Lakolk ny centerplads

Lakolk ny centerplads Særlige Betingelser og Beskrivelse (SBB) Anlægsentreprisen 21. december 2016 MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt Nørregade 65 6700 Esbjerg 22 43 13 43 Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Østervang 2 6800 Varde 75 22 40 88

155347 Lakolk ny centerplads Side 1 af 76

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tegningsoversigt... 4 Bilagsoversigt... 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 5 1. Alment... 5 2. Orientering... 5 3. Udbud... 5 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 6 5. Tilbud... 6 6. Dokumenter, der skal vedlægges tilbuddet... 7 Særlige Betingelser... 8 A. Aftalegrundlaget... 8 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 10 C. Entreprisens udførelse... 11 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 18 F. Arbejdets aflevering... 19 G. Mangler ved arbejdet... 19 Standardformular for transportdokument... 21 Standardformular for sikkerhedsstillelse... 22 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER... 23 STYRING OG SAMARBEJDE... 23 ARBEJDSPLADS... 29 JORDARBEJDER... 34 AFVANDING... 38 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS... 44 STABILT GRUS... 45 VARMBLANDET ASFALT... 46 BROLÆGNING... 48 SLAP ARMERING... 51 BETON... 53 ELARBEJDER... 55 VEJUDSTYR... 59 BEPLANTNING... 60 INVENTAR... 65 Tilbuds- og afregningsgrundlag... 66 155347 Lakolk ny centerplads Side 2 af 76

Indholdsfortegnelse 155347 Lakolk ny centerplads Side 3 af 76

Tegnings- og bilagsoversigt Tegningsoversigt Tegnings nr. Rev. Emne Dato 00 Tegningsoversigt 21-12-2016 Bilagsoversigt Bilags nr. Emne Dato 1 Udbudskontrolplan 21-12-2016 2 Materialemanual 21-12-2016 3 TV-rapport 07-12-2016 155347 Lakolk ny centerplads Side 4 af 76

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Denne entreprise benævnt Lakolk ny centerplads omfatter udbygning af eksisterende signalanlæg på Vesterhavsvej og herunder etablering af ny vendeplads for busser. Herudover ændres indretningen af eksisterende p-plads, så der bliver områder til leg og ophold, hvor folk fremover kan beskæftige sig med diverse udendørsaktiviteter. Der etableres desuden ekstra parkeringspladser i området bag butikkerne. Arbejdsområdet er beliggende på og i forbindelse med eksisterende veje i drift, hvilket betyder, at nærværende entreprenør i sine valg af udførelsesmetoder hele tiden skal sikre sig at beboere og trafikanter ikke generes udover det, der aftales med byggeledelsen og bygherren. Samtlige arbejdsarealer skal være afspærret således, at uvedkommende ikke ved et uheld kan komme ind på området. Entreprisen er beliggende i Lakolk-området ved Vesterhavsvej, 6792 Rømø. Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Bygherre er: Tønder Kommune Vej-, park- og arealdrift Wegners Plads 2 6270 Tønder Tlf. 29 38 62 65 Kontaktperson: Christian Kjær Andersen Arbejderne skal udføres i 3 etaper, hvor etape 1 udføres i perioden 22. februar til 7. april 2017, etape 2 udføres 18. april 2017 til 23. juni 2017 og etape 3 udføres i perioden 23. oktober 2017 og frem til 23. marts 2018. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes som offentlig udbud uden forudgående prækvalifikation i henhold til tilbudsloven. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 fra og med pkt. c Tilbudsliste 3.5 Tildeling 155347 Lakolk ny centerplads Side 5 af 76

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 3.5.1 Generelt Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.6 Kontrolbud og andre særlige forhold Bygherren afgiver ikke kontrolbud. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til rådgiver senest 8 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til MOVE arkitektur ApS, att. Malene Green Hansen på e-mailadressen: - malene@movearkitektur.dk Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade, der uploades på kommunens hjemmeside senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at udsende supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser udsendes på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Det er entreprenørens ansvar at være opmærksom på rettelsesblade og revisioner, der måtte komme. 5. Tilbud 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.3 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. 155347 Lakolk ny centerplads Side 6 af 76

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.4 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket RØD kuvert mærket Licitation Lakolk ny centerplads og påført afsender, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos: Tønder Kommune Wegners Plads 2, mødelokale 105, 6270 Tønder senest 18. januar 2017, kl. 11.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Elektroniske tilbud accepteres ikke. 5.5 Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen. 6. Dokumenter, der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: Udfyldt og underskrevet tilbudsliste Oplysninger om entreprenørens tekniske egnethed 155347 Lakolk ny centerplads Side 7 af 76

Særlige Betingelser (SB) Særlige Betingelser A. Aftalegrundlaget ad 1 Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. - numre refererer til AB 92. ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udbydes i offentlig licitation til fast tid og pris med en fastprisperiode på 12 måneder. Denne entreprise benævnt Lakolk ny centerplads omfatter udbygning af eksisterende signalanlæg på Vesterhavsvej og herunder etablering af ny vendeplads for busser. Herudover ændres indretningen af eksisterende p-plads, så der bliver områder til leg og ophold, hvor folk fremover kan beskæftige sig med diverse udendørsaktiviteter. Der etableres desuden ekstra parkeringspladser i området bag butikkerne. Entreprisen er beliggende i Lakolk-området ved Vesterhavsvej, 6792 Rømø. og omfatter følgende arbejder: Indretning med flere p-pladser, herunder opstribning og pullerter Etablering af nye stier med belægning Etablering af grønne landskabsøer på ekst. P-plads inkluderende områder til leg og ophold Støttemurer og fundamenter Levering og etablering af nyt afløbssystem Udbygning af eksisterende signalanlæg ved Vesterhavsvej Etablering af vendeplads for busser Levering og etablering af ny belysning Levering og etablering af beplantninger Levering og etablering af udstyr jf. materialemanualen Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Entrepriseaftalen b. Entreprenørens tilbud c. Rettelsesblade/Supplerende meddelelser d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 21. december 2016 e. Særlige betingelser (SB) af 21. december 2016 f. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 21. december 2016 g. Tegningsbilag af 21. december 2016 h. Bilag i. Bilag vedr. særligt farlige arbejder til Plan for Sikkerhed og Sundhed 155347 Lakolk ny centerplads Side 8 af 76

Særlige Betingelser (SB) j. Udbudskontrolplaner k. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB Styring og Samarbejde, februar 2011 AAB Arbejdsplads, november 2007 AAB Jordarbejder, juni 2006 AAB Afvanding, december 2010 AAB Stabilt grus, november 2003 AAB Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB Afmærkningsmateriel, maj 2011 AAB Brolægning, september 2007 AAB Vejbelysningsmateriel, maj 2011 AAB Ledningsgrave, december 2008 l. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 m. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. n. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, december 2012 o. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Det under punknumrene c j nævnte materiale udleveres til den bydende. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. ad 2, stk. 3 Som kriterium for igangsætning skal arbejdsplads for etape 1 være etableret. Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist for etape 1 Arbejdet skal være igangsat senest 22. februar 2017. Delfrist 1 Arbejderne med etape 1 skal være fuldført og klar til delaflevering senest 7. april 2017. Delfrist 2 Arbejderne med etape 2 skal være udført og klar del delaflevering d. 23. juni 2017. Delfrist 3 Arbejderne med etape 3 skal være udført og klar del delaflevering d. 23. marts 2018. Busvendepladsen kan udføres valgfrit inden for en af de 3 etaper, under forudsætning af at myndighedsbehandling og grundkøb er gennemført. 155347 Lakolk ny centerplads Side 9 af 76

Særlige Betingelser (SB) Færdiggørelsesfrist Samtlige arbejder skal være fuldført og klar til aflevering senest 23. marts 2018. De angivne datoer for igangsætning og færdiggørelse forudsætter skriftlig accept senest 5 arbejdsdage før arbejdet må påbegyndes. Såfremt accept afgives senere, må de angivne datoer i arbejdsprogrammet forhandles. ad 2 stk. 6 ad 3 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 ad 4 ad 4 stk. 1 Tilbud skal afgives på den af bygherren udarbejdede tilbudsliste, der skal udfyldes i dens helhed. Entreprenørens tilbud Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orienteret sig om adgangsforhold. Entrepriseaftalen I det omfang, en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i kontraktmaterialet ikke opfyldes. ad 5 ad 5 stk. 2 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT se bilag til SB. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR SIKKER- HEDSSTILLELSE, se bilag til SB. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. På entreprisen stilles sikkerhed på 15 % af entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen skal stilles inden arbejdet igangsættes. 155347 Lakolk ny centerplads Side 10 af 76

Særlige Betingelser (SB) ad 7 ad 7 stk. 1 ad 8 ad 8 stk. 1 Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB for Styring og Samarbejde. Ad 9, stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. Til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at kunne dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på 5.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes. ad 10 stk. 2 Bygherren leverer til entreprisen: - Rendestensriste + karme Bygherren leverer og monterer i entreprisen: - Skilte og standere Alle øvrige til entreprisen nødvendige materialer leveres af entreprenøren. 155347 Lakolk ny centerplads Side 11 af 76

Særlige Betingelser (SB) Hvor der i udbudsmaterialet er anført eller ligestillet med navngivne materialer eller færdigvarer, er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm. Andre nøje tilsvarende materialer skal anvendes. Entreprenøren skal påregnes at skulle dokumentere, at materialerne med hensyn til kvalitet og egenskaber svarer til de angivne. Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Det påhviler entreprenøren at deltage i projektgennemgangsmøde. Entreprenøren skal påregne at varigheden vil være ca. 2 timer. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for afleveringen af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. ad 11, stk. 3 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. 155347 Lakolk ny centerplads Side 12 af 76

Særlige Betingelser (SB) Ad 12 ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 ad 14 ad 14 stk. 1 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil endelig aflevering, også selv om dele af arbejdet er taget i brug. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB Styring og Samarbejde. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ændringer i arbejdet Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken, skal disse straks anmeldes til bygherren. For ændringer i arbejdet gælder - medmindre andet bestemmes - samme vilkår som for entreprisen i øvrigt. ad 14 stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG), og de angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Konkrete arbejder Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post-metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Inden for variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Fiktive arbejder 155347 Lakolk ny centerplads Side 13 af 76

Særlige Betingelser (SB) Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. ad 14 stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5%. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5%. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. 155347 Lakolk ny centerplads Side 14 af 76

Særlige Betingelser (SB) Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. ad 17 ad 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af den af bygherren bemyndigede. Ad 17, stk. 3 Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. 155347 Lakolk ny centerplads Side 15 af 76

Særlige Betingelser (SB) Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). ad 19 ad 19 stk. 1 Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. ad 20 ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 Betaling ad 22 stk. 1 Fakturering skal ske elektronisk. Krav til oplysninger kan ses på http://www.toender.dk. Faktura samt bilag til acontobegæringen fremsendes til tilsynet for godkendelse, førend at fakturaen fremsendes til bygherre, der skal påregnes 3 arbejdsdage til godkendelsen. Betalingsfristen er 15 arbejdsdage der regnes fra modtagelsesdatoen hos hvem bilagene aftales at skulle fremsendes til for anvisning til udbetaling. Bygherrens EAN-nummer. er: 5798005031765 ad 22 stk. 2 ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Der vil kun blive betalt for arbejder og ydelser, der er leveret og indbygget på arbejdspladsen. Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 155347 Lakolk ny centerplads Side 16 af 76

Særlige Betingelser (SB) Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter de prisstigninger, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigningen, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialer eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks for elarbejder. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske senest 15 dage fra modtagelse af anmodning. 155347 Lakolk ny centerplads Side 17 af 76

Særlige Betingelser (SB) E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1 Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet, som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Giver anmeldelsen for de i kontraktmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener. Dersom arbejdets omfang øges udover det omfang, som fremgår af Tilbudslisten, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materialeressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilken entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. ad 24, stk. 1 nr. 4 I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 6 6 5 3 2 1 Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2 4 4 4 5 5 Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. følgende kriterier: - Vind: Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter) - Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør) - Temperatur: Lavere temperatur end 5 o C, kl. 09.00 Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. 155347 Lakolk ny centerplads Side 18 af 76

Særlige Betingelser (SB) Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For opstartsfristen kr. 20.000 ekskl. moms For delfrister kr. 50.000 ekskl. moms For færdiggørelsesfristen kr. 50.000 ekskl. moms Den samlede bod for overskridelse af færdiggørelsesfristen kan maksimalt udgøre 10% af entreprisesummen. F. Arbejdets aflevering ad 28 Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 Entreprisen afleveres som en samlet entreprise. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Mangelbegrebet Ad 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Ad 31 Mangler påvist ved afleveringen Ad 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Ad 32 Mangler påvist efter afleveringen Ad 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Ad 36 ad 36 stk. 1 Mangelansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. 155347 Lakolk ny centerplads Side 19 af 76

Særlige Betingelser (SB) Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. Den efter afleveringen resterende 10 % i sikkerhed (jf. AB 92 6 stk. 2) nedskrives således. Efter 1 år til 2 %. Efter 5 år til 0 %. 155347 Lakolk ny centerplads Side 20 af 76

Særlige Betingelser (SB) STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Stempelfri Bygherre: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til......... den os tilkommende entreprisesum på... kr. ekskl. moms, skriver:...... kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for bygherren.... den... 20......... (underskrift) Noteret af bygherren:......, den. 20......... (underskrift) 155347 Lakolk ny centerplads Side 21 af 76

Særlige Betingelser (SB) STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Stempelfri Bygherre: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af... kr. skriver kroner:...... der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med ovennævnte arbejde i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser.... den... 20....... (underskrift) 155347 Lakolk ny centerplads Side 22 af 76

SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER STYRING OG SAMARBEJDE 1. ALMENT Særlig arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Styring og samarbejde af februar 2011. 2. PROJEKTGENNEMGANG På projektgennemgangsmødet skal entreprenøren som minimum gennemgå og forklare: Arbejds- og tidsplan for projektet Organisation og personalets kvalifikationer Hvorledes han vil gennemføre de planlagte arbejder, herunder beskrive arbejdets udførelse, angive forholdsregler vedrørende trafik, miljø og arbejdsmiljø, samt hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, hvilket materiel, personlige værnemidler mv. der skal anvendes Hvorledes han vil føre egenkontrol med arbejdets udførelse 3. ARBEJDSPLAN M.V. 3.1 Generelt Udover det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: - tidspunkter for anmeldelser til myndigheder - hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge - hvornår trafik omlægges - hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen - hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare - oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence m.v.) - foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser At trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne, At arbejdsarealer skal sikres med byggepladshegn og skiltning Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18, Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18 at at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18 der i perioder med skoleferie (vinterferie etc.) ikke må udføres arbejder, der generer trafikken, arbejderne skal i disse perioder fortrinsvis foretages på arealer, der er placeret bag byggehegn. 155347 Lakolk ny centerplads Side 23 af 76

SAB Styring og samarbejde 3.2 Plan for Vinterforanstaltninger Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. 4. KONTROL 4.1 Entreprenørens egenkontrol Kontrollen skal udføres jf. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og Udbudskontrolplaner (UKP). For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle tilsynet mindst 2 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning finder sted. 5. DOKUMENTATION Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplarer. Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere dokumentation i 2 kopier samt digitalt på USB, dokumentationen skal omfatte det i AAB, SAB og UKP anførte samt: - Logbog for trafikafmærkning - Retningslinjer for drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer - Retningslinjer for drift og vedligehold af konstruktionsdele, der kræver løbende vedligehold Entreprenørens kontrol kan eksempelvis dokumenteres på skemaer. Herpå noteres om hvert forekommende element opfylder kvalitetskravene til beskrevet acceptkriterium. Eventuelle fejl og mangler noteres og det noteres, når kontrollanten konstaterer, at den anførte mangel er udbedret. Der kvitteres med kontrollantens initialer og dato. 6. KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: 6.2.1 - Procedurer og arbejdsprocedurer 6.2.2 - Ansvar, beføjelser og kommunikation 6.2.3 - Kontrolplaner 6.2.4 - Opfølgning af projektgennemgang 6.2.5 - Styring af projektering 6.2.6 - Styring af dokumenter og registreringer 6.2.7 - Uddannelse og instruktion 6.2.8 - Styring af underentreprenører og leverandører 6.2.9 - Styring af bygherreleverancer 6.2.10 - Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 6.2.11 - Kvalitets- og miljøaudit 6.2.12 - Styring af ændringer 6.2.13 - Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. 6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer 155347 Lakolk ny centerplads Side 24 af 76

SAB Styring og samarbejde På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mellem bygherre og entreprenør. 6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 6.2.9 Styring af bygherreleverancer Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. 6.2.12 Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter. 6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassering, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. 7. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsrundering erstattes med arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljørundering. 7.1 Alment Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 om Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde af 16. december 2010 med senere tilføjelser, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 om Bekendtgørelse om bygherrens pligter af 5. februar 2013. er grundlag for dette afsnit. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 7.2.1 Alment Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en sikkerhedskoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende Bygherrens pligter. Opfyldelsen af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse. Udskiftning af sikkerhedskoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig underretning til bygherren. 155347 Lakolk ny centerplads Side 25 af 76

SAB Styring og samarbejde Såfremt entreprenør skal arbejde inden for anden entreprenørs arbejdssted, skal sikkerhedskoordinator orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikkerhed og sundhed for den pågældende opgave skal tilrettes hertil, og sikkerhedskoordinator udpeges. Entreprenøren foretager anmeldelse til Arbejdstilsynet. 7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrørende bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen. Bygherren har derfor i forbindelse med projekteringen udarbejdet PSS der skal ajourføres af sikkerhedskoordinatoren. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: - Personskade - Tingskade - Nedfald af materialer - Særlige forhold ved arbejder med ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.) - Uforudset jordforurening - Støv - Vibrationer - Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 8. TRAFIKSIKKERHED OG AFVIKLING Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.1 Alment Al afspærring og afmærkning skal foretages i overensstemmelse med Vejregler for afmærkning af vejarbejder, Vejdirektoratet, november 2002 inkl. revision af april 2008. 8.2 Arbejder på eller ved veje 8.2.1 Alment 8.2.2 Afmærkningsplaner Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet ladet udarbejde afmærkningsplaner. Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af ændringer af afmærkningsplaner, såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren indhenter vejmyndighedens godkendelse. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. Entreprenøren skal underrette tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. 155347 Lakolk ny centerplads Side 26 af 76