NEDRIVNING AF EJENDOM Ny Solskovvej 2, Hornstrup, 7100 Vejle

Transkript

1 Ny Solskovvej 2, Hornstrup, 7100 Vejle UDBUDSBETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rev. udg. : Udgivelsesdato : Rev. dato : Udarbejdet : PRPOT Bemærkninger : Ved revision: Udgået tekst er markeret med gennemstreget Tilføjet tekst er angivet med kursiv

2 NY Side : 1/15 Udarbejdet: prpot Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Nedrivningssagen Navne- adresseliste Forsyningsmæssige forhold Udbud og tilbudsafgivelse Grundlag Udbud Tilbud Tidsplan Besigtigelse AB Ændringer og tilføjelser til AB A. Aftalegrundlaget... 7 Almindelige bestemmelser... 7 Bygherrens udbud... 7 Entreprenørens tilbud... 7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 8 Entreprenørens sikkerhedsstillelse... 8 Bygherrens sikkerhedsstillelse... 8 Forsikring... 8 C. Entreprisens udførelse... 8 Arbejdsplan og afsætning... 8 Entreprenørens ydelse... 8 Projektgennemgang, dokumentation og prøver... 9 Ændringer i arbejdet... 9 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 9 Betaling... 9 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 9 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse... 9 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse... 9 F. Arbejdets aflevering... 9 Afleveringsforretningen... 9 Voldgift Byggeplads Nedrivningens gennemførelse Omfang...13

3 NY Side : 2/ Anmeldelse til myndigheder Affald Arbejdets udførelse Kvalitetssikring Generelt Entreprenørens kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringsplan Proceskontrol Slutkontrol og driftskontrol Dokumentation Tilsynets kontrol Sanktioner...16

4 NY Side : 3/15 1. Fællesbetingelser 1.1 Nedrivningssagen Nedrivning af eksist. ejendom, alle bygninger inklusive fundamenter. Beliggenhed Eksist. ejendom er beliggende Mart. Nr. 18 a, Hornstrup By, Hornstrup. Omfang Nedrivningen omfatter alle bygninger. Opmåling skal foretages af entreprenøren og er dermed gældende for tilbuddet. Det løsøre, der på besigtigelsesdagen er i bygningerne/på adressen på besigtigelsesdagen, skal også medregnes og fjernes af entreprenøren. 1.2 Navne- adresseliste BYGHERRE: Vejle Kommune Juridisk Kontor Skolegade Vejle Tlf Kontaktperson: John Lykke Clausen, jolcl@vejle.dk RÅDGIVER: Vejle Kommune Kommunale Ejendomme Kirketorvet Vejle Tlf Kontaktperson: Preben Potempa, prpot@vejle.dk 1.2 Forsyningsmæssige forhold Varme Eget fyr Vand Kontakt: TREFOR Vand A/S Kokbjerg Kolding

5 NY Side : 4/15 Elforsyning Kontakt: NRGi Net Kloak Vejle Spildevand Toldbodvej Vejle Tlf.: Telefon, antenne og netværk: TDC Tlf.:

6 NY Side : 5/15 2. Udbud og tilbudsafgivelse 2.1 Grundlag Nedenfor angivne særlige og almengyldige dokumenter, danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelsen af entreprisen. Udbudsmateriale: 1. Udbudsbrev 2. Tilbudsliste 3. Udbudsbetingelser og arbejdsbeskrivelse af den Plan for sikkerhed og sundhed af den Byggepladsplan af den Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH, kulbrinter og asbest. 7. Bilag: Ruteplan for besigtigelse, luftfoto og BBR og tegninger fra gamle byggesager (der tages forbehold for om tegninger passer med faktiske forhold) 8. Erklæring om gæld til det offentlige 9. Erklæring vedr. arbejdsklausuler Leverandøren og eventuelle underleverandører er forpligtet til at sikre sine ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Almengyldige dokumenter: Gældende love, bekendtgørelser, regulativer og vedtægter, herunder arbejdstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger. Her er inkl. Dansk asbestforenings: Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 med tilføjelser. Byggestyrelsens cirkulære nr.174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Bekendtgørelse nr. 202 af om kvalitetssikring af byggearbejder. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse. SBI anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner.

7 NY Side : 6/15 Dansk Ingeniørforenings på udbudstidspunktet gældende normer og forskrifter. Vejle Kommunes regulativ vedrørende bygningsaffald. Hvis der ikke i de enkelte dokumenter er angivet en særlig eller sideordnet rækkefølge, er materialet gældende i den orden det er anført. 2.2 Udbud Arbejdet udbydes som offentlig licitation i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterium. Tilbud skal indeholde erklæring fra entreprenøren om gæld til det offentlige, i henhold til 1-3 i "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v." Tro og love erklæring er vedlagt udbudsmaterialet. 2.3 Tilbud Tilbud afgives som fast pris ved udfyldelse af tilbudsliste. Samtlige poster skal være udfyldt. Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne eller viste ydelser, samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdernes konditionsmæssige udførelse. Bygherren forbeholder sig ret til at ændre arbejdets omfang eller lade dele af entreprisen udgå i forbindelse med arbejdets gennemførelse, således at ydelser kan udgå af entreprisen. 2.5 Tidsplan Byggeriet udføres jf. tidsplan beskrevet i udbudsbrev. Efter kontrahering udarbejder entreprenøren en detaljeret arbejdstidsplan i samarbejde med tilsynet. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. Tidsplanen skal godkendes af bygherren. Byggeledelsen forestår koordineringen af entreprisernes gennemførelse. Der afholdes et opstartsmøde/projektgennemgangsmøde. Der afholdes byggemøder hver 14. dag, og pladsmøder efter behov. 2.5 Besigtigelse De bydende skal gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og selv foretage de supplerende undersøgelser, som anses for nødvendige for tilbudsgivningen. Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH, kulbrinter og asbest. Hvis der under nedbrydningen registreres asbest, bly eller PCB ud over ovennævnte - skal det behandles efter gældende forskrifter og rådgiver omgående tilkaldes. Giver besigtigelsen anledning til opklarende spørgsmål eller konstateres der i udbudsmaterialet fejl eller uoverensstemmelser, skal disse forelægges rådgiver inden for den tidsfrist der er angivet i udbudsbrevet. Der vil derefter blive udsendt rettelsesblade, som skal indgå i udbudsgrundlaget for entreprisen.

8 Side : 7/15 3. AB Ændringer og tilføjelser til AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Stk. 3. AB 92 er gældende med de præciseringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for aftalen. Der er i nærværende dokument taget højde for Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008, bygge- og anlægsarbejder, samt Tekniq og Håndværksrådets standardforbehold af januar Dette betyder, at såfremt entreprenøren tager disse standardforbehold i sit tilbud, strider de ikke imod nærværende aftale. Det lægges i den forbindelse til grund, at ovennævnte standardforbehold anerkender, at begge parter kan have behov for at præcisere og/eller fravige AB92. Stk. 4. Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Bygherrens udbud 2. Udbudsform fremgår af udbudsbrev Stk. 2. Det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, at vedkommende har modtaget et komplet tilbudsgrundlag i henhold til udbudsbrev Såfremt tilbudsgiveren finder uklarheder i tilbudsgrundlaget, må han senest 7 dage inden afgivelse af tilbud rette skriftlig henvendelse til de projekterende. Senest 3 dage inden licitation udsendes sidste rettelsesblad. Stk. 6. Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster på tilbudslisterne. I tilfælde hvor de tilbudsgivende vedlægger standardforbehold og lignende, skal disse vedhæftes tilbudslisten, og der skal på tilbudslisten være henvist til disse. Tilbudssummen er bindende. Hvis der er regnefejl på tilbudslisterne, hæfter entreprenøren selv for fejlene. Hvis tilbudslisterne ikke er fuldstændigt udfyldt, eller tilbuddet ikke indeholder den krævede dokumentation, vil tilbuddet blive behandlet som ikke konditionsmæssigt og dermed kasseres. Bygherren forbeholder sig ret til at kunne ændre den samlede tilbudssum ved at lade dele af entreprisen helt eller delvis undgå, eller ved at gøre brug af de i tilbudslisten eventuelt anførte alternative tilbud. Entreprenørens tilbud 3. Stk. 2. Delpriser, bygherren har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren. Stk. 5. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationsdagen.

9 Side : 8/15 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren skal pålægge alle underentreprenører, underleverandører og andre, der bistår med kontraktens opfyldelse, tilsvarende forpligtelse. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Stk. 4 evt. underentreprenører skal anføres på tilbudslisten og skal kunne godkendes af bygherren. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse på en entreprisesum på kr. ekskl. moms eller derover. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Bygherren stiller ikke sikkerhed Forsikring Bygherren tegner ikke all risk forsikring. Enhver selvrisiko påhviler den skadelidte (entreprenør) C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. I udbudsmaterialet indgår en vejledende tidsplan. Den endelige tids- og arbejdsplan udarbejdes af entreprenøren i samarbejde med byggeledelsen og bygherren umiddelbart efter overdragelsen af arbejdet. Tidsplanen skal udarbejdes inden for rammerne af udbudstidsplanen. Entreprenørens ydelse 10. Det er entreprenørens ansvar såfremt der sker skader på kabler, ledninger m.m. såfremt disse er angivet af bygherren eller ledningsejeren. Entreprenøren skal selv søge oplysninger i ledningsejerregistret (LER). Det er entreprenørens ansvar at anmeldelse om byggeaffald inden 14 dage før start på denne hjemmeside: Stk. 4. Evt. tegninger udarbejdet af entreprenøren, skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn inden arbejdet bringes til udførelse.

10 Side : 9/15 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang. Ændringer i arbejdet 14. Stk. 2. Intet ekstraarbejde må igangsættes, forinden det er godkendt af bygherren ved aftaleseddel. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Ændring: Bygherren skal senest 20 arbejdsdage fra byggelederens godkendelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Byggelederen skal inden for 5 dage efter modtagelse af anmodningen tage stilling til, om anmodningen er kontraktmæssig. Stk. 5. Ekstraarbejde skal faktureres særskilt. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelser skal betales af bygherren senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af faktura, der opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Stk. 2. Forsinkelse i forhold til arbejdsplanens mellem- eller sluttidsfrister medfører følgende dagbøder pr. arbejdsdag: For de første 5 arbejdsdage er 5.000,- kr. pr. dag for de efterfølgende dage er 5.000,- kr. pr. dag Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Hvis en entreprenør vil kræve erstatning for tab på grund af forsinkelse, skal kravet omgående fremsættes skriftligt over for bygherren. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Sammen med afleveringen skal der afleveres: Kopi af den udfyldte kontrolplan. Dokumentation for, at entreprenøren har gennemført en samlet slutkontrol af det arbejde, der er omfattet af færdigmeldingen.

11 Side : 10/15 Voldgift 47. Konflikter håndteres på det lavest mulige niveau og overlades ellers uden ugrundet ophold til nærmeste højere niveau med henblik på løsning. For at sikre en hurtig behandling af voldgiftssager, skal der snarest efter afgivelse af klageskrift og svarskrift afholdes et møde, hvor sagens videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet fastsættes bindende tidsfrister for bl.a. forberedelsens yderligere skridt samt for den mundtlige forhandlings begyndelsestidspunkt. Hvis disse aftaler ikke overholdes, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

12 Side : 11/15 4. Byggeplads Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid opfylde gældende regler og anvisninger indenfor området herunder fra bl.a. Arbejdstilsynet samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder. Parkeringsplads besigtiges før arbejdet begyndes og evt. skader retableres af entreprenøren ved nedrivningens afslutning uden udgift for bygherren. Skure, toiletter og vaskerum: Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: - Fælles velfærdsskur med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads. Skurvogn placeres på parkeringsplads. Hovedentreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærdsskur samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af hovedentreprenøren. Førstehjælpskasse og brandslutningsmateriel forefindes i velfærdskur. Hovedentreprenør står for tilslutning af el, vand og kloak til velfærdsskur. Materialeoplag og transport Der kan ikke påregnes oplægning af materialer og materiel uden for byggepladsen. Entreprenørerne er ansvarlige for egne materialers forsvarlige oplagring. Containerleje samt deponi af byggeaffald: Der er mulighed for opstilling af container ved parkeringsplads. Stillads Hovedentreprenøren sørger for stillads, lift m.v. til eget og underentreprenørs brug. Stillads skal opstilles i h.t. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Afskærmning og hegn Der etableres byggepladshegn med porte, der kan passeres af lastbiler og nedbrydningsmateriel. Højde, ca. 1,8 meter, jf. tegning. Byggepladsvand Entreprenøren har tilvejebringelse af byggevand incl. i tilbuddet. VVS-arbejdet udføres af aut. VVS-installatør. Byggepladsstrøm og orienteringslys Hovedentreprenør opsætter, vedligeholder og nedtager belysning i fællesområder.

13 Side : 12/15 Hovedentreprenør etablerer byggepladstavle. Installationerne etableres ved nedbrydningens påbegyndelse og udbygges i takt med behovet og vedligeholdes i hele nedrivningsperioden. Byggepladstavle skal være CE-mærket og opfylde bestemmelserne i EN Byggepladstavlen skal være sikret mod væltning. El-arbejde udføres af aut. EL-installatør. Indvendig belysning: Hovedentreprenør opsætter, vedligeholder og nedtager belysning i arbejdsområder. Entreprenøren skal sørge for daglig rengøring og daglig fjernelse af affald fra såvel lokalerne der arbejdes i, som fra adgangsveje hertil. Telefon Der etableres ikke telefon på byggepladserne. Entreprenør har ansvaret for, at der findes telefon på pladserne, som kan anvendes i nødsituation. Skiltning og byggepladsskilt Sikkerhedsskiltning skal udføres i h.t. Arbejdstilsynets anvisninger. Der skal ved tilstrækkelig skiltning tilkendegives, at uvedkommende adgang på pladsen ikke er tilladt jf. PSS pkt Parkering Parkering skal foregå på parkeringsplads ved ejendommen. Bygherre betaler omkostninger til el- og vandforbrug.

14 Side : 13/15 5. Nedrivningens gennemførelse 5.1 Omfang Nedrivningen omfatter fjernelse af alle bygninger inklusive fundamenter. Nedrivningen omfatter desuden afpropning af forsynings- og afløbsledninger i h. t. forsyningsselskabernes retningslinier. Overflødige ledninger, olietanke og tilhørende brønde og lignende overflødige installationer fjernes. Alt arbejde skal udføres i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelser. Entreprenøren skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger på byggepladsen i henhold til Arbejdsmiljøloven. Udgifterne hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Der skal redegøres for de foranstaltninger, der bliver truffet for at byggepladsen har et forsvarligt arbejdsmiljø. 5.3 Anmeldelse til myndigheder Bygherre har fået nedrivningstilladelse. Hovedentreprenøren skal foretage alle øvrige anmeldelser til myndighederne m.v. angående arbejdets udførelse, for egne og evt. underentreprenørers arbejder. Det er entreprenørens ansvar og risiko, at pligtige tilkaldelser sker rettidigt. 5.5 Affald Entreprenøren skal fjerne eget affald i hele nedrivningsperioden, evt. ved opstilling og tømning af affaldscontainere. Deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. PCB-, bly- og asbestaffald skal af den enkelte entreprenør behandles forskriftsmæssigt og omgående fjernes fra pladsen til deponi for egen regning, idet der ikke kan påregnes oplagringsmulighed på byggepladsen. Afbrænding af nedbrydningsmaterialer, på ejendommen, må ikke finde sted. Alt affald skal fjernes i henhold til Vejle Kommunes "Regulativ vedrørende bygningsaffald". Affaldsmængderne er IKKE meddelt til Affald Genbrug og det er entreprenørens ansvar at dette bliver gjort rettidigt. 5.6 Arbejdets udførelse - Arbejdet udføres i h.t. SBI-anvisning 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner.

15 Side : 14/15 Nedrivningen omfatter fjernelse af samtlige bygninger inklusive fundamenter. Opmåling skal foretages af entreprenøren og er dermed gældende for tilbuddet. Det løsøre, der på besigtigelsesdagen er i bygningerne/på adressen på besigtigelsesdagen, skal også fjernes. Nedbrydningsarbejdet skal udføres som selektiv nedrivning med kildesortering. Alt nedbrudt materiale skal bortkøres fra pladsen. Der skal i nødvendigt omfang ske sprinkling af materialer således at støvgener undgås. Afpropning af regn- og spildevandsledninger skal ske ved skel. Entreprenør skal undersøge evt. afløbsplaner og de faktiske forhold. Gennemløbsbrønde og evt. fedtudskillere/olieudskillere fjernes af aut. kloakmester. Vandmålere skal afleveres på vandværket. Stikledning skal afbrydes ved hovedledning efter aftale med vandværket. Aut. VVS-mester. Inden nedbrydningen udføres, skal elforsyningen kontaktes således at jordstik og elmålere kan fjernes af aut. el-installatør. Kabelfordelingsskab fjernes. Generelt afpropning i h. t. forsyningsselskabernes retningslinier. Overflødige ledninger og tilhørende brønde og lignende overflødige installationer fjernes. Umiddelbart efter, at fundamenter, brønde m.v. er fjernet, skal tilsynet tilkaldes. Umiddelbart efter tilsynets godkendelse af arbejdets udførelse, skal entreprenøren fjerne jord til samme niveau som eksist. parkeringsplads. Arbejdet skal udføres med stor hensyntagen til den eksisterende beboelse mod vest. Evt. ufyldte fundamentsrender og huller skal opfyldes med en god sandfyld. Fylden skal under opfyldningen komprimeres med maskinstamper og den skal opfyldes lagvis. Grunden skal afleveres jævnt afrettet samt rengjort for byggematerialer, affald og lignende. Håndtering af materialer med forurening skal bortskaffes i henhold til kortlægning og Vejle Kommune, Affald og genbrugs anvisninger. Se

16 Side : 15/15 6. Kvalitetssikring 6.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre egne ydelser. Kravet gælder også for underentreprenører og leverandører. Kvalitetssikringen skal ske i overensstemmelse med god kvalitetsskik og med brug af den nyeste byggetekniske viden på området til sikring af ydelsens kvalitet. 6.2 Entreprenørens kvalitetssikringssystem Entreprenøren skal have opbygget et KS-system, der sikrer at nedbrydningen og dets enkelte dele bliver leveret og udført efter udbudsmaterialets alitetskrav. Entreprenøren skal på forlangende fremsende sin KS-håndbog til byggeledelsen. KS-håndbogen skal som minimum redegøre for: 1. Målsætning 2. Organisation 3. Kvalitetssikringsplan 4. Kontrolplan 5. Dokumentation 6. Projektændringer/udførelsesændringer 7. KS-revision Efter byggeriets afslutning afleveres den redigerede KS-mappe til byggeledelsen. 6.3 Kvalitetssikringsplan Beskrivelse af firmaets planlægning af KS-aktiviteter. 6.5 Proceskontrol Kontrol af, om en nedrivningsproces forløber som planlagt eller krævet. 6.6 Slutkontrol og driftskontrol Slutkontrollen er entreprenørens gennemgang af egne arbejder inden afleveringen. 6.7 Dokumentation Alle kontroller i kontrolplanen skal dokumenteres umiddelbart efter kontrollens udførelse. Kontroldokumentationen skal oplyse: - hvad der er kontrolleret - hvornår kontrollen er udført - hvem der har kontrolleret - resultat i relation til udbudsmaterialets krav KS-dokumenter indsættes i KS-håndbogen, som opbevares på byggepladsen tilgængelig for byggeledelsen. Kopi af al KS-dokumentation skal afleveres til bygherren ved afleveringen.

17 Side : 16/ Tilsynets kontrol Når tilsynet har haft KS-materialet til gennemsyn og inden opgavestart, udarbejder entreprenøren sin endelige tilsynsplan. Entreprenøren skal give byggeledelsen alle nødvendige oplysninger om entreprisens kvalitet og arbejdets forløb på byggepladsen. 6.5 Sanktioner Manglende KS-dokumentation kan medføre tilbageholdelse af á conto udbetalinger og slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering af samtlige køre- og vejesedler til bygherren, betragtes som en del af KS-dokumentationen.