UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015

UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015 Februar 2014

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 7 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS... 15 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT... 18 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING... 20 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR FRÆSEARBEJDER... 22 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING... 24 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KANTTILFYLDNING... 25 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 26 Bilag: Bilag 1: Bilag 2 Bilag 3 Standardformular for transportdokument (indeholdt i nærværende dokument) Standardformular for sikkerhedsstillelse (indeholdt i nærværende dokument) Forholdsregler vedr. spærretid

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2 ORIENTERING Denne entreprise benævnt Rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer omfatter arbejder på byveje, boligveje og mindre landeveje i Kolding Kommune. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Nye belægninger, både varmblandet asfalt og overfladebehandling Fræsearbejder (herunder belægningsvedligehold og ledningsgrave) Genetablering af kørebaneafmærkning efter slidlagsarbejder Reparationer; bassinfræsning, forsegling, revneforsegling m.m. Kanttilfyldning Opgaven forventes at have et omfang på kr. 10. mio. pr. år. Tilbudslisten indeholder stipulerede mængder svarende til det forventede omfang af arbejde baseret på de forventede bevillinger. Arbejdet gennemføres i perioden fra 15. april 2014 til 31. december 2015, idet bygherren har option på forlængelse af kontrakten i op til 2 år. Arbejdet udføres til udførelseskrav. Kolding Kommune udfærdiger årligt en liste over veje der har brug for vedligeholdelse, samt løsningsforslag. Listen gennemgås med entreprenøren, der bidrager med løsningsforslag inden endelig aftale. Der ønskes et godt samarbejde med entreprenøren, hvorfor der er fastlagt ½ dags opstartsmøde samt et evalueringsmøde årligt. Bygherre er: Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Vej og Park Nytorv 11 6000 Kolding www.kolding.dk

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 4 3 UDBUD 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes som offentligt udbud i henhold til tilbudsloven. 3.2 Entrepriseform Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT De i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter 3.4 Udvælgelse 3.4.1 Generelt Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige udfyldes via tilbudslisten. Tilbuddet regnes for ikke konditionsmæssigt hvis Tro- og loveerklæring ikke er udfyldt og underskrevet. 3.4.2 Kriterier for udvælgelse Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse blandt de bydende: Teknisk formåen Den bydende skal have erfaring med tilsvarende arbejder udført af den bydende, eller eventuelle væsentlige underentreprenører, dokumenteret ved referencer. Der ønskes minimum 3 referencer på opgaver af minimum 10 mio. kr., hhv. 2 mio. kr. når det vedrører væsentlige underentreprenører. Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde: Den bydendes referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år. Væsentlige underentreprenørers referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år. Referencer skal omfatte relevante oplysninger om eksempelvis opgavens betegnelse, bygherre, entreprisesum og periode for opgavens gennemførelse. Ved væsentlige underentreprenører forstås: Underentreprenører, der varetager opgaver vedrørende fræsning og overfladebehandling. 3.5 Tildeling 3.5.1 Generelt Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.6 Kontrolbud og andre særlige forhold Bygherren afgiver ikke kontrolbud. Entreprisen omfatter ikke virksomhedsoverdragelse.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 5 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk 4 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål senest torsdag d. 27. februar. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til Vejdirektoratet, Susanne Baltzer på e-mail adressen: sub@vd.dk Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse udsendt på e-mail til samtlige bydende senest mandag d. 3. marts. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at udsende supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil mandag d. 3. marts. Supplerende meddelelser udsendes på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5 TILBUD 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.3 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren. Ikke-væsentlige forbehold kan afvises eller prissættes. 5.4 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert (emballage) påført entreprenørens navn. Tilbud der sendes med post, bedes benytte tilsendte klistermærke for at undgå at kuverten åbnes i receptionen. Tilbud skal være modtaget hos: senest Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Vej og Park Nytorv 11 6000 Kolding torsdag d. 6. marts 2014, kl. 10.00 i mødelokale 0.1

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 6 Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Den samlede tilbudssum og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Elektroniske tilbud modtages ikke. 6 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: Tilbudsliste Referencer, jf. pkt. 3.4.2 Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (underskrives ved underskrift af TBL) Ved tilbud fra konsortier: Erklæring om solidarisk hæftelse, jf. SB ad 3, stk. 1 Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Bygherren påtager sig intet ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 7 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Ad 2 Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Fastprisperioden strækker sig fra tilbudsdagen til udgangen af samme kalenderår. Entreprisen omfatter: - Nye belægninger, både varmblandet asfalt og overfladebehandling - Fræsearbejder - Genetablering af kørebaneafmærkning efter slidlagsarbejder - Reparationer; bassinfræsning, forsegling, revneforsegling m.m. - Kanttilfyldning Entreprisen omfatter ikke: - Arbejder på overordnede veje. De vedligeholdes i fungerende funktionskontrakt. - Reparation af slaghuller. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a) Tilbudsliste (TBL) b) Rettelsesblade / supplerende meddelelser c) Nærværende "Særlige betingelser" (SB) (indgår i Rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer, 2014-2015, Kolding Kommune, af februar 2014)., d) Nærværende "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) (indgår i Rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer, 2014-2015, Kolding Kommune, af februar 2014). e) Næreværende Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) (indgår i Rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer, 2014-2015, Kolding Kommune, af februar 2014). f) Bilag 3 - Forhold vedr. spærretider. g) Håndbog om afmærkning af vejarbejder m.m. Vejregel af oktober 2013. h) AAB - Styring og samarbejde, mindre entrepriser, februar 2011. i) AAB - Arbejdsplads, november 2007. j) AAB Varmblandet asfalt, februar 2012 k) AAB Overfladebehandling, november 2007, samt revisionshæfte af december 2011. l) AAB Asfaltbump, februar 2011 m) Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemidler og klæbemidler - Veje, februar 2011 n) Asfaltarbejder Almindelige arbejdsbeskrivelser (supplerende), juli 2010

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 8 o) Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005 p) Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september 2008. q) AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 r) Kørebaneafmærkning Tilsynshåndbog, juni 2010 s) "2. G - System for dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, Viden og dokumentation, marts 2013. t) Katalog over typegodkendte bump, september 2013 u) AB 92 Det under punkterne a-f angivne materiale udleveres til de bydende. Ad 2, stk. 3 Entreprisen løber fra den 15.4.2014 til den 31.12.2015. Kontrakten kan efter gensidig aftale forlænges under opretholdelse af de gældende vilkår med 1 år ad gangen, dog maksimalt 2 år. Forlængelse aftales senest 3 måneder før udløb. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet kan påbegyndes den 15.4.2014. 2. Deltidsfrist(er) I kontrakten aftales hvordan samarbejdet skal foregå. Herunder procedure for rekvisition og fastsættelse af tidsfrister 3. Færdiggørelsesfrist Arbejder planlagt for det pågældende år skal være meldt klar til aflevering senest 1. oktober, medmindre andet aftales. Ad 2, stk. 6 Ad 3 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vejrligsforanstaltninger for gennemførelse af eventuelle arbejder i vinterperioden (1. november - 31. marts). Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 60 kalenderdage.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 9 Ad 4 Entrepriseaftalen Stempelloven er ophævet Ad 5 Ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument se bilag 1 til SB. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU udbudsdirektiver. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Ad 6 Ad 6, stk. 1 Ad 6, stk. 2 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerheden skal udformes, som angivet Standardformuler for sikkerhedsstillelse, se bilag 2 til SB. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Sikkerhedsstillelsen henstår uændret i hele kontraktperioden, og kan først nedskrives efter at aflevering har fundet sted. Ad 6, stk. 5 Ad 7 Ad 7, stk. 1 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Sikkerhedens ophør regnes fra udløb af kontraktperioden. Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt - præmien for ansvarsforsikringen ikke betales - forsikringsselskabet opsiger forsikringen

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 10 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Entreprenøren skal i sin arbejdsplan tage hensyn til: Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. At der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Der må ikke udføres arbejder på de større veje i myldretiden (se bilag Spærretider ) Der må ikke udføres arbejder ved særlige arrangementer (koordineres med bygherren) Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udføre arbejder på de vejstrækninger, der aftales indenfor kontraktperioden. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Ad 10, stk. 2 Brøndgods, dæksler og nedløbsriste inkl. reguleringsmateriale rekvireres hos bygherren mindst 5 arbejdsdage før det skal bruges. Entreprenøren skal afhente materialerne på følgende adresser: Materiale Brøndgods og dæksler Nedløbsriste Sted BD Kolding, H.C. Ørstedsvej 2, 6000 Kolding BD Kolding, H.C. Ørstedsvej 2, 6000 Kolding Øvrigt gods (stophaner, fjernvarme og lign.) aftales løbende Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Der afholdes opstartsmøde af ½ dags varighed umiddelbart inden kontraktperiodens start. Entreprenøren skal som minimum deltage med entrepriselederen for entreprisen samt entrepriseformænd. Kolding Kommune udfærdiger årligt en liste over veje der har brug for vedligeholdelse, samt løsningsforslag. Listen gennemgås med entreprenøren, der bidrager med løsningsforslag inden endelig aftale. Efter slidlagsarbejder skal oplysninger om vejnavn, stationering, slidlagstype/tykkelse og dato for udførelse afleveres til entreprenøren. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 11 Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 13, stk. 2 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøjs gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Ad 14 Ad 14, stk. 3 Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Ændringer i arbejdet Tilbudslistens anslåede mængder er bedste vurdering på udbudstidspunktet. Mængderne kan reguleres med -20/+40 %, der vurderes i forhold til opgavens forventede omfang på 10 mio. kr. per år. Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Kolding Kommune, Vej og Park. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet, samt relevante kontaktoplysninger. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Kommunikation mellem bygherren og entreprenøren og fra entreprenøren til borgerne skal foregå på dansk. Arbejdsleder/formand på arbejdsstedet skal kunne tale dansk. Entreprenørens personale som udfærdiger afmærkningsplaner, har ansvaret for afmærkningen eller fører tilsyn med afmærkningen, skal have bestået VEJ-EU kurset Vejens om arbejdsplads Trin I og II (eller lignende). Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 12 arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder Driftsmøder Mødefrekvens aftales ved opstartsmødet, jf. ad 11, stk. 1. Der må påregnes afholdt 4-6 møder årligt; omfattende driftsmøder og et årligt evalueringsmøde. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra entreprenøren i henhold til Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 2004. Entreprenøren skal udfakturere klarmeldte arbejder månedsvis. Der ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Betalingsfristen er måneden ud + 30 dage. Ad 22, stk. 6 For den del af entreprisen der udføres efter den 31.12.2014, reguleres priserne én gang årligt, første gang pr. 1. januar 2015.. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, underindeks Asfaltarbejde. Reguleringen beregnes som:

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 13 (I2 I1):I1 idet I1 angiver indeks for basismåneden (tilbudsdagen), og I2 angiver juni indekset for det pågældende år. Reguleringen foretages i den sidste faktura for året. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen giver. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: For færdiggørelsesfristen 5 % af aftalesummen af de ikke udførte arbejder. F. ARBEJDETS AFLEVERING Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Aflevering af hver enkelt vejstrækning kan finde sted, efterhånden som den er udført. G. MANGLER VED ARBEJDET Ad 30 Ad 30, stk. 1 Mangler i kontraktperioden Vejarbejdsafmærkning Mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr. 5.000 ekskl. moms per hændelse. Reetablering af bassinfræsning Bassinfræsning med dybder på 30 mm eller derover skal reetableres med asfalt senest inden for 1 døgn. Overskridelse af tidsfristen er bodsbelagt til kr. 5.000 kr. ekskl. moms per hændelse. Ad 36 Mangelansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret er 5 år med nedenstående undtagelser: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for belægningers jævnhed og profil. Mangelsansvaret ophører efter 1 år for asfaltreparationer

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 14 Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelsansvarets ophør regnes altid til en 30. september. Kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering 4 år 1 år - 4 år Funktionstid, dog maks. ½ år 3.000 ÅDT < 5.000 Ingen 3 år - 5.000 ÅDT < 10.000 2 år - ÅDT 10.000 1 år - *) Kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Ad 37 Ad 38 1-års eftersyn Entreprenøren indkalder bygherren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen af de relevante strækninger. 5-års eftersyn Entreprenøren indkalder bygherren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest fem år efter afleveringen af de relevante strækninger.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 15 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Særlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november 2007. 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren vil blive orienteret om eventuelle andre arbejder på de omfattede veje. Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. Evt. afmærkning, som af arbejdsmiljømæssige årsager skal etableres, skal være indeholdt i entreprisen. Såfremt vigelinjer går tabt, og der ikke er et permanent skilt med en B11-tavle (Ubetinget vigepligt), foretages straks opsætning af midlertidig vigepligtstavle. Skiltningen opretholdes indtil ny afmærkning er etableret. Entreprenøren skal meddele bygherren at det permanente skilt mangler. Beskadiger entreprenøren i forbindelse med asfaltreparationer kørebaneafmærkningen, skal denne repareres med tilsvarende materialer som den oprindelige kørebaneafmærkning uden udgift for bygherren. Skader påført vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader som entreprenøren påfører kabler, ledninger og andet udstyr, som entreprenøren måtte komme i forbindelse med under gennemførelsen af aktiviteten. Pesticider må ikke anvendes. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Start- og slutstationeringer fastlægges i kontraktperioden. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1. Alment Hvor fjernelse af kørebaneafmærkning er nødvendig må dette normalt tidligst udføres 1 arbejdsdag inden belægningsarbejdet påbegyndes, med mindre andet aftales. Nødvendig skiltning skal opretholdes indtil ny kørebaneafmærkning er

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 16 genetableret. Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres og vedligeholdes af entreprenøren. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. 4.3 Udførelse Varmblandet asfalt og overfladebehandling Ved udførelse skal entreprenøren være opmærksom på følgende: Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherren forventes godkendt, hvis der anvendes manuel trafikregulering. Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes signalanlæg eller manuel styring af signalanlæg. Ved ÅDT > 3.000 skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. Overfladebehandling, OB Ved udførelse af OB skal følgende foranstaltninger påregnes udført indenfor entreprisen: Det påhviler entreprenøren i takt med overfladebehandlingens udførelse at levere og opsætte A 33 tavler Løse sten suppleret med C 55 tavler 40 km. Tavlerne opsættes i begge ender af den overfladebehandlede strækning og i begge vejsider, og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af vejen i færdselsretningen. Hvor hastighedsbegrænsningen ophører, skal der på bagsiden af C 55 tavlerne opsættes C 59 tavler Ophør af forbud. Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. Entreprenøren vedligeholder skiltene C 55, A 33 og C 59 i de første 3 arbejdsdage efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med bygherren, idet vejarbejdsafmærkningen skal opretholdes, så længe der er risiko for stenslag fra afdækningsmaterialet.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 17 5. LEDNINGER På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer m.v. Bygherren vil stille alt kendskab om ledningsarbejder til rådighed for entreprenøren. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 18 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt, februar 2012. 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter de i SB ad 2, stk. 2 anførte ydelser. Det er entreprenørens ansvar og udgift i forbindelse med udlægning af belægninger, at sørge for eventuel rengøring, fjernelse af ukrudt, græsbevoksning og eksisterende kørebaneafmærkning. 2. MATERIALER 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 2.2.0 Generelle krav Når der ønskes SRS belægninger, kræves disse deklareret til SRS standard i henhold til "2. G - System for dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, Viden og dokumentation, marts 2013. I slidlagsmaterialer med modificering skal anvendes modificering af elastomertypen jf. Bindemidler og klæbemidler Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011. 2.2.1 Lyst tilslag Hvor det aftales at anvende slidlagsbelægning med lyst tilslag, skal refleksionsfaktoren opfylde betingelserne angivet i AAB afsnit 2.2.1. 3. UDFØRELSE 3.3 Klæbning Der må ikke anvendes klæbemiddel der indeholder opløsningsmidler uden nærmere aftale med bygherren. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøs. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Tilsprøjtning af kantsten, befærdede sidearealer, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Alle riste og dæksler skal afdækkes og være rengjorte for bitumen- og asfaltrester ved aflevering. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning. 3.4 Udlægning

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 19 Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger over 3 cm tykkelse tilrettelægges således, at kørebanebelægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Rendestensriste må ikke placeres, så ribberne er parallelle med kørselsretningen. Dæksler, rendestensriste og brønde skal efter asfaltarbejder renses for asfaltmaterialer, overfladebehandling og lignende. Tilslutningen af kørebanebelægning til korrekt anbragte dæksler og lignende skal udføres med overhøjde på højst 5 mm. Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald, hvor dette er praktisk muligt. 3.7 Renfejning og renholdelse af færdig belægning Skader som følge af oliespild eller anden forurening efter asfaltarbejder, skal renses eller retableres snarest muligt. 4. KONTROL 4.1 Alment Der henvises til SB ad 11, stk. 1. 5. AFHJÆLPNING (JF. AB92 32 OG 36) 5.1. Afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i særlige betingelser, SB, 36 anførte. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Afsnittet om tilbuds- og afregningsgrundlag i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det særskilte tilbuds- og afregningsgrundlag.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 20 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING Særlig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for overfladebehandling, november 2007. 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Ydelserne omfatter udførelse af overfladebehandling (OB). For at minimere risikoen for de almindeligste gener ved overfladebehandling gennemsvedning og stentab og samtidig gøre det muligt at kunne anvende overfladebehandling på stærkere trafikerede veje, ønskes overfladebehandling udført med tværfordeling af bindemiddel afhængigt af forholdene. 1.2 Underlag Det er entreprenørens ansvar og udgift i forbindelse med udlægning af OB, at sørge for eventuel rengøring, fjernelse af ukrudt, græsbevoksning og eksisterende kørebaneafmærkning. Dette skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. 2. MATERIALER 2.2 Overfladebehandling, råmaterialer 2.2.1 Bindemidler og klæbeforbedrer: Der må ikke anvendes cut-back bindemidler. 2.2.2 Stenmaterialer: Hvor entreprenøren påregner at anvende restprodukter, syntetiske materialer eller andre industriprodukter, skal oprindelsessted angives. Sådanne produkter kan kun anvendes efter bygherrens godkendelse. Godkendelse kan kun forventes, såfremt det over for bygherren godtgøres, at sådanne produkter opfylder de samme kvalitetsegenskaber som de materialer, de erstatter. 3. UDFØRELSE 3.2 Overfladebehandling Sprederampen skal være indrettet således, at varieret tværfordeling af bindemidlet kan udføres. Overskydende sten fjernes senest 14 arbejdsdage efter udlægning. Hvor der er kantsten, skal stenene opsuges langs kantsten. Al nødvendig fejning og opsugning af overskydende materiale på overfladebelagte arealer skal være indeholdt i entreprisen.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 21 3.2.1 Kanter, samlinger, dæksler og lignende: Kanter af den færdige overfladebehandling skal følge kanten af eksisterende belægning inkl. vigepladser. Brønde og rendestensriste skal afdækkes under udførelsen og efterfølgende evt. renses for rester af bindemidlet og skærver. 4. KONTROL 4.1 Alment Der henvises til SB ad 11, stk. 1. 5. AFHÆLPNING 5.1. Afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i særlige betingelser, SB, 36 anførte. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Afsnittet om tilbuds- og afregningsgrundlag i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det særskilte tilbuds- og afregningsgrundlag.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 22 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR FRÆSEARBEJDER 1. ALMENT Reparationsmetoden består i bortfræsning af foreløbig retablering efter ledningsarbejder samt beskadiget asfaltbelægning i nødvendig dybde og genopfyldning med varmblandet asfalt. 2. MATERIALER Entreprenøren skal stå for bortskaffelsen af affræset materiale. Affræset materiale må ikke henligges på vejareal, med mindre andet aftales. 3. UDFØRELSE Generelt Bygherren opmærker de respektive arbejdsfelter. Arbejdet udføres maskinelt i tykkelser som anført i TBL. Det affræste areal skal rengøres umiddelbart inden klæbning foretages. Affræsede arealer skal sikres ved forskriftsmæssig skiltning. Fræsning og fyldning af affræsede arealer skal tilstræbes at ske i én arbejdsgang. Bassinfræsning med dybder på 30 mm eller derover skal reetableres med asfalt senest indenfor samme arbejdsdag. Der skal foretages klæbning på det affræsede bassins bund og sider. Samlinger forsegles efter ilægning og komprimering. Jævnhed Når der måles med en 5 m lang retskinne, lagt parallelt med længdeprofilet, må afstand mellem retskinne underkant og belægningsoverflade intet sted være større end 6 mm. Der tillades maximalt et merforbrug af asfalt på 5 kg/m 2. Der må ikke kunne opstå vandsamlinger ved overgange mellem eksisterende belægning og det fræsede areal. Ensartet udseende Reparationsmaterialets farve skal være afstemt med eksisterende belægning.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 23 4. KONTROL Generelt Materialer og udførelse kontrolleres efter AAB, varmblandet asfalt. Entreprenøren skal selv føre kontrol med fræsedybden. Dokumentation Entreprenøren er pligtig til at dokumentere fræsedybden og areal for de enkelte parceller til opgørelse og afregning.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 24 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Kørebaneafmærkning, juni 2010. 1. ALMENT Entreprenøren skal genetablere kørebaneafmærkning efter udlægning af ny belægning. I sådanne tilfælde skal bygherren have mulighed for at overveje om kørebaneafmærkningen skal ændres i forhold til eksisterende. Kørebaneafmærkning skal være gennemført senest 10 arbejdsdage efter, at belægningsarbejdet er udført. Dog skal hajtænder, stoplinjer ol. udføres senest 1 arbejdsdag efter belægningens udlægning. 2. MATERIALER Kørebaneafmærkning skal udføres med lang holdbarhed. Refleksionsegenskaberne for kørebaneafmærkning skal som minimum opfylde krav til refleksionsklasse R1 (jf. DS/EN 1436). Middelværdien beregnes som gennemsnittet af kontrolmålinger udført indenfor en strækning med ny kørebaneafmærkning. 3. UDFØRELSE Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. Eventuel fjernelse af gammel afmærkning i forbindelse med arbejdet skal udføres uden beskadigelse af belægningsoverfladen. 4. KONTROL Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene. For langsgående markering udføres kontrol efter kontrolkategori A, og for tværgående markering efter kontrolkategori B.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 25 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KANTTILFYLDNING 1. ALMENT Arbejdet omfatter kanttilfyldning langs kørebanekanter for udbedring af trafikfarlige kanter og huller. 2. MATERIALER Materialer til kanttilfyldning langs kørebanekanter skal indeholde bestanddele, der kitter materialet sammen og derved mindsker risikoen for løse sten på kørebanen. Materialet må ikke indeholde sten større end 31,5 mm, affald eller rødder. Knust asfalt må ikke bruges som rabatfyld.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 26 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt Tilbudslisten (TBL) angiver det forventede omfang af arbejder i 2014. Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder udover de teoretiske mv., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Entreprenøren skal selv skaffe sig fornøden arbejds- og oplagsplads, og alle udgifter til etablering og fjernelse heraf skal være indeholdt i enhedspriserne. Alle enhedspriser for opbrydning og bortskaffelse af gamle vejmaterialer skal være inklusive alle gebyrer og afgifter for evt. modtagelse på godkendt losseplads. TAG anført i Varmblandet asfalt i (AAB) og TAG anført i Overfladebehandling (AAB) er gældende. Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. Fulddækkende belægninger Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning og komprimering, samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets konditionsmæssige udførelse. Herunder spild, oprydning, rengøring og bortkørsel af overskudsmateriale og affald samt alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af færdselsregulerende foranstaltninger. Regulering af eksisterende flydende dæksler og riste mv.: Enhedspriserne skal omfatte samtlige ydelser til højderegulering. Der afregnes kun for regulering én gang. Udskiftning af dæksler og riste: Nyt brøndgods er bygherreleverance. Enhedspriserne skal omfatte samtlige ydelser til optagning, transport og levering til godkendt depot, afhentning af nyt brøndgods og indbygning inkl. hævning ved efterfølgende udførelse af slidlag. Der afregnes kun for regulering én gang. Kørebaneafmærkning De udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte enhedspriser. Afregning Afregning sker efter de i tilbuddet afgivne faste enhedspriser.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 27 Tillæg til optørring efter den 1. oktober betales kun, når optørring er udført. Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter linje. For profilerede linjer regnes eventuelt mellemrum mellem striberne med til stribens længde. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt nettomængde målt i m 2. Tekstsymboler er opgjort i antal tegn. Kanttilfyldning De udførte mængder bestemmes ved opmåling og afregnes efter de anførte enhedspriser. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning og komprimering, samt øvrige nødvendige ydelser, herunder oprydning/eventuel fejning. Reparationer Revneforsegling og forsegling: De udførte mængder bestemmes ved opmåling og afregnes efter de anførte enhedspriser. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udførelse samt alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af eventuelle færdselsregulerende foranstaltninger. Fræsearbejder De udførte mængder bestemmes ved opmåling og afregnes efter de anførte enhedspriser. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved udførelse, bortskaffelse af det affræsede materiale, evt. levering, udlægning og komprimering af ny varmblandet asfalt, oprydning samt alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af færdselsregulerende foranstaltninger.

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 28 BILAG 1 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på kr. skriver: kroner eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. ekskl. moms, samt Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren... den 20. ------------------------------------------------------------------------------ (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren:.. den 20. ----------------------------------------------------------------------------- (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel)

Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 29 BILAG 2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af Kr. Skriver: Kroner., der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser mv. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. den 20. ------------------------------------------------------------------------------ (garantens underskrift) (garantens stempel)