Særlige betingelser og beskrivelser

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser Totalentreprise A Stibro over Overdrevsvejen i Hillerød Favrholm Karlebo Overdrev km/m 3/0540 Februar 2015

2 1 af 101 Indhold A INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Vederlag til tilbudsgiverne... 8 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Elementer Broautoværn og -rækværker Fugtisolering Brobelægninger Elastiske fuger Lejer Andre arbejder Stålarbejder Overfladebehandling af stål BILAG: Bilag til SAB Styring og samarbejde, Kvalitetsledelseskrav til entreprenøren. 1

3 2 af 101 BUT A BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Denne totalentreprise omhandler udskiftning af nedstyrtet stibro i Hillerød ved Overdrevsvejen. I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprisen er benævnt A Stibro Overdrevsvejen og omfatter projektering og udførelse af en ny stibro på ca. 30 m til overførsel af gang og cykeltrafik over Overdrevsvejen samt tilpasning af eksisterende vederlag, eller delvis nedbrydning og fjernelse af disse samt etablering af nye. Entreprisen er beliggende i Region Hovedstaden og Hillerød kommune. Entreprisen udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser fra den tilstand, hvormed arealerne henligger på licitationsdagen, til det fuldt færdige og funktionsdygtige anlæg med endeligt retableret terræn, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til trafikafviklingen på Overdrevsvejen og de berørte lodsejere. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Projektering og udførelse af ny 1-fags elementbro inkl. rækværk over Overdrevsvejen i Hillerød. Broens underside hæves i forhold til den eksisterende og forberedes for evt. udvidelse af Overdrevsvejen, således gældende krav til fritrum overholdes. Projektering for genbrug og evt. tilpasning/forstærkning af eksisterende vederlag. Alternativt delvis nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende vederlag samt projektering af nye, umiddelbart bag de eksisterende. Jordarbejde i forbindelse med regulering af rampeanlæg, i forbindelse med hævning af broen. Byggepladsindretning og trafikafvikling af Overdrevsvejen i udførelsesperioden. Entreprisen omfatter endvidere: Diverse rydninger, nedrivninger og opbrydninger nødvendige for arbejdets udførelse. 2

4 3 af 101 BUT A Bortskaffelse eller deponering af overskudsjord der er uegnet til indbygning. Afvandingsarbejder. Evt. yderligere opmåling af området, der er nødvendig for arbejdets udførelse, herunder afvikling af trafikken på Overdrevsvejen. Projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af byggepladshegn og adgangsveje til byggepladsen. Kvalitetsledelse, fagtilsyn og egen byggeledelse for entreprisen. Sikkerhedskoordinering. Levering af Således udført projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks. Bistå ved overdragelse af anlægget til vejmyndigheden. Arbejdet skal udføres i perioden medio juni 2015 til ultimo november Udbud 3.1 Udbudsform Opgaven udbydes i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Opgaven udbydes i totalentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. De i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6. Bedømmelsen sker i 3 faser: Tilbudskuverter mærket Del 2 - Øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en gennemgang, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes. På baggrund af indholdet i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt. Kuverter mærket Del 1 - Pris åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3

5 4 af 101 BUT A 3.5 Udvælgelse Serviceattest Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst vare 6 måneder gammel. 3.6 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Pris 50 % B Teknisk løsning Drift & Vedligehold 30 % C Æstetik 20 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan maksimalt blive 10. Bedømmelse af underkriterium A - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er 2,0 mio. kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation. Tilbud, der ligger højere end kr. er 2,0 mio. kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. Bedømmelse af underkriterium B og C: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 4

6 5 af 101 BUT A Karakter Beskrivelse 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Underkriterium B Teknisk løsning Drift & Vedligehold Ved vurdering af underkriteriet Teknisk løsning Drift & Vedligehold vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende: Tekniske løsninger og materialer, der er af god kvalitet, holdbare, robuste og funktionelle, og som minimerer behovet for drift og vedligehold. At nødvendig drift og vedligehold kan foretages så nemt og sikkert som muligt, også med skyldig hensyntagen til miljøet samt den underførte trafik, også i en situation hvor Overdrevsvejen er udvidet til 4 spor. At beskrivelsen af de valgte løsninger, er i en sådan detaljeringsgrad, at kvaliteten og fremtidig drift- og vedligeholdelsesindsats er klart defineret. At broen kan etableres med et minimum af trafikgener. Type af belægning samt tykkelse og evt. fugtisolering. Såfremt tilbuddet indeholder løsninger, som ikke er omfattet af gældende vejregler, udbudsforskrifter og normer, skal der redegøres detaljeret for disse. Redegørelsen skal indeholde dimensionering, udførelse, drift og levetid, således kvaliteten er entydigt beskrevet. Underkriterium C - Æstetik Ved vurdering af underkriteriet Æstetik vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende: At den arkitektoniske udformning giver en let og enkel konstruktion, der respekterer omgivelserne. At den nye bro tilgodeser den landskabelige kontekst og skaber en passage, hvor bro og landskab skaber helhed, herunder valg af materialer og geometrisk udformning. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

7 6 af 101 BUT A 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til udbud@vd.dk med kopi til ibma@vd.dk, hn@vd.dk og jmsr@ramboll.dk. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelser offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: A Spørgsmål vedr. 5. Tilbud 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 6

8 7 af 101 BUT A 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv A Stibro over Overdrevsvejen, Del 1 - Pris og A Stibro over Overdrevsvejen, Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i to eksemplarer. Tilbuddets del 2 afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet) som pdf med underskrift. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Guldalderen Hedehusene senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Nedenstående dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Pris (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter (Formalia samt underkriterium B og C): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Underkriterium B Teknisk løsning Drift & Vedligehold. 7

9 8 af 101 BUT A Underkriterium C Æstetik. Bilag vedr. underkriterium B Teknisk løsning Drift & Vedligehold vedlægges: Generel projektbeskrivelse med angivelse af tilbudte materialer og valgte løsninger for brokonstruktion, vederlag og evt. rampeanlæg. Beskrivelse af den nødvendige, fremtidige indsats i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesarbejder, over de næste 50 år. Beskrivelsen skal afspejle hvordan funktionaliteten og kvaliteten af projektet medvirker til, at optimere projektets totaløkonomi. Herunder bør også fremhæves hvilke tiltag der tages for, at reducere omkostninger til drift og vedligehold. Projektbeskrivelsen skal som minimum omfatte: o Projekteringsgrundlag o Funderingsmetoder og udformning af fundamenter o Vederlagskonstruktioner o Væsentlige bygværkskomponenter, herunder bl.a. opbygning af bærende overbygning, afvanding, evt. fugtisolering, belægning, kantbjælker, fuger og rækværker m.v. Stillads og form Projektbeskrivelsen skal suppleres med tegningsmateriale, som giver et helhedsbillede af anlægget samt konstruktive skitser af bygværkskomponenter og valgte løsninger. Bilag vedr. underkriterium C Æstetik vedlægges: Tegningsmateriale der giver et klart overblik over geometrisk udformning og materialevalg for den tilbudte løsning, herunder også oversigtstegninger der illustrerer hvorledes den fremtidige bro og de naturlige omgivelser, spiller sammen som helhed. Beskrivelser og evt. begrundelser for arkitektoniske beslutninger. 7. Vederlag til tilbudsgiverne Bygherren betaler et beløb på kr ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag, såfremt tilbuddet er konditionsmæssigt, jf. ABT 93. Der udbetales dog ikke vederlag til den tilbudsgiver, med hvem der indgås kontrakt. For dette vederlag tilhører anvendelses- og ejendomsretten bygherren, og denne kan frit anvende indkomne ideer og forslag helt eller delvist til brug for gennemførelsen af projektet. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen. 8

10 9 af 101 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) SB A A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Ad 1, stk. 3 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for ABT 93. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Projektet udføres som totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori arealerne henligger, til et fuldt færdigt og funktionsdygtig anlæg, der opfylder kravene i dette udbud. Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren, skal ikke medtages i tilbuddet. Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af Bro A gangsti over Overdrevsvejen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud (TBL). C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Særlige betingelser (SB). E. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), inkl. bilag til SAB Styring og samarbejde, Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. F. Tegninger A Oversigtsplan Arbejdsarealer A Længdesnit Koter og fritrum A Oversigtsplan Landmålerplan 9

11 10 af 101 SB A G. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag. Geoteknisk rapport A af februar 2015 Generaleftersynsrapport A - Gen 2011 H. LER oplysninger for entreprise A LER oplysninger, LER dgn I. Eksisterende statiske beregninger, juni 1978 Statisk beregningsrapport A - Sta 1978 J. Eksisterende tegninger, juni 1978 Eksisterende tegninger A - TGN 1978 K. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) og tilsynshåndbøger: Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser og tilsynshåndbøger på udbudstidspunktet (AAB), findes på L. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Vejdirektoratets paradigme herfor findes på > Standarder og paradigmer" M. ABT 93. N. Standarder (DS og DS/EN), som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. O. Vejregler Alle gældende vejregler (herunder håndbøger og vejledninger) på udbudstidspunktet (se P. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt i gældende udgave. Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar Tilsynshåndbog for betonbroer, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning. FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksomheder). April Tilgængelig på frinet.dk. Det under punktnumrene C - J nævnte materiale kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Aktuelle udbud. Det bemærkes at bygherres ledningsoplysninger under pkt. H udelukkende er vejledende. Entreprenøren har selv ansvaret for indhentning af opdaterede LER oplysninger, og herefter erstatter entreprenørens LER oplysninger, de under pkt. H angivne. 10

12 11 af 101 SB A Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljø under projekteringen findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Projektering og teknik > Arbejdsmiljøkoordinering Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljøkoordinering under udførelse findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Entreprisestyring > Arbejdsmiljø i anlægsfasen. Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdende på stedet, herunder adgangsforhold. Ad 2, stk. 3 Entreprisens arealer overdrages samlet ved igangsætningen. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 27. november Ad 3 Entreprenørens tilbud Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts), jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november 31. marts, 3, stk. 3, for entrepriser omfattet af bekendtgørelsen. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 7 Ad 4 Ad 4, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelses- og ejendomsretten. Entrepriseaftalen I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. 11

13 12 af 101 SB A Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad 6, stk. 2 Ad 6, stk. 3 Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på bygherrens foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. 12

14 13 af 101 SB A Ad 6, stk. 5 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke angår alternativer, idet der henvises til BUT, afsnit 5.1, mht. bestemmelser angående alternativer. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed, ifalder der entreprenøren en bod på kr., ekskl. moms, pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 13

15 14 af 101 SB A En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Såfremt der forekommer gentagne overtrædelser, kan der blive tale om misligholdelse af kontrakt. Ad 10, stk. 2 Bygherreleverancer De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 10 uger forinden de ønskes leveret. Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: Årstalsplader Materialer skal overtages af entreprenøren på aftalte steder. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende afholdes af entreprenøren: Affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Følgende betales af bygherren: Afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. 14

16 15 af 101 SB A Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for Som udført dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Som udført" dokumentation jf. instruktionen Som udført dokumentation og overdragelse til drift. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Som udført" tegninger og data. Procedure skal aftales endeligt med bygherren. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 22 stk. 4. Ad 11, stk. 2 Ad 11, stk. 3 Ad 12 Ad 12, stk. 4 Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 13, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af rådgivere, underentreprenører og leverandører. Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og arbejdet skal gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Entreprenøren skal sende kopi til Vejdirektoratet af al korrespondance med myndigheder. Entreprenøren må ikke uden bygherrens tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. 15

17 16 af 101 Ad 14 Ændringer i arbejdet SB A Ad 14, stk. 2 Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **) Et honorar på 22 %. *) Se > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/fortjeneste pr. præsteret time/lønmodtagere uden ledelsesansvar/i alt **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/sæsonkorrigeret Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. 16

18 17 af 101 SB A Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Ad 15 Ad 15, stk. 2 Ad 15, stk. 4 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. Bygherren stiller alle undersøgelsesresultater til rådighed for entreprenøren, og entreprenøren skal lægge geotekniske rapporter og notater oplistet i SB, ad 2, stk. 2, til grund for sit tilbud. Bygherrens undersøgelser fritager ikke entreprenøren fra at foretage sædvanlige undersøgelser, som projektet samt grundens karakter, beliggenhed og hidtidige anvendelse tilsiger. Entreprenøren gennemfører selv alle fornødne beregninger, vurderinger og analyser med henblik på at træffe nødvendige forholdsregler. Hindringer, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, giver ikke anledning til ekstra betaling. Ad 17 Bygherrens tilsyn Bygherrens kontrol med arbejdernes udførelse varetages af Vejdirektoratet assisteret af Rambøll. Bygherrens kontrol må ikke forveksles med entreprenørens fagtilsyn, idet entreprenørens fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar. Bygherrens gennemgang af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. 17

19 18 af 101 SB A Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projekterings- og byggemøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Jf. ABT 93 og SAB Styring og samarbejde pkt D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 4 Betaling Betaling sker efter betalingsplan, som aftales mellem parterne. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer udarbejdet i Jobmanager. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk 18

20 19 af 101 SB A fakturering, henvises til hvor der nederst er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Udbetalingen sker herefter senest 15 arbejdsdage efter den dag, hvor den aktuelle aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Betalinger i henhold til betalingsplanen skal være i overensstemmelse med værdien af udført arbejde, og betalingerne vil blive reguleret i forhold hertil. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Bygherre afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt. Dokumentationen skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. Bygherren skal senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. 19

21 20 af 101 SB A Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Prisregulering foretages med de indeks, som er angivet i betalingsplanen for de enkelte poster. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forhold påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. 20

22 21 af 101 SB A Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold,for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr.4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI s) målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er på kritisk vej aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Entreprenøren skal, i sin planlægning, indregne følgende antal arbejdsdage, som forlods er vejrligsdage. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ad 24, stk. 3 Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfristen kr ,- For færdiggørelsesfristen kr ,- For overskridelse af de frister, der er fastsat i ad 11 stk. 1 for kvalitetsledelse, er bodsstørrelser som følger: 1. For manglende opfyldelse af dokumentationskrav pr. gennemgang kr ,- (ajourføringsperioden er 14 dage, og manglende opfyldelse skal være bragt i orden efter 5 arbejdsdage) 21

23 22 af 101 SB A F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. Bygherren indkalder til afleveringsforretning. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal uvæsentlige mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Ad 30, stk. 4 Ad 31 Ad 31, stk. 1 Ad 32 Ad 32, stk. 1 Ad 36 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Mangelansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 22

24 23 af 101 SB A Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. Ad 44, stk. 5 Alle digitale projektdata, herunder datafiler som anvendes til udarbejdelse af projektmaterialet, overleveres til bygherren i sin aktuelle form. J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. 23

25 24 af 101 SAB Projektering A SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering 0. Alment Entreprenøren har metodefrihed i forhold til valg af materialer og udformning. Der vil således kunne være dele af nærværende SAB der ikke er relevante for det aktuelle tilbud. Tilbydes fx en løsning, der lever op til de stillede krav, uden brug af fugtisolering, ses der bort fra SAB Fugtisolering. I det omfang, entreprenøren foreslår anvendelse af løsninger, som ikke er omfattet af gældende vejregler, udbudsforskrifter, normer og standarder, skal entreprenøren redegøre detaljeret for disse og i fornødent omfang fremskaffe dokumentation for de pågældende løsningers anvendelse, herunder referencer fra tidligere anvendelse af løsningerne. Dokumentationen skal omfatte forhold vedrørende både dimensionering, konstruktiv udformning, udførelse, drift, levetid og holdbarhed, således at kvaliteten er entydigt beskrevet. Løsningerne skal godkendes af Vejdirektoratet før udførelse. 0.1 Omfang Ydelsen omhandler projektering af ny stibro over Overdrevsvejen i Hillerød, med tilhørende konstruktioner, herunder også delvis nedbrydning og bortskaffelse, eller genanvendelse af eksisterende vederlag omfattende: 1. Vejdirektoratets ydelser Ny elementstibro med 1 fags brooverbygning og spændvidde på ca. 30 m. Overbygning skal udføres i elementer, øvrige konstruktionsdele tillades in-situ støbt. Tilpasning/forstærkning af eksisterende vederlag, så disse kan understøtte den nye bro. Alternativt, delvis nedbrydning af eksisterende vederlag og opførelse af nye umiddelbart bag disse. Evt. nødvendig afstivning af byggegrube omkring vederlag. Terrænregulering af stier omkring bro. Etablering af afvanding, der tilsluttes eksist. kloaksystem. Byggepladsindretning samt trafikafvikling på Overdrevsvejen i udførelsesperioden, herunder evt. omlægning af byggeplads undervejs. Bygherren stiller digitalt projekteringsgrundlag til rådighed for entreprenøren, i form af: Terrænmodel. Angivelse af arbejdsarealer. Geometriske krav (fritrum og koter). Ligeledes stilles Vejdirektoratets typetegninger, paradigmer og vejledninger mv. til rådighed for løsning af opgaven. Materialet kan findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer. 24