet, klassen, årgangen, afdelingen, hele skolen. Vi ønsker derfor at kunne holde fast i nogle af de traditioner, som vi har med fra den gamle Snejbjerg Skole og at kunne etablere nye, herunder fx: - Afvikling af forårskoncert for de frivillige musikelever og deres forældre. - Fælles emneuger for hele skolen. - Fællessamlinger i afdelingerne. - Fællessamlinger for alle (Før sommerferien, ved opstart m.m.). Det er derfor vigtigt, at der i byggeriet medtænkes plads til de forskellige fællesskaber Snejbjerg Hallen visioner og målsætninger Ligesom nye pædagogiske metoder påvirker skolebyggeriet medfører et ændret idrætsmønster afledte krav til de fysiske rammer og nye samarbejdsrelationer.

33 31 Snejbjerg Hallens nuværende byggeri er fra 1960 erne og opført på baggrund af datidens forudsætninger. Forudsætningerne har ændret sig på væsentlige punkter. De traditionelle idrætter har fået konkurrence fra nye holdspil og udfordres tillige af nye aktiviteter såsom aerobic, zumba, step, fitness og andre nye ungdoms-, og seniortilbud. Måden at være idrætsaktiv på har ændret sig. Flere er aktive på egen hånd eller organiserer sig i privat regi med venner og bekendte. Samtidig er der kommet flere aktive til, hvor antallet af voksne er steget markant. Det ændrede idrætsbillede er af stor betydning for det nye idrætsbyggeri i Snejbjerg, hvor byggeriet på rimelige vilkår skal skabe plads og tidssvarende rammer til både nutidens og fremtidens idrætsaktive, og samtidig være det naturlige mødested i lokalområdet. Tanken er ikke at eliminere gode muligheder for traditionelle boldspil, men at supplere udbud af muligheder, så faciliteterne indrettes således, at mange nye aktiviteter kan finde sted, og idrætsfaciliteterne kan tilrettelægges, så der bliver plads til flere aktive samtidigt og flere samtidige aktiviteter både hvad angår idræt, ophold og samvær med plads til alle. Hallen skal byde på et innovativt miljø tilpasset en gruppe med stor aldersspredning og mange forskellige interesseområder. Der skal være plads, tid og rum til et øget aktivitetsniveau, idet idrætsbehovet grundet forventet tilflytning til lokalområdet vil stige som følge af byggeriet af Gødstup Sygehus. Nye rumkrav til fremtidens idrætsbyggeri Det ændrede idræts- / samfundsmønster påvirker kravene til de fysiske rammer i det nye idrætsbyggeri og stiller krav til ombrydning af idrætshallens traditionelle arkitektur. Det nye idræts- og fritidsbyggeri skal indrettes fleksibelt og multifunktionelt. Der skal skabes variation i rumudformningen, som fremmer mangfoldigheden og giver afsæt og mulighed for såvel idrætsaktivitet som leg og læring og udfoldelsesmuligheder i frikvartererne for skolebørnene i tilstødende lokaler. Der skal være mulighed for forskellige zoner og gives plads til forskellige aktiviteter uden, at den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Idrætsbyggeriet skal imødekomme de udfordringer, som udviklingen i idrætsbilledet/ samfundet byder på og appellere til såvel familien, ungdommen, konkurrenceidrætten som pensionisten. - Familien skal kunne tage til den lokale hal og engagere sig i forskellige aktiviteter samtidigt - Forældre der venter på deres børn skal kunne være aktive - Unge skal ha lyst til at hænge ud, fordi der er liv og rummelighed - Ældre skal kunne finde plads til relativt rolige aktiviteter - Alle skal kunne hygge sig i fælles opholdsområder/ cafe, mens mindre børn leger Byggeriet skal skabe grundlag for en betydelig mangfoldighed i rumanvendelsen, og der skal indtænkes en høj grad af visuel og fysisk sammenhæng, hvor der ikke skabes hierarki imellem aktiviteterne, men mulighed for en selvstændig rumlig identitet, hvad enten det er organiseret boldspil eller mere spontan idrætsudfoldelse. Byggeriet skal designes, så der er mulighed for rumopdeling og afskærmning efter behov og i et balanceret hensyn til helheden.

34 32 Udsyn i rumforløb, udkig til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag skal medtænkes, og der skal bygges bro mellem inde- og udearealer. Det er vigtigt, at der allerede ved ankomst til byggeriet inspireres til idræt og leg, og at der er åbenhed og transparens til de tilstødende aktivitetsområder. Idrætsanlægget skal være attraktivt også i sommermånederne og give plads til fx koncerter, forestillinger og udstillinger eller lign. og genere liv i lokalsamfundet, så der skabes og leves op til en forventning om, at der altid er liv og hilses velkommen. 3.3 Lokale interessenter og brugere af skole og hal - Snejbjerg Skole og SFO - Herning Ungdomsskole - Snejbjerg Hallen - Snejbjerg SGI - Idrætsforeninger og foreninger i øvrigt - Aftenskolehold / klubber - Dagplejere - Seniorsport 3.4 Beskrivelse af personalet Der vil i alt være beskæftiget ca. 65 personer i Snejbjerg Skole og Hal, fordelt således: Skole: ca. 40 lærer SFO: ca. 10 Ungdomsskole: ca. 5 Skoletandpleje: ca. 4 (tandlæge, tandplejere m.m.) Teknisk servicepersonale, Skolen: 2 personer Teknisk servicepersonale, Hallen: 3-4 personer, afhængig af de opgaver der bliver fordelt m.h.t. rengøring, drift og vedligehold. Den maksimale personalebelastning vil i dagtimerne være i alt ca. 60 personaleenheder. 3.5 Den fysiske udnyttelse - Snejbjerg Skole, SFO, Herning Ungdomsskole og Snejbjerg Hallen vil anvende en række lokaler i fællesskab. - Skolens og hallens fællesfaciliteter, kan anvendes foreninger og af beboerne i lokalområdet til kulturelle arrangementer, møder og andre aktiviteter - Snejbjerg Hallens faciliteter benyttes af skole og SFO, SSG&I, dagplejere m.fl. - Udendørs faciliteter anvendes af skole, SFO, ungdomsskole, idrætsforeninger, og bydelens beboere. - Cykelstativer og p-pladser udnyttes af skolens og hallens brugere

35 Den tidsmæssige udnyttelse - Skolen og SFO vil være primære brugere af egne faciliteter i dagtimerne - Skolen, Ungdomsskolen og foreninger vil være primære brugere af skolen i aftentimerne - Skolen, SFO og idrætsforeninger vil være primære brugere af Snejbjerghallen i dagtimerne - Idrætsforeninger vil være de primære brugere af Snejbjerghallen i eftermiddags- og aftentimerne - Skolen, Snejbjerg Hallen, diverse foreninger og klubber i Snejbjerg vil være de primære brugere af skolens og hallens fællesfaciliteter i aftentimerne og i week-ends. 3.7 Krav og ønsker til det fremtidige byggeri Det er et krav, at der tilknyttes fagkonsulenter i forbindelse med endelig indretning af alle faglokaler og tandplejen. Det er et krav at der tilknyttes anerkendt akustiker til projektet. Der lægges vægt på optimale akustiske forhold overalt i byggeriet Overordnede krav - Byggeriet skal i materialevalg og håndværksmæssig udførelse være gedigent og udtrykke høj arkitektonisk kvalitet. - I forhold til overflader skal der tages hensyn til robusthed i materialer, og overflader skal være meget rengøringsvenlige med ringe smudsmodtagelighed. F.eks. skal installationer ikke op af synlige gulvflader, men ud ad væggen. - Byggeriet skal udformes og materialer vælges således, at der lægges vægt på levetidsbetragtninger og således, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. - Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Energi- og ressourceforbruget skal minimeres set over hele byggeriets cyklus under hensyntagen til brug og vedligeholdelse. - Bygningsdele skal udføres, så de kan modstå normale vejrligsmæssige, statiske og dynamiske påvirkninger, og således at de opfylder gældende lovkrav og normer. - Materialer og kompletteringer, herunder overflader, skal være særdeles robuste og kræve minimal vedligeholdelse. - Byggeriet skal udformes således, at også personale og andre brugere med fysisk handicaps uhindret kan bruge de fysiske rammer ude og inde. - Der skal etableres gode adgangsforhold for servicering: inspektion, rengøring og vedligehold af installationer, tagflader og vinduesflader mm. Vedligeholdelse og inspektion bør kunne ske uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele - Der kræves gode akustiske og lydmæssige forhold overalt i byggeriet - Byggeriet skal opføres i henhold til gældende bygningsreglement, branche- vejledninger og retningslinjer for opførelse af skoler, institutioner og idrætsbyggeri, under iagttagelse af de særlige indretningskrav der stilles hertil.

36 34 - Byggeriet skal desuden udføres under hensyntagen til Herning Kommunes miljøpolitik, som er angivet i Grøn byggemanual vejen til bæredygtigt byggeri i Green City Kommunerne. Følgende cirkulærer, standarder m.m. skal følges ved planlægningen og indretningen af byggeriet: Når klokken ringer - En branchevejledning om risikomomenter i undervisningen, udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning, 2001 DS 3028/2001 Tilgængelighed for alle Generelle krav og ønsker Byggeriet skal gennemføres som lavenergi byggeri klasse 2015 og ved anvendelse af følgende lavenergi strategier: - Højisolerende glaspartier - Isolerende ramme/karmkonstruktioner - Solvarme til varmt vand og rumopvarmning, evt. med langtidslagring - Solceller - Varmegenvinding - Innovative integrerede systemer - El- og vandbesparende udstyr - Lufttætte konstruktioner - For opnåelse af CO2 neutral mekanisk ventilation, opsættes solceller der driver ventilationssystemet. Et godt indeklima forstået i begrebets flertydighed, herunder: - Gode bygnings- og rumløsninger i forhold til dagslys og solindfald således, at af overophedning af lokaler undgås, og at el- og varmebehov reduceres mest muligt. - Rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal være med gode dagslysforhold, mens rum, hvor personbelastningen er lille, bedre kan placeres, hvor dagslysforholdene ikke er optimale. - Udvendigt monteret solafskærmning skal kunne afhjælpe mod lav sol i ydersæsonerne. Øvrigt: - Byggeriet skal opføres efter retningslinjer for miljørigtigt byggeri, Dogme 2000, der kan findes på - Økologi skal indgå i planlægningen af det nye byggeri, her igennem bevidste valg i forhold til el, varme, vand, materialer, det grønne og affaldsbehandling. - Bebyggelsen samt bebyggelsens adgangsarealer skal udformes på en sådan måde, at der ikke tilskyndes til vold, hærværk, indbrud m.m. øvrigt henvises til DS/INF 470:2004 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk - For at sikre gode udsynsmuligheder, skal vinduer i alle klasselokale/ grupperum opholdsrum m.v. udføres, så både siddende og stående kan se ud - Bebyggelsen udføres som indesko byggeri med placering af sko garderober i de enkelte afd. 3.8 Byggeriets arkitektur Bygherren ønsker at opføre et visionært, smukt kvalitetsbyggeri, der i udtryk og i sammenbygningen med den eksisterende bygningsmasse behandles som ét samlet byggeri med én

37 35 klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og som funktionelt, teknisk og arkitektonisk, styrker helheden i området, og signalerer åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Arkitektonisk skal byggeriet afspejle den markante beliggenhed, og understrege samspillet mellem det omkringliggende landskab og det kommende byggeri via grønne områder, kiler og friarealer. Området skal tilføres oplevelsesmæssige og rekreative kvaliteter, der opfordrer til anvendelse også uden for det traditionelle brugsmønster og brugstidspunkt. Bygningernes æstetik skal udtrykke et tidstypisk byggeri med overtoner af innovation, udført i godt dansk håndværk og design, foruden at repræsentere og gengive de signaler og virkemidler, der traditionelt opfattes som repræsentanter for den lyse nordiske arkitektur. Bygningerne skal fremtræde i et kombineret og varieret tema, i et smukt samspil mellem natur, arkitektur, lys og design i naturmaterialer som mursten, natursten, glas, træ, aluminium o. lign., som genspejler de farver, der er i det omkringliggende landskab. Det er af stor betydning, at forslaget imødekommer de pædagogiske intentioner, som er beskrevet i programmet, og opfylder krav og ønsker om fleksibilitet, varme, smukke og inspirerende omgivelser, som stimulerer elevernes udbytte af undervisningen samtidig med, at der etableres et rumligt, oplevelsesrigt og arkitektonisk inspirerende skole og pasningsmiljø. Det samlede projekt skal arkitektonisk og teknisk rumme mulighed for udvidelse, det være sig både vertikalt og horisontalt Bæredygtighed Arkitekturen og placeringen på grunden skal bygge på bæredygtige principper med udnyttelse af muligheder for passivvarme. I byggeriets lysindfald skal der tages hensyn til, at syd og østvendte vinduer giver varmemængder, der er vanskelige at håndtere i store skole- og halbyggerier. Derfor skal det søges, at store vinduesflader og -partier fortrinsvis placeres mod nord/nordvest. B-sim beregninger skal på projektforslagsniveau, at der bliver et acceptabelt indeklima i lokalerne. 3.9 Byggeriets udformning inde og ude I forbindelse med udformningen af byggeriet skal der lægges vægt på: - At der udarbejdes en logisk og overskuelig samlet bebyggelsesplan - At man, i den udstrækning det er muligt, etablerer små hyggekroge både ude og inde - At man tilstræber maksimalt lysindfald i bygningerne under iagttagelse af den opvarmning dette kan forårsage Tagflader udføres med tagudhæng, som yder beskyttelse af ydermur, døre og vinduer. Der må ikke etableres kælder grundet høj grundvandsstand på arealet Hovedindgang Der skal etableres én fælles hovedindgang i facaden mod øst.

38 36 Hovedindgangen betjener hele byggeriet, og skal markere sig tydeligt som et arkitektonisk element i facaden. Hovedindgangen etableres af energibesparende årsager med vindfang, som også medvirker til at minimere trækgener. I vindfanget lægges måtte, således at omfanget af sand og lignende minimeres under sko og støvler, og ikke bringes videre ind i byggeriet. Måtten skal være egnet til kørestolsbrug. Afstandene mellem dørene i hovedindgangen skal være så stor, at indgangsdøren lukker inden døren til det øvrige byggeri åbner. Dørene åbner i gangretning d.v.s. indadgående, når man går ind i byggeriet, og udadgående, når man forlader byggeriet Indgang til skolens hjemområder Der oprettes indgang fra det fri via vindfang direkte til hjemområdet. I vindfanget lægges måtte i niveau med omkringliggende gulv, således at omfanget af sand og lignende minimeres under sko og støvler, og ikke bringes videre ind i byggeriet. Indgangen udformes eller placeres således, at den bliver attraktiv at benytte som den normale indgang til hjemområdet, samtidig med at den også vil blive brugt i forbindelse med frikvarterer. I forbindelse med indgangen til det enkelte hjemområde, skal der opsættes cykelstativer til hjemområdernes elever. Der udlægges cykelsti til hjemområderne Gangarealer Gangarealer udformes og indrettes efter følgende retningslinier: - Gangarealer minimeres i størst muligt omfang - Institutionsagtige præg, bl.a. i form af lange, ubrudte ganglinier, skal undgås - Der skal være er godt udsyn til omgivelserne - Gangarealer skal være velbelyste både i forhold til dagslys og kunstig belysning - Der skal være god akustik - Gangarealer skal kunne bruges til ophold f.eks. i form af nicher og brede vindueskarme - Gulvbelægninger bearbejdes med borter, farveskift, mønstre og lignende, som kan bryde lange flader og understrege særlige områder Torv og multisal Torv og multisal skal lyd- og lysmæssigt kunne fungere hver for sig, og sammen når rummene sammenlægges. Gulvoverflader ønskes med ens træsort Toiletrum generelt Der regnes med 1 toilet for hver 15 medarbejdere og for hver 15 elever. Toiletterne placeres overordnet ved hjemområder, administrative faciliteter, ved Torvet og ved ungdomsskolen. Ved idrætsfaciliteterne indgår toiletter som en del af omklædningsrummene. Toiletrummene skal have en bredde af min. 110 cm.

39 37 Alle toiletter skal være væghængte. Fliser omkring håndvask, spejl og belysning over spejl udføres, så disse fremstår som et arkitektonisk, samlet element: Fliser omkring håndvask: - Fliser fra hulkehl til 1 flise over spejl - Bredde på fliseareal = min. 10 cm på hver side af håndvaskens sidekant. Spejl: - Spejl indbygges i flisearealet. Bredde på spejl følger bredde på håndvask, og placeres 20 cm over håndvask. Belysning: - Spejlarmatur over fliseareal. Bygherren forelægges opstalter af fliseopsætning og øvrigt udstyr i toiletrummene til godkendelse før udførelse. Højde på toiletkummer og placering af håndvaske skal udføres alderssvarende i forhold til eleverne i de enkelte hjemområder Handicaptoiletter Der indrettes 1 handicaptoilet ved hvert hjemområde og ved personaletoiletterne, Torvet og i forbindelse med idrætsfaciliteternes omklædningsrum. Toiletter skal indrettes under hensyn til behovet for hjælpemidler, og således at der er plads til en evt. hjælper. Toilettet skal placeres med forkant 800 mm ud fra væg, da kørestole har hjul som fylder bagtil, og derfor ikke vil kunne placeres hensigtsmæssigt i forhold til toiletskålen, hvis denne placeres tættere på væggen. Også væghængt toilet skal leve op til dette krav. Der henvises til Håndbog Egnet Byggeri - for ældre og handicappede, udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral, Inventar Fast inventar skal være af høj kvalitet og funktionalitet. Entreprenøren skal tilknytte specialkonsulenter til indretning af faglokaler og tandplejen. I undervisningslokaler og faglokaler skal inventaret være specielt egnet som skoleinventar. Til klinikker i tandplejen skal inventaret være specielt designet og fremstillet til brug i dentalbranchen. Produkterne skal være af høj kvalitet og funktionalitet, og skal opfylde hensynene til såvel det sterile miljø og den sikkerhed der skal være for personalet Inventar tekøkken og anretterkøkken ved personalerum Tekøkken i hjemområder bygges ind i niche i væg. Overskabe lukkes mod loft. Overskabe i anretterkøkken ved personalerum m.m. lukkes mod loft Materialer og farver i byggeriet Der ønskes generelt et lyst og venligt byggeri både ude og inde, med en farvesætning som ikke er modepræget, men som holder på lang sigt.

40 Materialer og farver udvendigt Facader opføres hovedsageligt i murværk, med fremhævelse af særlige elementer i facaderne, gerne som elementer i fiberbetonplader, glas eller andet kraftigt, slagfast, vedligeholdelsesfrit materiale. De særlige elementer må gerne fremstå som farvede elementer Materialer og farver indvendigt Det samlede valg af materialer, herunder fast inventar, belysning o.lign., samt farveplan for byggeriet ude og inde, skal i sin helhed afklares i forbindelse med afslutning og godkendelse af forprojektet. Materialer på både vægge, dørpartier og inventar skal være særdeles robuste. Udadgående hjørner i gangarealer, og lignende udsatte områder, skal forstærkes med hjørneskinner eller lignende som beskyttelse mod slagskader. Der ønskes en variation i materialebruget. Det kunne f.eks. være vægpartier af samme farve og type tegl, som anvendes udvendigt, som understreger særlige rum og/eller har en akustisk virkning. Farver i øvrigt skal være lyse og venlige. Der skal tilknyttes indretningsarkitekt til farvesætning af byggeriet Rumhøjder Rumhøjder- og proportioner skal generelt afspejle funktioner og tilpasses personbelastningen i det enkelte rum. Nedenstående rumhøjder er at betragte som minimumskrav, idet bygningsreglementets krav i øvrigt skal overholdes. Rum / funktion Torv/markedsplads Multisal Klasselokaler Faglokaler Personalerum Biblioteksafsnit Mødelokaler over 24 m 2 Fællesrum i hjemområder Musiklokale og scene mod torv samt depot hertil Mødelokaler under 24 m 2 Driftsfaciliteter Aktivitetsrum i SFO under 25 m² Administration / kontorer Gruppe- og projektrum i hjemområder Gangarealer Toiletter, garderober, depoter, øvrige birum Min. højde 6 meter 3,2 meter 3,2 meter 2,5 meter 2,4 meter

41 ADK og skalsikring Alle oplukkelige døre og vinduer forsynes med åbningskontakter i stueetagen, eller hvor der ved udvendige trapper er adgang til de øvrige etager Indvendig sikring Kontorer i administrationsafsnittet skal kunne aflåses. Pedel og halkontoret skal køre i system for sig selv Uderummet Det samlede areal bearbejdes med henblik på, at lade hele grunden fungere som et børneog ungdomsmiljø, som kan bruges hele dagen også udenfor åbningstiderne, og på den måde medvirke til, at nedbryde skellet mellem skole, SFO og fritid. Uderummet er et centralt element, der skal indeholde inspirerende miljøer for alle børn, og kan medvirke til at fremme koncentrationen i undervisningssituationen, samt styrke børnenes grov- og finmotorik. Det skal derfor indeholde elementer, som udfordrer sanserne og giver børn og voksne mange muligheder for aktivitet, udfordring, oplevelser og leg. Uderummet vil spille en stor rolle, da området vil blive brugt aktivt på alle områder, ud fra de muligheder der gives. Sammenhængen mellem ude- og inderum, (nærhed og overskuelighed), skal derfor være god og byde på stort udbytte af varierede, lærerige og sjove udendørs aktiviteter. Opfyldelsen af denne ambition kræver en bevist bearbejdning af hele uderumsarealet således, at der er forskellige tilbud til alle i undervisningssituation, pasningssituation samt i fritid i løbet af dagen, aften, ferier og weekends. Uderummet skal naturligt opdeles i rum og arealer, der giver mulighed for adskillelse af aktiviteterne og giver en vis mulighed for læ, og skal hovedsageligt bestå af græsplæne med stier, afskærmede hyggekroge, enkel beplantning samt områder med plads til diverse aktiviteter. Indretning af uderum detailbearbejdes under hensyntagen til udearealernes udformning. Afgrænsning af de ydre anlæg skal udføres således, at det samlede anlæg fremtræder fuldt færdigt. Der vil være behov for at: - der etableres et stort, varieret og udfordrende udeareal, med muligheder for at arbejde med ild vand jord. - området er motorisk udfordrende for alle aldre. - kørsel med legecykler mv. adskilles fra resten af legeområdet. - kuperet terræn med amfiteater mulighed - robust beplantning, udkigssteder og frugttræer i forskellige sorter - blandet beplantningszoner (Pil, nåletræer, krat af buske) samt bærbærende buske og træer. - krattet placeres tæt på bygninger - beplantninger skal stimulere flere sanser, generelt i udendørsområdet. - sanseområder alle steder der pirrer lugt-føle og smagssanser

42 40 - broer over grøfter nogle mere udfordrende end andre - tunnel gennem bakker og udfordrende muligheder til at komme over bakkerne. - der laves beplantninger, små hytter, legehuse der inddeler, afskærmer og skaber forskellige anvendelses muligheder i uderummet, gerne med en variation af materialer. - der er mulighed for at udnytte legepladsen på alle årstider - uderum indrettes legeredskaber der udfordrer sanser, motorik, logik mv - legeredskaberne skal kunne anvendes uden voksenkontakt og opsyn - legeredskaberne skal udføres med nødvendig faldunderlag Sti forbindelse Der etableres forbindelse fra skolen til overordnet stiforbindelse i området, der er udlagt iht. lokalplanen. Tilkoblingen skal være indeholdt i tilbuddet Terræn- og udearealer Følgende principielle specifikationer og omfang for opbygning og udstrækning af anlæg i terræn skal tilgodeses: - Grønne områder skal etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, der fastlægger de udendørs opholdsarealers størrelse. - Der skal lægges vægt på en varierende og aktiverende disponering af anlæg i terræn. - Udearealerne skal indeholde elementer, som udfordrer sanserne, og som giver mange muligheder for aktivitet og afslapning. - De arealer, der berøres af om - og tilbygningen, og som ikke omlægges, skal reetableres. Udearealerne er beliggende i et område, hvor grundvandet står højt. Arealerne skal nødvendigvis drænes for, at undgår en opblødning af de ikke befæstende arealer. Dræningen udføres således med åbne kanaler, som indarbejdes i disponeringen ad udearealerne. Kanalerne skal indgå som et naturligt og berigende element i den samlede plan. I det omfang det vurderes muligt, ledes overfladevand til kanalerne med henblik på, at synliggøre regnvandets omfang og intensitet. Kanalerne skal udformes på en måde der sikrer, at de på en forsvarlig måde kan anvendes som legeplads, sommer og vinter, også uden direkte opsyn. Der skal tilknyttes landskabsarkitektfirma PRL til projektet. Ved udformningen af udearelerne skal der tages kriminalpræventive tiltag. Der henvises til publikationen Kriminalpræventiv boligprojektering vedrørende udearealer. Publikationen kan downloades på

43 Beplantning Målet er at skabe et miljø med rekreative muligheder for brugere af skole og hal, samt beboere i området. Beplantningen må på længere sigt ikke komme til at genere elever eller personale ved at skygge for dagslys til skolens lokaler. I visse områder, f.eks. i sandmiljøet, hvor børn kan forventes at opholde sig i længere tid, skal der etableres skyggegivende beplantning eller solsejl. Beplantningen skal kræve et minimum af vedligehold, og kan f.eks. være frugttræer og buske som er lette at vedligeholde. Beplantningsarealer og bede skal afgrænses med græsarealer med kørefast, lukket kantbegrænsning, evt, som min. 20 cm flisebort. Beplantning udvælges med hensyntagen til allergikere, og giftige buske og planter må ikke anvendes Jordarealer Jordarealer skal have fald væk fra bygningerne Efter byggeri skal samtlige have- og jordarealer grubbes og evt. drænes så traktose undgås Belægninger Der ønskes kun befæstede arealer ved bygninger, i det omfang dette er nødvendigt for de enkelte aktiviteter. Alle belægninger til opholdsarealer, skure, hytter og lignende skal udføres med faste belægninger. Belægningerne skal have fald væk fra bygningerne og rigeligt fald mod regnvandsbrønde og render. Faldet på belægninger skal udføres under hensyntagen til gangbesværede og kørestolsbrugere. Hvor der etableres udvendig taphane, skal der udføres afløbsrist i belægning under hane for bortledning af vandspild. Adgangsveje, parkeringsarealer, gangstier og eventuelle ramper udføres med fast belægning som asfalt, betonfliser og lignende. Langs gangstier skal der med passende mellemrum etableres siddemulighed Trapper og ramper Trapper i terræn skal undgås. Ramper bør undgås Hegn Hvor der evt. etableres hegn, skal hegnene, hvis det ikke er muligt at anvende levende hegn, udføres af robuste materialer med lavt behov for vedligeholdelse.

44 Udvendige opholdsarealer Terrasser anlægges med fast belægning som betonfliser/stolpegulv Skiltning Der udføres indvendig og udvendig skiltning, således at besøgende og leverandører kan orientere sig i byggeriet og på området på enkel vis. Der opsættes belyst oversigtsskilt ved hovedindgang. På bygningen over/ved hovedindgangen opsættes større skilt med byggeriets navn. Udvendig skiltning skal være i overensstemmelse med Herning Kommunes designguide. Der henvises til Udvendig belysning Området omkring og ved byggeriet skal være velbelyst. Der skal etableres udvendig belysning på bygningen og orienteringslys i terræn, i henhold til lokalplanens krav og med belysningsniveau svarende til vejreglerne på offentlige trafikområder, som f.eks. p-plads Adgangsforhold Der er adgangsvej fra Snejbjerg Hovedgade til bebyggelsen. Der skal udarbejdes sti- og vejplan for gående og kørende trafik. De forskellige trafikanter skal adskilles, således at alle kan komme ugeneret til og fra bygningen uanset ærinde. Varetilkørsel til skolen skal planlægges nøje, så det ikke giver problemer mellem lastbiler og især bløde trafikanter, som måtte befinde sig i området på samme tid. Ved indgange til byggeriet og ved yderdøre, som benyttes i forbindelse med undervisningen, skal der være et plant vendeareal på min. 200 x 200 cm, således at en kørestol og en evt. hjælper kan vende 210 grader. Belægningerne i terræn skal ved alle adgangsdøre til den nye bebyggelse føres op i niveau med dørtrin, så der max. er en barriere på 15 mm. Skraberiste og dørmåtter skal udføres i niveau med hhv. belægninger og gulve. Skraberiste skal være med små huller, så stokke o.lign. ikke går gennem hullerne. Dørmåtter skal være egnede til kørestole. Der skal være mulighed for maskinfejning og snerydning på alle primære veje og stier. Der skal ved udformning af stier tages hensyn til rationel drift og renholdelse Parkering Adgangsvejen fra Snejbjerg Hovedgade er den eneste til- og frakørselsmulighed til det samlede p-areal. Parkeringsarealerne, samt implementeringen af de eksisterende arealer, skal bearbejdes således at disse understøtter det landskabelige rekreative miljø, byggeriet og dets arkitektoniske udtryk.

45 43 Der beregnes 1 p-plads pr. 50 m 2 byggeri, og disse beregnes ud fra Bygningsreglementets bestemmelse på området. Det forventes at den eksisterende p-plads ved Snejbjerg Hallen kan bevares i sin nuværende form, og at eksisterende p-pladser, jvnf. Lokalplanens bestemmelser, kan medregnes i det samlede antal p-pladser for byggeriet. Det nye tilkørsels- og parkeringsareal disponeres således, at der oprettes kiss and ride samt korttidsparkering tæt ved hovedindgangen. Der skal endvidere afsættes plads til skolebus foran skolen Renovation Affald skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med det lokale affaldsre-gulativ på en måde, så personalet undgår unødigt arbejde og / eller belastende og usunde arbejdsforhold. Affaldshåndteringen skal disponeres således, art renovationsselskabet kan afhente affald direkte fra affaldsrum. Afhentning af affald må ikke forårsage støjgener. Affaldsrum placeres nær ved de enkelte bygningskroppe. Oplysninger vedrørende håndtering og sortering af affald og placering af affaldscontainere kan hentes på www. herning.dk, og evt. spørgsmål kan rettes til miljøafdelingen på Rådhuset, tlf Containerpladsens overdækning udformes og udføres i arkitektur og materialer, der tilpasser sig den øvrige arkitektur på stedet. Containerpladsen skal afskærmes og aflåses, og være forsynet med spulehane og afløb. Pladsen udføres med lysstofarmatur, godkendt til udendørs brug, og med bevægelsesføler med indbygget skumringsrelæ.

46 Funktionsdiagram Illustrationen angiver funktionernes placering i forhold til hinanden men ikke funktionernes fysiske og indbyrdes størrelse. SFO Hjemområde klasse Hjemområde klasse Administration og personale Centrale rum Faglokaler Hjemområde klasse Idrætsfaciliteter Tandpleje Driftsfaciliteter Ungdomsskolen

47 Rumoversigt-/ og beskrivelser Alle nævnte arealer i rumoversigten og efterfølgende rumbeskrivelser er nettoarealer. Arealer på teknikrum er afsatte arealer, og ikke et udtryk for at rummene skal have det nævnte areal, såfremt dette ikke er nødvendigt i forhold til de tekniske installationer. Dette gør sig ikke gældende for de øvrige rum i oversigten og i rumbeskrivelserne. Faktoren for brutto-/nettoareal, hvor forskellen i brutto og netto er defineret som gangarealer, vægge og konstruktioner, er i nedenstående oversigt forudsat at være 1,3. Areal i alt ex. udearealer Nettoareal i alt m 2 Bruttoareal - bruttofaktor 1, m RUMOVERSIGT Rum nr Rum - benævnelse Areal Antal Areal i alt Bemærkninger Centrale rum 1024 m² F01 Vindfang 12 m² 1 12 m² F02 Torv 200 m² m² F03 Anretterkøkken 16 m² 1 16 m² F04 Mellemgang 6 m² 1 6 m² F05 Depotrum 5 m² 2 10 m² F06 Multirum 270 m² m² F07 Depot 40 m² 1 40 m² F08 Scene 50 m² 1 50 m² F09 Depot (kulisser, rekvisitter 24 m² 1 24 m² mm) F10 Teatergarderobe 24 m² 1 24 m² F11 Auditorium 110 m² m² F12 Pædagogisk læringscenter 148 m² m² F13 Fordybelsesrum 10 m² 2 20 m² F14 Kontor pæd.læringscenter 20 m² 1 20 m² F15 Depot 20 m² 1 20 m² F16 Depot/arkivreol 40 m² 1 40 m² F17 Toiletter 2 m² 4 8 m² F18 Handicaptoilet 6 m² 1 6 m² Administration og personale 637 m² F19 Reception 30 m² 1 30 m² 2 arbejdspladser, skranke m.m.

48 46 F20 Depot 8 m² 1 8 m² F21 AV- / kopirum 40 m m 2 F22 Kontor, skoleleder 28 m² 1 28 m² 1 arbejdsplads og 1 mødebord til 6 pers. F23 Kontor, viceskoleleder 18 m² 1 18 m² 1 arbejdsplads og 1 mødebord til 4 pers. F24 Kontor, afd.leder, SFO 18 m² 1 18 m² 1 arbejdsplads og 1 mødebord til 4 pers. F25 Fælleskontor skole/hal 20 m² 1 20 m² Teknisk servicemedarb. og halbestyrer F26 Mødelokale 30 m² 1 30 m² F27 Mødelokale 72 m m 2 Skal kunne opdeles til 3 selvstændige mødelokaler F28 Forberedelsesrum team 1 40 m² 1 40 m² Lærerforberedelse, klasse. F29 Forberedelsesrum team 2 40 m² 1 40 m² Lærerforberedelse, klasse. F30 Forberedelsesrum tema 3 60 m² 1 60 m² Lærerforberedelse, klasse. F31 Sundhedsrum 24 m² 1 24 m² Skolelæge, psykolog m.v. F32 Personalerum 110 m² m² Ophold til ca. 40 pers. Skal kunne deles I spise- og opholdsareal med foldevæg, 50 m² plus 60 m² F33 Tekøkken 15 m² 1 15 m² F34 Hvilerum 10 m² 1 10 m² F35 Garderobe 50 m² 1 50 m² F36 Personaletoiletter 2 m² 4 8 m² F37 Handicaptoilet 6 m m 2 F38 Bad og omklædning 10 m² 1 10 m² Drifts faciliteter og birum 740 m² F39 Teknik 400 m² m² Ventilation m.m. til skolen F40 Værksted 30 m² 1 30 m² F41 Rengøringsdepot 30 m² 1 30 m² Rengøringsmidler, toiletpapir m.v. F42 Rengøringsrum 6 m² 4 24 m² 1 pr. hjemområde samt 1 ved de centrale rum F43 Fjern depot/ magasin 120 m² m² F44 IT-rum 16 m² 1 16 m² Krydsfeltrum m.m. Hjemområde klasse 1134 m² U01 Garderober (0.-3. klasse) 50 m² m² U02 Fællesområde 200 m² m² U03 Børnehaveklasse 80 m² m² U04 Standard klasseværelse 76 m² m² U05 Gruppe- / projektrum 22 m² 3 66 m² U06 Grupperum 22 m² 1 22 m² U07 Depot 30 m² 1 30 m² Hjemområde klasse 884 m² U08 Garderober (4.-6. klasse) 40 m² m² U09 Fællesområde 200 m² m² U10 Standard klasselokale 76 m² m² U11 Gruppe- / projektrum 12 m² 5 60 m² U12 Grupperum/projektrum 28 m² 1 28 m² U13 Depot 20 m² 1 20 m²

49 47 Hjemområde klasse 1192 m² U14 Garderober (7.-9. klasse) 40 m² m² U15 Fællesområde 200 m² m² U16 Standard klasselokale 76 m² m² U17 Gruppe-/projektrum 12 m² 7 84 m² U18 Gruppe-/projektrum 28 m² 1 28 m² U19 Depot 12 m² 3 36 m² U20 Elevrådslokale 12 m² 1 12 m² U21 Ungdomsskolen og UU-vejlder 28 m² 1 28 m² Hjemområde specialundervisning 88 m² U22 Forrum 18 m² 1 18 m² U23 Klasselokale 20 m² 3 60 m² U24 Depot 10 m m 2 Toiletter 72 m² U25 Elevtoiletter 2 m² m² 1 toilet pr. 15 elev U26 Elevtoiletter - handicap 6 m² 3 18 m² 1 ved hvert hjemområde Faglokaler 1018 m² U27 Fysik-/biologilokale m² m² U28 Natur/teknik 90 m² 1 90 m² U29 Depot 48 m² 1 48 m² Fælles depot fysik-/biologi og natur/teknik U30 Værksteds-/sløjdlokale 90 m² 1 90 m² U31 Maskinrum 30 m² 1 30 m² U32 Depot - træ 16 m² 1 16 m² U33 Svineriet 40 m² 1 40 m² U34 Billedkunstlokale 110 m² m² U35 Ovnrum 25 m² 1 25 m² Ler-/glasovn m. opbevaringsplads. Fælles med ungdomsskolen U36 Depot 15 m² 1 15 m² U37 Håndarbejde 76 m² 1 76 m² U38 Depot 10 m² 1 10 m² Håndarbejde U39 Hjemkundskab 116 m² m² inkl. depot 10 m² U40 Musiklokale 90 m² 1 90 m² I forbindelse med / adgang til scene U41 Øverum 20 m m 2 U42 Depot 12 m² 1 12 m² SFO 380 m² SFO1 Grupperum 80 m² 320 m² SFO2 Opholdsrum 15 m² 60 m² Ungdomsskolen 275 m 2 US01 Klublokale 228 m² m² 1 arb.plads, mødeplads til 8 personer US02 Anretterkøkken / bar 21 m² 1 21 m² US03 Depot 18 m² 1 18 m²

50 48 US04 Toiletter 2 m² 4 8 m² Tandplejen 177 m² T01 Venteværelse/reception/admin. 36 m² 1 36 m² T02 Klinikrum/behandlingrum 18 m² 2 36 m² T03 Sterilisation 12 m² 1 12 m² T04 Profylakserum 15 m² 1 15 m² T05 Røntgenrum 7 m² 1 7 m² T06 Teknikrum/laboratorium 9 m² 1 9 m² T07 Depotrum 8 m² 1 8 m² T08 Vaskerum 7 m² 1 7 m² T09 Maskinrum/centrallattergasskab 7 m² 1 7 m² T10 Personalerum 16 m² 1 16 m² T11 Omklædning / garderobe 4 m² 2 8 m² T12 Personaletoilet /bruserum 6 m² 1 6 m² Direkte adgang fra garderobe T13 Patienttoilet m. forrum 6 m² 1 6 m² T14 Rengøringsrum 4 m² 1 4 m² Idrætsfaciliteter m² H01 Hal 1030 m² m² Bør kunne opdeles i flere mindre enheder H02 Idræts-/bevægelsessal 300 m² m² Rummene skal kunne lægges sammen H03 Springgravsområde 214 m² m² H04 Depot 30 m² 3 90 m² H05 Omklædningsrum 30 m² 2 60 m² H06 Forrum 5 m² 2 10 m² H07 Hensyntagende omklædning 4 m² 6 24 m² Indrettes med små kabiner - bad H08 Handicaptoilet 6 m² 1 6 m² Med omklædning og bad H09 Toiletter 2 m² 6 12 m² H10 Teknik 80 m² 1 80 m² Ventilation m.m. Udvendige rum 548 m² UR01 Garage til maskinpark 50 m² 1 50 m² Traktor, fejemaskine m.m. UR02 Overdækket containerplads 30 m² 1 30 m² Plads til 20 containere á 400 ltr. UR03 Cykelskure/cykelstativer 150 m² m² Plads til ca. 300 cykler i alt UR04 Gasflaskeopbevaring 16 m m 2 Gasflasker til tandplejen UR05 Gasflaskeopbevaring til fysik 2 m m 2 2x 11 kg. Flasker, skab mod væg Uderarealer udgift til udearealer er indeholdt i de samlede håndværkerudgifter UD1 Overdækket bålplads 70 m² 1 70 m² UD2 Brændeskur 12 m² 1 12 m² UD3 Udekøkken m. terrasse 30 m² 3 90 m²

51 49 UD4 Væksthus 40 m² 1 40 m² UD5 Regnvandsopsamling UD6 Kompostanlæg UD7 Shelters 12 m² 3 12 m² Små åbninger UD8 Naturvidenskabeligt lege- / læringsmiljø UD9 Frugtplantage UD10 Vandmiljø UD11 Boldmure UD2 Tarzanbane UD13 Skaterbane UD14 Cykelbane del af skolegård UD15 Bakkelandskab del af skolegård Formes af overskudsjord fra udgravning byggeri UD16 Beach-volley / Beach- fodbold UD17 Legeplads m. legeredskaber/legehus UD18 Sandkassemiljø v. indskoling UD19 Hoppepude UD20 Hockey med bander UD21 Bordtennis UD22 Multibane Basket, fodbold- og håndbold m.m. UD23 Kælkebakke UD24 BMX-bane ikke asfalteret sti UD25 Løbebane 3000 m UD26 Afvekslende område til orienterings-/løbsundervisning UD27 Atletik UD28 Løbebane 100m UD29 Højdespring UD30 Længdespring UD31 Kuglestød UD32 Opbevaringssted til redskaber

52 RUMBESKRIVELSER CENTRALE RUM RUMNR. F01 VINDFANG Areal: 12 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Vindfanget skal fungere som hovedindgang for skole, hal m.v., og skal derfor markere sig som et element i facaden. Der skal være niveaufri adgang fra det fri, og der isættes 2 x 2 sæt dobbeltdøre. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Måtte nedfældet i gulv Ingen specielle krav Ingen specielle krav INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Skiltning over hovedindgangen. Navn fastlægges senere. INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft som spots Belysningen skal i dagligdagen styres via dagslysregulering Udvendig belysning på væg ved indgangsdør Stikkontakt: 1 stikkontakt 1 udvendig stikkontakt i forbindelse med indgang diskret placeret. Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiatorvarme. tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr; -

53 51 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F02 TORV Areal: 200 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Torvet skal ligge centralt i byggeriet, og skal fungere som skolens hjerte og samlingssted for øvrige brugere af byggeriet. Det skal kunne rumme alle skolens elever på et eller flere plan, og skal kunne bruges til mange forskellige aktiviteter. Torvet indrettes således, at der gives let adgang til de forskellige områder på skolen og i hallen. Det må gerne være muligt at krydse Torvet for at komme til og fra de forskellige områder, men der skal samtidig være mulighed for at gå rundt om Torvet, så man ikke forstyrrer det arrangement, som måtte foregå dér. Med synlig placering i forhold til vindfanget opsættes informationsskærm, der kan fungere som vejviser for gæster til skole, hal, ungdomsskole m.v., og som kan vise de aktiviteter, som foregår i bygningen. Torvet indrettes som et dobbelthøjt rum med caféområde og ophold i dagligdagen. Cafefunktionen må ikke genere / blokere for aktiviteter på torvet i F06, multisalen, som Torvet skal kunne lægges sammen med, således at man får ét stort rum, som kan bruges til større arrangementer som f.eks. skuespil, koncerter o.lign. Der ønskes en bred trappeopbygning, der kan fungere som tilskuerpladser ved forestillinger, som læseområde i det daglige, og som fører op til de pædagogiske faciliteter, der ønskes placeret på 1. sal. Trappen udføres med siddeflader i massivt træ. Der ønskes mulighed for at lave udstillinger, som afspejler de aktiviteter, der foregår i de enkelte afdelinger. Gerne i form af fastmonterede montrer indfældet i væg, såfremt det vil kunne bidrage til udsmykningen af rummet. Foran foldevæg til multisalen, monteres el-drevet lærred til filmforevisning m.m. Lærredet skal skjules i loftet, når det

54 52 ikke er i brug. I forbindelse med filmforevisninger og lignende, skal rummet kunne mørklægges via fjernstyrede mørklægningsgardiner. Det er vigtigt, at rummet er akustisk reguleret med henblik på stor aktivitet. Akustikregulering indarbejdes i loft og vægge i nødvendigt omfang, og skal bearbejdes således, at loft og vægge fremstår med eget formsprog, og som et arkitektonisk element i rummet. Der etableres et lydanlæg, som skal kunne bruges på Torvet og i rum F06, multisalen og F08, scenen. Anlægget skal kunne bruges hver for sig i de respektive rum og kobles sammen til et anlæg, når alle 3 rum er lagt sammen. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Der ønskes mønster / border for markering af området. Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10. Dog skal vægge i nødvendigt omfang have akustikregulerende overflader. Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Mørklægningsgardiner - Stort, el-drevet lærred med mat filmdug. Forhold mellem højde og bredde som 2:3. - Højtaler/radio/antenneanlæg - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Behovsstyret ventilation VAV eller Hybrid. Installation komplet til Koldtvandsautomat Almen rumbelysning indbygget i loft indbygget i loft Nedhængte armaturer Effektbelysning som wall-washer Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering, skal kunne lysdæmpes, og skal kunne styres både centralt og med fjernbetjening

55 53 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stk. 32A 4 pol. CEE stikkontakt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme suppleret med radiatorvarme tilkoblet CTSstyring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr; Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Installation af højtaler/radio/antenneanlæg Installation, levering og montering af teleslyngeanlæg dækkende hele rummet Lydanlæg for Torv, scene og multisal Installation til informationsskærm Installation til skærm for energivisning. Installation til lofthængt projektor (skjult over loft hvis muligt) Installation, af el-styret og eldrevet lærred, over gulv Installation til mørklægningsgardiner Jvnf. BR10 RUMNR. F03 ANRETTERKØKKEN Areal: 16 m² Antal: 1 Anretterkøkkenet er fælles for skole og hal. Der skal kunne sælges lette retter, frugt og grønt samt kolde og varme drikkevarer til skolen og hallens brugere ved en serveringsdisk, som åbner op mod Torvet. Disken skal kunne lukkes af med enten klap eller skydedøre, så der er lukket til rummet fra Torvet, når der ikke er salg ved skranken. Længde min. 4,5 m. Selve disken og klap/skydedøre må gerne bearbejdes mod Torve-siden som et møbel, der kan understrege caféfunktionen og øvrigt materialebrug på Torvet. Overfladen skal kunne modstå spark og lignende, og skal være rengøringsvenlig.

56 54 Adgangen til anretterkøkkenet skal ske fra mellemgang F04. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Indeholdt i projektet: - Disk inkl. lukkefunktion mod torv - 2 stk. køleskabe energiklasse A+++, ca. 350 ltr. pr. stk. - 2 microovne - Fast bordplade ved køleskabe - Hylder i laminat under disk og bordplade - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Papirhåndklædeholder - Affaldskurv, væghængt - Spritdispenser INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysning ved vask som spejlarmatur 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 stk. 230V stikkontakter, 4 disponible stikkontakter over bord Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

57 55 RUMNR. F04 MELLEMGANG Areal: 6 m² Antal: 1 Bemærkninger: Fungerer som adgang til F03, anretterkøkken, og U39, hjemkundskab. Langs den ene væg af mellemgangen indrettes med en bordplade med køkkenvask, og installation til stor kaffemaskine. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl Fliser omkring kaffemaskine Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Fast laminat bordplade - Bord til stor kaffemaskine - Hylder, laminat, under fast laminatbordplade - Køkkenvask inkl. ét-grebs armatur - Papirhåndklædeholder, væghængt - Affaldskurv, væghængt - Spritdispenser, væghængt Behovsstyret ventilation VAV Køkkenvask komplet Kaffemaskine komplet Afløb komplet Arbejdsbelysning indbygget i loft PIR-detektor 400 v Stik til stor kaffemaskine 8,2 kw 400 v stik til opvaskemaskine El: 400V - 9 kw

58 56 Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 4 disponible stikkontakter over bord Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F05 DEPOTRUM Areal: 5 m² Antal: 2 Bemærkninger: Aflåseligt depotrum til hhv. skole og hal. Skal placeres i umiddelbar nærhed af anretterkøkkenet, F03. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulernede loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Hylder i laminat på vægge i videst muligt omfang. Afstand mellem hylder ca cm. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft

59 57 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt., 4 disponible stikkontakter over bord Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F06 MULTIRUM Areal: 270 m² Antal: 1 Bemærkninger: Multisalen skal indrettes som et dobbelthøjt rum, og skal i dagligdagen bruges til undervisning. Ved særlige lejligheder skal salen kunne sammenlægges og fungere som ét rum med F02, Torvet. Rummet placeres derfor ved siden af F02, torvet, og adskilles fra dette med lydtæt foldevæg i rummets højde og bredde, og skal have samme bredde som F02. F08, scenen, placeres i den modstående side af foldevæggen, og adskilles fra multisalen med skydevægge. Foran scenen monteres i loft udstyr som beskrevet under F08. Salen skal indeholde sansemotoriske oplevelser, samt give mulighed for bevægelse, motorik, dans, aerobic, zumba, teater, ældre-grupper, bordtennis mv. Åbenhed og transparens er nøgleord uden at det ødelægger anvendeligheden af arealet. Der ønskes om muligt udkig til naturen, men som minimum begrænset indkig fra evt. gangarealer, f.eks. som enkelte brede vinduesfelter i rummets højde, foran hvilke ribber kunne monteres. Det er vigtigt, at rummet er akustisk reguleret med henblik på stor aktivitet. Akustikregulering indarbejdes i loft og vægge i

60 58 nødvendigt omfang Loft og vægge skal fremstå med samme formsprog som anvendes i F02, torvet, således at der opnås en arkitektonisk sammenhæng mellem de to rum. Rummet skal kunne afskærmes / mørklægges efter behov OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Godt affjedrende sportsgulv velegnet til alle idrætsgrene, gerne med overflade af samme træsort som i F02, Torvet Tung væg til en højde af 3 m. Herover vægge med lydisolerende beklædning, som skal kunne tåle boldspil. Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Spejlvægge på 2 sider af rummet skal kunne tåle boldspil - Rummet skal kunne deles til 2 selvstændige rum - Lydanlæg, som kan sammenkobles med lydanlæg i F02, torvet, og F08 scenen, men som også kan bruges hver for sig i de nævnte rum. Skal tilkobles mobil mixerpult, og der skal kunne tilkobles bærbar pc-er, en i-pod eller lignende til lydanlægget. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning som sportsarmaturer indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og styres både centralt og med fjernbetjening Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt., Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiatorvarme. tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: -

61 59 Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Installation af højtaler/radio/antenneanlæg Installation, levering og montering af teleslyngeanlæg dækkende hele rummet Jvnf. BR10 RUMNR. F07 DEPOT Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i direkte tilknytning til F07, og med høje dobbeltdøre. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning min 4 gang luftskifte pr time. Tidsstyret CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt., Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: -

62 60 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F08 SCENE Areal: 50 m² Antal: 1 Bemærkninger: Scenen indrettes dels som dramalokale, dels som scene i forbindelse med teater og musikforestillinger. Scenen skal kunne åbnes mod U39, musiklokale. Skal kunne adskilles fysisk fra F06, multisalen, med skydevægge. Scenehøjde ikke alt for høj, bredde minimum 8 meter. Der skal være mulighed for at køre stole og borde i depot under scenen. I bagkanten af scenen monteres lærred. Der skal være mulighed for mobil regulering af lyden ved anvendelse af scenen. Installationer til lys og lyd skal kunne køres sammen med Torvets lys og lyd. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Malerbehandling på glasfilt, glans 10. Farve sort Akustikregulerende loft i farven sort INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - El-styret og eldrevet lærred med mat filmdug. Forhold mellem højde og bredde som 2:3. - Scenetæppe - Fortæppe - Bagtæppe - Snoretræk til ovenstående - Lysbroer:1 stk 8 meter bred lysbro foran scenen i rum F01, torvet. På lysbroen monteres 8 profiler til lyssætning samt projektor til fremvisningsformål,samt 2 stk.broer på scenen. 1 bro udføres med motorspil med et max. på 160 kg

63 61 og 1 bro udføres med håndspil og et max. på 250 kg. - Mobil lyspult med 24 kanaler til lysstyring - Højtalere, der sikrer forståelig tale og lyd i god kvalitet i rummet (Delay System), monteres ned gennem F07 til F02, torvet. - Forstærker til højtaler leveres sammen med lydpult med 32 kanaler. - Udtag til 2 følgespots, som monteres bagerst i rum F01, torvet. - Lydpult og lyspult med DVD, CD, USB mv. placeret i mobilt rack-skab INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og kunne styres både centralt og med fjernbetjening Stikkontakter: 1 stk. 32A 4 pol. CEE stik 10 stk. 230V stikkontakter fordelt på 5 stk. 2 pol grupper, placeret ved scenen Stik til lyd- og lyspult 6 7 meter foran scenen og i væg i rum F02, torvet. 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Varmeinstallation: Radiatorer tilsluttet CTS Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Installation til projektor, som skal kunne tilkobles antenneanlæg og it/pds installation Installation til eldrevet lærred Installation af eldrevet snoretræk Installation til lysbroer, som skal have tilslutningsmulighed til 2 stk. 16A 4 pol. CEE udtag. Jvnf. BR10

64 62 RUMNR. F09 DEPOT Areal: 24 m² Antal: 1 Bemærkninger: I tilknytning til F08, scene Skal kunne rumme kulisser, rekvisitter, mobile bøjlestænger m.m. Rumhøjden skal modsvare højden fra scenegulv til loft, så makshøjden på de kulisser, der kan anvendes på scenen, kan rummes på scenen.. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10. Loft: Akustikloft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning min 4 gang luftskifte pr time. Tidsstyret CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Der etableres PIR Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt., Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: -

65 63 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F10 TEATERGARDEROBE Areal: 24 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i tilknytning til F08, scene. Garderoben udformes, så der kan foretages sminkning og omklædning. Rummet skal kunne deles i 2 selvstændige rum. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10. Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - I hvert rum leveres og monteres: Bordplade cca. 300 cm - 4 stk. sminkespejle - 2 stk.håndvaske incl. håndvaskarmaturer m. sensor - 2 stk. papirhåndklædeholdere ved håndvask - 2 stk. spejle, 50 x 70 cm - placeret over håndvaske INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Behovsstyret ventilation VAV Håndvaske komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysning ved spejle over bord PIR-detektor

66 64 Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: Gulvvarme suppleret med radiatorvarme. tilkoblet CTS-styring 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F11 AUDITORIUM Areal: 110 m² Antal: 1 Bemærkninger: Auditoriet skal anvendes til foredrag, film, fælles oplæg m.v. og placeres i umiddelbar nærhed af Torvet, F02. Der skal etableres auditoriumopbygning med plads til 60 personer, med stik ved hver 6. stoleplads til computer. Rummet skal med lydtæt foldevæg kunne underopdeles i 2 lige store auditorier med egen adgang. De 2 opdelte auditorier skal hver især indeholde interaktiv tavle og separat lyd, men også kunne køre parallelt, når rummet bruges som 1 lokale. Opbygningen indrettes under hensyntagen til at evt. kørestolsbrugere også kan benytte rummet. Minimumhøjden i rummet skal på øverste niveau være min 2,5 meter. Der skal være mulighed for mørklægning af rummet via fjernstyrede mørklægningsgardiner. Ventilationen i rummet skal kunne reguleres i forhold til antallet af personer, som vil opholde sig i rummet på samme tid, og i forhold til ovennævnte underopdeling. Det er vigtigt, at rummet er akustisk reguleret i forhold til au-

67 65 ditorieopbygningen. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum v. borde-/stolerækker Trappeopbygning og gulv i øvrigt må gerne fremstå i andet materiale Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Auditorieopbygning med lukket front og med faste bord/ siddepladser til 60 (2 x 30) personer - Levering og montering af mørklægningsgardiner. INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering. Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal kunne styres både centralt og med fjernbetjening Stikkontakter: Pr rum som rummet kan opdeles i: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Et antal (12-16 stk. i alt) stikkontakter i bordene pr. række elever jævnt fordelt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 2 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiatorvarme. tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Fuld installation til projektorer Fuld installation til interaktive tavler Lydanlæg som kan opdeles i to anlæg som kan anvendes samtidig hver for sig med forstærker, CD og højtalere

68 66 Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Installation til mørklægningsgardiner Jvnf. BR10 RUMNR. F12 PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER Areal: 168 m 2 (heraf 20 m 2 fra rum F12, Fordybelsesrum) Antal: 1 Bemærkninger: Læringscenterett placeres i nærheden af personalefaciliteterne og i åben forbindelse med F02, Torvet. Der ønskes et rum med stor rumhøjde, masser af lys fra vinduer, og med brede vindueskarme /vinduesnicher til udstilling og læsepladser. Rummet skal indeholde et område til udlån / aflevering, og i forbindelse med dette skal der være plads til reserverede materialer samt 2 stationære pc ere til udlån/aflevering og 1 kopimaskine. I nærheden af området placeres aflåseligt skab og der skal endvidere opsættes reoler med hylder, som kan varieres i afstand. I selvelæringscenteret opsættes 2 opslagstavler, og i ungdomsafdelingen opsættes 1 opslagstavle. Læringscenteret skal indeholde 12 elevarbejdspladser, hvor der kan arbejdes med stationære computere. Der etableres særskilt belysning, således at belysningen medvirker til at skabe rum i rummet. Rummet skal kunne give mulighed for fleksibilitet i indretningen. Med dette forståes forskllig lofthøjde, rum i rummet og f.eks. forskellige niveaur. Der etableres eventyrhjørne til de mindre børn, samt et samlingssted med læsetrappe med plads til min. 30 elever, og et ungdomshjørne med plads til sofa, gerne hævet min. 1 m over omkringliggende gulv. Der skal indarbejdes faste montrer til udstillinger af elevarbejder og plakatsøjler, som belyses med spots. Rummet skal udføres i lyse, indbydende farver.

69 67 OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Boghylder / reoler, 120 hyldemeter - 1 aflåseligt skab 40 x 90 x 200 cm. - 4 opslagstavler 140 x 120 cm INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og kunne styres både centralt og med fjernbetjening Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering. Udtag til pendler over borde Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 4 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 for elevarbejdspladser Varmeinstallation: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Fremføring: SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: Installation til interaktiv tavle Installation til infotavle Installation til lydanlæg Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

70 68 RUMNR. F13 FORDYBELSESRUM Areal: 10 m² Antal: 2 Bemærkninger: Placeres i rum F12, biblioteksafsnittet, som et fritstående element i dette rum. Arealet indgår i de 168 m 2, som er angivet ved rum F12. Fordybelsesrumemt kan udformes som en silo, men alternative løsninger med tilsvarende karakter og funktionalitet kan accepteres. Udformes elementet som en siloen skal denne have en diameter på ca. 3,5 meter og en højde på ca. 2,5 meter. Der skal være adgang til fordybelsesrummet via en åbning i almindelig dørstørrelse døren må gerne have et eventyragtigt/organisk design. Langs væggene skal der være 12 sammenhængende modulsiddepladser med form som sofa med ryglæn. Ved hver siddeplads placeres regulérbar væghængt læselampe. I væggen over siddepladserne placeres huller gerne med utraditionel udformning. Hullerne etableres dels af hensyn til lysindfald, dels af hensyn til akustikken i siloen. Belysningen i rummet skal kunne tilpasses forskellige aktiviteter, og der etableres en stjernehimmel i loftet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Intet bestemt krav Intet bestemt krav INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning som væghængte læselamper Indbygget Stjernehimmel i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og styres centralt.

71 69 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Pir-tænding med afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Installation til musikanlæg og projektor Jvnf. BR10 RUMNR. F14 PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER CENTER, KONTOR Areal: 20 m² Antal: 1 Bemærkninger: Pædagogisk servicecenter, som er kontor for bibliotekspersonalet, placeres centralt og i forbindelse med rum F15, biblioteksafsnit. Der etableres frit udsyn via væg til F15. Rummet skal indeholde 3 edb-arbejdspladser og der opsættes reoler og højskabe til opbevaring, samt håndvask. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance

72 70 Indeholdt i projektet: - 3 stk. højskabe 40 x 90 x 210 cm i laminat på sokkel - Reoler, d= 35 cm, 15 hyldemeter - Sæbedispenser - Dispenser til papirhåndklæder - Papirkurv, væghængt INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Pip sensor og afbryder ved dør 1 stk. 16A CEE, 4POL 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 3 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F15 DEPOT Areal: 20 m² Antal: 1 Bemærkninger: Tilknyttes rum F14 og indrettes som depot for materialeopbevaring, og med reoler som kan varieres i afstand, så det kan tilgodese forskellige materialetyper. Der opsættes desuden højskabe. Rummet opdeles v.h.a. rumdelere. Lokalet skal have adgang til det fri for bogtransport.

73 71 Døren skal være stor nok til at en pallevogn kan passere uhindret gennem døråbning. Dør leveres med pumpe og udføres uden bundstykke, men med tætsluttende gummilæber. Gulvet skal kunne tåle palleløftere. OVERFLADER Gulv: Glittet beton/epoxygulv/stentæppe. Skal kunne klare min. belastning på 1500 kg/m 2. Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - 2 stk. højskabe 40 x 100 x 210 cm i laminat på sokkel - Hylder på væg, 35 x 100 cm, 30 hyldemeter INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning luftskifte på minimum 4 gange pr time - tidsstyret over CTS. Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-styring 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Radiatorvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

74 72 RUMNR. F16 DEPOT / ARKIVREOL Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i stueetagen, i nærhed af biblioteksafsnittet og elevator til 1. sal. I depotet opbevares klassesæt og diverse materiale til de enkelte fag. Rummet indrettes med rullereoler. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Glittet beton/epoxygulv Skal kunne klare min. belastning fra rullereol Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance Rullereoler, min. 130 hyldemeter INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Varmeinstallation: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: -

75 73 Brandmæssige foranstaltninger: BR10 RUMNR. F17 TOILETTER Areal: 2 m² Antal: 4 Bemærkninger: Placeres i sammenhæng med de centrale rum. Såfremt afstanden til hjemområderne er stor, skal antallet af toiletter øges, da der ved større arrangementer i så fald ikke vil være tilstrækkelig stor kapacitet med det angivne antal. OVERFLADER Gulv: Klinker, med sokkelklink 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Placering af væghængt udstyr forelægges bygherre til godkendelse før opsætning. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Toilet komplet

76 74 Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning, indbygget i loft Spejlarmatur PIR-detektor Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F18 HANDICAPTOILET Areal: 6 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres centralt i sammenhæng med F17. Indrettes i henhold til bestemmelser vedr. tilgængelighed iflg. gældende bygningsreglemet samt Tilgængelighed for alle Ribe Amts Hjælpemiddelcntral, herunder også højde på placering af væghængt inventar. OVERFLADER Gulv: Klinker med sokkelklink 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR

77 75 Generelle krav: Indeholdt i projektet: Placering af væghængt udstyr forelægges bygherre til godkendelse før opsætning. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Toilet komplet Håndvask komplet Gulvafløb komplet Almen rumbelysning, indbygget i loft Armatur ved spejl PIR-detektor ved dør /evt. i lamper Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

78 76 ADMINISTRATION OG PERSONALE RUMNR. F19 RECEPTION Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: Afstande fra hovedindgang, afdelinger m.v. til reception og ledelsesområdet skal være kort og let at finde for eksterne brugere. Der skal være adgang til de øvrige kontorer og funktioner i ledelsesområdet fra rummet, som skal placeres med mest mulig udsigt. Sekretærfunktionen placeres i rummet, der skal udformes som åbent kontorlandskab, og indrettes med venteværelsefunktion, plads til skranke og 2 tilbagetrukne edb-arbejdspladser. Der afsættes plads til reoler, arkivskabe, pengeskab og lavt sofabord med 2 tilhørende stole. Der skal etableres et samtale- og kaldeanlæg til de enkelte klasserr og faglokaler. Anlægget skal have mulighed for allekald og alarmering. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning som arbejdsbelysning indbygget i loft. Grundbelysningen skal i dagligdagen styres via dagslysstyring Loftudtag til supplerende belysning i form af spots og pendler ved ventepladser. Pir- tænding med afbryder ved dør

79 77 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk IP-telefoni AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F20 DEPOT Areal: 8 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i tilknytning til F19, reception. I depotet opbevares kontorartikler, skolens klassearkiv, fotoalbum, afgangsbeviser gennem årene, regnskabsbilag mv. Rummet indrettes således, at der er plads til væghængt bord med god fralægningsplads. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance

80 78 Indeholdt i projektet: - Hylder på væg d= 40 cm, så mange hyldemeter som muligt INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning med luftskifte på min 4 gange i timen tidsstyret af CTS Almen arbejdsbelysning indbygget i loft PIR-detektor samt afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet.1 Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F21 AV / KOPIRUM Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i tilknytning til F19, de administrative faciliteter, herunder tæt på lærerforberedelsesrummene. Rummet indrettes med mulighed for opbevaring af kopipapir og ekstra karton på paller, samt væghængt bord med plads til bearbejdning af forskellige papirprodukter og undervisningsmaterialer som skæremaskine, lamineringsmaskine, spiralrygmaskine m.m.

81 79 Døråbningen skal være stor nok til at kunne lade en europapalle passere uhindret igennem uden fare for at skrabe mod dørkarme. Der skal ligeledes være god plads til og omkring stor kopimaskine med printerfunktion. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Nedhængt systemloft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Bordplade på væg, d = 80 cm, l = min. 200 cm - Hylder på væg over bordplade, d = 30 cm - Hylder under bordplade, d = 60 cm INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning med luftskifte på min 8 gange i timen tidsstyret af CTS Nej Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 4 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stk. 16A 4 pol. CEE stikkontakt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

82 80 RUMNR. F22 KONTOR, SKOLELEDER Areal: 28 m² Antal: 1 Bemærkninger: Kontoret skal placeres med direkte adgang fra receptionen, og i tæt forbindelse med F19 og tæt på F32, personalerum. Kontoret ønskes placeret mod nordøst med mest mulig udsigt. I hverdagen ønskes kontoret åbnet mod receptionen, men med mulighed for at lukke af, både fysisk og visuelt. Kontoret indrettes med 1 edb-arbejdsplads, mødebord til 6 personer og plads til reoler. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Nej Almen rumbelysning indbygget i loft som arbejdsbelysning. Grundbelysningen skal i dagligdagen styres via dagslysstyring Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme suppleret med radiatorvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: IP-telefoni

83 81 AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 IT-installation med netadgang og opkobling til kommunens netværk RUMNR. F23 KONTOR, VICESKOLELEDER Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: Kontoret skal placeres med adgang fra receptionen, og i tæt forbindelse med F19 og tæt på F22. Kontoret ønskes placeret mod nordøst med mest mulig udsigt. I hverdagen ønskes kontorerne åbne mod receptionen, men med mulighed for at lukke af, både fysisk og visuelt. Kontoret indrettes med 1 edb-arbejdsplads, mødebord til 4 personer og plads til reoler. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysningsom arbejdsbelysning indbygget i loft

84 82 Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Grundbelysningen skal i dagligdagen styres via dagslysstyring Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 IP-telefoni IT-installation med netadgang og opkobling til kommunens netværk. RUMNR. F24 KONTOR, AFD. LEDER, SFO Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: Kontoret skal placeres i tæt forbindelse med F19. Kontoret indrettes med 1 edb-arbejdsplads, mødebord til 4 personer og plads til reoler. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt

85 83 Indeholdt i projektet: Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysningsom arbejdsbelysning indbygget i loft Grundbelysningen skal i dagligdagen styres via dagslysstyring Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Fremføring: Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 IP-telefoni IT-installation med netadgang og opkobling til kommunens netværk RUMNR. F25 FÆLLESKONTOR, SKOLE / HAL Areal: 20 m² Antal: 1 Bemærkninger: Kontoret skal placeres i tæt forbindelse med F19. Kontoret indrettes med 3 edb-arbejdsplads, mødebord til 4 personer og plads til reoler. OVERFLADER

86 84 Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysningsom arbejdsbelysning indbygget i loft Grundbelysningen skal i dagligdagen styres via dagslysstyring Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 5 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Fremføring: Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 IP-telefoni Stik for radio/antenneanlæg Hovedstation for rigeanlæg, CTS, ABA, ADK og AIA

87 85 RUMNR. F26 MØDELOKALE Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i nærheden af F19, receptionen, og F27 OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysningsom arbejdsbelysning indbygget i loft Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Fremføring: Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Ja AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

88 86 RUMNR. F27 MØDELOKALE Areal: 72 m² Antal: 1 Bemærkninger: Indrettes i nærheden af F19, reception, og F26. Rummet skal kunne underopdeles med lydtætte foldevægge til 3 selvstændige mødelokaler på 2 x 18 m 2 med mødeplads til 10 personer, og 1 x 36 m 2 med mødeplads til 20 personer, og med egen indgang. Foldevæggene skal være let håndtérbare og opfylde lydkrav til mødelokaler. Det største af de underopdelte rum, skal placeres midt mellem de 2 mindste, og skal have interaktiv tavleløsning, og hvert af de 3 rum skal have netdump og edb-stik til telefoni. Lokalernes belysning skal kunne køres sammen. Rummet skal kunne mørklægges med el-drevne mørklægningsgardiners. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Mørklægningsgardiner INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Pr. rum som rummet kan opdeles i: Almen rumbelysningsom arbejdsbelysning indbygget i loft Supplerende belysning i form af pendler over mødebord. Pir-detektor og afbryder ved dør. Stikkontakt: Pr. rum som rummet kan opdeles i: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring

89 87 Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Installation komplet til trådløst netværk Installation komplet til interaktiv tavle Komplet installation for fremviser skjult under loft Jvnf. BR10 RUMNR. F28 FORBEREDELSESRUM - TEAM 1 Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Lærerforberedelse for klasse. Skal ligge sammen med resten af administrationen, F29 og F30, samt i nærheden af F32, personalerum. Rummet skal være forberedelsesrum for 10 personer. Til hver arbejdsplads leveres fast inventar som beskrevet nedenfor samt 1alm. stikkontakt. Der skal være plads til et mindre mødebord min. 4 personer, samt plads til kopi/printermaskine i lokalet eller i umiddelbar nærhed deraf. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Hylder på væg til kopipapir, eksamensopgaver m.m. Hyl-

90 88 deafstande skal kunne varieres. 30 cm x 210 cm. Hyldemeter i alt 8 meter. - Opslagstavle 120 x 210 cm - Hver arbejdsplads skal indrettes med: - Bordplade 80 x 120 cm - Hylder med jalousilåger, d = 40 cm, med låge foran, 4 hyldemeter i alt, hvoraf 1 hyldemeter skal være aflåselig. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation:. Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Almen rumbelysning som arbejdsbelysning indbygget i loft Loftudtag til pendler over mødebord. PIR-detektor og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 11 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F29 FORBEREDELSESRUM - TEAM 2 Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Lærerforberedelse for klasse. Skal ligge sammen med resten af administrationen, F28 og F30, samt i nærheden af F32, personalerum. Rummet skal være forberedelsesrum for 10 personer.

91 89 Til hver arbejdsplads leveres fast inventar som beskrevet nedenfor samt 1alm. stikkontakt. Der skal være plads til et mindre mødebord min. 4 personer, samt plads til kopi/printermaskine i lokalet eller i umiddelbar nærhed deraf. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Hylder på væg til kopipapir, eksamensopgaver m.m. Hyldeafstande skal kunne varieres. 30 cm x 210 cm. Hyldemeter i alt 8 meter. - Opslagstavle 120 x 210 cm - Hver arbejdsplads skal indrettes med: - Bordplade 80 x 120 cm - Hylder med jalousilåger, d = 40 cm, med låge foran, 4 hyldemeter i alt, hvoraf 1 hyldemeter skal være aflåselig. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation:. Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Almen rumbelysning som arbejdsbelysning indbygget i loft Loftudtag til pendler over mødebord. PIR-detektor og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 11 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr: -

92 90 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F30 FORBEREDELSESRUM - TEAM 3 Areal: 60 m² Antal: 1 Bemærkninger: Lærerforberedelse for klasse. Skal ligge sammen med resten af administrationen, F28 og F29, samt i nærheden af F32, personalerum. Rummet skal være forberedelsesrum for 15 personer. Til hver arbejdsplads leveres fast inventar som beskrevet nedenfor samt 1alm. stikkontakt. Der skal være plads til et mindre mødebord min. 4 personer, samt plads til kopi/printermaskine i lokalet eller i umiddelbar nærhed deraf. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Hylder på væg til kopipapir, eksamensopgaver m.m. Hyldeafstande skal kunne varieres. 30 cm x 210 cm. Hyldemeter i alt 8 meter. - Opslagstavle 120 x 210 cm - Hver arbejdsplads skal indrettes med: - Bordplade 80 x 120 cm - Hylder med jalousilåger, d = 40 cm, med låge foran, 4 hyldemeter i alt, hvoraf 1 hyldemeter skal være aflåselig.

93 91 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation:. Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Almen rumbelysning som arbejdsbelysning indbygget i loft Loftudtag til pendler over mødebord. PIR-detektor og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 16 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F31 SUNDHEDSRUM Areal: 24 m² Antal: 1 Bemærkninger: Sundhedsrummet indrettes til sundhedsplejen, skolelæge, talepædagog, psykolog m.fl., og placeres i tilknytning til administrationsområdet, tandplejen og i nærheden af toiletter til elever. Rummet indrettes med 1 edb-arbejdspladser, lille mødebord til 4 personer, hvile/undersøgelsesbriks, 2 ekstra stole til syns-/høreprøve, højskab samt eksisterende, aflåseligt, fastnaglet arkivskab. Herudover skal der være vægplads til synstavle, højdemåler, whiteboardtavle, opslagstavle og hylder. Rummets fysiske udformning skal tage hensyn til, at der skal foretages hør/synsprøver, og rummet skal derfor kunne mørklægges.

94 92 Fra synstavle til den person som skal have foretaget synsprøve, skal der være 6 m. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - 1 stk. håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - 1 stk. spejl over håndvask - Spritdispenser - Sæbedispenser - Papirhåndklædeholder - Papirkurv, væghængt - Højskab 60 x 100 x 210 cm - 5 stk. hylder, væghængte, 30 x 100 cm - Opslagstavle m. gummibelægning, 150 x 100 cm - Whiteboard, 150 x 100 cm - Synsprøvetavle m. lys, bogstavtavle - Synsprøvetavle m. lys, figurtavle - Højdemåler, vægmonteret - Mørklægningsgardin, el-drevet INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Udtag til pendel over mødebord. PIR-detektor og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult

95 93 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: IP-telefoni AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Installation komplet af mørklægningsgardiner Installation komplet af synsprøvetavler Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F32 PERSONALERUM Areal: 110 m² Antal: 1 Bemærkninger: Personalerummet skal ligge i umiddelbar nærhed af F19 og lærerforberedelsesrummene. Det skal kunne deles med lydtæt foldevæg i 50 m 2 spiseareal og 60 m 2 opholdsareal. Rummet skal ligge tilbagetrukket i forhold til elevområderne, så det er usynligt for elever. Må gerne have glasvægge/døre. Der skal være mulighed for både arbejdsbelysning og hyggebelysning. Lamperne skal være flytbare og med lysdæmpning. Rummet skal fungere som et lyst og hyggeligt pause/afslapningsrum for ca. 50 personer. Det skal kunne indrettes med løst inventar som sofagrupper samt spiseborde, mindre bord/stol arrangementer af varierende højde, og bar med plads til 10 personer. Der skal være vægplads til ophængning af billeder og opstilling af reol med tidsskrifter m.m., samt dueslag til 50 personer, og touch-skærm, som lærerne kan logge sig ind på og checke ting/booke m.m. Der skal være store, oplukkelige vinduespartier og mulighed for at gå ud på terrasse, der indrettes som udeophold for personalerummet. Det er ønskeligt, at der er opsynsmulighed med legeområdet for klasse, med m indre de ligger meget adskilte fra hinanden. Legeområderne skal dog ikke ligge meget tæt på personalerummets facade.

96 94 OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Infoboard/elektronisk informationstavle - Opslagstavle ca. 8 m2 - White-boardtavle, 70 x140 cm - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Installation komplet til Koldtvandsautomat Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og styres både centralt og med fjernbetjening Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering. Udtag i loft til pendler over spise- sofaborde 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 11 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: IP-telefoni Installation komplet til Infoboard/elektronisk informationstavle, Installation komplet til projektor/interaktiv tavle Installation komplet til touch-skærm

97 95 Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F33 TEKØKKEN Areal: 15 m² Antal: 1 Bemærkninger: Lægges i direkte forbindelse med F33, personalerum. Køkken med opbevaring af service til ca. 60 personer. Køkkenet skal have god skabsplads, god bordplads til bl.a. anretning af mad i forbindelse med arrangementer for personalet, samt kølekapacitet personalets for medbragte mad. Der skal beregnes plads til fritstående skraldespand OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Mellem bordplade og overskabe opsættes fliser Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt. Løst inventar er bygherreleverance. Køkkenskabe i højtrykslaminat. Bordplade udføres med mat overflade, således at lys ikke reflekteres og blænder. - 5 underskabe med skuffer, b = 60 cm - 4 underskabe, b = 60 cm - 1 vaskeskab m. bundplade i skab b = 60 cm - 9 overskabe, b = 60 cm - 1 overskab, emhætte - 4 højskabe, b = 60 cm, heraf 2 til integrering af køleskabe?

98 96 - Bordplade i 0,8 mm højtrykslaminat med afrundende - forkanter, tykkelse min. 30 mm, min. 6 m - Induktionskogeplade nedfældet i bordplade - Emhætte med ekstern ventilator - Indbygget ovn m. pyrolyse - 2 stk. microovn - Køle/svaleskab, 2 stk. 300 ltr. - 1 fryseskab, integrerbart, 90 ltr.. - Opvaskemaskine, vasketemperatur min Køkkenvask i stål med afløbsbakke på venstre side af vask og med hanehul - Køkkenvaskarmatur, 2-grebs med svingtud. - Rustfri stænkplade ved kogeplade - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Sæbedispenser, væghængt - Dispenser til papirhåndklæder, væghængt - Papirkurv, væghængt - Håndklædekrog, 9 stk. fordelt i køkkenet - Koldtvandsautomat - Lamper under overskabe INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning emhætte Køkkenvask komplet Håndvask komplet Koldtvandsautomat komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysning over køkkenbordsplade, således at disse er velbelyst som arbejdsbord Pir tænding med afbryder ved dør Installationer til hårde hvidevarer, 4 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt over bord 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: -

99 97 Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F34 HVILERUM Areal: 10 m² Antal: 1 Bemærkninger: Rummet placeres i nærhed af F33, og skal kunne indrettes med briks og lænestol, og skal kunne mørklægges. Rummet skal kunne aflåses og have frit /optaget skilt udenfor døren. OVERFLADER Gulv: Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes. PIR detektor og afbryder ved dør Stikkontakter: Udover stik som i gældende lovgivning leveres og installeres 1 stk. edb-stikkontakt 230V, samt 3 stk.230v stikkontakter jævnt fordelt i rummet Varmeinstallation: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring. Fremføring: Skjult

100 98 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Installation til antenne/radio AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F35 GARDEROBE Areal: 50 m² Antal: 1 Bemærkninger: Indrettes med 50 stk..aflåselige taskeskabe til personlige sager, samt bøjlestang med plads til overtøj for 50 personer. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet. Løst inventar er bygherreleverance - Aflåselige taskeskabe, 30 x 50 cm med hylde - Bøjlestang til 60 stk. overtøj - Helfigursspejl INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning

101 99 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet PIR-detektor og afbruder ved dør Gulvvarme suppleret med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR.36 PERSONALETOILETTER Areal: 2 m² Antal: 4 Bemærkninger: Placeres med direkte adgang fra F35, garderobe, som dermed fungerer som forrum til toiletterne. OVERFLADER Gulv: Klinker med sokkelhulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådumsmaling, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: - Indeholdt i projektet: - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt

102 100 - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: Udsugning min 54 m³/h Håndvask komplet Toilet komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Vægarmaturer over spejl PIR-detektor i loft Gulvvarme tilkoblet CTS-styring 1 stk stikkontakt Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR.37 HANDICAPTOILET PERSONALE Areal: 6 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres med direkte adgang fra F35, garderobe, som dermed fungerer som forrum til toiletterne. OVERFLADER Gulv: Klinker, skridsikre, med sokkelhulkeh Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10

103 101 Loft: Fliser omkring håndvask jvnf Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: - Indeholdt i projektet: - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: Udsugning min 54 m³/h Håndvask komplet Toilet komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Vægarmaturer over spejl PIR-detektor i loft Gulvvarme tilkoblet CTS-styring 1 stk stikkontakt Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

104 102 RUMNR. F38 BAD- OG OMKLÆDNING Areal: 8 m² Antal: 1 Bemærkninger: Indrettes som kombineret, baderum og omklædning for personale. Placeres i tilknytning til F35. Indrettes med fastmonteret bænk på væg, og bruseniche, 900 x 900 mm., med glasdør. OVERFLADER Gulv: Klinker, skridsikre, hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10 Fliser i fuld rumhøjde i bruseniche Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft, godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance. Inventar skal være egnet til vådrum - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Brusebatteri til bruser, m. skoldningssikring - Brusestang inkl. vandbesparende brusehoved m. flere indstillingsmuligheder - Glasdør til bruseniche, sikkerhedsglas, glastykkelse min. 8 mm - Bænk på væg, lakeret træ, 40 x 90 cm - Frakkekrog

105 103 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning - min 150 m³/h - fugt styret Håndvask komplet Toilet komplet Bruser komplet Gulvafløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Spejlarmatur over spejl ved vask PIR-detektor i loft Stikkontakt til hårtørrer v. spejl Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

106 104 DRIFTSFACILITETER OG BIRUM RUMNR. F39 TEKNIK Areal: 400 m² Antal: 1 Bemærkninger: Ventilationsrum m.m. til skoledelen. Placeres rummet ikke i stueetagen skal der etableres elevatortilgang fra stueetagen til rummet. Teknikrummet skal indrettes i overensstemmelse med gældende regler, og skal være i stand til at rumme de samlede tekniske installationer. Placeringen af installationerne disponeres således, at de er let tilgængelige for aflæsning, udskiftning af komponenter og lign. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Glittet, epoxy malet beton Malerbehandling på pudset beton Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning PIR-detektor og afbryder ved dør Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 10 m² jævnt fordelt. 1 stk. 16A 4 pol. CEE stikkontakt 1 stk. 32A 4 pol. CEE stikkontakt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Installation til samtlige ventilationsanlæg, pumper, styringer

107 105 osv. Jvnf. Gældende bekendtgørelse Varmeinstallation:. - Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: Dobbelt Netærksudtag for Energi opsamling 2 stk Dobbelt Netværksudtag for CTS, og øvrige nævnte tekniske udstyr. Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F40 VÆRKSTED Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: Værksted for teknisk servicepersonale. Placeres i nærhed af U30, sløjdlokale. Der skal kunne foretages el-svejsning, lodning, i rummet. Der installeres vaskerende m. varmt og koldt vand. OVERFLADER Gulv: Glittet, epoxy malet, smudsafvisende overflade Vægge: Beton, malet glans 10 Fliser bag vaskerende fra gulv til loft, min. 120 cm fra fra gulv til overkant vaskerende, og 100 cm fra vaskerendens kant til begge sider Loft: Akustik

108 106 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Arbejdsbord med skruestik, længde min.100 cm - Vægmonteret værktøjstavle, længde 100 cm - Vaskerende rustfri stål, min 900 mm, inkl. 2-grebs koldtog varmtvandsarmatur, vægmonteret - Væghængt sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Væghængt affaldskurv INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning med minimum luftskifte på 4 gange i timen med tidsstyring fra CTS og Behovsstyret Punktudsugning i forbindelse med el-svejsning og lodning, ved arbejdsbord og svejsekabine Vaskerende komplet Gulvafløb komplet Almen rumbelysning stænktætte industriarmaturer, indbygget i loft, suppleret med arbejdspladsbelysning. PIR-detektor og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 stk. 16A 4 pol. CEE stikkontakt 1 stk. 32A 4 pol. CEE stikkontakt 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 og stik for højtaler/radio/ antenneanlæg. 2 stk. 230V stikkontakter fordelt ved arbejdsbord på selvstændige sikringer. Radiator tilsluttet CTS Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: 1 stk. RJ45 stikkontakt forbundet med bygningens krydsfelt 1 stik for højtaler/radio/ antenneanlæg AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: -

109 107 RUMNR. F41 RENGØRINGSDEPOT Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i sammenhæng med F40, værksted. Indrettes med plads til gulvaskemaskine, og med god plads til opbevaring af toiletpapir og rengøringsartikler på paller OVERFLADER Gulv: Skridsikker vinyl med sokkelhulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10 Fliser bag udslagsvask fra gulv til loft, min. 120 cm fra fra gulv til overkant vaskerende og fra udslagsvaskens kant til begge sider Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Udslagsvask i stål, 50 x 80 cm - 2-grebs koldt- og varmtvandsarmatur monteret på væg - Armatur med slange til påfyldning af gulvvaskemaskine - 4 stk. hylder min. 30 x 120 cm, med vandfast overflade. - Aflåseligt højskab, 60 x 210 cm til rengøringsmidler, klude m. v. - Vaskemaskine og - Tørretumbler - Væghængt sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Væghængt affaldskurv INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Udsugning min 4 gange pr time tidsstyret over CTS Vaskemaskine komplet Afløb vaskemaskine komplet Udslagsvask komplet

110 108 Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Afløb komplet til gulvvaskemaskine Gulvafløb komplet, 40 x40 cm Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor samt afbryder ved dør Stikkontakt til opladning af gulvvaskemaskine Stikkontakter til vaskemaskine og tørretumbler 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Radiator Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F42 RENGØRINGSRUM Areal: 6 m² Antal: 4 Bemærkninger: 1 pr. hjemområde samt 1 ved centralrum OVERFLADER Gulv: Skridsikker vinyl med sokkelhulkehl, som Altro safety eller dermed ligestillet Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10 Fliser bag udslagsvask fra gulv til 50 cm over kant af udslagsvask og 50 cm til begge sider fra kant af vasken Loft: Akustikregulerende loft

111 109 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Udslagsvask i stål, 50 x 80 cm - 2-grebs koldt- og varmtvandsarmatur monteret på væg - Armatur med slange til påfyldning af gulvvaskemaskine - 4 stk. hylder min. 30 x 120 cm, med vandfast overflade. - Væghængt sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Væghængt affaldskurv INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning min 4 gange pr time tidsstyret over CTS Udslagsvask komplet Afløb komplet til gulvvaskemaskine Gulvafløb komplet, 40 x 40 cm Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor samt afbryder ved dør Stikkontakt til opladning af gulvvaskemaskine 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Radiator tilkoblet CTS Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. F43 FJERNDEPOT / MAGASIN Areal: 120 m² Antal: 2 Bemærkninger: Adgang til rum skal ske fra det fri via dobbeltdør for pal-

112 110 letransport. Placeres i nærheden af F41. Såfremt adgang til rummet skal ske via vareelevator skal denne kunne rumme min. 1 Euro-palle og vogn. Elevatoren skal ikke kunne benyttes til persontransport. Gulvet skal kunne modstå tryk fra pallevogn på 1500 kg./ m 2. OVERFLADER Gulv: Glittet, epoxy malet, smudsafvisende overflade Vægge: Beton, malet glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Varmeinstallation: Radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

113 111 RUMNR. F45 IT-RUM Areal: 16 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der skal være plads til formatering af 14 computere, væghængt bord, og hylder på væg. Rummet skal kunne rumme ekstra vogne, løse skærme og andet EDB-udstyr, samt have lagerplads til ekstra udstyr og reservedele. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance - Bord, laminat, væghængt, 80 x 350 cm - Hylde over bord, laminat, 50 x 350 cm. Hænges ca. 50 cm over bord. - 2 stk. hyldesektioner på væg, laminat, 40 x 100 cm. - Hyldeafstand 40 cm. Nederste hylde placeres 50 cm over gulv, øverste hylde 210 cm. over gulv INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning PIR-detektor og afbryder ved dør Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Fremføring: Radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER

114 112 Telefon/ antenne/ IT: 14 netdumps fordelt over bordets og over hyldens længde 14 edb-stik jævnt fordelt over bordets og hyldens længde AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jf. BR10

115 113 HJEMOMRÅDE 0. 3 KLASSE RUMNR. U01 GARDEROBE ( KL.) Areal: 50 m² Antal: 4 Bemærkninger: Garderoberne opdeles årgangsvis, og placeres med direkte adgang fra hjemområdets indgang, og med direkte adgang til hjemområdets fællesområde. Der må ikke være passage gennem fællesområdet til garderoberne. Den enkelte garderobe indrettes til i alt 56 elever og indrettes med garderobearrangement, bænke, knager til overtøj m.v. Hjemområderne skal være indesko områder, således at børn og voksne skifter sko i garderoben. Adgang til hjemområdets toiletter skal ske direkte fra garderoberne. Udenfor hjemområdets indgang skal der etableres et støvle- og regntøjsspulingsområde med koldt vand, således at der ikke slæbes sand, jord o.lign. med ind i bygningen fra legepladsen. Der etableres fodbruser på stang og bruser på flexslange. Afspærringsventil til begge brusere placeres i voksenhøjde. Bruser og vandtilgang frostsikres. Brusearealet bygges op med støbt kant og bund af beton med afløb. Bunden tilstrøes med kvartssand forinden betonen afhærder. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Måtte nedfældet i gulv i vindfang til sekundær udgang Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Garderobearrangement med fodtøjshylde over gulv til sko/støvler, bænke over skohylderne, og kasser til vanter - og huer til hver elev og ekstra - 2 knager pr. elev til overtøj - 6 knager til overtøj, personale - Fodtøjshylder til 3 par sko/støvler, personale

116 114-1 vaskerende inkl. 2 håndvaskearmaturer m. sensor - 2 sæbedispensere - 2 papirhåndklædeholdere - 2 papirkurve - Udv. fodbruser på stang - Udv. bruser på flexslange INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Installation komplet til udvendige brusere Afløb komplet fra udvendigt bruseareal Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via dagslysregulering Udvendig belysning på væg ved indgangsdør og ved spuleområde PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U02 FÆLLESOMRÅDE KL. Areal: 200 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Hjemområdet skal være lyst med naturligt lysindfald, og skal være præget af kreative udtryksformer. Der skal være mulig-

117 115 hed for udstilling af børnenes produktioner. Der kan bevidst arbejdes med etablering af nicher, hvor børnene kan søge hen for at arbejde individuelt eller i små grupper eller for at lege. Indretningen skal være så fleksibel, at det er muligt at have fri gulvplads, uden at skulle flytte rundt med arbejdsborde mm. Afdelingen indrettes derfor med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. Der afsættes plads til en lille scene eller forhøjning. På centralt sted afsættes plads til infotavle. I en del af området indrettes tekøkken indbygget i niche. Kopi/printerfunktion ønskes ligeledes anbragt i niche. Fællesområdet skal på naturlig måde opdeles i en rolig og en aktiv afdeling. Den rolige afdeling skal rumme mulighed for gruppearbejde og individuelt arbejde. Den aktive afdeling skal omfatte plads for aktiviteter i frikvarterer samt varierende lege- og undervisningsaktiviteter. Der skal endvidere være et område for fremlæggelse / forestillinger gerne i form af bred trappe eller lignende. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet:. Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt. Løst inventar er bygherreleverance. - Lille scene/forhøjning/repos evt. på hjul - Udstillingsskab med plads til 25 mindre lerfigurer - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - Lydanlæg - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 2 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 2 grebs blandingsbatteri Opvaskema-

118 116 skine - Køleskab til madpakker, ca. 350 ltr. - Microbølgeovn - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Fuld installation til info-tavle Fuld installation til interaktiv tavle Jvnf. BR10 RUMNR. U03 BØRNEHAVEKLASSE Areal: 80 m² Antal: 2 Bemærkninger: Rektangulær udformning Klasselokalerne placeres om muligt i stueetagen. Dørparti til klassen skal være med glasfelt over dør, og med

119 117 sidefelt af glas i dørens bredde. Der etableres dobbelt, lydtæt, dørparti til naboklasser. Der skal indrettes med plads til pc-vogne til opladning med timerfunktion skal kunne overrules OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 2 whiteboardtavler, 100 x 120 cm skal kunne bruges til opslagstavler til magneter - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - 1 dobbelt højskab m. lås og hylder, 120 x 210 cm, aflåseligt - 4 højskabe m. hylder, 60 x 210 cm - Galleriskinner ved loft i videst mulig udstræknning - Mørklægningsgardiner, fjernbetjente INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med mulighed for overstyring Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme kombineret med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER

120 118 Telefon/ antenne/ IT: Installation til interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U04 KLASSELOKALE, KL. Areal: 76 m² Antal: 6 Bemærkninger: Rektangulær udformning Klasselokaler placeres om muligt i stueetagen. Dørparti til klassen skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. Der etableres dobbelt, lydtæt, dørparti til naboklasser. Der skal indrettes med plads til pc-vogne til opladning med timerfunktion skal kunne overrules OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 2 whiteboardtavler, 100 x120 cm skal kunne bruges til opslagstavler til magneter - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - 1 dobbelt højskab m. lås og hylder, 120 x 210 cm, aflåseligt - Elevskabe 40 x 40 cm på væg, 1 pr. elev

121 119 - Galleriskinner ved loft i videst mulig udstrækning - Mørklægningsgardiner, fjernbetjente INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med afbryder ved dør Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: BR10 RUMNR. U05 GRUPPE-/PROJEKTRUM kl. Areal: 22 m² Antal: 3 Bemærkninger Der ønskes en rektangulær udformning af rummet, og skal ligge mellem 2 klasselokaler og have adgang fra begge lokaler. Skal kunne deles i 2 lokaler. Til fællesområdet isættes store glaspartier fra en højde

122 120 på ca. 80 cm over gulv. Rummet skal være aflåseligt. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Netværksstik AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

123 121 RUMNR. U06 GRUPPERUM BØRNEHAVEKLASSE Areal: 22 m² Antal: 1 Bemærkninger: Rektangulær udformning. Skal placeres mellem de 2 klasselokaler OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Netværksstik AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

124 122 RUMNR. U07 DEPOT Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder på væg i videst mulig udstrækning, d=40 cm - 4 højskabe, 60 x 210 cm, aflåselige INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning min 4 gange luftskift pr time. Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Radiator CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

125 123 HJEMOMRÅDE KLASSE RUMNR. U08 GARDEROBE ( KL.) Areal: 40 m² Antal: 3 Bemærkninger: Garderoberne opdeles årgangsvis, og placeres med direkte adgang fra hjemområdets indgang, og med direkte adgang til hjemområdets fællesområde. Der må ikke være passage gennem fællesområdet til garderoberne. Den enkelte garderobe indrettes til i alt 56 elever. Hjemområderne skal være indesko områder, således at børn og voksne skifter sko i garderoben. Hver elev skal have en locker m. kode. Der skal være masternøgle til lockers. Skabet skal have passende størrelse til opbevaring af skoletaske, overtøj, skiftetøj. Der skal til hver elev være skotøjshylde til elevernes sko/støvler, samt hylder til idrætstasker, poser mm. Adgang til hjemområdets toiletter skal ske direkte fra garderoberne. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Måtte nedfældet i gulv i vindfang til sekundær udgang Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Lockers m. kodelås og masternøgle, 56 stk., 40x 60 cm - Hylder til idrætstasker, poser mm. til 56 elever - Fodtøjshylde til sko/støvler til 56 elever - Fodtøjshylde til sko/støvler til 2 personaler - 2 knager til overtøj til 2 personaler INSTALLATIONER

126 124 Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Andet: - AV-udstyr / lydudstyr: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U09 FÆLLESOMRÅDE KL. Areal: 200 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Hjemområdet skal være lyst med naturligt lysindfald, og skal være præget af kreative udtryksformer. Der skal være mulighed for udstilling af børnenes produktioner. Rummet må ikke blive for stort, så der må gerne være små arbejdskroge. Der kan bevidst arbejdes med etablering af nicher, hvor børnene kan søge hen for at arbejde individuelt eller i små grupper eller for at lege. Dog således at læreren kan få overblik over eleverne. På centralt sted afsættes plads til infotavle. I en del af området indrettes tekøkken indbygget i niche. Kopi/printerfunktion ønskes ligeledes anbragt i niche.

127 125 Indretningen skal være så fleksibel, at det er muligt at have fri gulvplads, uden at skulle flytte rundt med arbejdsborde mm. Afdelingen indrettes derfor med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. Fællesområdet skal på naturlig måde opdeles i en rolig og en aktiv afdeling. Den rolige afdeling skal rumme arbejdskroge med borde/stole, afskærmet af halvhøje vægge/skærme for gruppearbejde og individuelt arbejde. Mange små rum i det store rum. Den aktive afdeling skal omfatte plads for aktiviteter i frikvarterer samt varierende lege- og undervisningsaktiviteter. Der skal etableres en samlingsmarkering på gulvet, som en del af rummets udsmykning, bestående af 3 halvåbne cirkler som ringe i vand på. Ca Det fungerer som et sted at samle eleverne på mellemtrinnet, og skal placeres således, at man kan stå foran åbningen på den halvåbne cirkel og således, at man kan vise noget på projektor for forsamlingen (f.eks. op på en væg). OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt. Løst inventar er bygherreleverance. Køkkenskabe i højtrykslaminat. Bordplade udføres med mat overflade, således at lys ikke reflekteres og blænder. - Udstillingsskab med plads til 25 mindre lerfigurer - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - Lydanlæg - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 2 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft

128 126 - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 2 grebs blandingsbatteri - Opvaskemaskine - Køleskab til madpakker, ca. 350 ltr. - Microbølgeovn - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Koldtvandsautomat komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Installation til infotavle Installation til interaktiv tavle Jvnf. BR10

129 127 RUMNR. U10 KLASSELOKALE Areal: 76 m² Antal: 6 Bemærkninger: Rektangulær udformning Dørparti til klassen skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. Der etableres dobbelt, lydtæt, dørparti til naboklasser. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 2 whiteboardtavler, 100 x120 cm skal kunne bruges til opslagstavler til magneter - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - 4 højskabe m hylder, 60 x 210 cm, aflåselige - Elevskabe 40 x 40 cm på væg, 1 pr. elev - Xx skabe til bærbar pc-vogne, med mulighed for opladning - Galleriskinner ved loft i videst mulig udstrækning - Mørklægningsgardiner, fjernbetjente INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskri-

130 128 Varmeinstallation: Fremføring: velsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U11 GRUPPE-/PROJEKTRUM Areal: 12 m² Antal: 5 Bemærkninger: Adgang fra rum U09. Der ønskes en rektangulær udformning af rummet, og skal ligge mellem 2 klasselokaler og have adgang fra begge lokaler. Til fællesområdet isættes store glaspartier fra en højde på ca. 80 cm over gulv. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance

131 129 Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Netstik AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U12 GRUPPE-/PROJEKTRUM Areal: 28 m² Antal: 1 Bemærkninger: Adgang fra rum U09. Der ønskes en rektangulær udformning af rummet, og skal ligge mellem 2 klasselokaler og have adgang fra begge lokaler. Til fællesområdet isættes store glaspartier fra en højde på ca. 80 cm over gulv.

132 130 OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Netstik AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

133 131 RUMNR. U13 DEPOT Areal: 20 m² Antal: 1 Bemærkninger: OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum m. korkment Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder på væg i videst mulig udstrækning, d= 40 cm - 4 højskabe, 60 x 210 cm, aflåselige INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning luftskifte min 4 gange pr time tidsstyret fra CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: Varmeinstallation: Radiator CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

134 132 HJEMOMRÅDE KLASSE RUMNR. U14 GARDEROBE ( KL.) Areal: 40 m²/60 m 2 Antal: 3 Bemærkninger: Garderoberne opdeles årgangsvis, og placeres med direkte adgang fra hjemområdets indgang, og med direkte adgang til hjemområdets fællesområde. Der må ikke være passage gennem fællesområdet til garderoberne. Garderoben til 7. skal være 60 m 2 store og indrettes til xx elever Garderoben til 8. skal være 60 m 2 store og indrettes til xx elever Garderoben til 9. skal være 40 m 2 stor og indrettes til xx elever Hjemområderne skal være indesko områder, således at børn og voksne skifter sko i garderoben. Hver elev skal have en locker m. kode. Der skal være masternøgle til lockers. Skabet skal have passende størrelse til opbevaring af skoletaske, overtøj, skiftetøj. Der skal til hver elev være skotøjshylde til elevernes sko/støvler, samt hylder til idrætstasker, poser mm. Adgang til hjemområdets toiletter skal ske direkte fra garderoberne. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Måtte nedfældet i gulv i vindfang til sekundær udgang Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet - Lockers m. kodelås og masternøgle, X stk., 40 x 60 cm - Hylder til idrætstasker, poser mm. til X elever - Fodtøjshylde til sko/støvler til X elever - Fodtøjshylde til sko/støvler til 2 personaler

135 133-2 knager til overtøj til 2 personaler INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Udvendig belysning på væg ved indgangsdøre PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Andet: - AV-udstyr / lydudstyr: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U15 FÆLLESOMRÅDE KL. Areal: 200 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Hjemområdet skal være lyst med naturligt lysindfald, og skal være præget af kreative udtryksformer. Der skal være mulighed for udstilling af elevernes produktioner. Hjemområdet skal ikke udformes som ét langt rektangulært rum, men derimod skal der bevidst arbejdes med etablering af nicher, hvor eleverne kan søge hen for at arbejde individuelt eller i små grupper, eller for at hænge ud.

136 134 På centralt sted afsættes plads til infotavle. I en del af området indrettes tekøkken indbygget i niche. Kopi/printerfunktion ønskes ligeledes anbragt i niche. Gulvbelægningen ilægges geometriske figurer, gerne i skiftende farver, som markering af forskellige områder og klasselokale, og som udsmykning af rummet. Cirkler og firkanter kan desuden bruges til udstillinger og samlingspunkter, og har dermed også en praktisk funktion Grupperummene må gerne ligge i forbindelse med fællesområdet, som en slags knopskydninger ud i området. Indretningen skal være så fleksibel, at det er muligt at have fri gulvplads, uden at skulle flytte rundt med arbejdsborde mm. Afdelingen indrettes derfor med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. Der skal indrettes tekøkken i området, og afsættes plads til kopimaskine med printerfunktion. Tekøkken indbygges i niche i væg. Fællesområdet skal på naturlig måde opdeles i en rolig og en aktiv afdeling. Den rolige afdeling skal rumme mulighed for gruppearbejde og individuelt arbejde. Afdelingen indrettes med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. Der kan bevidst arbejdes med etablering af nicher, hvor børnene kan søge hen for at arbejde individuelt eller opholde sig i små grupper. Den aktive afdeling skal omfatte plads for aktiviteter i frikvarterer som f.eks. bordfodbold, bordtennis m.v. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt. Løst inventar er bygherreleverance. Køkkenskabe i højtrykslaminat.

137 135 Indeholdt i projektet: Bordplade udføres med mat overflade, således at lys ikke reflekteres og blænder. - Opslagstavler på vægge med plads til 30 opslag á min. A3-format - Galleriskinner ved loft i videst mulig udstræknning - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 2 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 2 grebs blandingsbatteri Opvaskemaskine - Køleskab til madpakker, ca. 350 ltr. - Microbølgeovn - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Køkkenvask komplet Koldtvandsautomat komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering Lysarmatur under overskabe PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 Installation til kopimaskine Installation til infotavle Installation til interaktiv tavle

138 136 RUMNR. U16 KLASSELOKALE kl. Areal: 76 m² Antal: 9 Bemærkninger: Rektangulær udformning. Dørparti til klassen skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. Der etableres dobbelt, lydtæt, dørparti til naboklasser. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 2 whiteboardtavler, 100 x 120 cm skal kunne bruges til opslagstavler til magneter - 4 opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - 4 højskabe m hylder, 60 x 120 cm, aflåselige - Elevskabe 40 x 40 cm på væg, 1 pr. elev - Xx skabe til bærbar pc-vogne, med mulighed for opladning - Galleriskinner ved loft i videst mulig udstrækning - Mørklægningsgardiner, fjernbetjente INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft

139 137 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 Trådløst netværk Installation komplet til interaktiv tavle Installation til kopimaskine/printer edb-stikkontakt og 1 arb. Station RUMNR. U17 GRUPPE-/PROJEKTRUM Areal: 12 m² Antal: 7 Bemærkninger: Adgang fra rum U15. Der ønskes en rektangulær udformning af rummet, og skal ligge mellem 2 klasselokaler og have adgang fra begge lokaler. Til fællesområdet isættes store glaspartier fra en højde på ca. 80 cm over gulv. OVERFLADER Gulv: Linoleum

140 138 Vægge: Loft: Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U18 GRUPPE-/PROJEKTRUM Areal: 28 m²

141 139 Antal: 1 Bemærkninger: Adgang fra rum U15. Der ønskes en rektangulær udformning af rummet, og skal ligge mellem 2 klasselokaler og have adgang fra begge lokaler. Til fællesområdet isættes store glaspartier fra en højde på ca. 80 cm over gulv. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

142 140 RUMNR. U19 DEPOT Areal: 12 m² Antal: 3 Bemærkninger: Der placeres 1 depotrum i hvert hjemområde. Rummet skal kunne låses. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder i videst mulig udstræknning, d= 40 cm - 4 højskabe, 60 x 210 cm, aflåselige INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning luftskifte på min 4 gange pr time tidsstyret CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: Varmeinstallation: Gulvvarme CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: -

143 141 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U20 ELEVRÅDSLOKALE Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Fungerer som møderum for elevrådet. Rummet udformes så der er plads til et mødebord til 10 personer, reoler og skabe. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 2 højskabe, 60 x 210cm INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-Detektor Stikkontakt: Varmeinstallation: Gulvvarme suppleret med radiator, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult

144 142 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U21 UNGDOMSSKOLEN / UU-VEJLEDER Areal: 28 m² Antal: 1 Bemærkninger: Rummet indrettes med plads til 2 arbejdspladser samt lille mødebord til 4 personer. Udenfor rummet på gangen opsættes opslagstavle. Rummet skal deles med ungdomsskolen, som befinder sig i dette hjemområde. Installationsmæssigt forberedes der for infotavle på gang. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - Opslagstavle 120 x 120 cm INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: -

145 143 Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Almen rumbelysning indbygget i loft Udtag til loftpendel over mødebord PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 3 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 HJEMOMRÅDE SPECIALUNDERVISNING RUMNR. U23 FORRUM Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: Forrummet fungerer som fordelingsrum til de 3 klasselokaler. Det skal kunne rumme 3 aflåste skabe samt 4 individuelle elevarbejdspladser. Dørene til klasselokalerne skal have glasruder med mulighed for afblænding. OVERFLADER Gulv: Vægge: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10

146 144 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder d = 40 cm i videst mulig udstrækning - 3 aflåselige højskabe m. hylder, 60 x 210 cm INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 4 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Gulvvarme CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U24 KLASSELOKALE Areal: 20 m² Antal: 3 Bemærkninger: Adgang fra rum U22, forrum. Lokalerne skal kunne bruges til gruppeundervisning, og individuelle, afskærmede arbejdspladser til enkeltmandsunder-

147 145 visning for 4elever. I hvert lokale installeres interaktiv tavle, og opsættes 12 hylder på væg. I et af lokalerne opsættes fuldfigur vægspejl OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance - 36 hylder, 30 x 100cm, væghængte - 1 stk. vægspejl, fuldfigur INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt stikkontakt som ladekontakt for computer som i beskrivelsen under punkt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet 8 stk. 230V stikkontakter langs væg 1 stk. 230V udtag i midten af gulv Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme med radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Installation komplet til interaktiv tavle AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

148 146 RUMNR. U25 DEPOT Areal: 10 m² Antal: 1 Bemærkninger: Rummet skal kunne låses. Depotet skal kunne rumme 2 højskabe. Der skal endvidere være plads til 3 rullevogne med læsekursusmateriale. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder i videst mulig udstrækning, d = 40 cm - 2 aflåselige højskabe, 60 x 210 cm. INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning minimum 4 gange luftskifte pr time tidsstyret CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Varmeinstallation: Radiator CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER

149 147 Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 TOILETTER RUMNR. U26 ELEVTOILETTER Areal: 2 m² Antal: 27 Bemærkninger: Toiletterne etableres med forrum, med adgang fra rum U01, U08 og U14, garderober. Toiletterne fordeles jævnt i klynger over de 3 hjemområder. For hjemområde klasse gælder især, at alt udstyr skal tilpasses mindre børn, herunder højde på toiletter, højde for placering af væghængt udstyr m.v. Der skal regnes med 1 toilet pr. 15 elever. OVERFLADER Gulv: Klinker m. hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance Inventar skal være egnet til vådrum - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt

150 148 - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder (dog ikke i indskolingen) INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning minimum 4 gange luftskifte pr time tidsstyret CTS Vand/ afløb: Toilet komplet Håndvask komplet Gulvafløb komplet Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Spejlarmatur PIR-detektor Stikkontakt: - Varmeinstallation: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U27 ELEVTOILET HANDICAP Areal: 6 m² Antal: 3 handicaptoiletter Bemærkninger: Der placeres 1 handicaptoilet ved hvert hjemområde. Toiletterne etableres med adgang fra rum U01, U08 og U14, For hjemområde klasse gælder især, at alt udstyr skal tilpasses mindre børn, herunder højde på toiletter, højde for placering af væghængt udstyr m.v.

151 149 OVERFLADER Gulv: Klinker m. hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, vådrumsmaling, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance Inventar skal være egnet til vådrum Fliser omkring håndvask: Fliser fra hulkehl til 1 flise over spejl. Bredde på fliseareal = min. 10 cm på hver side af håndvaskens sidekant. Spejl indbygges i flisearealet. Bredde på spejl følger bredde på håndvask, og placeres 20 cm over håndvask. Spejlarmatur over fliseareal. Toilettet skal være væghængt og med 2 skyl, og skal placeres med forkant 80 cm fra bagvæg. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning med 4 gange luftskifte pr time tidsstyret CTS Vand/ afløb: Toilet komplet Håndvask komplet Gulvafløb komplet Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Spejlarmatur PIR-detektor Stikkontakt: -

152 150 Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

153 151 FAGLOKALER RUMNR. U27 Areal: 210 m 2 Antal: Bemærkninger: FYSIK- / BIOLOGILOKALE 2 forsøgsområder ( á 90 m 2 ) og 1 auditorielignende område á 30 m 2 Lokalet skal kunne tilgodese elevernes selvstændige, praktiske, undersøgende og eksperimenterende arbejde, og samtidig have tilstrækkelig opbevarings- og forsøgsmuligheder. Lokalet opdeles i tre selvstændige rum, to forsøgsområder og et område med auditorielignende opstilling med borde og stole til klasseundervisning. Vendes sidevejs i forhold til forsøgsbordene. Der skal være døre fra begge forsøgsområder og til det auditorielignende område, der er placeret i mellem forsøgsområderne. Der skal være adgang til alle områderne til gangarealerne. Og der skal være direkte adgang til det fri fra forsøgsområderne. Der opsættes interaktive tavleløsninger i alle tre områder. Rumadskillelsen skal være med glas fra ca. 90 cm og op. Der skal være mulighed for at lukke af fysisk ved hjælp af persienner eller lignende i mellem glaslagene. Der skal kunne foregå undervisning i alle rum, uafhængig af hinanden. Samtidig skal der være fuld indsigt til og fra forsøgsområderne og det auditorielignende område. Der etableres lærerbord i alle områder. For enden af lærerbordet i det auditorielignende område placeres et stinkskab med gasudtag, el-udtag og udsugning i skabet. Reguleringsarmatur til vand, gas, el m.m. anbringes uden for stinkskabet. Stinkskabet skal være gennemsigtigt, som af glas. Forsøgsområde 1: placeret på hver side af det auditorielignende område): Der etableres et lærerbord med gas, el, vask med koldt og varmt vand, sikkerhedsbruser, hovedafbryder for gas og el og vand. Bag lærerbord placeres en interaktiv tavleløsning. Elevarbejdspladser placeres i øer, med bordene sat sammen 2 og 2 overfor hinanden, således at der er plads til 8 elever i hver rektangulær ø. Til hver 2 elever etableres el-stik, gasudtag og punktudsugning monteret i loftet. For hver 4 elever etableres en vask

154 152 med koldt og varmt vand. Der skal være god og tilstrækkelig vægplads til at ophænge opslagstavler, Isotoptavler, Det periodiske system m.m. Der skal være 5 aflåste dobbeltskabe med glaslåger og rullereoler til udstyr. Der skal være 3 aflåste dobbeltskabe med glaslåger og hylder til udstyr. Der skal være 2 aflåste dobbeltskabe med glaslåger med udsugning og hylder til kemikalier. Forsøgsområde 2: Der etableres et lærerbord med gas, el, vask med koldt og varmt vand, sikkerhedsbruser, hovedafbryder for gas og el og vand. Bag lærerbord placeres en interaktiv tavleløsning. Der etableres elevarbejdspladser til 28 elever. Lokalet indrettes med elevarbejdsborde med plads til 4 elever. Arbejdsbordene (3-4 stk.) placeres omkring fastmonterede installationsøer. Til hver arbejdsbord etableres i installationsøen 2 el- og 2 gasudtag samt vask med koldt og varmt vand og med loftmonteret punktudsugning, 2 stk.. Der skal være god og tilstrækkelig vægplads til ophængning af opslagstavler, Isotoptavler, billederammer, hylder m.m. I fysik-kemi udfører eleverne mange eksperimentelle øvelser i forbindelse med undervisningen. De er derfor omfattet af arbejdsmiljø-lovens udvidede område. Der henvises til i Når klokken ringer, afsnit om lokaleindretning i fysik-kemi-/biologi. Fysik-/biologi skal ligge i nærheden af rum U28 Natur / Teknik, og U38, Hjemkundskab, og skal dele fælles udeområde indeholdende urtehave, væksthus, højbede og udekøkken med disse rum. I forbindelse med endelig indretning af rummet skal tilknyttes konsulent fra leverandør af skoleinventar. OVERFLADER Gulv: Skridsikker, syrebestandig vinyl, med hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Loft: Akustikregulerende loft

155 153 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet, og af solid kvalitet beregnet til skolebrug Bordplade i 30 mm højtrykslaminat eller laboratoriumbejdset træ, godkendt til brug i undervisning og laboratorium Fast inventar og øer skal være i min. 19 mm plade med højtrykslaminat og korpus i min. 17 mm slagfast melamin Der skal være en taburet pr. elev. Den skal kunne hænges op under forsøgsbordet. - Lærerbord udformet til etablering af gas- og el-udtag, vand, vask, sikkerhedsbruser og hoved afbryder til vand, gas og el. - Elevvaske i installationsø og vask i lærerbord komplet med 1 grebs armatur med koldt og varmt vand - Stinkskab med glassider. Skal overholde Dansk Standards norm for stinkskabe (DS 457). - 5 aflåselige dobbeltskabe med glaslåger og rullereoler til udstyr. Reolerne må gerne være forskelligt indrettet med hyldehøjde, skuffer, kroge m.m. Mål pr. skab: 60 x 100 x 210 cm. - 3 dobbeltskabe med hylder. Mål pr. skab: 60 x 100 x 210 cm, hyldeafstand 40 cm. - 2 dobbelte højskabe til kemikalier. Aflåselige og ventilerede. Mål pr. skab: 60 x 100 x 210 cm, hyldeafstand 40 cm. - Væghængte hylder d= 30 cm, 20 hyldemeter. Monteres 35 cm over gulv til 210 cm højde og med en afstand mellem hylder på 35 cm - Holder til kost og fejebakke - Vaske i installationsøer og lærerbord i polypropylen og med 1-grebs armatur med koldt og varmt vand - Håndvask med berøringsfrit armatur - Holder til papirhåndklæde, væghængt - Sæbedispenser, væghængt - Affaldskurv, væghængt - Stor papirsrulleholder, væghængt - Mørklægningsgardiner, el-drevne - Galleriskinner, hvor det er muligt Ventilation: Loftmonteret punktudsugning over hver installationsø og lærerbord Procesudsugning i stinkskab og kemikalieskabe

156 154 Vand/ afløb: Rumbelysning: Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: Installation komplet til elevborde Installation komplet til lærerbord Håndvask komplet Sikkerhedsbruser i lærerbord Afløb komplet til lærerbord Afløb komplet til lærerbord Afløb komplet Gulvafløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering, og skal kunne lysdæmpes og styres centralt Der etableres PIR-styring og afbryder ved dør Gulvarme suppleret med radiator. Tilkobles CTS-styring 3stk 230V stikkontakter i lærerbord 2 stk. 230V stikkontakter pr 2/4 arbejdspladser i installationsø Derudover etableres 10 stk. 230V EDB stikkontakter samt 15 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt El-installationer udføres med nøgleafbryder og efter gældende lovgivning Der etableres nødstop i lærerbord og ved døre ind i rummet 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netopkobling Installation til interaktiv tavleløsning Installation, levering og montering af mørklægningsgardiner Gas-installation til lærerbord og til installationsø - etableres installationsø med 2 el- og 2 gasudtag samt vask med koldt og varmt vand Gas-installationer udføres med nøgleafbryder og efter gældende lovgivning. Der etableres nødstop i lærerbord. Der etableres alarm for manglende prosesudsugning ifølge gældende lovgivning Jvnf. BR10

157 155 RUMNR. U28 NATUR/TEKNIKLOKALE Areal: 90 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der skal være direkte adgang til udearealer fra rummet. Rummet indrettes med 8 stk. elevarbejdspladser á 4 personer. Pladserne skal være flytbare. Der skal være plads til 2-3 stk. flytbare høvlbænke. På gangen udenfor Natur- og Teknik og Biologilokalet placeres aflåste glasskabe til udstoppede dyr. Der opstilles lærerbord udformet med gas- og el-udtag, punktudsugning, vask, koldt og varmt vand, sikkerhedsbruser og hovedafbryder til vand, gas og el. Langs væggene monteres bordplade med 1 vask, 2 stk. eludtag samt 2 punktudsugninger pr.elevarbejdsplads. Der skal desuden afsættes vægplads til væghængte hylder til håndbøger, tidsskrifter, grundbøger mm., opslagstavler og billedrammer. På hver side af udgangen til det fri opsættes 1 vaskerende med 2 tapsteder for koldt og varmt vand. Bag render opsættes fliser i rendens fulde længde og med afsætningsplads. Natur / Teknik skal ligge i nærheden af rum U27, Fysik- /biologi, og U38, Hjemkundskab, og skal dele fælles udeområde indeholdende urtehave, væksthus, højbede og udekøkken med disse rum. I forbindelse med endelig indretning af rummet skal tilknyttes konsulent fra leverandør af skoleinventar. OVERFLADER Gulv: Vægge: Skridsikker vinyl Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser på væg bag vaskerende, 30 cm på hver side af vaskerenden

158 156 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Aflåselige højskabe med glaslåger og hylder. Hyldedybde cm, afstand mellem hylder cm, hyldemeter flytbare høvlbænke med skabe under bord til værktøj - 2 stk. vaskerender, l =90 cm, m - 2 x 2-grebsarmatur m. varmt og koldt vand - 2 sæbedispensere, væghængte - 2 papirhåndklædeholdere, væghængte - 2 papirrulleholdere, væghængte - 2 papirkurve, væghængte - Holder til kost og fejebakke INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Vaskerende komplet Afløb komplet vaskerende Gulvafløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering, og skal kunne lysdæmpes, og styres både centralt og med fjernbetjening PIR-styring og afbryder ved dør Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: 3stk 230V stikkontakter i lærerbord 2 stk. 230V stikkontakter pr 2/4 arbejdspladser i installationsø Derudover etableres 10 stk. 230V EDB stikkontakter samt 15 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt El-installationer udføres med nøgleafbryder og efter gældende lovgivning Der etableres nødstop i lærerbord og ved døre ind i rummet 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme med radiator tilkoblet CTS Skjult

159 157 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - andet Brandmæssige foranstaltninger: Gas-installation til lærerbord og til installationsø - etableres installationsø med 2 el- og 2 gasudtag samt vask med koldt og varmt vand Gas-installationer udføres med nøgleafbryder og efter gældende lovgivning. Jvnf. BR10 RUMNR. U29 DEPOT Areal: 48 m² Antal: 1 Bemærkninger: Depotrummet er fælles for U27, Fysik-/biologi og U28, Natur og Teknik, og der skal være direkte adgang fra disse lokaler til depotet.. Rummet indrettes med specialskabe beregnet til undervisningsbrug i naturfag indretningsmæssigt, og som kan tåle hårdt slid. Flere af skabene har integreret udsugning indbygget i skabet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR

160 158 Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Køle-fryseskab - Varmeskab - Opvaskemaskine, gerne med kurve/indsats til reagensglas - Vask inkl. 1- grebsarmatur vask lig den i lærerbord - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Affaldskurv, væghængt - 2 dobbeltskabe med fast hylder og integreret udsugning til opbevaring af kemikalier, b = 100 cm, d = 60 cm, h = cm - 1 skab til rullebord m. kemikalieaffald, m. integreret udsugning - 1 skab til radioaktivt materiale - 10 dobbeltskabe m. hylder, 60 x 100 x 210 cm - 6 dobbeltskabe med glaslåger og med rullereoler, 60 x 100 x 210 cm - 10 dobbeltskabe med glaslåger og alm. hylder, 60 x 100 x 210 cm. Afstand mellem hylder 40 cm (Natur- og teknik) - 6 hylder, 50 x 100 cm, 40 cm afstand mellem hylder - 2 højskabe, 60 x 60 x 210 cm med glaslåger og massive udtræksskuffer med rulleudtræk til stensamling 60 cm x 60 cm og med fast bund. Skuffer skal være med fast bund, og skal kunne bære ekstra vægt. Glasskabene skal placeres på gangen udfor naturfagslokalerne. - Vægophæng til løst udstyr som sommerfuglenet, fangstsier m.v. Evt. et stativ til udstyret. - Affaldsbeholder til ødelagt glas INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning fra skabe Vask komplet Afløb komplet Gulvafløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER

161 159 Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U30 VÆRKSTEDS-/SLØJDLOKALE Areal: 90 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der skal via dobbeltdør, og fra jordplan, være direkte adgang til rummet udefra. Lokalet indrettes til 28 elevarbejdspladser med høvlebænke, fordelt mellem 12 kolonnehøvlebænke og 4x4 høvlebænke opstillet i kvadrat. Langs væg placeres teknikbænke for dekupørsave, geringssave og andet. Under bænkene opsættes hylder/skabe. Der opstilles skab til opbevaring af elektrisk håndværktøj. Der skal være mulighed for visuel kontakt mellem de enkelte rum i sløjdværkstedet, samtidig med at der skal være støjafskærmning. Der skal være vægplads for interaktiv tavle. Der etableres ventilation i henhold til AT-regler for træforarbejdningsværksted. Procesventilation etableres ved maskiner og evt. arbejdsborde, samt svævestøvsventilation i hele rummet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft

162 160 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 12 kolonnehøvlebænke - 16 høvlebænke - Teknikbænk m. hylder/skabe under bordplade - Aflåseligt skab til håndholdte elektriske maskiner - Vaskerende i stål l= min. 90 cm, inkl. 2 tapsteder for koldt og varmt vand - Håndvask inkl. 2-grebs håndvaskarmatur - Stænkplade i stål i vaskerendens fulde længde - Stænkplade i stål omkring håndvask - 2 sæbedispensere, vægmonterede - 2 papirhåndklædeholder, vægmonterede - 2 papiraffaldskurve, vægmonterede INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Mekanisk ventilation gældende for sløjdlokaler Svævestøvventilation Spånudsugning fra høvlebænke og gulvstation Almen rumbelysning beregnet til sjøldlokaler indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering Radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

163 161 RUMNR. U31 MASKINRUM Areal: 30 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der skal via dobbeltdør, og fra jordplan, være direkte adgang til rummet udefra. Lægges i direkte og visuel forbindelse med F30, værksteds- Nødstop ved alle borde /sløjdlokale. Rummet skal af hensyn til indretningsmuligheder være rektangulært, og skal desuden være lydisoleret. Maskinrummet indrettes med afretter/tykkelseshøvl, rundsav, båndsav, drejebænk til træ og metal og slibemaskine. Afretter/tykkelseshøvl og rundsav placeres i hver sin side af rummet. Alle stationære maskiner skal have nøgleafbryder. Der etableres ventilation i henhold til AT-regler for træforarbejdningsværksted. Procesventilation etableres ved maskiner og evt. arbejdsborde, samt udsugning til svævestøv. Synlig rørføring. Der skal endvidere være plads til plade-/bræddereoler. Endelig skal der etableres håndvask i rummet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Plade-/bræddereoler - Håndvask inkl. ét-grebs armatur - Sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Væghængt papirkurv INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Håndvask komplet

164 162 Rumbelysning: Afløb komplet Almen rumbelysning beregnet til sløjdlokaler indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering Varmeinstallation: Fremføring: Radiator tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U32 DEPOT TRÆ Areal: 16 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der skal via dobbeltdør, og fra jordplan, være direkte adgang til rummet udefra. Døråbninger i øvrigt skal være brede nok til at rullevogne kan passere. Rummet placeres i forbindelse med F31, maskinrum. Skal rumopdeles til stående brædder. Der skal være stativ til anbringelse af plader ( krydsfinér, masonit, MDF-plader m.v. Stativet skal anbringes, så man frit kan skubbe pladerne ind fra begge sider. Rummet indrettes med åbne hylder på væg til elevarbejder, opbevaring af andre materialer og rundstokke samt faste skabe med jalousilåger til div. værktøj/materialer.

165 163 Der etableres ventilation som sikrer jævn varme døgnet og året rundt. OVERFLADER Højkant parket, eg, lakeret Vægge: Loft: Højkant parket, eg, lakeret Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Stativ til plader - 1 højskab skab med jalousilåger - Hylder til opbevaring af elevarbejder for 56 elever INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning beregnet til sløjdlokaler indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdti projektet eller under bemærkninger. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

166 164 RUMNR. 33 SVINERIET Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Svineriet placeres mellem rum U30, sløjdværksted og rumu35, billedkunst, samt overfor rum U37, håndarbejde. Svineriet benyttes af alle 3 lokaler som er et værksted, hvor eleveren går hen med grovere arbejder, som f.eks. maling, papmache, projektarbejder m.m. Der skal være fuldt udsyn til rummet fra U30 og U35, samt gangareal, f.eks. i form af halvmur med glas til loft, og direkte adgang fra begge rum og gang til Svineriet. Rummet indrettes med væghængte arbejdsbord og bord med vaske, hylder over dette, vaskerender og aflåseligt skab til loddekolber, limpistoler mm., og højskab til klude, håndklæder, børster o.lignsom placeres ved håndvask. Afløb fra vaskerender o.lign. skal kunne tåle gips, ler mm. Alle overflader skal være rengøringsvenlige. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl med sokkelhulkehl, som Altro safety eller dermed ligestillet Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 2 højskabe, 60 x 60 x 210 cm, aflåselige - Væghængt arbejdsbord i stål - Hylder på væg i arbejdsbordets længde, vandfast materiale - 2 vaskerender, l=90 cm, inkl. 2 x ét-grebs armatur, vægmonterede - Stålbord med indbyggede vaske - Håndvask inkl. håndvaskearmatur med sensor - Sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Væghængt papirkurv - 15 kroge til håndklæder o.lign.

167 165 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-styring og afbryder ved dør 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: RUMNR. U34 BILLEDKUNSTLOKALE Areal: 110 m² Antal: 1 Bemærkninger: I billedkunst arbejdes der med bl.a. tegning, maleri, grafik, filtning, digitale billeder m.m. Lokalet placeres med direkte adgang til rum U33, Svineriet, og skal kunne rumme mange forskellige aktiviteter på én gang. Der ønskes direkte udgang til det fri ikke skolegård. Der skal være vægplads til central placering af interaktiv tavle,

168 166 og vægplads til opslagstavler til fremvisning af værker, skitser m.m. Derudover skal der kunne opsættes højskabe og hylder på væg, både til skolen og ungdomsskolen. Skabe indbygges i væg, og lukkes mod loft, af rengøringshensyn. Lokalet skal kunne indrettes med 5 stk. store gruppearbejdsborde med plads til 8 personer, samt smallere bordplader langs væg til stående arbejder, bord til redskaber, skæremaskiner, papir m.m. Alle overflader skal være rengøringsvenlige. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl med sokkelhulkehl, som Altro safety eller dermed ligestillet Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 4 højskabe med hylder, 60 x 60 x 210 cm, aflåselige - 2 højskabe med udtrækskuffer med højkant, 60 x 60 x 210 cm, aflåselige (ikke trådskuffer) - Bordplade på væg, b= 60 cm - 2 x 5 hylder, 60 x 100 cm, væghængte INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering PIR-detektor og afbryder ved dør. Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Fremføring: Skjult

169 167 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Interaktiv tavle komplet AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U35 OVNRUM Areal: 25 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i direkte forbindelse med U34, billedkunstlokalet. Indrettes med lerovn (75 x 135 cm) og glasovn (75 x 135 cm), og med plads til opbevaring af arbejder som skal stå til afkøling / tørring, samt stort bord, 150 x 400 cm. Der opsættes hylder i bordets fulde længde. Til ungdomsskolen opsættes skab til opbevaring af glasarbejder. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum m. korkment Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Dobbeltskab med hylder, 60 x 60 x 210 cm, aflåseligt - Hylder ca. 50 x 400 cm - Opslagstavler med nåleophæng INSTALLATIONER

170 168 Ventilation: Udsugning Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 400 V stikkontaker til ovne Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Fuld installation til lerovn og til glasovn komplet Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U36 DEPOT Areal: 15 m² Antal: 1 Bemærkninger: OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet:

171 169 INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U37 HÅNDARBEJDE Areal: 76 m² Antal: 1 Bemærkninger: Lokalet placeres overfor rum U33, Svineriet, og skal have bredt, dobbelt dørparti med mod gangen, så der opnås visuel kontakt til Svineriet. Der skal være gode muligheder for overblik uanset, hvor eleverne befinder sig i lokalet og i Svineriet. Muligheden for at anvende forskellige undervisningsformer og behovet for symaskiner og klippeborde kræve mulighed for fleksibel flytbar indretning. Der skal være fastmonterede borde under vinduer til syma-

172 170 skiner, som skal opbevares i umiddelbar nærhed af bordet. Midt i lokalet skal der være plads til store arbejdsborde. Der skal være god vægplads, da der skal være plads til både interaktiv tavle, store opslagstavler, strygebrædter, ophæng til fejebakke og koste, skabe, samt bordplade under vinduer. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 2 stk. skabsstrygebrædter, solide, vægmonterede - boltet fast - Hylder 30 cm dybe, 25 hyldemeter - Skabe til elevarbejder - 14 højskabe, 60 x 60 x 210 cm - Opslagstavler med nåleophæng INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Installation komplet til interaktiv tavle

173 171 Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U38 HÅNDARBEJDE - DEPOT Areal: 10 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der ønskes opbevaringsmulighed for store stofruller f.eks. således at disse kan hænge vandret på væggen, eller stå lodret i fast holder på gulv. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Opbevaring til store stofruller INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering PIR-detektor Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring

174 172 Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U39 HJEMKUNDSKAB Areal: 106 m² + 10 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Hjemkundskab placeres i stueetagen, og skal have nem adgang til F02, torvet og direkte adgang til F03, anretterkøkken, via rum F04, mellemgang. Hjemkundskab bør ligge i nærheden af rum U27, fysik/bilologi og U28, Natur og Teknik, som der skal deles fælles udeområde indeholdende urtehave, væksthus, højbede og udekøkken med disse rum. Der ønskes dør- og vinduesparti fra gulv til loft ud mod dette område. Der skal være oplukkelige vinduer i dør- vinduespartiet. Fra rummet skal der være direkte adgang til terrasse med udekøkken. Der skal være gode muligheder for overblik over rummet, uanset hvor eleverne befinder sig i lokalet. Hjemkundskab indrettes med 7 køkkener, med plads til 4 elever i hvert køkken. Hele klassen skal spise samlet, og der skal derfor afsættes et område i lokalet, hvor der kan indrettes spisepladser til eleverne. På centalt sted opsættes interaktiv tavle, og under denne skal der opsættes hylder til kogebøger og mapper. I umiddelbar nærhed af U04, mellemgangen, etableres et område med hættopvaskemaskine med stålbordplader på hver

175 173 side af opvaskemaskinen. Området afskærmes fra resten af hjemkundskaslokalet med halvvæg. Tæt på opvaskemaskinen skal der opsættes højskabe med skuffer og glaslåger, som skal indeholde service, fade, ekstra gryder, skeer m.v. Ved vaskemaskine skal der være et skab med glaslåge til forskellige køkkentekstiler. Der skal afsættes plads til 2 store flytbare skraldespande. Til ungdomsskolen opsættes højskabe, køleskab og fryser. Med direkte adgang fra og som del af hjemkundskab indrettes et spisekammer på ca. 10 m 2. Af sikkerhedshensyn skal der være hovedafbryder til alt el - på nær køleskabe, frysere, vaskemaskine og tørretumbler. I forbindelse med endelig indretning af rummet skal tilknyttes konsulent fra leverandør af skoleinventar.. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Skridsikker vinyl Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser fra gulv til loft på væg med opvaskemaskine og på alle sider af halvvæggen Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt Køkkenbordet skal kunne tåle varme, så man kan stille gryder og bageplader direkte på bordet uden det beskadiges. Alt inventar skal være af solid karakter og egnet til skolebrug. Hvert køkken skal indeholde: - 1 underskab med udtrækshylder til skåle, gryder, pander, opvaskebalje mm. - 1 underskab med skuffer til grydeskeer, paletknive, stegegaffel, urteknive o.lign. - 2 vaskeskabe - 1 underskab til indbygning af ovn / indbygning af komfur - Bordplade af stål med 2 køkkenvaske integreret, inkl. étgrebs armatur med koldt og varmt vand til hver vask - 1 komfurer, induktion, med 4 plader, nedfældet i bord - Emhætte integreret i loft over kogesektion, ekstern motor - Indbygningsovn m. pyrolyse

176 174-1 mikroovn - 3 kroge til håndklæde og viskestykker Det øvrige køkkenareal skal indrettes med: - 2 højskabe med hylder, 60 x 120 x 210, aflåselige - 5 højskabe, 60 x 60 x 210 cm, med skuffer og glaslåger - 3 højskabe, 60 x 60 x 210 cm, aflåselige, til eksterne brugere - 1 underskab med glaslåge, b= 60 cm - 2 køleskabe, ca 300 ltr, A+++ (1 til ungdomsskolen? ) - 2 fryseskabe med skuffer, ca. 300 ltr., A++ (1 til ungdomsskolen? ) - 1 vaskemaskine, A tørretumbler, A++ - Hættopvaskemaskine m. automatisk sæbedosering og justerbare vaskeprogrammer - Stålbordplader på hver side af hætteopvaskemaskine Spisekammer, aflåseligt, indrettes med: - 1 køleskabe, ca 300 ltr, A fryseskabe med skuffer, ca. 300 ltr., A kosteskab, 60 x 60 x 210 cm, - Hylder på væg, d= 40 cm, svarende til 20 hyldemeter INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Fliser fra gulv til loft på væg med opvaskemaskine Balanceret ventilation i lokalet med ekstra sug over køkkener. Opvaskemaskine komplet Vaskemaskine komplet Køkkenvaske komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering, og skal kunne lysdæmpes, og styres både centralt og med fjernbetjening PIR-styring Til hvert køkken skal opsættes 6 stk. 230V stikkontakter 400 v stik til opvaskemaskine Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Trådløs netforbindelse Interaktiv tavle komplet

177 175 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. U40 MUSIKLOKALE Areal: 90 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i forbindelse med /adgang til F08, scene. Der skal være god akustik og rumklang i rummet. I gulvet laves cirkelmarkeringer i belægningen, Ø= 5 meter Cirklerne skal have en markant anden farve end resten af belægningen. I forlængelse af sceneområdet etableres et hævet gulvareal på 3 x 12 m 2. Der afsættes god vægplads til montering af interaktiv tavle, whiteboard, faste skabe og vægbeslag til 20 spanske guitarer på væggen modsat scenen. Der opsæøttes dobbeltskab til ungdomsskolen. Der etableres rigeligt med stikkontakter på alle vægge. Stationære kabler til mikser, højtalere og mikrofoner i gulv Lokalet skal kunne mørklægges. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Akustikregulerende flader / malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Whiteboard - 20 vægbeslag til spanske guitarer

178 176-1 højskab, 60 x 120 x 210 cm, aflåseligt - Xx Højskabe med glaslåger, hylder og rulleskuffer INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal i dagligdagen styres via zoneopdelt dagslysregulering, og skal kunne lysdæmpes, og styres både centralt og med fjernbetjening PIR-detektor Stikkontakter: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstationer som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløs netforbindelse Installation komplet til projektor i loft Installation komplet til fastmonterede højtalere Interaktiv tavle komplet Installation til mørklægningsgardiner RUMNR. U41 ØVERUM Areal: 20 m² Antal: 2 Bemærkninger: Øverummene skal være tilknyttet U39, musiklokalet, som har

179 177 forbindelse til scenen. De skal fungere som indspilningslokale. Rummene skal være kvadratiske. Mellem de 2 øverum isættes bred dobbeltdør med glas så de kan fungere som 1 rum. Der skal være hul i væggen til at trække kabler mellem øverummene, og mellem øverum og musiklokalet. Der etableres rigeligt med stikkontakter på alle vægge. Rummet skal være med alarm. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Akustikregulerende flader / malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

180 178 RUMNR. U42 DEPOT Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i forbindelse med U39, musiklokale, modsat øverum og scene. Indrettes med faste skabe og hylder til opbevaring af instrumenter, mapper, sangbøger. Depotet skal kunne aflåses og være med alarm. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 4 højskabe, 60 x 60 x 210 cm, aflåselige - Hylder, d= 80 cm, min. 40 hyldemeter INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-detektor Stikkontakter: Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger:

181 179 SFO RUMNR. SFO-1 GRUPPERUM Areal: 80 m² Antal: 4 Bemærkninger: SFO en skal ligge i umiddelbar forbindelse med indskolingen, og i nærheden af administrationen. SFO-en benytter samme adgang og garderobe som klasse. Grupperummene skal indrettes til brug for 0, 1, 2, 3-4 klasses børn. I alt ca. 240 børn forventes at benytte SFO-en. Der skal være skydedøre mellem rummene, så rummenes indretning kan ændres i løbet af dagen, fra mindre til større rum. Der ønskes et lille te-køkken i hvert grupperum. Rummene ønskes placeret tæt på især hjemkundskab og sløjd samt hallens idrætsfacliteter, da disse funktioner benyttes af SFO-en i dagligdagen. Der skal være toiletter i nærheden af SFO-en. Såfremt skolens øvrige toiletter ligger langt fra SFO-en, skal der etableres toiletter i forbindelse med SFO-en. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance

182 180 Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. SFO-2 OPHOLDSRUM Areal: 15 m² Antal: 4 Bemærkninger: Disse rum skal være tæt på SFO-1, grupperummene, og skal fungere som fjernsyns-/ hyggerum for de enkelte aldersgrupper. OVERFLADER Gulv: Vægge: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10

183 181 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance Indeholdt i projektet: - INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Varmeinstallation: Gulvvarme, tilkobles CTS-styring Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Antennestik AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

184 182 UNGDOMSSKOLEN RUMNR. US01 KLUBLOKALE Areal: 225 m² Antal: 1 Bemærkninger: Der ønskes et fleksibelt lokale, med vægge som kan flyttes, således at rummet kan bruges til flere formål. Væggene skal. bruges til at skabe små intime miljøer, og til at dæmpe støjen i klubben. Rummet tænkes opdelt i områder på følgende måde: Der indrettes et ca. 30 m 2 computerområde med 8 computere. Computerne er samlet i øer. Netværksforbindelse og elinstallationer til disse øer fremføres i gulv, alternativt i søjler fra loft. Et område på ca. 48 m 2 skal benyttes til klassiske klubspil, f.eks. pool, bordtennis, bordfodbold m.v. Dette område bliver delvis stationært, da f.eks. et pool - bord ikke er nemt at flytte. Et spilleområde til elektroniske spil, fx playstation og wii. Der skal afsættes plads til storskærm og projektor. Det er vigtigt, at tænke støjregulering ind så aktiviteterne ikke generer de øvrige afsnit. Området bør være ca. 30 m 2. Der skal være en del strøm gerne i gulvet - i dette område, da næsten alt her bruger strøm. Hygge-, film- og fjernsynshjørne. Dette er ligeledes et centralt område i klubben. Her kommer der også mange mennesker, når der er en stor sportsbegivenhed, en hyggelig film eller andet. Med mindre der altid skal hentes stole etc. i de andre afsnit, så kræves der min. 25 siddepladser. Området er sammen med gangareal ca. 48 m 2. I dette område er der loftudtag til lampetter. Biograf som et rum i rummet. Indrettes med. 15 pladser, gerne med gamle biografstole. Hyggehjørner. De unge mennesker elsker bare at være sammen i små grupper. Derfor ønskes 2 hyggehjørner i klubben. Det er faktisk kun tænkt som rum med møbler/hynder. Erfaringen siger, at har vi ikke disse kroge, så sætter eleverne sig andre steder på skolens gange. Af hensyn til både opsyn og stemning ønsker vi, at denne gruppe bliver i klubben. I dette område er der loftudtag til lampetter. Tænkt areal (2 x12 m2) 24 m 2. Der etableres et område i klubben, hvor der er plads til høje

185 183 borde og stole. Her er der mulighed for et kortspil, brætspil men også andre typer af aktiviteter. I dette område er der loftudtag til lampetter. Areal ca. 30 m 2. Rummet farvesættes, så farverne er med til at understrege, at der er tale om et lokale til unge mennesker. Både vægge og gulvbelægningen ønskes bearbejdet, så den er med til at understrege de enkelte områder. Overordnet er der behov for to lyssystemer, ét når lokalet er i alm. brug og et andet, stærkere, som bruges ved oprydning/rengøring. Brugerlyset bliver forskelligt alt efter aktiviteter. Det er ønskeligt, at der kommer lysdæmper på i sektionerne (computerområdet, området med de elektroniske spil, pladsen til pool mv., fjernsynshjørnet, køkkenet, hyggehjørnerne, ved de høje borde.), så det kan styres separat. Der skal være udtag med passende mellemrum hele vejen rundt. Derudover skal der være strøm fra gulvet af 3 4 udvalgte steder, bl.a. der hvor computerne står. Især computerne og de elektroniske spil bruger meget strøm. Der ønskes et udeareal med direkte adgang fra klubben af, som giver mulighed for at trække lidt frisk luft, og forskellige udeaktiviteter i den lune periode, fx grill. Området udformes som et lukket område i form, f.eks. som terrasse, altan, atriumgård eller lign. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10 Troltekt INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og udføres med zoneopdelt regulering. Skal kunne styres fra kiosk / bar, U40.

186 184 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 8 loftudtag til pendler. 16 stk. edb- stikkontakter 20 stk. 230V stikkontakter 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme suppleret med radiatorvarme. tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Låsesystem med brik Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. US02 ANRETTERKØKKEN / BAR Areal: 21 m² Antal: 1 Bemærkninger: Anretterkøkken / bar placeres i åben forbindelse med US01, klublokalet, så der visuelt opnås et samlet område. Adskilles fra klublokalet af bar element. Bar-elementet skal have sit eget design og udformes med et råt look med køkkenelementer i alm. bordhøjde og med bordplade mod køkkensiden, og en forhøjet bardisk mod klublokalet, så den i højde passer til høje barstole. Overordnet er der behov for to lyssystemer, ét når lokalet er i alm. brug, og et andet stærkere der bruges som arbejdsbelysning ved oprydning/rengøring. Begge typer af lys er tænkt som loftslys. Et passende antal

187 185 loftspots kunne være en god løsning, ligesom udtag til pendelr over baren skal tænkes ind. Farvesættes, så der er sammenhæng med klublokalet, og begge rum bidrager til et ungdommeligt miljø. OVERFLADER Gulv: Skridsikker vinyl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10. Over køkkenbord opsættes fliser mellem bord og underkant overskabe Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projekt Køkkenelementer skal fordeles, således at 5 stk. underskabe udgør en del af baren i U40. Bordplade på baren er laminat som beskrevet. - Laminat bordplade m. postformet forkant - 5 stk. 600 mm underskabe m. skuffer - 2 stk. 600 mm skabe m hylder - 4 stk. 600 mm overskabe - Opvaskemaskine komplet - Låge skal kunne åbnes min 45 cm over gulv - 1 stk. nedfældet glaskeramisk kogeplader - 1 stk. emfang - 1 stk. indbygningsovn - 1 stk. indbygningsmicroovn - 1 stk. køleskab 210 ltr. med glaslåge almindelig låge evt. indbygget i højskab - 2 stk. højskabe til indbygning af køleskabe - 2 stk. højskabe til indbygning af ovn og microovne - 3 stk. 600 mm højskabe m hylder - Køkkenvask inkl. blandingsbatteri - Håndvask m. berøringsfrit armatur m. batteri - 1 stk. affaldsposeholder - 6 stk. kroge til viskestykker - 1 stk. papirhåndklædeholder - 1 stk. affaldskurv, væghængt - 1 stk. spritdispenser, væghængt INSTALLATIONER Ventilation: Behovsstyret ventilation VAV

188 186 Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsug fra emhætte Køkkenvask komplet Håndvask komplet Almen rumbelysning. Installation til spots under overskabe 6 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt over bordplader, ekskl. el til hårde hvidevarer. 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme med CTS Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Der etableres alarmsystem i køkkenområdet. (se klubben) Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 Derudover leveres der ekstra brandslukker, som kun personalet kan komme til. RUMNR. US03 DEPOT Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i tilknytning til U37, klublokale OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Troltekt

189 187 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet. Løst inventar er bygherreleverance - En hyldevæg fra loft til gulv. - To højskabe, så medarbejderne kan få hver sin hylde. - Knagerække med plads til 6 jakker INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning luftsikifte på 4 gange pr time tidsstyret CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i lofti loft Varmeinstallation: Radiator tilkoblet CTS-styring Stikkontakt: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. US04 TOILETTER Areal: 2 m² Antal: 4 Bemærkninger: Såfremt ungdomsskolens lokaler ligger tæt på skolens toiletter, inkl. personaletoilet, vil disse kunne benyttes, og etablering af US06 kan undlades. Såfremt skolens personaletoiletter ikke ligger i umiddelbar nærhed af ungdomsskolen, etableres der 1 stk. personaletoilet i tilknytning til ungdomsskolen, som beskrevet nedenfor.

190 188 OVERFLADER Gulv: Klinker med sokkelklink 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft godkendt til vådrum INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Placering af væghængt udstyr forelægges bygherre til godkendelse før opsætning. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Udsugning min 54 m3/h Toilet komplet Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning, indbygget i loft Armatur ved spejl PIR-detektor ved dør /evt. i lamper Stikkontakt: - Varmeinstallation: Gulvvarme Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: -

191 189 Brandmæssige foranstaltninger: Iht. gældende lovgivning

192 190 TANDPLEJEN RUMNR. T01 RECEPTION/VENTEVÆRELSE/ADMINISTRATION Areal: 36 m² Antal: 1 Bemærkninger: Adgang til tandplejen sker via hovedindgangen. Tandplejen placeres i tilknytning til administrationsområdet, og må gerne ligge i sammenhæng med rum F31, sundhedsrummet, og i nærheden af toiletter til elever. Venteværelset / receptionen skal kunne rumme siddeplads til min personer. Rummet i umiddelbar nærhed af profylakserummet, S03. Rummets størrelse skal indrettes tilat klinikken skal modtage børn fra andre skoler evt. i grupper, småbørn ledsaget af voksne og søskende. Rummet bruges også af unge årige som er tilknyttet tandklinikken, men ikke går på Snejbjerg skole samt patienter tilmeldt omsorgstandplejen (plejehjemsbeboere). Reception samt 2 administrative arbejdspladser for sekretær/klinikassistent, anvendes til modtagelse af patienter samt administrativt arbejde vedrørende klinikken, herunder planlægning af tandplejeindsatsen, tilsætning af børn/unge, samtaler med brugere, forældre, lærere mv. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Rumventilation med luftskifte 5-6 gange pr. time. Nej Almen rumbelysning indbygget i loft samt supplerende belysning i form af spots, pendler, læselamper m.m. ved ar-

193 191 Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: bejdspladser Gulvvarme 4 stk. 230V stikkontakter 4 stk. 230V EDB-stikkontakt Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 4 stk. RJ45 stikkontakter som er forbundet med bygningens krydsfelt IP-telefoni RUMNR. T02 KLINIK / BEHANDLINGSRUM Areal: 18 m² Antal: 2 Bemærkninger: Klinikrum er et rum, hvor den egentlige tandpleje varetages. Skal placeres i umiddelbar tilknytning til venteværelse / reception S05. Hvert klinikrum indeholder en unit der er en tandlægestol med tilhørende instrumenter. Af hensyn til en rationel arbejdsgang og fleksibilitet bør klinikrummene være ens indrettede og med samme udstyr. Belysningen i tandklinikker skal tage hensyn til både medarbejdere og patienter. Det nødvendiggør, at der i forbindelse med indretningen af et behandlingsrum tages hensyn til og planlægges i forhold til alle overflader, former, materialer og farver. Belysningen må ikke afstedkomme direkte blænding eller store blændende kontraster, da det kan betyde, at man indtager uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for at undgå blændingen. Belysningen af operationsfeltet skal være sådan, at

194 192 den inden for et afgrænset område og på en afstand af 800 mm fra patientens ansigt giver en lysstyrke, der kan reguleres fra lux til lux. Operationslampen bør belyse et rektangulært eller elliptisk felt på mindst 200 mm i vandret retning og ca. 100 mm i retningen vinkelret herpå. Belysningen af arbejdsfeltet ved behandlingsstolen skal være af en lysstyrke på 1000 lux. Belysningen i den øvrige del af behandlingsrummet skal være sådan, at den giver en lysstyrke på 500 lux. Krav til belysning er beskrevet i Dansk Standard 705, 3. udg , Kunstig belysning i tandlægeklinikker Der etableres 2 EDB - arbejdspladser i rummet. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Tandplejens inventar skal indrettes, så det lever op til de brugsmæssige krav som det daglige arbejde kræver. Der leveres inventar svarende til Climo Klinikindretning i funktion, indretningsdetaljer og materialer. - 1 Vaskesskab med affaldsklap i dør venstrehængt - 1 Porcelænvask u/bundventil, underlimet - 1 Affaldkurv - 1 Skuffeskab, 1 x 6 cm skuffe, åbent rum, 1,6 cm skuffe plads til tastatur, 1x6, 3x12 cm skuffer - 1Lattergasskab U/udtræk, indskydelige dør i venstre side - 1 udrøringsskab, specialudtræk m/udrøringsplade incl. Skuffe - 1skab for CPU, indskydelig dør, 1 flytbar hylde - 1 lås til skab - 1 skuffeskab, 1x6 cm skuffe, åbentrum, 1x6 cm skuffe med plads til tastatur, 3x6 2x12 cm skuffe - 1 vaskeskab med affaldklap i dør til højrehængt - 1 Porcelænvask u/bundventil, underlimet - Affaldkurv - Bordplade IMP? x 9 x 49 cm - Alu vægtilslutninglister - Ledningsgennemføring

195 193 Vægskabe: - 1 dispenserskab, 1 dørvenstrehængt, u/spejl dobbelt dispenser til sæbe og disingektionsmiddel, 1 servietdispenser - 2 vægskab, 1 hævedør - 1 dispenserskab, 1 dørhøjrehængt, u/spejl dobbelt dispenser til sæbe og disingektionsmiddel, 1 servietdispenser Tilbehør til skuffer: - 6 skuffeindlæg til 6 cm skuffer - 6 skuffeindlæg til 12 cm skuffer - 4 Borstander, lille - 4 Borstander, stor Andet: - 2 vaske nedfældet i bordplade, underlimes, inkl. 1-grebs blandingsbatteri - 1 håndvask, inkl. berøringsfrit armatur m. sensor - Spritdispenser på væg INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Rumventilation i alle klinikrum med luftskifte 5-6 gange pr. time. Processug ved tandlægestol (unit), arbejdsplads for udrøring af amalgam og andre materialer, ved lattergasapparat, i skabe til opbevaring af plastmaterialer og andre kemikalier. Til hver unit fremføres under gulv koldt vand og trykluft samt afsluttes med kuglehane, tilsvarende Ballofix, over gulv med 3/8 gevind 32 mm PVC rør afsluttet 15 cm over gulv. Vaske komplet Håndvask komplet Afløb komplet Levering og montering af nedenstående armaturer inkl. Lyskilder Almen rumbelysning: 6 stk. armaturer svarende til LP, Type: Sekant. T 16. Lyskilde 1+2x28W/HF, ophæng: Wire. DP-DF reflektor Supplerende belysning i form af spots i loft og lysarmatur under overskabe Derudover fremføres under gulv 230V med jord til forsyning af unit, stol og lampe. Forbrug ca. 600 Watt Til unit skal der fremføres 2-leder kabel til styring af sugemotor i kælder/ maskinrum. Afbryder med glimlampe placeret indenfor dør, og 160 cm over gulv. Kobles op til central styring. 1 stk 230 v udtag i udrøringskab. 3 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt over bordplade 2 stk. 230V EDB-stikkontakter

196 194 Lysarmatur under overskabe Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Varmeinstallation: Gulvvarme Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: 2 stk. RJ45 stikkontakter forbundet med bygningens krydsfelt AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf.. BR10 Andet Nej Fremføring af ilt og lattergas i kobberrør til lattergasapparat placeret i udtrækning. Skal være affedtede og rene, sølvslagloddes. Fremføring af ø20 mm sugerør til udsugning af overskudslattergas i skabe med udtræk på hver klinik RUMNR. T03 STERILISATION Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Indrettes i et separat lokale og placeres centralt i forhold til klinikrummene, S01. Benyttes til rengøring af instrumenter og affaldssortering/- opbevaring. Derfor bord med vask og opvaskemaskine. Benyttes også som opbevaring for klinikmaterialer (køleskab nødvendigt) og instrumenter (skabsplads). Der skal etableres hovedafbryder i rummet. Må gerne stå i åben forbindelse til intern fordelingsgang OVERFLADER

197 195 Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 1 venstre side beklædning, underskab - 1 opbevaringskab, 1 dør venstrehængt - 1 affaldskab, 1 dør venstrehængt, forberedt for sug - Affaldktave i rustfristol - 1 vaskeskab, 1 dørophængt - 1 stålvask underlimet - 1 affaldkurv - 1 skuffeskab, 1x24 cm, 1x36 cm skuffe - 1 skuffeskab, 1x12x24 cm skuffe - Bordplade IMP - Alu vægtilslutningsliste - 1 bordpladebæring - Køleskab under bord, hvid Vægskabe: - Venstresidebeklædning, vægskab - 1 medicinskab. 1 dør venstrehængt, 3 glashylder, skabet er forberedt for sug - 1 lås til skab - 1 vægskab, 1 dør på hævebeslag - 3 vægskab, 1 dør på hævebeslag - 1 plade f/indbygning af riste - 5 udsugningsrist i bundplade - 1 udsugningskanal, indbygget - 1 afdækningskasse for kanal - Underskabe: - Venstre tilpasningstykke - 1 Skuffeskab, 1 x 36 cm skuffe - 1 lås til skab - 1 ledningsgennemføring Ø 80 mm - 1 bordplade IMP - 1 Alu vægtilslutiningliste - 2 skuffeskabe 1x12,2x24 cm skuffer - 1 suffeskab, 3x12,1x 24cm skuffe - 1 opbevaringsskab, 1 dør højrehængt 2 hylder - 1 venstre sidebeklædning, underskab - 1 Opbevaringsskab, 1 dør højrehængt - 1 Bordplade IMP - 1 Alu vægtilslutningsliste

198 196 INSTALLATIONER Ventilation: Rumventilation med luftskifte 5-6 gange pr. time. Processug i sterilisation ved autoclave, smøreplads til boremaskiner, foliesvejser, affaldsbeholdere, skabe med kemikalier. Vand/ afløb: Køkkenvask komplet Koldt og varmt vandsinstallation til opvaskemaskine Afløb komplet Afløb fra autoclaver komplet Rumbelysning: Almen rumbelysning indbygget i lofti form af 4 stk. armaturer svarende til LP, Type: Sekant. T 16. Lyskilde 1+2x28W/HF, ophæng: Wire. DP-DF reflektor Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: 6 stk. 230V stikkontakter jævnt fordelt over bordplade 2 stk. 230V stikkontakter til Autoclaver, som hver bruger 2000 watt 1 stk. udtag til dental opvaskemaskine som bruger 400V Lysarmatur under overskabe Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet Trykluft fremføres til autoclaver Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf..BR10 RUMNR. T04 PROFYLAKSERUM

199 197 Areal: 20 m² Antal: 1 Bemærkninger: Til undervisning i tandbørstning. Indrettes med håndvaske, samt spejlvæg og lys over håndvaskene. Bruges til instruktion mv. af op til 8 personer samtidig. Plads til 2 stole og lille bord og andet OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Fliser fra overkant gulv til underkant spejl på væg med håndvaske Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 4 stk. håndvask inkl. 1-grebs blandingsbatteri - Vægmonteret spejl fra overkant fliser til loft - Sæbedispenser - Væghængt papirhåndklædeholder - Vægmonteret papiraffaldskurv - 1 højt opbevaringsskab, 1 dør venstrehængt., 5 flytbare hylder. - 2 højt opbevaringssskab, 1, dør højrehængt, 5 flytbare hylder. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Rumventilation med luftskifte 5-6 gange pr. time. Håndvaske komplet Afløb komplet Almen rumbelysning: 4 stk. armaturer svarende til LP, Type: Sekant. T 16. Lyskilde 1+2x28W/HF, ophæng: Wire. DP-DF reflektor Supplerende belysning i form af spots og pendel Øvrige stikkontakter iflg. gældende lovgivning 2 stk. 230V stikkontakter, placeret mellem hver 2. vask for tilslutning af elektrisk apparatur 1 stk. 230V EDB-stikkontakter Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse

200 198 Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: RJ45 stikkontakt AV-udstyr / lydudstyr: - Andet Nej Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf.. BR10 RUMNR. T05 RØNTGENRUM Areal: 7 m² Antal: 1 Bemærkninger: Røntgenoptagelser skal finde sted i et separat røntgenrum uden vinduer. Rummet skal strålesikres i overensstemmelse med gældende bestemmelser (1 mm bly i lette vægge + dør til højden 1,80 samt evt. sikring af øvrige bygningselementer) skal anmeldes til Statens Institut for Strålehygiejne, som kan rådgive. Rummet indrettes med plads til 1 EDB-arbejdsplads stol, reoler, apparatur o.lign OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - 1 stk. håndvask med 1-grebs blandingsbatteri - Sæbedispenser - 1 papirhåndklædeholder, væghængt

201 199 - Væghængt affaldskurv til papir - Væghængt spritdispenser - 1 vaskeskab, 1 dørophængt - 1 stålvask underlinmet - 1 affaldkurv - 1 skuffeskab, 1x24 cm, 1x36 cm skuffe - 1 opbevaringskab, 1 dør højrehængt - Bordplade IMP - Alu vægtilslutningsliste - 1 bordpladebæring Vægskabe: - 3 vægsskab, 1 dør på hævebeslag INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Varmeinstallation: Stikkontakt: Fremføring: Rumventilation med luftskifte 5-6 gange pr. time. Håndvask komplet Afløb komplet Lysarmatur under overskabe Almen rumbelysning indbygget i loft Gulvvarme 2 stk. 230V stikkontakter over bordplade 1 stk. 230V EDB-stikkontakt Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: RJ45 stikkontakt forbundet med bygningens krydsfelt AV-udstyr / lydudstyr - Andet: Røntgeninstallation: Eksponeringsboksen udenfor døren skal tilsluttes 230 v med jord Fra eksponeringsboksen til røntgenapparatet skal der fremføres 5-leder kabel Røntgen apparatet skal have sin egen gruppe Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

202 200 RUMNR. T06 TEKNIKRUM/LABORATORIUM Areal: 9 m² Antal: 1 Bemærkninger: Anvendes fortrinsvis i forbindelse med tandteknik og tandreguleringsarbejde./fremstilling af gipsmodeller. Kræver reolog skabsplads til opbevaring af studiemodeller. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Køkkenvask inkl. 1 rebs armatur - 1 vaskeskab, 1 dørophængt - 1 stålvask underlinmet - 1 affaldkurv - 1 skuffeskab, 1x24 cm, 1x36 cm skuffe - 1 opbevaringskab, 1 dør højrehængt - Bordplade IMP - Alu vægtilslutningsliste - 1 bordpladebæring Vægskabe: - 3 vægsskab, 1 dør på hævebeslag INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Rumventilation med luftskifte 5-6 gange pr. time. Processug i teknikrum ved teknikarbejdsplads, udrøring af akryl og andre materialer/kemikalier. Køkkenvask komplet Afløb komplet Gipsudskiller under køkkenvask tilsluttes afløb. Almen rumbelysning indbygget i loftsuppleret med lysarmatur under overskabe 5 stik kontakter 230V til modeltrimmer, støvsuger og diverse

203 201 Varmeinstallation:. Fremføring: små apparater Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: Trykluftudtag 2 steder. ved vask og ved bordplade teknikplads Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf.. BR10 RUMNR. T07 DEPOTRUM Areal: 8 m² Antal: 1 Bemærkninger: Til klinikvarer indrettes med rigelig skabs- og hyldeplads på væg OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Hylder, i videst muligt omfang, dybde= 400 mm INSTALLATIONER Ventilation:?

204 202 Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Nej Almen rumbelysning indbygget i loft Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. T08 VASKERUM Areal: 8 m² Antal: 1 Bemærkninger: Rummet skal indrettes med god plads til vaskemaskine og tørretumbler placeret i vaskesøjle. Der skal envidere være mulighed for at hænge vasketøj op til tørre. Skal placeres ved ydervæg, med oplukkeligt vindue. OVERFLADER Gulv: Klinker, med sokkelklinke 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Laminat bordplade, med postformet forkant - Hylder på væg over bord d = 400 mm

205 203 - Vaskemaskine - Kondenstørretumbler INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning Vaskemaskine komplet Afløb komplet Almen rumbelysning Fuld installation til vaskemaskine Fuld installation til tørretumbler Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. T09 MASKINRUM / CENTRALLATTERGASSKAB Areal: 7 m² Antal: 1 Bemærkninger: Skal rumme kompressor (støjer meget), sugemotor (støjer noget), målertavle, amalgamudskiller mv. Skal være velventileret. Må gerne ligge i kælder. Ikke krav om dagslys. OVERFLADER Gulv: Glittet, malet beton

206 204 Vægge: Malerbehandles, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Mekanisk ventilation Vand/ afløb: Seperationstank skal tilsluttes gulvafløb Gulvafløb komplet Rumbelysning: Almen rumbelysning Stikkontakter: Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Varmeinstallation:?? Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Nej AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: Kompressor i Maskinrum: Trykluft fremføres fra kompressor til klinikker, S02, sterilisation, S03 og teknikrum, S06. % mm PVC sugrør fremføres til klinikker, S02, laves med bløde bøjninger Udblæsning af sugemotor til det fri i 50 mm PVCrør. Der gøres opmærksom på, at lattergascentral etableres udendørs og udenfor klinikbygningen. Gascentralen placeres så tæt på klinikrummene som muligt, og således at der er tilkørselsmuligheder med bil for levering af gas. Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

207 205 RUMNR. T10 PERSONALERUM Areal: 16 m² Antal: 1 Bemærkninger: Skal kunne indrettes med spiseplads til 7 personer. Derudover indrettes køkkenfunktion. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser over bord Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 1 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskabe til indbygning af køleskab, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 1 grebs blandingsbatteri - Opvaskemaskine - Køleskab under bord til madpakker, ca. 90 ltr. - Microbølgeovn - 3 kroge til viskestykker - Håndvask inkl.berøringsfrit armatur m. sensor - Sæbedispenser, væghængt - Spritdispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Affaldskurv, væghængt Rumventilation Køkkenvask komplet Håndvask komplet Afløb komplet Armatur under overskab

208 206 Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Almen rumbelysning Stik til opvaskemaskine, køleskab, kaffemaskine, el-kedel. Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. T11 OMKLÆDNING /GARDEROBE Areal: 8 m² Antal: 1 Bemærkninger: Indrettes med bøjlestang og aflåselige individuelle taskeskabe til 8 personer Skal have direkte adgang til personaletoilet S13. Ej krav om dagslys OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Bøjlestang - Aflåselige taskeskabe

209 207 INSTALLATIONER Ventilation: Rumventilation Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen. Rumbelysning Stikkontakter: Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Varmeinstallation: Gulvvarme Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf.. BR10 RUMNR. T12 PERSONALETOILET / BRUSERUM Areal: 6 m² Antal: 1 Bemærkninger: Personaletoilet placeres med direkte adgang fra omklædning / garderobe, S12. Dagslys er ikke et krav. rummet skal have håndbruser placeret på væg ved vask, for øjenskyl og lignende. OVERFLADER Gulv: Klinker, med sokkelklinke 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser på væg fra gulv til o.kant 200 cm i bruseområde Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem

210 208 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Håndbruser inkl. blandingsbatteri - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning Håndvask komplet Bruser komplet Afløb komplet Gulvafløb Almen rumbelysning Øvrige stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. T011 PATIENTTOILET Areal: 6 m² Antal: 1

211 209 Bemærkninger: Såfremt skoletandplejen placeres tæt på skolens toiletter, placeres dette rum samme sted. Indrettes som HC-toilet og med puslefunktion. Dagslys ikke et krav. OVERFLADER Gulv: Klinker, med sokkelklinke 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare - Væghængt puslebord - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Mekanisk udsugning Håndvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft PIR-sensor ved dør Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: -

212 210 AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. T012 RENGØRINGSRUM Areal: 4 m² Antal: 1 Bemærkninger: OVERFLADER Gulv: Klinker, med sokkelklinke 10 cm Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring udslagsvask fra overkant sokkelklinke til 100 mm fra hver kant på håndvask Loft: Akustikregulerende loft i skinnesystem INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: - Udslagsvask i stål, d=50 cm, b=60 cm - ét-grebs armatur med koldt og varmt vand - Sæbedispenser - 1 væghængt håndtørrer / papirhåndklædeholder - Væghængt affaldskurv til papir INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Mekanisk udsugning Udslagsvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft

213 211 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: PIR-sensor ved dør Stikkontakter i.h.t. gældende bekendtgørelse Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

214 212 - nettoarealer i alt IDRÆTSFACILITETER RUMNR. H01 IDRÆTSHAL Areal: 1030 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Hallen placeres i tilknytning til depot samt i umiddelbar tilknytning /forbindelse til eksisterende idrætsfaciliteter. Hallen skal tilgodese en mangfoldighed af aktiviteter, men skal også kunne rumme en håndboldbane (20 x 40 m) og give mulighed for benyttelse til bl.a. gymnastik, basketball, volleyball, bordtennis, tennis og floorball (tilhørende opstregning ønskes). Hallen skal samtidig give mulighed for fleksibilitet og multianvendelighed og udstyres med en lydisoleret hejsevæg, så flere aktiviteter kan foregå samtidig. Der ønskes en rumudformning, som fremmer mangfoldigheden og giver afsæt og mulighed for såvel idrætsaktivitet som leg, læring, ophold og samvær. Der skal være mulighed for forskellige zoner/ nicher som giver plads til forskellige aktiviteter og udfoldelsesmuligheder uden at den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Hallens kontakt til omgivelserne såvel ude som inde underbygges i videst muligt omfang og i et balanceret hensyn til helheden. Åbenhed og transparens er nøgleord uden at det ødelægger anvendeligheden af arealet. Der ønskes indkig fra tilstødende lokaler og indirekte lys indbygget i tag. Udsyn i rumforløb, udkig til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag skal medtænkes, og der skal være mulighed for afskærmning/ mørklægning efter behov. OVERFLADER Gulv: Vægge: Godt affjedrende sportsgulv velegnet til alle idrætsgrene, gerne med overflade af træ. Tung væg til en højde af 3 m. Herover vægge med lyd- isolerende og stødsikker beklædning. Alternativt tunge vægge helt til loft.

215 213 Loft: Solidt lydabsorberende og stødsikkert materiale. INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt inventar skal være robust og kunne tåle hård, daglig brug. Ur monteret på væg Elektronisk scoringstavle Nagelfast boks til værdigenstande Aflåselige skabe af solid kvalitet. Skabe udstyres med hylder til bolde, redskaber mv. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: AV udstyr skole SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Behovsstyret ventilation VAV Nej Armaturer beregnet til idrætshaller med boldspil. Lux i henhold til gældende lovgivning med hensyntagen til de aktiviteter, som tænkes udført i hallen. Installationer forberedes til øget belastning for TV % skal forudses? Stik 230 V placeres langs facader og vægge i en afstand af ca. 6 m. Ved den ene facade placeres i væg bag låge:1 stk. 64A, 1 stk. 32A og 2 stk. 16A stik. Installation til dommerbord, i form af forsyning og forkabeling til scoringstavle.(hvis ikke det er trådløst)? Strålevarmeanlæg CTS styret Installationer i loft må være synlige og i kabel/gittebakker Udtag til dommerbord i gulv Installation til scoringstavle og dommerbord Trådløst netværk Højtalere fastboltet i vægge samt installation til skab med forstærker/dockingstation for Ipod eller lign. Som skalsikring udføres ADK med tastatur til adgangsdøre. Vinduer og øvrige døre i skalsikringen udføres med signal for låst og lukket. Til depoter udføres ADK med brik som eksisterende system i Snejbjerg Hallen. Jvnf. BR10

216 214 RUMNR. H02 IDRÆTS-/ BEVÆGELSESSALE Areal: 300 m 2 Antal: 2 Bemærkninger: Idræts-/ bevægelsessale placeres i tilknytning til øvrige idrætsfaciliteter og udstyres med mobilvæg, så den kan opdeles i 2 sale. (52dB indbygget værdi for væggen.) Placeres i tilknytning til depot. Salene skal fortrinsvis bruges til skoleundervisning, gymnastik, ungdomsskoleaktiviteter, klassearrange-menter o.lign. Opstregning til badminton/høvdingebold ønskes. Salene skal give mulighed for fleksibilitet og multianvendelighed, så flere aktiviteter kan foregå samtidig. Der ønskes en rumudformning, som fremmer mangfoldigheden og giver afsæt og mulighed for såvel idrætsaktivitet som leg, læring, ophold og samvær. Der skal være mulighed for forskellige zoner/ nicher som giver plads til forskellige aktiviteter og udfoldelsesmuligheder uden at den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Salenes kontakt til omgivelserne såvel ude som inde underbygges i videst muligt omfang og i et balanceret hensyn til helheden. Åbenhed og transparens er nøgleord uden at det ødelægger anvendeligheden af arealet. Der ønskes indkig fra tilstødende lokaler og udsyn i rumforløb, udkig til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag skal medtænkes, og der skal være mulighed for afskærmning/ mørklægning efter behov. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Godt affjedrende sportsgulv gerne med overflade af træ. Tung væg til en højde af 3 m. Herover vægge med lydisolerende beklædning. Lydabsorberende og stødsikkert materiale INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Fuldt udstyret iht. gældende lovbekendtgørelse for idrætsundervisningen i folkeskolen.

217 215 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV Nej Armaturer beregnet til boldspil idrætshaller/ bevægelsessale. Lux i henhold til gældende lovgivning med hensyntagen til de sportsgrene, som tænkes udført i rummet. PIR-detektor, flere tændinger afbryder ved dør Stik 230 V placeres langs facader og vægge i en afstand af ca. 6 m. Stikkontakter til det nævnte udstyr Kabelrulle fra loft med selvoptræk. Strålevarmeanlæg CTS styret Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV- udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Fastboltede højtalere med forkabling til forstærker eller Ipod placeret i aflåseligt skab. Jvnf. BR10 RUMNR. H03 SPRINGGRAVSOMRÅDE / LEGEOMRÅDE Areal: 214 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Springgraven skal fortrinsvis bruges til skoleundervisning og gymnastik, ungdomsskoleaktiviteter, trampolinområde, klas-

218 216 searrangementer mm. Springgravsområdet placeres i forbindelse med idrætshal/ bevægelsessale, og gerne i forbindelse med eksist. Hal 2, hvis muligt. Der skal der sikres optimale forhold for tilløb og sikkerhed. Der skal ikke være en klap, springgravsområdet ønskes permanent, størrelse gerne 6x6m. Forberedelse til springgravsområde nr. 2 skal ske ved at graven støbes, og der bygges over med sportsgulv. Springgraven skal kunne adskilles med mobilvægg, 52dB indbygget værdi for væggen. Springgravsområdets kontakt til omgivelserne såvel ude som inde underbygges i videst muligt omfang og i et balanceret hensyn til helheden. Åbenhed og transparens er nøgleord uden at det ødelægger anvendeligheden af arealet. Der ønskes indkig fra tilstødende lokaler og udsyn i rumforløb, udkig til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag skal medtænkes, og der skal være mulighed for afskærmning/ mørklægning efter behov OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Sportsgulv gerne med overflade af træ. Tung væg til en højde af 3m. Herover vægge med lydisolerende beklædning. Lydabsorberende materiale INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Springgrav 6 x 6 m med madras og hæve-sænkbar bund Forberedelse for springgrav nr. 2 under sportsgulv. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: - Rumbelysning: Behovsstyret ventilation VAV Armaturer beregnet til boldspil idrætshaller/ bevægelsessale. Lux i henhold til gældende lovgivning med hensyntagen til de sportsgrene, som tænkes udført i rummet.

219 217 Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Stik 230 V placeres langs facader og vægge i en afstand af ca. 6 m. Stikkontakter til det nævnte udstyr Strålevarmeanlæg CTS styret Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV- udstyr / lydudstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Højtalere fastboltet i vægge, samt installation til skab med forstærker/dockingstation for Ipod eller lignende. Skalsikring med tastatur til adgangsdøre. Vinduer og øvrige døre i skalsikringen udføres med signal for låst og lukket. Jvnf. BR10 RUMNR. H04 DEPOT Areal: 30 m 2 Antal: 3 Bemærkninger: Arealet anvendes til opmagasinering af bander, gymnastikredskaber mm. Placeres med tilknytning til idrætshal og bevægelsessale/ springgrav og med adgang til det fri. Arealet kan underopdeles, såfremt dette er hensigtsmæssigt i forhold til øvrig indretning. Rumhøjde min. 2,5m, dørhøjder min. 2,30m Rummet/ rummene skal kunne rumme rengøringsvogn/-e mv. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Malet beton Malet beton Fliser omkring udslagsvask Malet beton /træbeton

220 218 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt inventar skal være af robust kvalitet, både materiale- og montagemæssigt. Aflåselige højskabe med hylder Faste reoler med hylder til div. udstyr. Udslagsvask i stål Blandingsbatteri Sæbedispenser papirhåndklædeholder væghængt affaldskurv INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning luftskifte på 4 gange pr time tidsstyret CTS Udslagsvask komplet Vand til gulvvaskemaskine 11/4 påfyldning, koldt og varmt vand Gulvafløb Tømning gulvvaskemaskine Almen rumbelysning, monteret på loft 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Udtag til gulvvaskemaskine 32A Stik for køleskab til badmintonbolde. Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Nej AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: ADK med brik som eksisterende system i Snebjerg Hallen Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

221 219 RUMNR. H05 OMKLÆDNINGSRUM Areal: 30 m² Antal: 2 Bemærkninger: Omklædning med brusefaciliteter. Adgange gennem rum H06, forrum. Placeres med adgang via fælles forrum til toiletter Brusefaciliteterne lægges med åben forbindelse til omklædningsområdet. OVERFLADER Gulv: Klinker med sokkelklinke Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser fra gulv til loft i bruseområde Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Systemloft nedhængt, demonterbart i synligt skinnesystem. Skal overholde gældende lydkrav. INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt inventar skal være af robust kvalitet, både materiale- og montagemæssigt. Bænke og knagerækker Taskeskabe til værdisager, aflåselige Håndvask inkl. blandingsbatteri m. sensor Vægmonteret spejl over håndvask Sæbedispenser væghængt håndtørrer Bruser inkl. blandingsbatteri med sensor Kroge til håndklæder Væghængt affaldskurv ved håndvask INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Udsugning luftskifte min 10 gange pr time behovsstyret fugt. Håndvask komplet Bruser komplet Gulvafløb Almen rumbelysning, indbygget i loft PIR-detektor ved dør

222 220 Stikkontakt: Iflg. gældende reglement - 1 stk. udtag placeres ved spejl til hårtørrer Varmeinstallation:. Fremføring: Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. H06 FORRUM Areal: 5 m 2 Antal: 2 Bemærkninger: Fungerer som forrum til rum H05, og giver adgang til H09, toiletter ( 2 stk. pr. forrum). OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb:

223 221 Rumbelysning: Stikkontakter: Almen rumbelysning, indbygget i loft Iht. gældende lov. Derudover 1 stk.32a og 2 stk. 16A stik RUMNR. H07 HENSYNTAGENDE OMKLÆDNING Areal: 4 m² Antal: 6 Bemærkninger: Omklædning med brusefaciliteter. Bruseområde 90 x 90 cm. Brusefaciliteterne adskilles fra med væg omklædningsområdet. Indrettes med bænk m.m. Adgang skal tilbagetrukket gangareal Overflader Gulv: Klinker med hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser fra gulv til loft i bruseområde Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Systemloft nedhængt, demonterbart i synligt skinnesystem. Skal overholde gældende lydkrav. Inventar Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt inventar skal være af robust kvalitet, både materiale- og montagemæssigt Bænke og knagerækker Taskeskabe til værdisager, aflåselige Håndvask inkl. blandingsbatteri m. sensor Vægmonteret spejl over håndvask Sæbedispenser Væghængt papirhåndklædeholder Bruser inkl. blandingsbatteri med sensor Kroge til håndklæder Væghængt affaldskurv ved håndvask

224 222 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Udsugning min 10 gang pr time tidsstyret Håndvask komplet Bruser komplet Gulvafløb Almen rumbelysning, indbygget i loft PIR-detektor ved dør Stikkontakt: Iflg. Gældende reglement - 1 stk udtag placeres ved spejl til hårtørrer Varmeinstallation: Fremføring: Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: - AV-udstyr / lydudstyr - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. H08 HANDICAPTOILET Areal: 6 m² Antal: 1 Bemærkninger: Adgang skal ske fra rum H06, og har forrum fælles med rum H07, hensyntagende omklædning. Skal indrettes som omklædningsrum, toilet og bruserum. OVERFLADER Gulv: Klinker med hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask jvnf Loft: Systemloft nedhængt, demonterbart i synligt skinnesystem. Skal overholde gældende lydkrav.

225 223 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Placering af væghængt udstyr forelægges bygherre til godkendelse før opsætning. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask, højderegulérbar, inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Handicapstøttegreb på væg, regulérbare - Bruser inkl. blandingsbatteri med sensor - Kroge til håndklæder - Bænk og knagerække - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Udsugning min 4 gange luftskifte pr time Toilet komplet Håndvask komplet Gulvafløb Almen rumbelysning, indbygget Armatur ved spejl PIR-detektor ved dør Iht. gældende reglement Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Nej AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Iht. BR10

226 224 RUMNR. H09 TOILETTER Areal: 2 m² Antal: 6 alm. toiletrum Bemærkninger: Toiletterne placeres som 2 x 2 toiletrum i forrum til rum H05, omklædningsrum, og 2 stk. i sammenhæng med rum H07 hensyntagende omklædning. OVERFLADER Gulv: Klinker med hulkehl Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Fliser omkring håndvask Loft: Systemloft nedhængt, demonterbart i synligt skinnesystem. Skal overholde gældende lydkrav. INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Placering af væghængt udstyr forelægges bygherre til godkendelse før opsætning. - Væghængt toilet med stor/lille skyl - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Spejl over håndvask, 70 cm højt - Sæbedispenser, væghængt - Papirhåndklædeholder, væghængt - Papiraffaldskurv, væghængt - Toiletpapirholder - Toiletpapirholder - reserve - Sanitetsposeholder - Frakkekrog INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Udsugning min 4 gange luftskifte pr time Toilet komplet Håndvask komplet Gulvafløb Almen rumbelysning, indbygget Armatur ved spejl PIR-detektor ved dør

227 225 Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Iht. gældende reglement Gulvvarme Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Nej AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. H10 TEKNIK Areal: 80 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: I tilknytning til idrætsfaciliteter. Arealet er et estimeret/afsat areal. Er behovet større eller mindre end dette areal, tilpasses teknikrummet derefter. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Malet beton Malet beton Malet beton eller træbeton INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Alt inventar skal være af robust kvalitet, både materiale- og montagemæssigt aflåselige højskabe INSTALLATIONER Ventilation:

228 226 Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Gulvafløb komplet Almen rumbelysning, monteret på loft 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation som i beskrivelsen punkt 7.10 Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Derudover 1 stk.32a og 2 stk. 16A stik 400 V CEE Stik. Radiator Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Nætværksudtag og strøm til dataopsamling og CTS AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10

229 227 UDVENDIGE RUM RUMNR. UR01 GARAGE Areal: 50 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Aflåselig garage m. port. Placeres i umiddelbar nærhed af F40, værksted, og gerne som del af bygningsmassen. Benyttes til parkering af trailer, havemaskiner o.lign. Udføres i solide materialer, som ikke er modtagelige for slag, spark mm., afstemt med materialer for den øvrige bygningsmasse. Vedligeholdelse skal kunne holdes på et minimum. Der udføres udvendigt aftapningssted OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Beton eller fliser, kørefast Krav som ovenfor Lukket INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: - Fremføring: Tappested komplet, frostfrit Gulvafløb komplet Almen rumbelysning, monteret på loft 1 stk. 16 CEE, 4 POL stikkontakt placeret indvendigt 2 stk. 230V stikkontakter placeret udvendigt PIR-detektor Skjult

230 228 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: Jvnf. BR10 RUMNR. UR02 OVERDÆKKET CONTAINERPLADS Areal: 30 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Skal materialemæssigt og arkitektonisk have samme udtryk som cykeloverdækning. Containerpladsen skal have plads til min. 20 containere á 400 ltr. Der skal være god afstand og manøvreplads mellem containerne, jvnf. Herning Kommunes Affaldsregulativ. Udføres med aflåselig port, som er bred nok til at man ubesværet kan komme ind og ud med containerne. Porten skal kunne fastholdes i låst position, når containere skal ind og ud. Der etableres frostfrit aftapningssted, og afsættes plads til væghængte koste. Området skal være lettilgængeligt for servicepersonalet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Beton eller fliser, kørefast Solide se krav som ovenfor Lukket INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet:

231 229 INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: Tappested komplet, frostfrit Gulvafløb komplet Rumbelysning: Almen rumbelysning, monteret på loft PIR- og lux detektor Stikkontakter: 2 stk. 230V stikkontakter placeret udvendigt Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UR03 CYKELSKURE Areal: 450 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Der skal etableres overdækkede cykelskure med cykelstativer i tilknytning til hovedindgang og indgange til de enkelte hjemområder. Det afsatte areal fordeles i mindre enheder mellem disse områder i forhold til årgange. Der skal være plads til min. 300 cykler i alt. Skal materialemæssigt og arkitektonisk have samme udtryk som den overdækkede containerplads. Området omkring og i cykelskurene skal være godt belyst, så det føles trygt at benytte dem efter mørkets frembrud. OVERFLADER

232 230 Gulv: Vægge: Loft: Beton eller fliser, kørefast Solide se krav som ovenfor Lukket INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Cykelstativer til min. 300 cykler INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Stikkontakter: - Varmeinstallation: - Fremføring: Almen rumbelysning godkendt til udendørs brug, monteret på loft Skumringsrelæ CTS PIR-detektor Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UR04 GASFLASKEOPBEVARING Areal: 16 m 2 Antal: 1

233 231 Bemærkninger: Tandplejen får leveret store gasflasker, som skal opbevares udendørs, men benyttes i klinikken. Der skal, som en let konstruktion, opføres et udvendigt rum til dette formål, og leverandøren af gas skal have mulighed for tilkørsel til rummet med lastbil i forbindelse med levering af gas, da der er tale om store flasker. Opbevaringsrummet skal udføres som et rektangulært rum, delt i 2. Den ene del udgør ca. 7 m 2, og skal have adgang via dør i gavl, åbningsbredde på ca. 90 cm, Den anden del af arealet skal have adgang fra den ene langside via skydedør, åbningsbredde bredde på ca. 2,4 m. Begge døre skal kunne aflåses. Der henvises til Lægemiddelstyrelsens gasbekendtgørelse nr af 27/ , vedr. opbevaring / håndtering af gas. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Beton eller fliser, kørefast Stål Stål INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Stikkontakter: - Varmeinstallation: - Fremføring: Almen rumbelysning godkendt til udendørs brug PIR- og lux detektor Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: -

234 232 AV- udstyr / lydudstyr: - Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UR05 GASFLASKEOPBEVARING Areal: 2 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Opbevaring af gasflasker til brug i fysikundervisningen OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Beton eller fliser, kørefast Stål Stål INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: Stikkontakter: - Varmeinstallation: - Fremføring: Almen rumbelysning godkendt til udendørs brug PIR- detektor Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - AV- udstyr / lydudstyr: -

235 233 Andet: - Brandmæssige foranstaltninger: - UDEAREALER RUMNR. UD01 BÅLPLADS Areal: 70 m 2 Antal: 1 Bemærkninger: Overdækket område/hus i naturmaterialer. Der skal afsættes plads til stor grill, og det overdækkede område skal kunne rumme mobile borde og bænke til min. 30 siddende. Det overdækkede areal udføres med aftræk og mulighed for at lukke på 3 sider med sejldug eller lignende. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Stolpegulv, eg, nedlagt i sand og med knasfuge INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Inventar skal være solidt, og beregnet til at stå ude året rundt. Bænke og borde til min. 30 personer INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: - Stikkontakter: Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult

236 234 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UD02 BRÆNDESKUR Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Brændeskur/materiel-skur til opbevaring af bålredskaber og brænde. Mulighed for ophængning af redskaber på den ene væg samt hylder og ophæng på den anden væg. Skuret skal kunne låses. Placeres i tilknytning til UD01, bålplads. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Belægningssten, beton Ingen specielle krav Ingen specielle krav INVENTAR Generelle krav: - Indeholdt i projektet: Opbevaring til redskaber, brænde m.v.. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Almen belysning, godkendt til udendørs brug PIR-detektor og afbryder ved dør

237 235 Stikkontakter: 1 stk. stikkontakt 230V Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UD03 UDEKØKKEN M. TERRASSE Areal: 30 m 2 Antal: 3 Bemærkninger: Udekøkken placeres ved hjemområder. Der etableres arbejdsbord m. vask. I forbindelse med udekøkken skal der være en terrasse med mobile borde- og bænkesæt med plads til min. 40 personer. Terrassen tænkes brugt ved forældrearrangementer samt udendørs undervisning. Terrassen skal kunne overdækkes af f.eks. et sejldugstag på wire og fastgjort til stolper. Sejlet skal kunne reguleres i forhold til solens indfald. For at give en rumdannelse afgrænses terrasserne mod omgivende terræn af f.eks, buske eller hegn, og pullerter omkring terrassen. OVERFLADER Gulv: Belægningssten, beton Vægge: - Loft: - INVENTAR

238 236 Generelle krav: Indeholdt i projektet: Inventar skal være solidt, og beregnet til at stå ude året rundt. Bord i rustfri stål, med vask i bordplade, l = 300 cm Koldvandsarmatur v. vask Mobile borde og bænke til min. 40 personer. Regulerbart sejldugstag på wire og fastgjort til stolper. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: - Stikkontakter: - Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult Koldtvands-installation komplet, frostfri Afløb komplet til kloak, i belægning SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UD04 VÆKSTHUS Areal: 40 m² Antal: 1 Bemærkninger: Væksthuset placeres ved Der etableres lange højbede (30 40 cm over jorden) og brede gange mellem bedene, så en hel klasse kan færdes omkring disse. Der opsættes plads til væksthylderl, og mobile stålborde til plantning af diverse vækster, samt 3 aflåselige skabe med ophæng til redskaber (rive, skovle m.m.), og 3 højskabe med hylder. Der skal installeres vand.

239 237 Væksthuset skal have automatisk vandingssystem samt automatisk udluftning. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Belægningssten, beton INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: 10 m væksthylder i stål 2 stk mobile stålborde 3 stk. aflåselige skabe til opbevaring til redskaber 3 stk. højskabe b = 60 cm INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Aftapningshane Automatisk vandingsanlæg Rumbelysning: - Stikkontakter: 230V stikkontakt til automatisk udluftning og automatisk vanding og vandpåfyldning. Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger: - RUMNR. UD05 REGNVANDSOPSAMLING

240 238 Areal: Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i forbindelse med UD04. Regnvandsopsamling kan foretages fra tagnedløb fra væksthuset og evt. dræn til vandtank. Vandtanken opbygges af moduler til den ønskede størrelse. Elektronisk styring sikrer, at der altid er vandressourcer tilgængeligt i tanken, idet der automatisk påfyldes med vandværksvand i tørre perioder. El til styring hentes i rum UD04. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: INSTALLATIONER Ventilation: - Vand/ afløb: - Rumbelysning: - Stikkontakter: - Varmeinstallation: - Fremføring: Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger:

241 239 RUMNR. UD06 KOMPOSTANLÆG Areal: Antal: 1 Bemærkninger: Placeres i nærheden af UD04 og højbede. Haveaffald samt affald fra væksthus m.v., der kan karakteriseres som haveaffald, skal i videst muligt omfang deponeres i kompostanlægget for tilførsel i frugt- og bede efter formuldning. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Belægningssten, beton INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Opbevaring til redskaber kost o.lign. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakter: Varmeinstallation: Fremføring: Aftapningshane Afløb i belægning Almen belysning Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: - Brandmæssige foranstaltninger:

242 240 RUMNR. UD07 Areal: 16 m 2 SHELTER Antal: 1 Bemærkninger: Shelter placeres i yderområdet og består af 3 enheder placeret omkring en bålplads. Af hensyn til varme v. overnatning, skal shelter skal være lukket med lille åbning. Shelter udføres i rundtømmer eller Kalmar brædder med bred siddeplanke foran. Tag kan udføres som tagpap eller grønt tag. UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 Naturvidenskabeligt lege- / læringsmiljø Frugtplantage Frugttræer og udkigssted, ordentligt robust beplantning. Frugttræer i forskellige sorter. Blandet beplantningszoner (Pil, nåletræer, krat af buske) krattet placeres tæt på bygninger. Beplantningszoner udføres generelt i udendørsområdet som sanseområder der pirrer og stimulerer flere sanser, lugt-føle og smagssanser. Vandmiljø Boldmure Boldmure kan opføres som enkeltstående mure eller som sammensatte konkave, konvekse eller vinklede mure. Mure med jævn overfalde, der samtidig kan anvendes som underlag for graffiti eller anden kunstudtryknings form eller mure med udsparinger beregnet for præcisionsspark og kast. Murene kan på den modsatte side af boldsiden anvendes til klatrevæg, væg med bænke, skatervæg, amfibium, underlag for netspil osv. Tarzanbane Øvelsesbane udformes som forhindringsbane med rør gerne

243 241 jordvolde, broer over grøfter nogle mere udfordrende end andre, tov for træk over bakke osv. Tarzanbane med min. 8 udfordringer udføres i robinetræ og med faldunderlag. UD13 UD14 UD15 UD16 UD17 UD18 Skaterbane Kombineret rulleskøjte/skateboard område med ramper, Halfpibe, kuperet område og stålrør. Cykelbane Cykelbane del af skolegård Bakkelandskab del af skolegård Etableres med overskudsjord fra byggeriet Beachvolley / beachfodbold Beachvolley bane udformes med spilleflade af sand, minimum 40 cm dyb og af fint løst sand uden sten eller små partikler der kan skade spillerne. Der opsættes net på antenner lodret over midteraksen ved midten af banen. Legeplads m/ legeredskaber/legehus Legepladser placeres ved indskoling og SFO. Legepladserne udformes med mulighed for at bruge kroppen, klatre, kravle, hoppe, balancestimulation, gang og løb. Huler/legehuse over jordhøjde, vipper og karruseller. Børnene skal udfordres og udvikles på deres færdigheder. Fredet område med fast belægning hvor man kan sjippe og hinke, evt. kombineret med områder indeholdende andre lege udfordringer. Rutchebaneborg med mange baner. Mange gyngemiljøer, kæmpe gynger, traktordæk, redegynger, dobbeltgynger og alm. gynger. Der ophænges hængekøjer, dobbelthængekøjer kæmpehængekøjer og solohængekøjer. Naturlegeplads udformes også som tarzanbane. Legepladsen må gerne være åbent men med beplantninger der tydeliggøre funktionsområder. Der skal påtænkes afgrænsninger i forhold til vandområder/å/sø. Sandkassemiljø ved indskoling/sfo

244 242 Der etableres store sandkasser, i nærheden af indgangen til indskoling/sfo Flere steder overdækkes sandkasser med sejldug/solsejl - så den kan bruges året rundt. Der skal være store og små sandkasser. Omkring sandkassen opstilles små legehuse. Sandkassen skal være med siddekant der ikke er for bred eller høj og udført i træ. Der skal være med mulighed for opbevaringskasse til legetøj. Sandkasser fyldes med strandsand og ikke bakkesand. Sandkasser udføres med fast bund således opblanding af sand og jord ikke kan ske. Flere af sandkasserne skal opdeles i tør og våd afdeling. Våd afdeling skal være med mulighed for at kunne grave søer og kanaler. Vand lednings systemer med aftapnings muligheder. Høj central placeret voksen afspærringsventil, i vådafdelingen. El installationer herfor medtages. UD19 UD20 UD21 UD22 Hoppepude Hoppepude med oppustelig faldunderlag placeres over udgravet område. Hoppepuden fremstilles i polyesterdug og må ikke indeholde ftalater. Hoppepuden fastgøres til terrænet med pløkker i fastgørelses ringe eller til Ramme fastgjort til terræn. Blæser i størrelse, der modsvarer arealet på hoppepuden. Installation til blæser udstyres med nøgleafbryder. El installationer herfor medtages. Hockeybane En hockeybane mellem 20 og 40 m bred og mellem 40 og 80 m lang, med høj bande som et højt hegn omkring hele banen. Bordtennis Udendørs bordtennisbord. Skal væretüv godkendt til Klasse D (fritidssport). Multibane Multibaner/boldspil til forskellige boldspil: fodbold, basket-

245 243 UD23 UD24 UD27 UD28 UD29 UD30 UD31 UD32 bold og hockey med opstregning på banen.3-4 stk. Banerne skal være med faste bander og gummibelægning Indgang til bane via luge/lem, med mulighed for, at kører hockey mål ind til placering i håndbold målet. 1 Multibane skal kunne overrisles i vinterperioden og udstyres med belysning for anvendelse for aftenklub Kælkebakke Kælkebakke etableres i område hvor forhindringsbane /tarzanbane og forhindringsløb kan foregå. Kælkebakken kan evt. opbygges af overskudsjord fra byggeriet. REKREATIVT OMRÅDE Løbebane 3000 m Afvekslende område til orienterings- / løbsundervisning Bakkelandskab del af skolegård Atletik Løbebane 100m Højdespring Længdespring Kuglestød Opbevaringssted til redskaber

246 244 4 TEKNISK BESKRIVELSE 4.1 Overordnede kvalitets- og funktionskrav Der skal lægges afgørende vægt på et godt miljø for børn, personale. Og andre brugere af byggeriet. Der skal desuden lægges stor vægt på et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for alle, der som led i deres erhverv har deres gang i bygningerne. Det drejer sig f.eks. om følgende: - rengøringspersonale - håndværkere - vinduespudsere - renovationsarbejdere - leverandører Den håndværksmæssige udførelse på pladsen skal ske med stor omhu og kontrol af det udførte arbejde, og skal være omfattet af byggeriets kontrolplaner Materialer Materialer skal være af god kvalitet, enkle og ærlige i udtryk og rige på oplevelser. I materialevalget skal følgende prioriteres højt: - indeklima / arbejdsmiljø - lang levetid - holdbarhed - lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter - lav miljøbelastning, gerne genanvendelige Byggematerialer skal være forenelige med andre materialer de sammenbygges med i fysisk og kemisk henseende. Materialer som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende skal i videst muligt omfang undgås. Materialer giver, enten i sig selv eller ved afgivelse af absorberende lugte fra omgivelserne, bidrag til forringelse af luftkvaliteten, og der skal derfor vælges lavt forurenende byggematerialer og produkter, der er omfattet af Dansk Indeklima Mærkning og Svanemærkningsordningen. 4.2 Indeklima Generelt Indeklimaet skal prioriteres højt, og der skal ved valg af byggematerialer, og sammensætning heraf, tilstræbes at give en positiv indflydelse på bygningernes indeklimamæssige kvaliteter. Der må ikke anvendes materialer eller metoder med negativ indvirkning af indeklimaet. Såfremt der er mistanke til et materiales egenskaber, skal anvendelsen heraf undlades. I projekteringen skal der hele tiden inddrages den seneste viden på området i form af gældende normer og forskrifter så som SBI-publikationer m.v. Det skal sikres, at bidrag til indeklimaet fra eventuel ekstern forurening i jord og grundvand ikke overstiger de gældende grænseværdier, der er angivet i luftvejledningen, samt de ret-

247 245 ningslinier der er fastsat i Miljøstyrelsens projekt nr om jord og grundvand, Toksikologisk kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Indeklimaet er afhængig af samspillet mellem en lang række faktorer bl.a.: - termisk indeklima - atmosfærisk indeklima - akustisk indeklima - optisk indeklima - statisk elektricitet - rengøring Kravene for de nævnte faktorer vil blive gennemgået i det følgende Termisk indeklima Der skal sikres et behageligt termisk indeklima året rundt. Vinter min C Sommer C Ved højere udetemperaturer kan rumtemperaturen overstige ovennævnte temperaturer. Kravene til termisk indeklima skal kunne opfyldes ved en udetemperatur på C Indeklimaet opfyldes ved mekanisk ventilation, materialevalg, rummenes orientering, størrelse af tagudhæng, solafskærmning, oplukkelige vinduer, udeluftventiler m.v. Solafskærmninger kan afhjælpe på overtemperaturer, og kan odvirke gener fra lavtstående sol i for- og efterår. Solafskærmningen må ikke hindre udsyn, og skal være lette at betjene og robuste overfor vind og vejr. En velisoleret klimaskærm vil være at foretrække ud fra et indeklimamæssigt synspunkt. Der børe tunge materialer i gulv og gerne i en eller flere vægge for at udjævne varmetilførslen fra personer og eventuel solvarme. Eventuel generende overskudsvarme/ forurening fra diverse udstyr skal fjernes ved kilden med ventilation/ udsugning. Dette gælder f.eks. stinkskabe, emhætter, kopimaskiner og lignende. Kuldenedslag fra vinduespartier og trækgener evt. fra udeluftventiler skal undgås ved anbringelse af varmekilder under vinduer og placering af udeluftventiler over vinduer. Udelufventiler skal afbøje luftstrømmen mod loft eller parallelt med væg. Der udføres BSim2002 beregninger på udvalgte rum, min. 10 rum. Der henvises til DS 474 Specifikation af termisk indeklima, 1995, samt SBI-anvisning 182, Indeklimahåndbogen, 2000.

248 Atmosfærisk indeklima Ventilationen skal afpasses de aktiviteter, der foregår i det pågældende rum og efter forureningen fra byggematerialer. Myndighedskrav skal opfyldes. Udover Bygningsreglementets krav skal brugerne gives mulighed for, ved bl.a. let betjente vinduesgreb, at kunne foretage periodevise udluftninger. Det skal tilstræbes at bruge så naturlige materialer som muligt, f.eks. gulvplader med meget lille eller intet indhold af formaldehyd eller andre afgasningsstoffer. Afgasningstider for materialer skal anføres i drift- og vedligeholdelsesmanualen. Fugemasser, lime, spartelmasser m.v. må ikke indeholde organiske opløsningsmidler. Entreprenøren skal dokumentere dette i form af datablade og arbejdshygiejniske brugsanvisninger, inden det pågældende materiale tages i brug. Dokumentationen indsættes i drift- og vedligeholdelsesmanualen. Afsyring af blankt murværk skal udføres korrekt og i videst muligt omfang undgås indvendigt. Der henvises til Indeklimahåndbogens kap.12, Ventilation og luftkvalitet Radonsikring Konstruktioner skal udføres lufttætte mod undergrund for at modvirke at gassen Radon trænger ind i bygningen. Radonniveauet skal begrænses ved at gøre bygningens konstruktioner, terrændæk, kældergulve og ydervægge, rørgennemføringer m.v., mod jord lufttætte. Radonsikring udføres i.h.t. Vejledning om radon og nybygger, Bygge- og Boligstyrelsen, november Radonsikring kan suppleres med ventilering / trykudligning af drænlaget. Trykudligningen kan ske via en eller to åbninger til det fri, evt. via omfangsdræn Fugt i konstruktioner og materialer Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indbygning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp, der oftest opstår ved længere tids fugtpåvirkning. Fugtpåvirkning og risiko herfor skal omgående elimineres, og der skal føres et systematisk bygningssyn under hele byggeperioden. Kuldebroer vil kunne forårsage dannelse af skimmelsvamp og skal ubetinget undgås. Før ibrugtagning og løbende gennem opførelsen af byggeriet skal der udarbejdes en fugtteknisk dokumentation, som indeholder: - Kontroldokumentation af fugttekniske forhold under udførelsen - Resultater af fugtmålinger Resultaterne skal indføjes i KS-materialet. Som supplement til den fugttekniske dokumentation gennemføres en systematisk visuel kontrol for skimmelvækst.

249 Akustisk indeklima God akustisk komfort i et klasseværelse er, når eleverne ikke skal anstrenge sig for at høre hvad der foregår, og læreren ikke skal anstrenge stemmen for at trænge igennem. Der skal i planløsningen forebygges støjgener i bebyggelsen. Der skal udover Bygningsreglementets krav tilgodeses krav fra AT vedrørende lyd- og støjforhold, samt de i nærværende beskrivelse anførte krav. Intern og ekstern støj, efterklangstid, lydisolation, lodret og vandret, dørklasser m.v. fastlægges med udgangspunkt i SBI-anvisning 218, Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger, 2008, samt BR10. Kravet til efterklangstid er 0,6 sekund i klasselokaler og i undervisningsrum til sang og musik, mindre end 250 m³ (elektrisk forstærket). I undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m³ (korsang og akustisk musik) 1,1 s, Fællesrum samt fællesgange, der benyttes til gruppearbejde og lignende 0,4 s og fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende 0,9 s, Trapperum 1,3 s. Efterklangstider skal eftervises af entreprenørens rådgivere i forbindelse med projekteringen samt eftervises ved kontrolmåling. Beregninger og målinger udføres for typiske lokaler, samt i lokaler, hvor der med baggrund i projektets udformning kan forventes problemer vedr. efterklangstider. Generelt: - Lydabsorbenter på lodrette flader må makimalt udgøre procent af det samlede lydabsorberende areal. - Vægge, hvor der isættes glaspartier, skal have en lydreduktion på 36 db. - Ekstern støj fra byggeriets tekniske installationer må ikke overstige 40dB(A) 2 m foran vinduer og på udendørs opholdsarealer. - Hverken intern eller ekstern støj fra installationer må indeholde hørbare toner eller impulslyde. - Kravet til støjniveauet intern gælder støj forårsaget af interne kilder som VVS - installationer, ventilation etc. 30 db - Da der kan opstå et meget højt lydniveau omkring enkelte funktioner og der samtidig er funktioner som er lydfølsomme, stilles ekstra store krav til lyddæmpende foranstaltninger og akustikregulering. - Adskillelser mellem funktioner med højt lydniveau og funktioner med høj følsomhed skal udføres med en luftlydsisolation på minimum 60 db. - Funktionskravet for institutioner følger anvisningerne i SBI anvisning nr Optisk indeklima Der skal være god dagslystilgang i bygningerne, som sikrer at rummene er velbelyste. Afskærmning, indretning, belysning, farve- og materialevalg m.v. tilpasses således, at der opnås et godt og sikkert optisk miljø uden generende blænding og kontrastvirkninger, og med energimæssig optimering.

250 248 Bygninger med dybe overdækkede rum med begrænset loftshøjde bør undgås, idet dette reducerer muligheden for at få tilstrækkeligt dagslys ind i rummene, og bygningernes rumdybde bør være forholdsvis beskeden, mindre end to gange rumhøjden. Højloftede rum, vil fremme udnyttelsen af dagslyset. Dagslyset skal kunne definere forskellige aktiviteter, forandre og understrege rummenes karakter. Undervisning af mindre arbejdsgrupper spredt over flere områder i bygningen samtidig med, at der stadigvæk vil være centraliseret tavleundervisning, stiller krav om fleksible rum med områdeopdelt belysning. Anlæggene skal udføres zone opdelt med styring efter dagslysforhold og aktiviteter. I undervisningssituationer med brug af interaktive tavler bør der fokuseres på lysniveau på tavlen samt på blænding og kontrastforhold. Der skal tages hensyn til særlige forhold som edb-skærmarbejde. Der skal være mulighed for afskærmning af generende direkte og diffust sollys. Udvendig solafskærmning bør være fleksibel og tage hensyn til elevernes behov for udsyn og mulighed for at hvile øjet og anvendes til, at reducere blændingsgener fra himlen og udjævne lysfordelingen ind gennem rummet Indvendig solafskærmning bør udføres som rullegardiner, da denne løsning er bedre end almindelige gardiner pga. af muligheden for delvis afskærmning For belysningsanlæg kræves det, at energiforbruget begrænses mest muligt under hensyntagen til rummets udformning, anvendelse samtidig med at krav til belysningens kvalitet og driftstid efterkommes. Belysningen skal differentieres efter forskellige aktiviteter og understøtte "naturlige" lysforhold i bygninger. God dagslystilgang giver ligeledes mulighed for energibesparelse. Der henvises til Indeklimahåndbogens kap. 25 og til SBI-anvisningen 219, Dagslys i rum og bygninger, Belysningsanlæg skal udføres på grundlag af DS 700-serien "Retningslinjer for kunstig belysning i arbejdslokaler" (Dansk Standard, 1997) Statisk elektricitet Statisk elektricitet skal i vides muligt omfang undgås ved bl.a. at anvende antistatiske belægninger og beklædninger Rengøring Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at opretholde en høj hygiejnisk standard såvel indvendigt som udvendigt. Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, f.eks. ved at overdække dem samt forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter. Vinduer skal kunne pudses udvendig og indvendig uden brug af stige eller lift. Evt. fravigelser skal aftales med bygherren.

251 249 Der skal anvendes overflader, der er smudsafvisende, og som er lette at rengøre. Det er lettere at rengøre ind i afrundede hjørner end i skarpe hjørner. Der skal så vidt muligt undgås vandrette overflader over højden 1,8 m. Ved valg af byggematerialer skal de nødvendige behandlings- og rengøringsmidler vurderes nøje med henblik på at sikre arbejdsmiljø og sundhed. Der skal anvendes rengøringsmidler, som ikke afgiver sundhedsskadende stoffer. Der skal foreligge rengørings- og vedligeholdelsesprogrammer med angivelse af hvilke midler og metoder, der kan anvendes under hensyntagen til luftkvaliteten på kort sigt (midlernes afgivelse af stoffer, slid, m.m.) og på langt sigt (nedbrydning af materialer). 4.3 Tekniske krav for bygningsdele Krav som fremkommer direkte af love og bestemmelser samt alment gældende forskrifter, såsom Bygningsreglementet, SBI- og BPS-publikationer forudsættes bekendt, og er således ikke behandlet i tekniske krav til byggeriet. 4.4 Bygningsbasis Jordbundsforhold Der udføres jordarbejde for bygninger. Der skal udarbejdes supplerende geotekniske forundersøgelse til placering af nye bygninger inden byggestart Fundamenter Fundamenter udføres Terrændæk Terrændæk udføres. 4.5 Primære bygningsdele Ydervægge Bygherren ønsker en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion, der tilgodeser de generelle krav til lyd, brand, varmeisolering og statiske funktionskrav Ydervægge Bygninger opføres med facader i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Der opføres et muret byggeri med fremhævede partier i begrænset omfang. Lette partier udføres som farvede partier med beklædning af materialer, som fiberbeton, glas eller anet materiale, som kræver minimal vedligehold. Det skal i hvert enkelt tilfælde overvejes at udføre ståldele og armeringsstål i facaden i rustfrit stål. Eksempelvis kan nævnes: Stålkonsoller og beslag til fastholdelse af bygningsdele. Armering (inkl. bindetråd) i tynde og udsatte betonkonstruktioner. Sokler udføres med pudset overflade til min. 10 cm under nederste lecablok. Sokkelpuds må overalt maximalt udføres 30 cm over færdigt terræn.

252 Ydervægge - bagmur Bagmur foretrækkes udført af beton, letbeton eller murværk. Der skal drages omsorg for, at risikoen for revnedannelser minimeres, dels ved opmærksomhed på stabile samlinger, dels ved at der afsættes tilstrækkelig tid til udtørring inden overfladebehandling påbegyndes. Beton- eller letbetonelementer må maksimalt have en fugtprocent som anbefalet af Dansk beton Industriforenings Elementfraktion ( BIH) Indervægge Indervægge - skillevægge Skillevægge kan udføres i beton, letbeton eller murværk. Ikke stabiliserende indervægge kan evt. udføres som gipspladevæg med 2 lag gips på hver side, hvor det yderste gipslag udføres i fibergips eller anden tilsvarende robust pladebeklædning. Alle skillevægge skal under alle omstændigheder besidde en sådan styrke, at mindre installationsgenstande, bogreoler, og andet sædvanligt inventar frit kan ophænges uden deformation af væggene og uden ekstraordinære foranstaltninger, og således at kravene til lydisolering kan overholdes Indervægge indvendige vægge omkring toilet og baderum Omkring toilet og baderum skal der anvendes beton, letbeton eller murværk Tage Udhæng og taghældning Tagflader udføres med taghældning på over 1: 10 samt udhæng, der yder beskyttelse af ydermur, døre og vinduer Tagdækning Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer i tagdækning, bortset fra solceller. Tage kan udføres med tegl, tagpap eller tagfolie med listedækning og i øvrigt i henhold til lokalplanens bestemmelser. Såfremt der anvendes tagsten skal disse leveres fra anerkendt teglværk, der er tilsluttet kontrolordning. Det skal sikres at stenene kan gives garanti for frostfasthed. Tage og ovenlys skal udføres, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrædning. Der skal gives minimum 15 års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse, samtidig med at følgeskader også er dækket af garantien. Garantien skal omfatte hele tagdækningsentreprisen fra det bærende underlag, inkl. eventuel isolering, til den færdige tagdækning Undertage Undertage skal udføres af plademateriale.

253 251 Undertag skal være vejrbestandigt overfor sollys og fugt, og skal kunne binde fugt, som vil kunne opstå på tagets underside. Der skal sikres fornøden ventilation mellem undertag og isolering Lukning af tage Tage udføres således, at der ikke er adgang til tagrum for mår og andre skadedyr Udluftningshætter Udluftningshætter som det anvendte tagmateriale eller zink. Omfanget af taggennemføringer skal minimeres. Hvor gennemføringer ikke kan undgås, skal disse udføres på fast underlag eller af præfabrikerede gennemføringer i.h.t. Byg - Erfa blad nr Ovenlys Undervisningslokaler, opholdslokaler skal generelt være velbelyste med dagslys, evt. via ovenlys. Ovenlys skal kunne åbnes elektronisk ved overophedning af lokaler, og skal være tilkoblet regn- og stormsensor samt alarmsystemet Skotrender Skotrender udføres med overflade af zink Tagrender og tagnedløb Tagrender og nedløb samt tilbehør udføres af zink. De nederste 2 m af tagnedløb udføres i galvaniseret stål for hærværkssikring. Tagrender udføres fritliggende. Udformning af tagrender kan indgå som et arkitektonisk element i byggeriet. 4.6 Kompletterende dele Ydervægge, komplettering Der ønskes anvendt vinduer og døre, som kræver minimum vedligehold, udført af træ indvendigt og aluminium udvendigt. I forbindelse med projekteringen skal entreprenøren udarbejde en farveplan, omhandlende døre, tilsætninger, dørplader, ind og udvendige farve på døre og vinduer m.v. og som skal godkendes af bygherren (NCS-skalaen). Bygherren skal gives mulighed for at vælge mellem flere forskellige farver / overflader på døre/ vinduer f.eks. aluminiumsfarver, malebare dørplader, laminerede/ finerede dørplader. Partierne ønskes malet i farve og kvalitet, hvor smuds, snavs og stødmærker elimineres Vinduer og døre Glas i døre og vinduespartier skal afmærkes af hensyn til personer med nedsat synsevne, for at minimere risikoen for at kollidere med glasset. Afmærkningen skal placeres således,

254 252 at den er varig og synlig under alle normale belysningsforhold, og kan bestå af ornamentglas, farvet glas, lamineret glas med afmærkning i folien eller sandblæst glas. Samtlige døre skal, med mindre andet er angivet, have en bredde, der muliggør passage med en kørestol. Døre skal være DDK - mærkede Vinduesleverandør skal være tilsluttet DVC. Generelle materialekrav for alle vinduer og udvendige døre: - Der skal sættes dørstopper ved alle udadgående døre. Udadgående døre skal kunne fastholdes på stormkrog på mur eller nedstøbt søjle. - Udadgående døre leveres med dørpumper. - Foran døre monteres udvendigt løs skraberist i vinkeljernsramme, og indvendigt monteres nedfældet måtteramme med kørestolsvenlig måtte, hvor der ikke er måtte i hele rummet - Skraberiste og måtter udføres niveaufrit med omkringliggende belægninger og gulve - Døre- og betjeningsgreb på vinduer skal være robuste og skal være ensartede betjeningsvenlige greb udført i rustfrit stål kvalitet som Randi Novo-line eller af tilsvarende kvalitet - Såvel overflader som beslag ønskes vedligeholdelsesfrie i mindst 5 år - 3-punktslukning af døre foretrækkes - Tætningslister skal være udskiftelige - Døre i fællesarealerne skal kunne fastholdes i åbningsstilling mod væg - Alle vinduer skal kunne pudses indefra eller direkte fra terræn uden anvendelse af stige eller lignende. Undtaget herfra er store sammenhængende glaspartier, som strækker sig over flere etager. - I syd og vestvendte facader skal der anvendes soldæmpende glas Vinduer og døre tæthedskrav: Det skal ved prøvning dokumenteres, at hver type og størrelse af vinduer og yderdøre kan godkendes med hensyn til vand- og lufttæthed. Prøvning skal udføres i henhold tilde forskrifter, der er gældende for autoriseret prøvning i Danmark udstedt af Statens Prøvenævn. Der stilles krav til prøvningen i henhold til nedenstående tabel: Normalt krav Skærpede krav Lufttæthed Udmærket Udmærket Vandtæthed God Udmærket Punktlækager Brugbar God Skærpede krav kræves, hvor vindbelastningen i henhold til vindnormen giver et karakteristisk tryk større end 700N/m 2. Vinduer og døre varme- og lydisolering - Skal levers med en gennemsnitlig U-værdi for glas/ramme/ karm på max. 1,4 W/m2/0C. - Der skal anvendes energiruder med U-værdi på max. 1,1 W/m2 /0C. - Lydvinduer skal være med dokumenterede egenskaber i henhold til DS - Indvendige fuger ved vinduer og døre skal være tætte, også under vinduesbundplade og evt. ved gulv

255 253 - Ved dørene skal man være særligt opmærksom på kuldebroer ved dørtrin. Ydervægge vinduer og døre, funktionskrav til vinduer: - Alle vinduer skal kunne pudses indefra eller direkte fra terræn uden anvendelse af stige eller lift. - Vinduer skal forsynes med børnesikring i.h.t. myndighedskrav. - Vinduer skal kunne fastholdes i flere positioner for rumudluftning. - Vinduer skal åbne udad - Vinduer og døre forebyggelse af indbrudskriminalitet - Slutblik skal være forsvarligt fastgjort sikkerhedsblik. - Karmtræ sikres mod udbøjning ved forkiling direkte bag slutblik. Cylinder skal sikres mod udvridning med værktøj (max. 2 mm.) fremspring. - Vinduer der umiddelbart kan nås fra terræn eller bygningsdele, skal sikres på følgende måde: Gående vinduesrammer skal have ventilationsstilling sikret mod indbrud. - Udadgående terrassedør skal sikres mod oplukning, når/hvis hængslets dorn fjernes. - Alle udvendigt monterede skruer, der ved udskruening gør det muligt eller lettere at åbne vinduet, skal være envejsskruer. - Såfremt vinduets lukkebeslag ikke er sikret mod opbrydning udefra, skal der monteres separate indvendige hasper. Hasperne skal kunne åbnes uden brug af værktøj eller nøgle. - I døre af letmetalrammer skal der anvendes låsekasse med hagerigel eller svingrigel. - Udadgående døre skal kunne fastgøres på stormkrog på mur Sålbænke, afdækninger m.v. Sålbænke og afdækninger skal være frostfaste og skal udformes således, at de effektivt afleder regnvand væk fra murfladen. Sålbænken skal således føres ca. 5 cm ind i sidefalse. Se Byg-Erfa blad nr Sålbænke udføres i fiberbeton, klinker, zink eller naturmateriale Indervægge, komplettering Indvendige døre Dørkarme udføres af træ og uden bundstykker, og påmonteres kantbeskyttelse. Dørplader skal være massive og/eller glasramme med sikkerhedsruder. Udføres med malet overflade. Samtlige døre skal udføres under hensyntagen til brand- og lydkrav m.v., ligesom krav til tidligere anførte rumbeskrivelser skal tilgodeses. Døre til toilet- og baderum skal være vandtæt forseglede i bunden og toppen. På begge sider af dørplader monteres sparkeplader, h= 280 mm. Mobilvægge skal kunne overholde en luftlydsisolation R w på mindst 52dB. Kravet ergældende for den samlede og indbyggede konstruktion incl. tilslutninger ved gulv, væg og loft. Døre og betjeningsgreb skal være robuste. Dørgreb skal være rustfrit stål i kvalitet som Randi Novo-line eller dermed ligestillet. Der monteres dørstop, type som skildpadde, ved alle indvendige døre.

256 254 Bygherren skal gives mulighed for at vælge mellem flere forskellige farver på døre. I forbindelse med projekteringen skal entreprenøren udarbejde en farveplan, som skal godkendes af bygherren (NCS-skalaen ) Fodlister og sandlister Linoleumsbelægning: Fodlister udføres som standard fyrretræs fodlister til maling i rum med linoleumsbelægning. c Højkantsparket, lakeret: I rum med højkantsparket udføres fodlister og sandlister i lakeret eg, svarende til gulvbelægningen Installationslemme Alle lemme og mandehuller udføres min. 70 x 80 cm. Der skal fremsendes en plan til godkendelse, som viser placering og adgang til målerarrangementer Dæk, komplettering Undergulv ved højkantsparket udføres som strøgulv under gulvspånplader med fer og not eller som beton. Der udføres strøgulve med gulvspånplader med fer og nor under gulvbelægninger i linoleum og vinyl eller som betonundergulv. Strøgulve skal udformes, så der opnås de bedst mulige pladsforhold for installationer. Den teoretiske konstruktionshøjde skal være mindst 150 mm. Under udførelsen skal der tages foto af installationer i strøgulve inden gulve lukkes. Hvor der anvendes gulvvarme skal gulve lægges direkte på beton/afretning. Der udføres betongulve ved gulvbelægninger udført i klinker eller andet hård belægning Trapper og ramper Trapper og ramper skal udføres, således at disse er lette at gå på og sikre at benytte. Indvendige trapper forsynes med stødtrin. Det yderste af trinfladen og trinfladen skal markeres og være i plan med stødtrinnene. Udvendige trapper udføres med max. 10 trin for hvert løb. Ved trappeløb på mere end 10 trin, udføres reposer. Udvendige ramper skal kunne bruges af alle og være bekvemme og sikre at færdes på. Ramper skal udføres med min. bredde på 1,5 m og udføres med vandret repos på 1,5 x 1,5 m ved start og slut af rampe.

257 Lofter, komplettering Lofter udføres som akustiklofter med skjulte skinnesystemer eller monteres direkte på forskalling eller andet ophængningssystem. Systemlofter skal være forberedt for Indbygning af belysning i lofter. Lofter udføres som perforerede / udstansede plader som ud over at tilføre æstetiske kvaliteter også skal give gode akustiske egenskaber. Lofter skal have god lydabsorption og refleksions egenskaber for at sikrer god udbredelse af talelyd og modtagelse. Loftet kan i mindre rum udføres med glatte plader, afhængig af anvendelse. Akustik træbetonplader, af træuld og beton, kan anvendes for loftbeklædning. Træbetonpladerne skal leveres med høj lydabsorptionsevne. Lofter i produktionskøkken og andre rum med forarbejdning og opbevaring af levnedsmidler udføres som malebaseret, fugefri antibakteriel belægning, velegnet til områder med relativ høj fugtighed. Lofter her leveres med antimikrobiel beskyttelse mod mug, bakterier og skimmelsvamp. Skal være slidstærk og modstandsdygtig overfor stød og slag. Alternativt anvendes hertil egnede og godkendte hygiejnesystemlofter. Samtlige lofter skal fremstå lyse og venlige i overflade og overfladestruktur. Ved lampesteder og installationsgennemføringer monteres fugtspærre ved lofter mod fast underlag i henhold til Byg Erfa blad nr Komplettering Låse Der udarbejdes en låseplan, som godkendes af bygherren. Alle indvendige og udvendige døre, ekskl. Skydedøre monteres med cylinderlåse, cylinderringe, låsekasser og slutblik. Låse isættes umiddelbart inden afleveringen. Udvendige døre skal være med låsesystem svarende til SKAFOR-klasse rød, og indvendige døre skal være med låsesystem i SKAFOR-klasse blå. 4.7 Overflader Generelt Alle malede overflader, herunder installationer med og uden isolering, skal beskrives med korrekt behandling i henhold til DS og Malerfagligt Behandlingskatalog. MBK. Der skal påregnes afsætning af farveprøver må min.1 m 2 for hver malet overflade. Der skal udarbejdes en behandlingsoversigt.

258 Overflader, definitioner vedrørende krav til malerbehandling Definitioner i forhold til MBK. Funktionsklasser: I Ingen æstetiske og eller funktionelle krav II Æstetiske og middel funktionelle krav III Æstetiske og høje funktionelle krav IV Specielt høje æstetiske og eller funktionelle krav Korrosionsklasser: 0 Ingen aggressivitet 1 Ubetydelig aggressivitet 2 Middel aggressivitet 3 Stor aggressivitet 4 Meget stor aggressivitet Forventet udfald - af klargøringen af underlaget inden slutbehandling: G Udfyldt flade U Udfyldt flade J Jævn flade - af den synlige overflade: E Ensartet flade D Dækket flade L Lukket flade S Struktureret flade B Beklædt flade V Vandafvisende flade Overflader, udtørring Der skal afsættes tilstrækkelig tid og evt. udgifter til udtørring af råhuset, inden overfladebehandlinger eller belægninger påbegyndes. Det skal ligeledes sikres, at betongulve har en passende fugtighedsprocent, inden trægulv eller anden gulvbelægning påbegyndes. Det skal indarbejdes i kvalitetsikringsmaterialet, at der skal udtages fugtprøver inden overfladebehandling/belægning påbegyndes. Fugtindholdet skal måles ved veje/tørremetoden eller tilsvarende Udvendige vægoverflader Alt udvendigt træværk (også trykimprægneret træ) skal overfladebehandles, og behandlingen skal være så god, at en vedligeholdelse først kan forventes efter 5 år fra afleveringen. Funktionsklasse III, udfald D, DL eller DG. Alle befæstigelsesmidler til pladebeklædninger m.v. skal udføres af rustfast stål.

259 Indvendige vægoverflader Beklædning/behandling på alle skillevægge skal være robust, let afvaskelig med højt glansnummer, ligesom de skal være holdbare overfor mekaniske påvirkninger. Vægbeklædningen fastlægges i øvrigt under hensyntagen til lysmæssige og klimatiske forhold, samt til den underliggende konstruktion, herunder også til beboernes og de ansattes velvære og velbefindende. Der skal regnes med flere farver på vægge i.h.t. farveplan aftalt med bygherrerådgiveren ( NCS-skalaen, i vægstore enheder ). Der skal desuden regnes med beskæring i alle overgange væg/loft, samt ved vinduesfalse. I fælleskøkkener skal der være malet glasfilt/væv. Over og under køkkenbordet opsættes vægfliser. Ensformighed på vægflader i køkkenerne kan brydes med flerfarvede fliser evt. som felter eller friser og lignende. I alle baderum skal der opsættes flisebeklædning til loft. I øvrige vådrum skal der udføres partiel flisebeklædning ved vaske, ca. 1 m 2. På vægge i boligerne opsættes glasfilt som males. Krav til indvendige vægoverflader fremgår af nedenstående tabel: Normalt krav Skærpede krav Lufttæthed Udmærket Udmærket Vandtæthed God Udmærket Punktlækager Brugbar God Gulve, overordnede krav Gulve vælges ud fra hensynet til den aktuelle anvendelse, herunder hensyn til slidstyrke, skridsikkerhed, indeklimahensyn m.v. Belægningerne skal generelt imødekomme kravene til komfort, indeklima, slidstyrke, rengøringsvenlighed og støjdæmpning. Linoleum og vinyl skal være GSO-klassificeret og med 5 års slidgaranti for den aktuelle anvendelse. Belægninger lægges med antistatiske egenskaber og der skal bruges ledende lim med et kobberbånd på tværs af banernes retning. Kobberbåndene skal jordforbindes. Måling af modstanden for lagte gulve indføres i KS-materialet. Ved hulkehl skal både udvendige og indvendige hjørner trådsvejses. Rørgennemføringer tætnes med præfabrikerede, VA-godkendte bøsninger. Der skal regnes med flere farver iht. farveplan aftalt med bygherren.

260 Gulve, krav til overflade på gulvet Trægulve Højkantparket af små massive stave i eg, der er stillet på højkant, mm tykkelse, 8-10 mm i bredden og 160 mm i længden, der fuldlimes til undergulvet Parketten lægges i dagslysretning og symmetrisk på gulvet. Der opmåles gulv før lægningen, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens. Klodserne fra flere pakker skal blandes, så gulvet får et harmonisk udseende. Anslagslister, inddækninger mv. monteres så klodserne kan gå ind under disse. Efter lægningen foretages en total afslibning indtil passende overflade opnås. Inden sidste afslibning lukkes gulvoverfladen med en udspartling blandet med slibestøv Ved udlægning på pladegulv, skal dette som minimum være samme tykkelse som trægulvet. Ved samtidig anvendelse af gulvvarme, skal gulvet lægges på beton. Undergulvet skal være fugtisoleret, jf. til SBI-anvisning 178 Bygningens fugtisolering. Under parketten udlægges gummikork/ lyddug fuldlimet til undergulv, af hensyn til forbedret gangkomfort og nedsættelse af trommelyden. Dilatationsfuger udføres i kork. Der skal mellem væg, rør, faste installationer og gulv være en afstand på min. 10 mm af hensyn til gulvekspansion. Trægulvet slibes og slutbehandles med mat lak. Gulvet skal efter overfladebehandling afdækkes med gulvpap for beskyttelse. Linoleum : Produktet skal være miljømærket med Svanen. Støjreducerende linoleum som type Forbo eller tilsvarende produkt, som banevare min. 2,5 mm, med trinlydsreduktion på min. 17 db. Linoleum fuldlimes mod underlaget. Linoleum udlægges i samme retning som daglysretning og sammensvejses med matchende svejsetråde. Gulvbelægningens farve og mønsterbillede skal være farveafstemt med designelement i gulvet/vægge. Ved overgang til tilstødende andet gulvmateriale skal der monteres stålskinne, der skrues fast til gulv. Vinylgulv : Skridsikker gulvbelægning af vinyl med akustiske egenskaber. Vinylgulvet skal opfylde Boligministeriets krav til vandtæt belægning i våde rum, GVK godkendt. Krav til skridsikkerhed på gulvoverflader er angivet i den tyske norm DIN 51130, hvor krav til skridhæmningsklasse og vandfortrængningsværdi er defineret.

261 259 Vinylgulve udføres med sokkel-hulkehl og fald mod gulvafløb. Vinylgulve skal være trinlydsdæmpet med homogent slidlag på min. 2,0 mm, samlet tykkelse 4,0 mm, med PUR-forstærket overflade. Trinlydsforbedringen skal være min. 17 db. Gulvbelægningens farve og mønsterbillede ligesom svejsetrådens farve skal være farveafstemt med designelement i gulvet/vægge. Ved overgang til tilstødende andet gulvmateriale skal der monteres stålskinne, der skrues fast til gulv. Klinkegulve Skridsikkerheden i toiletrum og baderum fastsættes i henhold til den tyske norm (DIN 51097). Klinker skal være af høj kvalitet, og overfladen skal være rengøringsvenlig, samtidig med at den er skridsikker. Der udføres sokkelhulkehl, 10 cm, i samme farve og materiale som gulvklinken. Gulvet udføres på uorganisk underlag, fx et betondæk, kan fliser lægges direkte på dækket. Der udføres en vandtæt membran under klinker i alle rum med klinkegulve. Betongulv Beton gulve glittes som traditionelle gulve, men overfladefærdiggørelsen kan ske ved en slibning. Den færdige betonoverflade skal fremstå som glittet overflade og uden skrabespartling. Betongulvet forsegles med fugtmembran efter slibning. Forseglingsmiddel må ikke anvendes inden betonen er afhærdet. Gulvet grundes og males med epoxy maling iht., farveplan godkendt af bygherre. Betongulve i det fri udføres af vandtæt beton. Stolpegulv Stolpegulv er massive firkantede stolper/klodser, ca. 88x88x150 mm sat på højkant, uden fer og not, således træets årringe ses. Stolper/klodser fra flere pakker blandes, så gulvet får et harmonisk udseende. Stolpegulv i eg/ robinie sættes i forberedt fint sand lag, dybde min 15 cm og lille afstand mellem de enkelte stolper. Højdeforskel mellem stolperne skal udlignes ved tromling af overflade forinden der fuges med fint strandsand, således at overfladen henstår med ensartet overflade og knasfuge.

262 Lofter, overflader Krav til overflader på lofter er som følgende: Overfladebehandling Gipsplader, skruer spartles, med spartlede samlinger og malet Færdigmalet nedhængt demonterbart gipsloft Færdigmalet akustikloft Krav FK II, udfald DLGU eller DLUS FK II, udfald DLGU eller DLUS FK II, udfald DLGU 4.8 Generelle krav til tekniske anlæg for VVS, Ventilation og El Generelle krav Projektering og udførelse af tekniske anlæg skal udføres efter gældende normer, Arbejdstisynets anvisninger, forskrifter og regulativer, forsyningsselskabernes bestemmelser, Når klokken ringer fra Branchearbejdsmiljørådet og øvrige myndighedskrav herunder BR2010. Vejledende værdier i normer skal som minimum overholdes. Beregninger vedrørende energirammer skal fremlægges for bygherren ved aflevering af myndighedsprojekt og hovedprojekt. Som dokumentation skal der afleveres en xml-fil. Målsætningen er at alle ressourcer i form af vand, varme- og el-energi udnyttes på den optimale og mest hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug. Valg af komponenter standardiseres i videst mulig udstrækning, og monteres efter fabrikantens anvisninger. Der skal installeres forbrugsmålere til løbende registrering af de forskellige vand og energiforbrug for henholdsvis hal, skoletandpleje og skole. Forbrugsmålere for varme skal være energimålere. Alle forbrugsmålere skal tilsuttes CTS og levere data til Herning kommunes energistyringsprogram Forsynings- og fordelingsledninger og -rør må ikke være synlige. AIA anlæg skal give signal til CTS anlæg og det skal projekteres at når AIA anlæg slår til skal unødvendig energiforbrugende udstyr slukke så som lys og udvalgte stikkontakter Teknikrum Der skal etableres et tilstrækkeligt antal teknikrum for tekniske installationer. I hvert teknikrum skal det tilstræbes at måling, regulering og fordeling af el, vand og varme er samlet. Teknikrum skal have indvendig adgang, og evt. direkte adgang fra det fri af hensyn til udskiftning af store komponenter. Teknikrum skal være aflåselige.

263 261 Der skal disponeres således, at installationer har en logisk opbygning og at der sikres god tilgængelighed for servicering af installationerne. Føringsveje skal struktureres tidligt i projektfasen, og der skal prioriteres en adskillelse mellem føringsvejene for ventilation, elinstallationer og vand/varme. Hovedmålere skal monteres tilgængeligt i hovedteknikrummet. Bimålere kan placeres hensigtsmæssigt i øvrige underteknikrum. Der skal under projekteringen afleveres en detail-tegning af opbygningen af teknikrum, som viser placering af alle komponenter for el, vand og varmeinstallation Forsyningsmæssige forhold Da grunden er ryddet ved opstart skal der etableres nye stikledninger til de nye bygninger. Vand: Vand leveres af Snejbjerg Vandværk Kontaktperson hos Snejbjerg Vandværk er: formand Leif Nielsen Telefonnummer til Snejbjerg Vandværk er: Kloak: Kloak aftages af Herning Vand. Kontaktperson hos Herning Vand er: Claus Sørensen Telefonnummer til Herning vand er: Fjernvarme: Fjernvarme leveres af Energi Midt Varme. Kontaktperson hos Energi Midt Energigruppen Jylland er: Georg Kristensen Telefonnummer til Energi Midt Energigruppen Jylland er: El: El leveres af Energi Midt. Kontaktperson hos Energi Midt er: Mogens Ramsdahl Telefonnummer til Energi Midt Herning er: Energi- og forbrugsmåling De enkelte værkers forskrifter skal overholdes. Varme: Der skal opsættes energimålere til måling af forbrug så der kan holdes øje med forbruget og afkøling i passende enheder og som minimum for hvert af følgende delområder: - Skolen - Hallen og Idrætsfaciliteter m.m - Tandplejen - for varmtvandsproduktion i hallen - For varmtvandsproduktion i skolen.

264 262 - For alle ventilationsanlæg. - Solvarmeanlæg. Vand: Der skal opsættes m³ målere til måling af vandforbrug så det hurtigt kan lokaliseres i hvilke område der måtte være en lækage og som minimum for hvert af følgende delområder: - Skolen - Hallen og Idrætsfaciliteter m.m - Tandplejen - For varmtvandsproduktion i hallen - For varmtvandsproduktion i skolen. - Hjemområde for klasse. - Hjemområde for klasse. - Hjemområde for klasse. - Hjemområde specialundervisning - Hjemområde specialundervisning - Faglokaler - Centrale rum. - Udvendig vand skolen/sfo EL: Der skal opsættes el måler så det kan lokaliseres i hvilke område der måtte være et uhensigtsmæssigt forbrug og som minimum for hvert af følgende delområder: - Skolen - Hver Hjemområde - Administration - Hallen og Idrætsfaciliteter m.m - Tandplejen - for hvert ventilationsanlæg. - El for fællesrum (4 stk. bimåler) Målere skal være let tilgængelige så de er nemme at aflæse og placeres 0,5 1,5 m over færdigt gulv, og i henhold til gældende reglement. Alle målere for el, vand og varme skal være med M-bus signal udtag for dataoverførsel

265 Dataopsamling energimålere og præsentation af forbrug Alle forbrugsmålere som hoved eller bimåler skal overføre forbrugsdata til CTS og til Herning Kommunes energistyringsprogram. Alle målere skal være M-bus målere og tilsluttes FA7 eller FA27 loggere fra CB-svendsen som er tilsluttet kommunes netværk. Loggere fra CB Svendsen leveres af bygherren, men installation og montering er med under entreprisen. Der skal på torvet være en storskærm som minimum 42 touch skærm, som viser skolens energiforbrug for el, vand og varme. Ligeledes skal den aktuelle produktion fra solceller og solvarmeanlæg registreres og vises på skærmen. Visningen skal kunne bidrage til at synliggøre forbruget så den kan bruges til undervisning. Skærm, installation og program for visning skal leveres og installeres og ingangsættes. Program skal lukke ned om natten sammen med at AIA slår til. Der skal løbende skiftes skærmbillede for at fange opmærksomhed. På skærmen skal vises det aktuelle dagsforbrug, månedsforbrug og årsforbrug og sammenligne med forbruget på samme tidspunkt forgående dag, uge, måned og år o.s.v. Ligeledes skal der på monitor vises hvor meget evt. solceller og solvarme anlæg har produceret, og hvor meget det er af skolens forbrug. Data fra den til CTS tilknyttede vejrstation skal også vises som, udetemperature, lysniveau ude, vindretning og hastighed. Disse præsentationer skal det også være muligt at se på både skolens og hallens hjemmeside, og modultilpasningen til disse hjemmeside skal være inkluderet Støjniveau Lydreduktion og støjniveau skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, Miljøstyrelsens vejledninger og Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger. Støjniveauet fra tekniske anlæg skal som minimum overholde de i BR2010 stillede krav for rum med stille aktivitet. Støjniveau fra vvs-anlæg og ventilation må højst være: - kontor 30 db(a) - fællesarealer 35 db(a) - undervisningslokaler/grupperum 30 db(a) - toilet og baderum 35 db(a) - øvrige rum 35 db(a) 4.9 VVS-anlæg VVS-anlæg generelle krav Ved udformning, materialevalg og placering i bygning og terræn skal installationerne sikres lang levetid. Desuden kræves det, at reparation og udskiftning kan foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele.

266 264 Føringsveje for forsyningsledninger i terræn skal videst muligt placeres i let tilgængelige områder og opfylde forsyningsselskabernes krav m.h.t. friarealer omkring ledningstracéer. Alle komponenter som kræver dette, skal være VA-godkendte. Bygningerne opdeles i hensigtsmæssige zoneområder og skal have sin egen styrefunktion med vejrkompensering via CTS - anlæg, hvor der samtidig kan lukkes/styres på varme og ventilation. Klasselokaler, kontorlokaler og gangarealer betragtes hver for sig som en selvstændig zone, som eks. et klasselokal er en zone. Ligeledes skal hallen og andre primære rum også hver for sig betragtes som primære rum, og hver for sig som en selvstændig zone. Ventilationsanlæggene skal følge samme zoneopdeling. Gulvvarmeanlæg forsynes med det nødvendige antal blandesløjfer placeret tættest muligt ved forbrugsstederne. Fremløbstemperatur for gulvvarmeanlæg må maksimal være 35º C. Alle rør for varme og vand og ventilationskanaler skal isoleres i henhold til forskrifterne. Alle komponenter uden varmeafgivelse (som motorer og lignende) i installationer skal isoleres med letåbenlige kapper fra fabrikanten eller specielt fremstillede isoleringstæpper Drift og vedligehold Der tilstræbes overalt let tilgængelige installationer af hensyn til vedligeholdelse, reparationer og evt. udskiftning. Hvor der er risiko for funktionssvigt eller skade som følge af frost, skal anlægget være frostsikret. Det gælder specielt anlæg i terræn og i tagrum. Det er et krav, at de tekniske anlæg opbygges af komponenter af anerkendte fabrikater således, at det med en vis sikkerhed kan garanteres, at reservedele kan leveres i en rimelig årrække. Generelt tilstræbes ikke højteknologiske anlægsløsninger, men installationerne udføres enkle med et rimeligt hensyn til fremtidens behov og teknologi. Alle anlæg skal være med til at sikre en lav driftsøkonomi Løsninger afstemmes i forhold til energiforbrug, komfortkrav og drifts tid. Der skal være den nødvendige instrumentering for kontrol og fejlfinding på anlæggene. Afspærrings- og cirkulationsventiler skal placeres hensigtsmæssigt, således at de er let tilgængelige for teknisk servicemedarbejder og håndværkere Forsyningsmæssige forhold Totalentreprenøren skal påvise at forsyningsledninger er tilstrækkeligt dimensioneret til at kunne klare alle krav som lavtemperaturanlæg. I forbindelse med forsyningsledninger fra fjernvarme og vand skal der dokumenteres en overkapacitet på 25 % i forhold til det aktuelle behov. Totalentreprenøren skal bekoste nyanlæg fra tilslutningspunkt frem til og med målerarrangement i teknikrum.

267 Distributionsanlæg for vand og varme Fordelingsledninger opdeles og fremføres hensigtsmæssigt i forhold til bygningsudformning og anvendelse. Lodrette installationsskakte udføres med hængslede inspektions lemme. Lemme udføres med låsecylinder i system.mn Vandrette installationskanaler skal være tilgængelige for inspektion i hele dens udstrækning. Såfremt vandrette installationskanaler ikke er tilgængelige føres vandbærende installationer i bygning i førings rør, således at eventuelle utætheder kan opdages og udskiftning af installationen kan foretages uden nedbrydning af bygningsdele. Ved alle fordelingspunkter skal afspærrings-, aftapnings- og indreguleringsventiler monteres, og derudover monteres alle nødvendige udluftnings- og aftapningsventiler på det øvrige rørsystem. Korrekt dimensionerede reguleringsventiler, samt et stabilt differenstryk over disse, skal sikre en god regulering. Der skal i teknikrum for hver blandekreds være afspærringsmuligheder for at aftappe vand fra varmeanlægget og lede let til kloak. Pumper, snavsesamlere, målere, motorventiler mv. skal placeres frit tilgængeligt i rigtig arbejdshøjde og monteres med union eller flangesamling mellem afspærringsventiler. Blandesløjfer udføres med ventiler for indregulering som TA og med afspærringsventiler på tilgang og afgang. Der monteres termometre i tilgang og afgang til varmekreds. Der skal monteres snavsesamlere i fremløb på alle blandesløjfer. Der monteres afspærringsventil før og efter hver snavsesamler. Pumper skal være Energiklasse A med ventil på begge sider. Shunt skal være med kontraventil. Der monteres en ventil i afgangen fra blandesløjfe så automatikken kan styre kredsens fremløbstemperatur. Pakningsmateriale, som ikke umiddelbart kan udskiftes, skal have en dokumenteret levetid svarende til rørenes levetid. Ved gevindskæring må kun anvendes vand og godkendt sæbe som skærevæske. Der skal foretages kontrolmålinger af indregulering og målerapport, som overleveres i forbindelse med afleveringen. Alle anlæg skal ved aflevering være rene ind- og udvendigt. Samtlige filtre og snavssamlere skal være rene/rensede og om nødvendigt udskiftet til nye. Alle tekniske anlæg skal leveres med 1 års fri service samt skriftlig og mundtlig driftsinstruktion af teknisk servicemedarbejder. Automatikkomponenter skal tilsluttes CTS-anlæg VVS-anlæg afløb i terræn Afløbsledninger skal dimensioneres til vandsparetoiletter (2/4 liter/skyl ). De af myndigheden krævede fedtudskillere skal installeres og være hensigtsmæssigt placeret af hensyn til tømning, og skal tilsluttes CTS-anlæg.

268 266 Hvor der er risiko for funktionssvigt eller skader som følge af frost, skal anlægget være frostsikret. Afløbsanlæg skal udformes således, at afledninger sker ved gravitation. Såfremt dette ikke er muligt, skal der etableres pumpeanlæg. Disse udføres som dobbeltgruppe med alternerende drift og alarmer, som tilsluttes CTS-anlægget og eksternt vagtselskab anvist af bygherren, samt driftspersonalet. Afløbsanlæg sikres mod indtrængning af rotter. Tagnedløb forsynes med sandfang og vandlås ved hver nedløb. Afstand mellem tagnedløbsrør må maksimalt være 12 meter. Riste over eventuelle vejbrønde skal vende på tværs af kørselsretningen. For overfladevand fra parkeringsplads og andre faste arealer kan der anvendes acrodræn eller almindelige vejriste. Acrodræn skal være med sandfang og vandlås for enden af hver drænledning. Vejriste til afvanding af overfladevand skal være med sandfang og vandlås. Ved lange fremføringer af omfangsdræn skal der placeres inspektions- og spulebrønde. Alle ledninger forsynes med spulebrønde placeret således at det er muligt at rense hele ledningsnettet på grunden, og som minimum følgende steder: - I jord uden for bygningen, så afstanden mellem renseadgangene højst er 40 m. - Ved retningsændring på under 90 grader uanset afstanden til næste renseadgang - Så alle ledninger kan renses fra begge ender. - Uden for bygning på begge sider af bygning, hvor ledning går hele vejen under bygning VVS-anlæg sanitet Der skal benyttes robuste og rengøringsvenlige sanitetsvarer udført med specialglasur. Ved håndvaske skal der anvendes berøringsfri armaturer med batteri og skal udlede omkring 6 liter vand pr. minut. Ved brusere skal anvendes armaturer med temperaturregulering, skal udlede omkring 8 liter vand pr. minut. I håndvask i køkken og rengøringsrum skal der monteres etgrebsarmaturer med et maksimalt vandforbrug på 6 liter pr. minut for køkken og 10 liter pr minut for rengøringsrum. I daginstitutioner og skoler skal der anvendes armatur med skoldningssikring Af hensyn til reparation skal alle haner og blandingsbatterier m.v. være af samme anerkendte fabrikat med keramiske pakninger. Der skal være stophaner foran alle armaturer og sanitetsgenstande. Udvendige vandhaner og vandhaner i affaldsrum skal være frostsikre og skal have monteret en indvendig afspærringshane. Alle betjeningsgreb og installationer ønskes udført letgående, således at de kan betjenes med én hånd og med et minimum af kraft. Brugen af betjeningsgrebene og installationerne ønskes let forståelige for brugerne. Sanitetsudstyr, såsom kroge, hylder m.v. skal være i god kvalitet.

269 267 Handicaptoiletter skal monteres med opklappelige armstøtter, sæde og bræt og skal være handicapvenlig Alle toiletter skal være væg monteret og leveres med lille og stort skyl og skal kunne låses til kun stort skyl. Toiletsæder skal være af kvalitet formstøbte med låg. Der skal være softclose på både sæde og låg Spejle skal være plan med væg og være af ekstra høj størrelse og placeres i en højde, der tilgodeser handicapbrugere og børn Der skal være fuget rund om sanitetsgenstande som toiletter, håndvaske, render og lignende, med en silicone fuge i farve tilpasset omgivelserne VVS-anlæg afløb i bygninger Afløbsanlægget skal udføres med fald, der tillader tilslutning af toiletter med reduceret vandmængde. Som faldstamme skal anvendes støjdæmpende afløbssystem. Faldstammer, der skal udluftes, skal føres til det fri (over tag). Der må ikke anvendes vakuumventiler. Synlige udluftninger bør placeres så diskret/afskærmet som muligt. Rensning af større afløbsledninger skal kunne ske uden for bygningen. Der skal etableres fast afløb fra såvel tørretumbler, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Der skal etableres fast afløb fra alle ventilationsanlæg. Der skal etableres fast afløb i gulv i alle teknikrum og rengøringsrum VVS-anlæg brugsvandsanlæg Vandstik indføres i teknikrum. Der monteres elektroniske m³ -måler med m-bus udtag pr bygningsafsnit med formidling af forbrug via CTS anlæg. Forbrug skal overføres til energistyringprogram. I forbindelse med hallen og omklædningsrum skal der etableres solvarmeanlæg til varmtvandsproduktion, med en beholder. Til supplement og til opvarmning af varmt vand i øvrige rum skal der anvendes fjernvarme til opvarmning af brugsvandet ved brug af gennemstrømningsvekslere. Det skal under projektering og planlægningen projekters så der ikke bliver for mange veksler eller at varmt vand skal cirkulere for langt, for at minimere varmetab herfra. Vandinstallationer skal udføres, således at reparationer kan foretages uden tømning af hele anlægget. Der skal være stophaner foran alle armaturer, sanitetsgenstande, apparater og afspærringsventiler på begge sider af pumper. Ved tapsteder skal temperaturen være gr. C (termostat). Fordelingsledninger for brugsvandsanlæg udføres i rustfri stål.

270 268 Der skal ved projektering af vandinstallationerne udføres foranstaltninger som effektivt forhindrer fremkomst af legionellabakterier i vandet. I teknikrum og rengøringsrum etableres udslagsvask med koldt og varmt vand. I affaldsrum etableres spulehane og afløb. De i rumbeskivelsen nævnte udvendige bruser og fodbruser på stang skal forsynes af selvstændig vandledning fra teknikum sammen med øvrige udvendige armaturer. Der skal påregnes 3 udvendige vandhaner til div. vanding af anlæg forsynet direkte fra teknikrum. Ligeledes føres der vand frem til de rum nævnt ude rudearealer. Der etableres magnetventil styret af CTS for afspærring af udvendig vand efter ur. Alle disse skal være frostsikret. Der skal være overvågning af vandforbruget (vandmåler) som sikre at der gives alarm ved pludselig høj forbrug, eller unormalt vandforbrug (forbrug om natten eller vedvarende forbrug), og som lukker magnetventil til alarm er resat i CTS Udstyr til Brandslukning Det af myndigheden krævede nødvendige udstyr og anlæg til brandslukning skal monteres. Brandskabe skal være planforsænket med skjult rørtilslutning VVS-anlæg varmeanlæg Stikledning føres til teknikrum Forsyning skal ske over veksler eller som direkte anlæg med lækagesikring og hurtigluk. Ved direkte anlæg skal der etableres lækagesikring til fjernvarme med følgende funktioner: - Frem- og returløbsflowmålere - Afspærrings- og kontraventiler - Kontrolboks med alarm for følgende funktioner: - Læk - Sivning - Systemfejl - Forsyningsfejl Systemet skal give alarm til CTS og alarm skal sendes ud som SMS, enten via CTS eller fra et tilknyttet SMS modul. Der skal afgives periodisk (ugentligt) SMS alarm såfremt anlægget kobles ud. Opvarmning sker med fjernvarme som varmemedie. Anlæg skal dimensioneres med en varmeeffekt svarende til bygningens klimaskærm. Der skal regnes ud fra at alle rum kan opvarmes til min. 23 grader. I samtlige rum skal varmeenergien tilføres via radiatorer/konvektorer eller gulvvarme jævnfør rumskema. Radiatorer skal placeres således at der ikke opstår generende kuldnedfald fra

271 269 vinduer. Radiatoer/konvektorer skal desuden placeres og vælges i et antal således at der ikke kan forekomme store temperaturvariationer i rum. Alle radiatorer monteret på væg skal forsynes med installation føret ud fra dåse i væg og ikke op fra gulv. Alle radiatorer forsynes med ventil med forindstilling og justerbar returløbsventil som kan virke som afspærringsventil ved udskiftning af radiatorer. I vådrum skal der etableres gulvvarme. Radiatorer forsynes med termostatventiler med elektrisk temperaturstyring via CTS-anlæg med zonestyring for hver rum. Gulvvarme kobles ligeledes til CTS-anlægget til styring af temperatur. De sekundære rum som depoter toiletter og lignende styres med radiatortermostater. Gulvvarme skal udformes således at der kan etableres varme i gulvet hele året. Varmeinstallationer skal udføres, således at reparationer kan foretages uden tømning af hele anlægget. Således skal der være haner og aftapningsmulighed for hvert sektioneringsafsnit. Der skal være stophaner på begge sider af pumper. Indregulering af radiatoranlæg skal ske ved forindstilling på fremløb på radiatorventil. Alle radiatorkredse skal være forsynet med automatiske strengreguleringsventiler således at hele rørsystemet let kan indreguleres og kontrolmåles I hallen og øvrige rum for idræt monteres et strålevarmeanlæg som kan opvarme rummene til 23 grader. Lokalernes normale driftstemperatur er 17 grader og hævningen af temperarturen til 21 grader skal kunne fortages på 12 timer. Strålevarmeanlæggene styres via CTS Opmærkning Alle komponenter og rør skal mærkes med betegnelse, anlæg, medium og strømretning mv. Opmærkningen udføres vandfast og med graverede mærker. Alle rørledninger mærkes efter system Flo-code. Rørmærkninger skal som minimum placeres på følgende steder: - Hovedledninger - Teknikrum - Installationsskakt - Gang og tagrum afstand mellem rørmærkninger må max. være 50 m. - Før og efter skillevæg uanset afstand til den næste rørmærkning Gasinstallation Der skal etableres gas installation i de faglokaler og til tandlægeklinik som der er beskrevet. Installationen skal godkendes af gas leverandør og myndighed inde aflevering. Installationen skal opfylde krav i gas reglement og vejledninger for gas til undervisningsbrug.

272 Ventilation Der ønskes ventilationsløsninger, der integrerer anerkendte og bæredygtige former for ventilationsløsninger herunder naturlig ventilation i kombination med mekaniske balancerede anlæg. Ved hybridløsninger skal funktionaliteten entydigt dokumenteres så bygherren får et overbevisende anlæg, der effektivt kan bortventilere forurenet luft. Anlæg udføres så det også jf. den samlede driftsøkonomi kan opstilles driftsøkonomiske argumenter for den valgte løsning. Dette skal fremgå og tydeliggøres i forbindelse med afgivelsen af tilbud Ventilation generelt Det er et krav, at alle rum kan ventileres godt, og som minimum i henhold til kravene i BR Desuden skal der etableres ventilation iht. Arbejdstilsynets krav. Mekaniske anlæg skal udføres med frekvensregulerning ved trykregulering. Det er vigtigt at anlæggene dimensioneres og udføres således at der ikke opstår træk eller støjgener. Derfor er det vigtigt at antallet af anlæg tilpasses så indblæsnings temperaturen kan afstemmes med de enkelte rums ønsketemperatur, således at ingen rum bliver opvarmet med ventilationsvarme. Vejledende luftskifter i følgende afsnit/rum: I personale-, administrationsområder, klasselokaler, og daginstitutioner bør lufthastigheder i opholdszonen højst være 0,15 m/s for at undgå træk. Indeklima i bygninger skal være klasse C. Der udføres balanceret ventilation med indblæsning og udsugning bl.a. i de i tabellen angivne rum. De angivne luftskifter er minimumsluftskifter. Luftskifte og ventilationsanlæg skal dimensioneres under hensyntagen til personbelastninger, varmeafgivelse fra apparater, solindfald m.v. Det angives i rumskema om rummet er med konstant luftskifte (CAV) eller Variable Air Volume (VAV) hvor der styres efter co2, temperatur og tilstædeværelse. Luftmængde: Rum Luftskifte pr. time Bemærkninger Køkken 20 Undertryk Toiletter - Udsug. 54 m³/h Baderum 10 Depot 1 Kantine 6 Kontor 4 Dimensioneres pga. personbelastning etc. Mødelokale 4-6 Dimensioneres pga. personbelastning etc. Undervisning 6 CO 2 skal være under 900 ppm

273 271 Opholdsrum i børnehave Rengøringsrum 2 6 CO 2 skal være under 900 ppm Ventilationsanlæggene skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet i luft, som udledes fra huset. Ud over at sikre optimalt indeklima, skal anlæggene også sikre den fornødne komfortventilation gennem acceptabel luftskifte, der som min. overholder bygningsreglementets krav. Der skal udarbejdes BSIM-simulering for udvalgte lokaler (min. 10 stk.), for at eftervise at de fra AT krævede maksimale temperaturer i arbejdslokaler ikke overstiges i for lange perioder. (dog må timer med temperatur over 26º C ikke være mere end 100 timer for hele kalenderåret, samt at temperatur over 27º C må ikke være mere end 25 timer for hele kalenderåret). De udvalgte lokaler aftales med bygherren. Alle ventilationsaggregater placeres i teknikrum og evt. udsugningsanlæg placeres så vidt muligt skjult i tagrum over ikke støjfølsomme rum. Ventilationskanaler føres skjult i tagrum eller over nedhængte lofter. Luftindtag og afkast placeres således, at der ikke sker en kortslutning af luftstrømme, og det skal sikres, at afkast ikke generer vinduer og øvrige åbninger til naturlig ventilation. Luftindtag kan evt. føres gennem kanal i jord for at få nedkølet luft i sommer perioder. Ved udformning og placering af luft-indtag og afkast skal der tages æstetiske hensyn til bygningerne og hensyn til støjgener for såvel bruger som naboejendomme. I opholdsarealer hvor det er muligt, skal fremføringer ske skjult, men tilgængeligt, og det forventes, at installationerne tilrettes således, at de ikke forstyrrer de enkelte rums arkitektoniske udtryk, f.eks. bør synlige kanaler minimeres. Evt. synlige kanalføringer skal fremgå i totalentreprenørens tilbudsmatariale. Det skal sikres, at der ikke opstår træk gener og uacceptabelt lydniveau fra ventilationsanlæg, kanaler og riste. Ligeledes skal kanaltræk udføres således at der ikke kan overføres støj som tale fra rum til rum. Der skal monteres lyddæmpere for hver rum. Der skal anvendes støjsvage og energieffektive anlæg. Der kræves dokumentation for effektivitet af varmegenvindingsaggregater, samt elforbrug til lufttransport. Leverandørens dokumentation ved projektering og ved kontrolmåling af anlægget ved færdig anlæg skal dokumenteres ved aflevering. Anlæggenes genvindingsdel skal være baseret på en virkningsgrad på min. 82 %, og anlæggene skal kunne køre med trinløs luftmængde. Anlæggenes SEL-værdi skal ligge under 1800 J/m³ Alle kanalstrækninger skal udføres med rensemulighed uden bygningsnedbrydning. Ved zoneopdeling skal ventilationsanlægget følge varmeanlægget. Anlægget skal være med posefiltre af standardmål fra IF-filter Industri A/S..

274 272 Tryktab ved nominel luftmængde må højst være 200 Pa ved snavset filter. Der skal etableres U-rørs manometer over hvert filtersæt, og anlæg skal afleveres med rene filtre. Opbygning af filtre udføres så udtrækning af filtrerammer ved filterskift kan foretages ubesværet. Alle filter skal være syntetiske. Filtre i indblæsning skal filteret min. være filterklasse F7 i henhold til EN779. Filtre i udsugning skal varmegenvindingssystem beskyttes med filter min. klasse F5 i henhold til EN779. Der skal medleveres et sæt reservefiltre. Anlæggene styres og reguleres via CTS-anlæg. Der skal afgives alarm for driftsfejl for alle ventilationsanlæg og udsugningsmotorer. Hvis et anlæg forsynes med brandspjælde skal der installeres automatik (evt. cts) som kan gennemføre automatisk test hver uge året rundt af alle brandspjæld i hele anlægget. Automatikken skal give alarm til CTS ved fejl på anlæg eller såfremt test ikke bliver gennemført og melde til CTS at den har gennemført en test tilfredsstillende. Alarmer og meldinger fra brandspjældstest skal ud over alarmliste gemmes i en selvstændig logbog som dokumentation herfor. Ventilationsvarmeflader skal være sikret mod frostsprængning ved evt. drifts- eller spændingssvigt. Der monteres el og energimåler for varmeflade for hvert ventilationsanlæg og værdier overføres til energistyringsprogram som bus signal. Der skal etableres netværksforbindelse hertil. Brandsikring af ventilationsanlæg skal udføres iht. Dansk Ingeniørforenings norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 3. nyeste version Procesudsug: Der skal installeres prosesudsug og ventilation i faglokaler for håndarbejde, sløj, hjemmekundskab, Billedkunst, fysik, biologi m.v. Alle installationer skal opfylde gældende love og vejledninger. Der skal etableres den krævede automatik og sikkerhed som sikre at udstyr ikke kan anvende såfremt pocesudsug ikke virker, og at bruger bliver opmærksom på at det ikke virker Elektriske installationer Projektets omfang Projektet skal udformes under hensyntagen til følgende ønsker og krav, og skal gøre rede for placeringen og disponering af teknikrum, tavler og x-felter mv., og man skal i projektet have gennemarbejdet følgende punkters disponering og indpasning i bygningerne En summarisk liste over bygningsdele omfatter følgende: - Stikledninger, hovedledninger og tavler. - Lys- og kraftinstallationer.

275 273 - Udvendig og terrænbelysning v. installation for EDB - Datainstallation - ABA-anlæg - Varslingsanlæg - Nød og Paniklys - ABDL anlæg. - Hvidevarer. - Telefonanlæg - Ringeanlæg - Antenneanlæg - Udligningsforbindelser - CTS anlæg - AIA - ADK Materialer Alle elkabler og ledninger til stærk og svagstrøm skal være bly- og PVC frie. Materiale valget skal svare til rummets og områdernes karakter og krav til disse. Materialer skal være egnet til anvendelse på pleje- og ældrecenter. Materialer og komponenter ønskes i så få og ensartede typer som muligt. Bortset fra i teknikrum skal installationer være skjulte i vægge og lofter Installationer skal udføres så fleksibel som muligt Udførelse El-anlægget skal projekteres og udføres efter gældende love, regler og normer. Alle installationer leveres myndighedsgodkendte, komplette og fuldt færdige til ibrugtagning Driftsinstruktioner Som led i kvalitetssikringen og den almindelige drifts- og vedligeholdelses-vejledninger påhviler det totalentreprenøren ved afleveringen af byggeriet at indsamle driftsinstruktioner vedrørende de leverede forsyningsanlæg fra leverandørerne Forsyning stikledninger I forbindelse med stikledning for el skal der dokumenteres en overkapacitet på 25 % i forhold til det aktuelle behov. Totalentreprenøren skal bekoste nyanlæg fra tilslutningspunkt frem til og med målerarrangement i teknikrum.

276 274 Forsikringen skal vælges ud fra en samtidighedsfaktor på min 0, Forsyning hovedtavle I forbindelse med bestykning af el-tavler skal der etableres fysisk plads i den enkelte tavle til en udvidelse af de enkelte delgrupper med 25 %. Hovedtavlen forsynes med en ekstra kniv, der kan forsyne den planlagte udvidelse. Hovedtavler skal placeres hensigtsmæssigt i teknikrum og med kapacitet, der giver en udvidelsesmulighed på min. 25 %. Tavlerne bestykkes som krævet og ved aflevering med min 15 % ubenyttede komponenter i form af beskyttelsrælæer og sikringsgrupper. Tavler skal være tydeligt opmærket indvendigt og udvendigt med resopalskilte. Tavlen skal være transientbeskyttet mod lynnedslag. Alle kabler i tavlen opmærkes med anerkendt mærkning således at det er tydeligt hvorfra/hvortil kabel går ifølge en kabelplan som placeres i tavle Forsyning gruppetavler Gruppetavler skal placeres hensigtsmæssigt i teknikrum i bygningen og skal ligeledes dimensioneres for en udvidelsesmulighed på min. 25 %. Tavlerne bestykkes som krævet og med min 15 % ubenyttede komponenter i form af beskyttelsrælæer og sikringsgrupper. Tavler for de tekniske anlæg monteres i umiddelbar tilknytning til disse. De elektroniske anlæg skal i tavler og de tilhørende forbindelser have en systematisk og overskuelig identifikation. Sikringer med værdi < 32 A skal være automatisk, karakteristik C. Gruppetavle skal tydeligt være opmærket med resopalskilte Alle kabler i tavlen opmærkes med anerkendt mærkning således at det er tydeligt hvorfra/hvortil kabel går ifølge en kabelplan som at placere i hver tavle Føringsveje Alle føringsveje skal opdeles med spor for kraft, svagstrøm, IT-netværk og evt. maskinkabler. Alle føringsveje skal være tilgængelige, men skjult. Der skal være uhindret adgang for trækning af specielt nye IT-installationer, og der skal være mulighed for ændringer og udvidelser af installationen Føringsveje kabelbakker I kabelbakker skal der etableres delespor mellem svagstrøm (EDB, ABA, AIA, TLF, EDB m.m.) i forhold til 230 / 400 V installationer. Med hensyn til evt. respektafstande skal DS/EN overholdes, og om nødvendigt skal der føres separate kabelbakker til svagstrøm. Kabelbakker skal have en størrelse så der er minimum er 15 % friplads i både brede og højde Føringsveje installationskanaler For hver kontorarbejdsplads skal der etableres 1 arbejdsstation i installationskanal med skillespor. Arbejdsstationen skal bestykkes med:

277 275-2 stk. 230 V alm. stikkontakt - 2 stk. 230 V EDB stikkontakt - 1 stk. RJ45 dobbeltudtag. Der skal være tilsvarende bestykning i printer-, kopi- og serverrum eller i de rum hvor der ifølge rumskema er beskrevet, at der skal være en printer eller kopimaskine Føringsveje kabelrør Til forsyning af udefra kommende installationer og til installationer fra bygninger til bygning og til terrænlys m.m. skal der nedlægges kabeltrækrør i dimension med mulighed for senere fremføring og udvidelser. Der skal nedlægges tomrør med træksnor til hvert fritstående bygninger, fra hovedbygninger og mellem fritstående bygninger som måtte stå nær hinanden. Der skal nedgraves et stk. kabelrør til fortov for IT fiberkabel. Der skal nedgraves et skt. kabelrør til tv og telefon udbyder fra fortov til teknikrum for henholdsvis skole og hal. Der skal være et stk. kabelrør fra hver teknikrum til det fri i jord, fri fra flisebelagt areal. Alle trækrør skal minimum være Ø 50mm. og med træksnor. Placering skal tydeligt være mærket på tegning og afslutning tydeligt være mærket i terræn. Alle kabelrør skal efter trækning af kabler eller inden aflevering lukkes forsvarligt i begge ender (hvis det er over jord) for træk, lugtgener, indtrængning af vand og skadedyr Føringsveje brand-/lydtætning Ved alle gennemføringer i etager og skillerum skal der etableres brand- eller lydtætning jfr. Gældende regler og anvisninger Brandtætninger udføres ved gennembrygning af brandskel med certificeret tætningssystem. Lydtætning udføres ved gennembrygning af vægge ved anvendelse af ikke brandbart materiale Føringsveje beskyttelse mod indirekte berøring Der skal udføres potentialudligning og ekstrabeskyttelse iht. stærkstrømsbekendtgørelsen Kraftinstallationer Der skal udføres installationer for elevator, ventilation, varme, dørautomatik, hvidevarer, kraftstik i teknikrum samt øvrige anlæg i bygninger. Der skal etableres installationer til el-forbrugende maskiner. Hertil kommer installationer til øvrige el-forbrugende maskiner såsom kopimaskiner, køkkenudstyr m. v. og udstyr i rengøringsrum og undervisningslokaler (køleskab kogeplade, tørretumbler og vaskemaskine). Installationer for hårde hvidevarer skal etableres med afbrydere ved udtag. Kraftinstallation skal etableres med afbryder ved udtag Hårde hvidevarer Disse hårde hvidevarer skal være i kvalitet store rummelige institutionsmodeller

278 276 Der skal vælges ensartede modeller i samme designlinie Alle modeller skal minimum være A+ Multifunktionsovn, damp- og varmluftsovn med digital visning af aktuel og valgt temperatur. Ovnrum med teleskopudtræk, damptilberedning, varmluftssystem, stegetermometer, pyrolytisk selvrens og dobbelt belysning.. Børnesikret kold ovnlåge med 4 lag glas. Ovnen placeres i god arbejdshøjde. Micro-ovn med effekt på min 900 w, grill effekt på 800 w samt varmluft, digitalt display med klartekst for ovnfunktioner og automatikprogrammer. Katalytisk selvrens. Slukautomatik med akustisk signal. Børnesikring og lys i ovnrum. Glaskeramisk induktionskogeplade med Booster-funktion for alle induktionszoner og Touch-betjening af alle funktioner.digital-display for indstilling af zoner og funktioner, børnesikring, timerfunktion og automatisk sikkerhedsslukkefunktion. Emhætter der dækker kogeplade sektion, min. 90 cm bredde. Emhætte udføres med ekstern ventilator. Elektronisk styring og digital indikering, herunder indikering for rengøring af filtre. Udsugnings med 3 hastigheder og 1 intenstrin for udsugning samt automatisk udsug i 10 minutter. belysning i emhætte som LED. Opvaskemaskine, der skyller af, vasker op og tørrer på minutter og med slutskyl på min. 80 C iht. krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. Leveres med indbygget blødtvandsfilter. Tilkobles koldt - og varmtvandsfremføring. Maskinen leveres med 3 kurve. Opvaskemaskinen indbygges i ergonomisk arbejdshøjde. Køleskabe, Energiklasse A +. Elektronisk temperaturstyring, med display der kan aflæses eksternt. Anti Bacteria der modvirker bakterie og mug dannelse, Ventilator for sikring af jævn kuldefordeling Hylder af sikkerhedsglas højdejusterbar, flytbar og transparente skuffer og fugtighedsregulering med låg. Fryseskab i energiklasse A +, med elektronisk temperatur- styring, der kan aflæses digitalt, eksternt. Automatisk afrimning. Anti Bacteria der modvirker bakterie og mug dannelse. Ventilator for sikring af jævn kuldefordeling. Hylder af sikkerhedsglas. Indvendig belysning. Ovenstående gælder for hvidevarer medmindre andet er nævnt i rumskema V til EDB Installationen skal udføres efter Hernings kommunes it-afdelings koncept på udførelsestidspunktet. EDB stikkontakter skal forsynes via PFI-afbryder og 10/13A. 2-polede automatsikringer, karakterastik C. På hver automatsikring må der maksimalt tilsluttes 8 arbejdsstationer.

279 277 Der skal etableres EDB stikkontakter til alle aktive tavler, infotavler, touch skærme, m.v. som er nævnt i rumskemaerne Lysinstallationer generelt Betjeningskontakter skal være let til tilgængelige i forbindelse med døre. Ved alle arbejdssteder, gangarealer m.m., som er omfattet af Arbejdstilsynets krav, skal belysningsstyrken og lyskvaliteten overholde gældende Arbejdstilsyns-anvisninger og DS 700. Belysning i fælles adgangsveje skal udføres i henhold til SB kapitel 804. Lampeudtag udføres som udtag. Da AIA anlæg skal give signal til CTS anlæg skal unødvendig energiforbrugende udstyr slukke så som lys og udvalgte stikkontakter Der skal udføres udvendig belysning på bygningerne og omkring adgangsvejene, ved alle indgangsdøre til bygningerne, samt i cykelskure m.v. Lyset skal styres af skumringsrelæ og timerfunktion fra CTS-anlægget og med min. 2 tider, således at dele af den udvendig lys evt. kan slukkes i den mørke periode. Eventuelt kan der være områder som også er dækket med en pir detektor Lysinstallationer afbrydere og stikkontakter Antallet af stikkontakter skal udføres som beskrevet i rumskemaer, dog som minimum skal stærkstrømsbekendtgørelsens krav overholdes. Der skal placeres stikkontakt for rengøring ved dør (under lysafbryder) i alle rum, I alle rum ud over idræts lokaler, omklædningsrum og toiletter, skal antallet af stikkontakter som minimum være 1 stikkontakt pr begyndt 6 m 2, herunder rengøringskontakter med maximalt 8 meters afstand. Da AIA anlæg skal give signal til CTS anlæg skal unødvendig energiforbrugende udstyr slukke så som lys og udvalgte stikkontakter. I køkkenerne skal der være tilstrækkeligt med stikkontakter, der er passende til de enkelte arbejdsfunktoner, arbejdspladser, inventar og udstyr. Hver stikkontakt over køkkenbord skal være forsynet fra selvstændig gruppe herfor. Stikkontakter skal være med afbryder Såfremt intet andet fremgår af rumskema skal stikkontakter placeres i højden 40 cm over gulv. Stikkontakter ved EDB-arbejdspladser skal være uden afbryder. Der skal installeres en stikkontakt i hvert loftsrum eller tilsvarende rum. Der skal installeres udvendig stikkontakter på selvstændige grupper og HPFI relæ ved indgange, hver terrasse og i garager og redskabsrum og andre steder nævnt i rumpskema.

280 278 Der skal fremføres el til de skure der opføres i terræn, og til det legeudstyr, som f.eks. hoppepude, der har behov hertil. Der etableres nogle stikkontakter, her i rumskema kaldet ladekontakt for computer på selvstændig gruppe til opladning af vogn med bærbare computer. Her ønsker personalet at tilslutte vognen så alle computer bliver opladet, men ikke lader hele tiden. Disse stikkontakter skal kun være spændingsførende i et tidsinterval som kan stille på CTS (4 timer om natten). Derudover ønsker personalet, ved at trykke på en trykafbryder ved stikkontakten, at kunne aktivere lade funktionen i en i CTS stilbar tid. Stikkontakt mærkes tydeligt så det kan ses at den har denne lade funktionen Lysinstallationer lystændinger Belysning på gange, i toiletter, depoter og rengøringsrum skal tændes ved hjælp af tilstedeværelses-følere med en brændtid på 5 minutter (skal kunne stilles i intervallet 2-20 minutter). I alle øvrige rum udføres individuel lystænding af lys som slukker på tilstedeværelsesfølere, med en maksimal brændtid ved ingen bevægelse på 15 minutter (skal kunne stilles i intervallet 2-20 minutter). I lokaler med flere adgange skal der være afbryder ved hver dør. Valg af og tæthed af følere skal vælges så det sikres at lyset ikke utilsigtet slukkes ved stille siddende arbejde, eksamen og lignende situationer, Hal og idrærtsrummenes belysningen skal udføres med flere tændinger således at ikke alt lys tænder såfremt en person kun lige træder ind af døren for igen at forlade den kort efter. Belysningen i hallen og idrætslokaler udføres med dæmp Lysinstallationer belysningsarmaturer Ved valg af belysningsprincipper skal der sikres mulighed for en behagelig atmosfære ved de forskellige aktiviteter samt gode kontrastvirkninger, det skal bemærkes at lokalerne skal kunne indrettes fleksibelt. Belysningen i alle idrætslokaler, motorik rum og lignende skal være sportsarmaturer egnet for boldspil. Belysning i fælles adgangsveje skal udføres i henhold til stærkstrøms-bekendtgørelsens kapitel 804. Foruden grundbelysning skal der i kontorer og i centerdel etableres pendeludtag for ophængning af pendler. Udtag skal i antal svare til de enkelte rums funktion. Udtag kan placeres i loft eller væg. Lysrørsarmaturer monteres indbygget i loftet. Valg af belysningsarmatur skal tilpasses rummenes funktion. I rum med flere arbejdsområder eller typer af armaturer skal disse have hver sin tænding, der sikrer mulighed for varierende lysmængde. I toiletter leveres og monteres lysarmatur over spejl samt egnet armatur i loft. Såfremt der er overskabe skal der være monteret fast belysning herunder. Tænding for lys under over-

281 279 skabe skal være selvstændig, dog skal det slukke via bevægelsesmelder for hele køkkenbelysning. Belysningsarmaturer indvendig skal være lavenergilamper eller T5 rør med HF forkobling eller LED og skal have høj virkningsgrad. Armaturer skal være i en god kvalitet og robusthed. Belysningsanlægget skal som minimum opfylde kravene i: - DS 700 uden randområde - Energistyrelsens vejledninger om god og energirigtig belysning - Vejledning for sti- og vejbelysning klasse E2. - Være på center for energibesparelses positivliste for belysning Belysning i gangarealer skal udlægges for 200 lux. Belysning udføres for dagslysstyring ved hjælp af belysningsfølere og PIR-styring og HF-dæmpbare spoler. Lysmængden skal gå i dvale ved ingen aktivitet i et valgt tidsrum inden det slukker helt (tidsstyring evt. fra CTS). I visse zoner omkring elevator og indgange, kan der stilles krav til konstant belysning. Belysning i undervisningslokaler skal min udlægges for 300 lux. Belysning i kontorer og værksted skal udlægges til 300 lux. Belysning udføres med dagslysstyring ved hjælp af belysningsfølere og PIR-styring og HF-dæmpbare spoler. Lysmængde skal kunne manuelt overstyres ved afbrydere. Belysning i toiletter omklædningsrum og rengøring udføres med HF-spoler eller anden energivenlig belysningsarmatur med høj virkningsgrad I teknikrum/sekundære rum skal der anvendes armaturer af type og antal, således at middelbelysningsstyrken min. er 200 lux. Der skal være fast lys med separat tænding og stikkontakt i alle teknikrum, loftsrum, skakter m.v. Udvendig fælles adgangsveje, stier, terrasse arealer, overdækket areal og parkeringsanlæg m.m. skal være velbelyste, med belysningsniveau svarende til vejreglernes klasse E2 og være LED belysning. Udvendig belysning skal være tilsluttet selvstændig gruppe med HPFI og måles særskilt. Ved tilbudsgivning skal der afleveres en komplet armaturliste med angivelse af hvor de enkelte typer anvendes og med dialux eller faberlight lysberegning. Ligeledes skal der ved tilbud leveres en beregning af energiforbrug til fast belysning som ikke må overstige et forbrug på 3,5 W/m² Lysinstallationer nød- og paniklys Der skal udføres nød- og panikbelysning i henhold til gældende lovgivning. Der skal opsættes armaturer, således at der opnås tilstrækkeligt belysning af flugtveje. Der skal opsættes belyste udgangsskilte med tydelig piktogrammer med henvisning til udgangsdøre. I hallen skal det udføres i henhold til højrisikozone.

282 280 Nød og Panikbelysningen skal udføres med 230 V nødstrømsanlæg med Backuptid på min 60 min. Flugtvejsbelysning skal være med lysdioder og temperaturføler. Programmering, overvågning samt log af fejlhændelser skal ske fra PC på pedelkontoret Solceller Der ønskes et solcelleanlæg som kan dække op til 90 % af den forventede elforbrug. Solcelleanlæg skal placeres så genskær ikke generer bruger af ude arealer eller naboer eller andre. Solcelleanlægget skal opfylde følgende krav. Der skal anvendes solceller af typen monkrystalliske. Solcellemodulerne skal være med sort eller hvid baggrund afhængig af miljø, og med ramme i samme farve. Alle moduler skal være med ramme og med refleksfrit glas Solcellemoduler skal have en ydeevne på min. 152 w/m² (med sort baggrund) eller min. 156 w/m² (med hvid baggrund). De enkelte solcellemoduler må ikke være større end 1600 x 810 mm (HxB). Solcellemodulerne skal være med udelukkende + tolerance. Moduler med +- tolerance accepteres ikke. Solcelleanlæg skal leveres med følgende garantier: 25 års ydelsesgaranti; 12 år min. 90 % og 25 år min. 80 % med en leverandørgaranti på min. 10 år. Invertere; 5 års garanti. Montagesystem; 5 års garanti. Gratis fuld service de første 2 år. Komponenter der fejl erstattes umiddelbart indenfor de respektive garantiperioder Overstående ydelsesgaranti SKAL være genforsikret i et for producenten / leverandøren eksternt selskab som f.eks. forsikringsselskab, bank o. lign., således garantine har mest mulig validitet ved evt. konkurs. Der skal leveres invertere i anerkendt fabrikat som Danfoss, SMA, Kostal eller dermed ligestillet. Invertere skal have en effektivitet på min 97 %. Ydelsen skal beregnes i programmet lynxplanner, PVsyst eller lignende program. Dokumentation for dette skal udleveres inden godkendelse. Det beregnede maksimale solindstråling skal oplyses i forbindelse med tilbuddet Svagstrømsinstallationer Generelt Alle installationer leveres komplette, fuldt færdige til ibrugtagning, myndighedsgodkendte og i overensstemmelse med gældende regulativer og reglementer m.m.

283 281 Specielt gøres opmærksom på at brandalarmeringsanlæg skal være afprøvede og godkendte af myndighed ved aflevering. Der udføres installationer samt føringsveje for nedenstående installationer Automatisk brandalarmeringssystem (ABA) Der skal udføres adresserbart ABA-anlæg inkl. detektorer, brandplaner, flashlys, nøgleboks m.v. i hele bebyggelsen. Anlægget skal udgøres iht. DBI s forskrift nr. 232 og skal godkendes af DBI eller RMG Der skal overalt anvendes intelligente kombinerede følere, der tilretter sig brugsmønsteret i lokalet. Der skal tillige udføres nødvendige telefonforbindelser til vagtcentral, samt alt myndighedsbehandling i forbindelse med etablering af anlægget Varslingsanlæg Såfremt myndighedskrav kræver dette, etableres varslingsanlæg jfr. DBI s vejledning nr. 24. Alarmer skal overføres til ABA-anlæg. Der skal regnes med at hele skolen og hal lejlighedsvis kan benyttes til overnattende brugere ABDL Der skal etableres ABDL i ganglinier og ind til primære rum eller hvor børn p.g.a. alder ikke kan forventes at åbne døre med pumper, samt de af myndigheden krævede ABDLcentraler skal installeres. Holdemagneten skal være indbygget i dørpumpen, ligeledes skal dørpumpen være med frigang, således døren kan åbnes og lukkes efter behag uden at skulle udløse holdemagnet. Fejlalarmer skal overføres til CTS anlæg Datainstallationer - administrativt system Der skal leveres og monteres efter Herning kommunes koncept på udførselstidspunktet. Der leveres og udføres udtag for EDB i kontorlokaler, på værksted for teknisk personale, printterrum og serverrum. Der skal også opsættes udtag for de i rumskema beskrevne infotavler, aktive tavler, projektorer m.v. I alle teknikrum skal der leveres og udføres dobbelt udtag og afsættes en nøgleafbryder type fuga for 220V udtag ved siden af. Alle udtag som dobbelt udtag. Wireless Ethernet: Der skal etableres det nødvendige antal dobbelt netværksudtag så det overalt i bygningerne og på parkeringsareal kan dækkes med trådløst netværk. Alle AP skal kunne placeres indvendigt. Se Herning kommunes IT Installationskoncept. Axes Points er bygherreleverance og leveres af Herning Kommunes IT-afdeling, men montering skal indregnes i tilbud fra totalentreprenør.

284 282 Selve udmålling af bygning for placering og antal af udtag foretages af entreprenøren, men skal godkendes af bygherren (Herning kommunes IT afdeling) Sikkerhed faglokaler Totalentreprenøren skal undersøge hvilke lovkrav der er til sikkerhed i alle faglokaler, og udføre alle disse som minimum. Såfremt byggeprogram på enkelte områder har tillægskrav skal disse også installeres. Herunder er bl.a. antal og placering af nødstop for maskiner, gasinstallation og elinstallationer. Akustiske og visuelle alarmer for aktiveret nødstop, manglende ventilation, o.s.v. Alle faglokaler og udstyr til brug heri, leveret af totalentreprenør, skal være godkendt af AT inden aflevering, og dette skal være dokumenteret Antenne for hele bygningen Der etableres udtag i henhold til rumbeskrivelse. Der installeres et komplet antenneanlæg med udtag i henhold til rumbeskrivelse og med fællesantenne for henholdsvis TV og radio Ringeanlæg og ure Der etableres ringeanlæg for hele skolen. Anlæg skal køre synkront med eksternt signal (Frankfurt tid) så det altid passer på sekund, og altid automatisk indstiller sig i forbindelse med sommer/vintertid eller strømafbrydelse. Klokker skal kunne høres i alle lokaler i alle etager samt på alle udearealer. Ringeanlæg skal være driftet af 220 V. traffo og må ikke være med batterier. Styringen placeres i teknikrum. Det skal være muligt at indstille op til 30 tidspunkter for ringning pr dag. Der skal ud over uge kalender også være års kalender med valg af ringefrie dage som helligdage og der skal kunne lægges op til 16 ferieperioder ind pr år. Der skal levers ure af størrelsen ø 80 cm til montering i fællesområde i alle hjemområder og på torvet, samt alle udvendige legearealer. Ure skal køre synkront med ringe anlæg og være strømforsynet via trafo (ikke batteri) Adgangskontrolsystem (ADK) og tyverialarm (AIA) Adgangskontrolsystem og tyverialarm skal være i overensstemmelse med Hernings kommunes it-afdelings koncept i nyeste version. Der skal etableres et ADK for tidslåsning af alle hovedadgangsdøre til det fri og på indvendige døre til kontorer, Faglokaler, ungdomskolen, hallen, omklædningsrum, og fælles afdelinger samt indvendige døre som kan aflåse en afdeling som f.eks en hjemområde. Der skal være kodetastatur ved hver dør med ADK.

285 283 Der skal være kontakt på alle døre og vinduerved terræn eller hvor flugtvejstrapper kan lede til andre niveauer, som detekterer om vinduer er lukket. Låsesysemet skal give tydelig alarm såfremt dør eller vindue ikke er lukket så den ikke låses ved tidspunkt herfor. Tekst skal beskrive nøjagtigt hvilken dør eller vindue som har en fejl eller ikke er lukket. Alle døre med tidslåsning skal kunne åbnes indefra uden brug af brik. Det skal af personalet kunne styres: - Således at valgte døre er åbne i tidsrum som ønskes. - Der skal kunne vælges hvilke rum hver bruger må få adgang til. - Det skal registreres hvilke bruger som låser op til en dør og låser igen - Blokkere en udleveret brik adgang til at låse op. - Personalet må ved hver dør vælge om der skal anvendes kode og/eller brik Der skal leveres 300 brikker med som kan kodes. Eksisterende anlæg på Snejbjerg hallen skal kunne integreres i anlægget. Betjening sker på fælleskontor for skole/hal Der etableres AIA anlæg i samtlige kontorer, faglokaler, klasselokaler, ungdomsskolen og på torvet. Entreprenøren skal inden opstart fremvise dokumentation vedr. certificering/uddannelse i udførelse af AIA installationer, Installationer udføres således de overholder F&P reglerne (ens standard). Rettelser til kontaktpersoner(forgæves opkald, evt. pga. nye telefon numre og derefter forøget vægter omkostning). Kontrol af sender udstyr, da der sendes via den kommunale fiber. Montering af et passende antal alarmskilte (som beskrevet i kommunes it koncept) i døre og vinduer (med angivelse af service telefon nummer). Der skal sendes til den af kommunen valgte vagtselskab. Kunde/installation nummer fra kontrolcentral monteres på betjeningspanel. Installationen indtegnes på bygningsplantegninger. Dele opmærkes med tilhørsforhold - zone/indgangs numre. AIA anlæg skal give signal til CTS om den er tilsluttet eller ej samt hvis der kommer alarm. AIA anlæg skal samkøres med adgangskontrolanlæg, således at det anlæg ikke kan aktivers såfremt alle døre eller vinduer ikke er lukket Elevator Der skal installeres elevatorer som skal overholde Arbejdstilsynets krav. Elevatorer skal have en størrelse så den samtidig kan rumme en palleløfter med palle og en person eller en vægt svarende til 6 voksne personer.

286 284 Elevator skal have stop på alle etager. Elevatoren skal udstyres med Teletech alarm modul eller tilsvarende åben system. Nødkald tilsluttes til vagtcentral med tovejskommunikation CTS. Varmestyring (CTS) for hal og skole skal holdes adskilt og være to særskilte enheder, men skal være af samme fabrikat. Skolens personale skal kun betjene skolens del og Hallen personale sakl kan betjener hallens del, men mulighed. Da Hallen i dag er en selvejende institution må brugerflader i understation gerne være brugerflader for hallen. De samme krav og funktioner og punker som beskrevet nedenfor for skolen, skal være gældende for hallen. Der skal for skolen etableres brugerflade på den dertilhørende server som er placeret på netværket, som virker som hovedstation. Herning kommune har i dag en server for henholdsvis TAC, Dominus og Trend. Andre fabrikater skal tilkøbe sin egen server hos Herning kommunes IT afdeling. Serverne er placeret på kommunens administrative net. Brugere skal have adgang til denne server via to bærbar computer som skal leveres med af CTS udbyder, og det er CTS leverandørens opgave at sørge for denne mulighed. Operatør skal kunne bruge sin computer trådløst på hele institutionen. Præsentationen på skærmbillederne fra hovedstationen skal være let overskueligt og gengive de faktiske fysiske forhold, og skal være tilpasset således at hele billedet er inden for skærmbilledet. Der skal etableres en vejrstation som måler vindhastighed, vindretning, lysmængde ude, temperatur og nedbør pr. dag (automatisk tømning af regnmåler). CTS skal vejrkompensere efter udetemperaturen og evt vindhastighed. Der skal være et samlet oversigts billede af alle bygninger således at der kan vælges at gå til en given bygning ved at klikke på den ønskede bygning. Oversigtsbilledet for hver bygning skal også være et billede af den faktiske fysiske indretning og hurtigt give brugere en oversigt over temperatur, CO2 indhold og ventilstilling i hvert rum og hvor der er alarm som ikke er kvitteret. Ligeledes skal der være genveje til en oversigt over blandesløjfer, ventilationsanlæg, varmtvands anlæg og varmevekslere Ude temperatur, aktuel CTS tid og evt. vindhastighed skal fremgå med samme placering på hvert skærmbillede. Alarm log skal kunne være åben samtidig med at der bladres mellem de forskellige billeder på skærmen. På Brugerfladen skal der som minimum vises: - Tavelefront med visning af hvilken position omskiftere og lignende har på tavlefronten. Tavlefronten for ventilation vises under skærmbillede for det enkelte ventilationsanlæg - Feriekalender skal indeholde mulighed for at indtaste 7 datoer og 7 perioder som ferieperioder som fastholder alt forudbestemt i natsænknings indstilling - Overstyrings ur som fastlægger samlet hvornår der er dvale (natsænkning) eller standby

287 285 - Blandesløjfer: - Temperatur til blandesløjfen, temperatur frem til varmeanlæg og retur samt åbningsgrad af ventil. - Valg af maksimalt tilladt returtemperatur. - Drift af pumper med angivelse af om hvilken ude temperatur den stopper ved. - Indstillingskurve for fremløbstemperatur med 3 punkter (ude temperatur på 20, 5 og - 12 grader) - Ur drift for natsænkning fremløbstemperatur og stilbar parameter af hvor meget temperaturen skal sænkes. - Tæller for total driftstimer for pumpe, med knap for reset af tæller ved udskiftning af pumpe. - Mulighed for at tvangs styre åbningsgraden af ventil. - Alarm hvis fremløbstemperatur er for lav eller høj (stilbar temperatur under eller over ønsket fremløbstemperatur i en stilbar tidsperiode) Veksler: - Temperatur frem og retur på primærsiden og temperatur fra og retur på sekundærsiden. Åbningsgrad for ventil. - Mulighed for at tvangsstyre åbningsgrad af ventil - Drift af pumper med angivelse af om hvilken ude temperatur den stopper ved. - Indstilling kurve for fremløbstemperatur med 3 sæt punkter (20, 5 og -12 grader ude temperatur) - Ur drift for natsænkning - Valg af maksimalt tilladt returtemperatur. - Tæller for total driftstimer for pumpe, med knap for reset ved udskiftning af pumpe. - Alarm hvis en temperatur er for lav (stilbar temperatur under ønsket temperatur i en stilbar tidsperiode) Ventilationsanlæg: - indsugningstemperatur (friskluft), indblæsningstemperatur, udsugningstemperatur, og afkasttemperatur samt temperatur mellem genvindingsveksler og varmeflade. - Visning af blandesløjfe med samme krav som ved blandesløjfe. - Åbning af motorventil for frostsikring. Ventilationsvarmeflader skal være sikret mod frostsprængning ved evt. drifts- eller spændingssvigt. - Frosttermostat som skal placeres efter varmeflade. - Trykdifferens over filter som værdier. - Driftstryk ind og udsug. - Driftsparametre overført via bus fra frekvens omformere.

288 286 - Der skal udregnes temperaturvirkningsgrad (ind og ud) og sel- faktor for anlæg som synliggøres. - Brandtermostater og alarm for disse. - Differenstryk over motorer som tilbagemelding om at ventilatorer er i drift. - Tæller for total driftstimer for hver motor, med knap for resæt af tæller ved udskiftning af pumpe. - Temperatur er for lav eller høj (stilbar temperatur under eller over ønsket temperatur i en stilbar tidsperiode) - Alarm for brand, frost eller anden driftsfejl. - Uge ur med mulighed for min to start og to stop tider individuelt pr dag, alle ugens 7 dage. - Program for nat køling med uge ur med mulighed for drift af nat køling. Ved nat køling skal ønsket indblæsnings temperatur og individuel rum temperatur kunne stilles. (Varme)zone: - Motorsyring af radiator ventiler via temperatur. - Mulighed for manuel styring af motorventiler for åbningsgrad. - Individuel indstilling af temperatur - Indstilling af dvaletemperatur (natsænknings temperatur), standby temperatur og ønsket rumtemperatur - Visning af aktuel temperatur. - Visning af CO2 - Visning af om der er personbevægelse i rummet (2 kanals sensor) - Alarm hvis en temperatur er for lav eller høj (individuel stilbar temperatur under eller over ønsket temperatur i en stilbar tidsperiode) - Alarm hvis luftkvalitet er for lav (individuel stilbar ppm over ønsket niveau i en stilbar tidsperiode) Alle fejl skal fremgå af en alarm log på hovedstation. Der skal afgives alarm hvis en ventilationsmotor ikke kommer i drift eller driftsfejl på evt. rotorveksler. CTS skal styre eller modtage alarm fra ekstern automatik. Opstart af ventilationsanlæg skal ske ved start af rotor og udsugning inden indblæsning starter forsinket op. Alle spjældmotorer skal styres ved selvstændig udgang (ikke fælles med motor) For alle alarmer skal det være mulig for operatør at vælge om han ønsker at de kan overgå til en eller flere valgte operatører som SMS og/eller mail afhængig af hvor kritisk de er.

289 287 Alle varmekurver med tre indstillinger i henhold til ude temperatur skal være tilgængelige for operatør Alle parameter for regulatorer skal være tilgængelig for operatør. Det skal være muligt for operatør at stille på alle parametre. Det skal være mulig for operatør at trække trendkurver fra time interval og ned til minuts interval for alle parametre og anlægges skal være indkørt for dette skal kunne vise som minimum med en uges oversigt Det skal være mulig for operatør at udvælge 6 parameter og køre en samtidig trendkurve for disse med valg at tid mellem log. Der skal være mulighed for at printe for en valgt netværks printer. Alle målepunkter, følere, motorer m.v. skal have genkendelig id som fremgår på skærmbillede og som aktuel komponent mærkes med, med resopalskilt påhængt Alle rettigheder som koder, licenser, og sikkerheds kopi af program på CD og lignende skal overdrages ved aflevering. Der skal ved garanti periodens udløb afleveres en opdateret version af gældende program og indstillinger Temperatur følere skal placeres på indemurer. Tavler og installation skal være transientbeskyttet mod lynnedslag. Alle kabelforbindelser skal afsluttes pænt og ordentligt. Skærmet kabler skal være udført efter forskrifter. Der skal være fri service og tilkald inden for normal arbejdstid i de første to år. Hele anlægget skal have en fuldstændig servicegennemgang for kontrol af alle punkter umiddelbart inden 1. års gennemgang, og igen inden udgang af aftalen efter 2. år Teleslyngeanlæg og lydanlæg Der skal leveres komplette teleslyngeanlæg med forstærkere som angivet i rumskema. Teleslyngeanlæg skal leve op til gældende normer. Tråd for Telesynge skal være skjult. Der leveres og installeres højtaleranlæg med tilhørende radio og CD- afspiller, DVD, tablet, Ipod, smartphone bærbar PC eller lignende for de rum hvor højtaleranlæg er beskrevet i rumskema. Der skal leveres højtaler monteret i et antal som gør at lyden er lige hørbar overalt i hele rummet ved støjende aktivitet. Der leveres 1 stk. håndholdt mikrofon og 1 stk. hovedmikrofon pr. anlæg. Mikrofoner skal være trådløse og opfylde kommende krav omkring frekvenser. Der skal indregnes undervisning af superbrugere og tekniker således at de er bekendt med alle mulige funktioner og er i stand til at kunne gennemføre simpel fejlfinding og instruktion af øvrig personale.

290 Faldsikring på tagflader. Der skal etableres faldsikring på alle tageflader efter gælden lovkrav, så servicepersonale kan udføre renholdelse af tagflader, eller service teknisk udstyr som er placeret på tagarealer som solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Der skal leveres krævet sikkerhedsudstyr til to personer, med bl.a. sele og tilhørende sikkerhedsline. 5 AFLEVERING 5.1 Anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse Ved byggeriets afslutning skal entreprenøren en anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse, byggeriet anses ikke for afleveret, inden der foreligger en ibrugtagningstilladelse. 5.2 TV-inspektion af kloakanlæg Ved aflevering skal der foretages TV-inspektion af hele kloakanlægget. 5.3 Lydprøver Ved aflevering skal der foretages lydprøver i min. 4 rum. Prøverne skal foretages i.h.t. gældende retningslinjer og skal omfatte, måling af udefra kommende støj samt fra installationer. 5.4 Energimærkning / energiplan I henhold til lov 485 af 12.juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, skal bebyggelsen energimærkes, og der skal udarbejdes en energiplan. Dette foretages af en godkendt uvildig energikonsulent. Materialet skal foreligge ved aflevering. 5.5 Ventilations anlæg Der skal for alle ventilationsanlæg med varmegenvinding udføres en lovpligtigt energieftersyn af ventilationsanlæg (svarende til de lovpligtige for anlæg med en samlet motoreffekt på over 5kWh), uanset størrelsen på anlægget. Rapporten skal være udført af et uvildigt firma og udleveres ved aflevering. Rapporten skal eftervise at alle anlæg er energirigtig indreguleret og uden rentable energispareforlag med en tilbagebetalingstid under 8 år. Der skal afleveres en rapport med resultatet af indregulering af ventilationsanlægget, med en tegning som angiver målte luftmængder ved normalt drift. Denne eftersyn skal gennemføres igen umiddelbart igen lige inden et års gennemgang, og rapport skal afleveres i forbindelse med et års gennemgangen. 5.6 Varme anlæg indregulering

291 289 Der skal afleveres dokumentation for hvorledes varmeanlægget er indreguleret, herunder tegning hvorpå er påført hvorledes hver radiator er forindstilt, og indstilling på hver strengs reguleringsventil. Det skal gennem det første drifts år eftervises at udnyttelsen af varmeenergien af fjernvarmen opfylder forsyningsselskabets bestemmelser fra såvel skole som hal og fra hver blandesløjfe, bygningsafsnit som fra hele bygningen. Såfremt en 5.7 Drifts- og vedligeholdsinstruktioner Der afleveres driftsinstruktioner vedrørende de leverede forsyningsanlæg fra leverandørerne, samt der gennemføres kursus i brugen og opbygningen af de forskellige anlæg som: - ABA anlæg - ABDL - CTS - Ventilationsanlæg - Varmeanlæg - Elevator - Adgangskontrolsystem - El-installtioner - Teleslynge og lydanlæg - Kaldeanlæg - AIA - ADK - Andet. Driftsinstruktioner afleveres komplet i 1 versioner som papir udgave i ringbind og som elektronisk udgave med alle dokumenter skannet i PDF format som 2 kopier som filer på disk. Ligeledes skal der afleveres en vedligeholdsplan for de næste 20 år. Planen skal vise opgave, frekvens (dagligt, ugentligt, månedligt, kvartal, årligt) og nødvendige reservedele Ligeledes skal der afleveres en økonomiplan over vedligehold med forventede udgifter til vedligehold pr. anlæg med årlig udgift fordelt over 20 år. 5.8 El-tavler Der skal gennemføres termografering af alle el-tavler (inkl. cts tavler) på afleveringsdatoen (aftales med bygherren). Rapport med termobilleder afleveres til bygherren. Der skal i rapporten kvitteres for at evt. fejl eller mangler er udbedret. Alle tavler termograferes igen inden 1. års gennemgang og der afleveres en ny Rapport hvor der igen er kvitteret for udbedring af evt. fejl.

292 Fri Service. Alle tekniske anlæg som ventilationsanlæg, ADK, ABA, AIA, Elevatorer, pumper, solvarmeanlæg o.l skal serviceres og vedligeholdes i garantiåret. Tekniske anlæg skal afleveres nyserviceret i forbindelse med 1. års gennemgangen. Filtre skal være skiftet i den forbindelse. For CTS og Solcelleanlæg aftalen dog på 2 år Ukrudtsbekæmpelse i afhjælpningsåret I afhjælpningsåret skal der foretages pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og vedligeholdelse / vanding af samtlige beplantede arealer. Bygherren skal meddeles, når der er foretaget renholdelse.

293 291 ABT93 - MED TILFØJELSER AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Bygherrens udbud Entreprenørens tilbud SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning Entreprenørens ydelse Projektgennemgang, dokumentation og prøver Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet

294 292 TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol MANGLER VED ARBEJDET Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør OG 5-ÅRS EFTERSYN års eftersyn års eftersyn Fælles regler for eftersyn SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv En parts død Fælles regler om ophævelse TVISTER Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v Voldgift

295 293 ABT 93 med ændringer/tilføjelser Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, ABT 93, er med nedenstående supplerende bestemmelser grundlag for retsforholdet mellem bygherre og entreprenør. Supplerende bestemmelser til ABT 93 er i det følgende anført i højre kolonne og fremhævet med kursiv skrift. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved totalentreprise forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Kommunale Ejendommes ændringer/ tilføjelser 1, stk. 3: ABT 93 finder anvendelse på alle de omhandlede arbejder og leverancer med de neden for angivne tilføjelser og fravigelser. Tilføjelser og fravigelser gælder forud for ABT 93. Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Stk. 8. Ved arbejdet forstås i disse betingelser også projektet, og ved underentreprenører også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. 2, stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af udbudsbrevet med bilag inkl. rettelsesbreve og evt. skriftlige besvarelser af spørgsmål. Udbudsmaterialerne supplerer hinanden og gælder hver for sig, således at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige

296 294 Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 24, stk. 1, nr. 6 Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbuddene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sammensætning angives. for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive honoreret. Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første udbetaling. 2, stk. 6: Der udbetales kun vederlag til tilbudsgiver der ikke bliver tildelt opgaven. Vedlaget fremgår af udbudsmaterialet. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbuddenes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementet, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet. Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i tilbuddet, jf. 24, stk. 1, nr. 6. 3, stk. 1: Tilbuddet skal indeholde angivelse af, hvem der er således bemyndiget. 3, stk. 2: Vedståelsesfristen ændres til 60 arbejdsdage fra licitationsdagen/tilbudets datering, medmindre andet fremgår af udbudsbrevet. 3, stk. 3: Hvis der udbetales vederlag jf. udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver ikke forlange sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Konkurrencens vinder har dog ret til at benytte ideer og enkeltheder fra de øvrige indsendte forslag. 3, stk. 4: Alle de på tilbudsdagen gældende afgifter, skal være indeholdt i tilbuddet, dog skal merværdiafgift angives særskilt. Enhver begrænsning af de i projektmaterialet foreskrevne egenskaber skal oplyses og specificeres i tilbuddet for, at de kan indgå i tilbudsbedømmelsen. Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet. Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet. Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbuddene i lukkede kuverter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort

297 295 bekendt med tilbudssummerne. Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud - herunder eventuel teknisk afklaring - og inden indledning af kontraktforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren finder fordelagtigst. Entrepriseaftalen 4. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. 5, stk. 2: Entreprenøren kan kun give én transport på sit tilgodehavende til et pengeinstitut og kun i hele entreprisesummen. 5, stk. 4: Entreprenøren skal umiddelbart efter indgåelse af aftale med underentreprenører og leverandører skriftligt underrette bygherren om navnene på de pågældende. 5, stk. 5: ABT 93 skal være gældende i forhold til totalentreprenørens underentreprenører uden fravigelse af 5, stk. 5. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. 6, stk. 1: Sikkerhedsstillelsen skal være formuleret i overensstemmelse med det af byggeriets parter godkendte koncept. Paradigma for sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med paradigma EBST 352A. Opfylder entreprenøren ikke denne frist kan bygherren efter påkrav ophæve entrepriseaftalen jf. 40. Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier. 6, stk. 2: For hver gang ekstraarbejder under entreprisen stiger med mere end 5% af entreprisesummen, kan bygherren kræve, at sikkerheden i henhold til 6 hæves tilsvarende.

298 296 Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering. Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 7, stk. 1: Bygherren stiller ingen sikkerhed. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På 8, stk. 1: Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner

299 297 entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - Skade på entreprisen (arbejdsobjektet) - Skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og dennes eventuelle underentreprenører. Entrepriseforsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade er én del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør, og der gælder supplerende kr i selvrisiko, når der er tale om varmt arbejde. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skadevoldende entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattende arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer, som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen og som er sikredes ejendom eller, som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Entrepriseforsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøjer og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren.

300 298 Stk. 3: Bygherren accepterer ikke moderselskabsforsikringer. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet er aftalt. 9, stk. 2: Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om afsætningerne er foretaget i samråd med bygherrens tilsyn. Entreprenørens ydelse 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren, jf. 1, stk , stk. 1: Entreprenøren bærer ansvaret for, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes, om fornødent efter aftale med bygherrens koordinator og i overensstemmelse med loven om arbejdsmiljø og tilhørende bekendtgørelse. 10, stk. 3: Materialer mv., der tilhører bygherren skal mærkes som sådan og holdes tydeligt adskilt. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. 10, stk. 5: Såfremt entreprenøren ikke leverer materialer med 5 års leverandøransvar, skal der forelægges dokumentation for årsagen. Undladelse kræver bygherrens accept. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes bestem- 11, stk. 1: Der kræves projektgennemgange med fagligt kvalificerede entreprenører og rådgiver inden for alle fag-

301 299 melser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation forarbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. områder. Projektgennemgange skal foretages inden arbejdets udførelse. Gennemgangen har ikke givet anledning til, at entreprenør har afgivet bemærkninger til projektmaterialet, medmindre dette fremgår klart af referater af projektgennemgangsmøder. Entreprenøren erklærer endvidere, at der ikke er forhold i projektet, der på det foreliggende grundlag giver anledning til ekstrakrav til sikring af gennemførelse af projektet. Bygherren skal varsles om prøveudtagning for at give denne mulighed for at overvære dem. Bygherren kræver godkendte prøver på overflader. Bygherren kan kræve en prøveopstilling til godkendelse. Der skal være mulighed for mindre ændringer efter en sådan opstilling. En sådan prøveopstilling vil fremgå af byggeprogrammet. 11, stk. 4: Enhver entreprenør er uanset tidspunkt pligtig til at rette fejl begået af ham selv og egne folk og pligtig at betale for ændringer og reparationer på andre entreprenørers allerede udførte arbejder, der er en følge af hans egne eller hans folks fejl. Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at fremme arbejdet, således at tidsplanen overholdes. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uvedkommende Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkommet arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 12, stk. 1: Stilladser, byggeriet og andre byggepladsforanstaltninger skal sikres forsvarligt mod uautoriseret adgang, hærværk og tyveri. 12, stk. 4: Såfremt tidsplanen af hvad

302 300 Forhold til myndigheder grund det måtte være bliver forrykket, og afleveringen af byggeriet derved bliver forsinket, har bygherren, uden at nogle dele af byggeriet af den grund skal betragtes som afleveret, lov til at ibrugtage et rum til administrative formål samt efter aftale, et rum til brug for opmagasinering af inventar, og bygherren har lov til at påbegynde monteringen, dog efter aftale med byggeledelsen. 13. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbuddets afgivelse. 13, stk. 1: Entreprenøren skal afholde udgifter til alle gebyrer mv., herunder til byggesagsbehandling, myndighedstilladelser mv. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren her ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/-15 pct. af entreprisesummen og inden for +/-I 00 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. 14 stk. 1: Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er betinget at, at der mellem bygherre og totalentreprenør kan opnås enighed om prisen for ændringerne. 14 stk. 2: Intet ekstraarbejde må påbegyndes, før det skriftlige krav fra bygherren foreligger herom. Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, såfremt denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så god tid, at bygherren har mulighed for at tage stilling til kravet. Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er ikke at betragte som en skriftlig aftale om iværksættelse af ekstraarbejder. 14, stk. 4: Der henvises til tilføjelsen til 14, stk. 2. Såfremt ændringsarbejdet udføres som regningsarbejde, er entreprenøren for-

303 301 pligtet til at dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister, arbejdssedler, akkordopgørelser samt fakturaer o.l. Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde. Før ændringer og ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren såfremt bygherren anmoder herom udarbejde et skønsmæssigt og uforbindende overslag. Ved ekstraarbejder honoreres 10% tillæg på underentrepriser og materialer. Tillægget dækker alle udgifter forbundet med underentreprenørers arbejde, herunder entreprenørens styring og dækningsbidrag. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindre arbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren -mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. 15 stk. 3: Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhælpning for entreprenørens regning. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige

304 302 påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder. 17, stk. 1: På 1. byggemøde fastlægges bygherrens tilsyn s fuldmagt til at indgå aftaler af teknisk og økonomisk art med bindende virkning overfor bygherren. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt. Byggemøder 19. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til bygherren. 19, stk. 1: Byggemøder afholdes hver 2. uge, medmindre andet er aftalt i entrepriseaftalen. Bygherren udarbejder referater, som sendes senest 2 arbejdsdage efter det afholdte møde. Gør entreprenøren ikke senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af referatet indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes dette som godkendt og bindende for begge parter. Entreprenøren skal til hvert byggemøde give detaljeredeoplysninger om: 1) arbejdets stade, 2) fremdrift, 3) arbejdsmiljø og 4) bemanding, 5) aktivitetsforløbet i henhold til gældende tidsplan og 6) fornøden dokumentation for gennemførelse af planlagte, kritiske aktiviteter skal

305 303 på forlangende forelægges og 7) entreprenøren skal oplyse om eventuelle ekstrakrav, som måtte være konstateret siden sidste byggemøde. Undladelse heraf betragtes som udtryk for, at sådanne krav ikke findes, og krav som fremlægges efterfølgende kan afvises. Dette gælder dog ikke, såfremt der sent er fremkommet yderligere materiale fra bygherren eller dennes repræsentant. I så fald har entreprenøren yderligere 5 dage efter byggemødet til at fremkomme med sit krav. Samvirke med andre entreprenører 20. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage -spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. 22, stk. 1: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter bygherrens modtagelse af elektronisk faktura. 22, stk. 2: Ved forudbetaling af materialer kræver bygherren sikkerhedsstillelse. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbuddet.

306 304 Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. 22, stk. 4: Såfremt der er stillet krav om betalingsplan skal entreprenøren udarbejde udkast til denne med angivelse af hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele heraf skal udbetales. Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter bygherrens modtagelse af elektronisk faktura. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodnings arbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejde - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 22, stk. 10: Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 30 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 22, stk. 11: Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra udløbet af ovenstående betalingsfrister. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglen i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdet standsning, kan bygherren for entreprenørens regning ud-

307 305 betale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte her til gode. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftlig varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold, eller 6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. 2, stk. 3, og 3, stk. 5. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rime- 24, stk. 1, 4: Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse på grund af vejrlig, skal han dokumentere dette ved udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste målestation. Nærværende bestemmelse udelukker ikke eventuel tidsfristforlængelse for indendørs arbejder.

308 306 lighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 24, stk. 3: Entreprenøren skal samtidigt skriftligt godtgøre årsagen til forsinkelsen. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 25, stk. 2: Tidsfristoverskridelser medfører dagbod, medmindre andet fremgår af entrepriseaftalen. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod eller erstatning i entreprenørens tilgodehavende, jf. 22. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

309 307 Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, 5 og 6 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelser stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3. Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder bygherren ikke som anført til afleveringsforretningen, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny af leveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 28, stk. 2: Ved væsentlige mangler forstås bl.a.: Manglende ibrugtagningstilladelse Mangler der hindrer ibrugtagning af lokaler Et samlet stort antal mindre mangler Nærværende listen er ikke udtømmende 28, stk. 3: Såfremt bygherren ikke indkalder, er entreprenøren forpligtet til at indkalde senest 10 arbejdsdage efter afsendelse af færdigmeldingen. Afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entre-

310 308 prenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest mulig give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opslåede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler påvist ved afleveringen 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler der påvises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34.

311 309 Mangler påvist efter afleveringen 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 3. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. 32, stk. 1: Afhjælper entreprenøren ikke efter et enkelt varsel, kan bygherren beslutte uden yderligere varsel, at entreprenørens afhjælpningsret bortfalder. 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse om væsentlig afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 1-års eftersyn. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan bygherren -i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efterbygherrens valg skønsmæssigt efterpå en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand. 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

312 310 Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftaler, som følge af mangler gælder reglerne i 40. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Mangelansvarets ophør 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelser 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret, jf. 3 stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 1-års eftersyn 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. 5-års eftersyn 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleve- 38, stk. 2: Har bygherren ikke indkaldt til 5-års eftersyn som nævnt i stk. 1, skal

313 311 ringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 4. Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. entreprenøren skriftligt indkalde bygherre til eftersyn med mindst 10 arbejdsdages varsel. Fælles regler for eftersyn 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel. Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemføres og om indholdet af eftersynsprotokollen. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Bygherrens hæveret 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 1) hvis der uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. 40, 1: En forsinkelse på 20 arbejdsdage betragtes som værende væsentlig og som værende til væsentlig ulempe for bygherren. Entreprenørens hæveret 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren -ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i de tilfælde, der er nævnt i 24, stk. 1, nr. 2, hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejde mest muligt. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt på krav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesse er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

314 312 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i 44. En parts død 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i 44. Fælles regler om ophævelse 44. Ophævelse skal ske skriftligt. Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskri-

315 313 ves af parterne medmindre registreringen foretages af en syns og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. 45. Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold. Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. TVISTER Syn og skøn 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet), 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed en skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten 45, stk. 1: Tvistigheder mellem bygherren og entreprenør berettiger ikke denne til at udskyde arbejdet, ej heller ved tvist mellem denne og en underentreprenør eller leverandør.

316 314 fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. 6, stk. 6, og 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i 22, stk. 14. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v., som fremgår af 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskrav skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter 47. Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

317 315 Voldgift 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 -dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand. Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. 47 stk. 1: Tvist mellem bygherren og entreprenøren, eller mellem entreprenøren og de projekterende rådgivere, underentreprenører eller leverandører, berettiger ikke til nogen standsning af arbejdet eller forsinkelse af entreprisen.