særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Rastepladsudstyr m.m. Herning - Aarhus >>> Bording - Funder

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Rastepladsudstyr m.m. Herning - Aarhus >>> Bording - Funder Marts 2012

2 1 af 36 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. Aftalegrundlaget...5 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...7 C. Entreprisens udførelse...8 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...11 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...14 F. Arbejdets aflevering...14 G. Mangler ved arbejdet...15 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde...16 Arbejdsplads...21 Inventar...24 TILBUDS- OG AFREGNINGGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster...33

3 BUT af 36 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. ORIENTERING Denne entreprise er en del af fællesudbud for inventar for 6615 Bording-Funder, som udgør en del af vejforbindelse/motorvejsstrækningen Herning - Århus og 6770 Riis-Ølholm som udgør en del af vejforbindelsen Rute 18, Herning - Vejle. Entreprisen er benævnt Rastepladsudstyr mm. og omfatter inventar på sideanlæg og rastepladser. Motorvejen mellem Bording og Funder er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland og i Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. Motorvejen mellem Riis og Ølholm er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprisen er beliggende i Region Syddanmark og Vejle Kommune og Region Midtjylland og Hedensted Kommune. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: For motorvejen mellem Bording og Funder: Jord- og belægningsarbejder Tavler Toiletbygninger Belysningsarbejder, Rasteplads m.m. For motorvejen mellem Riis og Ølholm: Jord- og belægningsarbejder Tavler Toiletbygninger Belysning Entreprisen omfatter i hovedtræk: Levering og montering af inventar til ophold og leg, samt enkelt områder der skal udlægges med faldunderlag. Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.

4 BUT af 36 Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: Levering og montering af 93 stk. køreplader i varierende størrelser Levering og montering af 42 stk. borde, type 1 Levering og montering af 22 stk. borde, type 2 Levering og montering af 97 stk. bænke Levering og montering af 81 stk. affaldspande Levering og montering af 39 stk. askespande Levering og montering af 8 stk. udstrækningsstativ/pull-up Levering og montering af 4 stk. kolbøttestativ Levering og montering af 4 stk. gyngestativ Levering og montering af 4 stk. klatrepyramide Levering og sætning af 87 stk. trædesten Levering og udlægning af 875 m 2 faldunderlag, ved legeplads og udstrækning Arbejdet skal udføres i perioden frem til 20. august 3. UDBUD Offentlig udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise Tilbud Tilbud mærket Entreprise Rastepladsudstyr m.m. modtages som angivet i udbudsbekendtgørelsen/opfordringen til at afgive af tilbud. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud De i udbudsbekendtgørelsen Betingelser for deltagelse punkt III anførte oplysninger og dokumentation for mindstekrav Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom, Mærkat til på klæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke.

5 BUT af 36 Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: Entreprise Spørgsmål vedr. Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til sckj@vd.dk, hlni@vd.dk og ahm@mgarkitekter.dk Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud.

6 SB af 36 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Rastepladsinventar m.m, marts 2012" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). g. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 h. Designmanual i. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Arbejdsmiljø (Vejdirektoratet.dk) j. AB 92 k. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger

7 SB af 36 Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 Det under punktnumrene a - h nævnt kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Forkortelser Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes eller umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Fastsættes ved kontraktindgåelse 3. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 22.august De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden 1. november 31. marts. Jf. BEK nr. 477 af Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, 4.

8 SB af 36 ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.

9 SB af 36 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det entreprenøren uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Entreprenøren skal inden igangsættelse af den samlede produktion af udstyr, pånær legpladsudstyr, lave en mockup af samtlige udstyrsdele i fuld størrelse til endelig accept af bygherre. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, kap. 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden.

10 SB af 36 ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 14 ad 14 stk. 3 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder ±15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder ±100 %- reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.

11 SB af 36 Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end , skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med Møller og Grønborg Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

12 SB af 36 Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. ad 19 ad 19 stk. 1 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåned. Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation.

13 SB af 36 Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entre-

14 SB af 36 prenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelsen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen efter tilbudsafgivelsen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Jern konstruktioner Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

15 SB af 36 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr For færdiggørelsesfristen kr F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

16 SB af 36 G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. ad 36 stk. 3 For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

17 SAB Styring og samarbejde af 36 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 10 arbejdsdage efter kontrakt indgåelse. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram metoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 3 måneder skal have en detaljeringsgrad til uge niveau. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage I de tilfælde, hvor entreprenøren får specialfremstillet udstyrsdele, skal entreprenøren levere alle de arbejdstegninger og specifikationer, som er nødvendige, for at bygherren på et senere tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele. Materialer dokumenteres således at alle materialernes funktioner er beskrevet. Leverandørens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddybende beskrivelse af funktionalitet.

18 SAB Styring og samarbejde af 36 Særlige øvrige forhold at at at at at at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, bygherre ikke stiller areal til rådighed for arbejds- og oplagsplads der på arbejdsområderne kun vil være mulighed for oplagring af materialer svarende til én dagsproduktion. ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, udstyr på samkørselsplads Ravnholdtlundvej kan først monteres efter motorvejens åbning. skal udføres senere end aflevering i Aftales med tilsynet udstyr på samkørselspladser mellem Riis og Ølholm skal monteres inden for afleveringsfristen. at udstyr på samkørselspladser mellem Ølholm og Vejle først kan udføres i 2013, senest oktober at at det samlede antal køreplader, bænke, cykellæn, affaldsspande og askespande der skal monteres efter afleveringsfristen er: bænke: 5 stk. affaldsspande: 5 stk. askespand: 5 stk. cykellæn: 6 stk. køreplade type 2: 5 stk. køreplade type3: 2 stk. At bygherre skal have 10 arbejdsdage til gennemgang af arbejdstegninger Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 4. Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

19 SAB Styring og samarbejde af 36 Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af Som-udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( , Projekt Web mv.) mellem bygherre og entreprenør. Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren Jobmanager Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der

20 SAB Styring og samarbejde af 36 iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedskoordineringsmøder, sikkerhedsrundering erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøkoordineringsmøder, arbejdsmiljørundering 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator og bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

21 SAB Styring og samarbejde af Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter, herunder krav om gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument og gennemses af bygherren inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade Tingskade Uforudset jordforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mv. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset.

22 SAB Arbejdsplads af 36 Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder For strækningen Bording - Funder: Jord- og belægningsarbejder Tavler Beplantning Toiletbygninger Belysningsarbejder, Rasteanlæg m.m. For strækningen Riis - Ølholm: Jord- og belægningsarbejder Tavler Beplantning Toiletbygning Belysning 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Der henvises til tegningsmateriale. 2.2 Entreprenørens afsætning Al afsætning udføres af entreprenøren efter tilsynets anvisninger. Der udmåles jf. tegningsmateriale. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet.

23 SAB Arbejdsplads af 36 Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser. Arealer uden for vejarealet er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Som adgangsveje kan benyttes: For strækningen Bording Funder: Tilslutningsanlæg ved Ravnholtlundvej Tilslutningsanlæg ved Vejlevej (rute 13) Vestre Højmarksvej For strækningen Riis-Ølholm: Motortrafikvejen via Hærvejens overføring, eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres.

24 SAB Arbejdsplads af 36 Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med vejmyndighed. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med tilsynet. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og afmærkningsplan eller aftalt med vejmyndigheden Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer 7. Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales nærmere med tilsynet 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategi eller affaldshåndteringsplan ved en arbejdsprocedure, angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning

25 SAB Inventar af 36 INVENTAR Alment Arbejdet omfatter levering og opsætning af inventar til fuldt færdigt projekt i henhold til tegninger og tilbudsliste. Den krævede dokumentation for det anvendte inventar skal forelægges bygherre til gennemsyn. Alle materialer og produkter skal være fejlfrie og ikke tidligere anvendt. Al legepladsudstyr og redskaber til udstrækning skal være katalogvarer, testet og godkendt i henhold til Tüv Product Service, samt EN176 godkendt, dette gælder for udstrækningsstativ/pull-up, kolbøttestativ, gyngestativ og klatrepyramide. 1.1 Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af følgende elementer: 2.0 Materialer 2.1 Generelt - Køreplader i varierende størrelser - Bænke - Borde, type 1 - Borde, type 2 (høje caféborde) - Affaldsspand - Askespand - Informationstavle - Cyklelæn - Mærkning af inventar med VD-logo - Pull-up stativer - Kolbøttestativer - Gyngestativer - Klatrenet - Faldunderlag i to farver af genbrugsgummi - Trædesten sat i græs og faldunderlag Køreplader: Dimensioner Type 1: 1,5 x1meter Type 2: 1x3 meter Type 3: 2x3 meter Materiale 14mm stål svarende til 112 kg/m 2

26 SAB Inventar af 36 Overflade Pladerne gives ingen overfladebehandling Kørepladerne skal have afrundede/afskårne hjørner og løftehuller i hvert hjørne, som tager udgangspunkt i vejdirektoratets logo (se tegning ) Kanter rejfes, så der ikke forekommer grater og skarpe kanter. Alle plader skal mærkes med vejdirektoratets logo i henhold til tegning Bænke: Dimensioner b x l x h: 366x1800x440 mm Materiale Stelgavle: 336x450x10 mm stål 37 Sarg: 10x50x1780 mm stål 37 Sædevanger: 10x50x346 mm rustfri stål AISI 304 Sæde: 40x115x1760 mm planker af FSC-mærket tropisk hårdtræ 40x32x1760 mm planker af FSC-mærket tropisk hårdttræ Overflade Stelgavle: Sarg: Sædevanger: Sæde: Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (Mat sort), fra Akzo Nobel, Stelgavle mærkes med VD-logo Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (Mat sort), fra Akzo Nobel Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort), fra Akzo Nobel Høvlet og oliebehandling. Planker afhøvles og sider og kanter Ø 3mm Bord type 1: Dimensioner b x h x l: 700x1800x780 mm Materialer Stelgavle: 395x735x10 mm stål 37 Vanger: 50x640x6mm rustfri stål ANSI 304 (fladstål) med afstandsstykker Bordplade: 40X115x1800 mm planker FSC-mærket hårdttræ 40X32x1800 mm planker FSC-mærket hårdttræ Overflade Stelgavle: Understel: Vanger: Bordplade: Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort), fra Akzo Nobel. Stelgavle mærkes med VD-logo Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort), fra Akzo Nobel Først varmgalvaniseret og derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort), fra Akzo Nobel Høvlet og oliebehandlet. Planker afrundes på kanter og ender i Ø 3 mm.

27 SAB Inventar af Bord type 2: Dimensioner b x h x l: 700x700x1100mm Materiale Stelgavle: 395x1280x10x mm cortenstål Sarg: 50x375x10 mm cortenstål 37 Vanger: 50x640x6 mm cortenstål ANSI (fladstål) med afstandsstykker Bordplade: 40x115x700 mm trælister 40x32700 mm trælister FSC-mærket tropisk hårdttræ Overflade Stelgavle: Sarg: Vanger: Bordplade: ubehandlet cortenstål, mærkes med VD-logo ubehandlet cortenstål ubehandlet cortenstål høvlet og oliebehandlet. Planker afrundes på kanter og ender i Ø 3 mm Affaldsspand: Dimensioner b x l x h: 412x366x780 mm Materiale Sideplader/bund: 6mm cortenstål Front-/bagplade, toplåg og sokkel: 3mm cortenstål Indsats: 0,75 mm stål 37 Overflade Affaldsbeholder: Indsats: ubehandlet cortenstål, front mærkes med VD-logo galvaniseret stålplade Indhold 90 liter Askespand: Dimensioner b x l x h: 217x208x780 mm Materialer Sideplader/bund: Front-/bagplade,toplåg og sokkel: Askerør: Askerør, bund: 6 mm cortenstål 3 mm cortenstål, mærkes med VD-logo paprør Ø 140 mm (indv.), 10x640 træklods Ø 140 mm, 30 mm Overflade

28 SAB Inventar Affaldsbeholder: Askerør: Askerør, bund: 27 af 36 ubehandlet cortenstål. Front mærkes med VDlogo ubehandlet pap ubehandlet træ Indhold 9 liter Informationstavle: Dimensioner b x l x h: 10x2550x2000 mm (jf. tegning ) Materiale Overflade 10x2550x2250 mm cortenstål Ubehandlet cortenstål. Mærkes med VD-logo Cykellæn: Dimensioner b x l x h: Materiale Stander: Fod: Paneler: 100x77x770 mm 100x55x10 mm cortenstål (Z-stål) 130x130x6 mm cortenstål 65x33,5mm FSC-mærket hårdttræ Overflade Stander og fod: ubehandlet cortenstål Paneler: høvlet, oliebehandlet Pull - up: Dimensioner h x b x l: 2350 x 1060 x 1220 mm Materiale Halvbue ribbe: 76mm stålrør, godstykkelse 3,5 mm Tværstænger: 40mm stålrør, godstykkelse 3,0 mm Manchetter: aluminium clamps, sorte Overflade Halvbue ribbe: Først galvaniseret, derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort) fra Akzo Nobel Tværstænger: Først galvaniseret, derefter lakeret med Noir 900 Sable SN351F (mat sort) fra Akzo Nobel Faldhøjde: 1800 mm

29 SAB Inventar af Kolbøttestativ: Dimensioner bxh: 362x(97/117/137) Materiale Lodrette stænger: 101,6x2,5 mm stålrør Tværgående stænger: 38 mm varmforzinkede stålrør Flytbare skiver: plast Overflade Lodrette stænger: Først varmforzinkede, derefter vulkaniseret med sort EPDMgummi, der er UV- og ozonstabiliseret. Tværgående stænger: Varmforzinkede Flytbare skiver: indfarvet plast i blå og grøn Gyngestativ: Dimensioner bxh: Materiale Lodrette stænger: Overlægger: Sæder: Gyngeophæng: Overflade Lodrette stænger: Overlægger: Sæder: Gyngestativ: 3560x2330 mm 101,6x2,5 mm stålrør 101,6x2,5 mm stålrør plast kæder af stål Først varmforzinkede, dereftre vulkaniseret med sort EPDMgummi, der er UV- og ozonstabiliseret. Varmforzinkede Skridsikker kunsttofbelægning Varmgalvaniseret Klatrenet: Dimensioner b x l x h: 7000x7000x4450 mm (jf. tegning ) Materiale Centerstolpe: Reb: Faldhøje: 4450 x 114 mm, galvaniseret stål Massiv stålkerne med strenge af stålwire belagt med sort Polamid rundt om. Rebet skal være vandalisme sikret, så det ikke tvinder op. Diameter på reb 19/21 mm, i alt 196 meter tov. Rebet skal være sort. Rebet samles med S-kroge i rustfri stål til interne oktaeder/celler, i alt 5 stk. max mm

30 SAB Inventar af Faldunderlag: Udbredelse Materiale Der udlægges faldunderlag under legepladser og under udstrækningssta tivet, Gummiflis fremstillet af 100% genbrugsgummi Farve: grass green under legepladserne earthtone under udstrækningsstativ ved lastbil-p Trædesten: Dimensioner Diameter x tykkelse: 390 mm x 70 mm Materiale Betondæksler i grå som trædesten 3.0 Udførelse 3.1 Generelt For områder med køreplader lagt i græsarealer og for området med faldunderlag er der fra anden entreprise udlagt en sandpude Køreplader: Køreplader udlægges på et afrettet sandlag 30mm oven på et allerede udlagt sandpude (anden entreprise), hvor pladerne udlægges på områder med græs. På asfalt arealer, lægges de direkte på asfalten. Kørepladerne fastgøres til underlaget med jordspyd Bænke: Bænken monteres direkte på kørepladen i forborede huller, eller huller borede på stedet. Bænken boltes fast med rustfrie, syrefaste og tyverisikrede bolte Bord type 1: Bordet monteres direkte på kørepladen i forborede huller, eller huller borede på stedet. Bordet boltes fast med rustfrie, syrefaste og tyverisikrede bolte.

31 SAB Inventar af Bord type 2: Bordets gavle fastgøres på betonflise 200 mm under færdigt terræn. Betonfliserne sættes på komprimeret og afrettet sandpude på min. mm. Gavlenes fodplade fastgøres med bolte i rustfri stål. Der er vigtig at der koordineres med udlægning af pulverasfalt, for at sikre at montering af bordet sker før udlægning af pulverasfalt Affaldsspand: Affaldsspand monteres direkte på køreplade i forborede huller, eller huller på stedet. Affaldsspanden boltes fast med rustfrie, syrefaste og tyverisikrede bolte Askespand: Askespand monteres direkte på køreplade i forborede huller, eller huller på stedet. Askespanden boltes fast med rustfrie, syrefaste og tyverisikrede bolte Informationstavle: Informationstavlen fastgøres på betonfliser 260 mm under færdigt terræn (jf. tegning ). Betonfliserne sættes på komprimeret og afrettet sandpude på min. 100 mm. Informationstavlens fodplader fastgøres med bolte i rustfri stål. Der er vigtig at der koordineres med udlægning af pulverasfalt, for at sikre at monteringen af informationstavlen sker før udlægning af pulverasfalt Cykellæn: Cykellæn monteres direkte på kørepladen i forborede huller eller huller bore de på stedet. Cykellæn boltes fast med rustfrie, syrefaste og tyverisikrede bolte VD-logo: For køreplader skal logoets trekant skæres ud, så de kan bruges til at løfte i. For resten af udstyret skal logoet enten ætses eller fræses ind Udstrækning/ Pull-Up: Udstrækningsstativet monteres i henhold til leverandøranvisninger. Det er dog vigtigt at koordinere med udlægning af faldunderlag, så monteringen sker før der udlægges faldunderlag.