Udbud af drifts- og vedligeholdelsesarbejder af Veje og Grønne områder i. Aabenraa Kommune. Delområde 1

August 2011 Udbud af drifts- og vedligeholdelsesarbejder af Veje og Grønne områder i Aabenraa Kommune Delområde 1 Aabenraa Kommune

Indholdsfortegnelse August 2011 Orientering 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 7 Særlige betingelser 8 Bilag 1 31 Bilag 2 32 Bilag 2A 33 Bilag 3 40 Arbejdsplads mv. Generelt 41 Græsslåning 47 Bilag 4 57 Beplantning 58 Bilag 5 66 Bilag 6 67 Afvanding 68 Grøfteoprensning 69 Rabatprofilering 73 Renhold 78 Renhold generelt 79 Renholdelse af befæstede arealer 85 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 92 Renhold af ubefæstede arealer 99 Renhold og tømning af brønde 104 Renhold og tømning af affaldsstativer 107 Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 116 Borde, bænke, affaldsstativer mv. 118 Reparation af brolægning 122 Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 126 Autoværn og hegn 134 Særlige arbejder 138 Bilag 8 149 Bilag 9 156 Bilag 10 168 Bilag 11 173 Bilag 12 174 Tilbuds- og afregningsgrundlag 180 Arbejdsplads generelt 183 Beplantning 185 Afvanding 190 Grøfteoprensning 191 Rabatprofilering 192 Renhold generelt 194 Renholdelse af befæstede arealer 195 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 196 Renhold af ubefæstede arealer 197 Renhold og tømning af brønde 198 Renhold og tømning af affaldsstativer 199 Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 200 Borde, bænke, affaldsstativer mv. 201 Reparation af brolægning 202 Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 204 Autoværn og hegn 206 Særlige arbejder 207 Materialer, materiel og arbejdsløn 209 Aabenraa Kommune

Orientering August 2011 Orientering Til orientering kan følgende oplyses: Entreprisen er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelsesarbejder på Vej og Park s områder, i Aabenraa Kommune. Kommune Vejklasse 3 & 4 Grønne områder Antal km/ha Ca. 444 km Ca. 30 ha. Der henvises til bilag 1 og 2, under Særlige Betingelser, SB. Entreprisen omfatter: - Græsslåning, herunder rabatslåning. Slåning af parkområder o.lign. - Beplantning, herunder solitærtræer, Allétræer m.m. - Levende hegn - Afvanding - Renhold - Vandarealer - Stivedligehold - Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) - Reparation af brolægning - Skilte som bl.a. er :Tavler, kant- og baggrundsafmærkning - Autoværn og hegn - Særlige arbejder, herunder mindesten - Materialer, materiel og arbejdsløn Ved entrepriseudførslen på vejnettet vil vejnettet være trafikeret, og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører. Ved entrepriseudførslen på de grønne områder vil arealerne blive benyttet af gæster m.m., og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører. Entreprisen udbydes dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav. Ved udbud til tilstandskrav forstås, at arbejderne på entreprenørens egen foranledning skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt. Ved udbud til udførelseskrav forstås, at arbejderne efter bygherrens rekvisition skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er udført (inklusiv den krævende garantiperiode, hvor en sådan er foreskrevet). Aabenraa Kommune Side 3

Orientering August 2011 Overdragelse af entreprisen vil af bygherren blive betragtet som en virksomhedsoverdragelse, hvorfor entreprenøren skal være indstillet på at overtage personale. Vedr. entreprisens sociale forpligtigelser skal de bydende sikre sig at de medfølgende sociale klausuler er indeholdt i de bydendes pris. Arbejderne skal gennemføres i tidsrummet fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 med mulighed for forlængelse i 1 år af gangen i optil 2 år. Bygherre er: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af: I nærværende kontraktperiode af Vej og Park, Aabenraa kommune. Aabenraa Kommune anvender elektronisk ordregivningssystem (VA-system) til entreprisestyring i hele kontraktperioden. Entreprenøren skal opkobles på systemet for at kunne modtage arbejdsopgaver. Systemet anvendes til fremsendelse af indrapporteringer samt ordrestyring. Entreprenøren skal kunne vedlægge digitale billeder i forbindelse med indrapporteringen. Aabenraa Kommune Side 4

Orientering August 2011 Aabenraa Kommune Side 5

Orientering August 2011 Aabenraa Kommune Side 6

Bestemmelser om udbud og tilbud August 2011 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes i henhold til EU s tjenesteydelsesdirektiv som angivet i indbydelsen. Arbejdet udbydes i 1 entreprise dækkende det geografiske område delområde 1, se bilag 1, Fremover kaldet delområde 1 Tildelingskriteriet er billigste pris for delområdet. Tilbud gives på den af bygherren udarbejdede hovedtilbudsliste med særskilte tilbudsspecifikationer. Ved tilbudsafgivelse skal hovedtilbudslisten være udfyldt og underskrevet. De tilhørende tilbudsspecifikationer med bilag skal fuldt udfyldte fremlægges ved eventuelle kontraktforhandlinger. Forbehold modtages ikke. Tilbud mærket Driftsudbud for delområde 1 i Aabenraa Kommune modtages af: Aabenraa Kommune Teknik og Miljø, Vej & Park Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Den udleverede røde tilbudskuvert skal benyttes ved tilbuddet. Aabenraa Kommune Side 7

SB Særlige betingelser August 2011 Særlige betingelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 og TAB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode fra 1. januar 2012 og indtil 31. december 2014. Betalingen for arbejder ud over fastprisperioden reguleres iht. ad 22 stk. 6. ad 2, stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblad udsendt til de bydende inden licitationen. b. Tilbudsliste (TBL). c. Nærværende "Særlige betingelser" (SB) samt "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) og "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG): - Græsslåning - Beplantning - Levende hegn - Vandarealer - Afvanding - Renhold - Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) - Reparation af brolægning - Skilte: så som Tavler, kant- og baggrundsafmærkning m.m. - Autoværn og hegn - Særlige arbejder - Materialer, materiel og arbejdsløn d. Følgende tegninger, skitser og oversigtskort. Kort over delområde 1 Liste over vejstrækninger e. TAB 92 Aabenraa Kommune Side 8

SB Særlige betingelser August 2011 f. AB 92 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=54914 g. Almindelige arbejdsbeskrivelser for drift og vedligehold (AAB): AAB - arbejdsplads m.v., Vejregler, nov. 2007 AAB - jordarbejder, Vejregler, juni 2006 AAB - afvandingsarbejder, Vejregler, oktober 1991 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, sept. 2007 AAB - bygninger med inventar samt udstyr i terræn, udg. 3.0, oktober 1995 AAB - bundsikringslag af sand og grus, Vejregler, november 2003 AAB - ubundne bærelag af stabilt grus, november 2003 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, september 2007 AAB - varmblandet asfalt, Vejregler, november 2006 AAB - afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 h. Vejregel nr. 7.00.01 om reparationsarbejder af juni 2004 Vejregel for Afmærkning af vejarbejder, nov. 2002. Revideret april 2008 Vejregel nr. 9.10.10 om projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler af oktober 1995 Vejregel nr. 9.30.02 om opsætning af vej- og broautoværn af juli 2006 Vejregel for etablering af ledningsanlæg i jord af juli 2003 Vejregel om færdselstavler af juli 2006 gældende cirkulærer. Udbuds og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord af december 2008 Vejregel nr. 9.10.03 for afmærkning med vejvisningstavler august 2003 Vejregel nr. 9.10.03 for afmærkning med vejvisningstavler. Tegningsbilag Servicevejvisning på almindelige veje, nov. 2005 Aabenraa Kommune Side 9

SB Særlige betingelser August 2011 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, FSL 1998 Standard for legepladssikkerhed, DS/EN 1177 Cirkulære nr. 3 af 7.1.1998, Cirkulære om vejafmærkning i. Hæfte 1, 2 og 3 Afmærkning på kørebaner, juli 2002. Hæfte 0-7. Færdselstavler, december 2008. Hæfte 5 af juli 2002. Vedligehold af det færdselfrie areal. Hæfte 8, juli 2006. Tavleoversigt. j. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92). k. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske god kendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB hhv. SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punkterne a - b - c og d angivne materiale udleveres til den bydende. Det under punkterne e - j angivne materiale kan findes på Internettet under adressen: www.vejregler.dk Det under punkt k angivne materiale er ikke fremlagt. Entreprisen omfatter: Græsslåning Beplantning Levende hegn Træer og Buske Vandarealer Afvanding Renhold Inventar og udstyr (græsslåning ifm. veje, stier, sideanlæg, parker og grønne områder o.lign.) (Pleje af beplantning langs veje, stier, sideanlæg/ ukrudtsbekæmpelse samt i Parker og grønne områder) (hegnskapning 1/3 del kappes 1 gang årligt) Solitærtræer, trægrupper, Allétræer samt træbeplantning i byområder. (pleje af søer, spejlbassiner samt andre vandarealer der forefindes) (oprensning af grøfter, brønde, ledninger m.v.) (Fejning af befæstede arealer, renovation, renhold af arealer, renhold af tavler, kantpæle og andet udstyr m.v.) (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) Reparation af (mindre brolægningsarbejder og reparationer) Aabenraa Kommune Side 10

SB Særlige betingelser August 2011 brolægning Tavler, kant- og baggrundsafmærkning Autoværn og hegn Særlige arbejder (vedligehold og udskiftning af skilte og tavler) (vedligehold og nyopsætning) (tilsynsopgaver, asfaltlapper, vintertjeneste m.v.) Materialer, materiel og arbejdsløn Der vil i entrepriseperioden kunne ske ændringer og udbygning af veje, stier m.v. og deres udstyr, samt placering af fremmede ledningsejeres kabler m.v. Dette skal tåles af entreprenøren uden kompensation udover hvor dette medfører blivende større ændringer i entreprisens omfang, vil disse ændringer i mængder og længder i TBL blive rettet. Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at opretholde det aftalte kvalitetsniveau, skal entreprenøren umiddelbart efter arbejdernes afslutning tilvejebringe det aftalte niveau. Dette skal tåles af entreprenøren uden nogen form for kompensation. Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at gennemføre enkelte arbejder på udførelseskrav, medfører det en forholdsvis reduktion af betalingen. Beredskab Entreprisen omfatter også oprydning og reparation efter trafikuheld, hærværk, stormskade m.m. på alle tider af døgnet. Hertil skal entreprenøren ikke have et egentligt beredskab; døgnberedskabet varetages af: Kommune Telefon Aabenraa Falck 76 35 41 99 Entreprenøren indgår i kommunernes civile beredskab i området med mandskab, maskiner og materialer og vil blive aktiveret i forbindelse med en evt. katastrofesituation. Afregnes efter tilbudslistens timer og materiel. Til almindeligt forekommende arbejde og arbejder på tilstandskrav uden for almindelig arbejdstid skal entreprenøren udlevere en liste over kompetente medarbejdere med angivelse af telefonnummer og eventuelt mobiltelefonnummer, som kan kontaktes af døgnberedskabet. Listen skal bruges, hvis døgnberedskabet skønner at modtagne henvendelser skal udbedres med det samme. (Tilstandskrav gælder 24 timer i døgnet alle årets dage). Entreprenøren er ikke pålagt et beredskab. Men entreprenøren vil, uden for normal arbejdstid, få tilbudt udførelsen af uudsættelige opgaver på vejnettet, inden bygherren henvender sig til andre entreprenører. Opgaverne afregnes efter time- Aabenraa Kommune Side 11

SB Særlige betingelser August 2011 løn med de i TBL angivne priser. Entreprisen omfatter ikke: - Nedfræsning af tællespoler. - Trafiktællinger. - Større renoveringsarbejder og nyanlæg ud over TBL s mængder. Større renoveringsarbejder defineres således: Ved sammenhængende arbejder mellem 50-300.000,00 kr. anmodes om et tilbud fra driftsentreprenøren. Dersom dette tilbud forekommer for højt anmodes om yderligere tilbud fra anden entreprenør. Såfremt arbejdet overdrages driftsentreprenøren uden tilbud, udføres arbejdet efter nærværende betingelser og tilbudspriser. Ved sammenhængende arbejder over 300.000,00 kr. udbydes i licitation, men driftsentreprenøren indbydes til at deltage i licitationen. Entreprisen følger retningslinjerne i Lov 1979-03-21 nr. 111 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Liste over medarbejdere der følger denne entreprise kan ses på Bilag 3. Entreprisen kan påregnes overdraget senest den 1. januar 2012. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne, inden tilbud afgives, indhente oplysninger herom hos: Aabenraa Kommune att. Peter Kierkegaard Skelbækvej 2 6200 Aabenraa ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Ved tilstandskrav: Arbejdet skal være påbegyndt senest den 1. januar 2012. Under forhandlingerne forud for tilbudets antagelse skal der, ud fra det i TAB 92 ad 4, stk. 1 omtalte fastlægges, hvilke aktiviteter, der skal være iværksat. De i ad SB 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist skal knyttes til denne dato. Ved udførelseskrav: Arbejder skal kunne igangsættes med 1 uges varsel. Enkelte arbejder endnu hurtigere, som angivet under de enkelte poster. Hvor det er nødvendigt med bindende frister for delafsnit/ Aabenraa Kommune Side 12

SB Særlige betingelser August 2011 delaktiviteter, belægges disse med bod ad SB 25, stk. 2. Bodstørrelse eller betalingsreduktion som angivet under 25, stk. 2 og ved de enkelte arbejder. 2. Deltidsfrister Nogle aktiviteter skal gennemføres iht. angivne tidsrammer, idet overskridelse af tidsrammerne belægges med bod jf. SB 25, stk. 2. Tidsrammer, bodstørrelser og betalingsreduktioner som angivet under de enkelte arbejder. 3. Færdiggørelsesfrist Entreprisen løber indtil den 31. december 2014. Dokumentation for entreprisens rette gennemførelse skal være afleveret senest 30 dage efter færdiggørelsesfristen. Nærværende entreprise kan forlænges med 1 år ad gangen i op til 2 år. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilbudet skal indeholde angivelse af, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at føre forhandlinger. Tilbudet skal affattes på dansk og al kommunikation skal foregå på dansk. ad 3, stk. 3 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Rettelser gennemføres forholdsvis for alle poster hhv. underposter. ad 3, stk. 4 Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på vejnettet samt de grønne områder, herunder orienteret sig om adgangsforhold m.v. ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er indtil 31. Januar 2012. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5, stk. 2 Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. I givet fald skal transporten gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Transportdokumentet skal udformes som angivet på side 9 i TAB 92. ad 5, stk. 4 Forinden tilbuddets antagelse kan bygherren kræve, at entrepre- Aabenraa Kommune Side 13

SB Særlige betingelser August 2011 nøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt. Såfremt entreprenøren efterfølgende ønsker at antage andre underentreprenører end de tidligere oplyste, skal entreprenøren skriftligt indhente bygherrens godkendelse. Aabenraa Kommune Side 14

SB Særlige betingelser August 2011 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse. ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsen beregnes på grundlag af tilbudet gældende for et års arbejde. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke i kontraktperioden. Entreprenørens forpligtelser er ikke begrænset til den stillede sikkerhed. ad 6, stk. 5 ad 8, stk. 2 ad 8, stk. 3 Sikkerheden ophører samtidigt med mangelsansvarsperioden som angivet i ad. 36, stk. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Bygherren er selvforsikrende. Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs. Herunder også skader på tredjemand i forbindelse med græsslåning. Forsikringen skal som sikrede dække entreprenøren og dennes underentreprenører. Policen skal forelægges bygherren, og entreprenøren er pligtig til at dokumentere, at præmien er betalt. Bygherren kan godkende en selvrisiko på indtil 20.000 kr. pr. skadestilfælde. Selvrisikoen bæres af den, der er erstatningsansvarlig for den pågældende skade. Aabenraa Kommune Side 15

SB Særlige betingelser August 2011 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan ad 9, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren ved entreprisens start. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om driften er konditionsmæssig. Arbejdsplanen skal ledsages af en oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelser og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af hensyn til det omgivende miljø og trafik. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at driften skal tilpasses vejrliget og evt. standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Udover de nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: at at at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger, der - bortset fra reparationer efter færdselsuheld - normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage, er normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørkt og usigtbart vejr. Som minimum skal følgende stopsigtelængde altid være til stede: - 95 m ved 50 km/t, byområder - 185 m ved 80 km/t landområder at at at de tidsmæssige begrænsninger for driftsaktiviteternes udførelse skal overholdes, samt der på visse strækninger og områder kan forekomme spærretid i myldretiden hvor der derfor ikke må arbejdes i myldretiden, kl. 06.30-09.00 og 15.00-17.00. entreprenøren kan, på grund af trafikbelastningen, vælge at udføre visse arbejder uden for normal arbejdstid. Skal aftales med bygherren i hver enkelt tilfælde og der ydes ikke ekstrabetaling. Aabenraa Kommune Side 16

SB Særlige betingelser August 2011 Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 1 Entreprenøren kan regne med, at vejens og de grønne områders tilstand ved påbegyndelsestidspunktet ligger inden for det udbudte kvalitetsniveau. Såfremt vejens eller de grønne områders tilstand ligger uden for det udbudte kvalitetsniveau ved entreprisens overdragelse skal entreprenøren inden 1 måned efter arbejdets overdragelse give bygherren besked om dette. 1. Dersom det til et arbejde er nødvendigt med arbejdstegninger, beskrivelse o. lign. skal entreprenøren udarbejde disse. 2. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det entreprenøren uden udgift for bygherren over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. 3. Skader påført vej-, plads-, park- og stiudstyr under og i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, registreres og meddeles omgående bygherren for aftale om udbedring. Kantpæle, skilte og andet vejinventar, som beskadiges i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, skal udskiftes af entreprenøren med samme type som beskrevet i det pågældende afsnit, uden udgift for bygherren. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Entreprenøren skal forud for arbejdets opstart deltage i projektgennemgang. Projektgennemgangen skal bl.a. danne grundlag for entreprenørens arbejdsplan. Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem: Hvis entreprenøren er certificeret i henhold til ISO 9001 hhv. 9002 samt ISO 14001 standarderne eller på anden måde har et dokumente ret kvalitetsstyringssystem, så skal han fremlægge dokumentation herfor. Nedenstående punkter skal som minimum dokumenteres: - Ansvar og opgavefordeling fastlagt f.eks. i en organisationsplan, herunder også plan for entreprenørens sikkerhedsorganisation. - Der afholdes informationsmøder dels for nye medarbejdere dels ved opstart af nye arbejder, bl.a. for at sikre medarbejdernes korrekte varetagelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger. - Der udføres løbende egenkontrol ifm. arbejder til tilstandskrav. - Der udføres proceskontrol og slutkontrol ved arbejder til udførelseskrav. Aabenraa Kommune Side 17

SB Særlige betingelser August 2011 - Der foreligger beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld o. lign. Hvis entreprenøren ikke har nogen form for dokumenteret kvalitetsstyring, så skal han udarbejde dokumentation eller på anden måde vise, at ovenstående punkter opfyldes. Disse minimumskrav indebærer, at der ikke stilles krav til et sammenhængende (og evt. dokumenteret i en kvalitetshåndbog) kvalitetsstyringssystem. Kvalitetssikringen består i opfyldelse af de enkelte punkter i relation til det arbejde, som skal udføres. Entreprenørens kontrol skal udføres i overensstemmelse med de i SAB angivne udbudskontrolplaner. Fastlæggelse af procedurer m.v. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, som angivet i AAB hhv. SAB. Dokumentation, der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entreprenøren i mangelsansvarsperioden, jf. ad 36. ad 11, stk. 3 Bygherren skal have adgang til hos entreprenøren at inspicere, at det i KS/ML-planen anførte overholdes. ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontroller ikke har opfyldt de til entreprisen stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at udbedre arbejdet og redegøre for hvilke tiltag, der vil blive gennemført for at undgå gentagelse af afvigelsen. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12, stk. 1 I den periode entreprisen løber, har entreprenøren det fulde ansvar for, at de arbejder, der er omfattet af entreprisen til tilstandskrav, til enhver tid er i en brugsmæssig og trafiksikkerhedsmæssig henseende forsvarlig stand. Dette gælder således også i perioder, hvor der ikke udføres egentlige arbejder. Misligholder entreprenøren sine forpligtigelser, og der herved opstår erstatningsforpligtende forhold, er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. ad 12, Stk. 4 Vedrører ikke arbejder til tilstandskrav. Ibrugtagning regnes fra dagen efter, at arbejdet med græsslåning og renhold til udførelseskrav er udført. Aabenraa Kommune Side 18

SB Særlige betingelser August 2011 Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Det påhviler entreprenøren at optage kontakt med berørte ledningsejere for at få anvist ledninger og kabler i arbejdsarealet. Entreprenøren bærer herefter det fulde ansvar for skader, som entreprenøren måtte påføre anviste kabler, ledninger og andet udstyr, som entreprenøren måtte komme i forbindelse med under gennemførelsen af arbejdet, hvis skaden kan lastes entreprenøren. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 Aftale om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. ad 14, stk. 3 Hvor TBL er opdelt på hovedpost, post og underpost gælder den anførte 100% regulering for underposter. For hovedposter gælder 25% regulering med mindre andet er anført i TAG. Ved tavler dog 100% på alle poster. Enhedspriser for reparationsarbejder anvendes uanset arbejdets omfang. ad 14, stk. 4 Rummer tilbudslisten ikke relevante enhedspriser, hvorefter ændringer i arbejdet kan afregnes, kan bygherren forlange mindre arbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde. Før ændringerne i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelse af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige dagrapport med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Dagrapport skal udleveres til bygherren mod forlangende. Entreprenøren skal dokumentere udgifterne overfor tilsynet med regnskab og bilag. Ved regningsarbejde forudsættes materialer, forbrugsgods m.v. indkøbt bedst muligt. Der lægges ikke et honorar på 7% til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. Aabenraa Kommune Side 19

SB Særlige betingelser August 2011 Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 1 Entreprenøren varetager selv tilsynet med arbejdet. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med, entreprisens udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Arbejdslederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre de krævede arbejder og de krævede kontroller. Entreprenørens opgaveansvarlige ingeniører, formænd og de medarbejdere, som til daglig er beskæftiget med eller fører tilsyn med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført eller planlagt deltagelse i kursus i Vejen som arbejdsplads. Tidspunkt for, hvornår kurset skal være gennemført for de enkelte medarbejdere aftales ved kontraktforhandling. Overholdelse af ILO konvention Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orienteremedarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage en tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Aabenraa Kommune Side 20

SB Særlige betingelser August 2011 Byggemøder ad 19, stk. 1 Der skal påregnes afholdt ca. 10 driftsmøder pr. år. Arbejdssproget er dansk. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. Entreprenøren skal, hvor der anvendes underentreprenør, i relevant omfang udarbejde sikkerheds- og sundhedsplaner for arbejdets udførelse. Aabenraa Kommune Side 21

SB Særlige betingelser August 2011 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgiven bank eller girokonto. Betalingsfristen er 20 arbejdsdage. Tilbudslisten anvendes som grundlag for udarbejdelse af a contobegæringer. Faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - EAN nummer - att. - ordre nr. eller a conto nr. - beskrivelse af arbejdsomfang ad 22, stk. 4 Betaling for drift- og vedligeholdsarbejder til tilstandskrav sker således, med mindre arbejdet afviger fra den aftalte arbejdsplan. For arbejder udført på tilstandskrav: Arbejder gældende for hele året dvs. 12 måneder afregnes med 1/12 af beløbet pr. måned. Arbejder med en varighed af f.eks. 8 måneder afregnes med en 1/8 af beløbet pr. måned i tilstandsperioden. For arbejder udført på udførelseskrav: Græsslåning iflg. opgørelse pr. 15. juli og 1. december. For øvrige arbejder afregnes pr. måned bagud. Foreligger der kassation som følge af ikke opfyldte tilstandskrav fastsættes følgende reduktion i afregningsbeløbet for den pågældende betalingsperiode: Græsslåning: (På tilstandskrav): Såfremt der ved en fælleskontrol konstateres, at 2 af 3 gennemførte kontroller ikke overholder acceptkravene reduceres 1/6 af entreprisen for græsslåning på tilstandskrav med 40%. Afvanding: Kantfyldning på tilstandskrav. Såfremt der ved en fælleskontrol konstateres, at 6 målesteder på 2 vejstrækninger (12 målesteder) ikke opfylder kravet, reduceres 1/12 af entreprisen for kantfyldning med 75%. Såfremt der i 10 af målesteder- Aabenraa Kommune Side 22

SB Særlige betingelser August 2011 ne konstateres, at kravet ikke er opfyldt, reduceres 1/12 af entreprisen for kantfyldning med 100%. Renhold: Renhold på tilstandskrav for renholdelsesarbejder kantsten, hellekantsten, spærreflader, vejtilslutninger, cykelstier (jf. omfang i SAB) foretages en reduktion på 3.000 kr. pr. vejstrækning pr. påbegyndt 10 km s strækning ved ikke forskriftsmæssig udført arbejde. Renhold af Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fællesubefæstede arealer: kontrol viser, at acceptkravet ikke er overholdt, reduceres 1/8 med 75%. Renovation: Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fællesmåling i en måned ikke opfylder acceptkravet, reduceres 1/12 af tilbudssummen på renovation med 75%. Såfremt 3 af prøverne falder for acceptkravet, reduceres 1/12 af tilbudssummen for renovation med 100%. Borde/bænke: Træ-grupper m.m. Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol konstateres ikke at være overholdt på 3 bord/bænkesæt, reduceres med 1/12 af tilbudsposten med 50%. Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol konstateres ikke at være overholdt ud fra en visuel kontrol, reduceres med 1/12 af tilbudsposten med 50%. Tavler, kant- og baggrundsafmærkning: (På tilstandskrav). Såfremt entreprenørens egenkontrol eller bygherrens stikprøvekontrol dokumenteres ved efterfølgende fælleskontrol eller foto viser overskridelser af kvalitetskriterier, reduceres entreprenørens betaling med 1/12 af tilbudets årspris med 1/12 for den enkelte aktivitet. Særlige arbejder: Tilsyn, skadevoldersager: Såfremt entreprenøren ikke overholder indberetningspligten og det bliver påtalt 1 gang skriftligt indenfor 1 måned, vil der blive tilbageholdt et beløb på 7.000 kr. som bod. Såfremt trafikfarlige skader ikke indrapporteres til bygherren og manglende indberet- Aabenraa Kommune Side 23

SB Særlige betingelser August 2011 ninger er blevet påtalt 1 gang indenfor 1 måned, vil der blive tilbageholdt 1/12 af beløbet som bod. Vintertjenesten udføres i henhold til kommunens vinterregulativ og entreprenør skal altid følge vintervagtens anvisninger. Bod i henhold kommunens udbudsmateriale. Håndsaltning skal udføres senest 3 timer efter konstatering af glatføre ellers afkræves bod på 1.500 kr. pr. gang. Påføres bygherren udgifter/erstatningsansvar pga. mangelfuld saltning, afkræves bod af samme størrelsesorden, som de udgifter der er påført bygherren, Max. Bod på 100.000 kr. ad 22, stk. 6 For hele entreprisen/den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, med mindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til TAB 92 ad AB 22, stk. 6. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelsen, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter de foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der efter de foranstående regler endvidere godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af nedenstående prisregulering. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra tilbudsdagen, efter nedennævnte metode: Aabenraa Kommune Side 24

SB Særlige betingelser August 2011 Basismåned for indeksregulering af udbuddet er 6 måneder efter licitationen, i dette tilfælde altså maj 2012 (1. november 2011+ 6 måneder). Indekset udregnes ved retlinet interpolering mellem marts og juni indekser i 2012 = I 1. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks. Til nærværende entreprise foretages reguleringen efter et driftsindeks opbygget således: Vægtgrundlag Indeks 70 Arbejdsløn 15 Lastvognskørsel 12 Materiel-maskiner 03 Brændselsolie 100 Driftsindeks Driftsindekset beregnes hvert år ved afslutningen af oktober kvartal, og det på gældende indeks er gældende for det efterfølgende år. De i tilbuddet anførte enhedspriser (ekskl. moms) multipliceret med (I 2 - I 1 )/I 1. idet I 1 angiver indeks for basismåneden (tilbudsdagen), og I 2 angiver indeks for oktober måned. Af hensyn til en hurtig afregning af eventuelle prisstigninger og træghed i udgivelsen af prisindekset er grundlaget for I 2 det indeks, der udregnes 2 kvartaler før reguleringsperiodens begyndelse. Det betyder at grundlaget for den første I 2 i dette udbud, der skal regulere januar kvartal 2013 er indekstallene fra september 2012, idet december 2012 ikke reguleres. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til 1 gang om måneden, at fakturere samtlige kontraktmæssige udførte ekstraarbejder, opretningsarbejder og reparationsarbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelser over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første periode efter udløb af fastprisperioden. Månedlige fakturaer skal fremsendes senest den 14. i den efterfølgende måned. Der foretages ikke reguleringer for arbejder, der skulle være udført i 12-månedersperioden, men som på grund af entreprenørens forsinkelser udføres efter 12-månedersdagen. Tilsvarende foretages ikke reguleringer for arbejder, hvor forsinkelsen indtræffer efter Aabenraa Kommune Side 25

SB Særlige betingelser August 2011 12-månedersdagen. For sådanne arbejder kan entreprenøren kun kræve regulering i det omfang, han ikke er skyld i forsinkelsen og såfremt arbejdet var blevet udført rettidigt efter tidsplanen. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen giver. Aabenraa Kommune Side 26

SB Særlige betingelser August 2011 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. ad 25, stk. 2 Bodsstørrelserne pr. påbegyndt uge er som følger: 1. For igangsætningsfristen: 1 af kontraktsummen, dog min. 25.000 kr. (driftsentreprise som helhed). 2. For de enkelte arbejder. Ved tilstandskrav: Ingen direkte bod, men hvis kontroller som angivet under de enkelte arbejder viser, at tilstandskravet ikke er opfyldt, reduceres betalingen for det pågældende arbejde som anført under de enkelte arbejder. jf. 22, stk. 4. Bod ved påtale på tilstandskrav. Ved manglende udførelse af arbejder, der 1 gang skriftligt er blevet påtalt og ikke udført inden 5 arbejdsdage, betales en bod på 12.500 kr. pr. påtale. Ved udførelseskrav: Det er bygherren meget magtpåliggende, at der opnås klare aftaler om arbejder på udførelseskrav uanset størrelse. Der fastsættes derfor følgende: - Bodstørrelse som følge af manglende igangsætning: 10.000 kr. - Bodstørrelse som følge af manglende færdiggørelse: 20.000 kr. 3. For færdiggørelsesfristen.inkl. aflevering af dokumentation 50.000 kr. (driftsentreprise som helhed). Såfremt et rekvireret arbejde til udførelseskrav ikke er gennemført ved afleveringsforretningen, fastsættes en bod på 5% af værdien af det rekvirerede, men ikke færdiggjorte arbejde. Aabenraa Kommune Side 27

SB Særlige betingelser August 2011 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretning ad 28, stk. 1 Entreprisen afleveres på entrepriseperiodens sidste dag. Den i AAB og SAB krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af entreprenørens ydelse. Ved afleveringen vil der blive foretaget tilbageholdt i betaling for arbejder, hvor der ikke foreligger dækkende dokumentation. Aabenraa Kommune Side 28

SB Særlige betingelser August 2011 G. Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved afleveringen. ad 31, stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler, bortset fra mangler ved nye indbyggede materialer, bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, idet arbejdsområdet efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en anden entreprise. ad 32, stk. 1 Afhjælpning af mangler, påvist inden mangelansvarets ophør, er ikke mulig, da arbejdsområdet er overdraget til anden entreprenør efter entreprisens afslutning. For sådanne mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, eller lade manglerne udbedre for entreprenørens regning jf. 34. Mangelsansvarets ophør ad 36, stk. 1 Mangelansvaret udløber ved afleveringen med undtagelse af mangelsansvaret for nye indbyggede materialer, som udløber efter 1 år. Ved større reparations- og opretningsarbejder, kan der vælges anden mangelansvarsperiode. Aabenraa Kommune Side 29

SB Særlige betingelser August 2011 H. 1- og 5-årseftersyn 5-års eftersyn ad 38 Bygherren indkalder til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 dage før udløbet af perioden anført i ad 36, stk. 1.* Der afholdes ikke 5-års eftersyn. Aabenraa Kommune Side 30

SB Særlige betingelser August 2011 Bilag 1 Kort over Del område 1 Aabenraa Kommune Side 31

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 Bilag 2 Kort over vejstrækninger som IKKE skal vedligeholdes i dette udbud. Aabenraa Kommune Side 32

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 Bilag 2a Liste over vejstrækninger der SKAL vedligeholdes. VEJNAVN VEJKLASSER BELÆG LÆNGDE (m) BAJSTRUP BYGADE Vejklasse 3 2098 BJERNDRUP BYGADE Vejklasse 3 787 BOVVEJ Vejklasse 3 964 BRODERUP BYVEJ Vejklasse 3 1579 EGGEBÆKVEJ Vejklasse 3 1762 ENGVEJ Vejklasse 3 1223 FLENSBORGVEJ Vejklasse 3 11278 FOGDERUPVEJ Vejklasse 3 5903 FRYDENDALVEJ Vejklasse 3 2342 GAMMEL VIPPELVEJ Vejklasse 3 150 GRÆNSEVEJEN Vejklasse 3 4055 GRØNNEVEJ Vejklasse 3 678 HELLEVAD-BOVVEJ Vejklasse 3 2216 HÆRVEJEN Vejklasse 3 7282 HÅNDVÆRKERSVINGET Vejklasse 3 729 J.SCHILGEN VEJ Vejklasse 3 386 KASSØVEJ Vejklasse 3 1963 KIRKEVEJ Vejklasse 3 534 KLOVTOFTVEJ Vejklasse 3 2813 KLØVERMARKEN Vejklasse 3 152 KORUPVEJ Vejklasse 3 1981 KRAGELUNDVEJ Vejklasse 3 21 KRAVLUNDVEJ Vejklasse 3 3125 KVÆRNHOLTVEJ Vejklasse 3 4343 MADS CLAUSENS VEJ Vejklasse 3 1121 PERSILLEVÆNGET Vejklasse 3 399 PLUSKÆRVEJ Vejklasse 3 6723 SLOGSHERREDSVEJ Vejklasse 3 2251 SMEDELAND Vejklasse 3 86 SOFIEDALVEJ Vejklasse 3 5665 SOMMERVEJ Vejklasse 3 791 SOTTRUPVEJ Vejklasse 3 2889 STATIONSVEJ Vejklasse 3 573 STOLTELUNDVEJ Vejklasse 3 5717 SØNDERSKOVVEJ Vejklasse 3 1056 UGE BYGADE Vejklasse 3 1051 VESTVEJEN Vejklasse 3 564 VOLLERUPVEJ Vejklasse 3 5244 ALMSTRUPMARKVEJ Vejklasse 4 1769 ALMSTRUPVEJ Vejklasse 4 4570 BAJSTRUP BYGADE Vejklasse 4 379 BAJSTRUP NYVEJ Vejklasse 4 200 BAJSTRUP ØSTERMARK Vejklasse 4 1585 BAJSTRUPVEJ Vejklasse 4 3998 Aabenraa Kommuner Side 33

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 BAKKEHØJVEJ Vejklasse 4 Grus 238 BARNSIG Vejklasse 4 402 BEDSTEDVEJ Vejklasse 4 688 BEJLHUSVEJ Vejklasse 4 Grus 1138 BEREDSKABSVEJEN Vejklasse 4 Grus 827 BIBLIOTEKSSTRÆDET Vejklasse 4 89 BIRKEALLE Vejklasse 4 119 BJERNDRUP BYGADE Vejklasse 4 315 BJERNDRUPVEJ Vejklasse 4 844 BJOLDERUPVEJ Vejklasse 4 2898 BORREVAD Vejklasse 4 687 BOV TVÆRVEJ Vejklasse 4 896 BREDEVAD BYVEJ Vejklasse 4 473 BREDHØJVEJ Vejklasse 4 806 BRODERUP BYVEJ Vejklasse 4 308 BROLØKKEVEJ Vejklasse 4 1529 BROMBÆRVÆNGET Vejklasse 4 415 BRYSTRUPVEJ Vejklasse 4 1627 BRØGGELMOSEVEJ Vejklasse 4 873 BURREVEJ Vejklasse 4 Grus 500 BYGMARKEN Vejklasse 4 279 BYLDERUP KIRKEVEJ Vejklasse 4 517 BYLDERUP MØLLEVEJ Vejklasse 4 703 BYLDERUP-BOV BYGADE Vejklasse 4 114 BØGELHUSVEJ Vejklasse 4 2193 BØLÅVEJ Vejklasse 4 2963 CENTERPLADSEN Vejklasse 4 308 DAMBÆKVEJ Vejklasse 4 Grus 1735 DAMGÅRDVEJ Vejklasse 4 468 DILDVÆNGET Vejklasse 4 27 DORTHEAGÅRDSVEJ Vejklasse 4 541 DORTHEAGÅRDSVEJ Vejklasse 4 Grus 51 DRAVENGVEJ Vejklasse 4 93 DRAVVEJ Vejklasse 4 868 DREJERVEJ Vejklasse 4 83 DUBORGVEJ Vejklasse 4 4864 DYBBØLGÅRDEVEJ Vejklasse 4 915 DYREPARKVEJ Vejklasse 4 1095 EGEBJERGVEJ Vejklasse 4 3015 EGGEBÆK KÆRVEJ Vejklasse 4 946 ENGLØKKE Vejklasse 4 236 ENGVEJ Vejklasse 4 544 FASANVÆNGET Vejklasse 4 68 FAUSBØLVEJ Vejklasse 4 945 FLENSBORGLANDEVEJ Vejklasse 4 Asfalt 62 FLYDSHOLMVEJ Vejklasse 4 3947 FOGDERUP BYGADE Vejklasse 4 428 FOGDERUP MELLEMVEJ Vejklasse 4 214 FOGDERUP NØRREMARK Vejklasse 4 730 FOGDERUP VESTERMARK Vejklasse 4 512 FOGDERUP ØSTERMARK Vejklasse 4 1338 Aabenraa Kommuner Side 34

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 FOVERUPVEJ Vejklasse 4 1205 FOVERUPVEJ Vejklasse 4 Grus 1180 FRESTRUPSKOV Vejklasse 4 458 FRESTRUPVEJ Vejklasse 4 1153 FRIISVEJ Vejklasse 4 3125 GALGEBROSTENE Vejklasse 4 527 GALGEVEJ Vejklasse 4 2495 GAMMEL BAJSTRUPVEJ Vejklasse 4 2268 GAMMEL KIRKEVEJ Vejklasse 4 350 GAMMEL SOTTRUPVEJ Vejklasse 4 401 GAMMEL TØNDERVEJ Vejklasse 4 1885 GAMMEL VIPPELVEJ Vejklasse 4 250 GAMMEL ÅBENRÅVEJ Vejklasse 4 382 GARVERLAND Vejklasse 4 381 GENSGÅRDVEJ Vejklasse 4 373 GERREBÆKVEJ Vejklasse 4 4434 GRAVLØKKE Vejklasse 4 796 GRENVEJ Vejklasse 4 1570 GRÆNSEVEJEN Vejklasse 4 11941 GRØNTOFTVEJ Vejklasse 4 2406 GYDEN Vejklasse 4 108 GÅRDEBYMARKVEJ Vejklasse 4 1242 GÅRDEBYVEJ Vejklasse 4 805 GÅSKÆR BYVEJ Vejklasse 4 696 GÅSKÆR OVERDREV Vejklasse 4 177 HASSELVÆNGET Vejklasse 4 140 HAVSTED VESTERKÆR Vejklasse 4 150 HAVSTEDVEJ Vejklasse 4 6152 HEDEGÅRDEVEJ Vejklasse 4 766 HEDSVEJ Vejklasse 4 2163 HEJSEL VESTVEJ Vejklasse 4 266 HEJSELVEJ Vejklasse 4 3929 HELDBJERGVEJ Vejklasse 4 269 HINDERUPVEJ Vejklasse 4 4665 HJOLDERUPMARKVEJ Vejklasse 4 852 HOLMEVEJ Vejklasse 4 214 HORNSEVEJ Vejklasse 4 2221 HOVMOSEVEJ Vejklasse 4 3311 HVIDHØJVEJ Vejklasse 4 402 HVIRLÅVEJ Vejklasse 4 2216 HYBENVÆNGET Vejklasse 4 621 HYDEVEJ Vejklasse 4 Grus 561 HYNDINGDAMVEJ Vejklasse 4 2108 HYNDINGHOLMVEJ Vejklasse 4 2430 HYNDINGVEJ Vejklasse 4 1725 HØGSHOLTVEJ Vejklasse 4 1613 HØJSKOLEVEJ Vejklasse 4 162 HØJVANGVEJ Vejklasse 4 645 INDUSTRIPARKEN Vejklasse 4 119 INDUSTRIVEJ Vejklasse 4 496 INGEBØLVEJ Vejklasse 4 2594 Aabenraa Kommuner Side 35

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 JERNBANEGADE Vejklasse 4 214 JULIANEHÅBVEJ Vejklasse 4 5173 JYNDEVADGÅRDVEJ Vejklasse 4 869 KARENSGÅRDVEJ Vejklasse 4 grus 1622 KARSEVÆNGET Vejklasse 4 170 KASSØVEJ Vejklasse 4 937 KASTANIEVEJ Vejklasse 4 265 KIRKEVEJ Vejklasse 4 944 KLOKKEHUSVEJ Vejklasse 4 1026 KLOVTOFTVEJ Vejklasse 4 820 KLØVERMARKEN Vejklasse 4 439 KNIVSIGVEJ Vejklasse 4 246 KOBRO Vejklasse 4 288 KOLONISTHUSEVEJ Vejklasse 4 3529 KORUPMARKVEJ Vejklasse 4 2630 KORUPVEJ Vejklasse 4 2356 KRAGELUNDVEJ Vejklasse 4 5794 KRATHUSEVEJ Vejklasse 4 871 KRAVLUND MØLLEVEJ Vejklasse 4 401 KRISTIANSHÅBVEJ Vejklasse 4 1704 KRISTIANSMINDEVEJ Vejklasse 4 2623 KULKÆRVEJ Vejklasse 4 1307 KÆRVEJ Vejklasse 4 1828 KÅDNERVEJ Vejklasse 4 2471 LANGAGER Vejklasse 4 298 LANGEVEJ Vejklasse 4 1286 LEJRVEJEN Vejklasse 4 2673 LILLE JYNDEVADVEJ Vejklasse 4 221 LILLE KNIVSIGVEJ Vejklasse 4 3236 LILLE TORV Vejklasse 4 29 LILLEGADE Vejklasse 4 465 LOVTRUP VESTERMARK Vejklasse 4 2008 LOVTRUPVEJ Vejklasse 4 211 LUNDMARKVEJ Vejklasse 4 858 LUNDVEJ Vejklasse 4 2125 LÆRKEVÆNGET Vejklasse 4 98 LØGUMKLOSTERVEJ Vejklasse 4 124 LØGVÆNGET Vejklasse 4 96 MADS CLAUSENS VEJ Vejklasse 4 966 MARGRETETOFT Vejklasse 4 447 MEJERIVEJ Vejklasse 4 1823 MERIANVÆNGET Vejklasse 4 54 MOSELØKKE Vejklasse 4 151 MOSEVANG Vejklasse 4 873 MOSEVEJ Vejklasse 4 1362 MUSKATVÆNGET Vejklasse 4 402 MØLLEENGEN Vejklasse 4 80 MØLLEGADE Vejklasse 4 312 MØRKÆR Vejklasse 4 163 NAVERVEJ Vejklasse 4 275 NEFESKOVVEJ Vejklasse 4 Grus 1708 Aabenraa Kommuner Side 36

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 NEFESKOVVEJ Vejklasse 4 1160 NOLDEVEJ Vejklasse 4 4504 NY BOSKOVVEJ Vejklasse 4 1048 NY PORSBØLVEJ Vejklasse 4 637 NYSTADVEJ Vejklasse 4 4043 NØRREAGERVEJ Vejklasse 4 863 NØRREBÆKVEJ Vejklasse 4 4515 NØRREGÅRDVEJ Vejklasse 4 1002 NØRREHAVEN Vejklasse 4 502 NØRREKURV Vejklasse 4 295 NØRREMARKEN Vejklasse 4 648 OBBEHUSVEJ Vejklasse 4 1206 PERBØLVEJ Vejklasse 4 5055 PERSILLEVÆNGET Vejklasse 4 380 PLANTAGEVEJ Vejklasse 4 3593 PLUSKÆRVEJ Vejklasse 4 Grus 742 PLUSKÆRVEJ Vejklasse 4 213 PORSBØLVEJ Vejklasse 4 601 PORSBØLVEJ Vejklasse 4 Grus 1259 PORSEVÆNGET Vejklasse 4 113 PORSÅVEJ Vejklasse 4 437 RANDERSTOFTVEJ Vejklasse 4 2468 RAVEDVEJ Vejklasse 4 1216 RAVSTED KIRKEVÆNGE Vejklasse 4 62 RAVSTED KIRKEVÆNGE Vejklasse 4 Grus 215 RAVSTED LILLEGADE Vejklasse 4 83 RAVSTED MELLEMGADE Vejklasse 4 107 RAVSTED NØRREGADE Vejklasse 4 357 RAVSTED SKOLEGADE Vejklasse 4 943 RAVSTED STOREGADE Vejklasse 4 737 RAVSTED TVÆRGADE Vejklasse 4 161 RAVSTED ÅGADE Vejklasse 4 111 REALSKOLEVEJ Vejklasse 4 96 REBBØLVEJ Vejklasse 4 4740 RENS BYGADE Vejklasse 4 1292 RENS DAMAGER Vejklasse 4 93 RENS KRONFENNE Vejklasse 4 250 RENS MELLEMGANG Vejklasse 4 191 RENS NØRREDAM Vejklasse 4 309 RENS SKOLEVEJ Vejklasse 4 866 RENS SØNDERÅVEJ Vejklasse 4 901 RENS VOLDGADE Vejklasse 4 204 RENS ØVEJ Vejklasse 4 Grus 72 RENS ØVEJ Vejklasse 4 Asfalt 143 ROLIGHEDSVEJ Vejklasse 4 111 RUGMARKEN Vejklasse 4 772 RYTTERGABSVEJ Vejklasse 4 1569 RØRMOSEVEJ Vejklasse 4 470 RÅDHUSSTRÆDE Vejklasse 4 94 SAVVÆRKSVEJ Vejklasse 4 298 SKANDINAVIENVEJ Vejklasse 4 740 Aabenraa Kommuner Side 37

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 SKOLEGADE Vejklasse 4 735 SKOVBOVÆNGET Vejklasse 4 421 SKOVFENNEN Vejklasse 4 471 SKOVHUSVEJ Vejklasse 4 2350 SKOVLØKKE Vejklasse 4 250 SKOVVANGEN Vejklasse 4 310 SKYTTEHUSVEJ Vejklasse 4 4019 SLOGSHERREDSVEJ Vejklasse 4 350 SLOGSÅVEJ Vejklasse 4 3537 SMEDAGERVEJ Vejklasse 4 2428 SMEDEGADE Vejklasse 4 200 SMEDELAND Vejklasse 4 648 SNEPPEVÆNGET Vejklasse 4 83 SOTTRUP BY Vejklasse 4 567 SOTTRUPHOLMVEJ Vejklasse 4 1023 SPANIENSVEJ Vejklasse 4 2841 SPORTSVEJ Vejklasse 4 132 STADEVEJ Vejklasse 4 5054 STAMPLUNDVEJ Vejklasse 4 4951 STENAGERVEJ Vejklasse 4 393 STENSKÆR Vejklasse 4 229 STORMSGÅRDEVEJ Vejklasse 4 5531 SURBÆKVEJ Vejklasse 4 348 SURREROJ Vejklasse 4 1396 SVEJLUNDVEJ Vejklasse 4 1123 SØAGERVEJ Vejklasse 4 766 SØLLINGVRÅVEJ Vejklasse 4 3163 SØNDERVEJ Vejklasse 4 2718 SØNDERVÆNGET Vejklasse 4 984 TEGLOVNSVEJ Vejklasse 4 664 TEPTOFT Vejklasse 4 281 TERKELSBØL BYGADE Vejklasse 4 292 TERNEVÆNGET Vejklasse 4 489 TIMIANVÆNGET Vejklasse 4 351 TINGDIGEVEJ Vejklasse 4 79 TINGLEV MIDT Vejklasse 4 166 TINGLEV SØVEJ Vejklasse 4 500 TINGLEV SØVEJ Vejklasse 4 Grus 11 TODSBØL GAMMEL SKOLEVEJ Vejklasse 4 898 TODSBØL NØRREMARK Vejklasse 4 1418 TRANEKÆRVEJ Vejklasse 4 156 TUNNELVEJ Vejklasse 4 481 TVÆRVEJEN Vejklasse 4 217 TØMRERSVINGET Vejklasse 4 664 TØNDERVEJ Vejklasse 4 997 TÅGHOLMVEJ Vejklasse 4 1476 UGE ALLEGADE Vejklasse 4 611 UGE HULVEJ Vejklasse 4 531 UGE KÅDNERVEJ Vejklasse 4 884 UGE SMALLEGADE Vejklasse 4 315 UGE TVÆRGADE Vejklasse 4 214 Aabenraa Kommuner Side 38

SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 UGE VESTERBALLE Vejklasse 4 320 ULVEMOSEVEJ Vejklasse 4 4254 VANDMØLLEVEJ Vejklasse 4 2598 VEJ UDEN NAVN Vejklasse 4 125 VEJBÆKVEJ Vejklasse 4 2828 VESTERMARKEN Vejklasse 4 456 VESTERVÆNGET Vejklasse 4 106 VIBEVÆNGET Vejklasse 4 850 VIDJEVEJ Vejklasse 4 361 VINDMØLLEVEJ Vejklasse 4 45 VISGÅRDEVEJ Vejklasse 4 826 VISGÅRDVEJ Vejklasse 4 4340 VOLLERUP MØLLEVEJ Vejklasse 4 315 VOLLERUP NØRREVEJ Vejklasse 4 1927 VOLLERUP SØNDERMARK Vejklasse 4 1177 VOLLERUPMARKVEJ Vejklasse 4 699 VOLLERUPVEJ Vejklasse 4 155 VRÅGÅRDVEJ Vejklasse 4 1178 VÆNGET Vejklasse 4 6 VÆNGET Vejklasse 4 77 VÆNGET Vejklasse 4 219 VÆNGET Vejklasse 4 51 VØVLE BRO VEJ Vejklasse 4 2966 ZEPPELINVEJ Vejklasse 4 152 ØRSLEVVEJ Vejklasse 4 5353 ØSTERBÆKVEJ Vejklasse 4 1528 ØSTERGÅRDSVEJ Vejklasse 4 675 ÅBENRÅVEJ Vejklasse 4 59 ÅBOVEJ Vejklasse 4 674 ÅBØLVEJ Vejklasse 4 2351 ÅGLIMT Vejklasse 4 457 ÅLØKKE Vejklasse 4 1761 ÅVÆNGET Vejklasse 4 161 443984 Aabenraa Kommuner Side 39