Udkast til aftale i forbindelse med i ndkøb af lagerautomater

Relaterede dokumenter
Levering og installation af vaskeriudstyr

Levering, installation og servicering af vaskeriudstyr

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Region Midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade København S

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

Salgs- og leveringsbetingelser

, ( Virksomheden ) salg og levering

Kontrakt om levering, opsætning og installation af. Lifte. til. Region Nordjylland. Aftale nr. T100049amb12

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Vareindkøbsaftale vedrørende

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Bilag 4 Kontraktudkast levering af biler

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

Aftale nr om levering af 2 stk. Hot Cells til levering, installation samt idriftsættelse på Klinisk Fysiologisk Afdeling Z Herlev Hospital.

AFTALE November Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

Krav til licensaftale

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.:

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

KONTRAKT Oktober 2012

2. juli 2019 GENERELLE BETINGELSER FOR OVERFLADEBEHANDLING. Gardit A/S

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Aftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg

Forretningsbetingelser

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service. Juli 2008

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør.

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

Standard leveringsbetingelser

AFTALE OM SIKRE SKOLEVEJE - TRAFIKKAMPAGNE

STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Udkast K O N T R A K T. mellem. Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K (i det følgende benævnt Domstolsstyrelsen)

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Almindelige leveringsbetingelser

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

Datavej 16. DK-3460 Birkerød XXXXX XXXXXXXXXXX

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Udbud. Køb af miljømåleudstyr til Ovnlinie 1 Slagelse Affaldsenergi. Generelle betingelser og beskrivelser for udbud

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

Transkript:

Udkast til aftale i forbindelse med i ndkøb af lagerautomater B i l a g 0 6 - U d k a s t t i l a f t a l e a f 1 5. 0 8. 2 0 1 1 Sterilcentral Sygehus Lillebælt, Vejle sygehus 15.08.2011

Indholdsfortegnelse 1 Bilag... 3 2 Parterne... 4 3 Købers eventuelle forbehold... 4 4 Aftalegrundlag... 4 5 Aftalens omfang... 4 6 Frister og tidsplan(er)... 4 6.1 Levering og montagestart... 5 6.2 Ibrugtagning og drift... 5 6.3 Justering af tidsplan... 5 6.4 Ekstraordinær opsigelsesadgang for køber:... 5 7 Pris... 5 8 Fakturering... 5 9 Betalingsbetingelser og ratebetalingsplan... 6 9.1 Betalingsplan 30-40-30... 6 10 Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling... 6 11 Garantistillelse i afhjælpningsperioden... 6 12 Levering... 7 12.1 Leveringsbetingelser... 7 12.2 Leveringsadresse/installationssted... 7 13 Opstilling og installation... 7 13.1 Emballage og affaldshåndtering... 7 14 Aflevering... 8 14.1 Indkaldelse til afleveringsforretning... 8 14.2 Gennemførelse af afleveringsforretning... 8 14.3 Uenighed omkring aflevering... 8 14.4 Forsinket aflevering... 8 14.5 Opgørelse af dagbod ved forsinket aflevering... 9

14.6 Mangler konstateret ved aflevering... 9 15 Sælgers afhjælpningspligt.... 9 15.1 Prøveperiode... 9 15.2 2 års afprøvning og -gennemgang af udstyret... 9 15.3 Sælgers aflysning af planlagt vedligehold og service... 10 16 Service og optioner... 10 16.1 Indgåelse af serviceaftale... 10 16.2 Servicerapport... 11 16.3 Optioner... 11 17 Reservedele... 11 18 Produktansvar og erstatningsansvar... 11 19 Ophævelse ved sælgers misligholdelse... 12 20 Maksimering af ansvar... 13 21 Købers misligholdelse... 13 22 Sælgers overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender 13 23 Forsikringsforhold... 14 24 Sprog... 14 25 Lovvalg og tvistigheder... 14 26 Underskrifter... 15

Side: 3 1 Bilag Bilag A. Bilag B. Udbudsmaterialet dateret 15.08.2011 inkl. evt. rettelsesblade. Sælgers tilbud dateret (indsæt dato).

Side: 4 2 Parterne Køber Region Syddanmark Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Kontaktperson: Teknisk chef, Erik Hansen Sælger (Indsæt firmanavn) Kontaktperson: (Indsæt navn) 3 Købers eventuelle forbehold (evt. forbehold indsættes) 4 Aftalegrundlag Aftalen består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. Ved evt. uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og tilhørende bilag, har aftalen forrang. Ved evt. uoverensstemmelse mellem bilagene, gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. 5 Aftalens omfang Denne aftale omfatter bl.a. levering, installation, og idriftsættelse af lagerautomater inkl. alle fremføringer fra lagerautomater til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet. Uddannelse af ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af lagerautomaterne samt uddannelse af ordregivers teknikere i vedligeholdelse af udstyret. Hvis ordregiver ønsker det, kan aftalen ligeledes omfatte planlagt vedligehold og service af lagerautomaterne inkl. alle fremføringer fra lagerautomaterne til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet. Planlagt vedligehold og service skal gennemføres i en 10 årig periode. 6 Frister og tidsplan(er) Udbudstidsplan af 17.08.2011 er gældende for aftalen.

Side: 5 6.1 Levering og montagestart Levering og montagestart forventes at være 30.01.2012, jf. udbudstidsplan af 17.08.2011. 6.2 Ibrugtagning og drift Køber forudsætter at ibrugtagning og fuld drift kan ske senest den 05.03.2012 jf. udbudstidsplan af 17.08.2011. Dvs. på dette tidspunkt skal afleveringsforretningen skal være gennemført og godkendt, jf. punkt 14. 6.3 Justering af tidsplan Køber forbeholder sig ret til at foretage justeringer af tidsplan. Justeringer af frister, der ikke medfører skærpede tidsmæssige krav overfor Sælger, vil ikke give ret til tidsfristforlængelse og/eller kompensation. Køber kan udskyde leveringsdagen i op til 9 måneder uden at Sælger kan kræve kompensation, jf. pkt. 21. 6.4 Ekstraordinær opsigelsesadgang for køber: Køber er berettiget til at opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed, klagenævn eller domstol pålægger køber at opsige eller ophæve aftalen, træffer beslutning om at annullere købers beslutning om kontrakttildeling eller erklærer aftalen for uden virkning. I så fald skal køber godtgøre sælger de direkte og dokumenterbare udgifter, som sælger har afholdt eller skal afholde i forbindelse med udførelsen af aftalen, og som sælger ikke med rimelige bestræbelser har kunnet eller kan undgå. Køber er i sådanne tilfælde ikke berettiget til tilbagebetaling af allerede erlagte betalinger i henhold til aftalen. Sælger er ikke berettiget til godtgørelse for tabt fortjeneste eller en forholdsmæssig andel af Sælgers faste omkostninger som følge af en opsigelse i henhold til denne bestemmelse. Denne bestemmelse berettiger ikke Sælger til at kræve, at Køber ophæver aftalen. Såfremt aftalen opsiges af ovennævnte grunde, kan Køber ikke ifalde erstatningsansvar over for Sælger i videre omfang end beskrevet i denne bestemmelse. 7 Pris Den samlede pris for leverancen kr. (indsæt kontraktsum) ekskl. moms. Den aftalte pris er fast. 8 Fakturering Fakturaudkast fremsendes til byggeledelsen forud for fakturering. Efter byggeleders accept af fakturaudkast, fremsendes elektronisk faktura til EAN-nr.: (Oplyses senere) med angivelse af projektnummer og entreprisenummer som den pågældende faktura vedrører.

Side: 6 9 Betalingsbetingelser og ratebetalingsplan Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 9.1 Betalingsplan 30-40-30 Faktura på 1. rate svarende til 30 % af aftalesummen kan fremsendes ved underskrift af aftalen. Betaling er betinget af at Køber, senest samtidig med faktura modtager sikkerhedsstillelse jf. punkt 10. Faktura på 2. rate svarende til 40 % af aftalesummen kan fremsendes efter godkendt afleveringsforretning af fase 1, jf. punkt 14. Faktura på 3. rate svarende til 30 % af aftalesummen kan fremsendes efter, udløbet af prøveperioden jf. punkt 15.1 10 Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling Sælger skal senest samtidig med underskrift af aftalen stille sikkerhed for 30 % af kontraktsummen ekskl. moms. Sikkerhedsstillelsen skal ske ved udstedelse af anfordringsgaranti fra én/ét af Køber på forhånd godkendt bank eller kautionsforsikringsselskab. Sikkerhedsstillelsen skal mærkes med: aftale vedrørende Sterilcentral, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Indkøb af lagerautomater. Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager skriftlig meddelelse om at sikkerhedsstillelsen kan frigives. Køber nedskriver sikkerhedsstillelsen umiddelbart efter godkendt afleveringsforretning, på Sælgers skriftlige opfordring til 15 % af kontraktsummen ekskl. moms. 11 Garantistillelse i afhjælpningsperioden I afhjælpningsperioden vil den nedskrevne sikkerhedsstillelse fungere til sikkerhed for Sælgers forpligtelser i afhjælpningsperioden.

Side: 7 Garantistillelsen frigives endeligt ved afhjælpningsperiodens udløb på Sælgers skriftlige opfordring, under forudsætning af, at der ikke henstår uafhjulpne mangler. I så tilfælde frigives garantistillelsen når de nævnte mangler er afhjulpet. 12 Levering 12.1 Leveringsbetingelser DDP, Delivered Duty Paid i henhold til INCOTERMS 2000, på Købers adresse på det angivne installationssted. Risiko for udstyr anses dog først for at være overdraget til Køber, når der er afholdt godkendt afleveringsforretning jf. punkt 14. Ansvar og risiko i forbindelse med tyveri, brand- og vandskade samt anden hændelig undergang bæres af Sælger fra leveringstidspunktet til godkendt afleveringsforretning. 12.2 Leveringsadresse/installationssted Region Syddanmark Sygehus Lillebælt, Vejle Syghus Bygning A7 Kabbeltoft 25 7100 Vejle 13 Opstilling og installation Opstilling og installation af lagerautomaterne skal forestås af Sælger og skal foretages af fagligt uddannet personale, udføres fagligt korrekt i henhold til aftalen og i prima håndværksmæssig kvalitet. 13.1 Emballage og affaldshåndtering Sælger er ansvarlig for, at emballage og evt. affald bortskaffes straks efter levering og montage af lagerautomater.

Side: 8 14 Aflevering Aflevering af leverancen sker, når lagerautomaterne er monteret, installeret og testet og Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen sammen med Sælger har kvitteret herfor på en afleveringsprotokol efter iagttagelse af nedenstående afleveringsprocedure. 14.1 Indkaldelse til afleveringsforretning Når lagerautomaterne er monteret, installeret og testet, skal Sælger overdrage den fulde dokumentation af leverancen til Køber og efterfølgende færdigmelde leverancen. Herefter skal Køber inden for de 10 efterfølgende arbejdsdage indkalde til afleveringsforretning, hvortil Sælger er forpligtet til at møde. Møder Sælger ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige. 14.2 Gennemførelse af afleveringsforretning Ved afleveringsforretningen udfærdiges en afleveringsprotokol med eventuel mangelliste. Dokumentet underskrives af Køber og Sælger, der hver opbevarer et eksemplar heraf. Leverancen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen. Såfremt leverancen er behæftet med væsentlige mangler, eller summen af uvæsentlige mangler samlet set af Køber vurderes væsentlige, er Køber berettiget til at afvise aflevering, indtil afhjælpning af disse forhold er sket. 14.3 Uenighed omkring aflevering Hvis Køber og Sælger ikke kan opnå enighed om Købers ret til at afvise aflevering, er parterne enige om at lade en upartisk opmand udmeldt af Voldgiftsinstituttet i København endeligt afgøre spørgsmålet. Udgifterne forbundet hermed afholdes af den part, afgørelsen går imod. Tvister om forståelsen og fortolkningen af aftalen samt andre juridiske spørgsmål i øvrigt kan ikke afgøres af den af udpegede, sagkyndige person. 14.4 Forsinket aflevering Såfremt sælger må forudse en forsinkelse i leveringen, som vil påvirke ibrugtagningstidspunktet, skal Sælger straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen.

Side: 9 Ved forsinket aflevering, der bevirker at ibrugtagningsfristen ikke kan overholdes, jf. punkt 6.2, ifalder Sælger dagbod. Det gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes force majeure. 14.5 Opgørelse af dagbod ved forsinket aflevering Såfremt Sælger jf. punkt 14.4, kan gøres ansvarlig for forsinket aflevering, vil bodens størrelse udgøre 1 promille af kontraktsummen pr. dag, som afleveringen er forsinket med. Der tages udgangspunkt i udbudstidsplan. Såfremt køber ændrer på denne, vil det være nyeste version der er gældende. 14.6 Mangler konstateret ved aflevering De eventuelle mangler, der er konstateret ved afleveringen skal sælger afhjælpe umiddelbart efter afleveringsforretningen og inden den ved afleveringsforretningen fastsatte tidsfrists udløb. 15 Sælgers afhjælpningspligt. Afhjælpningsperioden er fastsat til 24 måneder regnet fra godkendt afleveringsforretning. Såfremt Sælger ikke kan afhjælpe fejl ved de leverede lagerautomater, således at disse opfylder det for lagerautomaterne anførte specifikationer, er Køber berettiget til at få de fejlbehæftede produkter ombyttet med tilsvarende fabriksnye. Alt udstyr, reservedele og delkomponenter udskiftet i afhjælpningsperioden er omfattet af 24 måneders garanti fra udskiftningstidspunktet. Undlader Sælger, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine afhjælpningsforpligtelser i henhold til nærværende bestemmelser, er Køberen berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Sælger at lade den nødvendige udbedring udføre for Sælgers regning. 15.1 Prøveperiode De første 3 måneder efter godkendt afleveringsforretning betragtes som prøveperiode, hvor Køber har mulighed for at sikre sig, at driftskrav overholdes, jf. udbudsmaterialet. Overholdes driftskrav ikke i denne periode forlænges afhjælpningsperioden med 3 måneder og en ny prøveperiode vil begynde. 15.2 2 års afprøvning og -gennemgang af udstyret Sælger er forpligtet til skriftligt at indkalde Køber til en 2 års afprøvning og mangelgennemgang af lagerautomaterne ved afhjælpningsperiodens udløb. Afprøvning og mangelgennemgang skal varsles i rimelig tid og afholdes senest 1 måned før afhjælpningsperiodens udløb.

Side: 10 Omfang af afprøvning og mangelgennemgang skal afspejle samtlige tests og kontroller i forbindelse med afleverings- og overtagelsesproceduren. Såfremt der konstateres fejl og mangler ved afprøvningen og gennemgangen, er Sælger forpligtet til straks og vederlagsfrit at foretage afhjælpning. Når manglerne skriftligt er dokumenteret afhjulpet overfor Køber, indkalder Sælger til en fornyet afprøvning og mangelgennemgang. Afhjælpningsperioden ophører først, når afprøvning og mangelgennemgang er gennemført uden mangler, og begge parter har skrevet under herpå. Undlader Sælger at indkalde til en 2 års afprøvning og gennemgang af udstyret indkalder Køber til denne afprøvning og gennemgang, hvor Sælger er forpligtiget til at deltage. 15.3 Sælgers aflysning af planlagt vedligehold og service Sælger skal i god tid og senest 1 uge inden planlagt vedligehold og planlagt service give Køber skriftlig besked om evt. aflysning. Undlader sælger, at give rettidig besked herom, skal Køber kompenseres for driftstab for den nedetid, der var planlagt i forbindelse med vedligehold og service, hvis det ikke har været muligt at opretholde fuld drift. 16 Service og optioner 16.1 Indgåelse af serviceaftale Køber er ikke forpligtet til at tiltræde den tilbudte serviceaftale (option 5) efter endt afhjælpningsperiode, men kan frit vælge selv at foretage service. Den af Sælger tilbudte serviceaftale kan tiltrædes når som helst, Køber måtte ønske det dog senest 6 måneder efter afhjælpningsperiodens udløb. De tilbudte servicevilkår gælder i op til 10 år og de aftalte priser kan indeksreguleres 1 gang årligt med den årlige udvikling i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, første gang ved afhjælpningsperiodens udløb og med basis i udviklingen i indekset for februar 2012 og indtil afhjælpningsperiodens udløb.

Side: 11 16.2 Servicerapport Ved al service, reparation og vedligehold, tilkald udfylder Sælger en servicerapport, der tydeligt beskriver meldte fejl, reparationer, udskiftninger, reservedelsforbrug og kontrolmålinger. Herudover skal servicerapporter indeholde dato og klokkeslæt for fejlmelding til Sælger, dato og tidspunkt for påbegyndt fejlretning remote og/eller on-site, fejlbeskrivelse, fejlens årsag, beskrivelse af fejlens afhjælpning samt dato og klokkeslæt for klarmelding til Køber. Sælger skal sikre sig Købers kvittering for modtagelse af servicerapporten. Ovenstående bestemmelser finder også anvendelse i afhjælpningsperioden. 16.3 Optioner De af Sælger tilbudte ekstra optioner 1-2-3-4 kan tilkøbes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Den af Sælger tilbudte ekstra option 6 kan tilkøbes når som helst, køber måtte ønske det, i forbindelse med kontraktindgåelsen eller senere, og tilkøb kan ske ad flere gange og af en eller flere af de af optionen omfattede produkter pr. gang dog senest 10 år efter kontraktindgåelsen. De aftalte priser på option 6 kan indeksreguleres 1 gang årligt med den årlige udvikling i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, på samme måde som regulering af prisen på service, jf. punkt 16.1, første gang med virkning fra 1. juli 2012. 17 Reservedele Sælger garanterer at kunne levere reservedele (mekaniske sliddele og elektriske komponenter) eller erstatningsdele i en 10 års periode regnet fra endt afhjælpningsperiode. Sælger garanterer at kunne levere reservedele indenfor 2 arbejdsdage på Købers adresse, med mindre andet aftales ved den konkrete bestilling. 18 Produktansvar og erstatningsansvar Sælger er i overensstemmelse med dansk produktansvarslov og dansk rets almindelige regler ansvarlig overfor Køber for den skade, som leverancen eller Sælger påfører Købers ejendom og/eller personale. Ansvar for skade på Købers faste ejendom og løsøre er dog begrænset til DKK 10 mio. pr. skade. Begrænsningen gælder ikke for personskader.

Side: 12 Sælger er pligtig at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller sælgers skadevoldende adfærd. Rejses krav imod Køber begrundet i forhold omkring leverancen, er Sælger pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav rejst mod Køber. 19 Ophævelse ved sælgers misligholdelse I tilfælde af Sælgers væsentlige misligholdelse af den indgåede aftale forbeholder Køber sig efter forudgående skriftlig advarsel ret til med øjeblikkelig virkning at ophæve denne. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger Køber til straks at ophæve aftalen: Sælger og dennes produkter lever trods gentagen skriftlig reklamation fra Køberen ikke op til de angivne kvalitetskrav i aftalen eller gældende offentlig regulering, Det leverede er i øvrigt behæftet med så omfattende og alvorlige mangler, at Køberen ikke med rimelighed kan udnytte dette, og Sælger enten erkender, at yderligere afhjælpning er udsigtsløs, eller forgæves har søgt at afhjælpe manglerne i mere end 30 arbejdsdage efter modtagelse af første reklamation over den pågældende mangel. En forudsætning for ophævelse er her, at Sælger har modtaget første reklamation inden for afhjælpningsperioden, Sælger misligholder trods gentagen skriftlig reklamation fra Køberen sine forpligtelser til afhjælpning, Hvis afleveringsforretningen ikke er godkendt af Køber senest 6 måneder efter leveringsfristen, jf. bestemmelserne herom i punkt 6.2. Sælger undlader trods gentagen skriftlig reklamation fra Køberen at stille det til aftalens opfyldelse tilstrækkelige, kvalificerede og relevante personale til rådighed. Sælgers konkurs, betalingsstandsning, åbning af akkordforhandlinger eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. dog konkurslovens kapitel 7, Sælgers ophør med den virksomhed, som aftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Hvis aftalen ophæves, skal Sælger straks tilbagebetale den fulde købesum uden fradrag for værdinedgang, brug eller andet, samt med tillæg af påløbne dagbodsbeløb. Køberen skal tilbagelevere det modtagne udstyr i den udstrækning og i den stand, hvori det findes hos Køberen. Sælger betaler demontering og transport. Ved Sælgers misligholdelse af serviceforpligtelser uden for afhjælpningsperioden gælder Købers hæveret alene serviceaftale og der vil alene være tale om tilbagebetaling af service for tegningsperioden, samt evt. erstatning for driftstab.

Side: 13 Køber er herudover berettiget til at kræve erstatning for det samlede driftstab fra ønsket ibrugtagningsdato til nye erstatnings lagerautomater er indkøbt, installeret og ibrugtaget. Fra den således beregnede erstatning trækkes dog nytteværdi af den produktion, som Køber måtte have haft af udstyret. 20 Maksimering af ansvar Sælgers samlede betaling af bod og erstatning for driftstab i henhold til denne aftale kan ikke overstige den samlede kontraktsum. Hertil kommer dog tilbagebetaling af købesummen i tilfælde af ophævelse. Øvrig erstatning i henhold til denne aftale er begrænset til forsikringssummen, jf. punkt 23. 21 Købers misligholdelse Betaler Køber ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til rentelovens bestemmelser. Såfremt Køber ikke kan modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, påhviler det Køber at meddele Sælger dette omgående. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales skriftligt. Meddeler Køber, at denne ikke kan modtage leverancen som planlagt senere end 14 kalenderdage før den fastsatte dato, er Sælger berettiget til at få godtgjort sine direkte dokumenterbare omkostninger, begrænset til: ekstra omkostninger til oplagring af lagerautomater, ekstra transportomkostninger for lagerautomater og personale, ekstra omkostninger til indkvartering og diæter. Såfremt Købers forhold medfører udskydelse af leveringsdagen med mere end 12 måneder, er Sælger berettiget til at hæve aftalen. Såfremt Sælger hæver aftalen, skal Køber erstatte Sælger dennes direkte tab. Indirekte tab, herunder driftstab eller tabt avance, erstattes ikke. Erstatningen kan ikke overstige den samlede kontraktsum. Sælger skal tilbagebetale den del af købesummen, der er betalt med fradrag af eventuel erstatning. Køberen skal tilbagelevere eventuelt modtagne dele af lagerautomaterne. 22 Sælgers overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Sælger er eneansvarlig overfor Køber og hæfter for alle underleverandører samt alle underleverancer.

Side: 14 Sælger kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Sælger er berettiget til at anvende underleverandører, distributører eller -entreprenører, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Sælger fuldt ud. Sælger kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Endvidere bærer Sælger det fulde ansvar for kontraktgenstanden indtil godkendt afleveringsforretning af den fulde leverance. 23 Forsikringsforhold Sælger er i hele leverancens forventede levetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikringens dækningsomfang skal være på minimum kr. 10 mio. pr. skade pr. år. Sælger skal på Købers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 24 Sprog Nærværende aftale og al kommunikation om aftaleforholdet, herunder afklaring af evt. efterfølgende juridiske forhold skal foregå på dansk, med mindre Køber eksplicit afgiver skriftligt samtykke om andet. 25 Lovvalg og tvistigheder For denne aftale gælder dansk ret. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse ved domstolene. Værneting vil være Retten i Kolding.

Side: 15 26 Underskrifter Denne aftale er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Sælger og Køber er i besiddelse af et eksemplar hver. Vejle, den Som Sælger: Vejle, den Som Køber: